天津市河西区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0103民初14036号原告：赵素兰，女，1940年12月25日出生，汉族，住天津市河西区。委托诉讼代理人：刘丽，天津文顾律师事务所律师。被告：天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司，住所地天津市河西区气象台路凤凰城底商3号。代表人：张建辉，经理。委托诉讼代理人：谭伟锋，该公司职员。被告：天津市龙都物业管理有限公司，住所地天津市河西区围堤道55号。法定代表人：张斌，董事长。委托诉讼代理人：杨静，该公司员工。委托诉讼代理人：张杰，该公司员工。被告：天津东阳上品装饰工程有限公司，住所地天津市东丽区东丽湖汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场一期4号楼8层01室303号。法定代表人：王彦帅，总经理。原告赵素兰与被告天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司、被告天津市龙都物业管理有限公司、被告天津东阳上品装饰工程有限公司物件损害责任纠纷一案，本院于2019年9月10日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵素兰的委托诉讼代理人刘丽、被告天津市龙都物业管理有限公司的委托诉讼代理人杨静、张杰到庭参加了诉讼。被告天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司、被告天津东阳上品装饰工程有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。赵素兰向本院提出诉讼请求：1.被告赔偿原告医疗费5540.62元、护理费7380元、营养费4500元、交通费1000元、残疾赔偿金21488元、精神损害抚慰金5000元、鉴定费980元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年3月10日晚20点30分到21点左右，原告途经天津市河西区天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司门前，因人行道处堆满装修垃圾，原告被装修垃圾绊倒后随即被家人送至天津市天津医院就医。经医生初步诊断为：右肱骨大结节骨折伴盂肱关节半脱位，右肩袖损伤，活动受限。经查，事发当时系天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司开业前雇佣装修人员进行装修，因装修工人未及时清理装修垃圾，且晚上21点多天色已晚，最终导致原告摔倒受伤。事后原告家属找到天津羊大爷餐饮管理有限公司负责人协调解决此事，其拒绝同原告家属沟通。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第9条规定：雇员在从事雇佣中致人损害的，雇主应当承当赔偿责任。天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司委托天津东阳上品装饰工程有限公司进行装修，作为实际施工者、管理人对于垃圾清理有管理责任，天津市龙都物业管理有限公司作为小区公共区域的管理者，根据侵权责任法37条规定，对于可能影响业主的垃圾有义务联系相关单位进行清理，但是该公司未履行该义务，应承担责任。2019年12月20日，天津医科大学司法医学鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见为原告右肱骨大结节骨折伴盂肱关节脱位，右肩袖损伤，右冈上肌腱损伤Ⅱ度，致右肩关节活动受限符合十级残疾。原告支出鉴定费980元。综上，原告认为，被告的行为已构成对原告的侵权，不但给原告身体造成了严重的损害，而且给原告及其家人的精神造成极大的创伤。天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司辩称，我公司在凤凰城底商3号开设餐饮店，自2018年11月份起开始装修，我公司委托的是天津东阳上品装饰工程有限公司进行的装修，装修的事都是由该公司负责的，2019年3月10日仍处于装修期间，具体的垃圾、材料堆放的事我公司不清楚，原告的损失与我公司无关。天津市龙都物业管理有限公司辩称，原告摔伤的地点不属于我公司管理范围，我公司的管理范围只限于小区内部的公共区域，小区之外的位置不属于我公司管理，原告摔伤的地点是停车场。我公司并不对底商进行管理，因天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司的后门直接通向小区，后门也是消防通道，如果出现消防通道被占用的情况，我们会进行提示，底商的其他事项我公司均不管理。底商的前门面前是停车场，也不归我公司管理。我公司向底商收取的费用仅为变电站（红号站）的管理费用，我公司代收的电费是按照电力公司实际计量及标准进行收取的。天津东阳上品装饰工程有限公司辩称，我公司与天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司签订了装修施工合同，约定由我公司进行室内外的装修。2018年12月10日，我公司进场开始装修，施工期间因天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司拖欠工程款，于2019年2月19日停工撤场。撤场时，室内装修基本完毕，室外的外墙、大门已经装饰完毕，挂上了招牌，因审批的原因，广告字没装，门口的台阶都已经施工完毕，门口除了台阶外没有其他装饰。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。赵素兰提交的医疗费票据、病历本、诊断证明书、检查报告单系其就医情况的记录及支出费用的凭证，本院予以采信；光盘系事发时的录像，本院予以采信；鉴定报告、鉴定费发票、户口本复印件，均具有真实性、合法性及与本案的关联性，本院予以采信；部分交通费票据无法证实与本案的关联性，本院不予采信。天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司提交的装修施工合同与本案相关，本院予以采信。天津市龙都物业管理有限公司提交的通知材料、政民零距离回复真实性无法确认，本院不予采信。本院依据当事人的陈述和采信的证据，认定如下事实：天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司成立于2018年12月10日，营业场所为天津市河西区气象台路凤凰城底商3号。2018年12月10日，天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司签订《天津市装饰装修工程施工合同》，就上述营业场所的装饰装修事项进行了约定，开工日期为2018年12月10日，竣工日期为2019年1月22日，天津东阳上品装饰工程有限公司需保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。2019年1月25日，天津东阳上品装饰工程有限公司因故停工撤场，该装饰装修工程未施工完毕，双方也未进行工程交接。