四川省邻水县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1623民初2635号 原告：曹冯，男，1994年11月11日出生，汉族，住四川省邻水县。 委托诉讼代理人：何昌全，邻水县义正法律服务所法律工作者。 被告：中齐建设工程有限公司。住所地：四川省成都市高新区吉泰五路118号凯旋广场3栋13－4。 统一社会信用代码：91510000746404554B。 法定代表人：王攀，负责人。 委托诉讼代理人（特别授权）：吴星宇，四川厚海律师事务所律师。 被告：朱潇，男，1980年10月3日出生，汉族，住重庆市渝北区。 被告：汪华明，男，1971年5月2日出生，汉族，住四川省邻水县。 被告：邻水县峻珑机械租赁有限公司。住所地：四川省邻水县城南镇土垭村8组。 统一社会信用代码：91511623MA624WA10F。 法定代表人：汪华明，负责人。 原告曹冯与被告中齐建设工程有限公司（以下简称中齐公司）租赁合同纠纷一案，本院于2019年10月22日立案，依法适用简易程序。诉讼中，被告中齐公司申请追加朱潇、汪华明、邻水县峻珑机械租赁有限公司（以下简称峻珑租赁公司）作为本案被告参加诉讼，本院依法追加上列当事人为本案被告。本院于2019年12月26日公开开庭进行了审理。原告曹冯及其诉讼代理人何昌全，被告中齐公司诉讼代理人吴星宇、朱潇、汪华民、峻珑租赁公司法定代表人汪华民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 曹冯向本院提出诉讼请求：1、依法判决由被告支付原告下欠挖机租赁费135950元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：中齐公司因修建全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程（一）标段311项目工程，需对外租赁挖机挖掘。中齐公司于2017年11月向曹冯租赁150型挖掘机1台，约定按台班、包月两种方式支付租赁费。台班160元／小时、月租24000元／台。2017年12月－2018年4月15日期间中齐公司共计欠曹冯挖掘机租金135950元（44160元+91800元）。中齐公司及其工地现场负责人汪华明向曹冯出具了结算清单，结算清单载明欠租赁费135950元。案涉工程于2018年12月停工，中齐公司至今未支付下欠曹冯租金。曹冯多次催收未果。曹冯起诉来院。 中齐公司辩称，一、曹冯与中齐公司不存在租赁合同关系；二、朱潇实际承建案涉项目工程后，又将该工程整体转包给了汪华明和王德成，汪华明和王德成为案涉项目工程的实际施工人；三、曹冯与汪华明存在租赁合同关系，应由汪华明对曹冯诉请的下欠租赁费承担法律责任；四、汪华明实际承包案涉项目工程后，该项目工程施工过程中使用的机械设备均以峻珑租赁公司名义出租到项目工程中，即曹冯150型挖掘机是以峻珑租赁公司名义出租到项目工程施工。案涉项目工程施工过程中，中齐公司已经按照汪华明的要求将项目施工中的机械租赁费用60万元支付给了峻珑租赁公司，且中齐公司已将案涉工程的全部工程款支付结清。五、曹冯诉请的挖机租赁费已包含在峻珑租赁公司应收取的项目机械租赁费用60万元之内，因曹冯是以峻珑租赁公司名义出租挖机在案涉项目施工，且峻珑租赁公司已收取了包含曹冯挖机租赁费在内的机械租赁费用60万元，故应由峻珑租赁公司向曹冯支付挖掘机租赁费用；六、峻珑租赁公司法定代表人是汪华明，该公司股东有本案实际施工人王德成和本案被告汪华明，因汪华明以峻珑租赁公司的名义收取了案涉项目工程款中的机械租赁费用60万元，故应由汪华明与峻珑租赁公司对曹冯诉请的租赁费承担共同给付责任；七、曹冯提供的结算清单加盖的中齐公司印章非中齐公司使用的备案印章，该结算清单中的印章对中齐公司不具有法律约束力。中齐公司申请对曹冯所提供的结算清单中的中齐公司印章与中齐公司合法使用备案印章的同一性进行司法鉴定。综上所述，请求法院驳回曹冯对中齐公司的诉讼请求。 朱潇的辩称意见与中齐公司一致。 汪华明、峻珑租赁公司辩称，曹冯与汪华明、峻珑租赁公司没有租赁合同关系，曹冯诉请的挖掘机租金与汪华明、峻珑租赁公司无关，汪华明、峻珑租赁公司没有义务支付曹冯租金。中齐公司向峻珑租赁公司银行转款60万元工程款属实，但该款不是支付曹冯等人挖掘机租金，而是根据中齐公司的项目经理即本案被告朱潇的要求支付中齐公司项目工程人工工资和部分材料款。请求法院驳回曹冯对汪华明、峻珑租赁公司的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：中齐公司于2017年8月以7647981元标价中标了全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程。中齐公司承建该项目工程后，于2018年7月2日将其承建的全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程（一）标段以合同价款7647981元内部承包给朱潇。