安徽省阜阳市颍州区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖1202民初11299号 原告：安徽省阜阳市第九建筑有限责任公司，住所地安徽省阜阳市颍州区奎星社区阜王路一建公司办公楼**，统一社会信用代码913412007349709112（1-3）。 法定代表人：王凯，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李贤风，安徽众商律师事务所律师。 被告：阜阳经济技术开发有限责任公司，住所地安徽省阜阳经济技术开发区新阳路**，统一社会信用代码913412007199360103（1-1）。 法定代表人：张振民，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张守纯，该公司法律顾问。 原告安徽省阜阳市第九建筑有限责任公司（以下简称九建公司）与被告阜阳经济技术开发有限责任公司（以下简称经济开发公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月16日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告九建公司的委托诉讼代理人李贤风，被告经济开发公司的委托诉讼代理人张守纯到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 九建公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款1859638.96元及利息（利息以1859638.96元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年12月20日起计算至偿清时止）；2、判令由被告承担本案诉讼费。事实及理由：2018年7月至10月份，原被告双方签订了关于阜阳开发区钢材市场大门及延伸附属工程、轨道及监控系统工程、轨道内碎石铺设工程、临时砖渣道路工程等四份《建设工程施工合同》。合同签订后，原告按期施工并经被告验收合格，且已经交付使用至今。后经被告委托审计，确定钢材市场大门及延伸附属工程的竣工结算价款为34129002.08元，轨道及监控系统工程的竣工结算价款为3855393.43元，轨道内碎石铺设工程的竣工结算价款为1472836.42元，临时砖渣道路工程的竣工结算价款为321776.79元，合计2030589.07元。按照合同的约定，除大门及延伸附属工程的质保金之外被告尚欠原告工程款1859638.96元，工程款结算后，被告并未按时支付工程款，原告为维护自身合法权益，特诉至法院，请求支持其上述诉讼请求。 经济开发公司辩称，对于原告诉称的双方签订履行建设工程施工合同的事实，以及他公司尚欠原告1859638.96元均是事实，他公司目前正在积极筹措资金，争取尽早支付余下应支付的工程款；原告诉请的利息无法律依据，应依法不予支持；原告在履行开发区钢材市场内停车场轨道基础监控等工程中，存在着逾期竣工的违约行为，根据双方签订的合同第十条约定，该合同总工期为45日历天，开工时间为2018年7月16日，应该于2018年9月1日竣工，但是原告于2018年10月28日才竣工验收，逾期58天，根据合同约定计算，原告应支付他公司违约金245000元，该款应从欠付工程款中抵扣。 经审理查明：2018年7月16日，原告九键公司（承包人）与被告经济开发公司（发包人）签订《建设工程施工合同》，并于同年9月20日签订《补充协议》，约定承包人承建发包人开发的阜阳开发区钢材市场内停车场、轨道基础、监控、路灯照明设施、公共卫生间等工程，合同第四条约定价款2331900元，后双方在《补充协议》中约定增加工程价款958988.46元；第九条约定，工程竣工审计完成后（以最终审计结算为准）付至审计价款的95%，剩余5%作为质保金，满二年后无质量争议，一次付清（无息）；第十条约定工期为日历天数45日历天，因承包人责任每延期竣工一天，承包人支付发包人2000元违约金，工程延期15日以上的，每日按5000元向发包人支付违约金，延期竣工30日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。本合同工程竣工后于2018年10月28日经相关部门验收合格。2019年12月19日，经阜阳经济开发区自然资源和建设管理局委托，银源工程咨询有限公司做出《工程竣工结算审核报告书》，审计价款为3855393.43元。上述工程被告已经支付3003621.91元，尚欠851771.52元工程款，其中包含192769.67元质保金于2020年10月28日到期。 2018年10月31日，原告九键公司（承包人）与被告经济开发公司（发包人）签订《建设工程施工合同》，约定承包人承建发包人开发的阜阳开发区钢材大市场轨道内碎石铺设工程，合同第四条约定价款1558768.56元；第八条约定，工程竣工验收后付至合同总价款的80%，工程竣工审计完成后（以最终审计结算为准）付至审计价款的100%。本合同工程竣工后于2018年10月28日经相关部门验收合格。