福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0582民初9429号 原告（反诉被告）：艾斯博斯国际贸易有限公司，住所地福建省泉州市晋江市陈埭镇梧埭村金沟新村6号，统一社会信用代码91350582315404384Y。 法定代表人：林云龙，该公司总经理。 委托诉讼代理人：唐建新，福建一脉律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郭亚萍，福建一脉律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：泉州市品轩鞋服有限公司，住所地泉州市晋江市梅岭街道双沟社区泽沟太原北路21号，统一社会信用代码91350582MA2YMGY87A。 法定代表人：何福军，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：肖历美，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑彩虾，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 原告艾思博斯国际贸易有限公司与被告泉州市品轩鞋服有限公司加工合同纠纷一案，本院于2019年8月2日立案受理，依法由审判员林文晋适用简易程序，公开开庭进行审理。在本案审理过程中被告泉州市品轩鞋服有限公司向本院提出反诉，本院依法予以受理，并并案予以处理。因本案案情复杂，双方争议较大本院裁定转入普通程序审理，由审判员林文晋担任审判长与审判员黄东来、人民陪审员许达晓组成合议庭公开开庭进行审理。本案分别于2019年11月1日、2019年11月7日公开开庭进行审理。艾思博斯国际贸易有限公司（以下简称艾思博斯公司）法定代表人林云龙、委托诉讼代理人唐建新、郭亚萍及被告泉州市品轩鞋服有限公司（以下简称品轩公司）委托诉讼代理人肖历美均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 艾思博斯公司向本院提出诉讼请求：1.解除双方之间于2019年3月10日就B9027款鞋签订的合同价款总额199200元的《产品购销合同》、2019年3月10日就A9027款鞋签订的合同价款总额306000元的《产品购销合同》、2019年4月8日就A9224款鞋签订的合同价款总额94000元的《产品购销合同》、2019年4月8日就B9197款鞋签订的合同价款总额204000元的《产品购销合同》、2019年4月8日就A9197款鞋签订的合同价款总额208800元的《产品购销合同》；2.品轩公司返还艾思博斯公司预付的加工款17092元及违约金215431.5元；3.品轩公司返还艾思博斯公司代付的鞋材款及包装款615285.4元；4.确认双方之间就A9197、A9227、A9246、A9245、A9205、B9205款鞋签订的九份《产品购销合同》已于2019年8月7日解除。事实和理由：原、被告于2019年3月15日就A9027款鞋签订了两份产品购销合同，约定交货期限为2019年7月15日；2019年4月8日就A9197款鞋签订两份产品购销合同，约定交货期限为2019年7月20日；于2019年4月8日就A9224款鞋签订的产品购销合同一份，约定交货期限为2019年7月30日。合同履行由艾思博斯公司提供包装、大底、线头，鞋面实际由他人加工完成之后再交给品轩公司完工，其他辅料由品轩公司自行负责，但实际上因品轩公司自有资金不足的原因，都是由艾思博斯公司为其担保出货，并由艾思博斯公司付款结算。但至今交货期限已届满，品轩公司至今拒不交付货物，已构成根本违约，请求法院判决解除该五份产品购销合同，品轩公司应当按照合同约定返还艾思博斯公司已预付的加工款17092元及代付的鞋材款、包装款562710元，并应承担违约金215431.5元。双方于2019年4月3日就A9227、A9246两款鞋签订两份产品购销合同，交货期限为2019年7月30日；2019年4月8日就A9246、A9245、A9205、B9205、A9227款鞋签订五份产品购销合同，交货期限为2019年7月15日、7月30日；2019年6月17日就A9197款鞋签订两份产品购销合同，交货期限为2019年8月1日、2019年8月30日，现以上九份合同的交货期限均已届满，品轩公司至今尚未交货，艾思博斯公司已于2019年8月6日向品轩公司发出律师函主张解除以上九份产品购销合同，品轩公司应当将该九份合同中艾思博斯公司已交付的鞋材款、包装款52575.4元退还艾思博斯公司。请求法院支持原告的诉讼请求。 品轩公司辩称：艾思博斯公司主张解除合同不符合法律和合同约定。在委托加工时，艾思博斯公司已表示本案的鞋子为库存鞋，尚未到销售季节，部分鞋款的交货期限为2019年7月30日甚至更晚，但艾思博斯公司却在2019年8月2日即以错过最佳销售季节为由主张解除合同，显然不合常理。且在艾思博斯公司起诉前，品轩公司已交付了部分的成品鞋，未能交付部分是因为艾思博斯公司未能及时交付鞋底等主辅料所导致。双方之间加工所需的大部分主辅材料均由艾思博斯公司承担，因此，艾思博斯公司存在严重的违约情形，并在起诉之后明确主张拒绝履行合同，艾思博斯公司应当承担因违约给品轩公司造成的损失。双方之间所约定的成品鞋单价仅包括了鞋面加工所需的材料费，不包含鞋底、鞋楦、包装等材料费，该部分的中仅有316434元属于品轩公司已交付但艾思博斯公司尚未支付加工款的鞋面加工所需的材料费，品轩公司同意艾思博斯公司在加工款中予以扣抵；另有36126元材料属于应由艾思博斯公司承担的鞋底、鞋楦、包装等材料费用，该部分产品品轩公司已经交付给艾思博斯公司，该笔款鞋不应扣抵。其中176717.8元属于品轩公司尚未交付的产品所需的材料费，但该部分因艾思博斯公司违约拒收已完工产品，因此，该部分的材料费用应由艾思博斯公司承担。另有86007.6元，属于艾思博斯公司主张解除合同所涉及的产品，该部分产品因艾思博斯公司至今尚未交付鞋类大底，导致品轩公司无法完成加工，该部分的材料费用应由艾思博斯公司自行承担。综合本案履行可见，品轩公司并不存在违约情形，艾思博斯公司主张品轩公司支付违约金没有依据，且其主张的以未交付部分的30％作为违约金没有依据。 品轩公司向本院提出反诉诉讼请求：1.艾思博斯公司支付品轩公司已交付的成品鞋加工款414510元，及自2019年8月19日起至实际付款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的逾期付款利息损失；2.艾思博斯公司支付品轩公司已加工完毕尚未交付的成品鞋加工款711856元，及自反诉之日起至实际付款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的逾期付款利息损失；3.