新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 判 决 书（2019）新0104民初4291号原告：王琛，男，1975年11月3日出生，汉族，住新疆乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：刘宇，新疆资本律师事务所律师。被告：新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司，住所地：新疆乌鲁木齐市。法定代表人：姚晓清，职务：总经理。原告王琛与被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王琛的委托诉讼代理人刘宇到庭参加了诉讼。被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭。本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王琛向本院提出诉讼请求，1.判令解除原被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令被告向原告返还装修款32060元；3.判令被告向原告支付违约金33000元；4.判令被告支付本案律师费5000元；5.判令被告支付本案公证费1800元；6.判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由是：2017年12月23日，原被告双方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，2018年5月1日，原被告双方签订《补充协议》。约定：被告承包原告位于乌鲁木齐市新市区的装饰装修工程，工程期限自2018年1月15日起至2018年6月25日，工程造价为165000元整。合同签订后，原告如约履行了支付义务，但被告却一直拖延工期，至今尚未完工，严重违约，且影响了原告的居住。原告无奈，诉至贵院。被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司未到庭答辩，也未提交书面答辩意见。庭审中，原告围绕诉讼请求提供了以下证据：1.装修施工合同一份，证明2017年12月23日，原被告签订装修施工合同，约定了施工地点、工期及承包方式、支付方式，且约定了如被告违约，每延误一天向原告支付违约金100元及承担经济损失及律师费等；2.补充协议一份，证明原被告双方将装修工期确定为2018年1月15日-2018年6月25日；3.收据七份，证明原告给被告转账合计157000元；4.承诺书一份，证明2018年9月14日被告向原告出具承诺书，在承诺书中认可合同工期严重违约，认可未完成装修工程包含承诺书中列明的项目，且再次约定了完工时间及违约责任；5.客户工程预算表，证明依据被告出具的承诺书认可的未完工的项目分别应对的详细金额；6.公证书一份，证明2018年10月22日公证处对涉案房产进行证据保全，截止公证当天，被告仍未按照承诺书中承诺的日期完成剩余工程量；7.证明、转账记录、定金收据，证明因被告未完成装修，原告找了乌鲁木齐高新技术产业开发区欧卡莱橱柜经销部订购了厨房吊柜及厨房地柜，花费金额12940元；8.证明两份、销售单及收据各一份、转账记录一份、名片一份，证明因被告未完成约定的工程量，原告找了乌鲁木齐高新技术产业开发区华群卫浴经销部订购了主卫生间及次卫生间的花洒、马桶、浴室柜等，花费金额13000元；9.律师费发票一份，证明原告花费律师费5000元；10.公证费票据一份，证明公证费花费1698.11元。被告未到庭质证。本院对第1-5份证据的真实性、有效性及关联性予以确认；第6、9、10份证据的真实性予以确认，有效性及关联性不予确认；第7、8份证据的真实性、有效性及关联性不予确认；本院经审理，认定事实如下：2017年12月23日，原告王琛（发包人，甲方）与被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司（承包人，乙方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：工程地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路1050号环球港小区4幢2单元1703号房；工程承包方式：被告包工包料；工程期限150天，工期从交钥匙开始计算，合同价款165000元，首付40%，地砖完工，支付25%，木工完工，支付25%，壁纸、洁具、集成吊顶完工，支付8%，全部细节处理完（包含甲醛测试），支付2%。本工程自验收合格双方签字之日起保修期为24个月。验收合格签字后，填写工程保修单。工程验收合格后，被告应向原告提出工程结算，并将有关资料送交原告，原告接到资料后30日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，原告应在签字时限被告结清工程尾款。