镇江经济开发区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏1191民初827号原告:南京报春花科技工程有限公司，统一社会信用代码9132010477397224XL。住所地南京市常府街新大都一幢2402室。法定代表人:陈曦，经理。委托诉讼代理人:朱纪朋，男，1963年4月6日生，汉族，该公司法务部主任，住扬中市。被告:江苏协兴建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码91321100751429457X，住所地镇江市学府路105号4楼。法定代表人:戎云江，总经理。委托诉讼代理人:周龙云，女，1976年12月4日生，汉族，该单位副经理，户籍地镇江市，住镇江。委托诉讼代理人:姜威，江苏路韬律师事务所律师。原告南京报春花科技工程有限公司（以下简称报春花公司）与被告江苏协兴建筑安装工程有限公司（以下简称协兴公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月7日立案受理后，原告报春花公司于同年5月对工程造价申请司法鉴定。本院适用简易程序分别于2019年4月1日、2019年5月22日、2020年1月6日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人朱纪朋，被告委托诉讼代理人周龙云、姜威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告报春花公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即给付工程余款209731.39元；2.判令被告承担诉讼费、鉴定费。事实和理由：2016年11月15日，原、被告签订了一份合同，约定被告协兴公司将大路镇卫生院特种装修项目交给原告承建。原告已于合同约定的期限内，全面履行了合同义务，并通过了镇江市疾控中心检测，原告于2017年6月12日以电子邮件的形式，向被告送达了《大路卫生院决算书》，被告收到《决算书》后，至今未作出任何回复，依据财政部《建设工程价款结算暂行办法》（财建【2004】369号）之规定，应视为被告认可该《决算书》。合同报价598749.86元（下浮77.8%的价格），签证价（增补工程）333561.61元，实际完成工程价款904933.53元，被告仅支付695202.14元，尚欠209731.39元。被告未按合同约定支付工程价款，原告多次索要剩余工程款未果，故诉请法院支持原告上述全部诉讼请求。被告协兴公司辩称：原、被告曾口头约定，合同总价应下浮至合同价的77.8%,现合同报价598749.86元就是下浮77.8%的价格，因此增项部分工程价款也应下浮77.8%，被告现认可鉴定造价792770.84元。被告现已支付工程款735202元，尚欠原告价款57568.84元。被告请求法院依法公正判决。上述双方当事人为证明各自的主张提交了相关证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。因原、被告对部分工程量有异议，原告报春花公司向本院申请工程造价鉴定。本院委托镇江智诚工程经济咨询有限责任公司（以下简称智诚咨询公司）对涉案装修工程造价进行鉴定。智诚咨询公司于2019年12月26日出具了镇智价鉴[2019]第004号鉴定意见书，鉴定造价为792770.84元。原告对鉴定造价仍持有异议，被告对此无异议。本院对此将结合本案其他证据材料作综合判断认证。本院经审理认定事实如下：2016年11月15日，原告报春花公司（乙方）与被告协兴公司（甲方）签订了一份安装合同，约定：甲方委托乙方承担镇江市大路镇卫生院手术室、产房净化系统的装饰装修及中心供氧、信号传呼系统的安装、施工；安装调试完毕后，乙方在向甲方提出验收申请后，应同时提供安装调试记录，供甲方审核，审核通过后业主方可使用，甲方和业主都有权对乙方安装调试进行验收，经业主验收合格后方视为乙方安装调试方式已全部验收合格；总工期为45天，前期中心供氧、信号传呼系统、设备氧气管道必须在2016年11月23日前施工完成；合同暂估总价598749.86元，本合同为固定单价合同，最终按实结算，变更项目以甲方签证为准；经甲方验收合格后支付至暂估总价的20%计11.97万元，工程装饰部分主体及管道部分完成支付至暂估总价的30%计17.96万元，工程完工、竣工并全部验收合格后支付至暂估总价的80%计17.96万元，乙方提交竣工图纸及竣工决算审计后支付至审计价总价的90%，交付使用2年内后审计价出来后（以后到时间为准）支付审计价的10%；本工程质量保修期为2年（从全部验收合格之日起算）。该合同还附了氧气呼叫（96325.74元）、手术室产房装饰（259812.61元）、手术室产房安装（242611.51元）等3份分项工程和单价措施项目清单与计价表，合计598749.86元。该价款系双方协商下浮77.8%后的价款金额。合同签订后，原告报春花公司按约进行了施工。