wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执74号之四 申请执行人：李树坤，男，1961年4月24日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县胡吉吐莫镇 被执行人：宋奇涛，男，1970年11月19日出生，汉族，个体，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初1498号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人宋奇涛在中国工商银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）闽0206民初15207号 原告:黄茂杰，男，1997年1月20日出生，汉族，住福建省仙游县。 被告：林如平，男，1994年12月18日出生，汉族，住福建省厦门市湖里区。 原告黄茂杰与被告林如平民间借贷纠纷一案，本院于2019年12月10日立案。原告黄茂杰于2020年1月6日向本院提出撤诉申请。 本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，黄茂杰向本院提出撤诉申请，符合法律规定，应予准许。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下： 准许黄茂杰撤诉。 案件受理费50元，减半收取计25元，由黄茂杰负担。 审判员 王 蕊 二〇二〇年一月六日 书记员 陈凌野 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。 人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
河南省开封市金明区人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫0211民初4466号之二原告：李险峰，男，1972年9月7日生，汉族，住河南省开封市禹王台区。委托诉讼代理人：胡海江、刘真（实习），河南王松华律师事务所律师，特别授权代理。被告：徐学庆，男，1980年10月7日生，汉族，住河南省开封市龙亭区。本院在审理原告李险峰诉被告徐学庆民间借贷纠纷一案中，于2019年11月26日作出(2019)豫0211民初4466号民事裁定书，依法查封了被告徐学庆名下的农业银行账户：（62×××78），建设银行账户：（62170024900070174651561），现原告李险峰已申请撤诉并已经本院准许。依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十六条的规定，裁定如下：解除对被告徐学庆名下银行账户的查封。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审 判 员 张丹丹二〇二〇年一月二十二日书记员代 佳 佳
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执113号之三 申请执行人：陈向军，男，1969年1月3日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 被执行人：白长岁，男，1963年6月4日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初1062号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人白长岁在中国建设银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔0303执361号申请人：李杰，男，汉族，1991年10月11日出生，住贵州省遵义市红花岗区。被执行人：罗显凤，女，汉族，1995年7月3日生，住贵州省遵义市红花岗区。申请人李杰与被执行人罗显凤婚姻家庭纠纷一案，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人罗显凤银行存款人民币5000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员 周 洲二〇二〇年一月十七日书记员 李兴云
重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝05民初409号原告：彭丽霞，女，1971年9月2日出生。被告：杨旭光，男，1963年6月8日出生，汉族，住重庆市巴**。委托诉讼代理人：罗保利，女，1971年10月6日出生，汉族，重庆市巴南区精英法律服务所法律工作者,住重庆市巴**。原告彭丽霞与被告杨旭光民间借贷纠纷一案，本院于2019年2月18日受理后，依法适用普通程序对本案公开开庭进行了审理。原告彭丽霞与被告杨旭光的委托诉讼代理人罗保利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院起诉,请求判令：1、被告立即偿还原告借款11万元；2、被告支付原告从2008年4月18日至2018年8月20日期间的利息计人民币26.4万元；并从2018年4月18日起以借款本金11万元为基数，按照银行贷款利息的四倍支付利息直至实际付清为止；3、全部诉讼费用由被告承担。事实理由：被告杨旭光应炒股需要，于2008年4月18日向原告提出借款请求，2008年4月18日，原告将12万元转账和现金出借给被告，被告亲笔出具了借条一张，杨光旭将重庆市巴南区合建村228幢4-3的一套房屋抵押给原告，在原告不知道的情况下又将该房屋出售，房款未还给原告。经原告多次催收，被告在2017年9月20日通过建行银行转账1万元给原告，此后以种种理由拒不还款。原告当庭变更诉请第2项：依法判令被告向原告支付利息，利息以11万元为基数，按人民银行同期同类贷款利率的标准，从2008年4月18日起至实际付清为止。庭审后，原告向本院提交情况说明，要求被告向原告归还借款11万元以及相应的利息，利息以11万元为基数，从2018年10月24日起按人民银行同期同类贷款基准利率计算至实际付清日止，其余放弃。被告答辩称，借款发生时原被告之间是恋人关系，出具借条并非被告本人的意愿。当时被告、原告都喜好炒股，被告向原告夸下海口，称自己手上的股票按当时行情可以赚取10万至20万元。碰到2008年遇到金融危机，股票本金亏了，原告怪被告没有及时出手造成被套，损失了一个假象中的利润，原告对此不依不饶，找被告闹事，被告无奈之下才应原告要求出具借条，借条中的金额也是按照原告的意见书写的，没有履行实际的借款行为。原告诉状中称2017年9月20日通过建行转账1万是事实，真实原因是最近几年原告多次找被告闹事，称自己生病没钱医病，并且索赔当时恋爱时的损失，被告无奈的情况才转了1万元给原告，1万元并不是还款。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告举示的证据均与本案事实有关，本院对其关联性均予以确认。对证据的证明目的，本院结合全案事实予以综合认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告彭丽霞与被告杨旭光原系恋人关系。在恋爱期间，杨旭光于2008年4月18日向彭丽霞出具手写的借条一份，载明：今杨旭光在彭丽霞处借款120000元（壹拾贰万元正）炒股，如亏损，杨旭光将住房一间作抵押，归彭丽霞所有。原告彭丽霞陈述其以现金方式向杨旭光分次共计支付了上述12万元，2017年9月20日，杨旭光向收款人彭丽霞账号汇款1万元。彭丽霞于2018年8月向重庆市巴南区人民法院提起诉讼，要求杨旭光归还11万元借款及相应的利息，该法院于2018年10月23日开庭审理此案，随后裁定将案件移送本院处理。本院认为，本案系民间借贷纠纷。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条，原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩已经偿还借款，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明，人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。本案中的借贷关系发生在原、被告恋爱关系存续期间，原告以现金方式分次向被告支付了共计12万元，且借款时间距今较为久远，原告的陈述有其合理性及现实性。结合被告向原告出具的借条上关于房屋抵押的条款中载明了明确的房屋地址，以及2017年被告向原告汇款1万元的事实，能够进一步印证原告向被告出借款项的事实。被告陈述因迫于无奈向原告出具借条的口头抗辩不能推翻借条载明的事实，本院依法认定原告向被告出借12万元的事实成立。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条规定，借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；（二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。本案被告已于2017年归还借款1万元，剩余本金为11万。本案当事人既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，原告请求按人民银行同期同类贷款利率计算资金占用损失，低于上述规定中的年利率6%的标准，应予支持。原告庭审后提交书面《情况说明》，要求被告从2018年10月24日起计付利息，放弃了其庭审中请求从2008年4月18日起计付利息的部分权利，本院予以尊重。原告与被告的借款纠纷于2018年10月23日在重庆市巴南区人民法院开庭审理，可以证明最晚在此时间原告已向被告主张还款，因此本案逾期还款资金占用利息从2018年10月24日起算。综上所述，原告的诉讼请求成立。依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条、第二十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告杨旭光于本判决生效后十日内偿还原告彭丽霞借款本金11万元；二、被告杨旭光于本判决生效后十日内偿还原告彭丽霞资金占用利息，利息以11万元为基数，自2018年10月24日起按人民银行同期同类贷款基准利率的标准计算至实际付清日止，利随本清；三、驳回原告彭丽霞的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费6910元，由被告杨旭光负担。如不服本判决，杨旭光可以在判决书送达之日起十五日，彭丽霞可以在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市高级人民法院。审 判 长  严荣源人民陪审员  陈邦碧人民陪审员  邱 彦二〇二〇年一月二十一日法官 助理  陈 聪书 记 员  龚美铭
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执105号之三 申请执行人：于继刚，男，1975年11月3日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡 被执行人：李爽，男，1987年10月1日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初1757号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人李爽在中国农业银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
河南省汤阴县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0523执1471号申请执行人：孙乃霞，女，1965年3月21日出生，汉族，住河南省鹤壁市淇滨区。委托代理人：陈威威，河南精忠律师事务所律师。被执行人：韩莉莉，女，1967年11月1日出生，汉族，现住安阳市文峰区。委托代理人：梁庆云，安阳市文峰区秉言法律服务所法律工作者。孙乃霞与韩莉莉民间借贷纠纷一案,河南省汤阴县人民法院于2019年6月21日作出（2019）豫0523民初1185号民事判决书，依该判决书韩莉莉给付孙乃霞借款本金30万元及利息47.24万元。法院判决后，因韩莉莉未履行生效法律文书确定的义务，孙乃霞向本院申请强制执行，本院于2019年9月11日立案受理。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、本院向被执行人韩莉莉邮寄送达了执行通知书责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产，但未查找到有可供执行的财产。经查，本院通过总对总查控发现被执行人韩莉莉财付通有存款5288.73元，但网络反馈原因为账户被线下法院或公安冻结，导致本院未冻结成功。三、通过委托调查、电话联系、实地走访等形式对被执行人所在单位及居住地周边群众进行了调查和了解，未能查到被执行人的下落。四、已向被执行人发出限制消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。五、对被执行人采取拘留强制措施。六、对被执行人及其住所进行了搜查，但未能发现可供执行的财产。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人韩莉莉负有继续向申请执行人孙乃霞履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行失效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  屈克勇审判员  杜连鹏审判员  刘现光二〇二〇年一月十日书记员  原文航
