四川省宜宾市翠屏区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1502民初371号 原告：冉小莉，女，1970年4月15日出生，汉族，住四川省宜宾市翠屏区。 委托诉讼代理人：李锦，四川长源律师事务所律师，执业证号15115199210970808。 被告：宜宾东日装饰设计工程有限公司，住所地四川省宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道正和盛世华庭1幢2-1002号，统一社会信用代码915115023536285063。 法定代表人：刘历东。 原告冉小莉与被告宜宾东日装饰设计工程有限公司（以下简称东日装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告冉小莉及其委托诉讼代理人李锦到庭参加诉讼，被告东日装饰公司经本院依法送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、传票等相关法律文书，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告冉小莉向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还原告装修工程款27775.9元及利息1111.03元（按年息4%计算三年）；2.判令被告支付原告违约金1万元；3.案件受理费由被告承担。事实和理由：2016年10月3日，原被告双方签订装修施工合同，约定被告为原告住所地的半岛大院X-XXX房屋进行装修，工程承包采取甲方采购材料，乙方包工、部分包料的方式履约；工程期限为100天，工程总造价92759元。合同签订之前的2016年5月28日，原告已经预付5000元装修款（被告称此事预付由活动优惠）。合同签订当日，原告支付了40565元首期装修款，原告共计支付了45656元，被告向原告出具两张收据。原告进场装修8天后便不再派人装修，原告找到被告公司后发现有大量消费者在围堵被告，才知晓被告公司已经负债累累，无法继续全面履行合同。2016年12月1日，被告单方终止合同，并向原告书写一份决算单，载明其履行部分装修义务共计17880.10元，扣除该部分款项，被告尚欠原告27775.90元未退还原告。现原告已经通过其他公司将房屋装修完毕，合同已无履行的必要，原告酌情请求被告支付我方违约金10000元及资金占用利息。综上，被告行为已经违约，给原告造成了损失，望判如所请。 被告东日装饰公司未进行答辩。 本院经审理认定事实如下：2016年5月28日，被告向原告出具一张《收据》载明：“交款单位冉小莉收款方式刷卡人民币（大写）伍仟元整￥5000.00收款事由5.29活动定金半岛大院”，收据上加盖有被告公司印章。 2016年10月3日，原告冉小莉（甲方/发包方）与被告东日装饰公司（乙方/承包方）签订《装修施工合同》，约定：工程地点为半岛大院X-XXX；项目工期100天；合同价款92759元，大写玖万贰仟柒佰伍拾玖元整。第十一条、工程款支付方式1、工程款分三次支付：第一次，签订合同时或开工前三日，向乙方支付总金额60%的首期款，即55656元；第二次，工程进度过半，支付35%中期款，即32466元；第三次，工程验收合格一周内支付剩余5%尾款。第十二条违约责任3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；5、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金50元。同日，被告向原告出具收条载明：“交款单位冉小莉（半岛大院）收款方式：现金+刷卡人民币（大写）肆万零陆佰伍拾陆元正￥40656.00收款事由参加5.29活动交装修首付款备注：剩余5000首付余款在开工前付清记账：韩杨”，并加盖有被告公司印章。 2016年11月16日，原告向备注为“刘历东”（电话号码137××××0836）的用户发送短信载明：“刘总，你好！我是半岛大院冉小莉，从10月12日开工以来，目前只做了安装水电，后期无法继续，因工长领不到材料，停了一个多月，目前贵公司出了不小的状况，前段陆续也找了吕主任说明情况，吕主任说反应给了你，说你收账，20号能有个明确答复。在此，我想给刘总说的是，20号给我一个答复，我们是继续履行合同还是终止合同，把该退我的钱退我，我确实拖不起，在外租房子住，……，希望刘总能体谅，解决问题。在此谢谢！”。2016年11月19日，原告向该用户发送短信：“刘总，如果我装修不能继续，希望你能与我结了，你不能拖着不见噻”，“行与不行你总要回个话”，该用户于当日13时18分回复：“很对不起，由于公司的原因，给你带来了麻烦，作为公司负责人我深表歉意，根据公司现状，你的提议我们尽量满足，致使我们管理层需要商下才能决定，争取下周左右明确方案，请谅解！”。2016年11月26日，原告再次向该用户发送短信：“刘总，一个星期都又要过了，可是我的问题还没得到解决，是做还是不做，请你给予回复，你公司里的人又做不了主！！！”，该用户随后回复：“肯定要尽可能给你们解决好，公司的方案下周肯定能出台，请谅解！”。 2016年12月1日，被告书写一份“冉姐水电和拆除决算”清单显示：业主冉小莉；地址半岛大院；截止到10月20日；工程直接费15152.7元，设计费管理费2727.4元，现场工程总计产生费用17880.1元蒋继平2016.12.1（该处加盖有被告公司印章）；原装修合同终止，终止日期为2016年12月1日（该处也加盖有被告公司印章）。该清单上还附有“江强2016.11.23、杨珊2016.12.1”的签名字样，该决算上列明各项费用的明细清单。 另查明，原告方当庭陈述其已于2016年12月5日找其他装修公司对案涉房屋进行了装修，现房屋已经装修完毕。 本院认为，原、被告签订的《装修施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方均应按合同约定履行义务。合同签订后，原告按约向被告支付首期装修款合计45656元，但被告进场后仅对原告房屋部门予以装修，根据被告于2016年12月1日向原告书写的决算清单显示，被告为原告装修花费17880.1元，现原告诉请被告向其返还剩余装修款27775.9元，经核算，原告诉请适当，被告也未向本院举证证明已经支付剩余装修款，故本院对该项诉请予以支持。由于被告未退还剩余装修款，给原告造成资金占用损失，现原告诉请被告向其支付利息1111.03元（以27775.9元为基数，按年利率4%计算三年），经核算，原告该项诉请不违反法律规定，本院依法支持利息1111.03元。 关于原告诉请的违约金10000元（2016年10月20日起计算998天），原告签订日期为2016年10月3日，被告向原告出具决算单告知合同终止的日期为2016年12月1日，原告认可决算单上载明的金额并于2016年12月5日已联系其他装修公司对案涉房屋进行装修，应视为双方签订的《装修施工合同》已于2016年12月1日合意解除，原告庭审中也认可该事实，本院予以确认。根据合同约定，若因被告原因致使工期延误，每延误一天向原告支付违约金50元，现原告诉请违约金符合合同约定，违约期间为2016年10月20日至2016年12月1日共计43天，本院对该项诉请依法支持为2150元（50元/天×43天），超出部分不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款之规定，判决如下： 一、被告宜宾东日装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告冉小莉返还装修款27775.9元并支付利息1111.03元； 二、被告宜宾东日装饰设计工程有限公司本判决生效之日起十日内向原告冉小莉支付违约金2150元。 三、驳回原告冉小莉的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费772元，减半收取计386元，由被告宜宾东日装饰设计工程有限公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于宜宾市中级人民法院。 审 判 员  刘 琳 二〇二〇年一月二十二日 法官助理  徐娇娇 书 记 员  岳冬熠