河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫14民终5535号上诉人（原审被告）：刘佳，男，1985年12月5日出生，汉族，住吉林省榆树市。委托诉讼代理人：苗朝纲，河南春恒律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯亚维，河南春恒律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：陈泺文，女，1983年10月25日出生，汉族，住河南省宁陵县。委托诉讼代理人：陈辉，河南荣赫律师事务所律师。原审被告：商丘九禾佳装饰工程有限公司，住所地河南省商丘市城乡一体化示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景1号楼101上下层商铺，统一社会信用代码91411400MA45EH0H05。法定代表人：高少芳，该公司总经理。原审被告：高少芳，女，1991年10月24日出生，汉族，住山西省柳林县。上诉人刘佳因与被上诉人陈泺文，原审被告商丘九禾佳装饰工程有限公司（以下简称九禾佳公司）、高少芳装饰装修合同纠纷一案，不服河南省商丘市梁园区人民法院（2019）豫1402民初7567号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月22日立案后，依法组成合议庭对本案进行了开庭审理。上诉人刘佳的委托诉讼代理人苗朝纲、冯亚维，被上诉人陈泺文及其委托诉讼代理人陈辉到庭参加诉讼；原审被告九禾佳公司、高少芳经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘佳上诉请求：1．撤销一审判决第三项，改判刘佳不承担连带责任，驳回陈泺文对刘佳的诉讼请求。2．本案一、二审诉讼费用由陈泺文承担。事实与理由：九禾佳公司作为独立法人与陈泺文签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》。2019年5月4日，陈泺文虽然将其中的50000元合同装修款转账汇入了刘佳名下的银行卡账户，但2019年5月5日此款项就作为九禾佳公司房屋部分租金转入商丘市鼎业房产信息咨询有限公司郭来利名下账户，且该房产中介公司并为九禾佳公司出具租房中介费、代收租金的收据各一张，经办人为郭来利。故该50000元款项虽然转入刘佳银行账户，但实际用于支付九禾佳公司的房屋租金，用于公司正常经营。刘佳为支付九禾佳公司租房中介费、代收租金一次性向房产中介公司转账70900元，虽然与陈泺文转账的50000元数额不完全相符，但其租金数额大于陈泺文转账数额，且货币具有流动性，刘佳支付的九禾佳公司租金包含陈泺文转账的50000元。综上，一审中刘佳提交的“租房协议”、“房产中介公司收据”、“刘佳银行转账记录”等证据，足以证明刘佳将收到的陈泺文的50000元用于九禾佳公司的正常经营，其不应再对被陈泺文的款项承担连带责任。陈泺文辩称，原审认定事实清楚，适用法律正确，刘佳的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判。九禾佳公司、高少芳未到庭参加诉讼，亦未提交书面意见。陈泺文向一审法院起诉请求：1．判令解除陈泺文与九禾佳公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》;2．判令九禾佳公司、刘佳、高少芳返还陈泺文已支付的首期款81250元;3．判令本案的全部诉讼费用由九禾佳公司、刘佳、高少芳承担；4．判令九禾佳公司、刘佳连带承担违约金27250元。一审法院认定事实：2019年5月4日双方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定，工程地点：建业山水湖城，合同总价款人民币125000元，工期为120天。付款方式：第一次首期款为81250元，第二次中期款为37500元，第三次尾期款为6250元。有关责任约定，13.5由于乙方（九禾佳公司）原因致使工期延误，每延误一天向甲方（陈泺文）支付合同额的0.2‰违约金。合同签订后，陈泺文依约共计向九禾佳公司支付首期款8l250元，其中陈泺文于2018年9月23日预交订金5000元、于2019件5月4日通过手机银行直接转入刘佳建设银行个人账户50000元、在九禾佳公司的POS机上刷出26250元，共计金额为81250元。按照合同约定，陈泺文于20l9年4月26日已完成交付手续并与物业办理了装修手续。之后九禾佳公司并未按照合同约定如期安排工人入场施工，九禾佳公司于2019年5月13日安排工人入场仅将房间内电线进行了整改和卫生间做了防水，随后停止施工，现九禾佳公司已停业。