文书内容江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0583民初980号原告：新至升塑胶模具（深圳）有限公司，住所地广东省深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城**厂房，统一社会信用代码914403007152777836。法定代表人：陈标福，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴保先，广东宝先律师事务所律师。委托诉讼代理人：张聪德，广东宝先律师事务所实习律师。被告：深圳奇沃智联科技股份有限公司，住所地广东省深圳市龙华新区民治街道布，住所地广东省深圳市龙华新区民治街道布龙路**智慧谷创业园**1865080L。法定代表人：高峰，该公司总经理。诉讼代表人：卢林，破产管理人负责人。委托诉讼代理人：刘婧宜，破产管理人工作人员。被告：立讯电子科技（昆山）有限公司，住所地江苏省昆山市锦溪镇锦昌路**，统一社，住所地江苏省昆山市锦溪镇锦昌路**23U。法定代表人：黄大伟，该公司经理。委托诉讼代理人：李丽，该公司员工。原告新至升塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称新至升公司）与被告深圳奇沃智联科技股份有限公司（以下简称奇沃公司）、立讯电子科技（昆山）有限公司（以下简称立讯公司）买卖合同纠纷一案，前由本院作出（2017）苏0583民初2057号民事判决。新至升公司不服该判决提起上诉。苏州市中级人民法院于2018年9月25日作出（2017）苏05民终8367号民事裁定，撤销本院（2017）苏0583民初2057号民事判决，发回重审。本院于2019年1月14日立案重审本案。本院另行组成合议庭于2019年11月29日公开开庭审理了本案，原告的委托诉讼代理人吴保先、张聪德，被告奇沃公司的委托诉讼代理人刘婧宜，立讯公司的委托诉讼代理人李丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新至升公司向本院提出诉讼请求：1.制成品W361已出货但尚未清偿的货款人民币1013196.30元，由奇沃公司及立讯公司共同承担。2.W361指定的原材料共计人民币380278元、W361的成品与半成品共计人民币124908.09元、辅助及包装材料共计人民币11477.10元，均由奇沃公司及立讯公司共同承担。3.奇沃公司及立讯公司承担本案的诉讼费用。审理中，原告变更其诉讼请求为：因奇沃公司目前进入破产程序，本案相应的给付诉讼请求变更为破产债权确认诉讼，请求确认对奇沃公司享有前述金额的破产债权。立讯公司承担连带责任。诉讼费由二被告承担。事实与理由：奇沃公司于2014年5月8日发出联络函给新至升公司，要求新至升公司生产儿童手表项目，原告按照5月至12月的预计数量备妥原材料以配合交货期，并承诺若实际订单未达到预计数量时，新至升公司按照预计数量而采购的材料费用将由奇沃公司负责。随后奇沃公司于2014年6月24日下采购订单（QI2014XXXXX001/PO:QL201XXXXX001/2）给新至升公司，欲采购型号为W361的儿童手表及相关配件，并于采购单上约定交货日期、付款方式及指定交货地点为昆山等条款。对于交易往来方式的约定，奇沃公司与立讯公司具有生产上的合作关系，奇沃公司下订购单后，新至升公司不直接出货给奇沃公司，而是将货物送至立讯公司，再经过立讯公司加工组装后才出货给奇沃公司。而货款的支付方式，则是由奇沃公司直接付款给新至升公司。新至升公司在2014年6月24日接到奇沃公司的具体采购订单后，依照产品的特性及生产要求，陆续安排生产排程制造W361的产品，于2014年7月21日开始以快递方式寄送给立讯公司并由相关人员签收，相关的主要出货在2014年11月21日告一段落，此后虽有零星出货，但属于少量的样品及剩余成品寄送。奇沃公司于2014年6月23日开始将货款57449.56元汇给新至升公司，其后陆续付款，然最终仍有货款1013196.30元属于已经收货、对账，经新至升公司多次催要尚未支付。新至升公司因为未获得奇沃公司支付剩余货款，故于2016年1月9日发出盘点函给立讯公司，要求立讯公司针对奇沃公司的该笔订单物料进行盘点，将新至升公司账面上的数量与实际交货并存放于立讯公司仓库的数量进行确认，并由立讯公司于2016年1月11日签字、盖章确认。经过新至升公司于2016年3月28日对厂内的自身仓库进行清点并拍照后，统计仍有W361原料共计380278元，成品及半成品共计124908.09元，辅助材料共计4099.50元，包装材料共计7377.60元。由于相关货款已超付款期多日，经多次催要奇沃公司仍未支付，至于新至升公司因奇沃公司的承诺而采购的原物料、包装物、辅助材料等，是属于W361的专属使用，故应由奇沃公司承担。