江苏省泰州市高港区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏1203民初1204号 原告（反诉被告）：泰州市舜天服装有限公司，统一社会信用代码91321203314194282X，住所地江苏省泰州市高港区许庄街道曹官营社区二营组。 法定代表人：李松梅，总经理。 委托诉讼代理人：杨一飞，该公司员工。 委托诉讼代理人：戴小波，江苏环溪律师事务所律师。 被告（反诉原告）：石狮市凯尚纺织科技有限公司，统一社会信用代码913505810797740400，住所地福建省泉州市石狮市灵秀镇海西电子商务园区A区404号。 法定代表人：施纯转。 委托诉讼代理人：王志勇，福建华达（石狮）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：庄翰杰，福建华达（石狮）律师事务所律师。 被告：施纯转，男，1975年11月28日生，汉族，住福建省泉州市晋江市。 委托诉讼代理人：王志勇，福建华达（石狮）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：庄翰杰，福建华达（石狮）律师事务所律师。 原告泰州市舜天服装有限公司（以下简称舜天公司）与被告石狮市凯尚纺织科技有限公司（以下简称凯尚公司）、施纯转买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月6日立案。依原告申请裁定查封、扣押、冻结被告凯尚公司名下价值510000元的财产。被告凯尚公司于2018年5月31日提起反诉，本院依法合并审理。因案情复杂，本院裁定转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告舜天公司的委托诉讼代理人杨一飞、戴小波，被告凯尚公司、施纯转的委托诉讼代理人王志勇、庄翰杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告舜天公司向本院提出诉讼请求：1、判决两被告连带赔偿原告各项损失503856.5元（其中延期违约金损失450736.5元、加班费损失53120元）；2、诉讼费用由两被告承担。事实和理由：原告是上海好孩子儿童服饰有限公司（以下简称好孩子公司）指定成衣供货商，被告凯尚公司是好孩子面料供应商。2018年5月29日好孩子公司与原告签署买卖合同，约定由原告按照订单要求供应成衣，如逾期交货按照逾期天数承担5%-30%的逾期违约金。2018年6月11日，原告与被告凯尚公司签署关于上述成衣所需面料采购合同，约定被告凯尚公司在2018年7月5日前向原告供应面料，并承担逾期交货造成原告成衣货期延误而产生的延期扣款责任。后因被告凯尚公司面料延期交货，造成原告被好孩子公司从货款中扣除逾期违约金450736.5元，另因临时组织工人加班生产，产生加班费53120元。原告为此多次与被告凯尚公司协商赔偿事宜，均未果。被告施纯转系被告凯尚公司独立投资人，应对自然人独资企业债务承担连带赔偿责任。为维护原告合法利益，遂诉至法院，请求判如所请。 原告舜天公司为证明其诉讼主张，向本院提供如下证据： 1、原告与好孩子公司2018年5月29日签订的买卖合同一份，证明原告与好孩子签订成衣买卖合同关系，交货期以订单约定为准，延期交货违约责任5%-30%。 2、原告与好孩子公司的订单8份，证明好孩子所购成衣明细及交货时间约定。 3、2018年6月11日原告与被告凯尚公司签订的面料采购合同一份，证明原告向被告凯尚公司采购面料，面料明细与数量，凯尚公司为好孩子指定面料供应商，凯尚公司交货日期为2018年6月25日前交付粉蓝面料及里料，剩余大货在2018年7月5日前全部交货，如逾期交货导致原告成衣货期延误，则承担原告成衣延期扣款责任。 4、被告凯尚公司划码单26份，证明凯尚公司具体发货日期及品名、数量，证明凯尚存在延期交货之事实。 5、2019年4月4日原告与好孩子公司协议书一份，证明就原告成衣延迟交付问题原告与好孩子公司达成协议，逾期违约金降低为450736.5元。 6、好孩子公司出具的成衣采购与付款结算表一份（好孩子公司电子邮件发送于原告工作人员），证明原告成衣发货逾期天数及按照合同约定逾期交货违约金为790736.5元。 7、原告公司的加班工资发放表3份，证明因被告凯尚公司逾期交货，原告为降低损失紧急赶工产生的加班费损失。 8、被告凯尚公司营业执照复印件一份，证明凯尚公司系施纯转个人独资设立的有限责任公司，投资人无法证明其个人财产独立于公司财产，投资人应当对自然人独资企业承担连带责任。 9、证人于某到庭证言，证明原告向被告凯尚公司多次催促加快供货进度。 10、原告向好孩子公司就案涉成衣的送货单19份，证明原告就案涉成衣向好孩子供货的时间、品名、规格、数量。 11、辅料核可意见表，证明辅料非原告向好孩子延缓供货的原因。 12、原告工作人员于某与被告凯尚公司工作人员的微信聊天记录，证明至2018年9月30日因被告原因，仍有部分面料仍未供货，被告存在延期交货之事实。 被告凯尚公司、施纯转共同辩称，1、原告与被告凯尚公司于2018年6月11日签订面材采购合同属实，原告未能按约支付合同订金，根据双方合同约定，被告凯尚公司有权依约按订金延期天数的3倍时间顺延交货时间，即交货期可顺延33天至2018年8月8日。2、原告是否存在成衣延误及延误原因原告未有证据证明，且原告制作成衣除被告凯尚公司提供的面料外，亦需要辅料方能成衣，存在多种可能延误因素，原告不能将货期延误责任推至被告凯尚公司。3、原告主张的逾期违约金及工人加班费无事实依据，无有效证据证实，不应支持。4、案涉面料采购合同总值434861元，原告主张损失赔偿503856.5元，不合法不合理。 被告凯尚公司向本院提出反诉请求：1、判决反诉被告支付反诉原告货款310105.25元，并支付自反诉之日起至实际还款之日止的逾期付款利息（按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；2、反诉费用由反诉被告承担。事实理由：原告为好孩子指定成衣供应商，被告凯尚公司为好孩子指定面料供应商，原告因生产好孩子服饰之需向被告凯尚公司购买服装面料，2018年6月11日双方签订面料采购合同一份。