wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0602民初4219号 原告邓红艳，女，1974年9月4日出生，汉族，住长沙市开福区。 委托诉讼代理人何应青，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人晏建明，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 被告湖南和立东升实业集团有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽路南二段18号管理服务中心办公楼319房，统一社会信用代码9143000076564836XY。 法定代表人冯杨辉，公司董事长。 委托诉讼代理人唐健，湖南金州（岳阳）律师事务所律师，一般代理。 原告邓红艳诉被告湖南和立东升实业集团有限公司商品房买卖合同纠纷一案，本院2019年6月4日受理后,依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月19日公开开庭进行了审理。原告邓红艳的委托诉讼代理人何应青、晏建明，被告湖南和立东升实业集团有限公司的委托诉讼代理人唐健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告邓红艳向本院提出诉讼请求，1、判令被告按照合同约定向原告承担自2016年3月28日起至被告交付符合合同约定交付条件的房屋为止的违约金（以已付房款为基数，按照日万分之0.5的标准计算违约金）；2、由被告向原告承担自2016年6月28日至实际办理房屋产权证之日止的逾期办证违约金（以已付房款为基数按照人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算）；3、被告为原告办理所购房屋产权证书；4、由被告承担诉讼费用。 事实与理由：原告于2015年10月22日与被告签订商品房买卖合同，购买被告开发的位于岳阳市经济技术开发区，房屋总价款362071元。原告已按照合同约定将房款付清。根据合同约定，逾期交房超过60日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交房款万分之0.5的违约金。截止原告具状之日，被告仍未交付符合合同约定交房条件的房屋，也没有办理产权登记。 被告湖南和立东升实业集团有限公司辩称：1、合同约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；2、合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；3、合同附件四第十三条约定出现其他非出卖人因素导致延迟交房的情形，出卖人可据实延期而不承担责任，因星河国际紧邻学校，中高考期间禁止工程施工，导致工期延长32日，高温天气不允许室外作业，应延长期限38日，合计据实延期70日不承担逾期交房违约责任；4、合同约定原告选择按揭贷款，最迟应当在合同签订后60日内将按揭款支付到账，未按期可据实延期；5、原告已经实际收房并占有使用，应当视为交房行为完成，交房义务履行完毕，2017年6月20日，涉案房屋办理竣工验收手续，已符合交房条件；6、原告主张逾期办证违约金缺乏事实依据，合同约定出卖人应当在商品房交付使用后90日内向房屋登记机关提交办证资料，365个工作日办理房屋总证，90日加上365个工作日，换算为自然日为680日，办证期限是实际交房之日起计算680日之后，期限届满；7、部分购房户已申请退还办证契税，自行办证并同意免除答辩人办证义务，再主张逾期办证违约金没有事实法律依据。 经审理查明： 原告邓红艳与被告湖南和立东升实业集团有限公司于2015年10月22日签订一份《商品房买卖合同》。合同约定由原告购买由被告湖南和立东升实业集团有限公司开发的“星河国际”楼盘2幢307号房，房款总额为362071元。被告应当在2016年3月28日前向买受人交付取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告的房屋被告未依约交付房屋超过60日，买受人（原告）同意继续履行合同的，出卖人（被告）应当按照日计算向买受人支付全部房款万分0.5的违约金。合同第八条约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；合同附件四第十三条约定买受人未在约定时间付清房款的，出卖人可据实延期交付商品房，此外合同约定产权登记在交付之日起90日内，出卖人向房屋登记机关提交办理初始登记的资料，交房后，买受人交清放款和办证资料，办证费用后，365个工作日内办理房屋总证。合同签订后，原告依约向被告支付了全部房款，2016年4月8日收房。2017年6月20日，涉案房屋进行五方验收合格，2018年4月20日，被告将五方验收表提交备案登记。被告提供的气象部门的证据显示2015年10月22日至2015年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气7日。涉案房屋总证于2018年8月28日办理完毕，分证未办理。 上述事实，有原被告提交的购房合同，交纳房款的票据，房屋竣工验收备案表，入伙通知书，气象证明资料，按揭回款凭证，不动产统一登记证书等证据予以证实。 本院认为：原告与被告签订《商品房买卖合同》，双方之间形成了商品房买卖关系。合同约定被告交付房屋免责期60日，遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期，气象部门出事的证据显示2015年10月22日至2015年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气7日，因大风天气计算可能出现一天中极短的状况，本院酌情认定因天气影响施工时间5日，被告可延期交房的期间为65日，被告辩称高考和高温期延期交房的意见，没有提交充足的证据，对被告的该方面意见不予支持。根据合同约定涉案房屋虽然未经竣工验收，但达到了基本入住条件，原告与被告也在2016年4月8日办理了房屋交接手续，至于交付的房屋不符合合同约定的条件，也只是交付上存在瑕疵，原告收房入住也可视为双方变更了收房条件，且该交付瑕疵并未给原告造成任何实际损失，原告收房超过约定交房时间11日，扣除据实延期交房时间和免责期65日，应认定被告交房没有违约，不承担违约责任。合同约定办证免责期90日和365个工作日办证期间，合计609个自然日，合同约定交房时间为2016年3月28日扣除65日免责和据实延期时间，加上609个自然日，即原告应当在2018年2月3日办理总证，被告未在约定期限内办理应当承担违约责任，因合同没有约定违约责任，参照被告开发的“星河国际”楼盘其他房屋买卖合同约定的违约责任认定为已交房款的1%，即3620.71元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条的规定，判决如下： 一、限被告湖南和立东升实业集团有限公司在判决书生效之日起十日内支付给原告邓红艳违约金3620.71元，逾期支付，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的损失利息； 二、限被告湖南和立东升实业集团有限公司在判决书生效之日起三十日内为原告邓红艳办理所购房屋产权登记证书，逾期履行，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金； 三、驳回原告邓红艳的其他诉讼请求。 本案案件受理费824元，由被告湖南和立东升实业集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审判员  王益民 二〇一九年六月二十四日 书记员  张 闹
浙江省温岭市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙1081民初12583号 原告：张小明，男，1967年1月29日出生，汉族，住浙江省温岭市。 委托诉讼代理人：汪林辉、梁琴凯，浙江赢正律师事务所律师。 被告：杨海永，男，1983年7月15日出生，汉族，住河南省太康县。 原告张小明与被告杨海永买卖合同纠纷一案，原告于2019年12月10日向本院提起诉讼，诉请：被告杨海永支付原告张小明货款13000元及利息损失（自起诉之日起至实际支付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算的利息损失）。在审理过程中，原告变更诉讼请求：被告杨海永支付原告张小明货款5000元及利息损失（自起诉之日起至实际支付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算的利息损失）。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年1月9日开庭进行审理，现已审理终结，并当庭宣告判决。 本院经审理认定，原告张小明系从事鞋盒生产、销售生意。被告杨海永系从事鞋生产、销售生意。被告杨海永因生产经营所需经常向原告购买鞋盒，经结算，尚欠原告张小明19000元，并于当日由被告杨海永出具给原告欠条一份。后被告陆续支付原告14000元，尚欠原告货款5000元。 本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告杨海永于本判决法律生效之日起十日内偿付原告张小明货款5000元及自2019年12月10日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算至实际履行之日止的利息损失。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取计25元，由被告杨海永负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 员  郑 颖 二〇二〇年一月九日 代书记员  应丹霞
宁夏回族自治区青铜峡市人民法院执 行 裁 定 书（2019）宁0381执954号申请执行人：王淑兰，女，1982年5月生于青铜峡市，汉族，初中文化，职工，住青铜峡市。被执行人：卜小平，男，1977年12月生于青铜峡市，汉族，初中文化，住青铜峡市。本院在执行申请执行人王淑兰与被执行人卜小平离婚纠纷一案中，王淑兰要求卜小平给付房屋折价款8万元，负担案件受理费525元、申请费1108元。已执行到位标的13484元，发还王淑兰；通过网络查询和传统查控，发现卜小平有青铜峡市阳光越秀湾小区A区XX幢XXX房产1处，已办理查封，不宜处置；未发现卜小平有足额银行存款、车辆、工商登记等可供执行的财产。已将卜小平纳入失信被执行人名单并限制高消费。申请执行人同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  范永华审判员  陈向阳审判员  赵春娟二〇一九年九月四日书记员  姚 鹏
湖南省平江县人民法院 执 行 结 案 通 知 书 （2020）湘0626执6号 皮江南、李真贵： 本院执行的皮江南申请李真贵民间借贷纠纷一案，经被执行人李真贵自动履行，执行金额13000元，申请执行人已支取。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，该案按自动履行方式结案。 二〇二〇年一月六日
河北省高阳县人民法院民 事 裁 定 书（2020）冀0628民特6号申请人：靳志文，男，1969年10月8日出生，汉族，现住河北省高阳县。申请人：李海超，男，1965年4月4日出生，汉族，现住河北省高阳县。本院于2020年1月7日立案受理申请人靳志文与李海超关于司法确认调解协议的申请并进行了审查。现已审查终结。申请人因请求确认人民调解协议效力，于2019年12月28日经高阳县西演镇人民调解委员会主持调解，达成调解协议如下：一、李海超偿还靳志文电费款17495元。该款项自2020年1月起至2020年10月间，每月15日李海超给付靳志文电费款至少1500元，余款至2020年12月15日全部还清。二、就此案双方别无其他纠纷。本院经审查认为，申请人达成的调解协议，符合司法确认调解协议的法定条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十五条规定，裁定如下：申请人靳志文与李海超于2019年12月28日经高阳县西演镇人民调解委员会主持调解达成的调解协议有效。当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务。一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。审判员 张 川二〇二〇年一月八日书记员 韩美琼
河南省南阳市卧龙区人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫1303民初9869号之一申请人：郑玉祥，男，汉族。被申请人：李建英，女，汉族。被申请人：唐梦君，男，汉族。申请人郑玉祥与被申请人李建英、唐梦君民间借贷纠纷一案，申请人郑玉祥于2020年1月7日向本院提出诉讼保全申请。请求人民法院冻结被申请人李建英、唐梦君银行存款1,000,000元或查封、扣押其价值相等的财产。并提供了财产线索：被申请人李建英与唐金江（被继承人）共有的位于卧龙区唐湾三组的房产壹处（房产证号：1401011943—1至1401011943-2）。申请人以中国大地财产保险股份有限公司南阳中心支公司出具的《诉讼财产保全责任保险保单保函》，为此次保全提供担保。本院经审查认为，申请人郑玉祥的诉讼保全申请符合法律规定，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、一百零二条、一百零三条第一款的规定，裁定如下：冻结被申请人李建英、唐梦君银行存款1,000,000元或查封、扣押其价值相等的财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  张海涛二〇二〇年一月七日书记员  狄晓宁
江西省上饶市广信区人民法院民 事 裁 定 书（2020）赣1121财保1号之一解除保全申请人：上海新榜劳思基文化传播有限公司，住所地上海市闵行区紫星路588号2幢4090号，统一社会信用代码91310112MA1GC1EX0H。法定代表人：陈维宇，系该公司总经理。委托诉讼代理人：张睿，上海申浩律师事务所律师。被申请人：爱驰汽车有限公司，住所地江西省上饶经济技术开发区兴园西大道，统一社会信用代码91361100MA35PU38XW。法定代表人：付强，系该公司董事长。解除保全申请人上海新榜劳思基文化传播有限公司与被申请人爱驰汽车有限公司合同纠纷一案，本院于2020年1月2日作出（2020）赣1121财保1号民事裁定，裁定：冻结、查封、扣押被申请人爱驰汽车有限公司的银行存款人民币905,000元或其他同等价值的财产；冻结被申请人爱驰汽车有限公司在爱驰汽车（上海）有限公司、江西亿维汽车制造有限公司、上海爱驰亿维汽车销售有限公司的股权及投资权益。解除保全申请人上海新榜劳思基文化传播有限公司于2020年1月10日向本院申请解除上述保全措施。本院经审查认为，解除保全申请人上海新榜劳思基文化传播有限公司与被申请人爱驰汽车有限公司双方已经达成庭外和解，解除保全申请人上海新榜劳思基文化传播有限公司申请解除保全，符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十六条第一款第二项的规定，裁定如下：一、解除对被申请人爱驰汽车有限公司的银行存款人民币905,000元或其他同等价值的财产的冻结、查封、扣押；二、解除被申请人爱驰汽车有限公司在爱驰汽车（上海）有限公司、江西亿维汽车制造有限公司、上海爱驰亿维汽车销售有限公司的股权及投资权益的冻结。案件申请费5,000元，由申请人上海新榜劳思基文化传播有限公司负担。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审 判 员 陈红霞二〇二〇年一月十日代书记员 芦 蕾
