江苏省溧阳市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0481民初5401号原告：龙海建设集团有限公司，住所地江苏省溧阳市天目湖镇溪缘东路2号，统一社会信用代码91320481703623773X。法定代表人：周瑜，该公司执行董事。委托诉讼代理人：朱智明，江苏融畅律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴振华，江苏融畅律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴海明，该公司职员。被告：扬中市禄纹电气有限公司，住所地镇江市扬中市西来桥镇复兴路90号，统一社会信用代码91321182MA1PYT6Q7K。法定代表人：王崇春，该公司执行董事。原告龙海建设集团有限公司与被告扬中市禄纹电气有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案受理后，依法适用简易程序，后依法组成合议庭，于2020年1月16日公开开庭进行审理。原告龙海建设集团有限公司委托诉讼代理人朱智明到庭参加诉讼，被告扬中市禄纹电气有限公司经依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告龙海建设集团有限公司向本院提出如下诉讼请求：1、解除原被告双方签订的工矿产品购销合同，被告继续履行产品质量保修服务；2、被告向原告支付自2018年7月27日起至2019年6月17日止、按379元/日标准计算的违约金123554元；3、被告向原告支付运费垫付款12800元、螺丝垫付款1700元；4、被告向原告退还超出实际供应货物价值部分的预付款30000元；5、被告向原告出具已供应货物等额税务发票；6、被告承担本案的诉讼费用和保全费用。事实和理由:原告承包了山西智光清源节能科技有限公司的山西阳煤丰喜肥业平陆分公司循环经济能源岛项目，在位于山西平陆丰喜肥业有限公司内进行施工。原告于2018年7月16日与被告签订了工矿产品购销合同，约定合同履行地为平陆县的山西阳煤丰喜肥业有限公司，货款合计为189352.95元，运费由被告承担，原告在合同签订后应先支付100000元预付款，尾款货到付清，被告需在预付款到位之后一周内供货。2018年7月19日，原告向被告支付了100000元预付款，按约定被告应在7月27日前完成供货，但被告未按约定时间供货，而是在2018年8月2日、8月30日、9月12日、9月16日向原告供应了部分产品，至今仍有部分产品未提供，此外原告还应被告恳求代为垫付了运费12800元和螺丝款1700元。因被告的迟延及不完全履行，造成原告施工严重滞后而被建设单位山西智光清源节能科技有限公司以违约为由罚款100000元。被告扬中市禄纹电气有限公司未作答辩。经审理查明，2017年8月，原告与山西智光清源节能科技有限公司签订了一份建筑安装工程施工承包合同，承接了山西阳煤丰喜肥业平陆分公司循环经济能源岛项目。2018年7月16日，原被告签订了一份工矿产品购销合同，约定由被告向原告供应型号规格分别为100*100、200*150、300*150、400*200、600*200，总长度分别为408米、770米、252米、701米、1094米，总价值为189352.95元的梯架式桥架；交货地点为原告指定的施工现场；运输方式为汽车运输，运输过程中产生的相关费用由被告承担，卸车由被告负责；结算方式为合同签订后预付款100000元，尾款货到付清；供货时间为预付款到位之后一星期之内；违约责任为被告在合同期内未按期供货，则原告有权解除合同，要求被告赔偿原告因此造成的损失，每拖延一天，按签订合同总额千分之二支付原告违约金；争议解决方式为双方协商不成向原告住所地人民法院起诉；合同上被告的委托代理人为王鑫，电话139××××4231。2018年7月19日，原告通过银行转账方式向被告支付预付款100000元。之后，被告于2018年8月2日向原告供应规格型号为100*100的梯式桥架底座204节、150*200的梯式桥架底座230节、螺丝、接电线、爪垫和连接片，于8月30日供应规格型号为150*200的梯式桥架底座115节、150*300的梯式桥架底座126节、螺丝、接电线、爪垫和连接片，于9月12日供应规格型号为200*150的梯式桥架底座16节、300*150的梯式桥架底座70节、600*200的梯式桥架底座320节、螺丝、接电线、爪垫和连接片，于9月16日供应规格型号为200*150*2米的梯式桥架底座16节、400*200*2米的梯式桥架底座348.5节、600*200*2米的梯式桥架底座225节、螺丝、接电线、爪垫和连接片，收货地址均为山西省运城市平陆县阳煤集团丰喜肥业公司东风桥209国道东50米，收货人均为吴海明。原告就被告分别于2018年8月30日、9月12日、9月16日发货所产生的运费，分别于2018年9月1日、9月14日、9月17日代为支付了3000元、4600元和5200元。