解除品轩公司与艾思博斯公司之间就A9246、A9205、B9205、A9227、A9245、A9710、A9712款鞋所签订的十一份《产品购销合同》，艾思博斯公司支付品轩公司已完成的该部分产品加工款613623元，及自反诉之日起至实际付款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的逾期付款利息损失。事实和理由：艾思博斯公司与品轩公司之间于2019年3月10日、4月3日、4月8日、6月17日通过书面、微信的方式签订了共计21份《产品购销合同》，双方虽然约定了交货期及付款方式，在实际履行过程中，双方达成按月支付加工款的约定。品轩公司分别于2019年6月23日、7月13日、7月19日向艾思博斯公司交付了B9047款鞋2000双、B9211款鞋2000双、A9027款鞋640双、B9262款鞋2800双、A9197款鞋560双、B9135款鞋2776双、A9027款鞋4640双、B9027款鞋2336双，加工款共计731944元，其中由艾斯博思公司垫付了材料款316434元，品轩公司同意予以扣抵，因此，艾斯博思公司尚欠该批产品加工款414510元，但艾思博斯公司至今尚未支付加工款。截止2019年7月15日，品轩公司已经完成B9135款鞋24双、A9027款鞋2560双、B9027款鞋2464双、A9224款鞋2000双、B9197款鞋4800双、A9197款鞋4640双，加工款共计711856元，但因艾思博斯公司至今未能支付加工款，导致品轩公司至今无法向艾思博斯公司交付产品，现艾思博斯公司主张解除该部分鞋子的加工合同，其应支付已完工的产品加工款711856元。品轩公司已于2019年7月21日完成A9197款鞋的鞋面160双、A9246款鞋的鞋面2320双、A9205款鞋的鞋面2800双、B9205款鞋的鞋面2800双、A9227款鞋的鞋面2720双、A9245款鞋的鞋面3600双方、A9710款鞋的鞋面1610双、A9712款鞋的鞋面800双，加工款共计613623元，因艾思博斯公司至今未能提供该部分产品的大底，导致品轩公司至今未能完成加工，艾思博斯公司应当支付此部分的加工款613623元。请求支持品轩公司的反诉诉讼请求。 艾斯博思公司辩称：对品轩公司已交付B9211款鞋2000双、B9047款鞋2000双、B9135款鞋2776双、B9262款鞋720双、B9262款鞋2080双、A9197款鞋560双、A9027款鞋640双、A9027款鞋4640双、B9027款鞋2336双的事实没有异议。品轩公司主张该批产品可扣抵的材料款仅为316434元，其作为产品加工方，材料用度情况只有品轩公司知晓，品轩公司应就此提供证据予以证明。双方之间约定的付款期限为货到后45日，品轩公司主张双方之间更改为按月支付没有依据,品轩公司在付款期限尚未届满时即向艾斯博思公司要求付款不服双方合同约定。品轩公司主张其已加工完毕待未交付的产品没有依据，该部分产品的交货期限已经届满但品轩公司未依约交付产品，艾斯博思公司已起诉主张解除合同，品轩公司主张支付该部分加工款没有事实依据。艾斯博思公司已于2019年5月5日、7月8日、7月22日将鞋底送至品轩公司，但品轩公司直至2019年7月3日也未能将5月5日已送达的12000双产品线生产完成，艾斯博思公司仍然根据品轩公司帮面完成的情况及生产周期，在合同履行期限内将鞋底送至品轩公司处，但品轩公司至今未能完成生产，与艾斯博思公司无关。艾斯博思公司于2019年8月2日起诉主张解除合同，并于2019年8月6日向品轩公司发出解除合同的律师函，品轩公司直至一个月后才提出要求支付加工款的反诉主张，不能排除品轩公司在艾斯博思公司主张解除之后无视艾斯博思公司的主张继续进行加工，因此产生的加工费不应由艾斯博思公司承担，且品轩公司也未能提供证据其所加工的鞋面的相应损失。请求驳回品轩公司的反诉诉讼请求。 在本案审理过程中，双方当事人对以下事实没有争议，本院予以认定： 艾斯博思公司于2019年3月至7月期间委托品轩公司加工鞋子，品轩公司已交付艾斯博思公司B9211款鞋2000双、B9047款鞋2000双、B9135款鞋2776双、B9262款鞋720双、B9262款鞋2080双、A9197款鞋560双、A9027款鞋640双、A9027款鞋4640双、B9027款鞋2336双。艾斯博思公司已交付品轩公司价值为615285.4元的加工辅料。 本案争议焦点为：双方在合同履行过程中是否存在违约情形，对合同解除是否存在过错，应如何承担违约责任，合同履行应如何结算。 围绕本案争议焦点，艾斯博思公司向本院提供如下证据： A1.艾斯博思公司营业执照及品轩公司企业信用信息，以证明双方的身份情况及主体资格； A2.2019年3月10日就A9027款鞋签订的产品购销合同两份、4月8日就A9197款鞋签订的产品购销合同两份、4月8日就A9224款鞋签订的产品购销合同，以证明双方之间就该三款鞋签订了五份加工合同，但现合同约定的交货期限已届满，品轩公司至今未交付产品的事实； A3.银行转账凭据、聊天记录、加工对账单，以证明艾斯博思公司已预付品轩公司加工款17092元的事实； A4.鞋底加工合同、订购单、收款收据、发货单、发货清单、对账单、供应商出具的情况说明，以证明艾斯博思公司已为品轩公司垫付鞋材费用615285.4元，供应商均确认该欠款由艾斯博思公司承担并支付，与品轩公司无关的事实； A5.2019年3月10日就A9047、A9211、A9135三款鞋签订的产品购销合同三份、4月3日就A9197款鞋签订的产品购销合同，以证明双方就该四款鞋约定的付款期限为交货后45日的事实； A6.微信聊天记录及录音资料，以证明品轩公司未能在交货期内交付加工产品，且在此情形下仍在为其他客户完成订单的事实； A7.2019年4月3日就A9227、A9246两款鞋签订的三份产品购销合同，4月8日就A9227、A9245、A9205、B9205四款鞋签订的四份产品购销合同、6月17日就9710款鞋签订的两份产品购销合同，以证明艾斯博思公司委托品轩公司加工九份产品的事实； A8.律师函、律师函快递单及快递单签收单证，以证明艾斯博思公司于2019年8月6日向品轩公司发出律师函解除了2019年4月3日就A9227、A9246两款鞋签订的两份产品购销合同，4月8日就A9246、A9227、A9245、A9205、B9205五款鞋签订的五份产品购销合同，6月17日就9197款鞋签订的两份产品购销合同，该律师函于8月7日送达品轩公司。 品轩公司质证称： 1.对证据A1没有异议； 2.