河南省新郑市人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0184执3647号申请执行人：郑州统一包装材料有限公司，住所地：新郑市郭店镇小李庄107公道东侧。法定代表人：孟庆军，总经理。被执行人：郑州市学研锅炉有限公司。法定代表人：李学滨，总经理。关于郑州统一包装材料有限公司申请执行郑州市学研锅炉有限公司买卖合同纠纷一案，河南省新郑市人民法院作出的（2018）豫0184民初8765号民事判决书已发生法律效力。申请执行人郑州统一包装材料有限公司于2019年7月24日向本院提出执行申请，本院于2019年7月26日立案执行。在执行过程中，本院采取了以下执行措施：一、本院于2019年7月26日发出执行通知书、报告财产令，并于2019年8月26日、2019年9月15日、2019年10月5日、2019年11月6日提起网络查询，未发现被执行人郑州学研锅炉有限公司名下有可供执行的银行存款、车辆、公司股权、证券、保险、互联网银行财产、不动产登记信息；二、本院于2019年8月26日向郑州学研锅炉有限公司发出限制消费令，对其采取限制高消费措施；三、本院于2019年7月26日向郑州学研锅炉有限公司发出传票传唤其2019年7月29日到本院接受询问，郑州学研锅炉有限公司未按照本院传唤时间到院接受询问；四、本院于2019年7月30日前往新郑市不动产登记中心、住房公积金管理中心查询被执行人郑州学研锅炉有限公司名下的不动产登记信息、住房公积金信息。经调查被执行人郑州学研锅炉有限公司在新郑市不动产登记中心无不动产登记信息、在住房公积金管理中心查无住房公积金信息；五、本院于2019年9月15日前往新密市不动产登记中心、住房公积金管理中心查询被执行人郑州学研锅炉有限公司名下的不动产登记信息、住房公积金信息，经调查被执行人郑州学研锅炉有限公司在新密市不动产登记中心无不动产登记信息、在住房公积金管理中心查无住房公积金信息；六、本院于2019年12月24日再次对被执行人郑州学研锅炉有限公司提起网络查询，未发现被执行人郑州学研锅炉有限公司名下有可供执行的银行存款、车辆、公司股权、证券、保险、互联网银行财产、不动产登记信息，在人民法院执行信息系统中查询关联主体，郑州学研锅炉有限公司作为被执行人在新密市人民法院有4件案件，其中3件在新密市人民法院分别于2016年10月18日、2019年3月31日、2019年11月15日以终结本次执行程序结案，剩余1件于2018年12月28日以执行完毕方式结案；七、由于被执行人郑州学研锅炉有限公司未按照报告财产令要求在期限内申报财产信息，违反财产报告制度，本院于2019年8月26日决定对其纳入失信名单，本院于2020年1月7日作出对郑州学研锅炉有限公司法定代表人拘留15日的决定，拟采取拘留措施；本院于2020年1月7日对申请执行人郑州统一包装材料有限公司做了终本约谈，告知其本案的执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，申请人郑州统一包装材料有限公司同意终结本次执行程序。本院认为,在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人郑州学研锅炉有限公司名下有可供执行的财产，已穷尽执行措施。申请执行人也未能向本院提供被执行人名下有可供执行的财产线索，且同意终结本次执行程序，本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向执行法院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  刘松林审判员  陈瑞甫审判员  王锦程二〇二〇年一月七日书记员  陆海龙
浙江省三门县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）浙1022民初2号 原告：吴文兰，女，1971年9月4日出生，汉族，住浙江省三门县。 被告：郭国敏，男，1979年9月11日出生，汉族，住浙江省三门县。 原告吴文兰与被告郭国敏民间借贷纠纷一案，于2020年1月2日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，在审理过程中，因原告未在法定期限内预交诉讼费，亦未提出减、免、缓交申请，现依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百一十三条、《诉讼费用交纳办法》第二十二条第一款之规定，裁定如下： 本案按自动撤诉处理。 审 判 员 王爱贵 二〇二〇年一月八日 法官助理孙露强 代书记员 王俊杰
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   执行裁定书   （2019）宁0303执1559号   申请执行人：刘某,住宁夏回族自治区吴忠市。   被执行人：杨某，住宁夏回族自治区吴忠市。   本院在执行刘某与杨某劳务合同纠纷一案中,被执行人杨某已履行7000元。双方当事人就下剩劳务费6766元自愿达成和解协议，即被执行人杨某于2020年4月30日前一次性履行完毕。申请执行人刘某撤回执行申请。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十六条、四百六十七条、四百六十八条的规定，裁定如下：   终结（2019）宁0303执1559号案件的执行。   被执行人不履行或不完全履行和解协议，申请执行人可以在和解协议期限届满之日起两年内申请恢复执行。   本裁定送达后立即生效。   审判长 陈西明   审判员 金 鑫   审判员 马 剑     二〇一九年十二月十九日   书记员 田 刚   附法律条文：   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》   第四百六十六条申请执行人与被执行人达成和解协议后请求中止执行或者撤回执行申请的，人民法院可以裁定中止执行或者终结执行。   第四百六十七条一方当事人不履行或者不完全履行在执行中双方自愿达成的和解协议，对方当事人申请执行原生效法律文书的，人民法院应当恢复执行，但和解协议已履行的部分应当扣除。和解协议已经履行完毕的，人民法院不予恢复执行。   第四百六十八条申请恢复执行原生效法律文书，适用民事诉讼法第二百三十九条申请执行期间的规定。申请执行期间因达成执行中的和解协议而中断，其期间自和解协议约定履行期限的最后一日起重新计算。
广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）桂0202执2696号 申请执行人：钟震琼，女，1960年7月21日出生，汉族，住广西柳州市鱼峰区。 被执行人：周家麟，男，1951年11月14日出生，住广西柳州市鱼峰区。 本院认为，申请执行人钟震琼与被执行人周家麟达成和解，没有违反法律规定及损害他人合法权益，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六款的规定，裁定如下： 终结（2019）桂0202执2696号案件的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长  陈道远 审判员  罗安长 审判员  周芷宇 二〇二〇年一月七日 代书记员  莫亚云
四川省宜宾市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川15刑终11号 原公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 上诉人（原审被告人）魏文全,男,1973年9月22日出生于云南省永善县,汉族,文盲,农民,住云南省永善县。因犯盗窃罪于2013年12月19日、2014年12月22日、2016年7月25日分别被判处有期徒刑六个月、七个月、七个月,2016年11月27日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 原审被告人吴家均,男,1967年7月6日出生于四川省宜宾市翠屏区,汉族,文盲,农民,住宜宾市翠屏区。因犯放火罪于2004年7月19日被判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年;因犯盗窃罪于2015年1月7日、2017年7月14日分别被判处有期徒刑七个月、七个月,2017年10月27日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪于2019年8月17日被刑事拘留,同年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 四川省宜宾市翠屏区人民法院审理四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控原审被告人魏文全、吴家均犯盗窃罪一案，于二〇一九年十一月二十五日作出（2019）川1502刑初635号刑事判决，判处魏文全有期徒刑八个月，并处罚金三千元；吴家均有期徒刑七个月，并处罚金二千元并责令退赔被害人经济损失。被告人魏文全不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）魏文全申请撤回上诉。 本院认为，原判认定上诉人魏文全、原审被告人吴家均犯盗窃罪的事实和适用法律正确，量刑适当。上诉人魏文全自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 准许上诉人魏文全撤回上诉。 四川省宜宾市翠屏区人民法院（2019）川1502刑初635号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。 本裁定为终审裁定。 审判长  康艳秋 审判员  万 燕 审判员  杨 艳 二〇二〇年一月八日 书记员  张璐蕾
江苏省启东市人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏0681执2535号申请执行人启东市大洋港造船有限公司，住所地启东市。法定代表人朱海华。委托诉讼代理人朱惠芳，启东市吕四渔港法律服务所法律工作者。被执行人启东市擂神电动工具厂，住所地启东市。经营者郁乐燕。申请执行人启东市大洋港造船有限公司与被执行人启东市擂神电动工具厂租赁合同纠纷一案，本院于2019年3月1日作出（2018）苏0681民初6507号民事判决书，已发生法律效力。依该判决，一、限被执行人启东市擂神电动工具厂于判决生效之日起十五日内搬离位于启东市吕四港镇港闸路1号启东市大洋港造船有限公司内的案涉租赁厂房。二、被执行人启东市擂神电动工具厂于判决生效之日起十五日内给付申请执行人启东市大洋港造船有限公司房屋租金140000元。因被执行人未履行上述义务，申请执行人于2019年7月10日向本院申请执行，申请执行标的为140000元及利息。本院于同日立案执行。执行过程中，申请执行人于2020年1月9日向本院提出撤回本案的执行申请。本院认为，申请执行人的申请符合法律规定，可对案件终结执行。现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十六条、四百八十三条、第五百二十条之规定，裁定如下：一、终结对（2018）苏0681民初6507号民事判决书的执行。二、申请执行人在本裁定书生效之日起二年内有权再次申请强制执行。本裁定书送达后立即生效。审判长 许 浩审判员 彭福亮审判员 金 鑫二〇二〇年一月九日书记员 施海荣
浙江省温岭市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙1081民初12867号 原告：台州锦添融资担保有限公司，住所地：台州市开发区巨鼎国际商厦402室。统一社会信用代码：913310017590566243。 法定代表人：陶登荷，该公司董事长。 被告：张香云，女，1969年5月24日出生，汉族，住温岭市。 被告：江俊卫（曾用名江方驰），男，2000年9月16日出生，汉族，住温岭市。 被告：马道方，男，1965年12月4日出生，汉族，住温岭市。 原告台州锦添融资担保有限公司（原名浙江中远担保投资有限公司）与被告张香云、江俊卫、马道方追偿权纠纷一案中，本院于2019年12月17日立案。2020年1月10日，原告台州锦添融资担保有限公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第（十一）项的规定，裁定如下： 本案按原告台州锦添融资担保有限公司撤诉处理。 案件受理费5484元，减半收取2742元，由原告台州锦添融资担保有限公司负担。 审 判 员 黄 玲 玲 二〇二〇年一月十日 代书记员 周博健洒
山东省威海市文登区人民法院民 事 裁 定 书(2020)鲁1003民初256号原告：威海绿扬物业服务有限公司，住所地威海市文登区天福路35号。法定代表人：詹明祥，经理。委托诉讼代理人：王寿丽，山东联志律师事务所律师。被告：姜英旭，男，1982年11月2日出生，汉族，居民，住威海市文登区。原告威海绿扬物业服务有限公司与被告姜英旭物业服务合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案。原告威海绿扬物业服务有限公司于2020年1月9日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告威海绿扬物业服务有限公司的撤诉申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许威海绿扬物业服务有限公司撤诉。审判员  邢金晓二〇二〇年一月九日书记员  徐利贞
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   执行裁定书   （2019）宁0303执1245号之一   申请执行人：孔某，住宁夏回族自治区吴忠市。   被执行人：曾某，住宁夏回族自治区永宁县。公民身份号码：×××。   本院在执行孔某与曾某借款合同纠纷一案中,查明被执行人曾某在金融机构无存款，在不动产登记、工商、公积金中心、保险公司等部门均无财产登记信息。本院依法查封了登记在被执行人曾某名下车辆车户，但未实际控制。被执行人曾某长期外出，下落不明，至今未能传唤成功，申请执行人孔某也不能提供被执行人曾某具体去向及可供执行财产线索。本院依法将被执行人曾某纳入失信被执行人名单和采取限制高消费措施，并向公安机关发出协助查找函，查找被执行人曾某下落线索。经询问，申请执行人孔某同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：   终结本次执行程序。   申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。   本裁定送达后立即生效。   审判长 陈西明   审判员 金 鑫   审判员 李禹扬     二〇一九年十二月十八日   书记员 海 兵   附法律条文：   《最高人民法院关于适用的解释》   第五百一十九条经过财产调查未发现被执行人有可供执行的财产，在申请执行人签字或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。   依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