朱潇又将其所承包的上述项目工程转包给了汪华明及王德成，因工程结算后需工程承包方通过开增值发票才能支付工程款，汪华明将其开办的峻珑租赁公司用于开据增值税发票并收取工程款。汪华明、王德成承包案涉工程后，需租赁挖机挖掘施工作业。汪华明租赁曹冯、吴发银、张燕飞、桂先海、朱太平、宋洪进的150型挖掘机进行施工作业，租金以每小时160元或月租24000元／台计算。为了便于工程结算款支付，中齐公司与广安市广安区丁远机械设备租赁部于2018年3月18日签订机械租赁合同协议书，约定租赁150型挖掘机6台，以每小时160元计算租金，后因广安市广安区丁远机械设备租赁部系个体户，没有开据增值税发票资格，该协议未实际履行。2018年7月2日，峻珑机械租赁有限公司向中齐公司开据增值税发票：Ｎｏ0994533名称：中齐建设工程有限公司纳税人识别号91510000746404554Ｂ开户银行及账号中国建设银行成都领事馆分理处51×××07应税劳务、服务名称经营租赁＊租赁（2017年11月至2018年4月）规格型号斗山150单位台数量4单价2471.84466金额97087.38税率3%税额2912.62价税合计（大写）壹拾万元整100000.00销售方名称：邻水县峻珑机械租赁有限公司纳税人识别号：91511623ＭＡ624ＷＡ10Ｆ开户行及帐号中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58备注全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款收款人：汪华明复核：王强开票人：汪华民销售方：（章）邻水县峻珑机械租赁有限公司；Ｎｏ0994534名称：中齐建设工程有限公司纳税人识别号91510000746404554Ｂ开户银行及账号中国建设银行成都领事馆分理处51×××07应税劳务、服务名称经营租赁＊租赁（2017年11月至2018年4月）规格型号斗山150单位台数量4单价2471.84466金额97087.38税率3%税额2912.62价税合计（大写）壹拾万元整100000.00销售方名称：邻水县峻珑机械租赁有限公司纳税人识别号：91511623ＭＡ624ＷＡ10Ｆ开户行及帐号中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58备注全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款收款人：汪华明复核：王强开票人：汪华民销售方：（章）邻水县峻珑机械租赁有限公司；Ｎｏ0994535名称：中齐建设工程有限公司纳税人识别号91510000746404554Ｂ开户银行及账号中国建设银行成都领事馆分理处51×××07应税劳务、服务名称经营租赁＊租赁（2017年11月至2018年4月）规格型号斗山150单位台数量4单价2471.84466金额97087.38税率3%税额2912.62价税合计（大写）壹拾万元整100000.00销售方名称：邻水县峻珑机械租赁有限公司纳税人识别号：91511623ＭＡ624ＷＡ10Ｆ开户行及帐号中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58备注全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款收款人：汪华明复核：王强开票人：汪华民销售方：（章）邻水县峻珑机械租赁有限公司；Ｎｏ0994535名称：中齐建设工程有限公司纳税人识别号91510000746404554Ｂ开户银行及账号中国建设银行成都领事馆分理处51×××07应税劳务、服务名称经营租赁＊租赁（2017年11月至2018年4月）规格型号斗山150单位台数量4单价2471.84466金额97087.38税率3%税额2912.62价税合计（大写）壹拾万元整100000.00销售方名称：邻水县峻珑机械租赁有限公司纳税人识别号：91511623ＭＡ624ＷＡ10Ｆ开户行及帐号中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58备注全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款收款人：汪华明复核：王强开票人：汪华民销售方：（章）邻水县峻珑机械租赁有限公司；Ｎｏ0994536名称：中齐建设工程有限公司纳税人识别号91510000746404554Ｂ开户银行及账号中国建设银行成都领事馆分理处51×××07应税劳务、服务名称经营租赁＊租赁（2017年11月至2018年4月）规格型号斗山150单位台数量4单价2471.84466金额97087.38税率3%税额2912.62价税合计（大写）壹拾万元整100000.00销售方名称：邻水县峻珑机械租赁有限公司纳税人识别号：91511623ＭＡ624ＷＡ10Ｆ开户行及帐号中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58备注全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款收