广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书(2019)粤1971民初32876号原告：东莞市东力电器设备有限公司。住所地：广东省东莞市*******工业区。注册号：441********5810。法定代表人：林月芳，该公司总经理。委托诉讼代理人：季元斌，广东莞信律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗佩燕，广东莞信律师事务所律师。被告：东莞市富盈房地产开发有限公司。住所地：广东省东莞市**镇S256省道赤岭路段。统一社会信用代码：91441********61792。法定代表人：王燕凤，该公司总经理。委托诉讼代理人：潘宇，男，汉族，身份证住址：广东省惠州市大亚湾区***********，公民身份号码：220************011，系该公司员工。委托诉讼代理人：周家慧，女，汉族，身份证住址：广东省江门市新会区大鳌镇东升西宁里349号，公民身份号码：440************921，系该公司员工。原告东莞市东力电器设备有限公司诉被告东莞市富盈房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月15日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年12月23日公开开庭,于2019年12月25日进行补充法庭调查。原告东莞市东力电器设备有限公司的委托诉讼代理人季元斌、罗佩燕，被告东莞市富盈房地产开发有限公司的委托诉讼代理人潘宇、周家慧参加了开庭；原告东莞市东力电器设备有限公司的委托诉讼代理人罗佩燕、被告东莞市富盈房地产开发有限公司的委托诉讼代理人潘宇参加了补充法庭调查。本案现已审理终结。原告东莞市东力电器设备有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付拖欠工程款9373.01元及逾期付款的利息3239.93元（从2013年12月27日按年利率6%计至付清全部款项之日止，现暂计至2019年9月1日），以上合计12612.94元；2.本案受理费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2012年9月28日签订《富盈东方华府二标段会所、园林、游泳池用电电缆安装工程合同》，被告富盈东方华府二标段会所、园林、游泳池用电电缆安装工程由原告承建，总价为187460.26元。原告完成施工并由被告验收合格。被告在付款期限届满时仅支付了部分工程款，尚欠9373.01元一直未付。原告多次催要后被告在2014年承诺以房冲抵工程款，但在2017年交房时因房屋升值较大被告便拒绝履行以房抵债。期间被告为了拖延时间多次要求与原告对账，但每次对账都无果而终。据此为维护自身合法权益，特诉至法院，望法院依法判如前请。被告东莞市富盈房地产开发有限公司向本院答辩称，1.原告诉请的工程款是质量保修金，按照合同约定，质保金应该是在工程竣工验收之日起2年质保期满，质保期满后14个工作日内进行支付，原告诉状中的逾期利息的起算日被告不认同，被告认为2013年才算质保期开始，应该是2年之后再加上14个工作日之后，才能退质保金。质保期14个工作日是乙方提供完整的结算资料后的14个工作日。本院经审理查明：原告为在广东省东莞市注册成立的有限责任公司，具有承装（修、试）电力设施的资质。2012年9月28日，被告东莞市富盈房地产开发有限公司（发包人、甲方）和原告东莞市东力电器设备有限公司（承包人、乙方）签订编号为FY-P-DFHF-121009-93的《东方华府二标段会所、园林、游泳池、用电电缆安装工程合同》，约定原告承包被告位于东莞市*****的东方华府二标段会所、园林、游泳池、用电电缆安装工程。工程包干价为19万元。付款方式为：甲方付款前，乙方须按照甲方制定的统一表格和程序申请支付工程款和办理质量保修金的退还手续并应当开具合法有效的与当期所付款项等额的发票于甲方，否则甲方不予支付当期应付款项；工程全部完工达到初验条件后甲方向乙方支付合同总价的85%；工程全部完工经甲方验收合格，乙方按甲方要求提供完整的竣工资料且双方办理好结算后14个工作日内，由甲方支付至合同结算价的95%给乙方；余合同结算价的5%作为本合同工程的质量保修金，质保期为二年，自本合同工程竣工验收合格之日起算，质保期内，未发现有任何质量问题的，由甲方在质保期届满后14个工作日内无息支付给乙方。除不可抗力因素及乙方原因外，甲方未按合同约定支付相应的款项给乙方的，则甲方应按当期应付而未付款项人民银行同期贷款利息支付违约金给乙方。关于工程节点。原告主张案涉工程通过验收的时间为2012年12月6日。原告提交的《工程质量内部验收单》复印件显示验收日期为2012年12月6日，最后签名确认验收合格的日期为2013年6月24日。被告确认了《工程质量内部验收单》复印件的真实性，但主张案涉工程通过验收时间为2013年12月27日，理由为该日双方进行了结算。关于结算。原、被告于2013年12月27日形成《建设工程结算书》，确定案涉工程审核后含税工程总造价为187460.26元。关于工程款支付，原、被告确认被告支付了178087.25元工程款。关于发票，原告于2014年1月20日开具金额为178087.25元的发票，于2016年4月27日开具金额为9373.01元的发票。被告于2016年4月29日出具发票签收单，确认收到原告交来的金额为9373.01元的发票，该发票款项尚未支付。原告提交收款资料清单，证明其曾就案涉工程与被告进行过多次沟通。该收款资料清单第6项为案涉工程的信息，该收款资料清单上有“王佑添2018.9.18”手写字样。被告确认该收款资料清单的真实性，认为原告于2018年9月18日还在和被告就工程款进行协商，案涉工程款应于2018年9月18日之后才支付。以上事实，有原告提交的承装（修、试）电力设施许可证、《东方华府二标段会所、园林、游泳池、用电电缆安装工程合同》、建设工程结算书、对账单、工程质量内部验收单、发票、发票签收单、《富盈·东方华府认购书》、电子邮件、东莞市富盈房地产开发有限公司收款资料清单以及本院的庭审笔录、调查笔录附卷为据。本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷。案涉《东方华府二标段会所、园林、游泳池、用电电缆安装工程合同》为双方当事人在平等自愿基础上签订，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当切实履行合同。本案的争议焦点为：原告要求被告支付工程款9373.01元及逾期付款利息有无依据。案涉工程的结算价为187460.26元，被告已向原告支付了工程款178087.25元，余质保金9373.01元未支付。虽然案涉工程的验收日期为2012年12月6日，但《工程质量内部验收单》上最后签名确认工程验收合格的日期为2013年6月24日，故本院认定案涉工程通过竣工验收的时间为2013年6月24日，质保期为2013年6月25日至2015年6月24日。现案涉工程的质保期早已届满，被告未提出过工程存在质量问题需要扣除质保金，故原告要求被告支付质保金9373.01元的诉讼请求，本院予以支持。至于逾期付款利息。根据《东方华府二标段会所、园林、游泳池、用电电缆安装工程合同》的约定，质保期内未发现任何质量问题的，被告需在质保期届满后14个工作日内向原告无息支付质保金。故质保金9373.01元的逾期付款利息应当按照中国人民银行同期同类贷款基准利率从2015年7月15日起算至2019年8月19日，再按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日起计算至实际清偿之日止，中国人民银行同期同类贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率高于原告主张的年利率6%的，以年利率6%为限。原告超出前述范围的诉讼请求，本院不予支持。综上，本院依据《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一项、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、限被告东莞市富盈房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告东莞市东力电器设备有限公司支付工程款9373.01元及逾期付款利息（以9373.01元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率从2015年7月15日起算至2019年8月19日，再按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日起计算至实际清偿之日止，中国人民银行同期同类贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率高于年利率6%的，以年利率6%为限）。二、驳回原告东莞市东力电器设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为57.66元，原告东莞市东力电器设备有限公司已预交，由被告东莞市富盈房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  吴斯恒二〇二〇年一月二十日书记员  张译方附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。