江苏省睢宁县人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0324民初5930号原告：徐州腾飞**钢材贸易有限公司，统一社会信用代码91320324589961209D，住所地睢宁县八里金属机电产业园八里钢铁北路东侧瑞通钢市内8122号。法定代表人：仝伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴昊，该公司员工。委托诉讼代理人：周修旺，江苏以立律师事务所律师。被告：睢宁县建筑工程公司，统一社会信用代码91320324136974613M，住所地睢宁县睢城镇花园社区濉河南路西侧。法定代表人：蒋德中，该公司总经理。委托诉讼代理人：王勋，江苏圆点律师事务所律师。原告徐州腾飞**钢材贸易有限公司（以下简称腾飞公司）与被告睢宁县建筑工程公司（以下简称县建公司）买卖合同纠纷一案，本院2019年7月25日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告腾飞公司的委托诉讼代理人吴昊、周修旺，被告县建公司的委托诉讼代理人王勋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告腾飞公司向本院提出诉讼请求：依法判令被告偿还原告钢材款32792元及违约金和铺货利息各280573.5元（违约金和铺货利息损失均计算至2019年6月27日），共计593939元；2、本案诉讼费、律师费由被告承担。事实和理由：2019年1月17日，原告腾飞公司与被告县建公司签订《钢材购销合同》一份，合同约定被告购买原告的钢材不少于4000吨，对钢材单价、计量方式、货款结算、支付期限、违约金等内容也进行了明确约定。2018年12月28日至2019年1月22日间，原告共向被告供应1132365元的货物，根据合同约定，被告应于2019年1月27日前结清货款。经原告催要，被告仅于2019年2月23日、3月14日、4月4日分别支付50万元、3万元和20万元，构成违约。从2019年2月21日至2019年4月17日，原告又向被告供货600.962吨，被告也未按照合同约定支付钢材款。上述货款总计3762792元，被告共计支付373万元，尚欠钢材款32792元及铺货利息、违约金未支付，特向法院提起诉讼。被告县建公司辩称，1、涉案合同因原告违约而终止并解除，原告不能要求被告支付违约金。2019年4月23日，被告通知原告送货，原告没有送货，导致被告停工，开发商江苏恒华置业有限公司（以下简称恒华公司）以被告停工超过40天为由，与被告签订了《合同解除协议书》，被告退场。因此，是原告的过错导致了涉案合同不能实际履行，原告无权要求被告承担违约责任。2019年5月9日，被告根据合同约定行使了终止合同的权利，并通知原告解除合同，原告同意解除合同并要求被告支付所欠货款，被告已经支付货款373万元。2、原告诉讼请求中要求被告支付铺货利息没有事实依据，约定的延期付款违约金也过分高于造成的损失，均不应得到支持。3、被告同意支付货款32792元，但应在原告开具全部税票后支付。4、在涉案合同中被告是守约方，不应承担律师费。本院经审理认定事实如下：被告县建公司因承建恒华新都汇工程需要从原告腾飞公司购买钢材。2019年1月17日，被告县建公司（需方，甲方）与原告腾飞公司（供方，乙方）签订《钢材购销合同》一份，约定的主要内容为：甲方将承建的恒华新都汇G20-22号楼工程所需钢材由乙方作为唯一的供应商，总采购数量不得少于4000吨。按浮动单价结算，以送货单载明的日期为计价日，单价参照西本新干线徐州地区建材指导价上浮80元/吨为基础单价，遇节假日的一律向前推至最后一个工作日为计价日(以乙方送货单载明的具体单价为准，如甲方对单价有异议，应当在收货三日内提出，逾期视为认可该价格)。本合同约定4000吨钢材，自2018年12月28日起乙方所供钢材甲方于2019年1月27日前全部结清，乙方送货至1500吨或两个月，二者先到为准甲方支付货款金额60%；第二批乙方送货1500吨（包含首批钢材未付的40%）或两个月，二者先到为准甲方予以支付全额货款；剩余钢材甲方每300吨予以全额结算；具体货款的本金数额以甲方签收的送货单或双方确认的对账单为准。