宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事判决书（2019）宁0122民初5277号原告:朱某,安徽省涡阳县人，群众，个体户，住宁夏回族自治区银川市。委托诉讼代理人：何某、刘某1，宁夏臻之律师事务所律师。被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司，统一社会信用代码91640103670443126Q。法定代表人：李某，北京市朝阳区人，群众，现住宁夏回族自治区银川市。委托诉讼代理人：计某，宁夏回族自治区银川市人，大学文化，群众，住宁夏回族自治区银川市。被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司，统一社会信用代码9111010568122499XE。法定代表人：李某，北京市朝阳区人，大学文化，群众，现住宁夏回族自治区银川市。被告:刘某2，吉林省吉林市人，大学文化，群众，住宁夏回族自治区银川市。被告：李某，北京市朝阳区人，群众，现住宁夏回族自治区银川市。原告朱某与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司、刘某2、李某装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，原告朱某于2019年8月22日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人刘某2名下的位于银川市金凤区通达南街颐和城府34-3-102室房屋（产权证号：房权证金凤区字第XXXX号）产权产籍，保全价值313273.6元。本院经审查后，裁定冻结被申请人刘某2名下的位于银川市金凤区通达南街颐和城府34-3-102室房屋（产权证号：房权证金凤区字第XXXX号）产权产籍，冻结期限三年。因原、被告对涉案工程的工程量无法达成一致，原告申请对已完成工程量和未完成工程量进行了司法鉴定，经银川市中级人民法院委托，由宁夏惠建建设工程咨询有限公司对申请事项进行鉴定后，出具鉴定意见，结论为：涉案工程已施工部分价款为34739.44元，未施工部分价款为262860.56元。后本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理，现已审理终结。原告请求判令：1.解除原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司在2019年1月15日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司向原告返还装修工程款297600元，并以297600元为基数，按照月利率1%的标准承担自2019年3月14日至实际返还之日期间的利息损失（其中截止到2019年8月19日为15673.6元，合计313273.6元；3.被告刘某2、李某对被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司的债务承担连带清偿责任；4.四被告承担本案的诉讼费、保全费。被告北京非凡世纪装饰公司、北京非凡世纪装饰公司银川分公司、李某庭前会议答辩要点：一、原告所诉，我不予认可，不同意解除合同，公司按照双方签订合同进行了部分施工，并投入相应的成本；二、我愿意承担合同约定的延期违约责任；三、合同未对原告提出的利息及支付方式进行约定，不应支持。被告刘某2答辩要点：我是北京非凡世纪装饰公司的股东，原告陈述系夫妻二人家庭公司、财产混同不属实，原告第一次支付装修款是支付至公司的微信，第二次是支付给公司出纳的微信，与李某的微信无关，POS机刷卡70000元支付至公司账户，2019年3月14日下午原告到被告公司，并未支付装修款，其要求我公司工作人员提供个人账户，于当天晚上八点才转入该个人账户，第二天原告支付的款项用于了其房屋装修。我和李某并未将个人财产与公司财产混同，我不应承担责任。查明的事实根据双（各）方当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下法律事实：一、双（各）方当事人无争议的事实2019年1月15日，原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定原告将位于银川市××县房屋的家庭居室装饰装修工程承包给被告，承包方式为包工包料。工程期限自2019年3月12日至2019年9月12日，共180天，工程造价为297600元。合同签订后，原告将全部的装修款297600元付清。另查明，因原、被告对涉案工程的工程量无法达成一致，原告申请对已完成工程量和未完成工程量进行了司法鉴定，经银川市中级人民法院委托，由宁夏惠建建设工程咨询有限公司对申请事项进行鉴定后，出具鉴定意见，结论为：涉案工程已施工部分价款为34739.44元，未施工部分价款为262860.56元。被告李某、刘某2原系夫妻关系，两人于2019年8月19日协议登记离婚。两人原均为被告北京非凡世纪装饰工程有限公司股东，2019年10月23日股东变更为李某一人。二、双（各）方当事人有争议的事实被告李光宇、刘某2认为，原告与北京非凡世纪公司银川分公司形成合同关系，个人不承担相应的法律责任。被告对原告所诉资金占用利息的计算标准不予认可。认为鉴定意见鉴定的施工项目有遗漏。判决的理由与结果本院认为，原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效。合同签订后，原告按约向被告支付了297600元装修款，而被告仅施工了部分工程后即停工，经原告申请，银川市中级人民法院委托由宁夏惠建建设工程咨询有限公司对涉案已完成和未完成工程造价进行鉴定后，出具鉴定意见，结论为：涉案工程已施工部分价款为34739.44元，未施工部分价款为262860.56元。现合同约定的工期早已届满，被告以自己的行为表明不继续履行合同，原告要求解除与被告签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，本院予以支持；被告应在扣减已完成工程量34739.44元后向原告返还剩余工程款，故对原告返还装修工程款297600元的诉讼请求，本院予以支持262860.56元；原告要求被告以297600元为基数，按照月利率1%的标准承担自2019年3月14日至2019年8月19日的资金占用利息损失15673.6元，并要求支付至实际返还之日。综合本案实际情况，本院支持以262860.56元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算自2019年3月14日至2019年8月19日的资金占用利息损失5018.45元，被告还应以262860.56元为基数，按年利率4.35%为标准，向原告支付自2019年8月20日至本判决确定的付款履行期限届满之日的利息损失。因被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司系北京非凡世纪装饰工程有限公司的分支机构，不具有法人资格，故上述付款责任应先由北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司的财产承担，不足部分由北京非凡世纪装饰工程有限公司承担。原告要求被告刘某2、李某对上述债务承担连带清偿责任，根据其提交的付款证据，可证实297600元装修款中197600元支付给被告刘某2个人，80000元支付给被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司，另20000元支付至名为XHFX的微信。本案中，二自然人被告原系夫妻关系，也是二被告公司的股东和实际经营管理人员，被告刘某2以个人账户收取原告装修款的情形，存在与公司财务混同的高度可能性，而被告刘某2陈述收取款项用于涉案工程，亦未提交相应证据予以证实，故应当承担举证不能的法律后果，且被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司涉诉案件较多，相关债权人利益受到损害，故被告刘某2应当对被告北京非凡世纪公司银川分公司、北京非凡世纪公司退还原告款项的义务承担连带责任。原告提交的付款证据不能证实将工程款支付给被告李某个人，其要求被告李某承担连带责任，没有事实依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条、《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国公司法》第二十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、解除原告朱某与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司于2019年1月15日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司于本判决生效之日起十五日内向原告朱某返还装修款262860.56元、支付至2019年8月19日的资金占用利息损失5018.45元，合计267879.01元；三、被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司还应以262860.56元为基数，按年利率4.35%为标准，向原告朱某支付自2019年8月20日至本判决确定的付款履行期限届满之日的利息损失；四、上述款项，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司不足清偿部分，由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司承担；五、被告刘某2对上述欠付原告朱某的款项承担连带支付责任；六、驳回原告朱某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3000元(减半收取），由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司负担2580元，由原告朱某负担420元；鉴定费6000元、保全费2086元，由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司、刘某2负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 齐美超 二〇二〇年一月十日（法官助理 冯柯娜书记员 郭 娟附本案相关法律条文：《中华人民共和国民法总则》第七十四条【法人分支机构】法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国公司法》第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关时效中止、中断的规定。前款规定的期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。