福建省尤溪县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0426民初3359号 原告：福建广电网集团股份有限公司尤溪分公司，住所地福建省尤溪县城关镇解放路**，统一社会信用代码：913504265959827942。 法定代表人：刘贵永，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王华盛，福建厦龙律师事务所律师。 被告：福建朝晖房地产开发有限公司，住所地福建省仓山区建新镇金山大道**金山明星**楼**，统一社会信用代码：913501007869467881。 法定代表人：梁维坤，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：邱兰钰，该公司员工。 原告福建广电网集团股份有限公司尤溪分公司（以下简称“广电网络尤溪分公司”）与被告福建朝晖房地产开发有限公司（以下简称“朝晖公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月1日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告广电网络尤溪分公司的委托诉讼代理人王华盛、朝晖公司的委托诉讼代理人邱兰钰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广电网络尤溪分公司向本院提出诉讼请求：1.判令朝晖公司向广电网络尤溪分公司支付尚欠的工程款45,000元，并支付该笔工程款自2016年12月28日起至实际还款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；2.由朝晖公司承担本案的全部诉讼费用。庭审中，广电网络尤溪分公司变更第一项诉讼请求为： 判令朝晖公司向广电网络尤溪分公司支付尚欠的工程款45,000元，并支付该笔工程款从2016年12月28日起至2019年8月19日按银行同期同类贷款利率计算的利息以及从2019年8月19日起至实际还款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。事实和理由：2016年12月22日，广电网络尤溪分公司与朝晖公司签订《东滨花园综合信息接入协议书》，约定由广电网络尤溪分公司承建东滨花园安置房综合信息光纤入户的工程项目，工程内容为：1.甲方负责建设从市政弱电公安管道到用户弱电电箱的管道、桥架、弱电管线等，并确保路由通畅；甲方同意提供一间弱电间用于乙方放置综合信息机柜等设备并提供免费电源接入，设备用电纳入小区公共费用。2.甲方同意乙方为唯一电视、宽带等综合信息业务接入方。3.乙方负责从前端机房至小区弱电机房至用户综合信息箱的光纤接入、设备安装、信号开通等。合同同时约定协议签订后45日内，广电网络尤溪分公司应完成项目施工，朝晖公司同意承担材料费98,000元，款项于协议签订后5日内一次性转入广电网络尤溪分公司指定的银行账户，其他投资由广电网络尤溪分公司承担。合同签订后，广电网络尤溪分公司按照朝晖公司签订的《东滨花园综合信息接入协议书》约定的期限按期完成了施工项目，但朝晖公司并未按照协议书约定于协议签订后的5日内一性将工程项目材料费98,000元转入广电网络尤溪分公司指定的银行账户。经广电网络尤溪分公司多次催讨，朝晖公司仅向广电网络尤溪分公司支付部分工程材料费，仍尚欠广电网络尤溪分公司工程材料费45,000元未予支付。朝晖公司的行为已严重侵害广电网络尤溪分公司工程的合法权益，为此，广电网络尤溪分公司特诉至法院，望判如所请。 朝晖公司辩称，朝晖公司与广电网络尤溪分公司施工合同纠纷一案，广电网络尤溪分公司要求朝晖公司支付工程尾款的诉讼请求不能成立。原因如下;1.2016年12月22日广电网络尤溪分公司与朝晖公司签订《东滨花园综合信息接入协议书》不合法，该协议不能成立，根据《中华人民共和国合同法》规定，所签合同需双方负责人或授权人签字盖章才能生效，广电网络尤溪分公司与朝晖公司签订的协议上没有公司负责人签字盖章，在公司法人不知情且没有授权的情况下与公司员工签字，没有法律效力。2.广电网络尤溪分公司与朝晖公司签订的协议的第二条，甲方同意乙方为唯一电视、宽带等综合信息业务接入方，不符合有关部门及三明市信息发展管理办公室的有关规定，带有欺诈性质的垄断行为。3.广电网络尤溪分公司竣工后没有通过三明市信息发展管理办公室有关部门验收，无法提供竣工验收报告。4.由于广电网络尤溪分公司施工的综合信息接入工程未能提供竣工验收报告及其他质量合格文件导致楼盘无法正常交房，朝晖公司多次要求广电网络尤溪分公司整改及验收，广电网络尤溪分公司均无法做到，引起业主不满。朝晖公司无奈于2018年9月21日再与中国铁塔股份有限公司三明市分公司签订光纤入户协议，重新施工，工期60天，取得竣工验收报告及其他合格文件。导致朝晖公司直接经济损失106,200元，因广电网络尤溪分公司原因造成延期交房间接经济损失达200多万元。综上所述，广电网络尤溪分公司要求朝晖公司支付工程尾款的诉讼请求不能成立，驳回广电网络尤溪分公司的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年12月22日，朝晖公司作为甲方与广电网络尤溪分公司作为乙方签订了《东滨花园综合信息接入协议书》，约定：“1.甲方负责建设从市政弱电公安管道到用户弱电电箱的管道、桥架、弱电管线等，并确保路由通畅；甲方同意提供一间弱电间用于乙方放置综合信息机柜等设备并提供免费电源接入，设备用电纳入小区公共费用。2.甲方同意乙方为唯一电视、宽带等综合信息业务接入方。3.乙方负责从前端机房至小区弱电机房至用户综合信息箱的光纤接入、设备安装、信号开通等。4.协议签订后45日内，乙方应完成项目施工。5.甲方同意承担材料费98,000元，其他投资由乙方承担，甲方同意于协议签订后5日内一次性转入乙方账户”等。合同签订后，广电网络尤溪分公司进场施工并已经竣工，于2017年4月8日投入使用。工程完工后朝晖公司已支付材料费53,000元，尚欠工程材料费45,000元至今未给付。 本院认为，朝晖公司与广电网络尤溪分公司签订的《东滨花园综合信息接入协议书》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规强制性规定，合法有效。因朝晖公司仅支付工程款53,000元，尚欠45,000元工程材料款未付，涉案工程已竣工并验收合格，并于2017年4月8日投入使用。广电网络尤溪分公司主张要求朝晖公司支付尚欠的工程材料款45,000元的诉讼请求，有事实和法律依据，予以支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，广电网络尤溪分公司主张要求朝晖公司支付尚欠工程进度款45,000元从2016年12月28日起至2019年8月19日按银行同期同类贷款利率计算的利息以及从2019年8月19日起至实际还款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下： 福建朝晖房地产开发有限公司应于本判决生效之日起三日内支付福建广电网集团股份有限公司尤溪分公司工程款45,000元，并支付该工程款从2016年12月28日起至2019年8月19日按银行同期同类贷款利率计算的利息以及从2019年8月19日起至实际还款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。 若未按上述判决指定的期间履行义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费925元，减半收取462.5元，由福建朝晖房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。 审 判 员 李德林 二〇二〇年一月十四日 法官助理 曾玉水 书 记 员 罗立鹏 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。