山东省临沂市兰山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1302民初11533号 原告：山东某某有限公司，住所地山东省费县。 法定代表人：李某某，总经理。 委托诉讼代理人：杨建，山东信誉永恒律师事务所律师。 被告：吴某某，男，1961年8月30日生，汉族，住临沂市兰山区。 被告：王某某，男，1960年6月10日生，汉族，住临沂市兰山区。 委托诉讼代理人：赵恩华，山东铭星律师事务所律师 委托诉讼代理人：王保亮，山东铭星律师事务所实习律师。 原告山东某某有限公司诉被告吴某某、王某某建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，后因案情复杂，转为普通程序进行审理。第一、三次庭审时，原告山东某某有限公司委托诉讼代理人杨建、被告王某某及其委托诉讼代理人赵恩华和王保亮均到庭参加诉讼，被告吴某某经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。第二、四次庭审时，原告山东某某有限公司委托诉讼代理人杨建、被告王某某及其委托诉讼代理人赵恩华均到庭参加诉讼，被告吴某某经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告山东某某有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判决二被告支付建筑工程款130000元及利息；2.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年4月26日,原被告签订建筑工程承包合同,原告承建被告位于临沂市兰山区住综合楼。约定工程造价每平方米490元,总造价735000元。原告严格按合同、被告提供的图纸施工完成了承包工程,被告支付了部分工程款,尚欠工程款130000元，原告多次催要,但是被告以各种理由拒不支付。原告为了维护自己的合法权益,特向贵院起诉。 被告王某某辩称，原告的起诉与事实不符,被告已经不欠原告的工程款,并且原告应当向被告支付违约金196828元,第一根据双方签订的合同,该工程的总造价为395960元,已经支付工程款352000元,原告没有完成的工程量达到52000元,其中未完成的工程量包括一楼的卫生间一个工程款14112元,二楼的客厅和餐厅中间的墙,工程款17024元,后门未建设2024元,水电的安装费用9648元,合计是52000元。根据合同约定及原告给被告出具的证明条,约定工期是80天,实际用工是200天,逾期120天,根据合同原告,违约金按照工程款的千分之五计算,违约金为196828元,请求法院查清事实,驳回原告的诉讼请求,并判决原告支付违约金。 被告吴某某未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人质证称真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.被告提交项目计算清单一份，证实被告王某某计算的工程量及造价和款项支付情况。原告质证称真实性有异议,不予认可。本院认为，该证据系被告王某某自行统计，且原告不予认可，本院对该证据不予认定。2.被告庭后提交高某某、田某某、刘某某证言三张,证明水电、打井系被告自己施工。原告质证称有异议。本院认为，高某某、田某某均参加过本案庭审，其出具的证言本院不予认定，对刘某某的证言，因原告在本案中不再主张该部分款项，本院不予赘述。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年4月26日，被告吴某某、王某某（甲方）与原告山东某某有限公司（乙方）签订《建筑工程承包合同》，约定原告承建二被告位于临沂市兰山区住综合楼，约定工程建筑面积为1500平方米左右（以实际验收平方为准），每平方米490元，工程全部造价735000元左右，整个工程按甲方为乙方提供的图纸为准施工。承包方式为包工包料，严格按照图纸施工，如确有变更之处，另行协商。工程期限自本合同生效之日起80天内竣工，拨款方式为按施工需要分五期拨款,第一期拨款时间为乙方正负零完成后付140000元、第二期付款时间为一楼做完浇制面付140000元、第三期为二楼做完浇制面付140000元、第四期为三楼做完浇制面付140000元、第五期为装饰(内外抹墙)完成后付款150000元、剩余的25000元待工程交付后18个月内不出现质量问题,一次性付清。结算方式为以实际建筑面积结算。工程所需要的水、电材料由甲方提供，电费由甲方承担。