河南省桐柏县人民法院结 案 通 知 书（2019）豫1330执2082号申请执行人：段波严。被执行人：刘博文。本院在执行申请执行人与被执行人借款合同纠纷一案中，经被执行人自动履行，人民法院强制执行，现已全部执行完毕。根据《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条第一款、第二款的规定，通知如下：本院（2019）豫1330执2082号执行完毕。本通知送达立即生效。执行员  陈鹏飞二〇二〇年一月二日书记员  程 玉
天津市北辰区人民法院民 事 裁 定 书（2019）津0113民初7516号原告：天津市周亿经贸发展有限公司，住所地天津市北辰区北辰大厦4-1501。法定代表人：刘效东，总经理。委托诉讼代理人：王瑾，天津斌诺律师事务所律师。被告：吉林省中悦工程机械设备有限公司，住所地宽城区兰家镇广宁村。法定代表人：赵洪宇，执行董事兼总经理。原告天津市周亿经贸发展有限公司与被告吉林省中悦工程机械设备有限公司车辆租赁合同纠纷一案中，本院于2019年9月10日立案，原告天津市周亿经贸发展有限公司于2020年1月13日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告天津市周亿经贸发展有限公司的撤诉申请，符合有关法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款以及第一百五十四条第五项规定，裁定如下：准许原告天津市周亿经贸发展有限公司撤回起诉。案件受理费按半费计算11,996元，公告费260元，合计12,256元，由原告天津市周亿经贸发展有限公司负担。审 判 长  李 飞审 判 员  王晓宇人民陪审员  赵维柱二〇二〇年一月十三日书 记 员  赵 晶附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。第一百五十四条第（五）项裁定适用于下列范围：…（五）准许或者不准许撤诉；…
山东省肥城市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0983民初6437号原告：尹亿虎，男，1982年2月3日出生，汉族，住肥城市。委托诉讼代理人：刘万勇，肥城誉众法律服务所法律工作者。被告：肥城市王瓜店镇朱庄村民委员会，住所地肥城市王瓜店镇朱庄村。法定代表人：尹波，村主任。委托诉讼代理人：潘敏章，肥城王瓜店法律服务所法律工作者。原告尹亿虎与被告肥城市王瓜店镇朱庄村民委员会（以下简称朱庄村委会）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告尹亿虎的委托诉讼代理人刘万勇，被告朱庄村委会的委托诉讼代理人潘敏章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。尹亿虎向本院提出诉讼请求：1．依法判令朱庄村委会立即归还借款15万元，并承担利息损失；2．本案的诉讼费由朱庄村委会承担。事实和理由：朱庄村委会为搞开发，于2016年6月8日向尹亿虎借款15万元，朱庄村委会口头承诺一年内给房，现已三年有余未给房，朱庄村委会违约在前，尹亿虎要求朱庄村委会返还借款。为维护尹亿虎的合法权益，特此具状，请法院依法判决。朱庄村委会辩称，1．尹亿虎所诉与事实不符。尹亿虎自述因朱庄村委会搞开发向其借款15万元，事实并非如此，而是因尹亿虎购买朱庄村委会的41号楼2单元402室向朱庄村委会自愿交付的首付楼房款，下欠款项80,810元待交付楼房时再一并交齐，尹亿虎起诉的案由也不正确。2．朱庄村委会并未逾期交房。朱庄村委会并未承诺交房时间，承建居民楼因近几年经济形势下滑，原材料涨价，人工费提高，朱庄村委会多次催促承建楼房的振远公司冉令生项目部，让其今早交房，该楼房已于2019年10月交付朱庄村委会，好多居民已经办理了入住手续，朱庄村委会也多次督促尹亿虎办理入住手续，但尹亿虎迟迟未办理，现违约方是尹亿虎，非朱庄村委会。3．尹亿虎购买楼房系自愿，是本人真实意思表示，且已享受朱庄村委会的优惠价格。尹亿虎系完全行为能力人，其购买行为是合法有效的，要求朱庄村委会返还所交首付款于法无据。综上所述，朱庄村委会请求法院查明事实后，依法驳回对尹亿虎的起诉，以维护法律的尊严。本院经审理认定事实如下：尹亿虎系肥城市王瓜店街道办事处朱庄村村民。2016年6月8日，肥城市王瓜店街道办事处朱庄村进行住宅项目改造，尹亿虎通过报号方式申请购买朱庄村委会的41号2单元402室房屋（每平方1,750元），并在房屋坐落表的相应位置签名确认购买涉案房屋。尹亿虎遂将之前存入朱庄村委会账户的15万元转为购买房屋的首付款，朱庄村委会向尹亿虎出具收据一份，载明：“山东省村级集体经济组织收款收据，交款单位（个人）：尹亿虎，2016年6月8日，收款项目：交41#-2-402户楼款，金额：150000.00，合计（大写）壹拾伍万”。朱庄村委会在该份收据上加盖财务专用章予以确认。2019年10月，建筑公司将的41号楼施工完毕后交付朱庄村委会，朱庄村委会遂口头通知村内所有的购房户办理入住手续，现部分住户已入住或开始装修。2019年12月13日，尹亿虎诉至本院。另查明，朱庄村委会曾告之购房户于2017年年内交房。本院认为，尹亿虎系肥城市王瓜店街道办事处朱庄村村民，具有购买涉案房屋的相应资格。尹亿虎于2016年6月8日购买朱庄村委会开发房屋一处，该房屋的具体位置和房屋价格明确确定，并且尹亿虎交纳了15万的首付款，涉案房屋在起诉之前已施工完毕并且具备房屋交付条件，双方之间形成合法有效的房屋买卖合同关系。尹亿虎向本院诉请判令朱庄村委会立即归还借款15万元，并承担利息损失，其实质是要求解除双方形成的房屋买卖合同，返还房屋首付款15万元，在庭审中尹亿虎陈述其理由为朱庄村委会口头承诺一年内给房，朱庄村委会违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。朱庄村委会未能在2017年内交付房屋，构成迟延履行主要债务，尹亿虎如要求解除合同，应先向朱庄村委会进行催告，并给予朱庄村委会合理的履行期限，经催告后朱庄村委会在合理的履行期限内仍不履行的，尹亿虎方可行使合同的法定解除权。本案尹亿虎在明知朱庄村委会迟延履行主要债务的情况下，从未履行以解除合同为目的的通知催告义务，不具备法定解除权的实质条件，且尹亿虎向本院起诉时涉案房屋已具备交付条件，尹亿虎已丧失以迟延交房为由形成的解除权。故尹亿虎要求朱庄村委会返还购房款15万元，违反法律规定，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：驳回尹亿虎的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,650元（减半收取），由尹亿虎负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省泰安市中级人民法院。审判员  石海峰二〇二〇年一月六日书记员  张 成
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   执行裁定书   （2018）宁0303执1355号   申请执行人：马某，住宁夏回族自治区吴忠市。   被执行人：宁夏元嘉房地产开发有限公司。   股东：张莹，女，1974年6月24日出生，汉族，住宁夏回族自治区宁夏回族自治区石嘴山市××区。   本院在执行马某与宁夏元嘉房地产开发有限公司（以下简称元嘉公司）房屋买卖合同纠纷一案中，查明被执行人元嘉公司在平罗县人民法院涉及多起执行案件，公司账户已被冻结，且办公地点长期无人，法定代表人于文奎于2019年因病去世，元嘉公司至今未按公司章程产生新的法定代表人，处于停业状态。本院依法向吴忠市红寺堡区不动产登记事务中心发出协助执行通知书，要求协助申请执行人马某办理位于××区商住楼的房屋预告登记，因元嘉公司法定代表人已经死亡且未产生新的法定代表人，公司处于停业、无人管理状态，不能提交办理上述房产预告登记和首次登记的相关手续，故吴忠市红寺堡区不动产登记事务中心不予办理协助事项。综上所述，生效判决书确定由被执行人协助申请执行人办理房产预告登记和商住楼银行按揭贷款的义务，因客观原因，本案暂时无法执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项规定，裁定如下：   终结（2018）宁0303执1355号案件的执行。   本裁定送达后立即生效。   审判长 陈西明   审判员 金 鑫   审判员 马 剑     二〇一九年十二月二十日   书记员 田 刚   附法律条文：   《中华人民共和国民事诉讼法》   第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：   （1申请人撤销申请的；   （2据以执行的法律文书被撤销的；   （3作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；   （4追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的；   （5作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；   （6人民法院认为应当终结执行的其他情形。   （7
湖南省祁阳县人民法院民 事 裁 定 书（2020）湘1121民初57号原告：湖南祁阳农村商业银行股份有限公司，住所地祁阳县。法定代表人：刘国富，董事长。被告：刘五毛，男，1963年1月12日出生，汉族，住祁阳县。原告湖南祁阳农村商业银行股份有限公司与被告刘五毛金融借款合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案。原告湖南祁阳农村商业银行股份有限公司于2020年1月10日以尚需补充证据为由向本院提出撤诉申请。本院认为，原告湖南祁阳农村商业银行股份有限公司的申请，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告湖南祁阳农村商业银行股份有限公司撤诉。案件受理费50元，减半收取计25元，由原告湖南祁阳农村商业银行股份有限公司负担。审判员  蒋新国二〇二〇年一月十日书记员  周星贝
辽宁省凤城市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）辽0682民初77号 原告：佟某，女，1990年1月31日出生，满族，职员，住凤城市。 被告：程某，男，1988年3月10日出生，回族，职员，住凤城市天河湾。 原告佟某与被告程某离婚纠纷一案，本院于2020年1月6日立案。原告于2020年1月6日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告佟某的撤诉申请符合法律规定的撤诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许原告佟某撤诉。 案件受理费300元，减半收取150元，由原告佟某负 担。 审判员 ：丛东芳 二〇二〇年一月六日 书记员 ：孙鸿宇
天津市南开区人民法院民 事 裁 定 书（2020）津0104民初307号原告：天津市缘和顺物业服务有限公司，住所地天津市河西区大沽南路与奉化道交口东北侧彩晶大厦1.2-605-05。法定代表人：高振钢，该公司董事长。委托诉讼代理人：冀凤君，男，该公司职员。被告：蔡敏，住天津市南开区。原告天津市缘和顺物业服务有限公司与被告蔡敏物业服务合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案。原告天津市缘和顺物业服务有限公司于2020年1月3日以另行补充证据为由向本院提出撤诉申请。本院认为，原告自行处分诉讼权利并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告天津市缘和顺物业服务有限公司撤诉。案件受理费25元，由原告天津市缘和顺物业服务有限公司负担。审判员  于钟亮二〇二〇年一月三日法官助理金红双书记员马晓雯附本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。
湖南省长沙市雨花区人民法院民 事 裁 定 书（2020）湘0111民初55号原告：付达新，男，1983年9月16日出生，户籍地湖南省新田县，现住湖南省。被告：王浩，男，1976年6月26日出生，住湖南省长沙市雨花区，现因涉嫌刑事犯罪被刑拘，现羁押于长沙市第一看守所。原告付达新与被告王浩民间借贷纠纷一案，本院于2020年1月2日立案。原告付达新向本院提出诉讼请求：1、判令被告归还借款本金300000元，并按约定支付2018年7月至2019年8月期间的利息78000元；2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告同为长沙市公安局民警，系同事兼老乡，私交甚好。2015年7月29日，被告以家庭资金周转为由向原告借款50000元，为期半年。借款到期后，被告又以家人开饭店、海鲜城、购房缺少资金为由，陆续向原告借款250000元。2016年10月1日，被告写给原告一张借款300000元的借条，双方约定月息2.5分。2017年8月初，被告电话告知原告，海鲜城利润下降，请求将借款利息降至2分，原告同意。之后，被告每月向原告支付利息降至6000元。2018年7月初，被告因涉嫌犯罪被刑事拘留。此后，被告及其妻子再未向原告支付利息，亦未归还借款本金。原告通过被告妻子协商还款事宜未果，遂向法院提起诉讼。被告王浩尚未应诉答辩。本院经审查认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条规定，下列民事诉讼，由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖：……；(四)对被监禁的人提起的诉讼。本案中，被告因涉嫌刑事犯罪被羁押，应适用前述法律规定确定地域管辖。原告户籍地虽在湖南省新田县，但根据起诉状内容可知，原告的工作地在湖南省宁乡市，其常住地在湖南省宁乡市，故本案应由原告的经常居住地人民法院即湖南省宁乡市人民法院管辖。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条、第三十六条的规定，裁定如下：本案移送湖南省宁乡市人民法院处理。本裁定一经作出即生效。审判员  宋正阳二〇二〇年一月六日书记员  刘鑫婕
