天津市宝坻区人民法院民 事 判 决 书（2018）津0115民初786号原告：天津市南洋建设集团有限公司，住所地天津市津南区咸水沽镇海河科技园区聚兴道9号。法定代表人：蔡宝泉，该公司经理。委托诉讼代理人：张征，天津德水律师事务所律师。被告：天津合生珠江房地产开发有限公司，住所地天津市宝坻区京津温泉城珠江南路1号。统一社会信用代码：91120224738463968D.法定代表人：张丙山，该公司总经理。委托诉讼代理人：崔建波，该公司员工。委托诉讼代理人：段晓芳，该公司员工。原告天津市南洋建设集团有限公司（以下简称南洋公司）与被告天津合生珠江房地产开发有限公司（以下简称合生公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告南洋公司的委托诉讼代理人张征，被告合生公司的委托诉讼代理人崔建波、段晓芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。因南洋公司申请对涉诉工程量进行鉴定，本案扣除部分审限。南洋公司向本院提出诉讼请求：1.判令合生公司给付南洋公司工程款16558900.95元；2.诉讼费用由合生公司负担。在诉讼过程中，南洋公司变更“1.判令合生公司给付南洋公司工程款16558900.95元”诉讼请求为“1.判令合生公司给付南洋公司工程款11402746.1元”。事实和理由：南洋公司与合生公司于2012年签订《京津新城6#地高尔夫会所建筑安装工程施工承包合同》（以下简称承包合同），约定由南洋公司对该合同项下的工程进行施工，工程已竣工验收，工程实际总价款为42080839.95元，但合生公司仍拖欠11402746.1元工程款未支付，给南洋公司造成重大损失。合生公司辩称，双方没有结算，剩余的工程款没有办法确定；南洋公司存在逾期完工的行为；涉诉工程的小市政部分包含了天津市创佳建设工程有限公司施工的内容。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原天津市南洋建筑工程公司于2016年10月18日变更为天津市南洋建设集团有限公司。2012年，原天津市南洋建筑工程公司与合生公司签订承包合同，合同约定，甲方为合生公司，乙方为原天津市南洋建筑工程公司。第一条工程概况1、工程名称：京津新城6#地高尔夫会所建筑安装施工工程；…。第二条承包范围和内容1、按甲方提供并经甲方盖章确认的京津新城6#地高尔夫会所建筑安装工程施工图纸进行施工，具体内容为：土方工程、基础工程、主体结构工程（钢筋砼工程、砌体工程）、屋面工程、防水工程、保温隔热工程、防腐防锈工程、外立面装修工程、门窗工程、室内给排水工程、电气工程、智能化工程、消防系统工程、通风空调工程、室内采暖及热力工程、室内二次装饰装修工程及配套安装工程、市政工程、其他零星工程等。…第三条工程承包方式乙方以包二次深化设计（如有）及通过有关部门的设计审查、包工包料、包税费、包保修、包机械、包质量、包安全文明施工、包“两点一线”工程现场周边临时围墙（如果有）、包工期、包风险（除合同约定的可调价款外）、包通过有关部门验收及为完成该项工程所需的全部费用的方式承包本工程。第四条合同价款合同暂定总价款23400000元。（具体金额以合同下册为准）合同暂定总价款金额不包含合同第十条约定的设计变更、工程签证所涉及的费用。…第八条工期及工程进度a）工期本工程合同工期为133日历天，计划开工时间：2012年7月20日，计划完工时间：2012年12月30日。…d）工程暂停甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，甲方不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担暂停施工期间发生的费用，工期不予顺延，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方要求外，不得以任何理由停工。…第十一条变更、工程签证及合同外工作委托单1.变更甲方有权指示或通过监理指示工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，乙方应及时按变更进行施工，不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方签字并盖章确认后，乙方才能按设计变更进行施工。任何甲方要求的工程变更皆不会使本合同失效。变更合同价款以甲方最终审定价格为准。2.工程签证甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成工作任务的，应以甲方出具的正式书面通知将具体工程范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容告知乙方，没有甲方正式书面委托而进行的工程或工程量，甲方不予结算。…6.经甲方审核及确认后的《工程量签证单》、《设计变更通知单》、《合同外工作委托单》相应预结算价款，甲方将在主体结构封顶后支付至相应工程预算进度价款的80%；待乙方所承包的全部工程竣工并移交且乙方向甲方提供齐备完善的竣工验收资料、结算资料后，该预算价款作为工程进度累计总价款的组成部分之一，甲方于30天（注：以甲方收到的最后一份资料之日开始算起）内向乙方支付至工程进度累计总价款的90%。第十二条工程款支付建筑安装工程、市政工程、室内精装修工程、门窗工程、其他工程，乙方全部完成上述各项工程后，甲方于30天内向乙方支付该单项工程预算总造价的80%；各项工程竣工并移交且乙方向甲方提供齐备完善的工程竣工结算资料后，甲方于30天（注：以甲方收到的最后一份资料之日开始算起）内向乙方支付至该单项工程预算总造价的90%；乙方向甲方提交完整的结算资料且双方办妥结算手续后30个工作日内，甲方向乙方支付至该项工程结算价款的95%；余款作为保修金，甲方在保修期满10个工作日内组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。