江苏省东海县人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0722民初5952号原告（反诉被告）：李汉路，男，1966年1月15日生，汉族，住东海县。被告（反诉原告）：樊士兵，男，1973年1月27日生，汉族，住东海县。被告：刘智考，男，1969年7月29日，汉族，住东海县。被告：张光兵，男，1968年11月22日，汉族，住东海县。原告（反诉被告）李汉路与被告（反诉原告）樊士兵、被告刘智考、被告张光兵建设工程纠纷一案，本院于2019年6月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）李汉路、被告（反诉原告）樊士兵、被告刘智考到庭参加诉讼。被告张光兵经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）李汉路向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付工程款15150元，逾期支付利息按欠款金额年利率6%从起诉日计算至实际支付日；2、判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2016年11月，被告承包房山镇兴谷村广播室的工程，工程地点位于原来的祝场村村委。被告和原告于2016年11月9日签订《建房协议书》，由原告负责施工。约定“施工费经甲乙双方协商为层主体(以实际建筑面积结算）施工费每平方200元，女儿墙出来部分当面协商”、付款方式：“底梁浇筑完付10000元，主体完成付20000元，交付使用一次性付清”。上述工程完成后，实际产生施工费用共计59450元，截至起诉，被告仅支付了44300元，剩余15150元未付，原告多次催要，被告均以种种理由拖欠。为此，原告特提出诉讼，请求人民法院依法支持原告诉求。被告（反诉原告）樊士兵辩称，合同已经履行完毕，原告提供的附件我不认可。另我提起反诉。我已经给了原告44300元，不欠原告的钱，合同已经履行完毕。被告刘智考辩称，原告没有理由起诉我，没有证据。被告张光兵在法定期限内未答辩。被告（反诉原告）樊士兵向本院提出诉讼请求:1、判令反诉被告赔偿反诉原告按合同约定违约金48500元（工程总造价的3‰),主张按最高院1.5‰来核算违约金(24260元)，并驳回原诉请求。事实和理由：反诉原告与反诉被告于2016年11月9日订立房山镇兴谷村广播室工程《建房协议书》，合同约定竣工日期45日，还约定了如超出工期,以工程总造价3‰违约金赔付甲方（反诉原告）等。合同履行过程中反诉方严格按照约定，而反诉被告无故拖延窝致使工程延期86天才交付验收。反诉被告的行为系严重违约行为，给反诉原告造成较大的经济损失。为此，特提出反诉，请求人民法院支持反诉请求，并驳回其原诉请求。原告（反诉被告）李汉路辩称，自从合同签订，反诉原告没有一天是在工地上的，有无误工期反诉原告也不知晓，没有超过工期45天。被告刘智考述称，反诉原告所述属实，因为我是全权代理这件事，有什么事情都是我跟原告商量的。被告张光兵在法定期限内未做陈述。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告（反诉被告）提交的证据如下：证据1：建房协议书，证明原、被告之间有建设工程关系。证据2：原告手写的工程结算单。对于原告（反诉被告）提交的证据，被告（反诉原告）樊士兵质证意见为：对证据1：属实，已经支付给原告44300元。对证据2：不认可，也不知道。对于原告（反诉被告）提交的证据，被告刘智考质证意见为：属实。当时我们三个人都不认识，工程是樊士兵安排我全权代理，我写的号码是缺少东西可以找我。对证据2：这些事情都是樊士兵安排。被告（反诉原告）樊士兵提交证据如下：证据1：建房协议书。证明刘智考在上面签字，也是合同一方当事人，我和张光兵、刘智考是合伙关系。证据2：村委会出具的证明。证明原告超期交付工程。证据3：证明。刘某时任村委会书记，证明工程超期。证据4：资金审批单。证明工程逾期，本应4月份给我的钱，一直拖到了8月10日才给。证据5：银行转账凭证。证明8月17日村委会才付清我的工程款。对于被告（反诉原告）樊士兵提交的证据，原告（反诉被告）的质证意见为：对证据1：属实。对证据2、3：刘某很早就不干了。不认可，是乱盖的章。对证据4、5：钱也不是转给我的，我不清楚。对于被告（反诉原告）樊士兵提交的证据，被告刘智考质证意见为：对证据1：属实，我与樊士兵是合伙关系。刘海明是我的别名，该字迹是我所签。对证据2、3、4、5：不清楚。