奇沃公司、立讯公司的往来纠纷与新至升公司无关，新至升公司已履行交货义务，故要求判决奇沃公司、立讯公司共同承担该货款责任。奇沃公司辩称：第一项诉请货款请求权需要以新至升公司向奇沃公司按照约定交付货物就是奇沃公司取得该等货物的所有权为前提，但是新至升公司的交货存在：1.根据新至升公司的举证，其所主张的货款对应的货物是以立讯公司对账，而奇沃公司并没有授权立讯公司收货，奇沃公司在2014年10月、11月多次通知立讯公司不要收取涉案订单150K以外的货物，该等通知也同样通知到新至升公司，因此2016年1月9日新至升公司与立讯公司所做的盘点并不能构成奇沃公司的收货，立讯公司是奇沃公司该订单项下2014年7月10日150K货物的合同辅助人，其超越授权范围内的货物受理对奇沃公司没有约束力，如果奇沃公司确实收取了新至升公司的货物，也应当由新至升公司与立讯公司就该等收货的退货或者形成事实的交易的付款，由他们自行处置，该等失误与奇沃公司无关。2.2014年7月7日奇沃公司邮件通知立讯公司7月10日150K货物的收货人是立讯公司并指定了收货地址但是并没有授权上述人员和地址和收取新至升公司所诉请对应的货物，就奇沃公司已经就其所授权立讯公司收取的7月10日的150K的货物已经全部支付货款。3.立讯公司并非新至升公司与奇沃公司交易的唯一收货人，如2014年4月16日5月5日、7月21日3张送货单写明新至升公司送货给奇沃公司的交货地点，虽然也是昆山但是收货人是案外人正鹏公司，新至升公司与立讯公司违背奇沃公司的通知授权范围，擅自进行对账与奇沃公司无关。4.2014年6月24日，新至升公司与奇沃公司之间的350K产品的订单中明确约定前150K的产品的交货期2014年7月10日，后200K产品的交货期是7月28日，但新至升公司没有一个产品是按期交货的，其第一批产品的交货期被逾期到2014年10月31日才交货完毕，根据其履行的情况新至升公司根本无法在2014年7月28日前交付该订单中的第二期200K的产品，就其逾期交付的产品，因为其超过合理的期限，即便新至升公司交货奇沃公司也有权拒收，此外就该订单第二批200K的产品的交货新至升公司从未向奇沃公司主张过交货的请求，其是在2016年6月份左右才直接向法院提起诉讼，根据合同法规定，新至升公司已经超越合理的履行主张期限。奇沃公司与新至升公司的交易已经结清不欠货款，最后一笔货款是2015年3月30号结清的。第二项诉请无事实与法律依据，新至升公司主张的未交付产品的赔偿且不论该损失是否存在，就该损失的主观过错问题奇沃公司是不存在过错的，根据新至升公司提供的物料采购清单，新至升公司的45项采购中有41项采购是发生在涉案订单最后交货期即2014年7月28日之后，有25项采购是新至升公司第一批150K产品最后一笔货物交付之后，即新至升公司无论从主观或客观上都没有按照订单要求7月28日之前完成200K产品的交货，成品或半成品所造成的损失责任应该在新至升公司自己，奇沃公司没有义务承担该项损失。立讯公司辩称：针对新至升公司的第一项诉请，三方模式是奇沃公司向新至升公司直接采购材料，由新至升公司送货至立讯公司处，立讯公司加工后再依照奇沃公司的要求加工送货到奇沃公司处或者奇沃公司指定的送货地，奇沃公司支付新至升公司材料货款，奇沃公司支付立讯公司代工费。2014年7月奇沃公司下给立讯公司的订单量是150K并要求新至升公司送相关材料给立讯公司，2014年10月份开始新至升公司提供的材料多次出现大量不良，为避免产线断线，新至升公司提供良品进行换货，同时对不良品进行产品筛选重工，2014年11月150K的订单已经交完，立讯公司即要求新至升公司暂停出货，并要求退回超出150K以外的多余物料，新至升公司认可不良但是多余物料一直不同意退回，并纠结于运输费用由谁承担的问题，因此多余物料一直存放在立讯公司的仓库。综上，新至升公司与立讯公司没有直接的买卖合同关系且多余的物料是由新至升公司对品质不良品换货产生的，新至升公司要求立讯公司支付相应的货款没有法律依据；针对第二项诉请，与立讯公司无关，立讯公司未向新至升公司下过订单，也未要求新至升公司备过库存，本案诉讼费用不应由立讯公司承担。此外，2016年9月我方已经将盘点函中的全部货物交付了奇沃公司，本身立讯公司是代奇沃公司收货的，作为奇沃公司的厂商，我方按照客户的要求交回奇沃公司，立讯公司没有保管的义务。物料的保质期是一年，所以现在已经过了保质期，也没有任何价值。立讯公司与原告从未建立合同关系，且原告也在立讯公司提供的2015年7月1日邮件中明确说之前的沟通均是奇沃公司与原告的对应，与立讯公司无关，原告要求被告承担连带责任没有事实和法律依据。原被告各方围绕各自的主张进行了举证、质证，本院对双方无争议的证据予以确认，对双方有争议的证据予以综合分析认定。本院经审理查明：2014年5月8日，奇沃公司向新至升公司发送《联络函》，言明：奇沃公司W361儿童手表项目订单预订数量（5月份20K、6月份100K、7-12月份300K/月），为确保交期现提前通知新至升公司备好原材料（Dowcoming3111-70A）。