2016年12月8日、12月17日、2017年4月6日、4月10日，原告报春花公司对增项部分提交了工程量报价单以及签证单，被告协兴公司工作人员签署确认了上述工程签证单，并在2016年12月8日和2017年4月10日工程签证单中注明“总价按合同比例下浮”。2017年5月4日，镇江市疾病预防控制中心对镇江市大路镇卫生院洁净手术室出具了（消）检字第20170082号检测报告，结论为：依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013进行检测，最小静压差、温度、相对湿度、噪声、最低照度、手术区尘埃粒子、周边区尘埃粒子、沉降菌均符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013要求。2017年6月12日，原告报春花公司通过电子邮件向被告协兴公司提交了工程价款904933.53元的决算书一份，被告协兴公司则认为工程价款应为776271元，而双方分歧意见较大，原告报春花公司故向本院提起诉讼庭审中，经原、被告对账确认，被告协兴公司累计给付工程款为735202元。审理中，根据原告报春花公司申请，经本院委托，智诚咨询公司对案涉工程于2019年12月26日出具了镇智价鉴[2019]第004号工程造价鉴定意见书，载明：依据送鉴资料鉴定总价款为792770.84元，其中包含以下部分1.合同约定综合单价项目，依据双方签字认可的工程量乘以合同约定的综合单价，该部分造价为424709.82元；2.变更签证新增综合单价项目①根据开庭笔录及合同约定，变更签证注明下浮的，应按约定下浮至77.8%计算结算造价，经鉴定此部分变更签证项目造价为353885.02元②签证2016年12月17日未注明下浮和签证2017年4月6日不需下浮的造价共计14176元。原告报春花公司为此缴纳鉴定费用10800元。庭审中，原告认为工程造价变更签证新增综合单价项目不应下浮，工程造价总额应为893750.92元（424709.82元+469041.1元），现被告协兴公司已给付工程款735202元，尚欠工程款15848.92元。本院认为：原告报春花公司与被告协兴公司签订的装饰装修合同，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效。对于涉案合同工程价款的价格方式，双方约定为固定单价，且总价按合同比例下浮至77.8%。因此，智诚咨询公司对部分变更签证项目造价按下浮至77.8%计算结算造价符合双方的约定，本院对该鉴定造价结论予以采信。案涉工程已经竣工验收合格，被告协兴公司应按合同约定给付原告报春花公司工程价款。案涉工程总价款应为792770.84元，被告协兴公司已给付工程款735202元，尚欠原告报春花公司工程款57568.84元。依据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：被告江苏协兴建筑安装工程有限公司应于本判决生效后十日内给付原告南京报春花科技工程有限公司工程款57568.84元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2223元、鉴定费10800元，共计13023元，由原告南京报春花科技工程有限公司负担11613元、被告江苏协兴建筑安装工程有限公司负担1410元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。审 判 员  张 凯二〇二〇年一月十四日法官助理  鞠恩春书 记 员  徐 勋附上诉须知及本案相关法条：《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。上诉须知一、当事人提出上诉，应在法定期限内向我院相关审判庭提交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，以便连同案卷移送镇江市中级人民法院。二、对财产案件提起上诉的，按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费（具体公式附后）。上诉时未预交的，最迟在上诉状提交后七日内交纳，逾期不交纳又未提出司法救助申请的，二审法院不再催交，直接裁定按自动撤回上诉处。三、当事人可凭判决书和上诉状到镇江市中级法院交费。请勿以现金存款的方式交费。交费后，应在三日内将交费凭证递送我院，以便及时将案件材料移交中级法院。四、上诉人不另预留送达地址的，上诉人住所地即为法律文书送达地，法院按住所地邮寄法律文书，即使退回，也视为送达。附财产案件诉讼费用计算公式标的范围（万元）诉讼费（元）01≦X≦102.5%-20010≦X≦202%+30020≦X≦501.5%+130050≦X≦1001%+3800100≦X≦2000.9%+4800200≦X≦5000.8%+6800500≦X≦10000.7%+118001000≦X≦20000.6%+21800X≧20000.5%+41800