安徽省淮北市烈山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0604民初1885号 原告（反诉被告）:深圳市中洁净化工程有限公司,住所地广东省深圳市宝安区西乡街道龙腾社区共和工业路西发B区旭生研发大厦5层518-7,社会统一信用代码91440300783918204H。 法定代表人:张铭华,该公司总经理。 委托诉讼代理人：康良东，广东瀛尊律师事务所律师。 被告（反诉原告）:全鸿精研(淮北)有限公司,住所地安徽省淮北市烈山经济开发区雷山工业园陶博路8号,社会统一信用代码91340600MA2NE1MBOM, 法定代表人:况昊,该公司董事长。 委托诉讼代理人：徐磊，安徽亚星律师事务所律师。 被告:金龙机电(淮北)光电有限公司,住所地安徽省淮北市烈山区新蔡工业园青谷路22号,社会统一信用代码91340600MA2N0U927D。 法定代表人:周柏元,该公司执行董事。 被告:金龙机电股份有限公司,住所地浙江省乐清市北白镇进港大道边金龙科技园,社会统一信用代码913300006093165660。 法定代表人:黄磊,该公司董事长。 以上两被告共同委托诉讼代理人：唐庆琳，广东厚雅律师事务所律师。 原告（反诉被告）深圳市中洁净化工程有限公司（以下简称中洁公司）与被告（反诉原告）全鸿精研(淮北)有限公司（以下简称全鸿公司）、金龙机电(淮北)光电有限公司（以下简称光电公司）、金龙机电股份有限公司（以下简称金龙公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，第一次庭审中洁公司的委托诉讼代理人康良东、光电公司、金龙公司的共同委托诉讼代理人唐庆琳到庭参加诉讼，全鸿公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。第二次庭审中洁公司的委托诉讼代理人康良东、全鸿公司的委托诉讼代理人徐磊、光电公司、金龙公司的共同委托诉讼代理人唐庆琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中洁公司向本院提出诉讼请求:1.判令全鸿公司支付中洁公司装饰装修款人民币1005800元及逾期付款利息(其中173800元自起计息:其中120000元自起计息;其中712000元自起计息,上述三笔款全部计息至付清全部装饰装修款止,按银行同期同类贷款利率计算),现暂计算至2019年11月5日利息分别为:10239.72元、5739.17元、30311.42,共计利息46290.31元;2、判令光电公司和金龙公司在其出资范围内对全鸿公司上述债务承担补充连带清偿责任;3、本案全部诉讼费由被告承担。以上合计:1052090.31元。事实和理由:2017年8月2日中洁公司与全鸿公司签订了合同编号为QH-2017-0801-01的《厂房施工承包合同》,对全鸿公司厂房隔间、空调、照明、插座、天花吊顶系统工程设计施工,含税合同总金额为580万元,工程竣工后并在2018年2月2日经全鸿公司和原告双方验收合格,截止起诉日该《厂房施工承包合同》装饰装修工程尚欠中洁公司装饰装修款120000元。 2017年10月23日中洁公司与全鸿公司签订了合同编号为QH-2017-10-23-01的《厂房二次配电施工承包合同》,对被告全鸿公司厂房二次配电工程设计施工,含税合同总金额为2300000元,工程竣工后并在2018年2月2日经全鸿公司和中洁公司双方验收合格。 2018年7月31日中洁公司与全鸿公司签订了合同编号为ZJ-2018-07-31的《增加工程安装合同书》,对全鸿公司AG玻璃车间空调及配套装饰工程增加工程施工,合同定价为173800元,工程竣工后并在2018年9月21日经全鸿公司和中洁公司双方验收合格,截止起诉日该《增加工程安装合同书》装饰装修工程尚欠中洁公司装饰装修款173800元。 2018年8月20日中洁公司与全鸿公司签订了合同编号为ZJ-2018-08-20的《风冷热泵热水机组安装工程合同》,对全鸿公司风冷热泵热水机组安装工程施工,含税合同总金额为695500元,工程竣工后并在2018年12月20日经全鸿公司和中洁公司双方验收合格,截止起诉日该《风冷热泵热水机组安装工程合同》装饰装修工程尚欠中洁公司装饰装修款695500元。 2018年11月15日中洁公司与全鸿公司签订了合同编号为ZJ-2018-11-15的《PVC快卷门安装工程合同书》,对全鸿公司PVC快卷门安装施工,合同定价为16500元,工程竣工后并在2018年12月20日经全鸿公司和中洁公司双方验收合格,截止起诉日该《PVC快卷门安装工程合同书》装饰装修工程尚欠中洁公司装饰装修款16500元。 