…第十四条完工结算当本工程通过竣工验收并交付甲方后30日内，向甲方提供如下结算资料：竣工结算书、工程量计算书底稿原件等。乙方完工验收合格后，应在28个日历天内向甲方报送工程完工结算书及所依据的所有结算资料。甲乙双方在3日内进行核对，如需补充资料，乙方应于3日内补交。如乙方未按合同约定报送完整结算资料或逾期不与甲方核对的，甲方有权按照合同约定的结算原则单方面进行结算并通知乙方，乙方认可该结算结果。乙方必须保证结算资料的完备性及准确性，如有结算依据不充分或不清晰，视为乙方放弃此部分结算权利，甲方有权不接受乙方的后补资料。甲方应在完工验收合格且受到乙方提交按合同约定的完整资料最后日期起6个月内完成结算工作。乙方未按合同约定报送结算资料或逾期不与甲方核对的，甲方有权按照合同约定结算原则单方面进行结算，并将结算结果通知乙方，且视为此结算结果已取得乙方认可。若甲方已支付乙方工程款超出结算价款的，甲方有权就超付部分向乙方追偿。最终结算结果以经甲方集团核算的结果为准，并需由甲方集团结算中心负责人签名且加盖甲方集团结算中心印章方可生效，甲方审核过程中工作人员签字或加盖其他印章的结算书不作为最终结算依据。《承包合同》还对其他事项进行了约定。《承包合同》签订后，涉诉工程于2012年8月20日开工，南洋公司组织对涉诉工程进行施工。涉诉工程于2012年12月30日竣工，于2014年4月17日验收合格并交付合生公司。合生公司共支付南洋公司工程款30678093.85元。2017年6月15日，南洋公司制作了工程结算书，工程造价为42080839.95元。合生公司对上述金额不予认可。在诉讼过程中，本院组织双方对工程量进行核对并进行调解，但双方未达成一致意见。经南洋公司申请，本院委托天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所对涉诉工程量及造价进行鉴定。经南洋公司与合生公司对鉴定所需材料进行质证，双方均认可依据竣工图纸对工程造价进行鉴定，经鉴定，涉诉工程造价为33021336元。庭审中，南洋公司称，工程造价鉴定意见书未包含由其施工的三通一平等部分内容；合生公司称，工程造价鉴定意见书存在重复计取工程造价的情形，但未提供相关证据。上述事实，有当事人当庭陈述、书证等证据予以证实。本院认为，原天津市南洋建筑工程公司与合生公司签订的建设工程施工合同，合同主体符合法律规定，系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效，各方均应按照合同的约定履行义务。原天津市南洋建筑工程公司于2016年10月18日变更为天津市南洋建设集团有限公司，原天津市南洋建筑工程公司的权利义务由南洋公司承担，南洋公司对涉诉工程享有债权。涉诉工程已经竣工验收合格，合生公司应当按照合同的约定支付工程款，其拖延不付属违约行为，应承担违约责任。涉诉工程造价经天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所初步鉴定为33021336元，合生公司共支付南洋公司工程款30678093.85元。庭审中，南洋公司称，工程造价鉴定意见书未包含由其施工的三通一平等部分内容。合生公司称，工程造价鉴定意见书存在重复计取工程造价的情形。对此本院认为，天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所具有相应的资质，且双方均认可依据竣工图纸对工程造价进行鉴定，其根据部分工程施工情况做出的鉴定结论合法、客观、有效，能够作为确定部分工程造价的依据。本院据此认定涉诉工程部分工程造价为33021336元。本院对已经查明的部分事实予以认定，涉诉工程部分工程造价为33021336元，合生公司已给付南洋公司工程款30678093.85元，还应支付南洋公司工程款2343242.15元。南洋公司称，工程造价鉴定意见书未包含由其施工的三通一平等部分内容，南洋公司可在提供相关证据后，另行解决。合生公司称，工程造价鉴定意见书存在重复计取工程造价的情形及南洋公司存在逾期交付工程的情形，但未提供相关证据，故对合生公司的抗辩意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、天津合生珠江房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内给付天津市南洋建设集团有限公司工程款2343242.15元；二、驳回天津市南洋建设集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费121153元，由天津市南洋建设集团有限公司负担104009元，由天津合生珠江房地产开发有限公司负担17144元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 长  尹作祥审 判 员  齐良伟人民陪审员  马玉波二〇二〇年一月十三日书 记 员  庞娜娜相关法律规定：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条人民法院审理案件，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行判决。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。