款人：汪华明复核：王强开票人：汪华民销售方：（章）邻水县峻珑机械租赁有限公司；Ｎｏ0994537名称：中齐建设工程有限公司纳税人识别号91510000746404554Ｂ开户银行及账号中国建设银行成都领事馆分理处51×××07应税劳务、服务名称经营租赁＊租赁（2017年11月至2018年4月）规格型号斗山150单位台数量4单价2471.84466金额97087.38税率3%税额2912.62价税合计（大写）壹拾万元整100000.00销售方名称：邻水县峻珑机械租赁有限公司纳税人识别号：91511623ＭＡ624ＷＡ10Ｆ开户行及帐号中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58备注全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款收款人：汪华明复核：王强开票人：汪华民销售方：（章）邻水县峻珑机械租赁有限公司；Ｎｏ0994538名称：中齐建设工程有限公司纳税人识别号91510000746404554Ｂ开户银行及账号中国建设银行成都领事馆分理处51×××07应税劳务、服务名称经营租赁＊租赁（2017年11月至2018年4月）规格型号斗山150单位台数量4单价2471.84466金额97087.38税率3%税额2912.62价税合计（大写）壹拾万元整100000.00销售方名称：邻水县峻珑机械租赁有限公司纳税人识别号：91511623ＭＡ624ＷＡ10Ｆ开户行及帐号中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58备注全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款收款人：汪华明复核：王强开票人：汪华民销售方：（章）邻水县峻珑机械租赁有限公司。峻珑租赁公司共计开据增值税发票价税金额60万元。2018年10月24日，中齐公司中国建设银行股份有限公司成都领事馆路支行51×××07银行帐户向峻珑租赁公司中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58银行帐户转款20万元，用途为全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款；2018年10月25日，中齐公司中国建设银行股份有限公司成都领事馆路支行51×××07银行帐户向峻珑租赁公司中国工商银行股份有限公司邻水支行23×××58银行帐户转款40万元用途为全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款。峻珑租赁公司得到上述款项后，于2018年10月26日从该公司中国建设银行23×××58银行帐户转款到王强（王德成之子）中国建设银行62×××71银行帐户18万元，王强又于当日将该款通过中国建设银行62×××71银行帐户向朱潇中国建设银行62×××88银行帐户转款18万元。案涉工程因长期停工已于2019年8月被项目业主邻水县农业局收回。2019年1月24日，汪华明向曹冯出具结算清单：“作业时间曹冯451小时×160元＝72160－借支28000元实欠44160元（肆万肆仟壹佰陆拾元整）。作业时间包月2017.12月—2018.4.15日105200元－13400元实欠曹冯91800元（玖万壹仟捌佰元）。现场负责人：汪华民（签名并盖指印）。以上属实。中齐建设工程有限公司（加盖印章）。2019.元月24日。”，汪华有共计欠曹冯挖掘机租赁款135960元。 另查明，邻水县财政局于2018年10月22日向中齐公司支付全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程工程款120万元，于2018年11月8日支付该项目工程款109.43万元，共计向中齐公司拨付工程款229.43万元。中齐公司于2018年4月9日支付邻水县柑子镇加油站工程柴油款6万元，于2018年5月9日支付邻水县夏天商贸有限公司工程水泥款7.955万元，于2018年6月14日支付邻水县夏天商贸有限公司工程水泥款10万元，于2018年10月24日支付峻珑机械租赁有限公司机械租赁费20万元，于2018年10月25日支付峻珑机械租赁有限公司机械租赁费40万元，于2018年10月29日支付广安中顺建筑工程有限公司工程劳务款40万元，于2018年11月9日支付广安中顺建筑工程有限公司工程劳务款20万元，于2018年11月9日支付邻水县夏天商贸有限公司工程水泥款15万元，于2018年11月9日支付邻水县昌平汽车运输有限公司33.5万元，于2018年11月13日支付邻水县观音桥镇快乐页岩砖厂工程标砖材料款13.186万元，于2018年11月13日邻水县永捷商贸有限公司工程水泥款20.01万元，2018年11月16日支付邻水县柑子镇加油站工程柴油款5万元，于2018年11月21日支付广安中顺建筑工程有限公司工程劳务款6.56858万元，于2019年8月29日支付广安中顺建筑工程有限公司工程劳务款10万元，共计支付工程款247.21958元。 