广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0306民初5026号原告：深圳市绿雅装饰设计工程有限公司，地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路26号，统一社会信用代码：91440300050486109X。法定代表人：卢晓云，总经理。委托诉讼代理人：谭传俊，上海濠泰（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：林立佳，上海濠泰（广州）律师事务所律师。被告：李昌尧，男，汉族，1986年8月15日出生，住址：海南省文昌市，被告：陈锦发，男，汉族，1991年3月16日出生，住址：广东省汕尾市，被告：深圳市南洋大亨实业有限公司，地址：广东省深圳市宝安区沙井街道沙井社区恒源花园3栋7号铺及B202，统一社会信用代码：91440300MA5EYBLR9K。法定代表人：陈锦发。原告深圳市绿雅装饰设计工程有限公司与被告李昌尧、陈锦发、深圳市南洋大亨实业有限公司（以下简称南洋公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的法定代表人卢晓云、委托诉讼代理人谭传俊到庭参加诉讼，各被告经本院传唤无正当理由拒不到庭，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告深圳市绿雅装饰设计工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、三被告连带赔偿原告第一期工程备料款人民币60,000元及违约金人民币49,000元（工程总价款35%）。2、三被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2018年7月25日，被告李昌尧就被告南洋公司店铺的装修事宜，与原告签署【绿雅、（龙岗）字第201818号】《合同》，工程由被告李昌尧实际负责对外发包，并与原告方接洽。合同签订后，原告依约对工程项目进行了装修，并在装修过程中购置了必要的原料，也投入了大量的人力物力，但三被告经原告多次、多途径催告后，拒不履行合同，未依合同第十一条的约定按时支付原告第一期工程备料款，并配合继续完成装修工程，构成了违约。本案中，被告南洋公司为被告陈锦发注册成立的自然人独资有限公司，被告陈锦发在被告南洋公司担任总经理，为南洋公司的法定代表人，依照公司法的相关规定，其应当对外承担连带责任。被告李昌尧系与原告实际接洽的相对人，为本次装修工程的转包方，且于2018年12月8日确认向原告支付涉案装修工程款48000元。但三被告至今未履行合同义务，应当对原告的损失承担连带赔偿责任。被告李昌尧、陈锦发、南洋公司均未提交书面答辩意见，亦未提交任何证据。本案当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：2018年7月25日，原告深圳市绿雅装饰设计工程有限公司作为乙方，与作为甲方的被告李昌尧签署编号为“绿雅、（龙岗）字第201818号”的《合同》，约定由原告进行广东深圳沙井南洋大亨两层铺面工装，施工面积160平方米，施工范围详见后附的《工程预算表》。预算造价为140000元。乙方自行设计并提供施工图纸。开工日期为2018年7月25日，工期至2018年9月16日止，总工期为45天（指工作日）。付款方式如下：合同签订之日甲方支付乙方第一期工程备料款（为预算造价的40%）60000元，施工进展至水电预埋完支付第二期工程备料款（为预算造价的30%+增加工程款）45000元，施工进展泥水工至木工框架基本完工，油漆工进场之前，支付第三期工程备料款（为预算造价的20%+增加工程款）30000元，工程竣工后，经甲、乙双方验收合格，即付清工程余款5000元。甲方收到乙方工程支付款通知后，在三日内未全额支付的，乙方有权随时停工，并顺延工期。如一个月以内未付清，则视为甲方终止合同，甲方补偿乙方35%的损失费用（含增加工程款总额）。因甲方解除合同，造成对方经济损失的，按工程总造价（含增加项目及合同未执行的预算价）的35%支付对方违约金。原告主张其于2018年7月25日进场施工，水电和砌墙做完后被告未支付第一期款，所以2018年8月6日于微信上通知被告停工，被告也予以认可。停工一个月后，双方经协商恢复了施工，水电、墙体已基本完工，电梯、冷冻库由被告找他人施工，原告予以配合。2018年11月4日，原告与被告协商停工，原告通过微信向被告发送了结算表。原告提交了其与被告李昌尧的微信聊天记录，显示原告于2018年8月6日告知李昌尧，“今天墙体已经做完了，钱还没到位，明天先停一下，工人过去了要收钱，我这也垫不了那么多，设计图已经在宣，好了发给你们看，如果钱还没到位到时工期会延迟”，李昌尧回复称“钱等我到位您再开工吧”。