由于被告原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金100元。合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违法国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，以及承担解决前述问题过程中发生的人工费、材料费、损失、律师费等。姚晓青在施工代理人处签字，在法定代表人处加盖私章。被告并向原告提供了工程预算表，列明了装修各项目的单位、数量及单价。2018年5月1日，原告与被告签订《补充协议》，约定：经原被告双方协商确定，美伦环球港4号楼2单元1703室装修工期确定为2018年1月15日至2018年6月25日。如有违约，按主合同违约条款执行。原告与被告在该补充协议上签字或盖章。9月14日，原告与被告法定代表人姚晓清签订《承诺书》，约定：关于被告承接的美伦环球港小区4号楼2单元1703室家庭装修事宜，截至2018年9月14日，至今未按合同时间竣工移交给原告，合同工期严重违约，经原被告双方协商决定，剩余未完装修工程内容被告承诺如下：一、箭牌马桶、花洒、五金挂件（一组五个）必须在2018年9月17日前购买安装完成并经原告验收合格；二、淋浴房（主合同规定材质品牌）必须在2018年9月22日定制购买安装完成并经原告验收合格；三、主卫生间淋浴柜（主合同规定材质品牌）必须在2018年9月17日购买安装完成并经原告验收合格；四、次卫生间廊道洗浴柜、洗衣机柜（主合同规定材质品牌）必须在2018年9月19日手工定制购买安装完成并经原告验收合格；五、全房细节修补处理必须在2018年9月17日定制购买安装完成并经原告验收合格：1.全房壁纸细节处理（次卧壁纸更换时间定在2018年9月25日前完成），2.卫生间插座更换（三孔防水插座），3.主卫生间墙砖修补处理，4.主卧衣柜封边处理，5.厨房吊顶两块扣板更换和一处开孔处理，5.大小卫生间门开启碰门玻璃处理，6.进门两道开关不是双开双控，全房细节修补处理必须在2018年9月16日处理完成并经原告验收合格；六、厨房定制橱柜（主合同规定材质品牌）必须在2018年9月22日定制购买安装完成并经原告验收合格（柜门罗马柱除外保证2018年9月25日安装组装完毕）；七、玄关五斗柜（主合同规定材质品牌）必须在2018年9月17日购买安装完成并经原告验收合格（以效果图预算为准，如原告不满意可单独踢出来原告自己购买）；八、六副壁挂画必须在2018年9月21日定制购买安装完成并经原告验收合格（注：油画以被告设计师提供为准，原告不得提过份要求）。被告承诺严格按照上述八个时间节点完工并经原告验收合格，如违约，每个节点被告向原告赔偿3000元整，并且按合同预算价明细表所列金额退还给原告。上述工作全部完成原告一次性支付被告装修金尾款8000元整。上述双方签字生效。原告签字，被告法定代表人姚晓清签字捺印。另认定，原告于2017年12月2日给付被告装修定金500元；12月10日，支付装修定金20000元；12月23日，支付装修款25500元；2018年1月11日，支付装修款20000元；5月1日，支付装修款41250元；5月31日，支付装修款41250元；9月10日，支付装修款8500元；原告陆续支付装修款共计157000元。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告王琛与被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司前后签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，《补充协议》及《承诺书》，尤其是在《承诺书》中，写明了未完工的原因，未完工项目名称、应当完工的时间，及应当承担的违约责任，现被告未按约定及时完工，应当承担返还相应项目的装修款，支付违约金及支付律师费的责任。依据现有证据，被告并未按照前述约定完工，且原告已经通过其他方式将被告未完工的部分装修完毕，原被告双方之间的《家庭居室装饰装修工程施工合同》也无继续履行的可能，因此，对于原告要求解除双方之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。针对原告的其他各项诉讼请求。首先，原告要求被告返还装修款的项目是依据双方形成的承诺书及被告提供的工程预算表计算所得。其中：第一，箭牌马桶、花洒、五金挂件（一组五个），主卫生间淋浴柜（主合同规定材质品牌），次卫生间廊道洗浴柜、洗衣机柜（主合同规定材质品牌）。在被告提供的工程预算书第六项主卫生间第10小项洁具套装恒洁，包括马桶+花洒+实木红橡浴室柜，共计8000元；第七项客卫生间第10项恒洁套装，同样包括马桶+花洒+实木红橡浴室柜，也为8000元。双方在承诺书中约定了马桶、花洒，也约定了主客卫生间洗浴柜，即浴室柜（主合同规定材质品牌），现被告未按约定完成，即应按约定返还该部分的装修款共计16000元；同时，双方的承诺书亦约定五金挂件，按照第六项及第七项五金挂件的价格，共计1200元；与前述相加，被告应返还原告17200元。第二，淋浴房（主合同规定材质品牌）。