2019年12月15日，经阜阳经济开发区自然资源和建设管理局委托，银源工程咨询有限公司做出《工程竣工结算审核报告书》，审计价款为1472836.42元。上述工程被告已经支付1247014.84元，尚欠225821.58元工程款，未约定质保金。 2018年10月31日，原告九键公司（承包人）与被告经济开发公司（发包人）签订《建设工程施工合同》，约定承包人承建发包人开发的阜阳开发区钢材市场临时砖渣道路等工程，合同第四条约定价款341879.02元；第八条约定，工程竣工并验收合格后付至合同总价款的80%，工程竣工审计完成后（以最终审计结算为准）付至审计价款的95%，剩余5%作为质保金，满二年后无质量争议，一次付清（无息）。本合同工程竣工后于2018年10月21日经相关部门验收合格。2019年12月14日，经阜阳经济开发区自然资源和建设管理局委托，银源工程咨询有限公司做出《工程竣工结算审核报告书》，审计价款为321776.79元。上述工程被告已经支付273503.21元，尚欠48273.58元工程款，其中包含16088.84元的质保金于2019年10月22日到期。 原告九键公司（承包人）与被告经济开发公司（发包人）签订《建设工程施工合同》，约定承包人承建发包人开发的阜阳开发区钢材市场市场大门及延伸附属工程，合同第四条约定价款2877599.48元；第九条约定，完成总工程梁50%后付至合同总价的30%，工程竣工并验收合格后付至合同总价款的70%，工程竣工审计完成后（以最终审计结算为准）付至审计价款的95%，剩余5%作为质保金，满二年后无质量争议，一次付清（无息）。本合同工程竣工后于2019年6月18日经相关部门验收合格。2019年12月19日，经阜阳经济开发区自然资源和建设管理局委托，银源工程咨询有限公司做出《工程竣工结算审核报告书》，审计价款为3419002.08元。上述工程被告已经支付2514279.69元，尚欠904722.39元工程款，其中包含的170950.1元质保金于2021年6月18日到期。上述四份合同的总工程款为9069008.72元，被告已经支付7038419.65元，尚欠2030589.07元，扣除未到期的质保金170950.1元，被告尚欠原告工程款1859638.96元。 上述事实，由原、被告提供的营业执照、《建设工程施工合同》四份、补充协议、《工程竣工结算审核报告书》四份、单位工程质量竣工验收记录四份及双方当事人陈述等证据材料在倦佐证。 本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，被告经济开发公司将其工程发包给原告，原告已经按照约定完成了涉案项目工程且经竣工验收合格，被告应该按照合同约定根据最终审计价格支付相应的工程款。故对于原告要求被告支付1859638.96元工程款（包含部分质保金）的诉讼请求，本院予以支持。对于原告主张的按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价计算逾期利息，不违反法律规定，本院予以支持，但对于起算日期应分阶段进行计算为宜，针对钢材市场轨道及监控系统的欠款851771.52元，该欠款中659001.85元利息起算点应为结算审核报告出具时即2019年12月20日起计算，192769.67元的质保金应自2020年10月28日起计算；针对钢材市场轨道内碎石铺设的工程欠款225821.58元，该欠款应自2019年12月16日起计算；针对钢材市场临时砖渣道路欠款48273.58元，利息起算点应为结算审核报告出具时即2019年12月15日起计算；针对钢材市场大门及延伸附属工程欠款904722.39元，该欠款中733772.29元应自2019年12月20日起计算。对于上述利息的起算点，原告起诉时要求从2019年12月20日，本院除对192769.67元质保金的利息从2020年10月28日起外，其余予以确认。对于被告主张的违约金，因未提供相应证据予以佐证，且未提出反诉，本案不宜一并审理。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下： 被告阜阳经济技术开发区有限责任公司于本判决生效之日起三十日内,给付原告安徽省阜阳市第九建筑有限责任公司工程款1859638.96元及利息（利息按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，其中以1666869.29元为基数，从2019年12月20日起至款项付清时止，以192769.67元为基数，从2020年10月28日起至款项付清时止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费21537元，减半收取10769元,由被告阜阳经济技术开发区有限责任公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员 汤 辉 二〇二〇年十二月八日 书记员 乔梦洁 附：本判决所引用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。