综上,全鸿公司尚欠中洁公司《厂房施工承包合同》、《增加工程安装合同书》、《风冷热泵热水机组安装工程合同》、《PVC快卷门安装工程合同书》的四笔装饰装修款共计1005800元,期间,中洁公司多次与全鸿公司交涉催款,但全鸿公司不断以各种理由推诿和拖延,拒不支付该装饰装修款,已经构成严重违约并严重影响中洁公司的生产和经营。光电公司系全鸿公司股东,亦未如实出资,金龙公司系光电公司股东,亦未如实出资,故光电公司和金龙公司应在其出资范围内对全鸿公司上述债务承担连带补充清偿责任。 全鸿公司书面辩称，1.截止目前，全鸿公司共向中洁公司支付装修款人民币798万元；2.中洁公司未向全鸿公司开具发票，全鸿公司有权履行抗辩权，延期付款不构成违约，无须支付利息；3.中洁公司装修工程逾期严重，构成违约，且怠于承担违约责任，全鸿公司有权从装修款中直接抵扣中洁公司应付的违约金。 光电公司、金龙公司辩称，光电公司对全鸿公司的出资已到位，金龙公司对光电公司的出资也已到位。原告中洁公司主张光电公司是全鸿公司的股东，金龙公司是光电公司的股东，且出资不足，由此需承担全鸿公司债务承担连带责任，无事实及法律上的依据。中洁公司并没有举证证明光电公司及金龙公司出资不足，光电公司、金龙公司提交的证据足以说明出资均已到位，无需承担连带责任。 全鸿公司向本院提出反诉请求：1.判令中洁公司向全鸿公司开具金额为人民币8969300元的发票；2.判令中洁公司支付全鸿公司违约金人民币394000元；3.本案反诉费用由中洁公司承担。事实和理由:1.全鸿公司于2017年8月2日与中洁公司签订《AG玻璃车间空调及配套装饰工程合同》，合同价款为580万元，全鸿公司于2017年8月3日如约支付总价款20％的预付款116万元，合同约定开工日期为2017年8月10日，竣工日期为2017年11月10日，若原告未按期完工，则每迟延一日须向全鸿公司支付2000元违约金，后原告于2018年2月2日竣工并向全鸿公司出具《工程竣工报验单》，工期已逾期84天，原告须支付168000元违约金。2.中洁公司于2017年11月2日与全鸿公司签订《AG玻璃车间二次配电工程合同》，合同价款为230万元，全鸿公司于2017年11月2日支付总价款50％的预付款115万元，根据合同关于工期60天、开工日及竣工日的相关约定，原告须于2018年1月2日竣工，但原告于2018年4月25日竣工并向全鸿公司出具《竣（交）工程验收单》，工期已逾期113天，合同约定若原告未按期完工，则每迟延一日须向全鸿公司支付2000元违约金，因此中洁公司须支付226000元违约金。3.全鸿公司与中洁公司签订的合同均约定中洁公司向全鸿公司提供正式发票，中洁公司作为卖方须按照国家税务规定履行纳税义务、向买方提供等额发票，截止目前全鸿公司共向中洁公司支付了装修款7980000元，但中洁公司未向全鸿公司开具任何发票，中洁公司的行为已构成违约，因中洁公司多次违约且有继续违约的极大可能，全鸿公司要求中洁公司向全鸿公司先行提供全额发票后，全鸿公司再履行付款义务。 中洁公司辩称,1.中洁公司如期完成涉案工程并未延期或延误；2.全鸿公司财务总监朱玉柱经核算确认尚欠中洁公司公司1005800元工程款，再者，整个过程全鸿公司从未提出相关延期的异议和通知，证明涉案工程没有任何延期；3.中洁公司已开具5973800元的发票，并非全鸿公司陈述的分文未开，其中5800000元工程合同已开具3500000元发票，2300000元工程合同已开具2300000元发票；173800元工程合同已开具173800元发票；4.支付工程款义务与开具发票义务是两种不同性质的义务，前者是合同的主要义务，后者并非合同的主要义务，二者不具有对等关系。 光电公司、金龙公司辩称，认可全鸿公司的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对当事人有异议的证据本院综合全案证据认定。 根据各方当事人的陈述及审查认定的证据，本院认定事实如下：2017年8月2日，中洁公司（承包方乙方）与全鸿公司（发包方甲方）签订了合同编号为QH-2017-0801-01的《厂房施工承包合同》,合同约定：第一条工程概况：全鸿公司厂房隔间、空调、照明、插座、天花吊顶系统工程设计施工。第三条合同工期：开工日期2017年8月10日、竣工日期2017年11月10日，合同工期90天。第五条合同价款：含税合同总金额为580万元。第十一条合同价款与付款方式：1.本合同价款采用包工包料，一口价包死；2.付款方式、双方约定合同签订后三日内，发包方支付工程总价的20%作为工程预付款计116万元。收到此项工程预付款后，乙方开始计划材料及设备订购。空调风管材料及施工队进场施工，甲方应支付给乙方占工程总款之30%的工程进度款计174万元。彩钢板到场，甲方应支付给乙方占工程总款之35%的工程款计203万元。工程全部完成后经发包方验收合格，承包方提供三套竣工图、三套竣工资料30天内付合同总价的10%，计58万元。