宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2019）宁0104民初18670号原告：吴军，男，1978年4月7日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区中卫市。委托诉讼代理人：蒲涛，宁夏天盛律师事务所律师。被告：宁夏发源地电商有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏国际小商品交易中心东配楼101室。法定代表人：刘海东。原告吴军与被告宁夏发源地电商有限公司（以下简称发源地公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案后，根据吴军的财产保全申请，裁定冻结了发源地公司位于银川市兴庆区兴源路北侧、德源路西侧工业用地的使用权，并依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告吴军委托诉讼代理人蒲涛到庭参加诉讼，被告发源地公司经本院传票传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。吴军向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告工程款1600000元，利息64000元（按月息2%暂计算至2019年10月20日，利息要求支付至欠款清偿之日）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告投资建设了兴庆区电商产业园项目，原告承包了该项目2号楼钢结构工程。2017年8月16日，原、被告签订《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》，约定被告将2号楼钢结构工程发包给原告施工，承包方式为包工包料。合同签订后，原告组织人员进行了施工，但被告未能按约支付工程款。后经原、被告商议，于2019年4月12日签订《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》，约定双方同意解除2017年8月16日签订的《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》，被告于2019年8月20日前一次性支付、补偿原告未付工程款及延期付款费用1600000元，如被告不能按期付款，则按未付金额承担每月2%的利息，直至款项付清。协议签订后，原告于2019年4月13日办理了交接手续并撤场。后原告多次向被告索要工程款，被告均以各种理由推拖拒付。发源地公司未作答辩。根据当事人的陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：发源地公司原名称为宁夏发源地电商股份有限公司，2019年10月17日名称变更为宁夏发源地电商有限公司。2017年8月10日，发源地公司与吴军签订《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》，约定发源地公司将兴庆区电商产业园项目2#钢结构工程图纸除土建、水暖、电、消防通风外的全部内容发包给吴军施工，工程造价包工包料含税为建筑面积每平米620元，暂定总价4960000元，最终以验收合格的面积进行核算，并对付款方式等进行了约定。《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》签订后，吴军组织工人进行了施工。2019年4月12日，吴军与发源地公司签订《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》，约定2017年8月10日，发源地公司同意吴军对兴庆区电商产业园2#钢结构工程进行施工，并签订《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》，现双方就施工合同的解除及离场事项协商一致，达成以下协议：1、双方自愿解除上述《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》；2、上述《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》及与主合同相关的补充协议一并解除；3、吴军完成的工程量已经双方确认，最终以《兴庆区电商产业园项目2#钢结构工程图纸除土建，水暖，电，消防通风外全部内容项目完成情况一览表》（附件1）为准；4、根据吴军与发源地公司确认的工程量，经双方核算确认吴军已完成工程造价为2937300元，发源地公司已在2019年4月6日前支付吴军2110000元，详见《对账确认单》（附件2）；5、发源地公司同意2019年8月20日前一次性支付、补偿吴军未付工程款及延期付款费用共计1600000元，吴军应于2019年8月15日前向发源地公司提供发源地公司认可的合规合法的承包合同及2950000元工程款，完成三流合一（货物、劳务及应税服务流、资金流、发票流）的走账流程并提供相应手续，同时提供同等金额的增值税票并承担所产生的税金，发源地公司负责提供协议中已付款的资金流的同时，吴军负责开具增值税发票并提供相关手续，保证走账流程完成，如因发源地公司资金原因影响走账流程及时间，发源地公司仍需按照约定日期足额付款给吴军，吴军承诺为发源地公司提供760000元的发票，发票内容由发源地公司指定，税金由发源地公司承担，如吴军未按上述约定履行走账义务，发源地公司有权不再支付工程款，如发源地公司不能按期付款，则按未付款金额承担每月2%的利息；7、吴军承诺在本协议生效2天内向发源地公司移交工程资料并撤场，逾期一天承担未付款千分之五的违约金。该《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》附件1为《2#车间钢结构部分现场已完成情况一览表》，附件2为《对账确认书》。2019年4月13日，吴军与发源地公司签订《撤场交接确认表》，显示的“交接内容”为兴庆区电商产业园2#钢结构撤场交接，“资料内容”为项目已完成纸质资料，“资料明细”为详见后附表，“施工完成内容”为安装完成的1、2层钢柱钢梁、柱脚锚栓，“撤场日期”为2019年4月13日。吴军在该《撤场交接确认表》“交付方签字”处签名，“接收方签字盖章”处加盖“宁夏发源地电商股份有限公司兴庆区电商产业园项目专用章”，并由马宁签名。庭审中，吴军称工程总造价2927300元，发源地公司已付2100000元，工程款欠付817300元，吴军施工过程中因发源地公司原因工程停工，工程款延期支付，经吴军与发源地公司协商，发源地公司给吴军予以补偿，主要是延期付款的补偿。发源地公司未按《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》约定提供资金流，故吴军不能开具发票完成走账流程，吴军从未拒绝开具增值税发票。本院认为，根据吴军与发源地公司签订的《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》及吴军的当庭陈述，可以认定吴军与发源地公司之间建设工程施工合同关系成立。因吴军系无建筑施工资质的个人，故其与发源地公司签订的《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》因违反法律、法规强制性规定属无效合同。现经吴军与发源地公司商议后吴军退场，双方就吴军已施工工程造价确认后签订《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》，因该《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》系吴军与发源地公司就无效合同债权债务清理问题达成的协议，独立于《兴庆区电商产业园项目工程钢结构委托加工安装协议书》，故该《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》为有效合同，吴军与发源地公司均应按《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》履行各自义务。《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》约定发源地公司于2019年8月20日前一次性支付、补偿吴军工程款及延期付款费用1600000元，该金额经吴军与发源地公司协商确定，本院对此予以确定。《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》约定吴军应给发源地公司提供承包合同及工程款完成三流合一的走账手续，否则发源地公司有权拒绝付款，同时又约定已付款的资金流由发源地公司提供，保证走账流程完成，否则发源地公司仍需按约定的期限足额付款。现吴军主张发源地公司未提供资金流，其无法按《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》约定完成走账流程，发源地公司作为履行义务方经本院合法传唤未到庭举证或对吴军的主张提出抗辩，故本院对吴军的主张予以采信。现《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》约定的付款期限已过，故对于吴军要求发源地公司支付1600000工程款的诉请，本院予以支持。对于吴军主张的利息，根据审理查明，发源地公司应付吴军的1600000元中包含817300元（2937300元-2110000元）的工程款及782700元的（1600000元-817300元）延期付款费用，该782700元实质为延期付款损失，故本院确定发源地公司仅支付817300元工程款的逾期付款利息。《兴庆区电商产业园项目工程钢结构离场协议》约定的利息过高，本院予以调整，确定发源地公司按同期全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率支付817300元工程款自2019年8月21日起至本判决确定的付款之日的利息。发源地公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为对其诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：被告宁夏发源地电商有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告吴军工程款及延期付款费用1600000元，并按同期全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率支付其中817300元工程款自2019年8月21日起至本判决确定的付款之日的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9888元，诉讼保全费5000元，合计14888元，由被告宁夏发源地电商有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 员 蒋维国二〇二〇年一月九日法官助理 唐 伟书 记 员 王 鹤附法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境;4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施;5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。