湖南省隆回县人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0524民初2292号原告：长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司。住所地：邵阳市大祥区电大路海家院子海锦龙和房8号门面。法定代表人：李国海，该公司经理。委托诉讼代理人：范利民，湖南鎏芳律师事务所律师。被告：中铁十二局集团第二工程有限公司，住所地：太原市小店区人民南路19号。法定代表人：张隽，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴宁华，该公司项目经理。委托诉讼代理人：黄瑾，湖南普利律师事务所律师。被告：海南华成建设有限公司，住所地：海南省海口市国贸大道48号新达商务大厦1208室。法定代表人：张琳悌，该公司总经理。被告：海南华成建设有限公司娄底分公司，住所地：娄底市娄星区湘中大道君临天厦6栋B2005室。法定代表人：刘时富，该公司总经理。原告长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司（以下简称长沙时代消防邵阳分公司）与被告中铁十二局集团第二工程有限公司、海南华成建设有限公司、海南华成建设有限公司娄底分公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告长沙时代消防邵阳分公司及其特别授权委托诉讼代理人范利民、被告中铁十二局集团第二工程有限公司的委托诉讼代理人黄瑾到庭参加诉讼，被告海南华成建设有限公司、海南华成建设有限公司娄底分公司经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告长沙时代消防邵阳分公司向本院提出的诉讼请求：1、请求人民法院判决三被告共同支付原告消防工程款174.6351万元，并判决三被告互负连带清偿责任；2、本案诉讼费由三被告承担。事实和理由：2014年修建沪昆高铁时，中铁十二局集团第二工程有限公司将雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防给排水工程发包给海南华成建设有限公司。海南华成建设有限公司及其娄底分公司与原告签订消防池工程合同，将上述消防给排水工程以包工包料的形式转包给原告。原告将上述工程完工并交付使用后，被告海南华成建设有限公司及其娄底分公司仅支付原告工程款14万元。原告完成的工程量工程结算款为188.6351万元，三被告尚欠原告工程款为174.6351万元。特此诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。故起诉至法院。被告中铁十二局集团第二工程有限公司辩称：1、被告中铁十二局集团第二工程有限公司的主体不适格，与原告没有签订工程承包合同，根据合同相对性原理，只有合同的主体之间才有权利和义务；2、原告的诉请不成立，原告在诉请一中要求三被告互负连带责任不成立，中铁十二局只将工程发包给海南华成建设有限公司娄底分公司，只与他们进行结算，由他们支付工程款，法律没有规定由中铁十二局来支付，不存在承担连带责任；3、原告要求三被告共同支付原告消防工程款174.6351万元不能成立，原告在第一次起诉时的诉讼标的是100万元，现在的诉讼标的是170多万元，既没有事实依据也没有法律依据，纵使有司法鉴定意见也不能作为定案依据，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。被告海南华成建设有限公司及其娄底分公司未应诉答辩，亦未提交任何证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定如下：1、关于原告的已完工程结算价款问题，湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司做出JXHB(邵字）2018-SJ084号雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防水池及给排水工程结算编制报告，确认长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司委托编制的雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防水池及给排水工程工程造价为2187211.28（大写：贰佰壹拾捌万柒仟贰佰壹拾壹元贰角捌分）；湖南省邵阳南方工程造价咨询有限公司做出邵南工程造价[2019]第055号雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防给排水工程结算造价审核报告，审定金额为1886351.04元。