河南省安阳市文峰区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0502民初4162号原告：王成伟，男，1979年8月16出生，汉族，住安阳市北关区。原告：李宏影，女，1981年11月14日出生，汉族，住安阳市北关区。被告：河南嘉庭装饰工程有限公司，住所地安阳市城乡一体化示范区文明大道安鑫苑商住小区临街商铺3号楼4层。法定代表人：刘国吉，职务：执行董事。原告王成伟、李宏影与被告河南嘉庭装饰工程有限公司（以下简称嘉庭装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，于2019年10月8日公开开庭进行了审理，原告王成伟、李宏影到庭参加诉讼，被告嘉庭装饰公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王成伟、李宏影向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还原告装修工程款4万元，并支付违约金（按总装修款8.5万元以合同规定千分之一自2018年12月16日起计算至实际履行完毕之日止）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年6月2日，原告将东方明珠2期A区11号楼东单元2201室毛坯房交给被告装修，合同约定：施工面积为139㎡，按建筑面积计算工程款，总工程款为85000元。2018年10月1日正式施工，工期为70天，至2018年12月16日完工。合同对如何支付工程款约定如下：合同签订后，原告支付总工程款的30%为第一笔款项，计25500元，2018年10月1日开工后原告支付被告第二笔总工程款35%，计29750元，2018年11月中旬，装修进度停滞不前，工长张侠以需要交第三笔工程款才能继续施工为由，2018年12月2日由工长张侠代收第三笔总工程款的30%，计25500元，其中20000元由工长张侠代收，剩下5500元由设计师周铭福代收交给公司，第四笔工程款装修结束验收工程合格结算，截止2018年12月2日原告共计交给被告总工程款的95%，合计80750元。合同中明确约定工期为70天，2018年12月17日被告公司大门张贴出告示无法履行合同，时至今日，仍然无人出面解决装修的后续问题。原告就被告已装修房屋价值40750元的估价表示认同。为维护原告合法权益，特诉至法院。被告嘉庭装饰公司的法定代表人刘国吉庭审后辩称，其收到了起诉状，当时这件事与其没有关系，这个公司是其、赵红伟、郭献献、齐文红、张昆合伙的，因为关系不和，其于2018年6月前退出公司，后期公司盈利和亏损均与其无关。原告围绕诉讼请求依法提交装修合同1份、票据2张、微信转账截图3张、光盘一张（和赵红伟的通话录音，工长张侠的通话录音）、与公司经理赵宏伟手机短信信息截图，被告嘉庭装饰公司的法定代表人刘国吉提交了协议证明书，对双方当事人均无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：1.2018年6月2日，原告王成伟（发包方、甲方）与被告嘉庭装饰公司（承包方、乙方）签订了家庭居室装饰装修工程施工合同，约定乙方承包甲方位于东方明珠11号楼1单元22层东户住宅的装饰装修工程，主要约定内容如下：1.工程建筑面积139平方米，户型为三室两厅二卫一厨，承包方式为乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材；2.工程期限70工作日，合同总价为8.5万元；3.工程款支付方式为第一次支付首期款，为工程款的65%，第二次支付中期款，为工程款的30%±水电结算款＋变更全款，第三次支付发款，为工程款的5%±后期变更尾款。特别注意：为保证甲、乙双方利益，各期工程款由甲方交到乙方财务部，盖有乙方财务的收据为有效付款凭证。如甲方将任何款项交与乙方财务部门以外的人员，造成款项差错、遗失等，乙方不承担任何责任。4.合同签订后，如甲乙双方中任何一方单方面要求解除合同，须按工程款的20%支付对方违约金。5.因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。且每延误一日应向甲方支付工程款1‰的违约金。