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执76号之三 申请执行人：张甲利，男，1984年5月17日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇 被执行人：张丽萍，女，1981年2月25日出生，汉族，无职业，住杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初640号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人张丽萍在中国农业银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
河南省驻马店市驿城区人民法院执 行 裁 定 书（2019)豫1702执恢914号申请执行人李高超，男，1975年8月26日出生，汉族，住河南省平舆县。被执行人律士秀，女1964年12月5日出生，汉族，住驻马店市驿城区。被执行人王新齐，男，1963年1月3日出生，汉族，住驻马店市驿城区。申请执行人李高超与被执行人律士秀、王新齐民间借贷纠纷一案，本院于2015年8月21日立案执行，案号为(2015)驿执字第1227号，同年12月28日该案终结本次执行程序。后申请执行人李高超发现被执行人的财产线索向本院提出对被执行人律士秀、王新齐恢复执行的申请，本院于2019年12月11日决定恢复该案的执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人律士秀、王新齐的银行存款及其他收益80000元或查封、扣押其相应价值的财产。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  朱荣海审判员  张建军审判员  姜树华二〇二〇年一月八日书记员  邓炳乾合议庭笔录时间：2020年1月8日地点：本院执行庭合议庭成员：审判长朱荣海审判员张建军姜树华案件承办人：朱荣海记录：邓炳乾评议申请执行人陈刚与被执行人刘新文、李美勤、王宝玉、驻马店市驿城区文达管材加工有限公司民间借贷纠纷一案。记录如下：朱荣海：我作为承办人现说一下案情，申请执行人李高超与被执行人律士秀、王新齐民间借贷纠纷一案，本院于2015年8月21日立案执行，案号为(2015)驿执字第1227号，同年12月28日该案终结本次执行程序。后申请执行人李高超发现被执行人的财产线索向本院提出对被执行人律士秀、王新齐恢复执行的申请，本院于2019年12月11日决定恢复该案的执行。姜树华：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人律士秀、王新齐的银行存款及其他收益80000元或查封、扣押其相应价值的财产。张建军：同意姜树华的意见。朱荣海：同意姜树华的意见。合议庭意见一致形成决议。合议庭评议结果：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人律士秀、王新齐的银行存款及其他收益80000元或查封、扣押其相应价值的财产。
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执60号之六 申请执行人：张国君，男，1972年7月19日出生，汉族，无职业，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 被执行人：王家祥，男，1986年9月12日出生，汉族，个体，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民特118号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人王家祥在中国建设银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
杭州市萧山区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙0109执8578号 申请执行人王仁兴，男，1958年10月12日出生，汉族，住浙江省杭州市萧山区。 被执行人温言红，男，1965年8月22日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区。 申请执行人王仁兴与被执行人温言红房屋租赁合同纠纷一案，本院于2019年2月25日作出的（2018）浙0109民初21854号民事调解书，已经发生法律效力。权利人王仁兴于2019年11月8日向本院申请执行，申请执行标的为102309元。 执行过程中，本院向被执行人发出执行通知书、报告财产令、限制高消费令等法律文书，责令被执行人在本院指定的日期前履行义务、申报财产，但被执行人至今未履行。本院通过网络执行查控系统对被执行人的银行存款、不动产、车辆、工商、证券等财产信息进行了调查，并到被执行人住所地进行了实地调查，查明，被执行人无财产可供执行。截止2020年1月16日，本案执行标的全部未履行。 鉴于被执行人拒不履行又未向本院报告财产，本院对被执行人采取了录入失信人员名录和限制消费的执行措施。 上述执行情况及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人，其没有异议，并同意终结本次执行程序 综上，本案已符合终结本次执行程序的条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第(六)项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款的规定，裁定如下： 终结（2019）浙0109执8578号案本次执行程序。 申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行的财产的，可以申请恢复执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  盛红梅 二〇二〇年一月十六日 书记员  邱哲平
河南省开封市金明区人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫0211民初4466号原告：李险峰，男，1972年9月7日生，汉族，住河南省开封市禹王台区。委托诉讼代理人：胡海江、刘真（实习），河南王松华律师事务所律师，特别授权代理。被告：徐学庆，男，1980年10月7日生，汉族，住河南省开封市龙亭区。本院在审理原告李险峰诉被告徐学庆民间借贷纠纷一案中，于2019年11月26日作出(2019)豫0211民初4466号民事裁定书，依法查封了被告徐学庆名下的银行账户，现原告李险峰已申请撤诉并已经本院准许。依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十六条的规定，裁定如下：解除对被告徐学庆名下银行账户的查封。审 判 员 张丹丹二〇二〇年一月二十二日书记员代 佳 佳
山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1703刑初471号公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。被告人林广兵，男，1984年3月20日出生，汉族，初中文化程度，务农，现住山东省菏泽市巨野县，因涉嫌交通肇事逃逸，于2019年8月31日被菏泽市公安局定陶分局行政拘留15日，因涉嫌交通肇事罪，于2019年9月12日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，并于2019年9月24日被菏泽市公安局定陶分局逮捕，现羁押于定陶区看守所。辩护人李春锋，山东两仪律师事务所律师菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉（2019）455号起诉书指控被告人林广兵犯交通肇事罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院同日立案。依法适用普通程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员程雁、魏忠烨出庭支持公诉，被告人林广兵及辩护人李春锋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月29日21时59分许，被告人林广兵驾驶无牌号吊车，沿菏泽市定陶区姑沙路由南向北行驶至孟海镇牛屯路段临时停车后，被害人田某1醉酒后驾驶无牌号二轮摩托车追尾相撞，致被害人田某1受伤、车某。经菏泽市公安局交通警察支队定陶大队认定，被告人林广兵负事故的主要责任，经菏泽德衡司法鉴定所鉴定，被害人田某1的伤情构成重伤二级。公诉机关指控上述事实向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人林广兵驾驶机动车辆，违反交通运输管理法规，致一人重伤，事故发生后逃避法律处罚，负事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。建议对被告人林广兵判处有期徒刑1—2年，请依法判处。被告人林广兵对起诉书指控的事实没有意见，表示认罪、悔罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的被告人林广兵的犯罪事实一致。另查明：被告人林广兵因交通肇事逃逸于2019年8月31日被处以行政拘留十五日的行政处罚，于同日送菏泽市拘留所执行行政拘留。因涉嫌交通肇事罪，于2019年9月12日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留。本案在审理过程中，双方就民事赔偿事宜已达成一致协议，被告人林广兵一次性赔偿被害人田某1因涉案交通事故造成的各项损失费用共计160000元，并已履行完毕。被害人田某1对被告人林广兵的行为谅解，表示不再追究其刑事责任。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证的书证受案登记表、抓获经过等，视听资料现场录像，鉴定意见菏泽德衡司法鉴定所鉴定书，证人田某2证言，被告人林广兵供述和辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人林广兵驾驶机动车辆，违反交通运输管理法规，发生交通事故，致一人重伤，负事故的主要责任，且被告人林广兵肇事后，驾驶车辆逃逸，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。被告人林广兵归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。被告人林广兵的亲属已代为赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人对被告人的谅解，本院酌情对其从轻处罚，根据被告人林广兵的犯罪事实情节、认罪态度、社会危害程度以及赔偿情况，结合司法行政部门的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条二、三款、第七十六条、第六十一条之规定，判决如下：被告人林广兵犯交通肇事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘舒凝人民陪审员  郝宪利人民陪审员  陈德品二〇二〇年一月十八日书 记 员  栗铭骏
广东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤民申13039号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：于永涛，男，1976年3月26日出生，汉族，住甘肃省宁县。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：深圳市皇马劳务派遣有限公司大亚湾分公司。住所地：广东省惠州市大亚湾**秋谷南迪苑****房。法定代表人：曹荣柱，总经理。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：惠州比亚迪电子有限公司。住。住所地：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区响水河/div>法定代表人：王传福，董事长。再审申请人于永涛因与被申请人深圳市皇马劳务派遣有限公司大亚湾分公司（以下简称皇马公司）、惠州比亚迪电子有限公司（以下简称比亚迪公司）劳动争议一案，不服广东省惠州市中级人民法院(2019)粤13民终4567号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。于永涛申请再审称，对于于永涛诉请的工伤复发期工资，二审判决存在严重的认定事实不清，适用法律错误，请求法院在重新查清事实后依法改判。本院经审查认为，本案系劳动争议。根据于永涛申请再审的请求与事实理由，本案的争议焦点为：于永涛主张的2018年5月18日至2018年12月20日的工伤复发期工资能否获得支持。本院对此分析如下：根据《广东省工伤保险条例》第三十六条“工伤职工工伤复发，确认需要治疗的，享受本条例第二十五条、第二十六条和第二十八条规定的工伤待遇”的规定，工伤职工工伤复发需要暂停工作接受工伤医疗的，应由劳动能力鉴定委员会确认停工留薪期。惠州市劳动能力鉴定委员会于2019年1月3日作出的惠市劳鉴（确）字﹝2019﹞年G00030号劳动能力鉴定（确认）结论书，确认2018年5月18日至2018年12月20日，于永涛关于职业性皮肤病的治疗属于工伤复发。但该委于同日作出的惠市劳鉴（确）字﹝2019﹞年G00031号劳动能力鉴定（确认）结论书，仅确认于永涛的停工留薪期为2016年5月18日至2016年10月18日、2018年2月13日至2018年3月8日、2018年3月9日至2018年4月13日，并未确认2018年5月18日至2018年12月20日为停工留薪期。因此，二审判决对于永涛主张2018年5月18日至2018年12月20日工伤复发期工资的诉讼请求不予支持，并无不当。综上所述，于永涛的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的再审情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回于永涛的再审申请。审判长  王振宏审判员  孙桂宏审判员  陈 渊二〇二〇年一月三日书记员  林冰燕