对证据A2、A5、A7的证据三性没有异议，但双方之间合同约定的付款期限并非是合同上记载的出货后45日，因签订合同时品轩公司要求提前付款，因此由艾斯博思公司的员工将品轩公司所持有的合同上的付款时间修改为出货后30日，但实际上双方口头协商确定为签订合同后按月支付加工款，在出货后30日内付清；双方约定的加工单价中仅包含鞋面及鞋面相关的辅料，鞋底、鞋楦及包装材料的费用本就应由艾斯博思公司承担；2019年6月17日就A9710款鞋签订的购销合同中约定艾斯博思公司应当支付品轩公司定金80000元，但艾斯博思公司违约未支付该定金；虽然艾斯博思公司持有的购销合同中的付款期限为出货后45日，但经品轩公司要求，艾斯博思公司将品轩公司持有的合同中的付款期限改为出货后30日，艾斯博思公司持有的4月3日签订的9227、9246款鞋及4月8日签订的9224、9245、9205款鞋的付款期限就已修改为30日； 3.对证据A3的真实性没有异议，但该款项是双方之间约定的按月支付的加工款，并非预付款，艾斯博思公司至今尚欠品轩公司加工款731944元，也不存在品轩公司返还该款项的问题，其余82908元是艾斯博思公司用于支付此前所欠的加工款，可见艾斯博思公司存在欠款的情形，在该微信聊天记录中也已经体现了艾斯博思公司逾期提供鞋底导致品轩公司无法顺利加工的事实； 4.对证据A4的证据三性没有异议，但从该证据可见艾斯博思公司存在逾期交付辅料的情形：①振成鞋材交付的9224款鞋大底，约定的交货期限为2019年7月30日，但振成公司直至7月22日才送至品轩公司；振成鞋材交付的9197款鞋大底，约定的交货日期为7月20日，但振成鞋材直至7月8日才交付大底；②稳健公司交付的9027款鞋大底只有12568双，尚缺72双，品轩公司已经完成了12568双9027款鞋，并已交付部分成品鞋；③德兴诚交付的9227款大底2720双、9246款大底2320双，品轩公司已完成了该部分的鞋面加工，因大底交付延迟导致无法完成加工；④清波公司交付的9224、9197款鞋鞋楦，约定的交货日期为7月20日，但清波公司直至7月2日才送货，导致品轩公司无法完成加工；⑤未来包装公司交付的为包装材料，该部分材料款不包括在加工款中，其中属于B9262、B9135、A9027、B9027款的包装费共计8588元，该四款鞋品轩公司已经交付完毕，其余6672元属于艾斯博思公司单方主张解除的9227、9246、9205、9710、9712款鞋，该部分费用应由艾斯博思公司自行负担，7月22日交付的2000份9197款鞋包装已经超过了双方约定的交货时间7月20日，可见艾斯博思公司确实存在逾期交付辅料的情形；⑥劲彩公司交付的9211、9047款鞋高频费用，尼西公司交付的9135、9262款鞋辅料，华远鞋材交付的9197、9262款热熔胶费用，华远泡棉交付的9027、9047、9135、9211、9262款鞋热熔胶费用，中正中梁公司交付的9027、9197、9262、9211、9047款鞋皮革费用，信源公司交付的9027、9197、9262、9211、9047、9135款鞋的毛绒费用，新思路皮革交付的材料款属于品轩公司加工完毕已交付的部分；⑦华远鞋材交付的9227、9246款鞋热熔胶费用，中正中梁公司交付的9224、9245款皮革费用，信源公司交付的9224、9205、9227、9245、9246款鞋的毛绒费用；⑧嘉凯公司交付的9211、9047、9262、9135款鞋卸扣及补数422元，为品轩公司已完工并交付的部分，其余为品轩公司已完工未交付及品轩公司已完成鞋面加工但艾斯博思公司尚未交付鞋底无法完工的部分；⑨艺隆公司交付的包装费用不在品轩公司的加工款范围内，且其中B9262、A9197款鞋属于品轩公司已交付的部分，A9197、A9224款鞋属于品轩公司尚未交付但艾斯博思公司单方解除的部分，该部分费用应由艾斯博思公司自行负担，A9246、A9245、A9227、A9246款鞋属于品轩公司已完成鞋面加工，但艾斯博思公司尚未交付大底的部分，A9098、B9098款鞋不在品轩公司的加工范围内，不应由品轩公司负担； 5.对证据A6的真实性没有异议，但从聊天记录中可见艾斯博思公司存在逾期提供鞋材、鞋底导致品轩公司无法顺利完工的情形，品轩公司一直催促艾斯博思公司交付鞋底； 6.对证据A8的真实性没有异议，但艾斯博思公司存在严重违约行为的情形下，艾斯博思公司无权要求单方解除合同。 围绕本案争议焦点，品轩公司向本院提供如下证据： B1.品轩公司员工与艾斯博思公司经理之间的微信聊天记录，以证明艾斯博思公司承诺预先支付加工款，但经品轩公司员工多次催讨，艾斯博思公司至今仍欠付加工款的事实； B2.品轩公司与艾斯博思公司生产加工群的微信聊天记录，以证明在合同履行过程中，艾斯博思公司延迟交付鞋底、辅料，品轩公司多次反复催讨鞋材； B3.成本明细表，以证明品轩公司所加工产品的成本组成，该加工单价中并不包括鞋楦、大底、包装等费用； B4.微信聊天记录、产品购销合同，以证明双方之间就A9262款鞋达成了加工合同，加工单价为39元的事实； B5.产品购销合同，以证明双方之间最初的合同所约定的付款期限为出货后30日； B6.双方于2019年3月10日就B9047、B9211、B9135款鞋签订的三份产品购销合同，4月3日就A9197款鞋签订的产品购销合同，以证明经品轩公司要求，艾斯博思公司员工亲手修改了合同中的付款期限为出货后30日的事实； B7.验货报告及出货明细，以证明品轩公司已向艾斯博思公司交付了B9047、B9211、A9027、B9262、A9197、B9135成品鞋共计17752双，艾斯博思公司尚欠品轩公司加工款731944元的事实； B8.双方就B9027、A9027、A9224、B9197、A9197款鞋签订的产品购销合同，以证明艾斯博思公司委托品轩公司加工以上无款项的事实； B9.双方就A9246、B9205、A9205、A9227、A9245、A9710、签订的产品购销合同，以证明双方就以上六款鞋签订的合同内容，艾斯博思公司未按合同约定支付定金，存在违约事实； B10.已完成的鞋面照片、微信聊天记录，以证明品轩公司已完成了鞋面加工，但因艾斯博思公司迟延交付鞋底导致品轩公司无法完成加工的事实； B11.律师函，以证明品轩公司于2019年8月6日发函解除A9246、A9205、B9205、A9227、A9245、A9710的产品购销合同的事实。 艾斯博思公司质证称： 1.对证据B1的真实性没有异议，但在该聊天记录中艾斯博思公司并没有同意变更支付期限，而是同意提前支付已加工完成产品的加工款以支持品轩公司生产经营； 2.对B2的真实性没有异议，根据艾斯博思公司提供的材料供应商交付凭据可见艾斯博思公司均已及时交付了主辅材料，品轩公司在7月3日催促鞋底的情况下，艾斯博思公司已经足额交付鞋底，但品轩公司仍然无法完成成品鞋，7月4日及7月23日的聊天记录可见，品轩公司在尚未完成前批成品鞋的情况下催促艾斯博思公司交付交货期在该批未完工的成品鞋之后的合同所需的鞋底，无理由地占用艾斯博思公司的现金，艾斯博思公司是基于品轩公司的生产进度考虑交付鞋底，不存在延迟交付的问题； 3.对证据B3的真实性有异议，该成本明细是由品轩公司自行制作，无法确认； 4.