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院民 事 裁 定 书（2019）湘0602民初8726号原告：阳光财产保险股份有限公司岳阳中心支公司，住所地岳阳市青年中路锦城嘉园。主要负责人：胡冬梅，该公司总经理。委托诉讼代理人：邓昌祥，湖南弘一律师事务所律师。委托诉讼代理人：汤红玲，湖南弘一律师事务所律师。被告：李辉明，男，1965年1月13日出生，汉族，岳阳市人，住岳阳市岳阳楼区。原告阳光财产保险股份有限公司岳阳中心支公司与被告李辉明保险人代位求偿权纠纷一案，本院于2019年10月8日立案。本案审理过程中，原告向本院申请撤诉。本院审查认为，原告的撤诉申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许阳光财产保险股份有限公司岳阳中心支公司撤诉。案件受理费332元，由原告阳光财产保险股份有限公司岳阳中心支公司负担。审判员  李钰婷二〇一九年十二月二十四日书记员  胡 凯
浙江省宁波市鄞州区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0212民初8667号 原告：孟伟清，男，1968年9月17日出生汉族，住宁波市鄞州区。 被告：赵均江，男，1972年10月23日出生汉族，户籍所在地宁波市奉化区。 原告孟伟清与被告赵均江民间借贷纠纷一案，本院于2019年5月29日立案。原告孟伟清于2019年12月17日向本院提出撤诉申请。 本院认为，当事人有权处分自己的民事权利和诉讼权利，原告孟伟清的撤诉申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下： 准许原告孟伟清撤回起诉。 案件受理费150元，减半收取75元，由原告孟伟清负担。 审 判 长  李苏宁 人民陪审员  闻文波 人民陪审员  柯亚顺 二〇一九年十二月十七日 代书 记员  吴飞凡
尉氏县人民法院结 案 通 知 书(2020)豫0223执保15号河南东胜钢结构工程有限公司、河南飞皇绝热材料有限公司：河南东胜钢结构工程有限公司与河南飞皇绝热材料有限公司财产保全一案。经本院立案执行，现已全部解除完毕，现已结案。特此通知。承办人：赵新国二〇二〇年一月八日书记员 ：赵喜亚
台州市黄岩区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙1003民初6148号 原告：祝星星，男，1983年11月4日出生，汉族，住台州市黄岩区。 委托诉讼代理人：赵旭海，浙江桔洲律师事务所律师。 被告：祝普友，男，1952年10月21日出生，汉族，住台州市黄岩区。 委托诉讼代理人：高勇，浙江大舜律师事务所律师。 原告祝星星为与被告祝普友宅基地使用权纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告祝星星及其委托代理人赵旭海，被告祝普友及其委托代理人高勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 祝星星向本院提出诉讼请求：1、要求被告立即返还购地基款30000元;2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原被告同为黄岩江口街道前洋王村村民，2019年7月，双方经协商，被告同意将其8月份所择位于间宅地基转让给原告，转让价格按该地块市场价。同年7月6日，原告母亲委托同村王冬彩将购地基的订金30000元交于被告妻子徐香女。但同年8月被告择得地基后要求按超出该地块最高价格转让。双方为此商谈未果，购买地基合同没有成立。原告要求被告退还30000元，被告予以拒绝，故诉至法院。 祝普友辩称，双方间虽未签订书面合同，但达成口头协议，也应具有法律效力。原告向被告购买宅基地支付30000元定金前已向原告表明宅基地转让底价为688000元，并未临时涨价。而原告在知晓被告宅基地转让底价后仍支付30000元定金，应视为认可该价格。现原告擅自向他人购买宅基地属违约行为，该笔30000元定金应当没收，不予返还。 针对被告祝普友的答辩，原告祝星星补充陈述，当时向被告购买宅基地时并未讲定转让价格，只是讲价格到时候（择地基时）随行就市，通大讲。但最后被告抓阄后认为其所择地基位置优异，要价70多万元。我们认为被告宅基地转让价格过高，有人转让价格仅需63万，要求被告按此价格转让。但被告方不同意，我们就向别人按63万转让了另一处宅基地。双方并未达成转让宅基地的书面合同，原告支付给被告的30000元不宜认定为定金，应视为宅基地转让的预付款为宜。 在举证期限内，原告提交了调查笔录、通话录音、收条、银行对账单、与案外人陈天伦签订的宅基地买卖协议书、黄岩经济开发区管委会农民住宅房屋拆迁补偿立地安置协议书等证据为证。被告提交了通话录音、案外人祝海斌出具的情况说明等证据为证。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据上述证据及当事人陈述，本院认定事实如下：原被告系黄岩江口街道前洋王村村民。两人家庭住房因政府征地拆迁被重新按置宅基地。2019年7月，原告为向被告预购一间宅基地进行协商，达成口头协议。约定原告先支付被告30000元，宅基地转让价格择地基当日“随行就市”。后原告在同月6日支付给被告30000元，但被告在2019年8月下旬择地基后要价70多万元，并以688000元为最低价。而原告认为该宅基地转让价以638000元为宜，并最终以该价格向案外人陈天伦购买了一间宅基地，而未向被告购买宅基地。后原告向被告催讨之前支付的30000元未果，诉至本院。 本院认为：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。而本案原告在向被告交付30000元款项时并未达成书面的定金合同，仅是就购买宅基地一事向被告表达意愿，并不具备定金罚则的意思表示。同时双方约定宅基地的转让价格在择地基后“随行就市”，但在随后宅基地选定后并未就该宅基地的转让价格达成一致意见，也即是未能成就之前约定的“随行就市”条件，双方最终并未达成宅基地转让的合意，故被告应当返还原告之前交付的30000元。退一步讲，如果将上述原告支付给被告的30000元视为定金，则通观双方宅基地转让的全过程可见该款项既不是定约定金，也不是履行定金，而仅是原告对向被告购买一间宅基地在同等条件下设定优先购买权的定金。而该优先权设定的请求权基础在于原告方，而不存被告方。即被告如向他人转让该宅基地，在同等价格下原告可以向被告请求优先购买。而本案原告已经以其实际行为?——向他人购买宅基地解除了该优先权的设定，则被告应当返还之前向原告收取的30000元。综上，原告的诉讼请求合理合法，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国担保法》第九十条，《关于适用＜中华人民共和国担保法＞若干问题的解释》第一百一十八条的规定，判决如下： 被告祝普友于本判决生效之日起十日内返还原告祝星星30000元。 如果被告未按本判决指定期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费550元，减半收取275元，由被告祝普友负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 员  韩 鸿 二〇二〇年一月八日 法官助理唐甜 代书记员  解蓉蓉
宁夏回族自治区青铜峡市人民法院执 行 裁 定 书（2019）宁0381执1612号申请执行人：仓敏，住宁夏银川市永宁县，公民身份号码×××。被执行人：黄银，住青铜峡市，公民身份号码×××。本院在执行仓某与黄某借款合同纠纷一案中，仓某要求黄某返还借款14万元、利息30800元，案件受理费1914元，申请费2491元。本院通过网络查控系统未发现黄某有可供执行的财产，已冻结其银行账户，将其限制高消费，约谈申请执行人终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  范永华审判员  龚廷明审判员  王岩峰二〇一九年十二月十三日书记员  钱 昊
海南省海口市琼山区人民法院   民事裁定书   (2020)琼0107民初212号   原告:海南澳卓建材有限公司，住所地海南省海口市琼山区。   法定代表人：钟辉用，职务：副总经理。   委托诉讼代理人：秦禹，海南肖明德律师事务所律师。   被告：海口市琼山区龙塘镇人民政府，住所地海南省海口市琼山区龙塘镇。   法定代表人：吴翔，职务：镇长。   原告海南澳卓建材有限公司诉被告海口市琼山区龙塘镇人民政府建设工程合同纠纷一案，本院于2020年1月2号立案，并于2020年1月7日向原告海南澳卓建材有限公司送达了《受理案件通知书》，限其在七日内交纳诉讼费用，若未在规定的期限内缴纳，将承担相应的法律后果。原告海南澳卓建材有限公司明确表示不缴纳诉讼费用，且提交撤诉申请书，故本院按撤诉处理。   依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：   本案按原告海南澳卓建材有限公司撤回起诉处理。     审判员    黄小雅   二〇二〇年一月十日   法官助理  王川凡   书记员 王  媛
山东省乳山市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）鲁1083民初9号 原告：林某。 被告：王某。 原告林某与被告王某离婚纠纷一案，本院于2020年1月2日立案。原告林某于2020年1月2日向本院提出撤诉申请。 本院认为：原告自愿提出撤诉，经审查符合有关撤诉条件，应予准许。故依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准予原告林某撤回起诉。 案件受理费减半后收取25元，由原告林某负担。 审判员  郑华 二〇二〇年一月二日 书记员  姜杰
浙江省云和县人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙1125民初1596号 原告：浙江恒盛商贸城开发有限公司，住所地浙江省云和县元和街道仙宫大道399号，统一社会信用代码913311255717447404。 法定代表人：虞阳春，该公司董事长。 委托代理人：邓伟力、李庄子，浙江博翔律师事务所律师。 被告：温州同策房产营销有限公司，住所地浙江省温州市鹿城区杨府山新田园商业区3组团4幢206室-1，统一社会信用代码91330302MA29463Y4X。 法定代表人：毛汉阳，该公司执行董事。 本院在审理原告浙江恒盛商贸城开发有限公司与被告温州同策房产营销有限公司合同纠纷一案过程中，原告浙江恒盛商贸城开发有限公司于2019年12月26日向本院书面提出撤诉申请。经审查，本院认为原告浙江恒盛商贸城开发有限公司的撤诉申请符合法律规定，应予准予。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条之规定，裁定如下： 准予原告浙江恒盛商贸城开发有限公司撤回对被告温州同策房产营销有限公司的起诉。 本案案件受理费13800元，减半收取6900元，由原告浙江恒盛商贸城开发有限公司负担。 审 判 长  梅金火 人民陪审员  刘昌伟 人民陪审员  蓝建伟 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  王 欣
湖北省武汉市黄陂区人民法院民 事 裁 定 书（2018）鄂0116民初641号之一本院于2019年3月18日对原告湖北安悦建设工程有限公司诉被告宋立刚建设工程施工合同纠纷一案作出的（2018）鄂0116民初641号民事判决书中，文字上有笔误，应予补正。现裁定如下：原文书中第四页正文第二十一行的“《中华人民共和民法总则》”更正为“《中华人民共和国民法总则》”、“《中华人民共和民事诉讼法》”更正为“《中华人民共和国民事诉讼法》”。审 判 长  王国辉人民陪审员  张 红人民陪审员  冯建军二〇二〇年一月二日书 记 员  刘璧瑗
河南省禹州市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1081执188号申请执行人：朱进喜，男，生于1974年1月22日，汉族，住禹州市。被执行人：河南日美卫浴有限公司，住所地禹州市产业集聚区。法定代表人：杨红星。本院依据已发生法律效力的（2018）豫1081民初5963号民事调解书，责令被执行人履行义务，但被执行人至今未履行法律义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条之规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人的银行存款6950元或扣留、提取被执行人的有关单位收入6950元或查封、扣押其收入6950的财产。如需续冻结、查封，请在本次冻结、查封到期前十五日内向本院递交书面冻结、查封申请书，逾期则视为放弃该种强制措施。本裁定送达后即发生法律效力。审判员 ：齐克功二〇二〇年一月九日书记员 ： 侯 地
黑龙江省泰来县人民法院民 事 裁 定 书（2020）黑0224财保3号申请人：李占国，男，1953年9月20日出生，住所地泰来县。被申请人：刘成志，男，1956年3月29日出生，住所地泰来县。被申请人：王玉荣，女，1958年3月6日出生，住所地泰来县。被申请人：谢婉莹，女，1983年6月13日出生，住所地泰来县。被申请人：刘雨恬，女，2014年9月30日出生，住所地泰来县。申请人于2020年1月6日向本院申请诉前财产保全，请求对被申请人谢婉莹、刘冲名下共有坐落于泰来县泰来镇金碧花园小区10号楼一层商服4号的产权档案予以查封。申请人李占国以其所有的房产向本院提供担保。本院经审查认为，申请人与刘冲、刘成志存在民间借贷纠纷，因刘冲已死亡，申请人为保障自身合法权益、防止被申请人将继承财产转移为由，提出的诉前财产保全申请，符合法律规定，且已提供财产担保，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：一、对被申请人谢婉莹、刘冲名下共有坐落于泰来县泰来镇金碧花园小区10号楼一层商服4号的产权档案予以查封。期限为三年，查封期间不得进行买卖、赠与他人、更名等处分行为，风险责任由被申请人承担；二、对申请人李占国名下坐落于泰来县泰来镇幸福家园二期综合楼3#1-402房屋不动产权证46197号的产权档案予以查封。期限为三年，查封期间不得进行买卖、赠与他人、更名等处分行为，风险责任由申请人承担。案件申请费1635元，由申请人负担。本裁定送达后立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。审判员 何 影二〇二〇年一月七日书记员 赵守彬