甘肃省陇南市武都区人民法院执 行 裁 定 书(2019)甘1202执1974号申请执行人：林福江，男，生于1984年10月29日，汉族，住甘肃省陇南市武都区。被执行人：苟瑞瑞，男，生于1987年4月21日，汉族，住甘肃省陇南市人武都区。申请执行人林福江与被执行人苟瑞瑞追索劳动报酬纠纷一案，陇南市武都区人民法院作出（2018）甘1202民初2758号民事判决书，判令限判决生效之日起十日内，由被执行人苟瑞瑞偿还申请执行人林福江欠款人民币17000元；若被执行人未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息；受理费230元，由被执行人苟瑞瑞负担。该判决书生效后，因被执行人苟瑞瑞未按照（2018）甘1202民初2758号民事判决书确定的期限履行还款义务，申请人林福江向陇南市武都区人民法院申请强制执行。本院在执行过程中，经网络查询被执行人苟瑞瑞名下银行账户无可供执行财产。经传统调查查明被执行人苟瑞瑞无其他可供执行财产。申请人林福江也未提供被执行人财产线索。现已依法将被执行人苟瑞瑞名下银行账户予以冻结并限制高消费，申请人林福江申请将被执行人苟瑞瑞纳入失信被执行人。经与申请执行人林福江约谈，同意终结本次执行程序。经合议庭合议，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间限制。本裁定送达后立即生效。审 判 长 夏远军审 判 员 杨海年审 判 员 能继广二〇二〇年一月九日法官助理 王文荣书 记 员 李 雳
江苏省常州市天宁区人民法院 协 助 冻 结 存 款 通 知 书 （回执） (2020)苏0402执保724号 江苏省常州市天宁区人民法院： 你院（2020）苏0402执保724号协助冻结存款通知书收悉。王剑君（证件类型居民身份证；证件号码××）在我处的62×××37账户存款应冻结100000元，已冻结0元，未冻结元，原因为： *年*月*日
安徽省宿州市埇桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1302初4694号 原告：汪东力，男，汉族，1976年12月28日出生，住安徽省宿州市萧县。 委托诉讼代理人：刘红专，安徽三联律师事务所律师。 委托诉讼代理人：秦朴，安徽三联律师事务所律师。 被告：安徽省宿州市新世纪置业有限公司，住所地安徽省宿州市胜利西路董园**。 法定代表人：蒋晨，职务经理。 委托诉讼代理人：马莉，安徽三联律师事务所律师。 被告：蒋晨，男，汉族，1971年5月28日出生，住安徽省宿州市埇桥区。 委托诉讼代理人：马莉，安徽三联律师事务所律师。 原告汪东力与被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司、蒋晨买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员常茂泉适用简易程序公开开庭进行审理。原告汪东力及其委托诉讼代理人刘红专、秦朴，被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司和被告蒋晨及其共同委托诉讼代理人马莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出的诉讼请求是：请求判令解除双方签订的设备转让协议，返还已付转让款35万及支付利息直至款项全部返还为止（截至起诉时利息为8.4万）。事实和理由： 2015年初，被告声称拟开发宿州市开元公馆项目，找到原告协商工程承包施工事宜。经协商，双方约定将来项目的施工交由原告承包。作为条件，被告要求原告高价购买其所有的施工材料和设备，为此，被告要求与原告签订了一份土建施工材料设备转让协议。协议签订后，原告依约先支付了35万元货款。此后，因项目迟迟不能开工，致使被告保管的设备材料等至今未能完成交付。原告认为，被告欺诈原告支付35万元后，迟迟未能兑现交付设备材料及承包工程的承诺，现因项目不再进行及设备材料等标的物灭失，致使协议无法继续履行，为此，特此诉讼， 二被告共同答辩：1、蒋晨不是涉案合同的向对方，不是适格的被告。2、协议是原告自愿签署的，协议签订后，原告也接收了合同约定的标的物，使用了一部分，出卖了一部分。由于环城河治理需要，城管部门要求清理现场，被告方通知了原告。不存在解除合同的条件。 经审理查明：2015年3月15日，原告汪东力与被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司（以下简称新世纪公司）订立一份《土建施工材料设备转让协议》，约定转让标的：甲方（被告新世纪公司）开元公馆项目宗地仓库、附属幼儿园仓库内的所有施工材料和设备；转让价格：打包价格为50万元；结算方式：合同签订3日内，乙方（原告）支付35万元价款于甲方（被告新世纪公司），乙方（原告）即有权占有和使用标的和材料；余下15万元，因乙方（原告）承接甲方（被告新世纪公司）工程，由甲方（被告新世纪公司）在后期应支付乙方（原告）的工程款中扣除；其他约定：在上述价款未结清时期内，乙方不得将标的物中的塔吊设备移出场外。协议签订后，原告依约支付被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司35万元。2019年4月10日、15日蒋晨与汪东力的微信记录显示，由于环城河治理需要，城管部门要求清理现场，被告方通知了原告，但被告不能证明将约定的标的物交付原告。案件审理过程中，原告申请撤回了要求被告支付利息损失的诉讼请求。 另查明，案涉开元公馆项目确定已经无法继续进行。 本院认为，双方签订的《土建施工材料设备转让协议》合法有效，双方均应当按照协议的约定履行各自的权利和义务，在原告向被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司支付35万设备转让款后，被告应当按照协议约定向原告交付协议约定的转让标的物。被告虽辩称协议约定的标的物已经完成交付，但并未就此进行有效举证，依法应当承担举证不能的不利诉讼后果。案涉开元公馆项目确定已经无法继续进行，合同的目的已经不能实现，原告要求解除双方签订的设备转让协议，被告返还已付转让款35万元的诉讼请求，合法有据，本院予以支持。原告王东力要求被告蒋晨承担责任，没有法律依据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第九十七条的规定，判决如下： 一、解除2015年3月15日原告汪东力与被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司订立的《土建施工材料设备转让协议》； 二、被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司在本判决生效后十日内退还原告汪东力转让款35万元。 三、驳回原告汪东力的其他诉讼请求。 如未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍延期履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1952元，由被告安徽省宿州市新世纪置业有限公司承担。 如不服本判决，可在自本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提交副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审判员  常茂泉 二〇二〇年一月二十日 书记员  黄迪迪
内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院民事判决书（2019）内0402民初7072号原告：赤峰市巴林右旗永圣建筑有限责任公司，住所地：赤峰市大板镇索博力嘎街北（赛罕****楼）。法定代表人：宋杰，经理。委托诉讼代理人：张鹏程，内蒙古正勋律师事务所律师。被告：庞宝森，男，1962年5月11日出生，其他自然情况不详。原告赤峰市巴林右旗永圣建筑有限责任公司（以下简称永圣公司）与被告庞宝森追偿权纠纷一案，本院于2019年10月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告永圣公司的诉讼代理人张鹏程到庭参加诉讼。被告庞宝森经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永圣公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令庞宝森支付永圣公司因法院判决承担连带责任而替庞宝森向案外人胡秀琴支付的材料款78969.70元，自2015年12月10日至2019年9月10日的本金及利息99532元，及99532元自起诉之日起至全部款项还清之日止的利息；2.由庞宝森承担本案的诉讼费用。事实和理由：2004年5月15日，永圣公司与庞宝森签订《协议书》，双方约定：由庞宝森挂靠在永圣公司名下承包巴林右旗庆州花园小区4号楼、7号楼施工建设，庞宝森自筹资金，独立核算，自负盈亏，庞宝森按双方约定向永圣公司交纳100000元管理费，其他一切债权债务全部由庞宝森所有和负责，永圣公司不承担任何责任，售后服务由庞宝森负责。合同签订时，庞宝森口头向永圣公司承诺所有材料款、工人工资等全部费用结算后将管理费一次性给清。2005年，庞宝森与赤峰谦益房地产开发有限责任公司（以下简称谦益公司）因该建筑施工合同发生纠纷，该案2018年才执行归档结束。2015年，胡秀琴与谦益公司因房屋买卖合同发生纠纷，胡秀琴用庞宝森使用的其材料款抵顶购房款，此案已经巴林右旗人民法院（2017）内0423民初3888号民事判决书及赤峰市中级人民法院（2018）内04民终2199号民事判决书判决审理终结且已生效，本案已在2019年9月执行程序执行完毕，由永圣公司承担连带责任抵顶给案外人胡秀琴材料款78969.7元。前述案件完结后，永圣公司要求庞宝森偿还上述案件中永圣公司为庞宝森偿付的材料款（78969.7元及利息18163元）共99532元，但经多次催讨，庞宝森总以各种理由推托不还。为此，永圣公司诉至法院。庞宝森未答辩。本院经审理认定事实如下：2004年5月15日，永圣公司与庞宝森签订《协议书》一份，双方约定：由庞宝森挂靠在永圣公司名下承包巴林右旗庆州花园小区4号楼、7号楼施工建设，庞宝森自筹资金，独立核算，自负盈亏，庞宝森除按双方约定向永圣公司交纳100000元管理费外，其他一切债权债务全部由庞宝森所有和负责；永圣公司不承担任何责任，售后服务及维修由庞宝森负责。协议签订后在履行过程中，庞宝森与开发方赤峰谦益房地产开发有限责任公司（以下简称谦益公司）和购房人胡秀琴之间因购房款问题产生纠纷。2017年11月3日，谦益公司作为原告，以胡秀琴、永圣公司为被告，庞宝森为第三人诉至巴林右旗人民法院，巴林右旗人民法院作出（2017）内0423民初3888号民事判决书，谦益公司不服，提出上诉。赤峰市中级人民法院审理后，于2018年6月5日作出（2018）内04民终2199号民事判决，查明：涉案房屋是上诉人谦益公司作为开发商，被上诉人永圣公司作为建筑商，由永圣公司第一项目部进行建设。被上诉人庞宝森担任项目经理，该工程建设的投入资金及与开发商的工程款结算由庞宝森经手。因在承建楼房过程中庞宝森从被上诉人胡秀琴处赊欠电线等材料费，而上诉人又欠付建筑商工程款，经庞宝森联络，庞宝森、谦益公司的原法定代表人段宝祥、胡秀琴协商达成一致意见，胡秀琴以多退少补的形式向谦益公司交纳涉案楼房购房定金款10000元，其余楼房款可以用庞宝森欠付胡秀琴的材料款78969.7元抵顶。另查明，谦益公司与永圣公司、庞宝森建设工程施工合同纠纷案，内蒙高院作出(2007)内民一终字第196号民事判决，判令由谦益公司给付永圣公司工程款600954.82元及利息。因谦益公司未自动履行法定义务，永圣公司已申请本院强制执行。又查明，双方当事人均认可涉案房屋单价每平米1138.5元，房屋总价款为99664元。另，经本院作出的(2016)内04民终3912号民事判决认定，谦益公司与胡秀琴双方均认可至今并未就抵偿事宜进行最终结算，胡秀琴仍持有定金收据及关于材料款的欠据。根据上述事实，赤峰市中级人民法院判决：一、撤销巴林右旗人民法院作出的(2017)内0423民初3888号民事判决。二、被上诉人巴林右旗永圣建筑有限责任公司、胡秀琴在判决生效后十日内给付上诉人赤峰谦益房地产开发有限责任公司款项78969.7元及利息(利息从2015年12月11日起算至欠款付清为止，按中国人民银行同期贷款利率计算);如该款由胡秀琴支付上诉人，则被上诉人巴林右旗永圣建筑开发有限公司应支付胡秀琴等额款项。三、被上诉人胡秀琴在判决生效后十日内给付上诉人赤峰谦益房地产开发有限责任公司购房款10694.59元及利息(利息计算方法同二项)。四、驳回上诉人赤峰谦益房地产开发有限责任公司其他诉讼请求。判决生效后，永圣公司分两次交给谦益公司材料款本息共99530元。永圣公司向庞宝森追偿未果。为此，诉至本院，请求如上。本院认为，庞宝森挂靠永圣公司进行工程施工，永圣公司因庞宝森施工时所欠材料款而被起诉后承担了给付责任，庞宝森应将该款项返还给永圣公司。永圣公司要求庞宝森给付利息的请求无事实和法律依据，依法不予支持。庞宝森经本院传唤未到庭应诉，也未提交书面答辩意见，视为其放弃质证和抗辩的权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告庞宝森于本判决生效后十日内给付原告赤峰市巴林右旗永圣建筑有限责任公司款项99530元；二、驳回原告赤峰市巴林右旗永圣建筑有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1144元（永圣公司已预交），由庞宝森负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。审判员 黎俊志 二○二○年一月三日书记员 韩 越
