湖北省十堰市张湾区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0303民初2044号原告：张有林，男，1979年4月17日出生，汉族，住湖北省十堰市张湾区。委托诉讼代理人：郑家，湖北郧阳律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈俊吉，湖北郧阳律师事务所律师。被告：湖北金成名家建筑装饰工程有限公司。住所地十堰市北京北路**。统一社会信用代码91420300343497805J。法定代表人：帅琳，系该公司负责人。被告：帅猛，男，1977年2月28日出生，汉族，住湖北省十堰市茅箭区。原告张有林诉被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司（以下简称“金成名家公司”）、帅猛合同纠纷一案，本院于2019年8月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张有林及其委托诉讼代理人郑家、陈俊吉，被告金成名家公司的法定代表人帅琳，被告帅猛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告张有林向本院提出诉讼请求：1.解除原告张有林与被告金成名家公司签订的《施工合同》；2.被告金成名家公司、帅猛共同返还原告张有林支付的各类款项共计82430元；3.被告金成名家公司、帅猛向原告张有林支付违约金22296.12元；4.本案诉讼费用由被告金成名家公司、帅猛承担。事实及理由：2018年12月1日，我与被告金成名家公司签订《施工合同》，约定工期为2018年12月18日至2019年4月18日。合同签订前后，我向被告转入205465元，而被告金成名家公司仅完成了屋内基础水电架设后就将完全停止施工。2019年6月1日，经双方结算，被告出具欠条一份，载明尚欠我装修款82430元，后多次催要，被告均以各种理由推诿。十堰市公安局茅箭分局经侦大队已有证据证实被告帅猛系被告金成名家公司实际控制人，故被告帅猛应承担连带责任。被告金成名家公司辩称，对原告张有林诉请的事实没有异议，我公司已经不再经营，经济困难，希望原告放弃违约金请求。被告帅猛辩称，我并非被告金成名家公司法定代表人，我与被告金成名家公司系投资关系，原告张有林的主张系与被告金成名家公司的事情，与我无关，请求驳回原告对我的诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年12月1日，原告张有林与被告金成名家公司签订《湖北金成名家建筑装饰工程有限公司施工合同》，约定原告张有林将其位于建设小区8-1-1501号的房屋交由被告金成名家公司承包装修，施工日期为2018年12月18日至2019年4月18日，合同总价款为204930元。并约定违约方应按合同金额的10%支付违约金。合同签订前后，原告向被告金成名家公司转入205465元。而被告金成名家公司仅完成了部分工程后就停止施工。2019年6月1日，经双方结算，被告金成名家公司出具欠条一份：截至2019年6月1日，我公司尚欠张有林装修退款费用82430元。现被告金成名家公司已停止经营，原告张有林索赔无果后诉诸本院，请求如前。另查明，被告帅猛系被告金成名家公司法定代表人帅琳之兄，被告帅猛与被告金成名家公司于2017年7月20日签订《股权投资协议书》一份，约定被告帅猛为该公司出资7350000元。且被告帅猛将其卡号为“62×××88”的农商银行账户用于被告金成名家公司经营往来。2019年6月28日，经十堰市公安局茅箭区分局经侦大队调查询问，被告帅猛自认系被告金成名家公司实际负责人。本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。原告张有林与被告金成名家公司签订合同，并支付了定金、预付款，事实清楚、证据确凿，被告金成名家公司应当按合同约定履行施工义务，但被告金成名家公司完成部分施工后因资金紧张而停工，已严重违约。2019年6月1日，被告在双方结算后出具尚欠原告装修退款费用82430元的欠条，该欠条不仅证明原、被告双方确认此时解除了合同，而且确认解除合同后被告承担的义务，即退还装修费用82430元，因此，原告张有林请求解除合同并退还款项的主张，本院予以支持，原告的支付违约金请求，本院以自2019年6月1日起按年利率6%支付资金占用期间利息予以计算。被告帅猛虽系被告金成名家公司实际负责人，但被告金成名家公司并非一人公司，且原告张有林系与被告金成名家公司签订的合同，其未提供充分证据证明被告金成名家公司股东滥用公司法人地位和股东有限责任的事实，故对于原告张有林请求被告帅猛连带承担合同违约责任的主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、原告张有林与被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司签订的《湖北金成名家建筑装饰工程有限公司施工合同》于2019年6月1日解除；二、被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内退还原告张有林装修费用82430元及利息（以82430元为本金，自2019年6月1日起,按年利率6%计算至装修费用退清之日止）；三、驳回原告张有林的其他诉讼请求。如果被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2395元，由被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。本判决（或裁定、或调解书）发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书指定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  王 旭人民陪审员  罗高红人民陪审员  黄堂荣二〇二〇年一月六日书 记 员  郑京春附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定1、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、《中华人民共和国公司法》第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。3、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。4、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。