但原告与被告海南华成建设有限公司娄底分公司约定的工程价款按《工程量清单综合单价表》及实际完成经监理、业主验收的合格工程数量进行结算，原告提供的至2014年12月25日，经原告与被告中铁十二局集团第二工程有限公司所属沪昆客专长昆湖南段第六项目分部盖章确认《已完工程计价数量表》，海南华成建设有限公司娄底分公司欠原告的六分部消防池及附属已完工程结算价款为1008361.1元；五分部因与被告海南华成建设有限公司娄底分公司只有口头协议，被告中铁十二局集团第二工程有限公司认可工程量，以认可的工程量按《工程量清单综合单价表》计算的工程价款270772.71元，确认原告已完成的工程价款合计1279133.81元，对其要求按审定金额为1886351.04元的主张不予采信；2、被告中铁十二局集团第二工程有限公司提供被告海南华成娄底分公司领取工程结算款556870元；原告认为都是复印件，没有原件予以核对，无法确认证据的真实性，本院认为被告中铁十二局集团第二工程有限公司提供与被告海南华成建设有限公司娄底分公司的《已完工程计价数量表》虽为2016年1季度1月，与原告提供的至2014年12月25日六项目分部盖章确认的2014年4季度12月《已完工程计价数量表》不符，但工程结算款556870元确已支付，应予采信。根据原、被告自认和法院认证结果，本院经审理认定事实如下：被告中铁十二局集团第二工程有限公司所属沪昆客专长昆湖南段第六项目分部（以下简称“甲方”）与被告海南华成建设有限公司娄底分公司（以下简称“乙方”）签订了工程分包合同，合同编号：CR122-CK（HN）6-2015-006-GCFB006。合同主要内容为：第一条，劳务分包内容及合同价款。一、工程分包项目名称：雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防给排水工程。二、工程分包范围：1、消防给排水工程：含挖基础、土石方外运、消防池及配套设施等业主要求的全部工程的施工及劳务工费、机械费、材料费、管理费、税金及各种保险费用等。2、以上工程分包范围为暂定工程量，在施工过程中甲方将根据业主工期调整计划、其他相邻项目施工进展及乙方工程进度、安全质量控制情况等进行动态调整，对此乙方表示认同并承诺无条件接受。三、工程计价方式：本工程按照在沪昆客专湖南有限责任公司（以下简称：沪昆客专湖南公司）对该工程概算批复总价的93%予以计量结算，（注：施工结束后，沪昆湖南公司给予甲方计价完毕拨付工程款后，甲方再对乙方计价付款，届时乙方必须提供给甲方真实有效的税票，方可结算付款）。第二条，双方权利义务一、甲方义务…3、负责编制本项目实施性施工组织设计，负责施工测量、试验和技术管理工作。4、负责在施工前对乙方进行技术交底…8、负责对每道工序施工质量进行检验，乙方完成每道工序须由甲方工程技术人员检验认可，否则乙方不能进入下一道工序施工。9、对已完工程组织验收，负责已完工程资料的收集和汇总并按合同规定办理工程结算。二、乙方义务，8、乙方必须认真按照行业技术规范、设计要求以及甲方发出的指令施工，随时接受监理工程师及甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。13、乙方要认真按照建设单位相关标准及甲方指令做好现场文明施工、标准化作业及环水保工作，该费用已包含在合同相关单价中，甲方不另外计量。第三条，合同工期，一、工期开工日期：本工程定于2014年10月15日开工，竣工日期：本工程定于2015年1月30日竣工。三、本合同工程出现各种因素导致工期延迟、进度缓慢或暂停施工时，按下列规定办理：2、因本工程业主原因(如业主负责的征地拆迁影响、图纸供应滞后、重大方案变更、甲供材料供应不及时、建设资金严重不足等）导致工期延迟或进度缓慢，本着风险共担的原则，合同工期相应顺延，甲方不补偿任何损失：造成暂停施工的，则合同工期相应顺延，甲方不作其他补偿。3、因乙方原因(如管理不善、人员或设备严重不足影响施工、劳务人员不熟练频繁换人影响施工、不按有关规范或甲方指令施工被甲方、监理勒令停工整改等）导致工期延迟或暂停施工，合同工期不顺延，给甲方造成损失的，甲方可按本合同违约条款进行索赔。第四条，纠纷解决办法双方约定采用下列第4种方式解决：1、向双方上级主管部门申请调解；2、向仲裁委员会申请仲裁；3、向有管辖权的铁路人民法院起诉4、向甲方所在地人民法院起诉。第五条，合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，可签订补充协议。合同经甲方委托代理人朱锴签字并加盖甲方公司合同专用章后，被告海南华成建设有限公司娄底分公司刘时富盖章并加盖被告海南华成建设有限公司公章。双方约定本合同签订后生效，工程款结算完毕后自动失效。合同签订时间是2015年6月30日，应是完工后补签的合同。2014年10月1日，被告海南华成建设有限公司娄底分公司（为甲方）与原告长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司（为乙方）签订了消防池劳务分包合同，主要内容有：一、工程概况1、工程名称：海南华成建设有限公司沪昆高铁恢复项目消防池分包项目。2、工程地点：湖南省邵阳市境内3、承包范围：见工程量清单综合单价表。4、承包方式：包工、包料。三、劳务分包工程范围及提供劳务内容1、劳务分包范围：消防池。2、劳务分包内容：《劳务分包工程量清单》所列示的工程量。3、劳务分包方式：包工、包料、包工期，包质量，包安全文明施工。四、工期要求，未约定。五、工程质量标准按甲方与业主所签订总承包合同有关质量的约定、国家现行的工程施工技术规范和工程质量检验评定标准，本工作必须达到质量评定合格等级，并且分部分项工程一次合格率100%，优良率98%以上。六、甲方责任和义务，1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。