在本合同工程恒华新都汇G20-22主体施工阶段，间隔超过30天，甲方未购货的，视为合同提前终止，遇春节期间及国家政策性停工除外，在本合同终止后，乙方不再向甲方供货，甲方应在合同终止后十日内将拖欠乙方的全部货款予以结清，逾期付款违约金按实际送货量3元/吨/天予以计算。甲方未能按合同约定的时间及时付款的需承担违约责任，甲方按所有未结账钢材进场之日起，除按3元/吨/天支付乙方铺货利息外，还应按3元/吨/天支付违约金，直至货款付清时止，同时，乙方有权停止供货并解除本合同。如双方协商未果而采取司法途径追偿债权的，则由违约一方向守约一方承担为追偿债权而产生的全部费用，包括但不限于货款本金、铺货利息、违约金、为实现债权支付的诉讼费、律师费、交通费等一切费用……。在该合同签订后不久，被告县建公司（需方，甲方）与原告腾飞公司（供方，乙方）、案外人恒华公司（担保方，丙方）又签订第二份《钢材购销合同》，其合同内容与第一份《钢材购销合同》除在结算单价、违约责任、担保条款等部分有所变动外，其他内容基本相同。在该份《钢材购销合同》中约定：按浮动单价结算，按送货单载明的日期为计价日，单价参照西本新干线徐州地区建材指导价为基础，遇节假日的一律向前推至最后一个工作日为计价日(以乙方送货单载明的具体单价为准，如甲方对单价有异议，应当在收货三日内提出，逾期视为认可该价格)。每批钢材进场之日起每吨按3元/天计算铺垫货款利息。甲方未能按合同约定的时间及时付款的需承担违约责任，甲方按所有未结账钢材进场之日起，除按3元/吨/天支付乙方铺货利息外，自违约之日起还应按3元/吨/天支付违约金，直至货款付清时止，同时，乙方有权停止供货并解除本合同。本合同由丙方担保，合同三方不再另立书面担保合同书，丙方对甲方履行本合同项下的全部义务承担连带担保责任，担保期间为2019年7月15日至甲方付清本合同项下的货款本息为止。原告腾飞公司提供的送货单显示：2018年12月28日，原告向被告供货两次，共计389056元；2019年1月2日，原告向被告供货674850元；2019年1月21日，原告向被告供货48163元；2019年1月22日，原告向被告供货20296元；2019年2月21日，原告向被告供货769645元；2019年3月5日，原告向被告供货713120元；2019年3月18日，原告向被告供货577441元；2019年3月31日，原告向被告供货16988元；2019年4月4日，原告向被告供货420118元；2019年4月5日，原告向被告供货70260元；2019年4月17日，原告向被告供货62855元。上述款项合计3762792元。2019年4月23日，被告向原告发送订货明细，原告不再给被告供货。上述货款，被告于2019年2月22日付款50万元、3月13日付款3万元、4月4日付款20万元、6月27日付款254万元、7月5日付款46万元，合计付款373万元，目前尚欠原告货款32792元。原告向被告开具了350万元的增值税发票。2019年6月26日，被告县建公司与案外人恒华公司、张某,4签订《合同解除协议书》，内容为，县建公司承包的恒华新都汇G20-22号楼已经停工40余天，现县建公司和实际施工人张某,4无力继续施工，各方就合同解除有关事宜约定如下：立即解除恒华公司与县建公司于2018年11月15日就恒华新都汇G20-22号楼工程签订的《建设工程施工合同》；……。另查明，原告腾飞公司委托律师代理诉讼，支出律师代理费2万元。上述事实，有原、被告当庭陈述，《钢材购销合同》两份、送货单、转账日志、电子银行交易回单、交易明细、增值税专用发票、《合同解除协议书》、民事案件委托代理合同、律师代理费发票、转账凭证等证据在卷证实，本院依法予以确认。本院认为，被告县建公司购买原告腾飞公司的钢材，双方之间签订两份《钢材购销合同》，原告应依约供货，被告应及时支付货款。根据《中华人民共和国合同法》第三十二条“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立”的规定，在第二份《钢材购销合同》成立前，应按照2019年1月17日签订的《钢材购销合同》履行。结合证人张某,4（涉案工程实际施工人）的陈述及原告的实际供货情况，可以认定2019年3月18日（包含当日）之前的钢材供应适用2019年1月17日签订的《钢材购销合同》，之后的钢材供应适用第二份《钢材购销合同》。关于违约行为的认定问题。