长葛市人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫1082执恢749号申请执行人：田永法,男性,1956年3月11日出生,住长葛市。被执行人：闫芳,女性,1965年1月12日出生,住长葛市。申请执行人田永法与被执行人闫芳借款合同纠纷一案，长葛市人民法院作出（1998）长经初字第137号经济判决书，一、判令被告闫芳于本判决生效之日起十日内支付原告田永法借款12600元二、支付原告下欠借款利息2705元（自1996年5月10日起至1998年4月23日止。按双方约定月息2分计，以后另算，不包括已付的3200元）。判决书发生法律效力后被执行人并未按照判决书内容如期履行义务，申请人向本院申请强制执行，本院于2019年7月23日依法立案受理。在本院执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，暂未发现被执行人有其他可供执行财产。三、通过委托调查、电话联系、实地走访等形式对被执行人所在单位及居住地周边群众进行了调查和了解，未能查找到被执行人的下落或可供执行的财产。四、已向被执行人发出限制消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结（1998）长经初字第137号经济判决书的本次执行程序。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定书送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  王红杰审判员  桂红亮审判员  王明欣二〇二〇年一月十八日书记员  薛超胜
江苏省丹阳市人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏1181执保134号申请人：江苏合和服饰有限公司，统一社会信用代码91321181MA1MBEUK1M，住所地丹阳市。法定代表人:蔡夕平，该公司总经理。被申请人：上海毅度电子商务有限公司，统一社会信用代码91310113MA1GM72PXG，住所地上海市宝山区。法定代表人：李田。被申请人：李田，女，1988年8月19日生，汉族，住上海市浦东新区。被申请人：周二华，男，1985年2月28日生，汉族，住上海市浦东新区。申请人江苏合和服饰有限公司与被申请人上海毅度电子商务有限公司、李田、周二华买卖合同纠纷一案，在审理过程中，申请人于2020年1月14日向本院提出财产保全的申请，要求冻结被申请人上海毅度电子商务有限公司、李田、周二华的银行存款60万元或同等价值的其他财产，并已提供担保。本院认为，申请人的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：冻结被申请人上海毅度电子商务有限公司、李田、周二华的银行存款60万元或同等价值的其他财产。保全申请费3520元，由申请人预交。本裁定立即执行。如不服本裁定，可以向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  葛丹开二〇二〇年一月十四日书记员  费 阳
杭州市萧山区人民法院结 案 通 知 书（2019）浙0109执6437号申请执行人浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行被执行人杭州妙通羽绒制品有限公司、杭州萧山弘泰羽绒制品有限公司、王宇兴、童国美本院在执行申请执行人浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行与被执行人杭州妙通羽绒制品有限公司等案由金融借款合同纠纷一案中，本案已全部执行完毕。特此通知。二〇二〇年一月十三日
四川省乐至县人民法院执 行 裁 定 书（2019）川2022执1279号之一申请执行人：四川宏大建筑工程机械租赁有限公司，住所地乐至县天池镇。法定代表人：喻永贵，总经理。委托代理人：孟令夺，男，1984年9月22日出生，汉族，住四川省乐至县天池镇。被执行人：陆大兵，男，1972年5月20日出生，汉族，四川省乐至县人，住四川省乐至县天池镇。四川宏大建筑工程机械租赁有限公司与陆大兵租赁合同纠纷一案，本院于2019年9月17日作出的（2019）川2022民初1739号民事判决书，已经发生法律效力。因被执行人陆大兵未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人四川宏大建筑工程机械租赁有限公司向本院申请执行，要求被执行人陆大兵支付申请执行人四川宏大建筑工程机械租赁有限公司塔机租赁人工费99352元,本院依法立案执行。在执行过程中，本院查明，被执行人陆大兵名下有纳智捷牌汽车一辆。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条的规定之规定，裁定如下：一、查封、扣押被执行人陆大兵名下的纳智捷牌汽车一辆；二、查封期限为二年。查封期限届满，查封效力灭失，需要续行查封的，应当在查封期限届满前30日内向本院提出续行查封的书面申请，履行义务后可以申请解除查封。本裁定立即执行。审判长  吴国营审判员  李 丹审判员  张 磊二〇二〇年一月七日书记员  刘 岑
浙江省杭州市江干区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙0104民初5449号 原告吴晨风，男，1990年3月14日出生，汉族，住浙江省东阳市。 委托代理人郑洁（特别授权），浙江民业律师事务所律师。 被告杭州港龙置业有限公司，住所地浙江省杭州市江干区港龙城****。 法定代表人蔡家福，该公司执行董事兼总经理。 委托代理人来志诚、陈晓炜（特别授权），北京盈科（杭州）律师事务所律师。 原告吴晨风诉被告杭州港龙置业有限公司（以下简称港龙公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月3日受理，后依法组成合议庭，于2019年7月5日，于2019年12月9日公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。 原告吴晨风基于与被告签订的《浙江省商品房买卖合同》等而起诉。诉讼请求：1、判令被告继续履行双方签订的《商品房买卖合同》义务，配合原告办理《浙江省商品房买卖合同》的备案登记手续，向原告交付房屋初始登记证书并协助原告办理杭州市江干区港龙城3区1022室房屋所有权变更至原告名下；2、判令被告支付迟延交付权属证书违约金，以已付购房款928499元为基数，按照的每日万分之一标准，从2019年1月2日起暂计算至2019年5月22日，此后计算至被告交付初始房屋、土地权属登记证书之日止；3、本案诉讼费用由被告承担。 被告港龙公司对原告的诉讼请求均无异议。 本案经审理查明的事实如下： 签订书面协议情况：2017年9月26日，出卖人港龙公司与买受人吴晨风曾签订《浙江省商品房买卖合同》一份，合同编号为2017预1381506，该份合同未经网签备案。 标的房屋：杭州市江干区港龙城3区1022室。 约定房价：单价24191.85元/平方米，总价款1848499元。 付款方式：选择银行按揭贷款方式支付房款，合同签署之日支付首付房款928499元，剩余购房款920000元，应在签订本合同后30日内办理完毕相关贷款手续。 交付期限：出卖人应当在2018年1月1日前将案涉房屋交付买受人使用。 抵押告知约定：与本合同商品房有关的土地使用权及在建工程存在抵押情形的，出卖人将相关情况告知为“无”。 产权登记约定：出卖人承诺于2019年1月1日前取得初始土地、房屋权属证书，交付给买受人。出卖人在约定日期90日之后仍不能交付的，买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。 付款情况：原告于2017年9月18日向被告支付了购房定金10万元，于2019年9月26日支付剩余首付款828499元，共计首付款928499元。 房屋抵押情况：案涉合同所涉房屋于2016年6月22日登记在建工程抵押（抵押权人中国民生银行股份有限公司杭州分行，担保债权数额45943万元），属限制出售房产。原告表示对上述情况此前均不知晓。 房屋交接情况：案涉房屋于2018年3月4日由原、被告办理《房屋交接单》。 房屋权属登记情况：案涉房屋于2019年3月11日登记在被告港龙公司名下。 以上事实有原告提供的《浙江省商品房买卖合同》、付款凭证、发票、补充协议、不动产查询记录、房屋交接单及双方当事人的陈述为证。 本院认为，原告诉请被告继续履行商品房买卖合同，但庭审中被告明确同意继续履行合同，故双方对此并无争议，在双方无实质争议的情况下，原告此项诉请无需作为判项确认。对于原告要求被告办理备案登记手续并交付房屋初始登记证书、办理房屋所有权证书的问题，因案涉房屋目前由抵押权人设定抵押并办理抵押登记，客观上无法办理网签及权属转移登记手续，原告的该项诉讼请求客观不能实现，故本院不予支持，但被告仍应承担相应违约责任。 原告不主张与被告签订的《浙江省商品房买卖合同》解除或撤销，故该合同对双方当事人均具有法律约束力，各方应当继续履行该合同。现双方约定的由被告交付初始土地、房屋权属证书的时间已经届满，被告未能向原告交付，故被告构成违约，理应承担违约责任。双方约定违约金为已付购房款万分之一每日，可按该标准计算被告的违约责任。 据此，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、被告杭州港龙置业有限公司支付原告吴晨风违约金12998.98元（以人民币928499元为基数按照每日万分之一的标准，自2019年1月2日起暂计算至2019年5月22日，此后计算至被告杭州港龙置业有限公司向原告吴晨风交付无负担的初始土地、房屋权属证书之日止），于本判决生效之日起十日内付清； 二、驳回原告吴晨风的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币125元，由被告杭州港龙置业有限公司承担。原告吴晨风于本判决生效之日起十五日内向本院申请退款。被告杭州港龙置业有限公司承担的诉讼费用应于本判决生效之日起七日内付至本院。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 长  苏 翔 人民陪审员  秦晓洁 人民陪审员  张 珏 二〇二〇年一月三日 代书 记员  姜雪佳
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执4号之二 申请执行人：唐宇，男，1979年8月13日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇 被执行人：王凤龙，男，1975年4月18日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初1686号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人王凤龙在中国农业银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月十七日 书记员 王  瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执60号之一 申请执行人：张国君，男，1972年7月19日出生，汉族，无职业，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 被执行人：王崇海，男，1963年11月7日出生，汉族，个体，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民特118号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人王崇海在中国邮政储蓄银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔0303执64号申请人：余应彬，男，汉族，1975年9月25日出生，重庆市铜梁县人，住铜梁县。被执行人：刘波，男，汉族，1978年4月25日出生，贵州省遵义市人，住遵义市汇川区。申请人余应彬与被执行人刘波合同纠纷一案，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人刘波银行存款人民币150000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员 周 洲二〇二〇年一月七日书记员 张芹梅
