北京市通州区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0112民初24572号原告：山东力诺瑞特新能源有限公司，住所地济南市历城区经十东路30766号。法定代表人：朱林军，董事长。委托诉讼代理人：王振玲，女，汉族，1987年10月11日出生，山东力诺瑞特新能源有限公司法务。委托诉讼代理人：班福一，男，汉族，1976年7月12日出生，山东力诺瑞特新能源有限公司法务。被告：北京珠江房地产开发有限公司，住所地北京市通州区通州工业开发区广通街1号南创展家居221室。法定代表人：李萍，总经理。委托诉讼代理人：杨立涛，男，汉族，1992年11月9日出生，北京珠江房地产开发有限公司法务。委托诉讼代理人：王宇翔，男，汉族，1991年12月7日出生，北京珠江房地产开发有限公司法务。原告山东力诺瑞特新能源有限公司（以下简称力诺公司）与被告北京珠江房地产开发有限公司（以下简称珠江公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。力诺公司的委托诉讼代理人班福一、珠江公司委托诉讼代理人杨立涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。力诺公司向本院提出诉讼请求：1.判令珠江公司支付力诺公司货款530900元并支付利息损失（以530900元为计算基数，按照中国人民银行同期贷款利率的1.5倍计算，自2018年8月21日起算至实际付清之日止）；2.诉讼费用由珠江公司承担。事实与理由：2015年9月23日，力诺公司和珠江公司签订了《珠江国际城1#东公租房太阳能系统供货和安装合同》，合同总价1510300元。合同第四条约定了工程安装完工后10日内力诺公司应当向珠江公司提交验收、结算等文件并经珠江公司确认。双方办理正式竣工验收和结算手续后30个工作日内付至该批订货结算款的95%。合同签订后，力诺公司按照合同约定履行了合同义务，合同所涉太阳能热水系统于2018年1月2日竣工验收合格。2018年6月8日力诺公司向珠江公司提交了结算资料，结算资料金额为1510300元。但珠江公司至今未向力诺公司出具结算确认书也未对力诺公司提交的结算资料提出任何异议。根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十八条的规定，珠江公司应当在收到竣工结算文件后的28日内予以答复，逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可。综上，珠江公司应于2018年8月20日前向力诺公司支付至结算价的95%，即530900元。但珠江公司至今未向力诺公司支付，已构成违约。为维护合法权益，故起诉至法院。力诺公司向本院提交以下证据予以证明：《珠江国际城1#东公租房太阳能系统供货和安装合同》及附件、结算资料、付款凭证。珠江公司辩称，第一，根据双方签订的供货安装合同的约定，力诺公司以包税费、包供货、包运输、包安装、包调试、包工包料等方式进行承包，合同总价确定为1510300元，我方已向力诺公司支付了合同价款906180元，未支付的货款金额为528605元。第二，剩余未付款项尚未达到供货安装合同约定的支付条件。根据合同第四条约定，甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后30个工作日内付至该批订货结算款的95%，现双方尚未结算完毕，未达到合同约定的支付条件。该条款也约定了每笔付款前，力诺公司需要向珠江公司发出付款通知书并提供合法有效的等额发票，否则珠江公司有权顺延付款。力诺公司未曾向珠江公司发出付款通知书，也未开具等额发票，故力诺公司无权要求珠江公司支付剩余货款，也不存在任何逾期付款违约金。故请求法院对力诺公司的诉讼请求予以驳回。经本院庭审质证，本院对于力诺公司提交的《珠江国际城1#东公租房太阳能系统供货和安装合同》及附件、结算资料、付款凭证真实性予以确认。本院根据上述认证查明：2015年9月23日，珠江公司（发包方、甲方）与力诺公司（承包方、乙方）签署《珠江国际城1#东公租房太阳能系统供货和安装合同》，约定:第一条，合同标的，乙方供给甲方太阳能集热设备、水箱、稳压罐、板式换热器、水泵、计量设备、管道系统等设备，并负责安装、调试及保修。第二条，合同价款,乙方按本合同约定的标准，以包税费、包供货、包运输、包安装（含安装设计）、包调试、包工包料、包验收、保工期、包风险、包售后服务等承包方式，按照珠江公司确认的设计施工图、材料,承包国际城1#东太阳能系统的供货及安装。本合同的价格为前述内容的综合包干价格。除合同另有约定外，合同履行期间不再调整。结算方法：供货数量以本合同中确定的为准，实际数量以甲乙双方共同签证（包括供货安装及数量确认表等）为准，按实结算，供货数量确认表详见合同附件三，单价按合同附件一中的单价执行，最终结算结果以经甲方终审结果为准，甲方审核过程中工作人员签字或加盖其他印章的结算书不作为最终结算依据。第四条，合同总价款：本合同暂定总价款（含税金）为人民币1510300元（含50000元设计费）。付款方式：1、甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。（1）在本合同签订后，乙方接到甲方的书面订货通知之日起30个工作日内，甲方向乙方支付该批订货价款的10%作为定金。（2）货到现场并经甲方开箱验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付该批订货价款的50%。（3）工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后30个工作日内付至该批订货结算款的95%。（4）余款作为保修金，甲方在保修期满30个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后无息向乙方结清。……4、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款通知书应连同甲方要求的详细资料一同呈交一份书面版和一份电子版。如不按时报送资料，甲方不予支付本期工程进度款。同时电子版资料须按甲方提供的系统端口进行上传。乙方须提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款。第六条，保修条款，本合同设备、系统、工程的保修期为2年，自安装工程通过本合同约定的全部竣工验收之日起计。