因甲方原因造成工期延误由甲方承担相应费用，且每延误一日应向乙方支付工程款1‰的违约金。原告王成伟在上述合同签字栏签名确认，被告嘉庭装饰公司加盖公司财务专用章，代理人周铭富签字确认。2.2018年6月2日，原告王成伟向被告嘉庭装饰公司交付预约金2.5万元，被告嘉庭装饰公司向原告王成伟出具收据一张，载明：“今收到东方明珠业主王先生预约金人民币大写贰万伍仟伍佰元整”，原告王成伟在客户签名栏签名，被告嘉庭装饰公司在收据上加盖财务专用章。2018年10月6日，原告王成伟向被告嘉庭装饰公司交付开工金2.975万元，被告嘉庭装饰公司向原告王成伟出具收据一张，载明：“今收到东方明珠王成伟开工款2.975万人民币大写贰万玖仟柒佰伍拾元整”，原告王成伟在客户签名栏签名，被告嘉庭装饰公司在收据上加盖财务专用章。2018年12月2日，原告王成伟通过微信转账给被告嘉庭装饰公司的工长张侠2万元，2018年12月3日，原告王成伟通过微信转账给被告嘉庭装饰公司的设计师周铭富5500元。3.2018年12月19日，原告李宏影与被告嘉庭装饰公司工作人员赵红伟在微信上就房屋装修问题进行协商，原告王成伟称其已交装修款95%，装修程度为地面瓷砖已铺（不含三个卧室），吊顶电视背景墙已做，漆已刷，厕所门已装。其余都没有做（卧室木地板，厕所吊顶卫浴，厨房整套、卧室门及阳台哑口套、柜子没弄、阳台吊顶）。赵红伟称其是公司管钱的，公司的钱都是打给其的，但是不知道是哪户的，让原告自己找人装修，公司现在账上没有钱，核算后给原告退钱。4.原告李宏影向被告嘉庭装饰公司的工长张侠转款后，就房屋装修问题进行电话沟通，原告李宏影称让张侠出具公司收款票据，张侠称其是公司的股东，很多业主都是这样给其钱，张侠表示公司不会再给原告要钱，如果再给原告要钱，其会原数退回原告。原告李宏影与被告嘉庭装饰公司工作人员赵红伟进行电话沟通，赵红伟称公司正在核算，核算以后就会给原告退钱。本院认为，原告王成伟与被告嘉庭装饰公司签订的装饰装修工程施工合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性、禁止性规定，依法予以确认。原告王成伟、被告嘉庭装饰公司应当按照约定全面履行自己的义务，原告王成伟已按约向被告嘉庭装饰公司支付装修款，故被告嘉庭装饰公司应按约进行装修施工，但被告嘉庭装饰公司无故停止施工，要求原告自行解决后续装修问题，实质上系单方解除合同，应当按照合同约定承担违约责任。针对原告主张被告退还剩余工程款4万元装修款的诉请，关键在于原告已支付公司多少装修款，以及案涉房屋已装修部门的价值如何认定问题，根据查明的事实和在案证据，原告向被告嘉庭装饰公司交付的首期款、中期款共计55250元，有被告嘉庭装饰公司出具的收款票据证实，该两笔款项予以认定，原告向工长张侠、设计师周铭富交付的款项共计25500元，该两笔款项的付款方式与合同的约定不符，且原告未提交被告出具的收款票据，原告主张该两笔款项已经交付公司，证据不足，不予认定。原告主张被告已装修房屋价值40750元，未提交相关证据，不予认定。故原告主张被告退还剩余装修款4万元的诉请，证据不足，不予支持。针对原告主张被告支付违约金的问题，按照合同约定，被告单方解除合同，应当支付原告装修款20%的违约金，故被告应当支付违约金1.7万元（8.5万元×20%）。被告嘉庭装饰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为对其诉讼权利的放弃。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第六十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告河南嘉庭装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王成伟、李宏影违约金1.7万元；二、驳回原告王成伟、李宏影的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1150元,减半收取575元，由被告河南嘉庭装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判员 高 倩二〇二〇年一月六日书记员 徐露露