2、负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资设备需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程计量、试验检测的控制、监督、检查和验收。3、负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审、统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。5、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场关系。七、乙方责任和义务，2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。3、严格按照设计图纸、施工技术规范，有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。十二、结算及付款1、本标段暂定合同价为人民币：元（大写：元）。2、结算单价：按《工程量清单综合单价表》及实际完成经监理、业主验收的合格工程数量进行结算，上述单价中已包含本合同规定及业主计量规定隐含的所有工作内容及乙方所提供的机械、设备、机具的费用。结算数量与范围不得超出甲方与业主结算数量与范围。变更增加工程量按乙方实际完成的经项目部确认的且经监理、业主验收的合格工程量结算。清单综合单价中除包括本合同已载明的内容外，还包含劳务队伍管理费、劳务保险费、劳保费、养老金、个人所得税以及其它所有费用。清单综合单价在整个合同执行过程中为包干单价，不得调整。3、工程计量：3.1、以施工图纸或设计变更图纸为依据，经双方现场收方并经监理工程师和业主认可的，满足质量要求的实际工程数量为准来进行计量。3.2、不在上述图纸和变更范围内的工作，由乙方完成的，乙方必须及时（单项工作完成2天内）办理现场签证手续，过期视为放弃。3.3、以下情况不予计量：①未按图或要求施工的：②未经监理及工程承包人签认的：③劳务分包人原因造成工程质量不合格返工的：④无计量资料的。4、付款：业主同期工程款到账后支付乙方。按同期办理结算工程量计算，在业主支付工程款到甲方账户后的3个工作日内，甲方扣除乙方应交的各项费用及罚款后的80%支付进度款，甲方整个工程向业主交工验收后付到90%，余款在甲方与业主竣工决算且甲方工程款到位后一个月内付至95%，余5%作为质量保修金，待业主返还甲方后同期支付乙方。5、乙方的最终结算额由甲方项目部开具结算单生效。6、无论地质情况如何，以上综合单价均不予调整。以上综合单价为乙方完成消防池的全部费用。7、乙方接受因设计变更而增加或减少的工程量，乙方应积极配合甲方的设计变更工作，及时提供设计变更所需的原始资料和数据，以便甲方加快设计变更的申报速度，待业主批复后，甲方向乙方通报业主的批复情况并进行相应处理。设计变更的计量与支付同上。8、农民工工资的发放：乙方应按照当地建委要求发放农民工工资，当月申请进度款时必须提供上月农民工签字的工资表。劳务工资每人每月不少于当地最低工资标准。春节前，乙方应将全部民工工资结清。9、在资金结算中，如甲方未能及时获得业主支付的工程款，乙方应自行承担资金周转义务，不能因此而停工，并放弃向甲方索要利息。十三、工程变更1、施工中如发生工程变更设计，甲方应及时书面通知乙方。如变更设计需要提供现场原始资料，乙方应积极予以协助。变更设计引起工程量的增加或减少，仍按双方签订的劳务分包单价执行。变更设计新增工作内容的，双方协商确定的补充单价为准。2、当期的变更、签证工作量在每月20日前收集有效资料、整理后报甲方预算员审核确认，作为结算依据，过时不予结算。十六、违约责任，1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方不按约定履行合同义务时，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方的工作时间。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）当乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付5000元违约金，以结算总额的10%为限。（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付结算总额10%的违约金，因此给甲方造成的损失应予赔偿。（3）乙方不按合同约定履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。十七、争议，1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向合同签订地人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）法院要求停止合同工作。十八、禁止转包或再分包。乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此而造成的一切损失，乙方将依法承担责任。二十、合同解除。1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。5、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。二十一、合同终止。