南乐县人民法院执 行 通 知 书(2020)豫0923执27号孙某：你/你单位与张某离婚纠纷一案，本院(或其他生效法律文书的作出机关)作出的（2017）豫0923民初1140号民事判决(或写明其他生效法律文书)已发生法律效力。申请执行人(或委托、移送、报请执行的单位)张某于二Ｏ二Ｏ年一月三日向本院申请/委托/移送/报请强制执行，本院于二Ｏ二Ｏ年一月三日立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十二条规定，责令你/你单位履行下列义务：一、向申请执行人支付子女抚养费3000元。二、承担案件执行费50元。开户银行：中国银行河南省分行账户名称：南乐县人民法院账号：26×××55特此通知。二〇二〇年一月六日风险提示：根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定，被执行人有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务并具有下列情形之一的，人民法院将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：(一)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；(二)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；(三)违反财产报告制度的；(四)违反限制高消费令的；(五)被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；(六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执73号之四 申请执行人：高桂芝，女，1962年4月7日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县克尔台乡 被执行人：张丽，女，1967年4月2日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县克尔台乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初1332号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人张丽在中国工商银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执95号之七 申请执行人：李进福，男，1973年11月6日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 被执行人：刘淑玲，女，1978年2月5日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初873号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人刘淑玲在中国农业银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
甘肃省文县人民法院 民 事 调 解 书 （2020）甘1222民初17号 原告：杨某1，住甘肃省文县。 法定监护人：任某，住甘肃省文县。 被告：杨某2，住甘肃省文县。 原告杨某1与被告杨某2子女抚养费纠纷一案，本院于2019年12月5日立案后，依法适用简易程序进行了审理。 原告杨某1向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告杨某2支付婚生子杨某1两年的抚养费（包括教育费）36000元；2.依法判决本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告杨某2与任某因感情不和于2017年12月18日协议离婚，当时就子女抚养问题双方约定：“双方于2008年12月27日生育长子，取名杨某3；于2012月2元8日生育次子，名叫杨某1。离婚后长子随男方直接抚养生活，次子由女方直接抚养生活，男方每月给予女方1500元的生活抚养费直至次子杨某1成长到18岁为止，在每月15日前付清当月抚养费，直到孩子完成高中教育阶段止，高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。”双方离婚至今被告杨某2没有给原告杨某1一分钱的抚养费，也没有抚养过一天孩子，即没有尽过一点儿抚养义务。现在原告杨某1已经快8岁了，其所有的花用都是由其母亲任某一人在承担，原告一天天在长大，需要的和花用的地方也越来越多，其母亲任某又没有稳定的收入，只能到处打工挣点钱来维持基本生活，无奈只能向法院提出抚养纠纷诉讼，希望通过法律程序维持原告及其监护人的合法权益。综上所述，为了维护原告的合法权益，依据我国《民事诉讼法》及《婚姻法》之相关规定，现依法提起诉讼，望人民法院能够依法公正判决。 本案审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议： 被告杨某2自愿向原告杨某1给付两年抚养费共计人民币36000元； 被告杨某2承诺于2020年3月1日前支付给原告杨某1人民币10000元，2020年7月1日前支付给原告杨某1人民币10000元，剩余的人民币16000元在2020年10月1日前全部付清； 被告杨某2应将上述款项支付给原告杨某1法定监护人任某。 上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。 案件受理费700元，减半收取计350元，由原告杨某1法定监护人任某负担。 本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。 审 判 员 董文奎 二〇二〇年一月七日 法官助理 杜 丽 书 记 员 张 婕
河南省焦作市山阳区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0811执恢144号之二申请执行人席东方，男，1953年6月4日出生，汉族，住焦作市解放区。委托代理人彭松，河南路通律师事务所律师。被执行人张春红，女，1968年2月16日出生，汉族，住河南省焦作市山阳区。申请执行人席东方申请执行张春红债权人代位权纠纷一案，本院作出的（2016）豫0811民初3384号民事判决书已经发生法律效力，因张春红未能履行生效法律文书确定的还款义务，席东方于2019年7月17日向本院申请强制执行。本案在执行过程中，本院采取了如下执行措施：1、本院受理执行本案之后，于2018年4月22日向被执行人张春红邮寄送达执行通知书和报告财产令，但被执行人张春红均未能履行生效法律文书确定的义务。2、本院于2019年7月30日、2019年1月7日对张春红的银行存款、车辆、不动产、公积金和有价证券等财产进行了调查，经查询，被执行人张春红名下有车辆，无房产、公积金及无价证券等财产信息。3、本院于2019年7月19日冻结了被执行人张春红（00000034083372811889）账户630万元，但该账户余额不足。4、本院于2020年1月8日查封了被执行人张春红名下号牌号码为HGQ999思威牌汽车一辆，因该车辆暂无线索，无法处置。5、本院于2019年12月24日决定限制被执行人张春红高消费及非生活或者经营必须的有关消费，并向社会公布了限制高消费令。6、本院于2019年12月24日决定将被执行人张春红纳入失信被执行人名单，并通过司法专邮形式向被执行人发出了执行决定书。本院于2020年1月7日约谈申请执行人席东方，告知其本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人席东方向本院提交了终结本次执行程序申请书，同意终结本次执行程序。本院认为，经采取以上财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产。依照《最高人民法院关于使用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  廉玉光审判员  康福军审判员  翟 卫二〇二〇年一月十五日书记员  樊京钊
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执112号之十 申请执行人：李奎伟，男，1975年8月22日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 被执行人：张立明，男，1975年7月7日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 本院依据已经发生法律效力的（2018）黑0624民初1731号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人张立明在中国农业银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
河南省武陟县人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0823执1925号申请执行人：焦作市中小企业担保投资有限公司。法定代表人：王龙职务：董事长。委托代理人：常嘉轩，男，汉族，1992年8月24日出生，住焦作市山阳区。被执行人：焦作市长江制动器有限公司，住所地武陟县大封镇大司马村。法定代表人：刘小林职务：总经理。被执行人：河南长江石油机械有限公司，住所地武陟县大封镇大司马村。法定代表人：刘有林职务：总经理。被执行人：焦作市孔怀包装有限公司，住所地武陟县产业集聚区工业北路**。法定代表人：刘永利职务：董事长。被执行人：刘小林，男，汉族，1972年12月18日出生，住河南省武陟县。被执行人：刘有林，男，汉族，1964年4月2日出生，住河南省武陟县。被执行人：周素华，女，汉族，1962年8月13日出生，住河南省武陟县。被执行人：周小粉，女，汉族，1973年4月11日出生，住河南省武陟县。焦作市中小企业担保投资有限公司与焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉借款合同纠纷一案，焦作市众信公证处作出的（2018）豫焦众证执字第28号公证书已经发生法律效力。因被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉未按上述生效法律文书履行义务，申请执行人焦作市中小企业担保投资有限公司向本院申请强制执行，要求被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉给付申请执行人550680元。本院于2019年7月15日依法立案受理。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，并报告财产情况,但被执行人未履行义务，亦未向本院申报财产。二、2019年7月16日、2019年10月17日、2020年1月9日通过全国网络查控系统查询被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉名下相关财产信息，被执行人名下仅有零星存款，并告知申请执行人，对上述存款申请执行人同意法院不采取强制措施;周小粉名下的豫Ａ×××**宝马牌汽车轮候查封到期日为2021年12月22日，周小粉名下的豫Ｈ×××**梅赛德斯-奔驰3498CC小轿车、豫Ｈ×××**江淮牌汽车、豫Ｈ×××**东风雪铁龙牌汽车轮候查封到期日为2021年12月23日，焦作市孔怀包装有限公司名下的豫Ｈ×××**东风牌汽车轮候查封到期日为2021年12月23日，申请执行人应于查封期限届满三十日前书面向本院提出继续查封的申请，如申请人未书面提起申请，视为放弃对上述财产的执行，造成损失自行承担。除此被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉名下无财产。三、本院通过武陟县不动产登记中心、住房公积金管理中心查询，被执行人刘有林名下有住房公积金账户，申请人明确表示该住房公积金账户已被另案予以封存，故在本案中同意不再对查出的公积金进行冻结查封。被执行人焦作市长江制动器有限公司名下有位于武陟县大封镇大司马村（证号：2007-193）的不动产,河南长江石油机械有限公司名下有位于武陟县大封镇大司马村（证号：2007-1922008-017）的不动产,焦作市孔怀包装有限公司名下有位于武陟县××路与××交叉口西南角（证号：武国用2015第**）的不动产，本院均已轮候查封。轮候查封到期日为2022年1月8日，申请执行人应于查封期限届满三十日前书面向本院提出继续查封的申请，如申请人未书面提起申请视为放弃对上述不动产的执行，造成损失自行承担。除此被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉无其他不动产登记及住房公积金。四、2019年11月28日本院已将被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉纳入失信被执行人名单并对刘小林、刘有林、周素华、周小粉，焦作市孔怀包装有限公司法人刘永利限制高消费。本院已约谈告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，依照《最高人民法院关于〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人焦作市长江制动器有限公司、河南长江石油机械有限公司、焦作市孔怀包装有限公司、刘小林、刘有林、周素华、周小粉负有继续向申请执行人焦作市中小企业担保投资有限公司履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  索小生审判员  宋彩霞审判员  常丽君二〇二〇年一月十日书记员  司亚辉