余款5%计29万元作为保质金，质保期一年满后付清余款；3.承包方申请付款时需填报工程审核表，且必须发包方签字确认。承包方在发包方付清80%工程款时提供正式发票交付给发包方。否则发包方不予支付工程款也不承担由此导致延期付款的违约责任。第十五条违约、索赔和争议：1.1发包方无正当理由不支付工程竣工结算价款时，发包方承担相应责任，按应付款数额承担违约责任，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息。2.1因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或经发包方同意顺延的日期完工，承包方每迟延一日须向发包方支付2000元违约金，并承担因此给发包方造成的相关损失。合同还对其他事项进行约定。2017年9月8日中洁公司向全鸿公司申请开工报告，当日全鸿公司同意中洁公司施工。2018年2月2日中洁公司和全鸿公司在《工程竣工报验单》上盖章，2018年4月25日工程经双方验收合格。全鸿公司付款情况：2017年8月3日付1160000元，2017年9月15日付1740000元，2017年10月27日付1030000元,2017年11月17日付1000000元，2018年6月29日付290000元，2018年8月10日付460000元，尚欠中洁公司工程款120000元。2018年12月26日中洁公司就该工程向全鸿公司开具发票35张金额3500000元。 2017年10月23日，中洁公司（承包方乙方）与全鸿公司（发包方甲方）签订了合同编号为QH-2017-10-23-01的《厂房二次配电施工承包合同》,合同约定：第一条工程内容为全鸿公司厂房二次配电工程设计施工,按发包方确认的施工图纸包含的全部内容。第三条合同工期：开工日期2017年10月24日、竣工日期2017年12月24日，合同工期90天。第五条合同价款：含税合同总金额为230万元。第十一条合同价款与付款方式：1.本合同价款采用包工包料，一口价包死；2.工程款支付方式为（1）在承包方与发包方签订合同后预付承包人50%的工程预付款。（2）承包方收到预付款后，按照合同将主要设备订单下出，在安装材料及人员进场后发包人支付30%的发货款。（3）在承包人全部安装结束，经验收合格、或者安装结束后6个月内支付合同总价的20%验收款。3.承包方申请付款时需填报工程审核表，且必须发包方签字确认。承包方在发包方付清80%工程款时提供正式发票交付给发包方。否则发包方不予支付工程款也不承担由此导致延期付款的违约责任。第十五条违约、索赔和争议：1.1发包方无正当理由不支付工程竣工结算价款时，发包方承担相应责任，按应付款数额承担违约责任，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息。2.1因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或经发包方同意顺延的日期完工，承包方每迟延一日须向发包方支付2000元违约金，并承担因此给发包方造成的相关损失。合同还对其他事项进行约定。2018年2月2日中洁公司和全鸿公司在《工程竣工报验单》上盖章，2018年4月25日工程经双方验收合格。全鸿公司付款情况：2017年11月2日付1150000元，2017年12月14日付690000元，2018年6月14日付460000元，2018年8月10日付460000元，该工程款项已付清。2018年9月25日、2018年10月19日中洁公司就该工程向全鸿公司开具发票22张，金额2300000元。 2018年7月31日，中洁公司（乙方）与全鸿公司（甲方）签订了合同编号为ZJ-2018-07-31的《增加工程安装合同书》,合同约定：第三条工程范围：对全鸿公司AG玻璃车间空调及配套装饰工程增加工程施工。第四条施工工期为75天。第五条合同定价为173800元（含10%工程安装税）。第六条付款方式：工程竣工后7个工作日内，甲方应付清全额工程款173800元。收到甲方全额工程款项后，乙方15天内向甲方提供全额工程安装发票。2018年9月21日双方签署《竣（交）工程验收单》，工程验收合格。全鸿公司尚欠中洁公司工程款173800元。2018年9月25日中洁公司就该工程向全鸿公司开具工程款发票2张，金额173800元。 2018年8月20日，中洁公司（乙方）与全鸿公司（甲方）签订了合同编号为ZJ-2018-08-20的《风冷热泵热水机组安装工程合同》,合同约定：第一条工程内容全鸿公司风冷热泵热水机组安装工程施工。第三条合同工期：开工日期2018年8月20日、竣工日期2018年10月20日，合同工期60天。第五条合同价款：含税合同总金额为695500元。第十一条合同价款与付款方式：1.本合同价款采用包工包料，一口价包死；2.