原告于2018年10月23日再次催促李昌尧付款，2018年11月4日通过微信向李昌尧发送《停工结算表》，李昌尧于2018年11月17日回复称当天晚上先付2万元。原告提交了一份由其制作的《沙井南洋大亨装修停工结算表》，主张因甲方没按合同支付装修费用导致停工，产生前期采购与人工费用共计50020元，甲方共支付2000元，余48020元定于2018年11月6日付清。原告主张上述“共支付2000元”是指原告帮被告购买东西的材料款，被告已付清。2018年12月2日，被告李昌尧出具一份《欠条》，内容如下：李昌尧定于2018年12月8日将深圳市绿雅装饰设计工程有限公司为南洋大亨店铺装修材料以及人工款48000元以及律师费用（金额以律师沟通确定为准）付清。另查，1、原告于庭审中明确其诉请被告支付6万元系依照合同约定主张的第一期工程款，双方结算表上记载的款项50020元仅计算了材料费和人工费，未计算公司的其他开支。2、原告主张被告陈锦发、南洋公司参与了涉案合同商定、履行的全部过程，而且涉案工程也是为南洋公司所建并交付给其使用，被告陈锦发、南洋公司的行为已构成了主体上的混同，原告有理由相信陈锦发、南洋公司共同委托了原告对南洋大亨商铺进行装修工作，因此，陈锦发、南洋公司也是合同相对方，应当承担连带责任。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。原告深圳市绿雅装饰设计工程有限公司与被告李昌尧签署的编号为“绿雅、（龙岗）字第201818号”《合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面遵照履行。上述合同签订后，原告已依约进场施工，被告李昌尧亦应按照合同约定支付相应的工程款。根据合同约定，李昌尧应于签署合同之日支付第一期备料款60000元，但李昌尧至今仅支付了2000元，且经原告多次催促仍未支付，已违反了合同约定，并导致合同无法继续履行，原告有权要求被告承担相应的违约责任。关于应付款项金额。原告诉请被告按照合同约定支付第一期工程款60000元。本院认为，该款项实际为合同履行中被告应支付的进度款，在工程已停工的情况下，原告仍主张被告按照约定的付款进度全额支付第一期款项，显然缺乏事实依据，被告应按照原告实际完成的工程量支付相应工程款。经双方结算确认，被告李昌尧尚欠工程款48000元，李昌尧应向原告付清该款项。对于原告诉讼请求超出本院认定部分，本院予以驳回。关于违约金。根据合同约定，在被告李昌尧收到原告发出的付款通知后一个月内未付清款项，则视为被告李昌尧终止合同，其需补偿原告35%的损失费用（含增加工程款总额）。因被告李昌尧解除合同，造成对方经济损失的，按工程总造价（含增加项目及合同未执行的预算价）的35%支付对方违约金。原告有权依照上述约定要求被告李昌尧支付违约金。鉴于涉案工程未实际完工，合同约定的违约金标准过分高于实际损失，综合考虑本案案情，本院酌情判令被告李昌尧支付已完工程造价35%的违约金，计为17500元。对于原告诉讼请求超出本院认定部分，本院予以驳回。另，由于涉案工程系由被告李昌尧与原告签署合同、将工程发包由原告施工，无证据证明原告与被告陈锦发、南洋公司存在合同关系，原告诉请陈锦发、南洋公司连带支付工程款及违约金，缺乏合同依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：被告李昌尧于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市绿雅装饰设计工程有限公司支付剩余工程款人民币48000元及违约金人民币17500元；驳回原告深圳市绿雅装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。如被告未按指定期限履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费人民币1240元，由原告负担人民币500元，被告李昌尧负担人民币740元。保全费人民币1065元，由原告负担465元，被告李昌尧负担人民币600元。原告已预缴案件受理费人民币1240元、保全费人民币1065元，被告李昌尧于本判决生效后十日内向原告迳付案件受理费人民币740元、保全费600元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。审 判 长 陈  蕾  仰人民陪审员 方    伟人民陪审员 皮  丽  娟二〇二〇年一月十六日书 记 员 席俊奇(兼)书 记 员 陈  丽  君附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。