陕西省凤翔县人民法院执 行 裁 定 书(2020)陕0322执175号申请执行人:宝鸡西部体育用品制造有限公司，住所地陕西省宝鸡市岐山县雍川镇街道。法定代表人：苏健，任公司总经理。委托代理人：徐卫忠，陕西扶济律师事务所律师，特别授权代理。被执行人：凤翔县田家庄镇果园村村民委员会。法定代表人：孙军林，任该村民委员会主任。本院在执行宝鸡西部体育用品制造有限公司与凤翔县田家庄镇果园村村民委员会承揽合同纠纷一案中，我院(2019)陕0322民初1158号民事判决书已经发生法律效力，被执行人未能及时履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下：冻结、划拨、提取被执行人凤翔县田家庄镇果园村村民委员会银行存款或其他收益58565元或查封、扣押其相当价值的财产。本裁定立即执行。审判员  刘伟哲二〇二〇年一月十四日书记员  高 婷
广东省珠海市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤04执5号 申请执行人：贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司。 法定代表人：宁前进，执行董事兼总经理。 委托代理人：胡倩倩，贵州纵贯律师事务所律师。 委托代理人：汪菁菁，贵州纵贯律师事务所律师。 被执行人：珠海佳年华贸易有限公司。 法定代表人：李德强。 本院依据已经发生法律效力的贵阳仲裁委员会（2019）贵仲裁字第0045号裁决书，于2020年1月2日立案执行贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司（以下简称贵阳振兴科技公司）申请执行珠海佳年华贸易有限公司（珠海佳年华公司）一案。上述生效法律文书确定：1、珠海佳年华公司向贵阳振兴科技公司支付欠付设备款和技术服务费805708元；2、珠海佳年华公司向贵阳振兴科技公司支付本案仲裁费18619元。另，被执行人还应支付本案执行费10643元。 因被执行人至今仍未自觉履行生效法律文书确定的义务，为维护生效法律文书的顺利执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下： 查封、冻结、扣押、提取珠海佳年华贸易有限公司名下的动产、不动产、银行存款及其他财产权益，以人民币85万元为限。 根据有关规定，银行存款的冻结期限为一年，动产的查封期限为两年，不动产及其他财产权的查封、冻结期限为三年。期满如需继续查封，申请执行人应提前七日向本院书面申请续封。逾期提出申请的，法律后果由申请执行人自行承担。 本裁定送达后即发生法律效力。 执行长  李晓琦 执行员  郭普东 执行员  赖江林 二〇二〇年一月十三日 书记员  陈依婷
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执19号之一 申请执行人：温明贺，男，1984年1月12日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇 被执行人：包旭，男，1987年10月26日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初843号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人包旭在中国建设银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月十七日 书记员 : 王 瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执116号之四 申请执行人：郑伟，男，1986年1月27日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 被执行人：洪伟，男，1975年12月20日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初2032号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人洪伟在中国工商银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执92号之一 申请执行人：魏志武，男，1968年12月5日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇 被执行人：岳思伟，男，1977年10月11日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初1796号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人岳思伟在中国工商银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执54号之二 申请执行人：程国英，女，1962年10月10日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 被执行人：吴迪，男，1985年11月23日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初815号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人吴迪在中国建设银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0206民初11781号 原告：陈剑平，男，1973年10月26日出生，汉族，住福建省厦门市湖里区。 委托诉讼代理人：李安荣，福建金方正律师事务所律师。 被告：黄金标，男，1965年6月8日出生，汉族，住福建省厦门市翊翔安区。 原告陈剑平与被告黄金标民间借贷纠纷一案，本院于2019年9月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告陈剑平的委托诉讼代理人李安荣到庭参加诉讼，被告黄金标经本院公告传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈剑平向本院提出诉讼请求：1.黄金标偿还陈剑平借款本金30000元及利息（按月利率0.5%计算，自起诉之日起计至实际还款之日止）；2.黄金标支付公告费300元。陈剑平当庭撤回第2项诉讼请求。事实和理由：黄金标经过朋友肖亚发介绍，于2014年10月7日向陈剑平借款30000元，随后黄金标仅支付了部分利息。当陈剑平于2017年10月7日向黄金标讨款时，黄金标因无力归还，出具借条给陈剑平收执。现陈剑平要求黄金标归还借款，黄金标一直拖延，陈剑平遂诉至法院。 黄金标未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。黄金标经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见和证据，视为放弃相关的诉讼权利，本院对陈剑平提交的《借条》、中国建设银行个人网上银行交易凭证等证据予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年10月7日，黄金标通过案外人肖亚发向陈剑平借款30000元。陈剑平以现金方式交付2700元，以银行转账的方式交付27300元。 陈剑平自认，借款后，陈剑平按月利率3%的标准断断续续支付部分利息，之后没有再付。2017年10月7日，陈剑平向黄金标催讨款项，黄金标在其身份证复印件上书写《借条》一份交陈剑平收执。《借条》载明：兹有本人黄金标向陈剑平借到30000元整。特立此据。借款人：黄金标，2017年10月7日。《借条》左下方另写有“见证人：肖亚发”等字样。 陈剑平当庭述称，出具《借条》后，黄金标未偿还过借款。 本院认为，陈剑平提供的《借条》、银行交易凭证有相应的原件，本院依法予以采信并确认双方存在合法有效的借贷关系。双方未约定还款期限，陈剑平有权随时要求黄金标在合理期限内偿还，陈剑平提起诉讼的行为应视为向黄金标主张权利、要求还款，黄金标应立即偿还陈剑平借款本金30000元。双方未约定利息。黄金标经陈剑平催要还款后，仍未及时偿还款项，陈剑平主张黄金标按月利率0.5%（即年利息6%）的标准支付自起诉之日（即2019年9月2日）起至实际还款之日止的利息，有事实和法律依据，本院予以支持。 黄金标经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见及证据，视为放弃相关的诉讼权利，本院依法缺席审理和判决。 依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零六条、二百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 黄金标于本判决生效之日起十日内返还陈剑平借款本金30000元及利息（以30000元为基数，按月利率0.5%计算，自2019年9月2日起计至款项清偿之日止）。 如果黄金标未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费550元，由黄金标负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 长 王 蕊 人民陪审员 刘 芳 人民陪审员 庄鸿义 二○二○年元月十三日 书 记 员 陈凌野 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百九十六条借条是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。 第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。 第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。 未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理： （一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持； （二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 本案执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执56号之四 申请执行人：李欢欢，男，1993年5月11日出生，汉族，无职业，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 被执行人：乔兵，男，1988年10月13日出生，汉族，干部，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初2207号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人乔兵在杜尔伯特蒙古族自治县农商银行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
杭州市萧山区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙0109执6528号 申请执行人杭州萧山戴村镇刘义飞轮胎店，统一社会信用代码92330109MA28NKBLXW，住所地杭州市萧山区戴村镇半山村。 法定代表人刘义飞。 被执行人孙立军，男，1986年6月3日出生，汉族，住杭州市萧山区。 申请执行人杭州萧山戴村镇刘义飞轮胎店与被执行人孙立军买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月22日作出的（2019）浙0109民初10617号民事判决书，已经发生法律效力。权利人杭州萧山戴村镇刘义飞轮胎店于2019年8月19日向本院申请执行，申请执行标的为14280元。 执行过程中，本院向被执行人发出执行通知书、报告财产令、限制高消费令等法律文书，责令被执行人在本院指定的日期前履行义务、申报财产，但被执行人至今未履行。本院通过网络执行查控系统对被执行人的银行存款、不动产、车辆、工商、证券等财产信息进行了调查，并到被执行人住所地进行了实地调查，查明，被执行人无财产可供执行。截止2020年1月16日，本案执行标的全部未履行。 鉴于被执行人拒不履行又未向本院报告财产，本院对被执行人采取了录入失信人员名录和限制消费的执行措施。 上述执行情况及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人，其没有异议，并同意终结本次执行程序。 综上，本案已符合终结本次执行程序的条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第(六)项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款的规定，裁定如下： 终结（2019）浙0109执6528号案本次执行程序。 申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行的财产的，可以申请恢复执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  盛红梅 二〇二〇年一月十六日 书记员  邱哲平