如甲方不按本合同约定支付工程款所造成的工期延误不得追究乙方责任，并承担误工时间的相关费用。乙方应按照合同约定的工期完工，除阴雨天等自然灾害造成的工期顺延外，每拖延一天乙方承担总工程款日千分之五的违约金。合同还对其他事项进行了约定。被告王某某的涉案工程于2014年4月26日开工，于2014年11月20日完成工程量，双方约定质保金10000元，质保期为2014年11月20日至2016年5月20日。在涉案工程施工过程中，被告王某某分别于2014年5月30日、2014年6月14日、2014年6月21日、2014年7月6日、2014年9月7日支付工程款70000元、80000元、70000元、70000元、62000元。原告催要剩余工程款未果，诉至法院，主张权利。庭审中，原告陈述本案中因被告吴某某已支付全部工程款，不要求其承担任何责任，主张被告王某某支付130000元工程款，利息自2014年11月20日按照年息6%计算至实际交付之日止。双方对主体工程款393555.46元、挑檐工程款11818.82元、楼梯工程款2000元均无争议，原告陈述按照图纸中一楼卫生间未施工部分为一面宽2.4米、高4.3米的墙。被告王某某主张没干的工程为一楼卫生间、三楼客厅南北墙和东西墙、一楼后门墙、水电及二次抹灰，工程款合计80328元，其工程量占总工程量的53.3%。 在案件审理过程中，原告申请对主体工程及增加项目工程量进行鉴定。后因无法提交相关资料申请撤回鉴定，并陈述对增加项目将另行主张权利，在本案中按照双方认可的主体工程款393555.46元、挑檐工程款11818.82元、楼梯工程款2000元主张权利。 本院认为，原告山东某某有限公司与被告吴某某、王某某的签订《建筑工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，内容与形式均不违反法律规定，为有效合同，双方均应根据合同内容履行相应的义务。原告陈述不要求被告吴某某承担责任、增加项目工程款另行主张权利，系对其诉讼权利的处分，且对被告并无不利，本院依法予以确认。被告王某某虽辩称原告存在未施工部分，但其在答辩时关于未施工部分及工程款的陈述与庭审中的陈述相互矛盾，根据其提交的证明显示其认可2014年11月20日原告完成工程量，且其提交的证据亦无法证实其抗辩，现双方一致认可主体工程款金额为393555.46元，原告陈述按照图纸中一楼卫生间一面宽2.4米、高4.3米的墙未施工，故被告王某某应支付原告主体工程款金额为388498.66元（393555.46元-2.4米*4.3米*490元）。根据双方陈述的无争议的挑檐工程款为11818.82元、楼梯工程款为2000元，现被告王某某还应支付原告工程款共计50317.48元（388498.66元+11818.82元+2000元-352000元）。被告王某某未按合同约定及时支付工程款给原告造成了损失，依法应当支付利息，因双方约定质保期为2014年11月20日至2016年5月20日，故质保金10000元的利息起算时间应自2016年5月21日起，剩余工程款40317.48元的利息按照约定自2014年11月21日起予以计算。原告关于利息的诉讼请求，符合法律规定的部分，本院予以支持，其余部分不予支持。被告王某某要求本院判决原告支付工期延误违约金的抗辩，因其未提出反诉，故本院不予处理，其可搜集证据后另行主张权利。被告吴某某经本院合法传唤，无正当理由未到庭，亦未提交书面答辩意见，应视为其对相应一审诉讼权利的放弃，不影响本案事实的认定。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告王某某于本判决生效之日起十日内支付原告山东某某有限公司工程款50317.48元及利息（其中10000元的利息以10000元为基数，自2016年5月21日起至实际支付之日止；40317.48元的利息以40317.48元为基数，自2014年11月21日起至实际支付之日止，均按照年息6%计算）； 二、驳回原告山东某某有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2900元，由原告山东某某有限公司负担1778元，由被告王某某负担1122元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。如提出上诉，应在递交上诉状之日起七日内向本院预交上诉费，逾期不预交，则视为撤回上诉。 审 判 长  张水红 人民陪审员  王春霞 人民陪审员  孙艳艳 二〇二〇年一月七日 书 记 员  许宇翔