湖南省娄底市娄星区人民法院执 行 裁 定 书（2020）湘1302执异6号异议人（案外人）湖南省湘平路桥建设有限公司。住所地长沙市雨花区环保中路188号国际企业中心7栋A304。法定代表人刘浪，该公司董事长。委托代理人彭妍妤，湖南亚元律师事务所律师。申请执行人王江元，男，汉族，1975年10月13日出生，户籍地湖南省涟源市。委托诉讼代理人李桂平，湖南真理律师事务律师。被执行人湖南长韶娄高速公路有限公司。住所地湖南省长沙市岳麓区含浦街道大坡村长韶娄高速办公楼。法定代表人吴月鸿。本院在执行申请执行人王江元与被执行人湖南长韶娄高速公路有限公司（下称长韶娄公司）建设工程施工合同纠纷一案中，异议人湖南省湘平路桥建设有限公司（下称湘平路桥公司）提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人湘平路桥公司称，2014年1月6日，异议人与被执行人签订了《湖南省长沙至韶山至娄底××公路项目合同文件××（××合同××）》，约定由异议人承包被执行人的工程项目。2018年5月9日，工程的审定结算金额为195943720元，异议人与被执行人均签章确认。2019年12月2日，异议人向被执行人申请支付最终决算付款金额1387805元，被执行人扫尾组和财务部代表已签字同意。2019年12月20日，娄星区人民法院扣划了被执行人兴业银行账户9055285.7元案款，该款项中有1387805元系异议人预留在被执行人账户中用于支付农民工工资的款项。现因娄星区人民法院的扣划导致无法支付异议人委托代付的农民工工资，损害了异议人的合法权益。因此，依照民诉法第227条的规定，提出执行异议，请求中止（2019）湘1302执2629号执行裁定书，并将已扣划被执行人兴业银行账户（账号36×××93）9055285.7元中的1387805元直接支付给异议人或返还被执行人。申请执行人王江元称，异议人提出的执行异议没有任何事实和法律依据，被扣划的案款系被执行人银行账户中的存款，这些款项和异议人没有任何关系。被执行人账户中仍有足够的余额，异议人可向被执行人主张权利。综上，请求娄星区人民法院驳回异议人的请求。本院查明，申请执行人王江元与被执行人长韶娄公司建设工程施工合同纠纷一案，娄底市中级人民法院于2019年10月24日作出（2019）湘13民终1566号民事判决书。该判决书发生法律效力后，由于被执行人长韶娄公司未按期履行生效法律文书所确定的义务，申请执行人王江元于2019年12月16日向本院提出执行申请。执行过程中，本院以（2019）湘1302执2629号执行裁定书、协助执行通知书将被执行人长韶娄公司在兴业银行账户中（账号36×××93）的存款9055285.7元予以扣划至本院账户。异议人对此提出执行异议。异议人提供的证据有，《兴业银行冻结扣划回单》一份，《湖南省长沙至韶山至娄底××公路项目合同文件××（××合同××）》合同一份，《竣工结算审定签署表》一份，《最终结算付款申请单》一份。本院认为，银行存款和存管在金融机构的有价证券，应按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断。本案中，被执行人长韶娄公司未履行生效判决确定的义务，本院对其名下财产采取强制执行符合法律规定。本院扣划的9055285.7元款项系被执行人长韶娄公司在兴业银行开设的银行账户中（账号36×××93）的银行存款，按照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条的规定，案涉款项属于被执行人长韶娄公司所有。关于异议人提出案涉款项中有部分款项系用于支付农民工工资的问题，被执行人账户中尚有足够的余款，异议人可依法向相关人员主张权利。综上，异议人的主张不符合法律规定，其异议请求不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第三款之规定，裁定如下：驳回异议人湖南省湘平路桥建设有限公司的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼。审判长 周 敏审判员 贺玉林审判员 黄燕璋二〇二〇年一月十三日书记员 谭 民附相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断；（二）已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断；（四）股权按照工商行政管理机关的登记和企业信用信息公示系统公示的信息判断；（五）其他财产和权利，有登记的，按照登记机构的登记判断；无登记的，按照合同等证明财产权属或者权利人的证据判断。案外人依据另案生效法律文书提出排除执行异议，该法律文书认定的执行标的权利人与依照前款规定得出的判断不一致的，依照本规定第二十六条规定处理。
宁波市镇海区人民法院 结 案 通 知 书 （2019）浙0211执2243号 王纪杰： 被执行人王纪杰开设赌场罪一案，（2019）浙0211刑初387号法律文书已发生法律效力，本院于2019年12月17日依法立案执行，本案在执行过程中，被执行人王纪杰已履行完毕。根据《最高人民法院执行案件立案、结案若干问题的意见》第15条的规定，通知如下： 本院（2019）浙0211执2243号案件执行完毕。 二〇二〇年一月二日
西安市未央区人民法院执 行 裁 定 书（2019）陕0112执7543号 申请执行人徐纯高，男，1974年XX月XX日出生，汉族，住西安市未央区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被执行人宋军，男，1972年XX月XX日出生，汉族，职业不详，住西安市长安区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。本院在执行申请执行人徐纯高与被执行人宋军买卖合同纠纷一案中，申请执行人依据已发生法律效力的(2019)陕0112民初2097号民事判决书，于2019年9月29日向本院申请执行，执行标的258706.16元及逾期利息。经查，被执行人宋军名下无足额银行存款、无足额互联网存款、无证券、无房产、无车辆。本院已依法对被执行人限制消费。现被执行人名下暂无可供执行的财产，申请执行人亦无法举证新的财产线索。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。  审 判 长      康晓纲审 判 员      贺  诚                          审 判 员      韩  勇  二0一九年十二月五日 书 记 员      范翠花       打印人：范翠花  校对人：杜娟    送达时间：   年  月  日 1
河南省新密市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0183执恢6号申请执行人：樊坤源，男，汉族。被执行人：李万同，男，汉族。被执行人：崔彦修，男，汉族。本院依据已经发生法律效力的（2016）豫0183民初3026号民事判决书，在执行樊坤源诉李万同、崔彦修民间借贷纠纷一案中，申请执行人于2019年12月9日自愿向本院提出撤销执行申请。本院认为，申请执行人自愿撤销执行申请，是其自主处分民事权利的行为，符合法律规定。其撤销申请后，本案应终结执行，终结后本院采取的强制执行措施应当解除。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一项，裁定如下：终结本院（2020）豫0183执恢6号执行案件的执行；本裁定送达后立即生效。审判长  梁会刚审判员  郑景福审判员  胡新朝二〇二〇年一月六日书记员  魏弘毅
陕西省安康市汉滨区人民法院民 事 裁 定 书(2020)陕0902民初112号原告：庞世奎，男，1957年12月23日出生，汉族，住安康市汉滨区，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人：张丽、杨锦龙，陕西恒典律师事务所律师。被告：陕西安康秦东魔芋食品有限公司。住所地安康市汉滨区。统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXX1360。法定代表人：柳胜才。本院受理原告庞世奎与被告陕西安康秦东魔芋食品有限公司买卖合同纠纷一案后，由于庞世奎未在本院通知的期限内预交案件受理费，依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条之规定，裁定如下：本案按庞世奎撤诉处理。  审 判 员   张 运 康                     二〇二〇年一月三日                                  书 记 员   郑 亚 梅 1
白山市江源区人民法院执 行 通 知 书(2020)吉0605执恢10号李宝珠：申请执行人李宝珠与被执行人薛腾辉、张琨民间借贷纠纷一案，本院依据已经发生法律效力的（2010）江刑重字第62号刑事附带民事判决书，现已执行完毕。依据《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条之规定，本案执行完毕。二〇二〇年一月九日
广东省深圳市福田区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）粤0304执29616号之一 申请执行人招商银行股份有限公司深圳分行。住所地：深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦，统一社会信用代码9144030078278219X2。 法定代表人岳鹰。 被执行人李细文，男，汉族，1969年1月31日出生，身份证住址广东省深圳市南山区。 被执行人李淑珍，女，汉族，1970年10月5日出生，身份证住址福建省泉州市泉港区。 申请执行人招商银行股份有限公司深圳分行与被执行人李细文、李淑珍借款合同纠纷一案中，深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初16363号判决书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向本院申请强制执行，请求强制被执行人偿付2483606.48元及利息等，本院于2019年9月2日依法立案执行。 执行过程中，本院通过全国法院网络执行查控系统、深圳法院鹰眼查控系统及其它方式查询，扣划被执行人李淑珍名下银行账户内存款人民币546.37元。另本院保全轮候查封被执行人李细文、李淑珍名下位于深圳市××××Ｂ-12Ｂ的房产（不动产权证证号：4000345234）已由东莞市第二人民法院处分，本院参与分配所得执行款人民币2509488.13元。本案执行到位款总计人民币2510034.50元，已支付为案件受理费、保全费29666元，执行费27203.50元，剩余款项2453165元已全部支付给申请执行人。此外，未发现被执行人其他可供执行财产。本院已发布了限制消费令，并已将上述查证情况书面告知申请执行人，申请执行人对此并无异议，并亦未在法院指定的期限内向本院提交其它可供执行的线索。 本院认为，本案被执行人现有可供执行财产已处分完毕，目前没有其它可供执行的财产，且申请执行人在指定期限内不能提供新线索，本次执行程序无法继续进行，可予以终结。需继续执行的条件成就后再重新启动。终结本次执行程序期间，申请执行人享有继续要求被执行人清偿债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行的义务。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定书送达后立即生效。 审判长  杨晓凤 审判员  张玉辉 审判员  李 罡 二〇二〇年一月三日 书记员  李 华
青海省大通回族土族自治县人民法院   执行裁定书   （2019）青0121执833号   申请执行人：李尔瑜，公民身份号码×××，男，1985年9月27日出生，汉族。   被执行人：青海盛天农科开发有限公司，统一社会信用代码xxx，住所地：大通回族土族自治县园林南xxx-x-xxx。   法定代表人：王豪，该公司董事长。   本院受理的申请执行人李尔瑜与被执行人青海盛天农科开发有限公司合同纠纷一案中，本案于2019年8月14日立案执行，被执行人应向申请执行人支付工程材料款754802元。   本院于2019年8月22日，以直接方式向被执行人青海盛天农科开发有限公司送达了执行通知书、财产报告令、财产申报表、缴款通知书等相关材料,责令其尽快履行生效法律文书确定的义务；   本院分别于2019年8月14日、12月18日通过全国法院网络查控系统查询了被执行人银行存款、网银账户余额、股票、车辆登记信息，未发现可供执行的财产；   经本院执行人员调查，被执行人青海盛天农科开发有限公司所有的5兆瓦电站、光伏板、变压器、铝合金支架、蔬菜大棚等财产都被相关法院查封。目前，被执行人在本院有18起执行案件;   2019年7月15日，因被执行人青海盛天农科开发有限公司拒不履行生效法律文书确定的义务，本院依法决定对青海盛天农科开发有限公司法定代表人王豪采取了拘留15日的惩戒措施；   本院于2019年12月3日通过大通县不动产登记服务中心查询被执行人的房地产登记信息，未发现房屋产权登记信息；   本院于2019年1月7日将被执行人纳入失信被执行人青海盛天农科开发有限公司，将其法定代表人王豪纳入限制高消费令名单;   上述执行情况及信息，本院于2020年1月7日告知了申请执行人并要求其提供财产线索，申请执行人无法提供可供执行的财产线索并同意本案以终结本次执行程序方式结案。   综上所述，我院穷尽财产调查措施，被执行人确无财产可供执行，申请执行人不能提供可供执行的财产线索。根据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：   终结本次执行程序。   申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请恢复执行，再次申请恢复执行不受申请执行时效的限制。   如不服本裁定，应当自收到本裁定之日起六十日内向本院提出终结本次执行行为异议。   本裁定送达后即发生法律效力   审 判 长 高 建 华   审 判 员 张 青 超   审 判 员 多杰才让   二0二0年一月九日   法官助理 陆 文 鑫   书 记 员 白 秉 毅   附：本案适用法律条文原文   《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。   按照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院   民事裁定书   （2020）内0402财保2号   申请人:王某，男，1985年2月10日出生，汉族，住赤峰市红山区。   被申请人：张某1，男，2005年7月14日出生，汉族，住赤峰市红山区。   法定代理人：张某2，男，1981年12月30日出生，汉族，住赤峰市红山区，与被申请人张某1系父子关系。   法定代理人：郑某，女，1982年5月30日出生，汉族，住赤峰市红山区，与被申请人张某1系母子关系。   被申请人：张某2，男，1981年12月30日出生，汉族，住赤峰市红山区。   被申请人：郑某，女，1982年5月30日出生，汉族，住赤峰市红山区。   申请人王某与被申请人张某1、张某2、郑某机动车交通事故责任纠纷一案，经审查，本院认为：申请人王某的申请符合法律规定。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款（十一）项之规定，裁定如下：   准予采取保全措施。   审判员    霍俊彤    二○二〇年一月二日   书记员    海尔罕