广东省珠海市香洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0402刑初1537号 公诉机关珠海市香洲区人民检察院。 被告人黎学源，男，1979年7月8日出生,汉族，小学文化，户籍地海南省儋州市***************，公民身份号码460************411。因本案于2019年8月7日被羁押并被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。 辩护人王春燕，广东华大律师事务所律师。 珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕1521号起诉书指控被告人黎学源犯故意伤害罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员刘一雄出庭支持公诉，被告人黎学源及辩护人王春燕、被害人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2012年6月20日凌晨1时许，被告人黎学源在珠海市香洲区**************与被害人王某某因空调问题发生争吵。在争吵过程中，被告人黎学源用右手打了被害人王某某的左脸部一拳，造成其左耳受伤。经法医鉴定，王某某身体所受的损伤为重伤，并评定为八级伤残。 2019年8月7日，被告人黎学源被抓获。 在案件审理过程中，被告人黎学源委托家属与被害人王某某达成刑事和解，一次性赔偿被害人王某某各项损失8万元，取得被害人王某某的谅解。 另查明，2012年7月18日，被告人黎学源因本次殴打行为被珠海市公安局拱北口岸分局行政拘留七日并处罚款300元。 上述事实，被告人黎学源在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某某的陈述，证人谢某某的证言，抓获经过，中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书，广东正光法医临床司法鉴定所司法鉴定检验报告书，鉴定意见通知书，情况说明，羁押证明，人员基本信息，行政处罚决定书，刑事和解协议书、收条、谅解书，现场照片等证据证实，足以认定。 辩护人提出的辩护意见是：被告人黎学源如实供述罪行，主观恶性较小，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解。被害人对本案的发生也存在一定过错。 关于被害人王某某对本案的发生存在过错的问题。经查，本案系被告人黎学源与被害人王某某因开空调问题发生口角，继而被告人黎学源殴打了被害人王某某。被害人对于案件的发生没有刑法意义上的过错。辩护人提出的该点意见没有任何依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人黎学源故意伤害他人身体，致人重伤，其行为已触犯我国刑律，构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人黎学源的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黎学源归案后如实供述，且赔偿了被害人王某某的损失，取得谅解，依法可以从轻处罚。根据被告人黎学源的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正监管条件，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定的规定，判决如下： 被告人黎学源犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 彭 帅 人民陪审员 陈 敏 人民陪审员 苏惠嫦 二〇二〇年一月十四日 书 记 员 朱智贤 韩天野 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执36号之四 申请执行人：牛宪荣，男，1949年3月25日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡 被执行人：张志才，男，1975年1月7日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初769号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人张志才在杜尔伯特蒙古族自治县农商银行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
陇南市武都区人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)甘1202执230号 申请执行人：陈林生,男性,1974年7月28日出生,住甘肃省陇南市武都区。 被执行人：马伟,男性,1981年11月21日出生,住甘肃省陇南市武都区；敬小红,男性,1977年4月5日出生,住甘肃省陇南市武都区。 本院在执行申请执行人陈林生与被执行人马伟、敬小红借款合同纠纷一案中，已执行到位95000元，该款已转付申请人。经查，被执行人马伟名下在武都区有房屋登记信息，该房屋被本院另案查封，待另案对该房屋处置后本院将依照案件执行标的按比例分配于个案；被执行人敬小红名下房屋本案已依法查封，待本院对被执行人马伟名下房屋处置后如若不能清偿本案剩余执行标的，本院将依法再对被执行人敬小红名下房屋做处置。本案经申请人同意，合议庭评议，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 被执行人马伟名下房屋处置后如若不能清偿本案剩余执行标的，本案将恢复执行并对被执行人敬小红名下房屋做处置。 本裁定送达后立即生效。 审判长  马利军 审判员  能继广 审判员  焦博涛 二〇二〇年一月三日 书记员  焦 毅
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执105号之一 申请执行人：于继刚，男，1975年11月3日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡 被执行人：李爽，男，1987年10月1日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初1757号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人李爽在中国邮政储蓄银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执260号之五 申请执行人：杜尔伯特蒙古族自治县杨利民副食品商店 被执行人：纪善亮，男，1981年12月4日出生，汉族，个体户，住杜尔伯特蒙古族自治县胡吉吐莫镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初2099号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人纪善亮在黑龙江农村商业银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月十三日 书记员 王  瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执87号之一 申请执行人：李中林，男，1978年8月23日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县烟筒屯镇 被执行人：张学刚，男，1978年3月7日出生，蒙古族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 本院依据已经发生法律效力的（2017）黑0624民初1583号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人张学刚在中国邮政储蓄银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执254号之三 申请执行人：吴焕玲，女，1974年7月5日出生，达斡尔族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡 被执行人：孟宪财，男，1960年6月17日出生，汉族，农民，住大庆市萨尔图区 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624民初956号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人孟宪才在中国建设银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月十三日 书记员 王  瑞
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔0303执114号申请人：宋庆芳，男，1974年11月18日出生，汉族，住贵州省湄潭县。被执行人：周庆，男，1986年7月7日出生，汉族，住贵州省余庆县。被执行人：罗勇，男，1969年1月3日出生，汉族，住贵州省遵义市汇川区。申请人宋庆芳与被执行人周庆、罗勇借款合同纠纷一案，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人周庆、罗勇银行存款人民币450000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员 周 洲二〇二〇年一月七日书记员 张芹梅
浙江省诸暨市人民法院 结 案 通 知 书 （2015）绍诸执非字第233号 申请执行人诸暨市市场监督管理局 被执行人金建锋 本院在执行申请执行人诸暨市市场监督管理局与被执行人金建锋工商一案中，金建锋已履行其应尽义务，本案已全部执行完毕。 特此通知。 二〇二〇年一月二日
河南省南乐县人民法院执 行 案 件 结 案 通 知 书（2020）豫0923执恢40号本院执行的申请人王锦涛与被执行人吴晓鹏民间借贷纠纷一案，生效法律文书确定的执行内容，经被执行人自动履行或本院强制执行，现已全部执行完毕。根据《最高人民法院关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，本案以“执行完毕”方式结案。二〇二〇年一月二十一日
山东省青岛市市北区人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁0203民初429号原告：金某，男，1959年5月25日出生，汉族，住山东省平度市。委托诉讼代理人：曲乔乔，山东照岳律师事务所律师。委托诉讼代理人：俞元博，山东照岳律师事务所实习律师。被告：褚某，男，2001年9月15日出生，汉族，住青岛市市**。法定代理人：青岛市儿童福利院，住所地：青岛市市**青大一路**。原告金某与被告褚某继承纠纷，本院于2020年1月9日立案。原告金某在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按原告金某撤回起诉处理。审判员  袁静二０二０年一月十七日书记员  夏敏
山东省青岛市城阳区人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁0214民初10467号之一解除保全申请人：杨吉忠，男，1971年4月29日出生，汉族，住青岛市城阳区惜福镇街道百福路**。被申请人：于崇旭，男，1966年7月8日出生，汉族，住，住青岛市城阳区/div>被申请人：王娟，女，1965年5月31日出生，汉族，住，住青岛市城阳区/div>解除保全申请人杨吉忠与被申请人于崇旭、被申请人王娟民间借贷纠纷一案，本院于2019年11月28日作出（2019）鲁0214民初10467号民事裁定，依法冻结了被申请人银行存款人民币467万元。解除保全申请人于2020年1月19日向本院申请解除对被申请人王娟银行账户的冻结。本院经审查认为，解除保全申请人的申请符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条第一款第二项规定，裁定如下：解除对被申请人王娟银行存款人民币467万元的冻结。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  秦忠基二〇二〇年一月二十日书记员  胡绪云
河南省南乐县人民法院执 行 案 件 结 案 通 知 书（2019）豫0923执恢387号本院执行的申请执行人李少洁与被执行人南乐县韩张镇人民政府房屋买卖合同纠纷一案，生效法律文书确定的执行内容，经本院强制执行，现已全部执行完毕。根据《最高人民法院关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，本案以“执行完毕”方式结案。二〇二〇年一月九日
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑0624执127号之四 申请执行人：王德明，男，1960年9月20日出生，汉族，退休工人，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 被执行人：毕长辉，男，1974年10月14日出生，汉族，农民，住杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇 本院依据已经发生法律效力的（2019）黑0624刑初9号民事判决（调解）书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十条五条、第二百四十七条及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32、33条的规定，裁定如下： 对被执行人毕长辉在中国工商银行杜尔伯特蒙古族自治县支行的个人存款账户予以冻结。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 ：许凤玖 审判员 ：赵明月 审判员 ：王郑鑫 二〇二〇年一月六日 书记员 : 王 瑞