2018年8月13日，山西智光清源节能科技有限公司山西平陆循环经济能源岛项目部就原告安装电缆桥架严重滞后影响工程整体工期，而要求原告在收函后20天内完成施工，否则罚款100000元。2018年9月9日，山西智光清源节能科技有限公司山西平陆循环经济能源岛项目部向原告发出罚款100000元的通知单，但原告至今尚未缴纳100000元罚款。2018年9月17日，原告在三门峡市购买桥架螺丝10000套，花费1700元。2018年12月20日，原告在太原市晋源区鑫隆源物资经销处购买型号规格分别为100*100、200*150、300*150、400*200、600*200，总长度分别为408米、770米、252米、701米、1094米的桥架盖板。庭审中，原告陈述，1、梯式桥架主要由底座和盖板组成，被告已向其供应了合同约定的梯式桥架的全部底座，但没有供应过盖板、螺丝也缺少，有其员工吴海明与被告委托代理人王鑫的微信聊天记录为证；被告让原告自行购买缺少的螺丝、代为支付三次运费，自行从货款中扣除；2、货物从扬中市运至山西差不多路途时间为2至3日，根据合同约定以及送货单所记载的发货时间，可以确认被告没有按合同约定时间供应货物。以上事实，有原告提供的工矿产品购销合同、送货单、报销单等书证以及原告庭审陈述附卷佐证。本院认为，原被告之间签订的工矿产品购销合同成立且合法有效,依法受法律保护。本案中，原告支付100000元预付款的时间为2018年7月19日，而被告向原告供应梯式桥架底座等货物的时间始于2018年8月2日，晚于合同约定的“预付款到位后一星期之内供货”的最后期限2018年7月26日，该行为已构成违约，故原告有权按照合同约定解除与被告签订的工矿产品购销合同，并要求被告承担自2018年7月27日起、按照378.71元/天（189352.95元×2‰）的标准计算的违约金。根据合同法第一百一十九条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大。本案中，原告在2018年12月20日已购得工程所需桥架盖板，故被告应承担的违约金仅应计算至2018年12月20日，金额为55670.37元（378.71元/天×147天）。对原告提出的要求被告对已交付货物履行质量保修服务的诉请，因原告并未提出已交付货物存在质量问题或者需要维护，即诉请缺乏成立的事实基础和前提条件，故本院不予支持。对原告主张的要求被告支付货物运费垫付款12800元的诉请，因送货单、外协件单上记载的发货日期与原告支付运费的日期的时间差为2至3天，与货车从江苏省扬中市开往山西省平陆县的路程时间相当，且有原告提供的微信付款凭证、报销单等证据予以证明，故本院依法予以支持。对原告要求被告退还超出实际销售货物价值部分的款项30000元以及承担购买螺丝的垫付款1700元的诉请，因工矿产品购销合同仅对四种型号桥架的整体价格进行约定，而桥架由底座、盖板等主要构件和螺丝、接电线、爪垫等配件组成，原告未能提供证据证明被告已经供应的底座、螺丝等货物总价值低于原告支付的100000元预付款，以及原被告双方有就购买螺丝达成过约定，故本院不予支持。对原告要求被告开具等额税务发票的诉请，因开具发票是被告作为出卖人应负的买卖合同从给付义务，故本院依法予以支持。被告扬中市禄纹电气有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为对其举证质证等诉讼权利的放弃。为此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第九十一条、第九十二条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条、第一百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告龙海建设集团有限公司与被告扬中市禄纹电气有限公司于2018年7月16日签订的工矿产品购销合同；二、被告扬中市禄纹电气有限公司于本判决生效之日起十日内向原告龙海建设集团有限公司支付违约金55670.37元、垫付款12800元；三、被告扬中市禄纹电气有限公司于本判决生效之日起十日内向原告龙海建设集团有限公司开具金额为100000元的税务发票；四、驳回原告龙海建设集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3662元、诉讼保全费1520元，合计5182元，由原告龙海建设集团有限公司负担3071元，被告扬中市禄纹电气有限公司负担2111元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。（本页无正文）审 判 长  吕 捷人民陪审员  沈建新人民陪审员  史林君二〇二〇年一月二十三日法官 助理  周 超书 记 员  姜丽君