合同签订后，被告依约交付了总计434861元（含增补）的货物，扣除原告给付的订金124755.75元后，原告尚欠货款310105.25元未能清偿。被告多次催要未果，特提起反诉，请求予以支持。 反诉原告为证明其诉讼主张，向本院提供以下证据： 1、2018年6月11日原告与被告凯尚公司签订的面料采购合同一份，证明双方对采购面料相关事项作了约定。 2、2019年4月4日原告与好孩子公司签订的协议书，证明原告确认尚欠被告凯尚公司货款30万元之事实，且确认同意由好孩子公司代付货款给被告凯尚公司。 3、对账单一份，证明原告与被告凯尚公司买卖面料的交易明细，原告尚欠凯尚公司货款310102.25元。 4、货运单、销售单56页，证明凯尚公司交付案涉货物，原告已收到相应货物之事实。 5、增补货物的货运单、销售单，证明原告向被告要求增补货物，被告交付增补货物的明细，增补货物价值18418元。 6、微信记录、QQ记录，证明原告公司负责人于某与被告公司业务员就合同履行过程中的沟通记录，证明原告已收到被告交付的货物及对账单。 反诉被告舜天公司辩称，对反诉原告诉称的其发货总价值及我方已付订金数额均无异议。因反诉原告在履行合同过程中存在违约，故应待原告损失赔偿责任处理完毕后给付货款或同时进行处理。因反诉原告违约在先，故其要求逾期利息损失无法律依据。 被告对原告证据质证如下： 对证据1、2、5、6，真实性由法院核实，系原告与好孩子之间的约定，原告逾期交货原因不明，证据6结算表不能证明原告逾期交付被扣违约金。 对证据3、4，被告予以认可。 对证据7，被告不予认可其真实性、合法性、关联性，该表为原告单方制作，不能证明其因此产生加班费用。 对证据8，无异议，但原告要求施纯转与凯尚公司承担连带责任无事实及法律依据。 对证据9，被告认为证人系原告方工作人员，存在利害关系，证人证言不能证明因被告延期交货导致原告损失。 对证据10、11，被告对真实性、合法性、关联性不予认可，该组证据为原告与好孩子之间的生意往来，部分为拍照打印件。 对证据12，无异议，但微信中提及的布料被告此前已送货给原告，系原告未能及时检验及反馈，原告至2018年9月30日方联系凯尚公司补货，不存在凯尚公司延误交货之情况。 反诉被告对反诉原告所举证据无异议。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院对以下事实予以认定： 2018年5月29日，原告舜天公司（卖方）与上海好孩子儿童服饰有限公司（买方）签订买卖合同，合同约定：兹买卖双方同意，买方指定卖方生产商标为好孩子、GB品牌产品，卖方不得对外销售该产品。卖方应按时交船样及大货，逾期4天以内，卖方承担合同金额总值5%的违约金；逾期5~10天，卖方承担合同金额总值10%的逾期违约金；逾期11~20天，卖方承担合同金额总值20%的逾期违约金，逾期21天以上的，买方拒收，卖方必须一周内退还预付款，同时卖方应承担合同金额总值30%的逾期违约金。如买方接收的，则卖方仍须按前述约定承担违约责任。本合同有效期自2018年5月29日至2018年12月31日止。嗣后双方于2018年5月29日签订订单4份，约定大货交期分别为2018年8月10日（货号尾数1068粉蓝）、2018年9月5日（1095粉绿、2065粉绿）、2018年9月20日（1124深灰、1135深灰，1622浅紫）、2018年9月20日（1618、1638、2595、2581、2584五种浅紫、2085、2080深灰）；2018年5月30日，买卖双方又签订订单二份，约定大货交期分别为2018年7月20日（2023粉蓝）、2018年10月9日（1146、1165、1647、2096、2103、2598石榴红,1179、2093深灰）；2018年5月31日买卖双方又签订订单，约定大货交期为2018年9月6日（1103深灰）、2018年9月14日（1142、2092酒红，1178灰色、2063深灰）。 2018年6月11日，原告舜天公司（甲方）与被告凯尚公司（乙方）就上述成衣所需面料签订面料采购合同，约定：合同总金额415852.5元，交货方式为乙方应将货物送到甲方所要求的指定到货地点，将货物及有关单据移交甲方，运输费用等有关费用由乙方承担。乙方应保证在2018年6月25日交付粉蓝面料和里料，剩余大货在2018年7月5日交付甲方所订购的全部产品，乙方逾期交货而导致甲方成衣货期延误的，应承担甲方成衣的延期扣款责任。如因前期甲方下单延迟而导致货期顺延的责任由甲方自己承担。双方合同签订后，甲方须在3个工作日内支付合同总货款30%的订金给乙方，若订金延期支付，乙方大货交期按订金延期天数的3倍时间予以处罚。产品到货经甲方检验合格并对好账后，70%货款按成衣单款交付同期全额给乙方予以结算，在品牌商支付甲方该成衣单款货款前必须支付完。被告凯尚公司于2018年6月11日在合同下方签字盖章，2018年6月14日，原告舜天公司在合同下方签字盖章。2018年6月25日，原告支付被告凯尚公司订金124755.75元。 嗣后被告于2018年以下日期将上述约定的面料分批交承运人运至原告指定仓库：                            项目                       布料名称(款号尾数)                       发货时间                       合同数量（米）                       发货数量（米）                               1                       粉蓝-棉感涤纶（2023/1068）                       6月24日                       413                       413                               2                       粉绿-超柔布（2065/1095）                       7月22日                       1842                       1847                               3                       