双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。合同订立时间：2014年9月20日。合同订立地点：隆回县。合同经甲方委托代理人杨艳优签字并加盖甲方合同专用章和财务专用章后，原告法定代表人李国海签字并加盖乙方公司合同专用章和财务专用章公章。合同签订后，原告全程垫资开始施工，因相关问题，甲方委托代理人杨艳优和原告法定代表人李国海于2014年11月18日签订《五、六分部消防池劳务分包合同补充协议》：一、由于甲方原因，造成乙方误工，民工工资按小工150元/天，大工l80元/天计算，由甲方施工员及现场负责人现场签单为准。二、六分部由于交通不便，对于部分材料，甲方同意按如下价格补贴：钢筋：50元/吨；河砂50元/吨；水泥50元/吨，工程量按设计图计算。三、关于有关土方、附属工程及消防池架子工等签证，甲方同意按实结算，具体办法见合同十二(3、4条)。四、关于业主统购材料价格，甲方同意按定额，并参照邵阳市材料指导价格与乙方结算。五、关于工程款结算，参照合同执行。六、乙方必须严格按施工计划（见附件一、二）进行施工，并签订承诺书作为结算依据。七、原合同工期2014年10月20日作废。后原告按合同约定相继完成了主体工程施工，被告海南华成建设有限公司娄底分公司仅支付原告14万元，原告因找不到被告海南华成建设有限公司娄底分公司相关人员，下欠工程款多次追款未果，原告少量扫尾工程未完工撤场，但现工程已全部投入使用。原告于2017年12月13日曾向本院起诉，被告中铁十二局集团第二工程有限公司当时提出工程量是认可的，工程款已经付了56万多元，后续该付的部分因还没有通过工程量的价款审计结算所以没付，后原告撤诉。2018年8月25日，原告委托湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司做出JXHB(邵字）2018-SJ084号雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防水池及给排水工程结算编制报告，确认长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司委托编制的雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防水池及给排水工程工程造价：2187211.28（大写：贰佰壹拾捌万柒仟贰佰壹拾壹元贰角捌分）；2019年5月14日，湖南省邵阳南方工程造价咨询有限公司做出邵南工程造价[2019]第055号雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防给排水工程结算造价审核报告，六、审核结论：送审金额：2187211.28元，审定金额：1886351.04元，核减金额：300860.24元。故原告再次诉至我院。庭审中，被告中铁十二局集团第二工程有限公司称全部支付了工程款556870元给海南华成建设有限公司娄底分公司，但未向法庭提供证据证明被告中铁十二局集团第二工程有限公司结算后应当向海南华成建设有限公司娄底分公司支付多少和尚有多少未付工程款的相关凭证。原告认为中铁十二局二工程公司已付工程款和未付工程款均不明确，中铁十二局二工程公司财务账本里及该公司档案中有原告公司完成工程量的原始资料及未付款数目，因此于2019年11月13日，申请本院调取中铁十二局二工程公司档案中有关该案工程量的相关资料，并查明中铁十二局二工程公司已付工程款和未付工程款的具体数额。2019年11月21日，本院为查明案件事实向被告中铁十二局集团第二工程有限公司发出调取证据通知书，调取该公司承建的雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防给排水工程的工程竣工验收及工程款（未支付工程款金额）结算的所有资料。告知其如实提供相关资料，如不能提供请说明理由。该公司回复收到贵院（2019）湘0524民初2292号《调取证据通知书》后，按照通知书要求，立即对雪峰山1号隧道出口及2号隧造进口消防给排水工程的相关情况进行核查，现将相关情况回复如下：海南华成建设有限公司娄底分公司在施工雪峰山1号圈道出口及2号隧道进口消防给排水工程过程中，存在潜水泵损坏无法抽水至高山水池、高山水池池壁混凝土渗漏水严重等缺陷，导致合同履行不完全、争议较大，为此我公司项目部曾多次联系海南华成建设有限公司娄底分公司，但均未得到回应及处理。截止目前，雪峰山1号隧道出口及2号隧道进口消防给排水工程仍无法与海南华成建设有限公司娄底分公司进行竣工验收及结算，无相关竣工验收及结算资料。本院认为，有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。被告中铁十二局集团第二工程有限公司所属沪昆客专长昆湖南段第六项目分部与被告海南华成建设有限公司娄底分公司的合同第8条约定，被告中铁十二局集团第二工程有限公司作为甲方负责对每道工序施工质量进行检验，乙方完成每道工序须由甲方工程技术人员检验认可，否则乙方不能进入下一道工序施工。第9条约定，对已完工程组织验收，负责已完工程资料的收集和汇总并按合同规定办理工程结算是甲方的义务，且沪昆高铁早已通车，消防水池早已投入使用；被告中铁十二局集团第二工程有限公司提出存在潜水泵损坏无法抽水至高山水池、高山水池池壁混凝土渗漏水严重等缺陷，导致合同履行不完全、争议较大，截止目前，无相关竣工验收及结算资料等理由不成立，应推定原告该主张成立，确认工程已竣工验收，被告中铁十二局集团第二工程有限公司应承担支付已完成的工程价款合计1279133.81元，减去已支付的556870元，欠付工程价款722263.81元。