杭州市下城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0103民初6117号 原告：汪婧昕，女，1990年9月12日出生，汉族，户籍地杭州市下城区。 委托诉讼代理人：沈余，女，1963年10月24日出生，汉族，户籍地杭州市下城区，与原告系母女关系。 被告：兰德志，男，1980年5月3日出生，汉族，户籍地湖北省黄梅县。 原告汪婧昕与被告兰德志装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月21日立案后，依法适用简易程序，并于同年12月24日公开开庭进行了审理。原告汪婧昕及其委托诉讼代理人沈余到庭参加诉讼，被告兰德志经本院传票传唤后未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告汪婧昕提出诉讼请求：1.被告支付未完结水电、油漆等基础工程给原告造成的损失费3000元整，补偿因被告恶意造成原告多付装修款5000元整；2.被告返还奥克斯空调款1750元；3.被告支付诉讼费用。 事实理由：本人在2018年11月08日与被告兰德志在杭州下城区中粮方圆府物业签订《中粮方圆府3幢1904室房屋装修合同》。合同约定被告从2018年11月08日至2018年12月08日止完成该房屋的装修，被告声称只要10天，不超过15天就能完成全屋装修，本人给予了被告31天的装修时间，装修期间不增加装修费用，装修款控制在40000元以内（详见装修合同）本人自2018年11月8日至2018年11月25日分三次通过支付宝将装修款打给被告，自此以后，就基本没来干过活。本人一再和被告沟通，被告以各种理由拖着没来继续装修，一会儿食物中毒在医院挂盐水；一会儿喝酒喝到胃出血住院；一会儿感冒了在医院挂盐水；一会儿奶奶不行了要去天堂了，回老家了；奶奶没了要送上山等等，各种理由，从2018年12月18日说来装地板、吊顶起，不见地板更谈不上安装，一会儿说在湖州南浔厂家购地板，一会儿说他在购地板的店里，老板娘说星期三送货（2019年2月25日，详见微信聊天记录）地板一到就铺完和吊顶，后续全部跟上，尽快结束工程，直至2019年4月1日终止装修合同签订都没看到地板、吊顶、灯具、房门等的一系列材料。尤为愤恨的是本人2018年11月25日买的四台奥克斯1.5匹空调，因为被告称本人家里是19楼，楼层较高，后续空调安装不安全，要求提早购买空调，装好室外机，购买空调由被告陪同在其熟悉的店里购买，每台空调1750元，一台洗衣机550元，共付了7550元，因为商家要安排送货及安装，届时房屋正在装修期间，就把货物清单交给了被告，当时是安装了两台室外机的，剩余的两台室外机及四台室内壁挂机就一直没安装，到了2019年3月份本人看着被告一直以各种理由拖着没来干活，就让他打电话把空调安装好（因为购物清单都在被告手中），直至3月8日本人发火后被告称己联系好下午来安装，次日3月9日本人来到装修房中看到四台空调只安装了三台，还有一台不见踪影，就立马打电话给被告，被告第一次称安装前看到一台空调的包装破棹了，机器破损了，他送去店里调换了，说幸好没拆包装，不然就换不了，本人信以为真，等了几天还是没反应就催被告兰德志，他称店里没货要去调货，就一直拖拖拖，于是本人从被告处要来供货商的电话，通过电话沟通，供货商说压根儿没这回事，本人又电话联系被告，被告一会儿说是空调安装师傅安装的时候搞破的：一会儿又说自己摔破的，说会从下沙朋友处调剂一台装回来的，每次的说法都不一致，至此本人坚决要求被告拿回空调，列出装修清单结算工程款并终止装修（所有装修项目没有一项是完成的），被告一直拖着，直到3月25日被告终于出了装修清单，乱报一气报了35000多元装修款，仅泥工和油漆项目就比预算多报了12300元，这样本人不但不能退还被告多收装修款5000多元（扣除本人公寓乳胶漆等款后），还要再付给被告5000多元的装修费，被告就是个无赖，至2018年12月起至2019年3月底前无论本人怎么说，被告以各种理由拖着