被告抗辩认为，其通知原告送货，原告没有送货，导致被告停工，原告存在违约行为。而原告认为在被告不能按时付款的情况下，其有权停止供应货物。本院认为，第一份《钢材购销合同》中约定自2018年12月28日起原告所供钢材被告应于2019年1月27日前全部结清，而事实上，被告并未于该日期前支付所供钢材款，存在违约行为。根据合同的约定，被告不能按照合同约定时间及时付款的，原告有权停止供货。因此，2019年4月23日，被告向原告发送订货明细后，原告停止供货，不存在违约行为。对于被告认为根据该合同另一条款“在本合同工程恒华新都汇G20-22主体施工阶段，间隔超过30天，甲方未购货的，视为合同提前终止，遇春节期间及国家政策性停工除外，在本合同终止后，乙方不再向甲方供货，甲方应在合同终止后十日内将拖欠乙方的全部货款予以结清，逾期付款违约金按实际送货量3元/吨/天予以计算”的约定，涉案合同因在2019年4月23日被告提出供货要求后原告未供货而终止，货款的给付时间应该是2019年6月3日。本院认为，合同终止不具有溯及既往的效力，对于合同终止前出现的逾期付款行为及产生的违约责任，不因合同终止后的履行期限约定而改变。关于被告县建公司的欠款数额。被告认可欠付原告钢材款32792元（3762792元-373万元），本院依法予以认定。关于违约金，原告腾飞公司要求按照3元/吨/天的标准，从钢材进场之日起计算逾期付款违约金，被告认为标准过高，请求法院依法调整。鉴于原告未有提供因被告违约给其造成损失的相关证据，本院结合合同履行情况、当事人的违约情形、过错程度以及预期利益等具体情况，认为原告主张违约金标准过高，故本院参照被告逾期付款时中国人民银行公布的一年期贷款基准年利率4.35%的1.95倍标准进行调整，对逾期付款违约金起算点也相应调整为从被告逾期之日起算。经核算，截至2019年6月27日产生的逾期付款违约金为61826.2元。对原告主张的铺货利息损失，因涉案钢材买卖涉及的两份《钢材购销合同》中对铺货利息损失的约定不一致，因此，应进行区分确定。在第一份《钢材购销合同》中，双方并未约定铺货利息损失，故对于原告主张2018年3月18日（包含当日）之前供货的铺货利息损失本院依法不予支持。在第二份《钢材购销合同》中，双方约定对每批钢材从进场之日起按照3元/吨/天计算铺货利息损失，被告不予认可，本院认为原告的主张标准过高，应参照原告供货时中国人民银行公布的一年期贷款基准年利率4.35%的1.95倍标准进行调整。因铺货利息损失和逾期付款违约金均系原告资金可获得的预期利益，在基于同一笔资金的情况下，不应重复计算。经核算，截至2019年4月21日（从2019年2月21日供货后两个月应支付货款）产生的铺货利息损失为2062.37元（第二份合同中2019年3月31日至2019年4月17日间供货的铺货利息损失）。关于被告先开具发票再支付货款的抗辩，本院认为，开具发票仅是当事人的附随义务，即使未按照约定开具相应发票，并不必然影响款项的支付。关于原告主张的律师费，《钢材购销合同》中明确约定由违约一方向守约一方承担追偿债权而产生的全部费用（包括律师费）。本案中，原告作为守约方委托律师代理诉讼，并因此支出律师费2万元，该费用被告应依约支付给原告。据此，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告睢宁县建筑工程公司于本判决生效后十日内支付原告徐州腾飞**钢材贸易有限公司钢材款32792元、铺货利息损失2062.37元、逾期付款违约金61826.2元，合计96680.57元；二、被告睢宁县建筑工程公司于本判决生效后十日内支付原告徐州腾飞**钢材贸易有限公司律师费2万元；三、驳回原告徐州腾飞**钢材贸易有限公司的其他诉讼请求。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9740元，由原告承担5500元，被告承担4240元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  张志瑶审 判 员  张园园人民陪审员  吴 刚二〇二〇年一月二十三日法官 助理  许春成书 记 员  邢 伟附:相关法律条文《中华人民共和国合同法》第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。