如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额，甲方可以与乙方达成延期付款协议，甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付，如果未能达成延期付款协议，或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付之日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款基准利率计算。合同还就双方其他权利义务进行约定。合同签订后，力诺公司按照合同约定完成了涉案工程的供货及安装，并向珠江公司提交了结算审批表、工程结算书、结算编制说明、结算费用汇总表、竣工验收申请表、竣工验收意见会签表、竣工验收证明书、合同、竣工图，用于工程验收和结算。2018年6月8日珠江公司签收了上述材料后，于2018年12月验收完毕，但至今未进行结算。关于结算时间，力诺公司认为应当根据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第十八条之规定，在28日内予以答复，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。珠江公司认为《建设工程施工发包与承包计价管理办法》是部门规章，不能作为民事权利请求的依据。按照一般交易习惯，在收到验收结算材料，需要一到两年才能办理完毕正式结算手续。且力诺公司未曾向珠江公司发出付款通知书，也未开具等额发票，故力诺公司无权要求珠江公司支付剩余货款，也不存在任何逾期付款违约金。在庭审中，力诺公司同意就剩余款项向珠江公司开具发票，珠江公司也同意接收。2020年1月20日，力诺公司将剩余货款增值税普通发票提交至法院。关于合同总价款及已支付款项，力诺公司主张珠江公司应于2018年8月20日前向力诺公司支付至结算价的95%，合同总价款为1510300元，现已付款1103820元，剩余应支付货款906180元。对于合同总价款及已支付款项，珠江公司均予以认可。上述事实，有力诺公司向本院提交的上述证据和当事人陈述意见在案佐证。本院认为，力诺公司与珠江公司签订《珠江国际城1#东公租房太阳能系统供货和安装合同》系双方当事人的意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。力诺公司依约完成了合同项目的供货和安装，珠江公司应当支付合同款。关于合同总价款，双方均认可为1510300元，现珠江公司已经支付906180元，按照合同价款的95%计算，珠江公司还应当支付货款528605元。关于货款支付时间，根据合同第四条，双方应在办理正式竣工验收和结算手续后30个工作日内付至该批订货结算款的95%，每笔付款前，力诺公司须提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款。对此，力诺公司主张根据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第十八条，珠江公司应在2018年6月8日收到结算资料28日内予以答复，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可，故珠江公司应在30个工作日即2018年8月6日成就付款条件。对此，珠江公司不予认可，认为按照交易习惯，该合同需要一到两年时间进行结算，但其未就该交易习惯提交证据予以佐证。本院认为，《建设工程施工发包与承包计价管理办法》系部门规章，不能作为认定货款支付条件是否成就的依据，但珠江公司在项目竣工且收到结算材料后，理应在合理期限内办理结算。现珠江公司于2018年6月8日已收到力诺公司提交的竣工结算材料，项目也已经于2018年12月份验收完毕，但珠江公司至今未就结算款项提出异议，也未办理结算，已超出了合理期限，且力诺公司已于2020年1月20日将应支付货款的增值税普通发票提交至法院，故本院认定货款的付款条件已经成就，珠江公司应按照合同约定，支付至结算款的95%，经核算，为528605元。故对于力诺公司要求珠江公司支付货款530900元的诉讼请求，本院予以部分支持，支持其中的528605元。关于力诺公司要求珠江公司赔偿利息损失的诉讼请求，由于力诺公司在2020年1月20日将应支付货款的等额增值税普通发票提交至法院，在此之前，珠江公司按照合同约定有权顺延付款。因此，利息损失起算时间应为2020年1月21日。对于利息损失的计算标准，由于合同约定用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款基准利率计算，力诺公司主张按照中国人民银行同期贷款利率1.5倍计算利息损失与合同约定不符。但由于中国人民银行同期贷款利率计算标准已于2019年8月20日取消，本院将利息损失计算标准依法调整为按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算。故对于力诺公司的该项诉讼请求，本院予以部分支持，支持以528605元为计算基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算，自2020年1月21日起算至实际付清之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条规定，判决如下：一、被告北京珠江房地产开发有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告山东力诺瑞特新能源有限公司货款528605元并赔偿利息损失（以528605元为计算基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算，2020年1月21日起算至实际付清之日止）；二、驳回原告山东力诺瑞特新能源有限公司其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9338元，由原告山东力诺瑞特新能源有限公司负担252元（已交纳），由被告北京珠江房地产开发有限公司负担9086元，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  张朝阳审 判 员  于素娟人民陪审员  吴越英二〇二〇年一月二十一日书 记 员  梁睿诗