江苏省徐州市贾汪区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0305民初4418号原告：张永，男，1986年1月25日出生，汉族，住徐州市贾汪区。委托诉讼代理人：胡道华，江苏浩恩律师事务所律师。被告：徐州瑶雅装饰工程有限公司，住所地徐州市金山桥开发区蟠桃五期29-2-402室。法定代表人：李利，该公司经理。原告张永与被告徐州瑶雅装饰工程有限公司（以下简称瑶雅装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月25日立案后，依法先适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告张永及其委托诉讼代理人胡道华到庭参加诉讼。被告瑶雅装饰公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告张永向本院提出诉讼请求：1.解除合同；2.退还预付工程款80000元，并按80000元为基数，自2018年1月1日起至裁决给付之日按人民银行贷款利率支付利息，暂主张7600元，以上合计87600元；3.案件受理费及其他费用由被告负担。事实和理由：原告与被告于2017年11月2日签订了《徐州市家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定将原告所有的位于徐州市贾汪区住宅发包给被告装修（全包）,工期自2017年11月10日起开工至2018年2月9日竣工，工程款总价157280元，分三期付清具体为：第一期付总款的60%即94368元，第二期付总款35%即55048元，第三期付总款5%即7864元。合同签订后，原告分别于2017年11月4日支付30000元、于2017年12月10日支付50000元，共计80000元人民币（由被告法定代表人李利代收）。但被告签订合同并收取上述工程款后，一直不履行施工义务，期间虽经原告多次催告，但被告均不予理睬。由于拖延时间太久，原告经咨询律师后于2019年9月11日以书面形式催告被告7日内履行合同义务并承担违约责任，但被告仍拒绝履行合同。综上，原告认为，被告在迟延履行合同主要义务后，经催告在合理期限内仍不履行，原告有权解除合同，并请求被告承担违约责任。为此特诉至法院，请依法处理。被告瑶雅装饰公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。原告张永围绕诉讼请求提交了房产证、徐州市家庭居室装饰装修工程施工合同、中国建设银行个人活期账户交易明细、通知及EMS快递单等证据证明，经庭审质证，本院予以综合全案证据及法律规定分析认定上述证据的证明效力，并在卷佐证。根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：徐州市贾汪区鲁尔大道以北光航城7号楼2-501室房屋为邓丽、张永共同共有。2017年11月2日，张永（甲方）与瑶雅装饰公司（乙方）签订一份《徐州市家庭居室装饰装修工程施工合同》（以下简称《装修工程施工合同》），合同约定甲方张永装饰装修的住房系合法拥有，张永承诺有权对该住宅进行装修，由此产生的一切后果由张永承担。装饰施工地址为徐州市贾汪区住房，施工面积160平方米，承包方式为包工包料，合同总价款157280元，工期为90天，自2017年11月10日至2018年2月9日。第二条工程变更、质量标准约定：工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，并附上张永签字的变更图纸，同时调整相关工程费用及工期。变更协议及图纸，作为竣工结算和工期调整的依据。第六条工期延期约定：6.1以下原因造成竣工日期延期，经张永确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更需要延期；（2）不可抗力；（3）张永同意工期顺延的其他情况。6.2因张永外包施工项目延期而影响工期的，工期顺延；因张永提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，工期顺延。6.3张永未按期支付工程款，合同工期相应顺延；因瑶雅装饰公司责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第八条工程价款及结算约定：双方约定按工程进度支付工程款，第一次付款60%，第二次付款35%，第三次付款5%。第九条合同的变更和解除约定：合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。第十条约定违约责任：合同双方当事人中的任何一方因不履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或者给对方造成经济损失的，均应由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。合同还对材料供应、安全生产和防火、施工配合、提供材料设备明细单等附件作了约定。合同甲方张永签字，乙方代理人黄国民签字，并加盖被告瑶雅装饰公司合同专用章。上述合同订立后，原告张永于2017年11月4日向被告瑶雅装饰公司支付30000元，于同年12月20日又支付被告50000元，共计支付80000元，但被告瑶雅装饰公司没有进行施工。2019年9月11日，原告张永向被告瑶雅装饰公司邮寄了解除合同通知书，告知因瑶雅装饰公司至今没有按约定履行施工义务，原告张永多次催告无果，现特再次书面催告瑶雅装饰公司7日内履行合同义务并承担违约责任，否则将依法解除合同并追究瑶雅装饰公司违约责任。瑶雅装饰公司拒收。原告张永后诉至本院。本院认为，原告张永与被告瑶雅装饰公司签订的《装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容并不违反法律法规强制规定，应当确认合法有效。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因瑶雅装饰公司未能按照承诺期限履行施工义务，可视为被告以自己的行为表明不履行主要债务，已构成根本违约，故原告主张解除双方所签《装修工程施工合同》、返还预付工程款80000元，于法有据，本院予以支持。原告张永主张利息自2018年1月1日起至判决给付之日按人民银行贷款利率支付利息，暂主张7600元，符合法律规定及合同约定，予以支持。本案被告瑶雅装饰公司于2019年8月27日在徐州经济技术开发区人民法院因经济纠纷诉讼，其法定代表人李利书写的当事人地址确认书，确认其地址在“金山桥开发区蟠桃五期29-2-402室”，经本院审判人员电话送达，瑶雅装饰公司法定代表人李利认可上述地址。审判人员充分告知其权利、义务，据此地址邮寄送达之后该邮件被拒收。开庭当日审判人员再次电话告知李利，之后一位自称“黄国民”的人亦与审判人员通话，审判人员告知其庭后七日内到本院提交被告代理手续，可再次为其安排庭审。截止到目前已超过一个月，未有任何人到本院应诉或说明情况。根据《最高人民法院关于进一步加强民事送达工作的若干意见》第八条第一款第（三）项规定，当事人拒绝确认送达地址或以拒绝应诉、拒接电话、避而不见送达人员、搬离原住所等躲避、规避送达，人民法院不能或无法要求其确认送达地址的，可以分别以下列情形处理:……（三）没有约定、当事人也未提交书面材料或者书面材料中未载明地址的，以一年内进行其他诉讼、仲裁案件中提供的地址为送达地址……人民法院按照上述地址进行送达的，可以同时以电话、微信等方式通知受送达人。根据上述规定，对被告瑶雅公司的送达合法有效。本案经过多次送达、告知，已经充分保障被告应诉的权利。被告瑶雅装饰公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，是对其诉讼权利的放弃，本院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于进一步加强民事送达工作的若干意见》第八条规定，判决如下：一、原告张永与被告徐州瑶雅装饰工程有限公司于2017年11月2日签订的《徐州市家庭居室装饰装修工程施工合同》解除；二、被告徐州瑶雅装饰工程有限公司自本判决生效后十日内返还原告张永预付的工程款80000元以及利息7600元，合计87600元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1990元，由被告徐州瑶雅装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  郑 菊人民陪审员  张艳梅人民陪审员  扈传保二〇二〇年一月九日书 记 员  岳 阳