对证据B4、B5、B6、B8中的购销合同，除了A9197、A9227、A9246、A9245、A9205、B9205款鞋九份购销合同及2019年4月8日签订的9224款鞋购销合同双方同意将付款期限修改为出货后30日，其余把付款期限改为出货后30日的购销合同的真实性均有异议，艾思博斯公司并未同意该更改，原告主张的加工费用也没有相应的合同依据，不应当支持； 5.对证据B7的证据三性均有异议，其中对于A9027和B9262款鞋的加工费的计算没有合同依据，不应当支持； 6.对证据B10中的现场照片的真实性有异议，该证据无法反映品轩公司完成鞋面的时间，仅有一只鞋子也无法反映品轩公司已完成鞋面加工的情况；聊天记录可见，艾思博斯公司已交付了相关的鞋底，但品轩公司逾期2个月都拒不交付相应产品，却要求艾思博斯公司交付货期在后的产品的鞋底，艾思博斯公司为了避免资金积压、造成恶性循环，有理由拒绝继续交付鞋底； 7.对证据B11的真实性没有异议，但双方之间并没有A9710款鞋的合同，艾思博斯公司也未在律师函中主张解除该合同。 对经双方质证没有异议的证据，本院予以认定并在卷佐证。对经双方质证有异议的证据，本院认定如下：双方所提供的购销合同上均有双方的盖章确认，品轩公司主张其所持有的2019年3月10日就B9047、B9211、B9135、B9027、A9027款鞋，4月3日就A9197、A9246、A9227款鞋，4月8日就A9224、B9197、A9197、A9246、B9205、A9205、A9227、A9245款鞋的购销合同经艾思博斯公司员工修改将付款时间由艾思博斯公司验收合格并出货后45日变更为30日，但在艾思博斯公司所持有的购销合同中仅有2019年4月3日就A9227、A9246款鞋，4月8日就A9224、A9246、A9227、A9245、A9205、B9205款鞋合同上有相应修改，品轩公司未能提供证据证明其所持有的其他合同中的修改的来源，在艾思博斯公司所提供的证据A3的聊天记录中提及的“余下的订单加工款全部按一个月付”的内容，没有明确的指向对象，艾思博斯公司确认其所持有的合同中所作修改为双方之间的约定内容，本院予以采信，品轩公司称该聊天内容理解为艾思博斯公司同意按月支付加工款与该聊天上下文及双方之间的合同修改行为不符，本院不予采纳。艾思博斯公司虽对品轩公司所提供的证据B3不予认可，但艾思博斯公司作为加工设计、委托方，应当知晓其产品的成本构成，且在艾思博斯公司提供的微信聊天记录品轩公司亦向艾思博斯公司发出了与证据B3相符的成本明细，艾思博斯公司未能提供相反证据予以反驳，对证据B3本院予以认定。证据B10仅能反映当前品轩公司的仓库存储情况，但未能反映该产品的加工具体情况，对该证据本院不予认定。 关于本案争议焦点，本院认定如下：根据双方的一致陈述及举证，双方之间的合同履行情况见下表：                            双方确认已交货部分                               货号                       签订日期                       交货日期                       数量                       付款时间                       大底供应商                       楦型                       交大底数量                       交大底时间                       已交货数量                       品轩公司交货时间                               B9047                       2019.3.10                       2019.7.15                       2000                       45                       正晟6692                       AB16001                                                                       2000                       2019.6.23                               B9211                       2019.3.10                       2019.7.15                       2000                       45                       翔耀9022                       FX0728                                                                       2000                       2019.6.23                               B9135                       2019.3.10                       2019.7.15                       2800                       45                       曾村166038                       FX0728                                                                       2776                       2019.6.23                               A9197                       2019.4.3                       2019.7.15                       560                       45                       振成3518                       AB8035                       560                       2019.7.8                       560                       2019.7.13                               B9027                       2019.3.10                       