一审法院认为，陈泺文与九禾佳公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同，双方当事人应按合同约定各自履行各自义务，陈泺文依约向九禾佳公司了支付首期款。九禾佳公司未按约定履行合同义务，违反了合同约定，致使合同目的无法实现，九禾佳公司依法应承担相应的民事法律责任。陈泺文请求依法判令解除双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、返还已支付的首期款81250元并承担合同额的0.2‰违约金，证据充分，理由正当，予以支持。陈泺文要求九禾佳公司承担合同额20%的违约金及高少芳承担返还陈泺文已支付的首期款、刘佳连带承担违约金，缺乏法律依据，不予采信。陈泺文请求刘佳承担返还已支付的首期款，该院认为，刘佳作为九禾佳公司的股东，在收到陈泺文首付款50000元后未入九禾佳公司账户，刘佳仅在收取50000元内承担返还义务。刘佳、高少芳辩称，陈泺文虽然将其中的50000元合同装修款转账汇入了刘佳名下的银行卡账户，但作为公司房屋部分租金转给了商丘市鼎业房产信息咨询有限公司，该房产中介公司并为九禾佳公司出具代收租金的收据。且九禾佳公司为陈泺文出具收据，陈泺文接受收据后也无异议，说明本案与刘佳、高少芳无关，请求法院依法驳回陈泺文对刘佳、高少芳的起诉。该院分析认为，九禾佳公司自认刘佳系其股东，刘佳在收到陈泺文的装修款后并未入公司账户，商丘市鼎业房产信息咨询有限公司出具的收据金额与刘佳收到的金额不相符，刘佳等所举证据达不到其证明目的，依法不予采信。九禾佳公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为自动放弃抗辩权。判决：一、解除陈泺文与九禾佳公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、九禾佳公司返还陈泺文已支付的首期款81250元并按合同约定承担合同额0.2‰的违约金。于判决生效后十日内履行完毕；三、刘佳对九禾佳公司返还陈泺文首期款81250元其中的50000元承担连带责任；四、驳回陈泺文的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费916元、保全费920元，合计1836元，由九禾佳公司、刘佳负担。本院二审期间，各方当事人均未提供新的证据材料。本院经审理查明的事实除与一审法院认定的事实一致外，另查明，2019年12月31日刘佳已按一审判决第三项向陈泺文支付案件款50000元。本院认为，第一，2019年5月4日陈泺文与九禾佳公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定装饰装修首期款81250元，陈泺文依约支付完毕，其中的50000元汇入刘佳个人账户。但是九禾佳公司并未按照合同约定如期安排工人入场施工，仅于2019年5月13日安排工人入场整改房间内电线、做卫生间防水，随后停止施工，致使合同目的无法实现，陈泺文要求解除双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、返还已支付的装饰装修工程款并按合同约定工期每延误一天承担合同额0.2‰违约金的理由正当，予以支持。第二，结合九禾佳公司信用信息报告，刘佳为该公司的自然人股东。根据刘佳提供的其中国建设银行个人活期账户交易明细，陈泺文于2019年5月4日电子汇入装修装饰款50000元；张盼于2019年5月5日转账存入“绿色城邦杭丹丹首期款”20000元,刘佳作为九禾佳公司的股东，在收到陈泺文首付款50000元后未入九禾佳公司账户，原审判决刘佳仅在收取50000元内承担返还义务并无不当，且二审期间刘佳已将该50000元履行完毕。综上所述，因上诉人刘佳已履行了一审判决确定的义务，故二审需要对一审判决进行改判，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条的规定，判决如下：一、维持河南省商丘市梁园区人民法院（2019）豫1402民初7567号民事判决第一项，撤销第二、三、四项；二、原审被告商丘九禾佳装饰工程有限公司于本判决生效后十日内返还被上诉人陈泺文已支付的首付款31250元并按合同约定工期每延误一天承担合同额0.2‰的违约金；三、驳回被上诉人陈泺文在原审中的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费916元、保全费920元，合计1836元，由原审被告商丘九禾佳装饰工程有限公司、上诉人刘佳负担；二审案件受理费1050元，由上诉人刘佳负担。本判决为终审判决。审判长  代恭伟审判员  曹燚森审判员  闫文超二〇二〇年一月二日书记员  李洋洋