河南省新安县人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫0323民初2304号原告：洛阳市银磊建筑安装工程有限公司,住所地:洛阳新区王城大道以西，英才路以南、美茵街西侧建业美茵湖高尔夫花园51幢1单元1801、1807。统一社会信用代码:914103001713500643。法定代表人：赵宗涛,该公司总经理。委托诉讼代理人:付景新，河南中冶律师事务所律师。委托诉讼代理人：李朋涛，河南中冶律师事务所律师。被告:李德卷，男，汉族，1966年8月1日出生，住宜阳县。原告洛阳市银磊建筑安装工程有限公司（以下简称银磊建筑公司）与被告李德卷建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告银磊建筑公司委托诉讼代理人付景新、李朋涛，被告李德卷到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求判决被告向原告支付工程款899255元(最终具体数额参照鉴定结论进行变更),并从2017年4月13日至欠款清偿完毕之日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息；二、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年10月16日,被告李德卷作为发包人与原告就洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司氢气站项目施工工程承包事宜签署了两份合同。根据合同约定,原告为该氢气站项目施工的工程包括综合楼、灌装站、公用工程、导热炉工段、甲醇裂解、甲醇储罐、外管架、室外给排水、消防工程、门卫室、化粪池、循环水池这12部分。但施工过程中,被告未能及时支付工程款,原告多次催要无果。后来在工程绝大部分已经完工的情况下,经原告与被告协商一致后,双方终止施工合同,由被告寻找第三方承接了原告剩余工程,对于原告剩余的工程和双方存在的各种纠纷,三方约定为扣除105000元作为了结,即该105000元从被告应付原告工程款中扣除,其余支付给原告,对于剩余工程,由被告与第三方自行协商。双方对上述内容达成一致后,被告找到侯龙伟承接了剩余工程。根据合同约定,对于上述12个部分,原合同约定的总工程款为205.18万元,扣除105000元外,合同内工程应付款项为1946800元。另外,施工过程中,还存在工程量变更,起诉前,原告聘请测算人员对变更部分工程进行测算,变更部分共计增加款项352455元,加上合同内的价款194680元,被告应支付的总款项为2292695元,减去已经支付的工程款140万元,剩余款项为899255元。虽然在合同上显示了洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司的名字,但洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司至今并未注册成立,洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司不能作为合同当事人,被告李德卷作为合同发包人的签约主体,应该支付拖欠的工程款899255元,由于双方于2017年4月12日就施工合同的终止以及终止后工程款的结算达成一致,故请求从2017年4月13日开始按照中国人民银行同期贷款利率计算利息,直至工程款支付完毕之日。被告李德卷辩称：我本人与银磊建筑公司从未签订过什么建筑施工合同，更不认识其法人赵宋涛长什么样是男是女。银磊建筑公司对本人起诉，无凭无据实属诬告。至于洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司建筑施工承包合同，是经宜阳县柳泉镇黑沟村张要功(电话：155××××8508)介绍，由宜阳县盐镇乡北册村吴战伟个人鉴订承包施工与银磊建筑公司毫无牵连，并且不认识其法人赵宋涛。