河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0191民初1566号 原告：兴艺隆（天津）装饰工程有限公司，住所地天津市南开区密云一支路**HM创业街区****FX009，统一社会信用代码91120104MA06QX1Y90。 法定代表人：丁陈根，该公司经理。 委托诉讼代理人：张利锋，天津津瑞律师事务所律师。 被告：蓝西（天津）实验室设备有限公司，住所地天津市河**新开河街富堤路**荣都嘉园10-1-1403，统一社会信用代码91120105MA06ELCX2P。 法定代表人：王运华，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：刘伯云，该公司员工。 原告兴艺隆（天津）装饰工程有限公司（以下简称“兴艺隆公司”）与被告蓝西（天津）实验室设备有限公司（以下简称“蓝西公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告兴艺隆公司的委托诉讼代理人张利锋、被告蓝西公司的委托诉讼代理人刘伯云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告兴艺隆公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告剩余工程款283200元；2、判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2019年9月5日，原告与被告签订了《项目剩余工程施工合同》，约定被告将“河北合佳创新医药科技有限公司实验室装修项目”剩余工程交由原告施工。工程含税固定总价款为583200元。该项目位于河北省石家庄高新区。合同签订后，原告依约积极履行了合同义务。2019年10月18日，业主单位河北合佳创新医药科技有限公司相关人员与被告方人员对涉案的河北合佳实验室建设项目进行了竣工验收，确认符合合同竣工条件，设定2019年10月18日为竣工日。2020年1月8日原告为被告开具工程款发票42万元，被告于2020年1月21日至6月15日期间分四次支付原告工程款共计30万元。此后虽经原告多次催要，截止起诉之日被告尚欠原告工程款283200元。综上，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判如所请。 被告蓝西公司辩称，对原告起诉剩余工程款的金额认可，但我们主张扣除工程的质保金和违约金。质保金在原告维修完毕后，经发包方验收合格后，我们再予以返还。违约金是工期的逾期违约金。在此期间我公司已自行维修花费了部分费用，但现在还没有统计具体金额。 本院经审理认定事实如下：2019年3月19日，被告蓝西公司（甲方）与案外人宝龙世纪（天津）装饰工程有限公司（乙方）签订河北合佳创新医药科技有限公司实验室《工程装修施工合同》。该合同约定：“乙方承揽甲方的装修工程物料采购和安装施工。工程内容为河北合佳创新医药科技有限公司实验室装修项目，合同总价为920000元整，该合同为据实结算合同，双方约定施工周期为60日，自2019年3月19日至2019年5月17日止。……约定装修质保期为2年，防水质保期为5年，质保期内工程出现质量问题，乙方免费提供整改服务，无条件配合甲方解决问题，包含但不限于免费现场整改、更换等。” 2019年9月5日，被告蓝西公司（甲方）与原告兴艺隆公司（乙方）签订案涉实验室的装修《项目剩余工程施工合同》。该合同约定：“甲方与宝龙世纪（天津）装饰工程有限公司就河北合佳创新医药科技有限公司实验室装修项目已签署解除协议，甲方决定将该项目剩余工程交由乙方施工，为此甲乙双方特签订本施工合同。一、剩余工程总价款为583200元，该价款为含税固定总价。二、乙方施工完成自检合格后，报甲方验收。工程验收合格后甲方向乙方支付剩余工程总价款的90%，其余10%在工程质保期满后15日内支付。乙方收款前应向甲方提供等额增值税专用发票，否则甲方有权暂不付款。三、乙方在承接工程前已对此前宝龙世纪（天津）装饰工程有限公司承建的工程部位进行检验验收。因此，乙方对整个河北合佳创新医药科技有限公司实验室装修项目工程，包括其自行施工工程以及宝龙世纪（天津）装饰工程有限公司施工工程承担保修责任。”该合同还约定了其他内容。双方均认可该合同内容。 合同签订后，原告兴艺隆公司按约进行工程施工，2019年10月18日被告与发包方共同对案涉工程进行竣工验收，确认“工程合乎合同竣工条件”。后被告蓝西公司于2020年1月21日、1月22日、4月30日、6月15日向原告兴艺隆公司四次支付工程款共计300000元，剩余283200元工程款未支付。 被告蓝西公司主张案涉工程存在质量问题，提供8张照片予以证明。原告兴艺隆公司认为照片无法确定拍摄的地址和部位，对该照片不予认可。 以上事实有《项目剩余工程施工合同》、银行转账记录、照片、庭审笔录等证据在案所证实。 本院认为，合同双方应按约定履行各自的义务。原告兴艺隆公司与被告蓝西公司签订的《项目剩余工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院对此予以确认。合同签订后，原告兴艺隆公司依约履行了对剩余工程的施工义务，双方对此均予认可，故被告蓝西公司应按约履行支付工程款的义务，现被告蓝西公司尚欠工程款283200元未付，显属违约。原告兴艺隆公司主张被告蓝西公司支付剩余工程款283200元，具有事实和法律依据，本院对此予以支持。 关于被告蓝西公司主张扣除质保金的问题。原、被告双方合同未约定质保期，且在审理时双方对此亦未达成一致意见，本院参照住房城乡建设部、财政部印发的《建设工程质量保证金管理办法》中对缺陷责任期一般为1年的规定，确定本案质保期为1年。被告蓝西公司主张按其与案外人宝龙世纪（天津）装饰工程有限公司签订的《工程装修施工合同》约定的质保期2年来确定本案质保期，虽原告系承接了宝龙世纪（天津）装饰工程有限公司的剩余工程，但原告并非《工程装修施工合同》的当事人，依据合同相对性原则，该合同对原告不产生效力，故对被告此项所辩，本院不予支持。由此，该质保期已届满，被告蓝西公司不应再扣减原告兴艺隆公司的质保金。 关于被告蓝西公司主张扣除工期逾期违约金的问题。被告蓝西公司主张原告应按《工程装修施工合同》约定的竣工日期2019年5月17日完成施工，而原告兴艺隆公司于2019年10月18日竣工，已超过约定工期。因原告兴艺隆公司并非该合同当事人，根据合同相对性原则，该合同对其不产生效力，且从原、被告签订的《项目剩余工程施工合同》时间（2019年9月5日）来看，签订合同时已超过被告所主张的竣工时间，故被告蓝西公司的该项主张，无事实和法律依据，本院对此不予支持。 被告蓝西公司还主张工程存在质量问题，并自行进行了维修，产生维修费损失，但未对具体金额进行举证，因质量问题与本案分属不同法律关系，故被告蓝西公司对此可另案进行解决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下： 被告蓝西（天津）实验室设备有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告兴艺隆（天津）装饰工程有限公司剩余工程款283200元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5548元，减半收取计2774元，由被告蓝西（天津）实验室设备有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（邮寄地址：石家庄市，邮编050035，收件人为诉讼服务中心材料收转口）。 上诉案件受理费应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 员 林晓坤 二〇二〇年十二月二日 法官助理 熊璐璐 书 记 员 田亦天 ——