工程款支付方式为（1）在承包方与发包方签订合同后预付承包人30%的工程预付款。（2）承包方收到预付款后，按照合同将主要设备订单下出，在安装材料及人员进场后发包人支付30%的发货款。（3）在承包人全部安装结束，经验收合格、或者安装结束后10天内支付合同总价的30%验收款。（4）剩余10%款项作为验收款，6个月内支付，设备质保期一年。承包人在收到验收款5天内开具全额含10%安装增值税专用发票给发包方。3.承包方申请付款时需填报工程审核表，且必须发包方签字确认。否则发包方不予支付工程款也不承担由此导致延期付款的违约责任。第十五条违约、索赔和争议：1.1发包方无正当理由不支付工程竣工结算价款时，发包方承担相应责任，按应付款数额承担违约责任，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息。2.1因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或经发包方同意顺延的日期完工，承包方每迟延一日须向发包方支付1000元违约金，并承担因此给发包方造成的相关损失。合同还对其他事项进行约定。2018年12月20日双方签署《竣（交）工程验收单》，工程验收合格。全鸿公司尚欠中洁公司工程款695500元。 2018年11月15日，中洁公司（乙方）与全鸿公司（甲方）签订了合同编号为ZJ-2018-11-15的《PVC快卷门安装工程合同书》,合同约定：一、项目名称：PVC快卷门安装工程。四、施工工期为15天（接收到甲方全额工程款之日起计算）。五、合同定价为16500元（含10%工程安装税）。六、付款方式：合同签订3个工作日内，甲方应付清全额工程款16500元。收到甲方全额工程款项后，乙方安排货物采购及安装并于15天内向甲方提供全额工程安装发票。合同还对其他事项进行约定。2018年12月20日双方签署《竣（交）工程验收单》，工程验收合格。全鸿公司尚欠中洁公司工程款16500元。 另查明，全鸿公司系有限公司，2017年3月6日成立，注册资本560万美元，光电公司占51%股份，认缴金额285.6万美元。2017年5月27日，光电公司汇入全鸿公司19620148.8元投资款，全鸿公司作为实收资本计记帐，按汇率6.8698计算，折合285.6万美元，光电公司出资已到位。 光电公司系有限公司，注册资本为5000万元，2017年5月25日光电公司收到金龙公司投资款2000万元，2017年7月3日光电公司收到金龙公司投资款2300万元，2017年8月9日光电公司收到金龙公司投资款100万元，2017年8月25日光电公司收到金龙公司投资款600万元，共计5000万元，金龙公司出资已到位。 中洁公司为本案诉讼支出保全费5000元。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。合同当事人应当按约履行民事义务，承担民事责任。中洁公司施工总价款8985800元，扣减中洁公司已收7980000元，全鸿公司尚欠中洁公司工程款1005800元。其中（1）2017年8月2日中洁公司与全鸿公司签订了合同编号为QH-2017-0801-01的《厂房施工承包合同》，依据该合同约定，中洁公司在全鸿公司付清80%工程款时提供正式发票交付给全鸿公司，否则全鸿公司不予支付工程款也不承担由此导致延期付款的违约责任。因此，该工程尚欠的120000元工程款，中洁公司应先行开具金额为2300000元、税率为10%的工程款发票，全鸿公司再支付该款，中洁公司要求按中国人民银行同期贷款利率支付利息的诉求，本院不予支持；依据合同约定，中洁公司每迟延一日须向全鸿公司支付2000元违约金，2017年9月8日中洁公司向全鸿公司申请开工报告，当日全鸿公司同意中洁公司施工，该合同工期90天，2018年2月2日双方签署《工程竣工报验单》，按照全鸿公司的算法，中洁公司逾期54天，对全鸿公司反诉要求中洁公司赔偿108000元予以支持，超出部分不予支持。（2）2017年10月23日中洁公司与全鸿公司签订了合同编号为QH-2017-10-23-01的《厂房二次配电施工承包合同》,依据合同约定，开工日期2017年10月24日、竣工日期2017年12月24日，合同工期90天，中洁公司每迟延一日须向全鸿公司支付2000元违约金，2018年2月2日双方签署《工程竣工报验单》，按照全鸿公司的算法，中洁公司施工逾期38天，对全鸿公司反诉中洁公司赔偿76000元，本院予以支持，超出部分不予支持；对全鸿公司反诉要求中洁公司开具金额为2300000元的发票，本院不予支持；（3）其他合同约定全鸿公司无正当理由不支付工程结算价款时，按应付款数额承担违约责任，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息，因此中洁公司关于利息的主张符合合同约定，本院予以支持，待全鸿公司给付欠款885800元后，中洁公司给全鸿公司开具金额为712000元、税率为10%的工程款发票。