注：洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司为甲方，吴战伟为乙方。甲方与乙方在介绍人张要功见证下，于2015年10月16日鉴订包工包料施工合同，由于自然原因(天气)无法估量，在张要功见证下，双方口头协议2016年5月1日全部交工，达到甲方入住条件，并且办完一切甲方办理房产证所使用资料手续，满足甲方办证需求。合同施工项目包括：1、综合楼70万元，2、罐装站45万元，3、公用工程16.85万元，4、导热油炉31.33万元，5、甲醇裂解，甲醇储罐7万元，6、外管架4万元，7、室外给排水消防26万元，8、门卫室3万元，9、化粪池1万元，10、循环水池1万元，合同总价205.18万元。在施工中，乙方技术人员标高、座标经常出错，泥瓦工墙垒歪，灰缝不实，水电工不懂安装，管路不通，模具工、梁、柱模具支偏，钢筋工帮扎小梁挑大梁等，且偷工减料以次充好造成了所有施工程存在严重质量问题(甲方监工李克功可作证，电话：138××××6805)，甲方与乙方商量返修无果，乙方中间多次停工对抗，最后于2016年8月3日全部停工,施工人员全部转至龙门一个学校施工。由于乙方施工存在严重质量问题并停工造成了甲方所订购生产设备无法提货安装合同超时，设备厂家与甲方终止合同，致使甲方损失设备订金、预付款达壹佰万元以上，由合同付款凭证作证明。甲方于2017年3月1日与第三方签订合同继续施工。至此乙方，已停工达柒个月之久(16年8月2日-17年3月1日)，按甲乙双方合同约束视乙方违约放弃施工。至于乙方说增加项目，也就是综合楼外保温，由于存在质量问题，墙皮脱落，龟裂，下雨天漏水，甲方要求反修重做，乙方无动于衷。从乙方施工到停工，乙方承建不合格项目包括：1、综合楼70万元，2、罐装站45万元，3、公用工程16.85万元，4、导热油炉31.33万元，5、甲醇裂解，甲醇储罐7万元，6、门卫室3万元，7、循环水池1万元，共计174.18万元。其它签订项目未施工。按甲乙双方合同项目、合同标准、条款、图纸标准乙方所施工项目没有一项是按合同条款，图纸标准施工，做的全是豆腐渣工程(可现场查验)因此由于乙方违约行为，质量问题给甲方造成了不可挽回的损失。对乙方施工项目列举如(可现场调查取证)。一、罐装站：1、钢结构没有刷防火涂料；2、屋面复合瓦没有按图纸要求质量不达标(厚度、漆膜)；3、地径厚度不够(标准150mm)，表面不平整，大面积裂纹；4、窗框没有固定螺丝，没封密封胶，纱窗质量不达标严重变型；5、照明不完善，防爆应急灯不达标，消防电器没做，配电箱与图纸不符；6、消防水没做；7、氢气间自引风机二个损坏；8、外墙皮大面积脱落；9、室内隔墙门没做；10、磅称坑底基础设硬化；11、避雷接地，接地端子，自然接地体没做；12、装卸平台墙面粉刷层严重脱落；13、车间门安装不符合规范不达标；14、北端上下人行踏步没做；15、氢气间隔墙四边没有垒彻到边；16、预留消防地坪没做。二、导热油炉，1、屋顶防水局部空鼓；2、车间内部整体下沉(300-400mm)；3、墙体裂缝严重，外墙皮脱落；4、卫生间设施没完成，卫陶次品；5、电器照明设施没完成，防爆电器不防爆，配电箱不不合设计标准；6、水泵房穿墙金属管没装；7、储水池防水没做；8、室外设备基础周边没硬化，车间四周渗水坡变型沉降；9、室外爬梯没有按标准制做，存在安全阴患；10、门玻璃设装，所有门存在质量问题，无法正常开关；11、房北边地坪不达标；12、由于室内地坪沉降，所有设备基础报废；13、避雷接地，自然接地体，沉降标志没做。三、甲醇裂解、甲醇储罐，1、渠沟、墙体没按设计图施工，粉刷脱皮不达标局部开裂；2、渠沟盖板没做；3、设备基础制做缺陷没修；4、接地线没做。四、公用工程，1、屋顶防水空鼓，2、室外爬梯不达标存在安全隐患；3、门严重变型门玻璃没装；4、纱窗没装；5、外墙皮大面积脱落；6、室内电缆沟不达标，电缆沟盖板没做；7、变压器接地线没做；8、避雷接地零电位自然接地体沉降标没做；9、消防监控电话网络没做；10、室内通风空调，轴流风机没做，照明插座不完善，配电箱不达标，安装不合理，线没接；11、化验室上下水没做。