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年11月9日，樊士兵（甲方）与李汉路（乙方）签订《建房协议书》一份，约定由李汉路承建房山镇兴谷村广播室工程。协议同时约定：工期为45天，从施工之日算起，阴雨天除外，应在45天内交付使用。乙方必须按照甲方要求的施工期限准时完工，若超出工期以总造价每天3%违约金赔偿给甲方。付款方式为：1、施工费经甲乙双方协商为层主体（以实际建筑面积结算),施工费为每平方领200元，女儿墙出来部份当面协商。2、付款方式：底梁浇筑完付10000元，主体完成付20000元，交付使用一次付清。顶部超出部分和琉璃瓦另算（双方当面协商为准）。甲方签字：樊士兵（签名）。乙方签字：李汉路（签名）。2016年11月9日。刘智考在协议后空白处留有电话号码和姓氏。涉案工程已交付使用，樊士兵向李汉路支付工程款共计44300元。另查明，李汉路无建设工程施工资质。李汉路申请对涉案工程的工程造价进行鉴定，经本院委托，2019年12月10日，江苏建恒工程咨询有限公司出具工程造价咨询报告书，鉴定结果为：涉案工程的工程造价为57080.68元。为此，李汉路支付鉴定费3000元。上述事实，有当事人的当庭陈述及李汉路提供的建房协议书、工程造价咨询报告书等及樊士兵建房协议书等证据予以证实。本院认为，李汉路个人无建筑施工资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，其与樊士兵签订的《建房协议书》系无效合同。但李汉路已经按约完成了涉案工程，且广播室已交付使用，樊士兵应当承担给付工程款的义务。根据江苏建恒工程咨询有限公司出具工程造价咨询报告书，涉案工程的工程造价为57080.68元，李汉路、樊士兵该工程造价均无异议，故该鉴定结论应作为本案的定案依据。樊士兵已向李汉路支付工程款44300元，尚欠工程款12780.68元未付，故李汉路要求樊士兵支付工程款及利息的诉讼请求，符合法律规定的部分，本院予以支持。被告刘智考自认和被告樊士兵是合伙关系，其应对工程款与被告樊士兵承担共同还款责任。关于李汉路要求张光兵承担支付工程款及利息的问题。当事人对自己的主张有义务提供证据予以证明，证明不了的应承担举证责任。被告张光兵并未在建房协议书甲方处签字，李汉路要求被告张光兵承担责任的证据不足，故对于李汉路的此项诉讼请求，本院不予支持。关于樊士兵要求李汉路承担违约责任的诉讼请求，因樊士兵提供的证据不足以证明李汉路的行为导致工程延期，故对于樊士兵提出的诉讼请求，本院不予支持。如樊士兵有其他证据可以证明李汉路施工延期，可以另行起诉。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告樊士兵、刘智考在本判决书生效后十日内共同向原告李汉路支付工程款12780.68元及利息（利息计算方式如下：以12780.68元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率，从2019年6月17日计算至2019年8月19日止；以12780.68元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从2019年8月20日起计算至实际付清之日止）；二、驳回原告李汉路的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告樊士兵的全部诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。本诉案件受理费178元，鉴定费3000元，由被告樊士兵、刘智考共同负担（原告已垫付，被告负担部分于本判决生效后十日内与上述款项一并支付给原告）。本案反诉案件受理费1013元，由反诉原告樊士兵负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向本院预交代收二审上诉案件本诉受理费178元，反诉受理费1013元。收款人：连云港市中级人民法院，开户行：连云港市农行苍梧支行，帐号：10×××94。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长  曹 建人民陪审员  魏忠田人民陪审员  王向阳二〇二〇年一月十四日法官 助理  陈海珊书 记 员  陈玉杰法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。（二）《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。