山东省威海经济技术开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）鲁1092执保12号 申请人：李东风，男，汉族，住江苏省东海县。 被申请人：刘仁义，男，汉族，住湖北省应城市。 申请人与被申请人劳务合同纠纷一案，申请人于2020年1月8日向本院提出财产保全的申请，要求对被申请人名下的财产采取保全措施，并已由中华联合财产保险股份有限公司威海中心支公司提供担保。 经审查，本院认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下： 冻结被申请人刘仁义名下银行存款61350元，冻结期限一年。 需要续行冻结的，申请人应在冻结期限届满7日前向本院提出续行冻结的书面申请，逾期申请或不申请的，自行承担不能续行保全的法律后果。 本裁定送达后立即执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议，复议期间不停止裁定的执行。 审判员  王朝阳 二〇二〇年一月九日 书记员  龙桦栋
浙江省仙居县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙1024民初4910号 原告：卢卫平，男，汉族，住仙居县。 被告：朱康军，男，汉族，住仙居县。 原告卢卫平与被告朱康军民间借贷纠纷一案，原告于2019年12月4日向法院提起诉讼，诉请：1、要求被告偿还借款本金1500万元及利息（自借款之日起按月利率1%计算至付清之日止，截至2019年12月12日为330万元）；2、本案诉讼费由被告承担。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年12月24日公开开庭进行了审理。 本院经审理认定，2018年2月11日，被告向原告借款1500万元用于投资，双方签订借款合同一份，合同约定：借款月利率为1.5%，借款期限自2018年2月12日至2020年2月11日，到期一次性还本付息2040万元；在被告出现经营变动、诉讼案件等情况，原告自主判断影响被告还款能力时，原告有权要求被告提前归还借款并立即清偿本合同项下所有应付费用或提供原告书面认可的担保措施；被告发生违约情形时，原告有权按照合同约定宣布借款提前到期，借款自原告向被告发出书面通知之日起到期等内容。2018年2月12日，原告分两次将1500万元借款汇至被告指定的账户（开户名：祝群华；开户行：招商银行杭州钱塘支行；账号：62×××26）。借款后被告分文未付。另查明，被告朱康军在本院及其他法院有诉讼及执行案件，案号分别为（2018）浙1024民初2951号、（2018）浙1003执1533号、（2019）浙1024执2429号、（2019）浙1003执2979号等，且已有部分财产被黄岩区人民法院查封。 本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百零五条、第二百零六条、第二百一十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告朱康军在判决生效之日起十日内归还给原告卢卫平借款本金人民币1500万元及利息（自2018年2月12日起按月利率1%计算至判决履行完毕之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费131600元，减半收取65800元，由被告朱康军负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 员 陈燕霞 二〇二〇年一月十日 代书记员 蒋宇婷
辽宁省丹东市振兴区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）辽0603执恢13号 申请执行人：王某某，男，1979年9月25日出生，汉族，住天津市。 被执行人：吕某某，男，1969年1月15日出生，汉族，住北京市。 被执行人：孙某某，女，1972年7月4日出生，汉族，住辽宁省丹东市。 本院在执行申请执行人王某某与被执行人吕某某、孙某某股权转让纠纷一案，被执行人吕某某、孙某某应返还申请执行人王某某30万元及利息并承担本案的诉、执费。在本院执行期间，双方自愿达成和解协议，被执行人已自动履行完毕，申请执行人申请法院执行完毕。故依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第一百零八条第（一）项之规定，裁定如下： 本院（2018）辽0603民初1382号民事判决书执行完毕 本裁定送达后立即生效。 执行员  连旭东 二〇二〇年一月十三日 书记员  陈思宇
吉林省白山市中级人民法院 行 政 裁 定 书 （2019）吉06行初32号 原告：付和文，男，1967年3月21日生，汉族，住吉林省靖宇县靖宇镇联安委一组。 被告：靖宇县人民政府。住所地：吉林省靖宇县靖宇镇。 法定代表人：全洪宝，系县长。 本院在审理原告付和文诉被告靖宇县人民政府行政赔偿一案中，原告付和文向本院申请撤回起诉。 本院认为，原告付和文在诉讼期间自愿申请撤回起诉，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条的规定，裁定如下： 准许原告付和文撤回起诉。 案件受理费50元，减半收取25元，由原告付和文负担。 （此页无正文） 审 判 长 王立新 审 判 员 李雪梅 审 判 员 历彦飞 二〇二〇年一月六日 法官助理 林 尧 书 记 员 孙晓娇
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院结 案 通 知 书（2019）豫0191执18291号本院于2019年12月2日立案执行的薛三荣与郑州高新区梧桐办事处兰寨村村民委员会房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，因被执行人郑州高新区梧桐办事处兰寨村村民委员会已全部履行了生效法律文书确定的义务，依照最高人民法院《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条的规定，本案予以结案。特此通知二〇二〇年一月三日
宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）宁0106执4750号之一 申请执行人:张修军,男,1973年4月29日出生,汉族,住宁夏回族自治区海原县。 被执行人:银川鸿曦房地产开发有限公司,住宁夏回族自治区银川市金凤区。 法定代表人：刘加纯,该公司法定代表人。 银川市金凤区人民法院作出的（2018）宁0106民初8657号民事调解书已经发生法律效力，申请执行人于2019年9月16日向本院申请执行。本案应执行标的683248元（含执行费9070元），未执行标的683248元。本案在执行过程中，依法对被执行人名下的银行存款、房屋、土地、车辆登记信息、工商注册信息、互联网银行、公积金信息、金融理财产品、收益类保险等财产进行了二次查询。经查明：被执行人银川鸿曦房地产开发有限公司名下无银行存款，无房屋、土地登记信息、无车辆登记信息、无工商注册信息，互联网银行无存款，无公积金信息、金融理财产品、收益类保险。申请人也不能提供被执行人可供执行的财产线索，致使本案执行不能。本院已将被执行人纳入失信被执行人名单并限制其高消费，且已将上述案件执行情况告知申请执行人。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结银川市金凤区人民法院（2018）宁0106民初8657号民事调解书的本次执行程序。 终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后立即生效。 审判长  马君平 审判员  秦慧超 审判员  王立军 二〇一九年十二月十二日 书记员  白 欣
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新42民终875号 上诉人（原审被告）：新疆金胡杨建筑安装工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌苏市南苑办事处塔城南路314号院。 法定代表人：王钰文，该公司董事长。 委托诉讼代理人：朱国银，新疆塔原律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：杨运平，男，1968年2月25日出生，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 委托诉讼代理人：陈玉莲，新疆新额律师事务所律师。 原审被告：谭昌汉，男，1980年4月25日出生，住湖北省利川市。 上诉人新疆金胡杨建筑安装工程有限公司（以下简称金胡杨公司）因与被上诉人杨运平及原审被告谭昌汉劳务合同纠纷一案，不服额敏县人民法院（2018）新4221民初710号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月3日立案后，依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭进行了审理。上诉人金胡杨公司的委托诉讼代理人朱国银、被上诉人杨运平及其委托诉讼代理人陈玉莲到庭参加诉讼。原审被告谭昌汉经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 金胡杨公司上诉请求：撤销一审判决第二项，依法改判驳回杨运平的该项诉讼请求。事实和理由：1.一审判决认定事实错误。谭昌汉向金胡杨公司出具的承诺书，证实谭昌汉与金胡杨公司结算后劳务费共计5468824元。金胡杨已向谭昌汉付清上述劳务费。一审判决依据杨运平提供的自书工资表认定谭昌汉的劳务费总计9943426.8元无事实和法律依据。2.一审判决判令金胡杨公司承担连带给付责任无事实和法律依据。依据法律规定，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。金胡杨公司作为发包人，已向谭昌汉付清全部劳务费。故，金胡杨公司在本案中不应当承担连带给付责任。 杨运平辩称，1.杨运平等通过额敏县劳动监察大队向金胡杨公司索要案涉劳务费，金胡杨公司派谭昌汉解决该问题。在额敏县劳动监察大队的监督下双方进行核算，形成了核算单。劳动监察大队亦出具证明证实上述事实。故，一审判决认定事实清楚。2.金胡杨公司不是天合家苑工程的发包方，而是承建方。故，金胡杨公司援引发包人的相关法律规定是错误的。金胡杨公司和谭昌汉之间签订的合同属于无效合同，金胡杨公司应对案涉劳务费承担连带给付责任。综上，金胡杨公司的上诉理由不成立，一审判决正确，请求驳回上诉，维持原判。 谭昌汉未到庭，也未提交书面陈述。 杨运平向一审法院起诉请求：判令被告支付劳务费676000元。 一审法院认定事实：2014年10月19日，谭昌汉作为承包人承建额敏县天合家苑A、B段。工程地点：额敏县解放四队农副城对面。承包范围：工程包工不包料。承包价格：1号楼A段每平方米450元，建筑面积为12354.2平方米，价格为5559390元；B段每平方米为440元，建筑面积为9963.72平方米，价格为4384036.8元。工程款付款方式：各标段工程主体完工、验收合格后付工程总价款的60%，工程验收后付工程款总造价的35%，预留工程款5%作为工程质保金，于2016年10月1日一次性付清。2014年，杨运平与谭昌汉达成口头劳务协议，约定施工内容为额敏县天合家A、B段两层商铺以及1号楼和2号楼的模板劳务，工程期限为2014年8月至2015年6月，最后以实际测量为准。工程完工后，被告派人与原告进行了结算，经结算劳务费为850000元。因被告未按约定支付工资，经杨运平多次向劳动监察大队及有关领导反映后，被告支付了部分款项，剩余劳务费676000元，至今未付。一审法院认为，案件争议焦点为金胡杨公司与谭昌汉签订的合同是否有效，二被告应如何承担支付责任。金胡杨公司将涉案全部工程承包给谭昌汉施工，谭昌汉系自然人，无建筑施工资质，事实上是借用金胡杨公司建筑资质非法转包工程，并以实际施工人的身份对涉案工程进行了施工，双方签订的合同应属无效，但该工程已验收合格，故谭昌汉作为实际施工人理应承担支付责任。金胡杨公司将工程非法转包给谭昌汉，违反法律规定，理应承担连带责任。谭昌汉将其承包的额敏县天合家苑A、B段两层商铺及1号楼和2号楼的模板劳务工程分包给杨运平，尚欠杨运平劳务费676000元。以上事实由杨运平提供的2016年额敏县天合家苑一期一标段工资明细、2016年12月18日额敏县三中天合家苑金胡杨公司2016年度工程结算余额分账情况表、授权委托书、额敏县劳动监察大队的证明以及当事人的陈述予以证实，一审法院予以认定。综上，杨运平的诉讼请求有证据证实，且符合法律规定，一审法院予以支持。判决：一、被告谭昌汉于该判决生效后十日内向原告杨运平支付劳务费676000元；二、被告新疆金胡杨建筑安装工程有限公司对以上款项承担连带给付责任。 二审中，当事人没有提交新证据。经二审审理查明的事实与一审一致，本院予以确认。 本案的争议焦点：金胡杨公司在本案中应否承担连带给付责任。 本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。关于金胡杨公司应否承担连带给付责任的问题。金胡杨公司与谭昌汉之间签订了施工协议，金胡杨公司将天合家苑A、B段工程的劳务工程转包给谭昌汉施工，谭昌汉无建筑工程劳务施工资质。故，金胡杨公司与谭昌汉之间的施工协议因违反法律的强制性规定而为无效合同。谭昌汉与杨运平口头协商，谭昌汉将其承包的劳务工程部分分包给杨运平施工。谭昌汉违反法律规定对工程再分包，杨运平也无建筑工程劳务施工资质，故双方之间的口头协议亦属无效合同。金胡杨公司自认案涉天合家苑A、B段工程已投入使用。杨运平与谭昌汉在额敏县劳动监察大队的监督下进行了结算，金胡杨公司未举证推翻该事实。金胡杨公司上诉称，谭昌汉出具的承诺书证实其已付清谭昌汉的劳务费，金胡杨公司在本案中不应承担连带给付责任。从谭昌汉出具的承诺书的内容看，金胡杨公司尚欠谭昌汉部分劳务费，且双方对工程设计变更部分未进行结算。同时，金胡杨公司举证的其向谭昌汉付款的凭据显示付款时间均是在谭昌汉出具承诺书之前，即谭昌汉出具承诺书之后，金胡杨公司未向谭昌汉付款。故，金胡杨公司的举证不足以证实其已付清谭昌汉的劳务费，本院对其上诉理由不予支持。金胡杨公司与谭昌汉之间的施工协议以及谭昌汉与杨运平之间的协议均是无效合同，金胡杨公司与谭昌汉之间对劳务工程未结算完毕，金胡杨公司也未付清劳务费，且杨运平收到的劳务费大部分是由金胡杨公司直接支付。故，一审判决认定金胡杨公司将工程非法转包给谭昌汉，谭昌汉实为借用金胡杨公司的建筑施工企业资质进行施工，谭昌汉又违反法律规定将其承包的工程再分包，而判令金胡杨公司对谭昌汉欠付杨运平的劳务费承担连带给付责任并无不当。 综上所述，金胡杨公司的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十四条、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费10560元，由上诉人新疆金胡杨建筑安装工程有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  印新红 审判员  刘 琳 审判员  张 玲 二〇二〇年一月一日 书记员  刘楚妍