中洁公司主张保全费5000元符合法律规定，本院予以支持。全鸿公司系有限责任公司，光电公司是该公司股东，占股51%，光电公司出资已到位；光电公司系有限公司，金龙公司是光电公司的股东，占股100%，金龙公司出资已到位，因此，中洁公司主张光电公司是全鸿公司的股东，金龙公司是光电公司的股东，且出资不足，由此需对全鸿公司债务承担连带责任的诉求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第二十六条、第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、深圳市中洁净化工程有限公司于本判决生效之日起十日内向全鸿精研(淮北)有限公司开具金额为2300000元的工程款发票，全鸿精研(淮北)有限公司收到发票后十日内给付深圳市中洁净化工程有限公司工程款120000元； 二、全鸿精研(淮北)有限公司于本判决生效之日起十日内支付深圳市中洁净化工程有限公司工程款173800元及利息（利息以173800元为基数，自2018年9月29日起计算至款项实际付清之日止，2018年9月29日至2019年8月19日的利息，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日至款项实际付清之日止的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、全鸿精研(淮北)有限公司于本判决生效之日起十日内支付深圳市中洁净化工程有限公司工程款695500元及利息（利息以625950元为基数，自2018年12月21日起，以69550元为基数，自2019年6月21日起，计算至款项实际付清之日止,2018年12月21日至2019年8月19日的利息，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日至款项实际付清之日止的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；深圳市中洁净化工程有限公司收到695500元工程款后五内向全鸿精研(淮北)有限公司开具金额为695500元的工程款发票； 四、全鸿精研(淮北)有限公司于本判决生效之日起十日内支付深圳市中洁净化工程有限公司工程款16500元及利息（利息以16500元为基数，自2018年11月19日起计算至款项实际付清之日止，2018年11月19日至2019年8月19日的利息，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日至款项实际付清之日止的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；深圳市中洁净化工程有限公司收到16500元工程款后十五内向被告全鸿精研(淮北)有限公司开具金额为16500元的工程款发票； 五、全鸿精研(淮北)有限公司于本判决生效之日起十日内给付深圳市中洁净化工程有限公司保全费5000元； 六、深圳市中洁净化工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付全鸿精研(淮北)有限公司违约金184000元； 七、驳回深圳市中洁净化工程有限公司的其他诉讼请求； 八、驳回全鸿精研(淮北)有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费14269元，由深圳市中洁净化工程有限公司负担55元，全鸿精研(淮北)有限公司负担14214元。反诉案件受理费3605元，由全鸿精研(淮北)有限公司负担1990元，深圳市中洁净化工程有限公司负担1615元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。 审 判 长  朱成武 审 判 员  赵子安 人民陪审员  赵 丽 二〇二〇年一月八日 书 记 员  王 慧 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2.《中华人民共和国公司法》 第二十六条有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。 第二十八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 3.《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 4.《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。