既不见面又不干活，为防止事态扩大，经本人大伯汪先生出面调停，约被告见面，终于在2019年4月1日在被告指定的地点和时间与被告签了《终止房屋装修合同协议》（详见协议）本人让其大伯请人继续装修，因为之前的项目没有一项是完成了，所以之前和本人约定让他把水管接通，涂料刷好，空调拿回来等等（已经不说被告偷窃了），被告答应的都好好的，却还是谎话连篇，丝毫未履行协议，本人因为被告胡乱装修，水电未完全接通，客厅空调没埋电线、没埋开关盒子，网线未铺设，安装三台空调在已经基本做好的乳胶漆上打孔造成墙面一塌糊涂又重新做了涂刷，厨房堵头漏水造成本人的一套定制餐椅被滴水浸泡受到损坏等等一系列问题，是没有一项活完成的。使本人多花了10000元装修款（多给被告5000多元，因被告胡乱装修，后续施工人员的查验，修复花费很多时间和精力，造成额外支付的5000多元工程款）。为此特要求法院判决被告支付因未履行《终止房屋装修合同协议》未完结水电、油漆等基础工程，给本人造成的损失3000元，补偿本人因被告恶意造成本人多支付的工程款5000元，拿走本人奥克斯1.5匹空调一台价值1750元，合计9750元，并支付诉讼费用。 被告兰德志未作答辩，亦未向本院提交证据。 原告汪婧昕围绕诉讼请求依法提交了微信聊天记录、《个人房屋装修合同》、《终止房屋装修合同协议》复印件、送货单、支付宝转账凭证、房产证等证据，并经庭审出示、质证。被告兰德志未到庭参加诉讼，视为自动放弃质证权利。本院审核后认为原告提交的《终止房屋装修合同协议》系复印件，不符合证据形式要求，本院不予认。其他证据均客观、真实，与本案待证事实相关，对其证据效力予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审理确认的证据，本院认定的事实如下： 汪婧昕系杭州市下城区中粮方圆府3幢1904室房屋所有权人。2018年11月8日，甲方汪婧昕与乙方兰德志签订《个人房屋装修合同》，约定：甲方委托乙方进行居室装潢，工程地址中粮方圆府3幢1904室，施工面积123.44平方米，开工日期2018年11月8日，竣工日期2018年12月8日，工程总天数31天，工程价款肆万元以内；等等。 上述合同签订后，汪婧昕分别于2018年11月8日、2018年11月10日、2018年11月25日各支付兰德志装修工程款10000元，合计30000元。 2018年11月22日，汪婧昕购买了四台奥克斯空调（每台单价1750元）及一台小天鹅洗衣机送至案涉房屋。其中三台奥克斯空调由兰德志安装完毕，另一台由兰德志拿走。 装修过程中，双方通过微信群联系，其中汪婧昕的母亲沈余在微信群中告知兰德志“少了一台空调你也给我拿回来”，兰德志在该微信群里回复“空调明天装好”、“我拿了一台一样的奥克斯空调”等。但此后兰德志并未将空调安装至案涉房屋内。庭审过程中，当庭电话联系兰德志，其明确表示愿意退还原告空调款1750元。 本院认为，当事人对自己的主张负有举证义务，原告主张被告返还空调款1750元，有微信聊天记录为证，且经兰德志本人确认，本院予以支持。原告还主张因被告未完成工程导致的其他损失8000元，缺乏相应依据，本院不予支持。被告兰德志经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本案的审理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告兰德志于本判决生效之日起十日内支付原告汪婧昕空调款1750元； 二、驳回原告汪婧昕的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取计25元，由被告兰德志负担。 原告汪婧昕于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告兰德志于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 员 吴雪飞 二〇二〇年一月十四日 代书记员 傅 程