2019年3月10日晚20时左右，赵素兰在步行经过天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司门前时被堆放在门口的杂物绊倒、受伤，当日，赵素兰至天津市天津医院就医，诊断结果为右肱骨大结节骨折伴孟肱关节脱位，后赵素兰继续至该医院就医，共支出医疗费5540.62元。2019年12月20日，天津医科大学司法医学鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：赵素兰右肱骨大结节骨折伴孟肱关节脱位，右肩袖损伤，右冈上肌腱损伤Ⅱ度，致右肩关节活动受限符合十级残疾，赵素兰支出鉴定费980元。另查，天津市龙都物业管理有限公司为河西区凤凰城小区提供物业管理服务。本院认为，当事人合法的民事权益应予保护。根据法律规定，堆放物倒塌造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。本案中，赵素兰被堆放在天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司经营场所的杂物绊倒从而导致受伤，该杂物的堆放人应承担赔偿责任，天津东阳上品装饰工程有限公司与天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司签订了《天津市装饰装修工程施工合同》，需负责施工现场的清扫，在2019年1月25日停工撤场时，工程并未施工完毕，双方也未进行工程交接，是否堆放有杂物不能确认，在天津东阳上品装饰工程有限公司撤场以后，天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司作为管理人也未及时对堆放物进行清理，故双方应承担连带赔偿责任。没有证据证实天津市龙都物业管理有限公司在本案中存在过错，故其不承担赔偿责任。赵素兰作为完全民事行为能力人，应对自身的安全负有注意义务，其在步行过程中未注意到前方的堆放物导致自己受伤，也应承担一定的责任。考虑过错程度，天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司连带承担90%的赔偿责任。关于赵素兰主张的医疗费，根据采信的证据，赵素兰共产生医疗费5540.62元，该项费用与本案相关，本院予以支持，由天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司按照责任比例连带赔偿4986.56元。关于赵素兰主张的护理费，受伤时其年纪较大，考虑其受伤情况，其主张7380元未超出合理范围，本院予以支持，由天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司按照责任比例连带赔偿6642元。关于赵素兰主张的营养费，受伤后适当加强营养是必要的，但其主张过高，本院酌情支持3000元，由天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司按照责任比例连带赔偿2700元。关于赵素兰主张的交通费，考虑其住址及就医情况，本院酌情支持500元，由天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司按照责任比例连带赔偿450元。关于赵素兰主张的残疾赔偿金，经鉴定，其构成十级伤残，至定残之日，其已年满78周岁，其主张21488元符合法律规定，本院予以支持，由天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司按照责任比例连带赔偿19339.20元。关于赵素兰主张的精神损害抚慰金，考虑其受伤及伤残情况，其主张5000元未超出合理范围，本院予以支持，由天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司按照责任比例连带赔偿4500元。关于赵素兰主张的鉴定费，其为进行伤残等级鉴定支出980元，与本案相关，且有票据为证，本院予以支持，由天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司与天津东阳上品装饰工程有限公司按照责任比例连带赔偿882元。综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条之规定，判决如下：一、本判决生效之日起十日内，被告天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司、被告天津东阳上品装饰工程有限公司连带赔偿原告赵素兰医疗费4986.56元、护理费6642元、营养费2700元、交通费450元、残疾赔偿金19339.20元、精神损害抚慰金4500元、鉴定费882元；二、驳回原告赵素兰的其他诉讼请求。如未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费300元，减半收取150元，由原告赵素兰负担22元，被告天津羊大爷餐饮管理有限公司河西分公司、被告天津东阳上品装饰工程有限公司连带负担128元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提供副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  于洪霞二〇二〇年一月十三日书记员  谢晓光附相关法条1、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。2、《中华人民共和国侵权责任法》第八十八条堆放物倒塌造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。3、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。4、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。5、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。6、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。7、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十一条护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。8、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十二条交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。9、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十四条营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。10、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十五条残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。