新疆维吾尔自治区石河子市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)兵9001民初7432号 原告：朱怀平，男，1981年11月1日出生，汉族，住玛纳斯县。 被告：石河子市美艺雅装饰工程有限公司，住所地新疆石河子开发区东五路58小区**。 法定代表人：林敏，总经理。 原告朱怀平与被告石河子市美艺雅装饰工程有限公司（以下简称美艺雅公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年9月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告朱怀平、被告美艺雅公司法定代表人林敏到庭参加诉讼。本案经批准依法延长相应审理期限，现已审理终结。 朱怀平向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告之间的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令被告返还未完成的剩余装修款3000元、套餐约定配套物品27600元、美购金折合兑换商品款35578元、违约金31309元；3.本案诉讼费、送达费由被告承担。事实与理由：2018年11月12日，原告与被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，由被告装修原告所有的位于玛纳斯房屋一套，该工程属全屋装修拎包入住工程，其中包括套餐约定美购金，可按照1∶2.2计算方式折合兑换现金家具电器等生活用品。合同总价为156544元，合同约定于2018年11月15日开工，2019年4月16日完工。2019年1月4日，原告已按照合同约定分批支付工程款153413元。截止2019年5月25日，被告未能按照装修计划进度进行施工。经原告多次催告，被告以种种原因拖延工期，剩余工程无法按期完工。被告未能按照合同约定履行义务，原告为维护自身合法权益，遂诉至人民法院。 美艺雅公司辩称，1.同意解除双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.施工现场情况不清楚，剩余装修款情况不清楚；3.美购金的比例以及套餐约定配套物品金额如何计算不清楚；4.原告请求违约金没有事实及法律依据，不同意赔偿。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院对下列事实予以认定：2018年11月12日，原告朱怀平（发包人）与被告美艺雅公司（承包人）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定原告将玛纳斯县房屋交由被告装修。工程承包方式为承包人包工、部分包料，工程期限152天，开工日期2018年11月15日，竣工日期2019年4月16日，本合同工程造价为156544元。因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。本工程自验收合格双方签字之日起保修期为36个月。合同生效后，发包人于开工前三日向承包人支付工程款109580元（70%）；于工程进度过半时向承包人支付工程款43833元（28%）；于双方验收合同时向承包人支付工程款3130元。由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金30元。如单方违约，赔偿对方工程总价20%违约金。 2019年6月20日，原告与被告美艺雅公司法定代表人林敏签订美艺雅业主装修信息单，载明业主地址玛纳斯县×××号，一、向美艺雅公司交款明细2018年11月15日交第一笔装修款49580元，2019年1月4日交第二笔装修款103620元。总计153200元，合同原计划装修款为156400元。二、截止2019年6月2日房屋施工进度为，1.全房墙、地。砖全部贴完；2.全房墙面刷二遍腻子；3.柜体安装已完成（有一个门框未安装）。剩余工程1.壁纸到货未贴；2.家具、家电未到货，灯、窗帘未到货；3.洁具、开关未安装；4.背景墙施工未完成。 庭审中，原告提交新疆美艺雅装饰工程有限公司《2018双节同庆》预算单（B套餐），证明被告给原告房屋装修的内容明细。被告对该份证据予以认可。该份证据中载明被告应当装修的内容，故对该份证据的真实性、合法性、关联性本院予以认可。 本院认为，本案争议焦点为：1.原、被告双方之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》是否应当解除；2.被告是否应当返还原告剩余装修款及美购金折合兑换商品款；3.被告是否应当给付原告套餐约定配套物品款并赔偿原告违约金。 关于争议焦点一。原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，故原、被告双方均应依照合同约定全面履行各自的义务。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”本案中原告朱怀平与被告美艺雅公司均同意解除合同，故本案原、被告之间的家庭居室装饰装修工程施工合同》应当解除。 关于争议焦点二。根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案中原告提供的证据无法证明被告剩余装修款的金额，并且关于美购金折合兑换商品款，原告也未提供证据予以证明，故原告应当承担举证不能的不利后果，对原告请求被告返还原告剩余装修款及美购金折合兑换商品款的诉请本院不予支持。 关于争议焦点三。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”本案中被告未将装修清单中载明的装修内容履行完毕，合同解除后被告理应给付原告配套物品款，故对原告请求被告给付配套物品款27600元的诉请，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”本案中原、被告已约定如单方违约，赔偿对方工程总价20%违约金。违约金条款是合同主体契约自由的体现，除具有对违约行为的惩罚性和对守约方的补偿性功能之外，还应体现预先确定性和效率原则。约定违约金降低了发生纠纷时合同主体的举证成本，使合同主体在订立合同时即明确违约后果，从而做到慎重订约、适当履约，人民法院对约定违约金进行调整应依法、审慎、适当。被告未按照合同约定完成装修义务，该行为严重违反诚实信用原则，其理应向原告赔偿违约金，故对原告请求被告赔偿违约金31309元（156544元×20%）的诉请，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第九十七条、第一百一十四条第一款、第二百五十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告朱怀平与被告石河子市美艺雅装饰工程有限公司之间的《家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告石河子市美艺雅装饰工程有限公司给付原告朱怀平配套物品款27600元； 三、被告石河子市美艺雅装饰工程有限公司支付原告朱怀平违约金31309元； 上述二、三项合计58909元，被告石河子市美艺雅装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告朱怀平； 四、驳回原告朱怀平其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。 案件受理费2237元（原告已预交），由原告朱怀平自行负担885元；由被告石河子市美艺雅装饰工程有限公司负担1352元，与前款同期给付原告朱怀平。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第八师中级人民法院。 审 判 长  冯浩楠 人民陪审员  董 慧 人民陪审员  吴虹其 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  王利娟 1