湖北省襄阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂06民终80号上诉人（原审被告）：赵德林，男，生于1984年11月29日，汉族，住南漳县。上诉人（原审被告）：张小娟，女，生于1987年1月6日，汉族，住址同上。共同委托诉讼代理人：赵明万，男，生于1957年3月12日，汉族，住南漳县。系赵德林父亲。共同委托诉讼代理人：龚学进，南漳县玉印法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：南漳家多宝装饰安装工程有限公司，住所地：南漳县城关镇金漳大道**龙鹏世纪城**楼**。统一社会信用代码：91420624316521152C。法定代表人：王新江，该公司董事长。委托诉讼代理人：杜菊香、张光辉，湖北水镜律师事务所律师。上诉人赵德林、张小娟因与被上诉人南漳家多宝装饰安装工程有限公司（以下简称家多宝公司）装饰装修合同纠纷一案，不服湖北省南漳县人民法院（2019）鄂0624民初935号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月3日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。赵德林、张小娟上诉请求：撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求；本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一、对装修工程进行竣工验收，既是装修合同约定的义务，也是被上诉人作为承包方的法定义务，被上诉人未履行这一义务，无权要求我们结清工程款。二、被上诉人要我们付清余款还应提供双方已经结算的依据。被上诉人从未找我们就工程量结算过，起诉我们付清装修工程余款44000元没有事实依据。家多宝公司辩称，原判认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉，维持原判。家多宝公司一审诉讼请求：被告支付原告装修工程款44000元，并支付原告上述款项自2019年2月5日起至实际支付之日止的利息损失（按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算）；本案诉讼费用由被告承担。一审法院认定：两被告系夫妻关系。2018年10月23日，原告家多宝公司（承接方乙方）与被告赵德林（委托方甲方）签订房屋装修合同，约定：一、工程概况1.工程地址：金凤朝阳3-1-1804；2.施工面积：110㎡；3.施工内容：详见本合同附件《施工预算单》和施工图纸；4.委托方式：全包；5.开工日期，竣工日期，工程总天数。二、工程价款壹拾贰万叁仟元整［（￥123000.00）+1000=124000元］。三、质量要求1．工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可；2．工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行；3．施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同；4．凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责；5．甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。四、付款方式合同一经签订，甲方即应付工程款捌万元整（￥80000.00），房屋装修完工验收合格付肆万叁仟元整（￥43000.00），收据以实际付款为准。（尾款增加1000元壹仟元整），甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。五、工程工期在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。六、违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。七、合同的变更和终止合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守，任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。八、质量保证乙方对所装修的房屋，水、电、防水等隐形工程承诺终身保修或赔修（注:此承诺只适用于双包的装修房屋）；其他基装部分，若是乙方双包的房屋，乙方承诺一年保修，三年维修等。该合同后附装修项目及报价，装修报价款125099元，约定据实结算；乙方备注送甲方精钢网全房，优惠2000元。合同签订后，被告赵德林当即支付原告工程款80000元。2018年10月26日，原告对该房屋装修工程进行施工，原告陈述2019年1月24日交付该房屋，被告陈述2019年3月8日搬进该房屋居住，被告以原告擅自改方案，且装修质量存在问题未予支付剩余工程款。诉讼过程中，被告提出原告在履行合同中有未作部分及质量问题。为此一审法院召集双方当事人进行现场核对。原告遂向一审法院提交结算表，该结算表将未作部分予以核减，实际装修款报价110700元。被告对该结算表不予认可，仍坚持以合同约定为准，并要求对其主张的未作部分及装修质量进行评估和反诉。但被告在长达近四个月时间未提交评估申请，亦未提交反诉状。一审法院认为，原、被告通过协商并经过初步确定装修工程预算后签订了《装修合同》，证实该合同系双方真实意思表示，合同自签订之日有效。合同生效后，双方当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定全面履行自己的义务。原告按照合同约定和被告的指示，为被告房屋进行了装修；被告虽未对原告所做工程正式验收，但其已实际居住，应当按照合同约定履行给付价款义务。被告给付原告80000元装修款后，以原告尚有未做项目、装修质量出现问题等为由拒绝支付剩余工程款，并提出评估要求和反诉要求，但被告在长达四月之久未向一审法院提出评估申请，亦未提交反诉状及未支付装修款的证据。被告上述行为，显然有悖诚信，侵害了原告的合法权益，应当按照合同约定，全面履行义务，被告提出的抗辩事由无事实依据，一审法院不予支持。经一审法院核对，原、被告确定装修预算价款为124000元，经结算，实际装修价款为110700元，被告已支付价款80000元，实际未付款为30700元，原告承诺优惠2000元，被告尚应付原告装修款28700元。原告主张的利息损失，因原、被告未对合同进行实际结算，且合同违约责任部分并未对该损失予以约定。为此，一审法院对原告该请求不予支持。被告提出的原告尚有未做项目、装修质量出现问题等，可在有新证据的情况下另行主张权利。两被告系夫妻关系，负有共同清偿债务责任，故原告要求两被告共同支付装修款的主张，一审法院予以支持。被告张小娟经一审法院传票传唤未到庭参加诉讼，不影响一审法院依据查明的事实予以处理。经调解，双方当事人未能达成协议。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决：一、被告赵德林、张小娟于判决生效后二十日支付原告南漳家多宝装饰安装工程有限公司装修款28700元；二、驳回原告南漳家多宝装饰安装工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费900元，由原告南漳家多宝装饰安装工程有限公司300元，被告赵德林、张小娟负担600元。本院审理查明，一审法院认定事实属实，本院依法予以确认。本院认为，被上诉人家多宝公司依照装修合同对上诉人赵德林、张小娟所有的金凤朝阳3-1-1804房屋进行了装修，并已撤场，上诉人赵德林、张小娟已经搬入该装修房屋居住。上诉人赵德林、张小娟应当依照合同约定向被上诉人家多宝公司支付相应工程价款。上述《装修合同》约定工程价款124000元。本案一审诉讼中，上诉人赵德林、张小娟提出本案所涉装修工程有未作部分及质量问题。经一审法院释明，未提出反诉。一审法院在本案中对此不予处理，并无不当。一审诉讼中，被上诉人家多宝公司提交结算表，将未作部分予以核减，一审法院按照核减后的工程价款，判决上诉人赵德林、张小娟支付剩余工程价款，并无不当。上诉人赵德林、张小娟称本案所涉装修工程没有竣工验收、双方对工程没有进行结算，主张拒付剩余工程价款，本院不予支持。综上所述，赵德林、张小娟的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费900元，由上诉人赵德林、张小娟负担。本判决为终审判决。审判长 杨 文审判员 严庭东审判员 刘丹丹二〇二〇年一月十九日书记员 张诗怡