被告提供的工程预算书中约定第六项第11小项，淋浴房的价格为5000元，被告未按约定安装完成，应向原告返还装修款5000元。第三，厨房定制橱柜（主合同规定材质品牌）。被告提供的工程预算书第五项第10小项橱柜吊柜及11小项橱柜地柜，两项合计14460元（1180元/平方×2平方米+2200元/平方米×5.5平方米），被告未按约定安装完成，应向原告返还装修款14460元。第四，玄关五斗柜（主合同规定材质品牌）。被告提供的工程预算书第八项第16小项玄关柜子2000元，被告未按约定安装完成，应向原告返还装修款2000元。第五，原告主张的全房细节修补处理+次卧壁纸更换及六幅壁画，原告自愿放弃要求被告支付该部分损失的诉讼请求。以上四项相加共计38660元，原告认为尚有8000元装修尾款未支付给被告，故自愿放弃前述款项中的6600元，及要求赔偿全房细节修补处理+次卧壁纸更换及六幅壁画损失的请求，仅主张32060元，针对原告主张的该数额不违反法律规定，本院予以准许。其次，原告要求被告支付违约金33000元。原告的该项诉讼请求包括两部分，第一部分依据《家庭居室装饰装修工程施工合同》第13.4条约定，从2018年6月26日-9月14日，每日按100元计算80天，共计8000元；第二部分，依据《承诺书》的约定，共计8个节点，每个节点3000元，共计24000元，两项相加共计32000元（庭审中，原告表示按照32000元主张）。其中第一部分，依据双方签订的《补充协议》，双方明确了工期，自2018年1月15日至2018年6月25日；依据《承诺书》中写明的，截止2018年9月14日，至今未按合同时间竣工移交给原告，合同工期严重违约……；再依据《家庭居室装饰装修工程施工合同》第13.4条的约定：由于被告原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金100元；原告现按照约定要求被告支付自2018年6月26日-9月14日期间的违约金8000元，不违反法律规定，本院予以支持。第二部分，虽然双方约定了八个节点，违反每个节点支付3000元，但在被告未到庭的情况下，按照双方在《家庭居室装饰装修工程施工合同》第13.4条的约定，即每日100元，自2018年9月15日计算至9月25日（共10日），共计1000元，较符合公平原则；两部分相加，违约金数额为9000元（8000元+1000元）。最后，原告要求被告支付律师费5000元，公证费1800元。依据双方在《家庭居室装饰装修工程施工合同》第13.6条约定：合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违法国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，以及承担解决前述问题过程中发生的人工费、材料费、损失、律师费等。双方已经约定在因乙方发生违约情形时，承担律师费。按照新疆律师收费的相关规定，针对本类案件，律师收费实行市场调节价，故本院对原告要求被告支付律师费5000元的诉讼请求，予以支持。同时，由于双方并未约定由违约方承担公证费，且如公证费算入原告的损失之中，本院已经支持了原告主张的违约金，故本院对原告主张的该笔费用，不予支持被告未到庭答辩，视为放弃抗辩的权利。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第一款第（二）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告王琛与被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司于2017年12月23日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司向原告王琛返还装修款32060元；三、被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司向原告王琛支付违约金9000元（2018年6月26日至2018年9月25日）；四、被告新疆橘家天启明诚建筑装饰工程有限责任公司向原告王琛支付律师费5000元；五、驳回原告王琛的其他诉讼请求。以上款项被告应于本判决生效之日起十日内支付。逾期未付，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条约定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案起诉标的为46060元，判决标的为71860元，判决标的占起诉标的的64.1%，案件受理费1596.5元（原告已预交），其中的1023.36元，公告送达费390元，由被告承担，与案款一并给付原告。剩余的573.14元由原告自行承担。双方如对本判决不服，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方人数提出副本，上诉于乌鲁木齐市中级人民法院。审 判 长  范 琥人民陪审员  张良池人民陪审员  李 锋二〇二〇年一月十一日书记员李思雨