2019.7.15                       4800                       45                       稳健1737                       AB8030                       12568                       2019.5.5       2019.5.6                       2336                       2019.7.19                               A9027                       2019.3.10                       2019.7.15                       7200                       45                       稳健1737                       AB8030                       5280                       2019.7.13 2019.7.19                               A9027                                                                   640                                                                                                                                     640                                                     B9262                                                                                                                                                                                                                       720                       2019.6.23                               B9262                                                                                                                                                                                                                       2080                       2019.7.19                                           起诉时已交大底未交货                               货号                       签订日期                       交货日期                       数量                       付款时间                       大底                       楦型                       交大底数量                       交大底时间                               A9224                       2019.4.8                       2019.7.30                       2000                       30                       振成3518                       AB8035                       2000                       2019.7.22                               B9197                       2019.4.8                       2019.7.20                       4800                       45                       振成8035                       AB8035                       4800                       2019.7.8                               A9197                       2019.4.8                       2019.7.20                       4800                       45                       振成8035                       AB8035                       4800                       2019.7.8                                           未交大底未交货                               货号                       签订日期                       交货日期                       数量                       付款时间                       大底                       楦型                               A9227                       2019.4.3                       2019.7.30                       800                       30                       志协                       AB17087                               A9246                       2019.4.3                       2019.7.30                       720                       30                       茂泰                       AB17090                               A9227                       2019.4.8                       2019.7.30                       1920                       30                       志协                       AB17087                               A9246                       2019.4.8                       2019.7.30                       1600                       30                       茂泰27083                       AB17090                               A9245                       2019.4.8                       2019.7.15                       3600                       30                       大乡19F01                                                       A9205                       2019.4.8                       2019.7.30                       2800                       30                       盛泰兴                       AB8002                               B9205                       2019.4.8                       2019.7.30                       2800                       30                       盛泰兴                       AB8002                               A9710                       2019.6.17                       2019.8.1                       800                                               振成8035                       AB8035                               A9710                       2019.6.17                       2019.8.30                       800                                               振成8035                       AB8035                一、双方之间系加工合同关系，艾思博斯公司作为委托方有权在品轩公司未交付加工品之前随时主张解除合同。其中艾思博斯公司于2019年8月6日主张解除双方之间于2019年4月3日就A9227、A9246款鞋签订的两份《产品购销合同》，2019年4月8日就A9227、A9246、A9245、A9205、B9205签订的五份《产品购销合同》，双方均确认以上七份合同的产品尚未交付，艾思博斯公司的该份律师函已于2019年8月7日送达品轩公司，可以确认以上七份合同已于2019年8月7日解除。艾思博斯公司于该律师函中主张解除2019年6月17日就A9197款鞋签订的两份《产品购销合同》，但艾思博斯公司未提供证据证明双方之间存在该两份《产品购销合同》，对该解除主张本院不作处理。艾思博斯公司主张解除双方于2019年3月10日就A9027、B9027款鞋签订的两份《产品购销合同》，2019年4月8日就A9224、A9197、B9197款鞋签订的三份《产品购销合同》，但其中A9027款鞋品轩公司已交付5920双、B9027款鞋已交付2336双，已交付部分双方已经履行完毕，艾思博斯公司主张解除本院不予支持；虽然双方能够提供的关于9027款鞋的《产品购销合同》数量为12000双，但双方均一致认可9027款鞋的加工总数为12640双，且品轩公司已交付A9027款项5920双，因此，对全部未履行的A9224、A9197、B9197款鞋及未履行的1920双A9027、2464双B9027款鞋的解除，本院予以支持。 二、关于合同解除双方之间是否存在过错的问题。本院分析认为，双方之间的合同明确约定了履行的先后顺序，也即品轩公司应当在双方合同约定的交货期限内交付合格产品，艾思博斯公司经验货合格之后，在艾思博斯公司出货之后除A9227、A9246、A9227、A9245、9205、B9205款鞋在30日内结算加工款外，其余均在45日内结算加工款。根据品轩公司所提供的微信聊天记录可见，品轩公司于2019年7月27日向艾思博斯公司提出中止履行直至2019年8月5日付款为止的主张，但本院认为该主张不符合法律关于不安抗辩权行使的规定：不安抗辩权的行使，应当由履行顺序在前的合同当事人证明履行顺序在后的合同相对方存在法定的四种情形之一，方可中止履行且不需承担违约责任。品轩公司于2019年6月23日首次交付B9047、B9211、B9135、B9262款鞋，即便不考虑艾思博斯公司的出货时间，该批加工款的结算日期也在2019年8月7日，根据品轩公司所提供的微信聊天记录可见，双方之间经协商一致约定艾思博斯公司应于2019年8月5日支付已交付货物的货款，但品轩公司于2019年7月27日即向艾思博斯公司提出中止履行的抗辩，此时艾思博斯公司不存在任何足以引起品轩公司不安的法定情形，虽然艾思博斯公司此前结欠品轩公司加工款，但艾思博斯公司已于2019年6月15日结清欠款，品轩公司亦未主张双方之间除了本案所涉合同之外存在欠款问题，因此，品轩公司于此时中止履行不符合法定的不安抗辩权的行使要件，应当承担相应的违约责任。 