以上事实有双方提交的原、被告的营业执照等企业资料、《消防池劳务分包合同》及《补充协议》、工程承包合同、《高山隧道消防池工程量清单报价》、《已完工程结算单》、隆回县人民法院2018年6月28日法庭审理笔录、《雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防水池及给排水工程结算编制报告》、《雪峰山1号隧道出口及雪峰山2号隧道进口消防给排水工程结算造价审核报告》、隆回县人民法院（2017）湘0524民初3117号民事裁定书、现场照片、委托书、记账凭证、验工计量表、已完工程计价数量表及到庭的原、被告的当庭陈述予以佐证，足以认定。本院认为，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则；公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。本案为建设工程施工合同纠纷，被告中铁十二局集团第二工程有限公司所属沪昆客专长昆湖南段第六项目分部与被告海南华成建设有限公司及其娄底分公司签订的《工程分包合同》，虽为补签的合同，但系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应依合同履行各自的义务；被告海南华成建设有限公司娄底分公司与原告长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司签订的名为劳务分包合同，但原告包工、包料，因此实为转包关系，违反法律规定，导致原、被告所签订的劳务分包合同系属无效，但该工程已经投入使用，应视为该工程已经竣工验收合格，原告作为实际施工人要求被告海南华成建设有限公司及其娄底分公司支付相应的工程款的请求符合相关法律和司法解释的规定，应当予以支持。被告中铁十二局集团第二工程有限公司所属沪昆客专长昆湖南段第六项目分部已经出具了工程量的结算表，确认了相应的工程量，原告按照与被告海南华成建设有限公司娄底分公司签订的合同中约定的单价对已完工程结算工程价款，应当予以认定，原告作为消防池的实际施工人，应当获得相应的工程价款。被告中铁十二局集团第二工程有限公司自认五分部的工程与被告海南华成建设有限公司及其娄底分公司只有口头协议没有签订消防池工程合同，且认可原告的工程量，应当支付给原告相应的工程款。被告海南华成建设有限公司及其娄底分公司拖欠原告工程款1279133.81元减去已支付的14万元尚拖欠1139133.81元，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条之规定，被告海南华成建设有限公司及其娄底分公司应当向原告支付。被告中铁十二局集团第二工程有限公司作为被告中铁十二局集团第二工程有限公司所属沪昆客专长昆湖南段第五项目分部、第六项目分部的法人单位，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十六条第二款之规定，被告中铁十二局集团第二工程有限公司应当在欠付工程价款范围内对原告承担清偿责任。综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第四条、第五条，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第五十二条第五项、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十三条、第十四条第（三）项、第十六条第一款、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告海南华成建设有限公司、海南华成建设有限公司娄底分公司在本判决生效之日起十日内向原告长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司支付工程款余额1139133.81元。二、被告中铁十二局集团第二工程有限公司对上述被告海南华成建设有限公司、海南华成建设有限公司娄底分公司的欠付工程款722263.81元承担清偿责任。三、驳回原告长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费20518元，由原告长沙时代消防设备工程有限公司邵阳分公司负担5466元，被告海南华成建设有限公司、海南华成建设有限公司娄底分公司负担15052元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。审 判 长  陈杰军人民陪审员  黄 亮人民陪审员  周涟源二〇二〇年一月十五日书 记 员  罗 娴附相关法律条文：《中华人民共和国民法通则》第四条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。第五条公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第五十二条有下列情形之一的，合同无效：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。