如奇沃公司在此规定期限内未达到此数量订单，材料费用将由奇沃公司承担。若新至升公司交货延误造成奇沃公司损失，所产生的一切费用将由新至升公司负责。2014年6月24日，奇沃公司向新至升公司发送《采购订单》（编号：QL2014060001/2），向奇沃公司采购型号W361的电子手表表带配件产品。订单约定了产品的具体品号、名称、规格、颜色、数量、金额等。交货日期：7月10日交150K（75K浅蓝色，75K黄色），7月28日交200K（75k浅蓝色，75K黄色，50K红色）。同时约定供应商收到采购订单后，在2天内务必回复准确交期，延后回复交期，以奇沃公司交期为准，如无法达成交期，应立即通知；如因交货延误造成奇沃公司损失其一切损失由供应方负责。按交货日期准时交货，否则推延一天纳期扣除10%货款，造成奇沃公司损失由新至升公司负责赔偿。交货地点：昆山，具体地址待通知。付款方式：月结45天（开17%的增值税发票）。2014年7月7日，奇沃公司向新至升公司发送邮件，载明：下面是立讯公司那边联系窗口，请尽快联系，7/10的货需要交给立讯公司。并备注收货地址为昆山市锦溪镇百胜路399号（联滔工业园A2栋），仓库收件人：谭鹏程。2014年7月9日，奇沃公司向立讯公司发送邮件，邮件内容为上述新至升公司与奇沃公司QI20140XXX01/2订单项下包装物料下单明细及新至升公司联系方式。2014年8月14日，奇沃公司向立讯公司发送邮件，显示：请安排将到目前为止，W361项目由奇沃公司下单购买的物料，供应商陆续交货后，立讯公司的签章的入库单扫描件发送到奇沃公司，此事严重，请大家协助配合。其中主要情由：奇沃公司的供应商都是直接发货到立讯公司，且发货通知是由立讯公司发出。奇沃公司没有经过入库和出库流程。2014年7月19日至2014年10月31日新至升公司就上述订单中150K产品陆续向奇沃公司交付，奇沃公司予以确认。该150K订单货款也已经由奇沃公司支付完毕，各方无争议。2014年10月24日，奇沃公司向立讯公司发送邮件，写明：请通知下面的采购，后续200K的，不要通知供应商交货。需待奇沃公司确认。目前有几家供应商告知奇沃公司，立讯公司在安排交货，目前请停止。2014年11月12日，立讯公司向新至升公司发送邮件，写明：150K订单已经交完，先不要安排出货，等立讯公司通知。立讯公司也向奇沃公司发送邮件询问：后续需求是怎样的，现在新至升公司要求出货，请指示。2014年11月12日，新至升公司向奇沃公司发送邮件，写明：能否告知暂停出货的原因，是计划减少还是库存较多，或是品质问题；贵司目前每天的生产需求量是多少，一旦全部生产停止的话，2周之后才能进行生产启动，人员需要调整；请告知12月1日贵司的需求量；下周预定生产调整：保持1台机持续转换2款颜色生产，浅蓝生产2万后转黄色再生产2万，月达成量3万套，有问题请迅速回复。由于一直得不到比较准确的生产需求技术，组装厂的生产晃动给新至升公司的生产及人员控管造成非常大的影响。由于接近年关，人员配置需要提前预估，请协助告知12月-2月需求计划。新至升公司向立讯公司邮件问询：能否告知暂停出货的原因，是计划减少还是库存较多，或是品质问题……2015年1月14日，针对未组装明细退货事宜，新至升公司与立讯公司邮件往来中，立讯公司称：关于新至升公司提出多出150K的物料，需要立讯公司来承担这个快递费用，立讯公司觉得不合理。当时新至升公司的不良达到40K+，其中大部分是大家有争议部分……因不良品存在争议，新至升公司一致不同意退货，那只能出新品，争议的部分变成了呆滞，一直到11月双方就不良的部分达成共识，除了已退的8550+4143外（此部分未补）其余是让立讯公司消耗。立讯公司在11月中旬接到客人停线通知（预计三周）但是表带前处理立讯公司未停，一直在生产中（12月初客人通知全面停产），因此就产生了表带超过150K的组装的部分。从立讯公司接到客人通知后，立即告知新至升公司停产。综上种种，都是因为存在品质争议，才导致出超150K多交的部分，请问这个还需要立讯公司承担吗？2014年10月至11月间，新至升公司与立讯公司多次电子邮件沟通，立讯公司提出新至升公司提供的产品存在不良，需要更换和重工。新至升公司在2014年10月27日的邮件中回复：针对奇沃公司及360品质部分，我司没有争议。若超出客户标准或客户样板，我会立即配合改善并处理。从近期交货来看，是贵司对奇沃及360样品及标准存在争议（如黑点规范等问题）。2015年1月14日，新至升公司与立讯公司邮件沟通，立讯公司告知新至升公司，目前在立讯公司可以退回的超过150K以外多交未组装的原料。包括：底壳33710个，浅蓝表带35007个，浅蓝扣环41351个，F116按键54740个，F120按键32146个，黄色扣环3152个，黄色表带72个。立讯公司提出：关于新至升公司提出多出的150K的物料，需要我司来承担快递费用，我觉得不合理。