吉林省农安县人民法院结 案 通 知 书（2020）吉0122执保4号关于申请保全人隋某1,刘某与被保全人罗某,隋某2婚姻纠纷一案申请人隋某1,刘某于2020年01月03日向本院申请财产保全。在受理过程中，经按裁定书、协助执行通知书提供的内容，对被申请人隋某2名下在支付宝的存款15999.47元实施冻结，冻结期限一年。故此保全已完毕。（2020）吉0122执保4号保全已完毕，本案予以结案。二〇二〇年一月九日
淮阳县人民法院罚 款 决 定 书（2020）豫1626执12号被罚款人淮阳县德润昌建材有限公司。被罚款人淮阳县德润昌建材有限公司与淮阳县环境保护局行政处罚一案中，淮阳县德润昌建材有限公司拒不按照法院作出裁定书履行义务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条、第一百一十五条的规定，决定对淮阳县德润昌建材有限公司罚款2000元。在本决定送达后3日内将上述款项交付本院。如不服本决定，可以向周口市中级人民申请复议一次，复议期间不停止执行。二〇二〇年一月五日
浙江省瑞安市人民法院 结 案 通 知 书 （2019）浙0381执恢3432号 申请执行人陈志友： 被执行人林明彩： 申请执行人陈志友与被执行人林明彩民间借贷纠纷一案，（2018）浙0381民初6666号民事调解书已发生法律效力，申请执行人陈志友向本院申请强制执行，本院于2019年12月31日依法立案执行，本案在执行过程中，被执行人林明彩已履行完毕。根据《最高人民法院执行案件立案、结案若干问题的意见》第15条的规定，通知如下： 本院（2019）浙0381执恢3432号案件执行完毕。 二〇二〇年一月二日
浙江省海宁市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0481民初8957号 原告：海宁千派纺织有限公司。住所地：海宁市长安镇大型村创业路258号二楼。统一社会信用代码：91330481L15331817H。 法定代表人：戚家龙，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：张振宇，浙江力协律师事务所律师。 被告：杭州洛斯布艺有限公司。住所地：杭州市余杭区崇贤街道北庄村南车路外海头5、6、7号。统一社会信用代码：913301106890839413。 法定代表人：盛金泉，该公司执行董事。 原告海宁千派纺织有限公司与被告杭州洛斯布艺有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月5日立案受理后，依法适用简易程序于2020年1月7日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告委托诉讼代理人张振宇到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：被告给付原告货款135296.80元，并赔偿原告自2019年9月5日起至实际付清之日止的利息损失（按年利率6%计算）。事实和理由：2016年至2019年，被告多次向原告购买沙发布，共计货款1077820.42元。至今，被告已付货款912523.62元，尚欠原告货款135296.80元未付。原告为维护自已的合法权益，特向法院起诉，请求支持原告的诉讼请求。 被告杭州洛斯布艺有限公司未作答辩。 原告海宁千派纺织有限公司向本院提交如下证据： 原告法定代表人与被告法定代表人的微信聊天记录五页、原告开具给被告的增值税发票二十三份、对账单一份、收款凭据八份（复印件），用于证明被告尚欠原告货款135296.80元。 被告未向本院提交证据材料。 经原告申请，本院向国家税务总局杭州市余杭区税务局调取原告开具给被告的二十三份增值税发票的认证抵扣资料。国家税务总局杭州市余杭区税务局向本院出具证明一份，载明：原告开具给被告的二十三份增值税发票均已认证。经质证，原告对该证明无异议。 由于被告放弃自己的诉讼权利，未到庭质证，本院只能对原告提交的证据以及国家税务总局杭州市余杭区税务局出具的证明的形式要件进行审查并认为：原告提供的二十三份增值税发票和国家税务总局杭州市余杭区税务局出具的证明，均具有真实性、合法性、关联性，且相互印证，故本院予以认定；原告提供的微信聊天记录五页，由于微信聊天记录无法确定微信聊天人的真实身份，原告又未提供证据证明微信聊天的对方聊天人系被告法定代表人，故本院对该微信聊天记录不予认定；原告提供的对账单，系原告单方制作形成的材料，被告对其其实性又未予确认，故本院不予认定；原告提供的八份收款凭证，系复印件，无其他证据相印证，本院不予认定。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年11月至2019年9月，被告多次向原告购买沙发布，共计货款1077820.42元。至今，被告已付货款912523.62元，尚欠原告货款135296.80元未付。 本院认为，被告向原告购买货物，应给付原告相应的货款。被告结欠原告的货款135296.80元，应给付原告。该款，双方未约定付款期限，原告有权随时催讨，被告也有权随时给付。现原告以起诉方式向被告催讨后，被告应及时付清，但被告仍未付清，已构成违约，应自原告起诉之日起赔偿原告利息损失。原告要求被告自2019年9月5日赔偿利息损失，证据不足，理由不当，故本院对原告主张的起诉之日前的利息损失不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告杭州洛斯布艺有限公司给付原告海宁千派纺织有限公司货款135296.80元，并赔偿原告自起诉之日起至实际付清之日止的利息损失（按年利率6%计算）。此款，被告杭州洛斯布艺有限公司于本判决生效后十日内付清。 二、驳回原告海宁千派纺织有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3006元，减半收取1503元，由原告海宁千派纺织有限公司负担25元，被告杭州洛斯布艺有限公司负担1478元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。 审判员  杨海达 二〇二〇年一月七日 书记员  魏智群 ? 附页： 1．如当事人不服本判决提起上诉的，需按照本院送达的《嘉兴市中级人民法院上诉费用缴纳通知书》规定的收款单位、银行、帐号、金额及期限预交上诉案件受理费用。 2．一方当事人拒绝履行发生法律效力的判决书、裁定书、调解书规定的义务，对方当事人可以向人民法院申请执行。当事人申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。上述期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
福建省三明市梅列区人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)闽0402执恢379号之一 申请执行人：福建三明农村商业银行股份有限公司，住所地福建省三明市梅列区。 法定代表人：张上志，该公司董事长。 委托诉讼代理人：吴文强，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：张煜，男，该公司员工。 被执行人：三明市亨得利眼镜有限公司，住所地福建省三明市梅列区。 法定代表人：金宁灼，该公司经理。 被执行人：三明市烨盛贸易有限公司，住所地福建省三明市梅列区。 法定代表人：罗淑芳，该公司经理。 被执行人：三明市海裕贸易有限公司，住所地福建省三明市梅列区。 法定代表人：金纯，该公司经理。 被执行人：三明市华屹融资担保股份有限公司，住所地福建省三明市梅列区。 法定代表人：彭根发，该公司经理。 被执行人：吴庭武，男，1984年12月30日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 被执行人：姚块英，女，1983年11月14日出生，汉族，住福建省福清市。 被执行人：王志强，男，1961年6月18日出生，汉族，住福建省闽侯县。 被执行人：罗秋茹，女，1963年9月22日出生，汉族，住福建省闽侯县。 被执行人：金纯，男，1986年1月16日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 被执行人：庄登发，男，1963年5月6日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 被执行人：罗淑芳，女，1965年12月21日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 被执行人：金宁灼，男，1962年12月1日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 被执行人：金龙，男，1989年10月28日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 被执行人：林丽敏，女，1989年11月18日出生，汉族，住福建省三明市三元区。 被执行人：金宁铭，男，1960年1月29日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 被执行人：卢秀钦，女，1962年3月28日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 申请执行人福建三明农村商业银行股份有限公司与被执行人三明市亨得利眼镜有限公司（以下简称亨得利公司）、三明市烨盛贸易有限公司（以下简称烨盛公司）、三明市海裕贸易有限公司（以下简称海裕公司）、三明市华屹融资担保股份有限公司（以下简称华屹公司）、吴庭武、姚块英、王志强、罗秋茹、金纯、庄登发、罗淑芳、金宁灼、金龙、林丽敏、金宁铭、卢秀钦金融借款合同纠纷执行一案中，申请执行人申请执行事项为：一、被执行人亨得利公司立即向申请执行人归还贷款本金1927925.41元及利息（利息按合同约定的利率计算至款项清偿之日止）；二、被执行人亨得利公司立即向申请执行人支付为实现债权而支出的律师费5000元，保全费5000元；三、被执行人烨盛公司、海裕公司、华屹公司、吴庭武、姚块英、王志强、罗秋茹、金纯、庄登发、罗淑芳、金宁灼、金龙、林丽敏、金宁铭、卢秀钦对上述债务承担连带清偿责任。本案已实现债权1779925元。2020年1月9日，福建三明农村商业银行股份有限公司与卢秀钦达成执行和解协议，主要内容为：一、确认截至2020年1月9日，被执行人尚欠申请执行人借款本金158000元；二、从2020年1月起，被执行人卢秀钦应于每月28日前支付给申请执行人20000元，直至借款清偿之日止；三、若被执行人卢秀钦有一期未按上述期限履行，申请执行人有权申请恢复原判决的执行。本院认为，该协议属于“和解长期履行”情形，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项规定，裁定如下： 终结(2019)闽0402执恢379号案件的执行。 本裁定书送达后立即生效。 审判长  郭惠容 审判员  陈奕光 审判员  李 强 二〇二〇年一月九日 书记员  施明湖 附：本裁定相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行： （一）申请人撤销申请的； （二）据以执行的法律文书被撤销的； （三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的； （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的； （五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的； （六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。
山东省泰安高新技术产业开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）鲁0991执保8号 申请人：王家乙，男，1979年9月23日出生，汉族，住泰安市岱岳区。 委托诉讼代理人：赵天菊，山东泰润律师事务所律师。 被申请人：肥城阳光建筑安装工程有限公司，住所地肥城市湖屯镇陶阳村。 法定代表人：鲁斌。 被申请人：闫增鹅，女，1967年3月24日出生，汉族，住山东阳信县。 被申请人：山东泰开成套电器有限公司，住所地泰安市高新技术产业开发区龙潭南路。 法定代表人：郑士瑞。 本院在审理保全申请人王家乙与被申请人肥城阳光建筑安装工程有限公司、闫增鹅、山东泰开成套电器有限公司诉前财产保全一案中，作出（2020）鲁0991财保5号民事裁定书已发生法律效力。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零三条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十六条规定，裁定如下： 冻结被申请人肥城阳光建筑安装工程有限公司、闫增鹅、山东泰开成套电器有限公司的银行存款30万元，或查封相应价值的财产。 本裁定立即执行。 审判员 王 勇 二〇二〇年一月十日 书记员 吴佳宝
深圳市罗湖区人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0303民初36030号原告：深圳市美丽视界文化传播有限公司，住所地深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2014号振业大厦B座1011，统一社会信用代码×××14Ｙ。法定代表人：李国定，系该司总经理。委托诉讼代理人：李振星，北京市盈科（深圳）律师事务所律师，执业证号14403201710540023。被告：丹东天鸿国际旅行社有限公司，住所地丹东市振兴区五经街1号楼5-2号，统一社会信用代码×××968。法定代表人：马文军。原告深圳市美丽视界文化传播有限公司与被告丹东天鸿国际旅行社有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案，本院于2019年10月28日立案，适用简易程序审理。后发现本案不宜适用简易程序，于2019年12月27日裁定转为普通程序，并于2019年12月30日向原告送达补交案件受理费通知。原告深圳市美丽视界文化传播有限公司无正当理由未按期足额补交，应当按撤诉处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第（十一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第一百九十九条规定，裁定如下：本案按原告深圳市美丽视界文化传播有限公司撤回起诉处理。审 判 长  兰榕燕人民陪审员  詹淑青人民陪审员  王亚茹二〇二〇年一月七日书 记 员  陈思韵
河北省晋州市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）冀0183民初3526号 原告：刘帅，男，1990年10月6日出生，汉族，晋州市人。 被告：张丽雲，女，1989年2月21日出生，汉族，晋州市人。 刘帅与张丽雲民间借贷纠纷一案，本院于2019年9月3日立案。原告刘帅于2020年1月3日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告的申请符合法律规定。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许刘帅撤诉。 案件受理费300元，减半收取计150元，由原告负担。 审判长 赵 霞 审判员 宿俊娟 审判员 高江哲 二〇二〇年一月三日 书记员 元 博