浅紫-细条（1622/2584）                       8月9日                       957                       963                               4                       酒红-棉感涤纶（1142/2092）                       8月8日                       92                       92                               5                       灰色-棉感涤纶 （1178）                       7月7日                       89                       89                               6                       浅紫-棉感涤纶（1618/2595、/2581）                       7月22日                       2761                       2761                               7                       深褐色-棉感涤纶(1618)                       8月8日                       228                       228                               8                       深灰-印花棉感涤纶(1103/2063)                       7月22日                       3093                       3029                               9                       深灰-五星压花(1179/2093)                       8月9日                       3107                       3109                               10                       石榴红-五星压花(1146/2096)                       8月9日                       1971                       1987                               11                       深灰-棉感涤纶()1124/1135/2085/2080/1146/2096)                       7月7日                       4407                       4405                               12                       石榴红-棉感涤纶(1165/1647/2103/2598)                       7月9日、22日                       6070                       6070（3949、1241+880）                               13                       粉蓝-里布(配1项)                       6月24日                       369                       375                               14                       深灰-里布(配8/9/11项)                       7月25日、8月9日、8月30日                       5638                       5599（3344+643+1612）                                                     浅紫-里布(3/6/7)                       7月22日                       2515                       2247                                                     石榴红-里布(10/12)                       7月22日、8月9日                       5195                       5158             （3765、918+475）                                                     灰色-里布(5)                       7月22日                       191                       192                                                     酒红-里布(4)                       7月22日                       200                       198                除上述合同约定的面料外，同年被告又交付承运人面料至被告指定仓库：9月5日酒红棉感涤纶300米、9月8日深灰棉感涤纶451米，10月4日深灰-五星压花163米，2008年10月19日浅紫-细条71米，10月4日石榴红-棉感涤纶60米，10月4日、10月15日深灰-里布245米、528米，其中聊天记录中显示应原告要求被告补增深灰-棉感涤纶450米。 