当时贵司不良达到了40K+，其中大部分是大家有争议的部分，为了满足客户的需求，是否要提起pulling。因不良品存在争议，贵司一直不同意退货，那只能出新品，争议的部分变成了呆滞，一直到11月份双方就不良的部分达成共识，除了已退的8550+4143外（此部分未补）其余是让我司消耗。我们在11月中旬接到客户停线通知，但是表带前处理我们未停。一直在生产中，12月初客户通知全面停产，因此就产生了表带超过150K组装部分。从我们接到客户通知后，立即告知贵司停产。综上种种，都是因为存在品质争议，才导致超150K多交的部分，请问这个还需要我们来承担吗？后续双方还沟通了待请款等相关事项。2015年7月1日，新至升公司发送邮件给立讯公司，说明：因奇沃公司与新至升公司出现商务问题需要处理，新至升公司不方便处理立讯公司相关事宜，后续立讯公司所有需要处理的事项，请与奇沃公司对应。2016年1月9日，新至升公司向立讯公司发送《盘点函》，载明：如下为奇沃公司发注的订单QI2XXXXX24001的物料，应奇沃公司要求先消化物料总数为150K套，余数如下为新至升公司放置在立讯公司待请款的数量（包含不合格品在内），请立讯公司配合2015年度盘点。《盘点函》列明具体料号、品名、数量。立讯公司在盘点核实处签章确认。新至升公司称诉请中货款金额即为《盘点函》所列货品数量结合QI20140624001/2订单金额计算所得，并扣除其自认1038个不良表带（盘点函中载明不良为479个）即为1013196.30元。该盘点函载明的具体料号、品名、数量如下：            奇沃料号              立讯料号              品名              新至升余料              仓库盘点后数量（2016-1-9）              立讯库存—新至升预料=差异                  P00B7W361GR00R              0001-F105-0001R              W361-bottom cover底蓝              33710              33710              0                  P00K9W361BU00R              0001-F114-0001R              W361-Band浅蓝表壳              29197              29197              -6473                  P00E6W361BU00R              0001-F117-0001R              W361-Buckle浅蓝固定环              36311              36311              0                  P00A6W361GR02R              0001-F116-0001R              W361-Button right按键              49700              49700              0                  P00A6W361RE00R              0001-F120-0001R              W361-Button right按键              27106              27106              0                  P00E6W361YE00R              0001-F121-0001R              W361-Buckle黄色固定环              0              0              0                  P00K9W361YE00R              0001-F118-0001R              W361-Band黄色表壳              551              551              0（手书备注不良品479，良品72）                                                            183048              176575              -6473      该盘点函经立讯公司经办人员签字并经公司盖章确认。立讯公司陈述，其后于2016年9月将盘点函中的全部货物交付给了奇沃公司。2019年1月18日，深圳市中级人民法院裁定奇沃公司进入破产清算程序，并指定了国浩律师（深圳）事务所担任管理人，管理人陈述，经向奇沃公司了解情况，工作人员反馈称当年的确有批存货退回奇沃公司，但是具体收货时间无法确定，也无法确定收到的这批货是否就是盘点函中所载货物，当时经手人员也找不到了。