五、综合楼，1、屋顶防水局部空鼓，2、三楼人孔没加盖挡雨板，人孔周围被雨冲刷、墙体脱皮；3、钢梯没有加固焊接强度不够，油漆脱落生锈，楼梯与墙面结合部没做防水；4、避雷接地，自然接地体零电位沉降标没做，5、窗户栏玻璃没有换，纱窗次品变型；6、外墙保温表面整体龟裂、局部空鼓，一楼保温脱皮，需重做；7、地板砖空鼓、脱落；8、卫浴洁具次品安装不达标漏水严重；9、卫生间换气通风设施没做，防水没做好漏水，小卧室卫生间漏水严重，管道漏水地面需拆除重做，角阀漏水损坏，上下水阀门漏水损坏；10、上下水地下管道漏水造成墙体潮温脱皮；11、消防电器、网线、电话、报警监控没装，照明动力大部分不通电，局部短路、接地，强电安装与图纸不符；12、门锁不全；13、洗浴间隔断换气通风没做；14、厨房排气扇没装；15、综合楼整体没按设计图纸安装，电器控制箱与设计图不符，质量不达标，存在问题严重。六、门卫室，1、窗户没有固定牢固，没有打密封胶，造成窗户脱落；2、照明、插座没完善，灯不亮插座没电；3、消防监控网络没做；4、外墙皮脱皮。七、1、化粪池没做；2、外管架没做；3、室外给排水消防没做。八、1、由于乙方标高出错造成罐装站南、东、北三面积土与车间高度一样，存在大量土方没清理。如果土方清运后，车间三面需垒护坡墙围墙周边也得垒砌护坡。以上内容请法官到现场取证。对乙方提出付款结论，真是无中生有，甲方付款是按付款协议，按合同节点付给乙方，由于有介绍人张要功介入，出于面子每次甲方都多付款给乙方，并且在乙方停工长达四个月(16年8月2日-12月1日)情况下，由介绍人张要功出面担保再付乙方10万元，乙方承诺16年12月底经政府部门、有关单位、验收合格全部交工，如果不交工按介绍人担保条款执行(有凭据复印件)。甲方已付现金141万元给乙方，乙方欠楼板厂材料款3350元，东大公司水电费4000元都是甲方垫付，乙方施工不达标项目总款174.18万元。按照合同执行，由于乙方违约，甲方也只能给乙方结余总款的80%，况且乙方存在工程质量问题没有解决，剩余工程第三方没有结束，付款按付款协议，合同节点付给乙方，甲方没有过错。甲方只是按合同、协议执行。现用表格形式把乙方己做存在问题工程，经济往来列表出来供观阅。见附表一、附表二。以上表格显示数据不包括乙方出现质量问题，无故停工给甲方造成订购生产设备不能按合同约定时间提货到厂安装，由于超时过长致使设备生产厂家终止合同，给甲方造或合同订金预付款达上百万元损失无法收回。时到今日按合同约定，乙方没有给甲方出据建筑工程所使用砖、灰、砂、石、钢材、电器、洁具、保温材料、钢结构等质检报告及合格证明，这给甲方造成了房产证无法办理，新建厂存在严重质量问题和不完善项目不能使用，乙方给甲方造成了不可估量的经济损失，损失无可挽回。甲方损失请专业人员或机构的评估，要求办乙方重做不格工程。本院经审查认为：案涉建设工程施工合同系以吴战卫和洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司名义签订，该合同的当事人系吴战卫和洛阳市泰瑞亚斯气体有限公司,银磊建筑公司未提交有效证据证明与吴战卫系何种关系,不能突破合同相对性的原则,直接作为原告向洛阳泰瑞亚斯气体有限公司主张案涉工程的工程款及利息等，故银磊建筑公司作为本案原告属诉讼主体不适格。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项之规定,裁定如下:驳回原告洛阳市银磊建筑安装工程有限公司的起诉。洛阳市银磊建筑安装工程有限公司已经预交的案件受理费12793元,本院予以退还。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审 判 长  张迪人民陪审员  王杏人民陪审员  郭晴二〇二〇年一月七日书 记 员  龚雪