2019年1月22日上海好孩子儿童服饰有限公司向原告出具的成衣采购与计算表载明款式、约定交货日期、原告实际交货日期，晚交违约金合计790736.50元。本院重新列表如下：                            款式                       逾期天数                       晚交违约金扣款比例                       违约金金额                               粉蓝棉背心                       84                       30%                       12571.20                               粉绿                       70                       30%                       36954.3                               深灰1124                       48                       20%                       21249.40                               深灰1135                       41                       20%                       118184                               浅紫1618、1638                       55                       30%                       88929.6                               深灰2085                       41                       20%                       14008                               深灰2080                       48                       20%                       5760                               浅紫2581                       55                       30%                       6850                               石榴红6种款式                       22天、29天                       20%                       249632.4                               灰色两种款式                       29                       20%                       80581.2                               深灰1103                       62                       30%                       144713.1                               深灰2063                       54                       30%                       11302.50                2019年4月4日，上海好孩子儿童服饰有限公司（甲方）、原告（乙方）、安徽海能羽绒有限公司签订协议书，载明：因乙方出现逾期交货违约行为，甲方按原合同约定从应付乙方货款中扣除了790736.5元逾期交货违约金，现经三方友好协商，各方同意将乙方违约金调整为450736.5元，甲方同意按本协议返还340000元给乙方。 后原告向被告追索损失未果，于2019年5月起诉至法院。 庭审中，原、被告均认可原告尚未给付被告剩余货款310105.25元。 上述事实有原、被告陈述、买卖合同、订单面料采购合同、协议书、对账单、划码单等在卷佐证。 本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 原告与被告凯尚公司于面料采购合同上签章确认的时间分别为2018年6月11日、2018年6月14日，上述合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，依据合同约定于2018年6月14日生效，双方均应按约履行。 （一）关于本诉原告主张的晚交违约金损失、加班费。该合同中双方明确约定“乙方应保证在2018年6月25日交付粉蓝面料和里料，剩余大货在2018年7月5日交付甲方所订购的全部产品”，被告辩称原告超期给付订金，应按照合同约定3倍时间延期交付大货即被告方主张的33天时间。本院认为原告应依合同约定于3个工作日内即2018年6月19日前（2018年6月16日~2018年6月18日为端午节假期）支付订金给被告，本案中原告于2018年6月25日给付被告订金，超期6天，故被告凯尚公司交货时间可顺延18天，即被告凯尚公司应于2018年7月13日前交付粉蓝、2018年7月23日前交付全部剩余大货。 被告凯尚公司提交的划码单及销售单中注明了送货日期，因被告未能举证物流单的全部签收时间，根据部分物流单签收日期及发货地及收货地距离等因素，本院酌定物流运输时间一般需要5日。被告的交付：1、未逾期面料，粉蓝-棉感涤纶、粉蓝-里布、灰色棉感涤纶、深灰-棉感涤纶未逾期；2、逾期面料，7月22日粉绿-超柔布、浅紫-棉感涤纶、深灰-印花棉感涤纶、石榴红棉感涤纶（总6070米,2121米逾期）、石榴红-里布（3765米)、灰色里布、酒红-里布逾期4天；7月25日深灰-里布3344米逾期7天；8月8日酒红-棉感涤纶、深褐色-棉感涤纶逾期21天；8月9日浅紫-细条、深灰-五星压花、石榴红-五星压花、石榴红-里布（2255米）、深灰-里布（643米）逾期22天，8月30日深灰-里布（1612米）逾期43天，构成违约。