新至升公司主张目前其仍有为准备涉案订单准备的物料，W361指定的原材料共计人民币380278元、W361的成品与半成品共计人民币124908.09元、辅助及包装材料共计人民币11477.10元。本院在审理中，告知奇沃公司破产管理人至新至升公司仓库核对库存情况。奇沃公司破产管理人进行了清点，并形成了清点明细，具体包括：一、半成品明细            品名              品名/规格              料号              数量                  扣环              W361-圈仔PT803C喷手感油 (柠檬黄)              POOC9W361YE01R              580                  扣环              W361-圈仔 PT3115C喷手感油 (薄荷青)              POOC9W3618401R              825                  埋入键              W361-Housing (浅蓝)              POOK9W361BUOOR-133              3076                  埋入键              W361-Housing (黄色)              POOK9W361YE00R-133              6049                  表带              W361-表带 TPV1S31111 (柠檬黄) PT803C迪士尼              POOK9W361YE02R               1285                  表带              W361-表带TPV1S 31111 (薄荷青) PT 3115C迪士尼              POOK9W3618402R              460                  埋入键              W361-Housing (浅蓝)              31K-100-0987R-133              1272                  埋入键              W361-Housing (蓝色)              31K-100-0978R-133              4021                  埋入键              W361-Housing (黄色)                31K-100-0988R-133               2329      二、成品明细            品名              品名/规格              料号              数量                  按键干              W361-ButtonAssy (#375C)              31K-530-0074R              1819                  按键干              W361-ButtonAssy (#803C)              P00A6W361YE00R              12850                  下盖              W361- ButtonCover              P00B7W361GROOR              15726                  扣环              W361-圈仔PT3115C喷手感油 (薄荷青)              POOC9W3618401R              93                  扣环              W361-圈仔PT 803C喷手感油 (柠檬黄)              POOK9W361YE01R              210                  表带              W361-表带 TPV1S31111 (薄荷青) PT3115C 迪士尼              POOK9W3618402R              28      三、辅材明细                          品名/规格              数量                  辅材                  W361天线-WIFI 20*12mm              4555      四、原料明细                          部品              原料颜色及料号              数量                  原料              主体              TPSIV4000-70ANATURAL本色              2116      本院认为：关于新至升公司诉请奇沃公司支付制成品W361已出货但尚未清偿的货款人民币1013196.30元的主张。