河南省驻马店市驿城区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1702民初1935号原告（反诉被告）驻马店市顺祥装饰工程有限公司，住所地驻马店市雪松大道北侧、靖宇路西侧皇家一里5号楼106号。法定代表人侯守峰，该公司总经理。委托代理人孙令，男，1983年9月25日出生，住河南省驻马店市驿城区，系该公司员工。委托代理人赵志远，河南千嘉律师事务所律师。被告（反诉原告）驻马店广宇中医院，住所地驻马店市白桥路169号。法定代表人吕方，该院院长。委托代理人乔龙、张冉，河南筑梦律师事务所律师。原告（反诉被告）驻马店市顺祥装饰工程有限公司（以下简称顺祥公司）诉被告（反诉原告）驻马店广宇中医院（以下简称广宇医院）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告顺祥公司委托代理人赵志远、孙令，被告广宇医院委托代理人乔龙、张冉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告顺祥公司诉称，2018年5月18日，原告与被告签订《顺祥装饰施工合同》，合同约定由原告为被告实施广宇医院的室内装饰装修及原医院的改造，并对工程增项作出说明，后原告按照合同要求完成施工任务及增项工程，工程总造价优惠后801430元，现工程验收合格并投入使用，在施工前后被告陆续向原告支付工程款695000元，除合同约定的质保金13000元需在工程完成一年后付清外，剩余工程款经原告多次向被告催要未果，为维护原告合法权益，请求判令：被告支付原告装修款106430元及利息（利息以185209元为基数，从2018年9月19日起至该款清偿完毕之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。被告广宇医院辩称，欠原告装修款106430元属实，但原告未按照合同约定交付合格工程，原告违约在先，对不合格部分工程原告至今未修复，应扣除修复工程款，且原告诉请利息不应支持。被告广宇医院反诉称，2018年9月26日，被反诉人在装修工程未竣工且工程质量远不合格情况下要求反诉人进行验收，我方在验收报告中已提出，不合格部分限期整改，但原告至今未履行修复义务，为了减少停工损失，我方现已投入使用，并已对不合格部分申请评估，损失为275651.3元，因我方对原告装修质量不信任，为避免给我方造成更大损失，故不再要求原告进行修复，故请求判令：1、解除双方签订的装饰施工合同；2、原告赔偿其修复费用275651.3元；3、鉴定费、检测费70000元由原告负担并支付违约金50000元，合计395651.3元。原告顺祥公司反诉辩称，双方合同已经履行完毕，且已经交付广宇医院使用，故不存在解除合同问题，合同已经终止。其已于2019年1月9日发出通知愿意作出相关维修，但遭到广宇医院拒绝，修复造价过高。广宇医院主张的违约金与修复费用系重复起诉，违约金就是填补损失，不应当支持，鉴定费用应由双方分担。经审理查明，2018年5月18日广宇医院与顺祥公司签订《顺祥装饰施工合同》一份，该合同载明：发包方：吕方，承包方：驻马店市顺祥装饰工程有限公司…第一条、工程概况1、装饰施工地点市白桥路，2、承包方式：全包；3、总价款449194元，肆拾肆万玖仟一百玖拾肆元整。（含税金价），如变更施工内容，变更材料，这部分的工程款按实际工程发生量另计。4、工期自2018年5月20日开工，至2018年7月5日竣工，工期共45天…第四条，关于工程款结算约定：1、工程款付款方式：工程款付款以施工进度，即工种进场前付款制，工程款付款时间表，合同签订当天付款比例30%，金额135000元，施工过程中。付款比例20%，金额90000元，验收合格交房后五天内，付款比例17%，金额76194元，交房之日起1年，付款比例3%，金额13000元…第六条违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方200元…甲方：驻马店广宇中医院，乙方驻马店市顺祥装饰工程有限公司。合同签订后顺祥公司便组织人员进行施工，施工过程中，双方对工程增加工程项目进行协商，工程总造价801430元，期间广宇医院陆续支付顺祥公司装修款695000元。2018年9月下旬工程完工，同月26日双方出具《装修工程竣工验收单》一份，该验收单载明：工程名称：驻马店广宇中医院，验收项目：办公楼装修，验收部位：办公楼1—7号，验收内容：整体装修已结束。甲方单位验收意见与结论：验收过程中甲方已将存在问题（如卫生间、涂料、墙砖等）告知乙方项目负责人，请乙方抓紧安排按要求整改修复，及时做好维修事项。甲方单位项目负责人：驻马店广宇中医院，乙方单位项目负责人：驻马店市顺祥装饰工程有限公司。后广宇医院便投入使用。顺祥公司至今未对工程存在问题部分进行修复，现顺祥公司要求广宇医院支付下余装修款106430元，广宇医院以工程质量存在瑕疵为由拒付，双方为此成讼。诉讼中，依据广宇医院申请，2019年5月31日，本院委托河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司对驻马店广宇中医院装修工程的墙砖粘结、吊顶安装、室内涂饰工程质量及铝塑饰面板内的阻燃处理进行现场检测。2019年6月11日，河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司作出《检测报告》一份，该检测报告载明：1、墙砖存在空鼓、脱落现象，不符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》的要求。