关于未履行的1920双A9027、2464双B9027款鞋的解除，根据艾思博斯公司提供的材料商交付凭据可见，除其中72双大底未交付外，该批货物的其余大底已于2019年5月5日、5月6日进行交付，但品轩公司超过了交货期限至今未向艾思博斯公司交付该批产品，品轩公司对此具有过错；对其他72双鞋未能生产的过错应由艾思博斯公司承担。 关于全部未履行的A9224、A9197、B9197款鞋的《产品购销合同》的解除，根据品轩公司向艾思博斯公司发送的微信记录中记载，品轩公司于2019年7月4日通知艾思博斯公司于2019年7月5日交付A9197、B9197款鞋大底，7月15日交付A9224款鞋大底，艾思博斯公司实际于7月8日交付A9197、B9197款鞋大底，7月22日交付A9224款鞋大底，以此顺延，品轩公司应于2019年7月23日交付A9197、B9197款鞋，8月5日交付A9224款鞋，但品轩公司至今尚未交付该批货物，且根据品轩公司所提供的微信聊天记录可见，品轩公司在2019年7月23日前已停止生产艾思博斯公司的产品，可以认定品轩公司对此具有过错。 关于2019年4月3日就A9227、A9246款鞋签订的两份《产品购销合同》及2019年4月8日就A9227、A9246、A9245、A9205、B9205签订的五份《产品购销合同》的解除，虽然品轩公司存在明确表示拒不履行，且逾期未交付该七批产品的违约情形，但艾思博斯公司亦未向品轩公司交付该七批产品加工所需的主辅料，对该合同事实无法履行也存在过错，双方就该七份合同的履行均有同等过错。艾思博斯公司称其按品轩公司的生产进度再投入资金购买鞋底没有合同依据，本院不予支持。 三、关于因违约造成的违约责任的问题。本院分析认为，品轩公司延期交付的1848双A9027、2464双B9027款鞋，双方明确约定推迟8-15日交货的，降低价款30％，可见双方之间对于延迟履行约定的是降低价款的违约结算方式，并非支付违约金的结算方式，艾思博斯公司据此主张品轩公司应当按照该条款约定以未履行部分进行计算本院予以支持，该款应于结算给品轩公司的加工款中予以折抵，该款共计（42.5×1848+41.5×2464）×0.3＝54238.8元。A9224、A9197、B9197款鞋艾思博斯公司已经完成交付大底等材料的义务，品轩公司在履行中存在根本违约情形，艾思博斯公司主张可比照延迟履行确定损失本院予以支持。其中A9197、B9197款鞋至2019年8月2日艾思博斯公司起诉主张解除合同之日，均已逾期交付超过了8日，艾思博斯公司主张比照合同总价的30％计算违约金，本院予以支持，该款共计（43.5×4800+42.5×4800）×0.3＝123840元；A9224款鞋至8月2日尚未发生逾期情形，艾思博斯公司主张就该款项支付违约金，本院不予支持。关于2019年4月3日就A9227、A9246款鞋签订的两份《产品购销合同》及2019年4月8日就A9227、A9246、A9245、A9205、B9205签订的五份《产品购销合同》，双方对于合同解除、无法履行均负有同等过错，艾思博斯公司主张品轩公司向其支付违约金，本院不予支持。 四、关于双方之间合同应如何结算的问题。本院分析如下，根据双方一致确定的品轩公司已完工交付的情况，艾思博斯公司应支付品轩公司B9211款鞋2000双、B9047款鞋2000双、B9135款鞋2776双、B9262款鞋720双、B9262款鞋2080双、A9197款鞋560双、A9027款鞋640双、A9027款鞋4640双、B9027款鞋2336双的加工款共计2000*44+2000*39+2776*40+560*42.5+2800*39+5280*42.5+2336*41.5＝731384元。 关于艾思博斯公司已交付的材料应如何结算问题： 1.振成公司交付的大底，其中用于2019年4月3日A9197款鞋的大底560双，单价8.7元共计4872元已用于生产，其余96120元用于2019年4月8日A9197、B9197、A9224款鞋尚未交付； 2.稳健公司交付的大底其中8256双用于2019年3月10日A9027及B9027款鞋生产，共计2336*8+5920*9＝71968元，其余36372.8元（扣除72双补数，以平均价格8.6元计算）大底尚未交付； 3.清波鞋楦交付的鞋楦及未来包装、艺隆纸箱厂交付的纸箱，属于艾思博斯公司应当承担的部分，其主张由品轩公司支付没有依据，本院不予支持，双方对该实物可另行交接处理； 4.亿新滴塑厂、华远鞋材、华远泡棉、武松高频厂、新丝路皮革、中正（中梁）、信源（中信）、骄阳服饰、老曾制鞋等交付的用于鞋面加工的材料387918元，根据品轩公司主张均已用于鞋面加工无法返还，本院予以认定。 品轩公司主张其已完成本案全部鞋面加工，但其未能提供证据证明其在艾思博斯公司起诉后、收到律师函前已完成全部鞋面加工，且其已明确提出中止合同履行，品轩公司应就此承担举证不能的不利后果，因此，对品轩公司该项主张本院不予支持。品轩公司主张艾思博斯公司支付其已完工的全部鞋面的加工款本院不予支持。其已用于鞋面加工的鞋面材料及鞋底产生的费用应当返还给艾思博斯公司。 据此，艾思博斯公司尚应支付品轩公司加工款731384元，品轩公司因违约应折抵价款54238.8元、应支付艾思博斯公司违约金123840元、返还艾思博斯公司材料款520410.8元，并扣抵艾思博斯公司已支付的17092元后，艾思博斯公司尚应支付品轩公司加工款32894.4元。 经审理，除双方无争议事实外，对本案其他主要事实可作如下认定： 艾思博斯公司于2019年3月10日委托品轩公司加工A9027款鞋7200双、单价42.5元，B9027款鞋4800双、单价41.5元，B9047款鞋2000双、单价39元，B9211款鞋2000双、单价44元，B9135款鞋2800双、单价40元，于2019年4月3日委托品轩公司加工A917款鞋560双、单价43.5元，A9246款鞋720双、单价38.2元，A9227款鞋800双、单价41.2元，于2019年4月8日委托品轩公司加工A9224款鞋2000双、单价47元，B9197款鞋4800双、单价42.5元，A9197款鞋4800双、单价43.5元，A9227款鞋1920双、单价41.2元，A9246款鞋1600双、单价38.2元，A9245款鞋3600双、单价42.2元，A9205款鞋2800双、单价45.3元，B9205款鞋2800双、单价44.3元，于2019年6月17日委托品轩公司加工A9710款鞋810双、单价43.5元，A8710款鞋800双、单价43.5元。双方约定除其中A9227、A9246、A9227、A9245、9205、B9205款鞋在艾思博斯公司验收合格，出货后30日结算加工款外，其余均在艾思博斯公司出货后45日结算加工款。