汪华明举示出的收款人为中齐建设工程有限公司于2018年10月25日出具的收条：“今收到观音桥镇千亿斤粮食生产能力项目的人工工资款18万元（大写：壹拾捌万元整）用于支付民工工资。收款人：中齐建设工程有限公司。收款日期：2018年10月25日。”，待证汪华明将中齐公司支付的机械租赁款18万元现金交回朱潇（工程承包人朱潇财务人员甘素淑收取）用于支付案涉项目工程的人工工资。汪华明举示的王强中国建设银行62×××71银行帐户交易明细显示峻珑租赁公司于2018年10月26日转款18万元给王强上述银行帐户，王强于当日将该款转入朱潇中国建设银行62×××88银行帐户，该证据待证汪华明将机械租赁款支付给朱潇用于工程开支。汪华明举示出的2019年元月24日汪华明出具的结算清单，该结算清单显示：欠吴发银挖掘机租赁款48485元，欠张燕飞租赁款45018元，欠桂先海租赁款32940元，欠朱太平租赁款40800元。汪华明举示出的以上证据待证明中齐公司拨付的机械租赁款60万元中有36万元交给朱潇作了工程其他开支的事实。 庭审中，曹冯方当庭表示不要求追加被告朱潇、汪华明、峻珑公司承担相应法律责任。 诉讼中，中齐公司于2020年1月2日撤回对曹冯所提供的结算清单中的中齐公司印章与中齐公司合法使用备案印章的同一性进行司法鉴定的申请。 以上事实，有中齐公司工商登记信息，峻珑租赁公司企业信用报告，各自然人当事人身份证复印件，中标通知书，中齐公司任命书，机械租赁合同协议书，结算清单，工程项目承包经营合同书，朱潇向中齐公司出具的承诺书，增值税发票，单位客户专用回单，网上银行电子回执，案涉工程支付情况表，收条，个人活期帐户交易明细，借记卡明细清单等为证。 本院认为，中齐公司于2017年8月以标价7647981元中标全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目工程。中齐公司承建案涉工程后，内部承包给朱潇，并于2018年7月2日双方签订承包经营合同书，该合同约定将中齐公司承建的全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程（一）标段以合同价款7647981元内部承包给朱潇。以上建设工程合同系双方合同当事人的意思自治，不违反法律强制性规定，不损害国家利益，不违反社会公德，其合同合法有效，合同当事人均应按照上述合同全面履行。朱潇取得案涉工程的承包权后，又将该工程转包给汪华明和王德成，因工程结算后需工程承包方通过开增值发票才能支付工程款，汪华明将其开办的峻珑租赁公司用于开据增值税发票并收取工程款。根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”规定，朱潇与汪华明、王德成、峻珑租赁公司之间的案涉工程转包行为无效，但该工程中已交付部分工程为合格工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”规定，朱潇应当向汪华明、王德成、峻珑租赁公司支付工程款和机械租赁款。同理，汪华明，王德成、峻珑租赁公司租赁曹冯150型挖掘机，汪华明，王德成、峻珑租赁公司也应按约定向曹冯支付挖掘机租赁款。汪华明与曹冯通过结算，汪华明等尚欠曹冯挖掘机租赁款135960元，汪华明、王德成、峻珑租赁公司应将拖欠租赁款支付给曹冯。中齐公司作为案涉工程的承建方，于2018年10月24日、25日共支付峻珑租赁公司60万元，该款用途为全国新增1000亿斤粮食生产能力邻水县2016年田间工程项目租赁款，故中齐公司已全部履行了支付机械租赁款的合同义务。2018年10月26日，峻珑租赁公司将该款转款给王强（王德成之子）中国建设银行62×××71银行帐户18万元，王强又当日将该款向朱潇中国建设银行62×××88银行帐户转款18万元，另外汪华明称将租赁款18万元现金交给朱潇作工程人工工资开支缺乏证据支撑，本院不作认定。汪华民、王德成、峻珑租赁公司的以上行为系对中齐公司支付的案涉工程租赁款的坐支挪用，应由其向朱潇追回。曹冯系本案原告，中齐公司申请追加朱潇、汪华明、峻珑租赁公司为本案被告，但曹冯方在庭审中明确表示不追究朱潇、汪华明、峻珑租赁公司的相关法律责任，曹冯的上述意思表示系行使民事处分权的行为，本院予以准许。因中齐公司已支付案涉工程全部租赁款，已履行了合同义务，曹冯请求中齐公司支付原已支付结清的租赁款无理，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国建筑法》第二十八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条，及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条规定判决如下： 驳回原告曹冯的诉讼请求。 案件受理费3019元，减半收取1509.5元，由原告曹冯负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于四川省广安市中级人民法院。 审判员  张波 二〇二〇年一月九日 书记员  贺菊