2、二～六层公共区吊顶龙骨采用钢丝与顶板相连，安装不牢固，不符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》的要求。3、室内涂饰表面质量不符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》的要求。4、铝塑饰面板内木基层未进行防火处理，不符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》。广宇医院为此支付鉴定费30000元。2019年6月本院委托河南省建筑科学研究院有限公司对广宇医院装修工程出具修复技术方案，该方案载明：1、对该工程的内墙墙裙饰面砖空鼓、脱落问题，根据相关规范及委托方的内装修预算单，将内墙饰面砖进行重新粘贴处理。2、对二-六层公共区域矿棉板吊顶，进行重新安装吊筋处理。3、对涂料饰质量不符合相关规范要求的，按照国家相关规范要求重新涂刷。4、对一层铝塑饰面板内木基层进行涂刷防火涂料处理。广宇医院为此支付鉴定费30000元。2019年9月12日经广宇医院申请，本院委托驻马店市建诚工程咨询有限公司对驻马店广宇中医院装修工程修复造价进行鉴定。后驻马店市建诚工程咨询有限公司出具建诚价鉴（2019）029号《鉴定意见书》一份，该鉴定意见书载明：驻马店广宇中医院装修工程修复造价造价：贰拾柒万伍仟陆佰伍拾壹元叁角（小写：275651.3元）。2019年11月28日驻马店市建诚工程咨询有限公司再次出具《补充鉴定意见书》一份，该补充意见书载明：1、驻马店广宇中医院装修工程修复造价造价：贰拾柒万伍仟陆佰伍拾壹元叁角（小写275651.3元）。2、矿棉板吊顶拆除的矿棉板不能继续使用的话，此部分造价为60523.49元，拆除的材料可以继续使用的话造价为24454.59元。矿棉板吊顶此项造价在275651.3元包括中。修复造价为239582.4元，以上费用已经考虑收窗宽盒的费用。3、税金费用单列为22760.2元。广宇医院为此支付造价鉴定费10000元。以上事实，有当事人陈述及相关书证，并经庭审质证，本院据以认定。本院认为，原、被告间签订的《顺祥装饰施工合同》系双方当事人意思表示真实，且未违反法律强制性规定，应为有效合同关系。依法成立的合同，对当事人双方均具有法律约束力，当事人应当按照合同约定各自履行各自的义务。双方当事人均违约，应当各自承担相应的违约责任。原告作为装饰施工方，其施工的工程经鉴定存在质量问题，应当对不合格部分进行修复。在顺祥公司未修复情况下，广宇医院投入使用，应视为工程已竣工，双方签订的装饰装修合同已履行完毕，被告依法应履行支付其下余工程款106430元，故原告要求被告支付工程于法有据，本院予以支持。关于原告要求被告支付利息的请求，因双方对增加变更工程项后对支付工程款时间未约定，未约定的应从起诉之日计算，即以106430元为基数，从2019年2月10日起计至2019年8月19日，按中国人民银行同期贷款利率计算；从2019年8月20日起至该款清偿完毕之日止，按全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率计算，多余请求本院不予支持。关于广宇医院要求解除合同的请求，因合同已履行完毕，故对该项请求，本院不予支持。关于反诉，根据法律规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任，本案中，因原告交付工程存在质量问题，质量不合格需修复经评估费用为262342.6元并支付鉴定费70000元，合计为332342.6元（239582.4元＋22760.2元＋30000元＋30000元＋10000元），该款系被告合理损失，该损失依法应由原告赔偿被告。关于被告要求原告支付违约金50000元的反诉请求，因被告未明确其违约金的依据，且双方签订的合同中对此也未约定，故被告的该项请求，无事实依据，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第二百六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十八条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、限被告驻马店广宇中医院于判决生效之日起十日内支付原告驻马店市顺祥装饰工程有限公司装修款106430元及利息（利息以106430元为基数，从2019年2月10日至2019年8月19日，按中国人民银行同期贷款利率计算；从2019年8月20日起至该款清偿完毕之日止，按全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率计算）。二、限原告驻马店市顺祥装饰工程有限公司于判决生效之日起十日内赔偿被告驻马店广宇中医院各项损失332342.6元。三、驳回原告驻马店市顺祥装饰工程有限公司的其他诉讼请求及被告驻马店广宇中医院的其他反诉请求。如被告未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2430元，由被告驻马店广宇中医院负担，反诉费7236元，由原告驻马店顺祥装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。审 判 长 王 磊人民陪审员 藏 红人民陪审员 闫 伟二〇二〇年一月二十日书 记 员 王雨辛