天津市静海区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0118民初8583号原告：张树新，男，1969年5月10日出生，汉族，天津市静海区人，现住天津市静海区。委托诉讼代理人：张楠（原告之女），1992年3月30日出生，汉族，天津市静海区人，现住天津市静海区。被告：天津市荣馨泰置业投资有限公司，住所地天津市静海区静海镇静园里**楼**。法定代表人：左震，职务经理。委托诉讼代理人：王世洪，天津朋展律师事务所律师。原告张树新与被告天津市荣馨泰置业投资有限公司（以下简称荣馨泰）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年10月23日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张树新的委托诉讼代理人张楠、被告荣馨泰的委托诉讼代理人王世洪到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告张树新向本院提出诉讼请求：1.依法判令荣馨泰依合同向张树新支付因张树新购买荣馨泰所出售的商城荣园4号楼-1-404住房逾期交付商品房款利息11257元，并按房屋价款日万分之一支付违约金9446元，共计20703元；2.诉讼费由荣馨泰承担。事实与理由：当事人双方于2018年5月11日签订商品房买卖合同，原告购买了被告开发的坐落于静海区津海商城购物中心南侧商城荣园4号楼-1-404号商品房，房款总计1166115元，张树新交付房屋首付款706115元，余款460000元贷款支付。荣馨泰应于2019年5月31日前交付房屋，但直至2019年8月20日才通知张树新办理交房入住手续。张树新找荣馨泰协商逾期交房违约赔偿时，荣馨泰拒不承担违约责任，致使问题迟迟不能解决。故依法提起诉讼，请求判如所请。被告荣馨泰辩称，不同意张树新的全部诉讼请求。1、逾期交房的原因是因为发生了不可抗力，因环境保护原因按政府要求停工，目前有证据证明停工23天，其余时间虽无证据证明，但不能施工的客观情况存在，也是因为相关部门从控制建筑材料的生产，从而影响我方施工，停工的期限应从逾期交房的天数中扣除。2、荣馨泰认为张树新对于交房逾期30天内的部分计算违约金与合同约定不符，荣馨泰认为逾期在30日内的是宽限期，应计算已付款的利息，不能计算违约金。从双方合同附件6中逾期付款中有所体现。本院经审理认定事实如下：张树新与荣馨泰公司于2018年6月26日签订《天津市商品房买卖合同》，约定张树新购买荣馨泰开发的坐落于静海区静海新城联盟大街西侧、天津市××商城购物中心××商城××号楼××住房一处，总价款1166115元；约定荣馨泰于2019年5月31日前将商品房交付使用。合同第五条约定：除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在30日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定追究甲方违约责任。其中第1种约定内容为：合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之一向乙方支付违约金。2019年8月20日荣馨泰向张树新交付房屋。另查，双方签订《天津市商品房买卖合同》后，因污染天气致荣馨泰停工23天。双方在补充合同中对逾期交款等的约定亦不能证实存在宽限期。以上事实有双方当庭陈述及《天津市商品房买卖合同》等证据予以证实。本院认为，张树新和荣馨泰签订的《天津市商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，不违反有关法律、法规，合法有效，双方均应依约履行。现荣馨泰交付商品房逾期81天已属违约，应按照合同约定给付原告已付款利息和违约金。荣馨泰提出应当扣除停工期23天的抗辩意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。荣馨泰提出违约金的计算应扣除30天的意见，与合同约定不符，本院不予采纳。关于荣馨泰提出的其他政府因素导致停工时间，因缺乏证据支持本院不予采信。故荣馨泰应给付张树新已付款的利息为1166115元×4.35%÷365天×58天即8060.57元（以总房款1166115元为基数按中国人民银行同期贷款年利率4.35%计算58天），张树新主张超出的部分本院不予支持；荣馨泰还应给付张树新逾期违约金为1166115元×0.01%×58天即6763.47元（以总房款1166115元为基数按日万分之一计算58天）。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告天津市荣馨泰置业投资有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告张树新逾期交房利息8060.57元、逾期违约金6763.47元，以上共计14824.04元。二、驳回原告张树新的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费159元，由原告张树新承担45元、由被告天津市荣馨泰置业投资有限公司承担114元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  李振亚二〇二〇年一月六日书记员  李红艳
安徽省全椒县人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)皖1124执177号 申请执行人:林金强，男，1970年5月出生，汉族，工人。 被执行人:丁荣光，男，1974年7月出生，汉族。 本院依据已经发生法律效力的（2018）皖1124民初542民事调解书，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务，被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下： 冻结、划拨被执行人丁荣光银行账户余额20200元或查封、扣押、扣留、提取、拍卖其等额财产。 本裁定立即执行。 审判员  班浩 二〇二〇年一月十九日 书记员  戴晨
河南省范县人民法院民 事 裁 定 书（2020）豫0926执保6号申请人：赵继存，女，1977年11月3日出生，汉族，住河南省范县。被保全人：葛会燕，男，1981年9月29日出生，汉族，住河南省范县。申请人赵继存于2020年1月21日向本院申请诉前财产保全，请求在11.88万元价值范围内，对被申请人葛会燕的财产采取保全措施，并以中煤财产保险股份有限公司出具的保函为本次诉前财产保全提供担保。本院经审查认为，申请人赵继存对被申请人葛会燕享有给付请求权，其提供相应的财产担保，申请对被申请人葛会燕名下位于范县新区阳光××小区××单元××号房产采取诉前财产保全措施，符合法律规定，应当予以支持。根据申请人赵继存提供的线索，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零一条，第一百零三条之规定，裁定如下：在11.88万元的财产价值范围内，查封被申请人葛会燕名下位于范县新区阳光新城小区7幢1单元401号的房产，查封期限为一年。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。审判员  许书玮二〇二〇年一月二十二日书记员  张殿麟
河南省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫民申7473号再审申请人（一审被告、反诉原告，二审被上诉人）：河南省华夏房地产开发有限公司，住所地：河南省潢川县经济技术开发区华夏花城小区。法定代表人：刁彦华，该公司董事长。委托诉讼代理人：柯方云，河南国丰律师事务所律师。委托诉讼代理人：施茹冰，河南竞远律师事务所律师。再审申请人（一审被告、反诉原告，二审被上诉人）：惠州市天合建筑有限公司潢川分公司，住所地：河南省潢川县经济技术开发区弋阳路。法定代表人：肖建新，该公司经理。委托诉讼代理人：施茹冰，河南竞远律师事务所律师。再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：惠州市天合建筑有限公司，住所地：广东省惠州市江**小区光耀橙子公寓**。法定代表人：林少培，该公司总经理。委托诉讼代理人：施茹冰，河南竞远律师事务所律师。再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人）：余海彬，男，汉族，1967年6月15日出生，住河南省潢川县。委托诉讼代理人：刘智声，信阳市潢川县声达法律服务所法律工作者。再审申请人河南省华夏房地产开发有限公司（以下简称华夏公司）、惠州市天合建筑有限公司（以下简称天合公司）、惠州市天合建筑有限公司潢川分公司（以下简称天合潢川分公司）、余海彬因建设工程分包合同纠纷一案，不服河南省信阳市中级人民法院（2019）豫15民终2001号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。华夏公司、天合公司、天合潢川分公司申请再审称，生效判决认定余海彬提交的签证单有贾文伟、詹潘岳及监理王亮的签名，构成表见代理，并将《司法鉴定意见书》中签证部分的金额确认为工程款，缺乏证据证明，应当予以纠正。（一）王亮的签字行为不能构成“表见代理”，其签署的《现场工程签证单》均不应当被认定为定案依据。1.原审认定“有不少签证单上王亮与刘建国的签名并列在监理栏中”。根据证据显示，余海彬所提交的11份《现场工程签证单》中没有一份是王亮与刘建国共同签字的。2.王亮的监理工程师身份存疑。工程施工时王亮是否是监理人员的身份未能核实，王亮对此未做合理解释。3.王亮除了签字外，未履行任何监理职责。（二）詹潘岳和贾文伟签字部分不构成表见代理。1.这二人并未正式任命或授权有签署工程经济单据的权利，仅仅以其参加过会议，就认定詹潘岳和贾文伟二人有代理权，过于牵强。2.詹潘岳和贾文伟与余海彬关系密切。一审中经法庭批准后余海彬电话联系二人，但对方没有接听余海彬电话，二人并不愿意为余海彬出具证言。3.双方的《建设工程分包合同》中明确约定：“所有文件均有肖建新签字后方可生效”。余海彬让詹潘岳和贾文伟在签证单上签字的行为，不符合“表见代理”的构成要件，不应当认定其为“表见代理”。（三）《现场工程签证单》的工程量不真实。涉案《现场工程签证单》工程均为基础部分，是工程的根基，这样的《现场工程签证单》在正常情况下应当是及时作出，并制作相关资料保存下来。但是涉案的11份《现场工程签证单》均为补签。（四）《司法鉴定意见书》中《现场工程签证单》的工程款部分，不应当成为定案依据。鉴定公司未对该部分工程量进行测量及核实，因此该鉴定部分不是鉴定公司通过客观的评估及认定做出来的，没有鉴定基础，因此不应当作为本案定案依据。余海彬申请再审称，（一）原审判决认定的基本事实缺乏证据证明。华夏公司提交的（2016）潢建罚字第099号《行政处罚决定书》未发生法律效力，原审判决余海彬承担罚款缺乏事实和法律依据。且潢川县住房和城乡规划建设局出具了验收合格证明，说明涉案工程不存在质量问题。（二）原审判决适用法律错误。原审法院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定错误，涉案工程是按照合同约定的工程进度进行工程款支付，与垫支施工工程款不是一种类型。本院经审查认为，（一）关于签证单的问题。余海彬提供的11份《现场工程签证单》中，不仅有监理单位指派到现场的监理工程师王亮签名，而且还有华夏公司、天合潢川分公司工作人员詹潘岳和贾文伟的签名。二审法院要求华夏公司、天合潢川分公司通知詹潘岳和贾文伟出庭接受调查以便查清事实，但天合潢川分公司、华夏公司以两人离职多年为由未通知两人到庭。根据会议纪要显示，詹潘岳、贾文伟代表华夏公司、天合潢川分公司参加涉案工程会议，故生效判决认为上述人员签署签证单构成表见代理，并判令华夏公司、天合潢川分公司对《现场工程签证单》中记载的工程量承担责任并无不当。华夏公司、天合潢川分公司认为《现场工程签证单》中的工程量不真实，但未提供证据予以推翻，应当承担举证不能的不利后果，生效判决依据《司法鉴定意见书》的结论认定工程价款依据充分。（二）关于余海彬是否应当承担罚款的问题。双方在合同中明确约定了余海彬应当承担行政罚款的情形，根据（2016）潢建罚字第099号《行政处罚决定书》，余海彬存在违法施工的行为，故生效判决按照余海彬与华夏公司、天合潢川分公司的约定，判令余海彬承担该部分罚款并无不当。（三）关于法律适用及利息计算的问题。本案中，余海彬系不具有施工资质的自然人，一、二审判决均认定案涉施工合同为无效合同符合法律规定，余海彬仅可以按照建筑物折价补偿原则请求工程价款及法定利息。虽然余海彬与华夏公司在2014年7月3日约定了逾期竣工验收的利息，但该利息实质属于违约金，在合同无效的情况下，违约金条款对当事人不具有约束力，余海彬请求按照日1‰的标准支付利息的理由不能成立，生效判决按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算利息并无不当。综上，华夏公司、天合公司、天合潢川分公司、余海彬的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回河南省华夏房地产开发有限公司、惠州市天合建筑有限公司、惠州市天合建筑有限公司潢川分公司、余海彬的再审申请。审判长  于跃辉审判员  李向乔审判员  范书伟二〇二〇年一月十四日法官助理苗振林书记员武雅星