新疆生产建设兵团霍城垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）兵0401刑初73号 公诉机关新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院。 被告人亚尔麦麦提·努拉洪，男，1991年8月2日生，维吾尔族，初中文化程度，户籍所在地新疆伊宁市，住该处。2019年8月27日，因涉嫌犯危险驾驶罪，被霍城垦区公安局取保候审。2019年12月26日经本院决定被霍城垦区公安局逮捕，现羁押于第四师看守所。 新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院以霍垦检刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人亚尔麦麦提·努拉洪犯危险驾驶罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院适用速裁程序，于2019年12月31日公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院指派检察员许倩、代理检察员阿尔孜古丽出庭支持公诉。被告人亚尔麦麦提·努拉洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆生产建设兵团霍城垦区人民检察院指控，2019年8月15日0时4分，被告人亚尔麦麦提·努拉洪酒后驾驶新Ｆ×××××号小型轿车，沿第四师可克达拉市紫金山路由东向西行驶至紫金山路与迎宾大道交叉口时与由南向北与驾驶新Ａ×××××号回伊成的小型轿车发生碰撞，随后霍城垦区公安局交通警察大队执勤民警依法提取亚尔麦麦提·努拉洪血样。经新疆中信司法鉴定中心鉴定，被告人亚尔麦麦提·努拉洪血样中检出乙醇成分，乙醇含量为198ｍｇ／100ｍｌ,系醉酒，霍城垦区交警大队作出事故责任认定书认定此次事故中被告人亚尔麦麦提·努拉洪与回伊成负同等责任。被告人亚尔麦麦提·努拉洪到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关认为被告人亚尔麦麦提·努拉洪违反交通管理法规，醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，其行为符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理；被告人亚尔麦麦提·努拉洪归案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款的规定，被告人亚尔麦麦提·努拉洪酒后驾驶机动车发生交通事故，应当从重处罚。建议判处被告人亚尔麦麦提·努拉洪三个月拘役，并处罚金。 被告人亚尔麦麦提·努拉洪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议没有异议且自愿签署认罪认罚具结书。 本院认为，被告人亚尔麦麦提·努拉洪违反交通管理法规，醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人亚尔麦麦提·努拉洪犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人亚尔麦麦提·努拉洪到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人亚尔麦麦提·努拉洪承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人亚尔麦麦提·努拉洪酒后驾驶机动车发生交通事故，应当从重处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人亚尔麦麦提·努拉洪的罪责刑相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第五十二条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人亚尔麦麦提·努拉洪犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币7000元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年3月25日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第四师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员 亚森亚  合甫江 二〇二〇年一月二日 书记员 古丽加依娜阿赛提 1
浙江省龙泉市人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙1181执恢9号 龙泉市人民法院刑庭、汤孟长： 申请执行人龙泉市人民法院刑庭与被执行人汤孟长容留他人吸毒罪一案，申请执行人龙泉市人民法院刑庭依据已发生法律效力的（2016）浙1181刑初225号刑事判决书向龙泉市人民法院申请执行，执行标的为罚金5000元。在执行过程中，被执行人汤孟长缴纳申请执行人龙泉市人民法院刑庭罚金5000元。据此，龙泉市人民法院（2016）浙1181刑初225号刑事判决书确定的金钱给付标的执行完毕，予以结案。 特此通知。 二〇二〇年一月十日
浙江省嘉兴市南湖区人民法院 执 行 结 案 通 知 书 （2020）浙0402执恢9号 本院受理的申请执行人常莉倩;陆佳锦与被执行人嘉兴嘉斯茂商业发展有限公司、浙江龙润置业有限公司合同纠纷执行一案。 本案在执行过程中，被执行人浙江龙润置业有限公司已履行了生效法律文书确定的内容。至此，本院（2018）浙0402民初3482号民事执行恢复中确定的法律义务内容已全部执行完毕。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条第（1）项、第（4）项的规定，本院执行的（2020）浙0402执恢9号，初执案号（2018）浙0402执3964号案件予以结案。 特此通知 二〇二〇年一月九日
莘县人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)鲁1522执6号之三 被执行人王东海，莘县；。 本院依据已经发生法律效力的(2020)鲁1522执6号之三裁定书，于2020年01月03日向被执行人王东海发出执行通知书，责令被执行人接到通知后日内履行上述法律文书确定的义务，但被执行人王东海至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下： 冻结被执行人王东海在山东省农村信用社联合社6xxxxxxxxxxxxxxx,0101,0账户内存款人民币15125.0000元，冻结期限为十二个月。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长  李子方 二〇二〇年一月三日 书记员  杨振朝
苏州工业园区人民法院民 事 裁 定 书(2019)苏0591民初12781号原告：苏州吴门典当行有限公司园区分公司，住所地江苏省苏州工业园区通园大厦2幢101(102)室，统一社会信用代码91320594071081434Y。负责人：章晨。委托诉讼代理人：沈春明，江苏安珀志律师事务所律师。委托诉讼代理人：李菲菲，江苏安珀志律师事务所实习律师。被告：王宁，男，1998年2月16日生，汉族，住安徽省，现住江苏省苏州高新区。本院在审理原告苏州吴门典当行有限公司园区分公司与被告王宁典当合同纠纷一案中，原告苏州吴门典当行有限公司园区分公司于2020年1月3日以双方达成和解为由向本院提出撤诉申请。本院认为，原告苏州吴门典当行有限公司园区分公司申请撤诉系其真实意思表示，且不违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：准许原告苏州吴门典当行有限公司园区分公司撤诉。案件受理费减半收取346元由原告苏州吴门典当行有限公司园区分公司负担。审判员  丁晓峰二〇二〇年一月三日书记员  周庄荣
山东省德州市德城区人民法院结 案 通 知 书(2020)鲁1402执9号被执行人王兰强，男，1979年9月15日出生于山东省德州市，汉族，户籍地山东省德州市德城区，现住址德州市德城区。被执行人王兰强罚金一案，在本案执行过程中，王兰强自动将罚金汇入到德州市德城区人民法院账户，本案以自动履行方式结案。依照最高人民法院《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条第二款的规定，通知如下：本院立案的(2020)鲁1402执9号案件予以结案。审判员 马 军二〇二〇年一月九日书记员 孙少敏
河北省邯郸市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）冀04民终259号 上诉人（原审被告）：邯郸市峰峰鹏通焦化有限责任公司。住所地：邯郸市峰峰矿区峰峰镇后西佐村南号。 法定代表人：许晓强，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈德法，河北天汉律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈浩昌，邯郸市峰峰矿区光彩法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审原告）：翟新科，男，1950年10月14日出生，汉族，住邯郸市峰峰矿区。 上诉人邯郸市峰峰鹏通焦化有限责任公司因与被上诉人翟新科民间借贷纠纷一案，不服河北省邯郸市峰峰矿区人民法院（2019）冀0406民初2238号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。 本院审理过程中，邯郸市峰峰鹏通焦化有限责任公司于2020年1月7日向本院提交撤回其上诉申请。 本院认为，上诉人邯郸市峰峰鹏通焦化有限责任公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，本院予以准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条规定，裁定如下 准许上诉人邯郸市峰峰鹏通焦化有限责任公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。 二审案件受理费10190元，减半收取5095元，由邯郸市峰峰鹏通焦化有限责任公司负担。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 巍 审判员 张 静 审判员 张志华 二〇二〇年一月七日 法官助理杨杰 书记员陈芳
湖南省娄底市娄星区人民法院民 事 裁 定 书（2020）湘1302财保4号申请人：谢红荣，女，汉族，1975年10月14日出生，户籍所在地：湖南省娄底市娄星区。委托代理人：谢青峰，湖南人和律师事务所律师。委托代理人：吴沧鑫，湖南人和律师事务所实习律师。被申请人：周军荣，男，汉族，1985年1月23日出生，户籍所在地：湖南省涟源市。申请人谢红荣于2020年1月6日向本院申请诉前财产保全，请求对被申请人周军荣名下价值27万元或同等价值的财产予以查封、扣押、冻结。申请人在天安财产保险股份有限公司购买了价值27万元的诉前财产保全保险作为担保。本院经审查认为，申请人谢红荣财产保全的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：对被申请人周军荣名下价值27万元或同等价值的财产予以查封、扣押、冻结；本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。审判员  李永祯二〇二〇年一月六日书记员  张 浩附本裁定书引用相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。第一百零二条保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。第一百零三条财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。
四川省宜宾市翠屏区人民法院 行 政 裁 定 书 （2020）川1502行初12号 原告姚婷，女，1981年11月5日出生，汉族，住四川省宜宾市翠屏区。 被告宜宾临港经济技术开发区管理委员会。 本院在审理原告姚婷诉被告宜宾临港经济技术开发区管理委员会撤销行政行为一案中，原告于2020年1月6日自愿向本院提出撤回起诉的申请。 本院认为，原告的撤诉申请符合法律规定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条的规定，裁定如下： 准许原告姚婷撤回起诉。 案件受理费50元，减半收取25元，由原告姚婷负担。 审判长 陈 健 审判员 邹 洪 审判员 陶 刚 二〇二〇年一月七日 书记员 张雨洪
河南省登封市人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0185执3140号之七申请执行人：河南博奥投资担保有限公司，统一社会信用代码：91410185684639082F,住所地：登封市少林大道东段网通公司15楼。法定代表人：宋君强，系该公司董事长。被执行人：董卫杰，男，1965年4月17日出生，汉族，住登封市。被执行人：郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司，统一社会信用代码：91410185074237764C,住所地：登封市大冶镇东刘碑村。法定代表人：董卫杰，系该公司董事长。被执行人：登封市昊南耐火材料有限公司，统一社会信用代码：91410185712676009N,住所地：登封市中岳办事处辛店。法定代表人：董卫杰，系该公司董事长。被执行人：刘宏君，女，1965年3月9日出生，汉族，住郑州市中原区。关于申请执行人河南博奥投资担保有限公司与被执行人董卫杰、郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司、登封市昊南耐火材料有限公司、刘宏君借款合同纠纷一案，本院作出的（2019）豫0185民初2752号民事调解书，已经发生法律效力。因被执行人董卫杰、郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司、登封市昊南耐火材料有限公司、刘宏君未履行生效法律文书所确定的义务。现查明，被执行人刘宏君名下登记有房产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下：一、将被执行人刘宏君名下位于郑州市中原区前进路81号院4号楼33层3303号（权证号：11××93）房产予以查封；二、查封期限为三年。本裁定立即执行。审判员  王晓彦二〇二〇年一月十三日书记员  屈逍婷