被告给付的其余面料：9月5日酒红棉感涤纶300米、9月8日深灰棉感涤纶451米，10月4日深灰-五星压花163米，2008年10月19日浅紫-细条71米，10月4日石榴红-棉感涤纶60米，10月4日、10月15日深灰-里布245米、528米，非合同约定或明显超出合同约定的剩余给付内容，显为被告依据原告临时补单要求供应，原告未能提供被告补充供货明显超出约定发货时间的证据，对于其主张逾期本院不予采信。 因制衣的特殊性，外料与里料缺一均无法制成成衣，故被告上述逾期交付行为导致原告产品2065粉绿、1095粉绿、浅紫1618、2595、2581制作时间推迟4天；1142酒红、2092酒红、1618深褐、1622浅紫、2584浅紫、1179深灰、2093深灰、六种石榴红成品等制作时间推迟22天，需要深灰-里布（1612米）的部分款式成品制作时间推迟43天。原告有权按照合同约定要求被告凯尚公司承担据此导致的甲方成衣的延期扣款责任。但原告实际逾期交付给好孩子公司的成品中，与被告逾期交货无关的有粉蓝棉背心，部分货物逾期天数70天、48天、29天等，明显超过被告产生的逾期天数22天，部分被告逾期的产品原告未逾期，故可见原告自身对其成品逾期交货给好孩子公司及违约金的数额的扩大有一定的过错，其未能采取有效的措施避免损失的扩大。原告主张加班费损失53120元，未提供充分证据证明该项费用系为避免损失扩大而支出且实际支出，事实上原告大部分成品交付逾期天数大于被告逾期天数，故对加班费用本院不予支持。剔除原告晚交违约金中与被告无关的部分，结合原告与好孩子公司签订的买卖合同中约定的违约天数相应违约金比例，综合考虑双方各自的逾期天数，原、被告对成品逾期交货所负的过错大小，及原告对降低违约金所作的努力，本院酌定被告对原告因此产生的直接损失晚交违约金450736.5元承担50%的责任，即225368.25元。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，被告凯尚公司系有限责任公司（自然人独资），被告施纯转未举证证明其财产独立于公司财产，故原告要求被告施纯转对上述债务承担连带责任，本院予以支持。 二、关于反诉原告主张的货款。反诉原告要求反诉被告支付货款310105.25元，并支付自反诉之日起至实际还款之日止的逾期付款利息（按中国人民银行同期同类贷款利率计算），庭审中反诉被告对该项费用予以认可，同时反诉被告辩称因原告违约在先故原告不应要求支付逾期利息损失。买受人应当按照约定的时间、数额支付价款，双方在面料采购合同中约定剩余货款必须在品牌方支付舜天公司该成衣单款货款前支付完毕，反诉被告该辩称无事实及法律依据，本院不予采纳。故反诉原告要求反诉被告以本金310105.25元自反诉之日起至实际履行之日止支付逾期还款利息，并无不当，但不得超过法律规定的年利率6%。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第六十条、第一百一十三条、第一百一十九条、第一百二十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、第二十九条、第三十条之规定，判决如下： 一、被告石狮市凯尚纺织科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内向原告泰州市舜天服装有限公司支付延期违约金损失225368.25元； 二、被告施纯转对被告石狮市凯尚纺织科技有限公司上述债务承担连带清偿责任； 三、驳回原告其他诉讼请求； 四、反诉被告泰州市舜天服装有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内向反诉原告石狮市凯尚纺织科技有限公司支付剩余货款310105.25元及逾期利息（以本金310105.25元，自2019年6月1日至2019年8月19日止按照同期银行贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际还款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，均不得超过年利率6%）。 本诉案件受理费8840元，保全费3070元，合计11910元，由原告泰州市舜天服装有限公司负担5955元，被告石狮市凯尚纺织科技有限公司负担5955元；反诉案件受理费5950元，由反诉被告泰州市舜天服装有限公司负担（此款原、被告均已预交，原、被告应负担的本诉、反诉诉讼费用由双方在本判决生效后10日内一并给付对方）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交案件受理费：本诉案件受理费8840元、反诉案件受理费5950元。 审 判 长  冀小燕 人民陪审员  马建国 人民陪审员  焦酉生 二〇二〇年一月八日 法官 助理  邱嘉翊 书 记 员  钱 琪 附：判决所依据法律条文 一、《中华人民共和国合同法》 第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 二、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。 买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。 买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 第二十九条买卖合同当事人一方违约造成对方损失，对方主张赔偿可得利益损失的，人民法院应当根据当事人的主张，依据合同法第一百一十三条、第一百一十九条、本解释第三十条、第三十一条等规定进行认定。 第三十条买卖合同当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生也有过错，违约方主张扣减相应的损失赔偿额的，人民法院应予支持。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。