2014年5月8日，奇沃公司向新至升公司发送联络函，要求新至升公司备好原材料生产儿童手表相关配件，后新至升公司将制成品W361交付给立讯公司，立讯公司代为接收该货物。经过盘点，尚有176575件产品留存在立讯公司，立讯公司亦备注了其中479件产品为不良。其他产品并未载明为不良。该留存的产品，新至升公司应当支付款项，按照新至升与奇沃公司合同约定价格核算金额并扣除新至升公司自认的1038个不良表带金额后为1013196.30元。关于新至升公司要求奇沃公司承担库存损失问题。新至升公司按照奇沃公司要求备好原材料，且必须提前生产方可满足奇沃公司的需求。尽管奇沃公司在后续曾通知过新至升公司暂停供货，但并未明确表示解除合同或者表示不需要供货，新至升公司为履行合同所作准备产生的成品、半成品及原材料损失，应当由奇沃公司承担。审理中，奇沃公司破产管理人亦至新至升公司仓库进行了盘点，尽管破产管理人非技术人员，但奇沃公司向新至升公司采购的产品系定制品，系可区分的产品。故本院对管理人制作的盘点清单予以认可。该盘点清单与新至升公司主张的库存存在些许差异，具体为：W361-表带TPXXXXX1S31111(柠檬黄)PT803C迪士尼，数量19个；真空盒MK1049，数量872个；表带真空盒S-685（490*365*35mm）；主体，TPSIV4000-70AP04022天蓝，数量48；主体，TPXXXXX4000-70ANATURAL本色，差异数量6个。新至升公司主张的半成品及原材料价格有相关的进货订单作参考，且合理，应当得到认可。经核算，新至升公司目前库存的成品、半成本及原材料总金额为498538元。因该材料具有保质期，目前已经没有价值，该损失应由奇沃公司承担。关于新至升公司要求立讯公司承担责任的主张。立讯公司并非合同相对方，亦未承诺支付货款，其仅代奇沃公司收货，新至升公司要求其付款，缺乏依据，不予支持。关于奇沃公司辩称其已经让新至升公司停止交货以及未授权立讯公司接收150K以外产品的主张。本院认为，奇沃公司所述暂停交货并非明确表示解除合同，立讯公司和新至升公司在收到暂停交货通知时，均曾询问暂停原因以及后续安排，但奇沃公司并未明确具体原因以及后续如何处理。后续超出150K库存产品系因立讯公司在未接到奇沃公司全面停工通知前处理表带所需供应的材料，以及在奇沃公司、立讯公司及新至升公司就新至升公司提供产品产生质量争议时为维系立讯公司生产所需提供超出150K产品形成的库存。新至升公司基于奇沃公司《联络函》及订单需求，生产出来的产品，亦无证据证明不良原因系由新至升公司造成还是由于标准不一造成，盘点函中仅载明了部分不良品，奇沃公司主张盘点函中全部产品均为不良品缺乏依据，形成的相应损失应由奇沃公司承担。本案盘点函中超出150K的产品部分是在新至升公司收到暂停交货通知前交付给立讯公司，部分各方存在质量争议时提供的备用品，该产品均系新至升公司基于奇沃公司订单所生产出来的产品，奇沃公司并未明确解除合同，新至升公司基于生产线的连续性自然会形成超出150K产品的情形，奇沃公司应当支付该费用。关于奇沃公司辩称新至升公司迟延交货的抗辩主张。订单虽然载明了交货时间，但新至升公司需要按照奇沃公司具体指示将货物交付给接收人和接收地。奇沃公司与立讯公司及新至升公司的邮件往来中均未言明新至升公司存在迟延交货情形，即便在要求暂停交货时也未言及迟延交货事宜，且奇沃公司也已经支付了150K产品的货款，奇沃公司以此抗辩缺乏依据。因奇沃公司已经裁定进入破产程序，本案原告的给付之诉亦变更为破产债权确认之诉，新至升公司合计对奇沃公司享有1511734.3元（1013196.30元+498538元）普通破产债权。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十三条、《中华人民共和国企业破产法》第五十八条之规定，判决如下：一、确认原告新至升塑胶模具（深圳）有限公司对深圳奇沃智联科技股份有限公司享有普通破产债权1511734.3元。二、驳回新至升塑胶模具（深圳）有限公司对立讯电子科技（昆山）有限公司的诉讼请求。案件受理费18568元，财产保全申请费5000元，共计23568元，由被告深圳奇沃智联科技股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户行中国农业银行苏州苏福路支行，户名江苏省苏州市中级人民法院，账号10×××76。审 判 长  欧 平人民陪审员  刘力旭人民陪审员  张晶晶二〇二〇年一月十三日书 记 员  耿灿生