品轩公司于2019年6月23日向艾思博斯公司交付B9047款鞋2000双、B9211款鞋2000双、B9135款鞋2776双、B9262款鞋720双，于7月13日及7月19日交付A9197款鞋560双、B9027款鞋2336双、A9027款鞋5920双、B9262款鞋2080双。艾思博斯公司已于2019年6月15日支付加工款17092元，双方经协商确定艾思博斯公司应于2019年8月5日支付品轩公司已交付产品的全部加工款。品轩公司于2019年7月27日向艾思博斯公司要求中止履行合同直至8月5日艾思博斯公司付清已交付产品的加工款。品轩公司于2019年7月4日通知艾思博斯公司于2019年7月5日交付A9197、B9197款鞋大底，7月15日交付A9224款鞋大底，艾思博斯公司实际于7月8日交付A9197、B9197款鞋大底，7月22日交付A9224款鞋大底。 综上所述，本院认为，艾思博斯公司委托品轩公司加工运动鞋，双方之间因此形成的加工合同关系合法有效，双方均应当依约诚信履行。品轩公司已经向艾思博斯公司交付的产品，根据双方之间的约定加工款共计731384元，品轩公司主张艾思博斯公司应当予以支付本院予以支持。品轩公司至今尚未交付1920双A9027、2464双B9027款鞋，及2019年4月3日就A9227、A9246款鞋签订的两份《产品购销合同》，2019年4月8日就A9227、A9246、A9245、A9205、B9205签订的五份《产品购销合同》，2019年4月8日就A9224、A9197、B9197款鞋签订的三份《产品购销合同》中约定的产品，艾思博斯公司以起诉主张解除及以律师函方式解除，符合法律规定，本院予以支持。品轩公司在艾思博斯公司不存在丧失债务履行能力的情况下中止履行合同，致使合同履行期届满而尚未交付产品，对因此造成的合同解除存在过错，品轩公司应就此承担降低价款54238.8元、支付123840元违约金的违约责任。艾思博斯公司已交付品轩公司主辅材料，扣除已用于加工生产并已交付的部分、应由艾思博斯公司承担的鞋楦、包装部分外，品轩公司应退还已加工添附部分的主辅材料的相应款项520410.8元，扣抵艾思博斯公司已支付的17092元后，艾思博斯公司尚应支付品轩公司加工款32894.4元。品轩公司主张其已完成全部鞋面加工生产，但其未能提供证据证明其在艾思博斯公司提出本案诉讼及2019年8月7日收到律师函之前已完成该鞋面加工生产，在合同解除之后其进行鞋面加工生产所造成的损失应由其自行负担，其主张艾思博斯公司支付该部分的加工款没有依据，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十八条、第六十九条、第九十七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、第二百五十一条第一款、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告艾思博斯国际贸易有限公司与被告泉州市品轩鞋服有限公司于2019年4月8日就A9224、A9197、B9197款鞋签订的三份《产品购销合同》，解除原告艾思博斯国际贸易有限公司与被告泉州市品轩鞋服有限公司2019年3月10日就A9027、B9027款鞋签订的两份《产品购销合同》中剩余1920双A9027、2464双B9027款鞋部分； 二、确认原告艾思博斯国际贸易有限公司与被告泉州市品轩鞋服有限公司于2019年4月3日就A9227、A9246款鞋签订的两份《产品购销合同》，2019年4月8日就A9227、A9246、A9245、A9205、B9205签订的五份《产品购销合同》于2019年8月7日解除； 三、被告泉州市品轩鞋服有限公司应折抵原告艾思博斯国际贸易有限公司价款54238.8元、支付原告艾思博斯国际贸易有限公司123840元违约金； 四、被告泉州市品轩鞋服有限公司应退还艾思博斯国际贸易有限公司已加工添附部分的主辅材料的相应款项520410.8元； 五、反诉被告艾思博斯国际贸易有限公司应支付反诉原告泉州市品轩鞋服有限公司加工款714292元； 六、以前款款项折抵后，反诉被告艾思博斯国际贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内支付反诉原告泉州市品轩鞋服有限公司加工款32894.4元，2019年8月19日利息损失3.92元及自2019年8月20日起至实际付款之日止以全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布的贷款市场报价利率计算的利息损失； 七、驳回原告艾思博斯国际贸易有限公司的本案其他诉讼请求； 八、驳回反诉原告泉州市品轩鞋服有限公司的本案其他反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉受理费27067元，由原告艾思博斯国际贸易有限公司负担1067元、被告泉州市品轩鞋服有限公司负担26000元；反诉受理费依法减半收取计11630元，由反诉原告泉州市品轩鞋服有限公司负担7590元，反诉被告艾思博斯国际贸易有限公司负担4040元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审 判 长  林文晋 审 判 员  黄东来 人民陪审员  许达晓 二〇二〇年一月二十三日 书 记 员  潘苗玉 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第六十八条应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行： （一）经营状况严重恶化； （二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务； （三）丧失商业信誉； （四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。 第六十九条当事人依照本法第六十八条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百五十一条第一款承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 法官提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》 第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。 第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。 第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。