wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
河南省开封市鼓楼区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0204执939号之一申请执行人：朱青青，女，汉族，1983年5月22日生，住河南省开封市鼓楼区。被执行人：刘丰，男，汉族，1990年1月10日生，住河南省开封市顺河回族区。申请执行人朱青青申请执行刘丰借款合同纠纷一案，经查，本院作出的（2018）豫0204民初1670号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人刘丰未按上述生效法律文书履行义务，朱青青向本院申请强制执行，本院于2019年8月28日依法立案受理，执行费3753元。在执行过程中，申请人朱青青与被执行人刘丰已达成长期履行和解协议，申请人申请解除对被执行人名下财产的查封。本案中，申请人实现债权30168元整，执行费3753元被执行人已缴纳，剩余243192元被执行人分期履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条之规定，裁定如下：一、解除对被执行人刘丰名下财产的查封。二、终结（2018）豫0204民初1670号民事判决书的执行程序。被执行人刘丰如不履行和解协议，申请人朱青青可以申请恢复原生效法律文书。本裁定送达后立即生效。审 判 长  赵 丽人民陪审员  代建红人民陪审员  宋桂花二〇二〇年元月二日书 记 员  李鑫源
金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初6号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人李伟，男,1995年11月10日出生于陕西省潼关县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省潼关县。曾因犯盗窃罪于2012年7月20日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；因犯危险驾驶罪于2016年10月14日被本院判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2018年1月26日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年12月28日被金华市公安局江南分局刑事拘留。现羁押于金华市看守所。 辩护人周琳，金华市法律援助中心指派的浙江婺源师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人李伟犯危险驾驶罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员吕培培出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人周琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2019年12月27日22时许至28日1时30分许，被告人李伟在金华市婺城区租住的地方与朋友吃饭，期间有饮酒。之后其朋友打车离开，李伟发现其手机被朋友带走，遂驾驶浙Ｇ×××××小型轿车上路行驶，驶往金华市区。28日2时55分许，当李伟驾驶该车沿着金华市区金磐路由西往东行驶至金磐路百老汇路段时被执勤的公安交警当场查获，经现场口腔呼气测试其酒精含量为205mg/100ml，后被带至金华市文荣医院抽血化验。经鉴定，李伟体内的血液酒精含量为226mg/100ml，已达到醉酒驾驶机动车的标准。 另查明，李伟未取得机动车驾驶证，系无驾驶汽车资格。 2019年12月28日，被告人李伟被公安机关传唤归案，之后如实供述了涉案事实。 被告人李伟在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处拘役三个月二十天，并处罚金人民币八千元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人李伟在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息、查获经过、血样提取登记表、鉴定委托书、强制措施凭证、酒精呼气测试单、驾驶证、车辆信息查询记录、违法犯罪记录查询结果、前科材料、物证检验报告、视频录像光盘及制作说明、认罪认罚具结书、被告人李伟的供述和辩解等证据证实，足以认定。 辩护人周琳对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。在量刑方面提出被告人李伟具有如下从轻处罚的情节：具有坦白情节；归案后认罪、悔罪态度好，愿意缴纳罚金；签订了认罪认罚具结书。综上，被告人李伟犯罪情节较轻，有悔罪表现，恳请法庭对其从轻处罚。 本院认为，被告人李伟无驾驶机动车资格而在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李伟具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李伟犯危险驾驶罪，判处拘役三个月二十天，并处罚金人民币八千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2020年4月16日止）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  郑艳 二〇二〇年一月三日 书记员  王茜
山东省日照市岚山区人民法院 执 行 裁 定 书 （2014）岚执字第446号之三 申请执行人：日照市岚山区永铸小额贷款有限公司，住所地日照市岚山区圣岚西路。组织机构代码：69541803-1。 法定代表人：徐加确，董事长。 被执行人：周明良，男，汉族，1975年8月1日出生，住日照市岚山区。 本院在执行申请执行人日照市岚山区永铸小额贷款有限公司与被执行人周明良借款合同纠纷一案，因被执行人没有履行完毕生效法律文书确定的义务，现根据申请执行人要求，应对被执行人的财产采取执行措施。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下： 冻结被执行人周明良银行存款50万元，冻结期限一年。 本裁定立即执行。 审判员  徐建军 二〇二〇年一月二日 书记员  孙 珊
浙江省慈溪市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0282破申40号 申请人：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司。住所地：慈溪市浒山街道南城路25号。统一社会信用代码：91330200144756720Q 法定代表人：应利广，该公司董事长。 被申请人：宁波利美塑料科技有限公司。住所地：慈溪市桥头镇浙江再生塑料产业基地22幢。统一社会信用代码：913302820714858345 法定代表人：何幼儿，该公司执行董事。 申请人宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请被申请人宁波利美塑料科技有限公司破产清算一案，本院于2019年12月6日立案。申请人于2019年12月31日向本院请求撤回申请。 本院认为，申请人撤回申请符合有关法律规定，应予准许。 依照《中华人民共和国企业破产法》第九条规定，裁定如下： 准许申请人宁波慈溪农村商业银行股份有限公司撤回对被申请人宁波利美塑料科技有限公司的破产清算申请。 审判长  徐文源 审判员  魏燕华 审判员  洪 逸 二〇二〇年一月三日 书记员  高哲一
天津市北辰区人民法院民 事 裁 定 书（2020）津0113民初68号原告：中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司，住所地天津市河东区十一经路61号。负责人：高健，总经理。委托诉讼代理人：王颖，天津盈诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：张蕾，天津盈诺律师事务所律师。被告：尤中孝，男，1969年10月2日出生，汉族，住黑龙江省海伦市。原告中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司与被告尤中孝保险人代位求偿权纠纷一案，本院于2020年1月2日立案。中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付保险代偿款27404.8元(以下均为人民币)，保险费1493.01元，共计：28897.81元；2.依法判令被告按照贷款合同中约定的利率6.65%向原告支付保险代偿款自理赔之日到实际支付之日的逾期利息；3.依法判令本案诉讼费用由被告承担；4.依法判令本案律师费500元由被告承担。事实和理由：2017年3月3日，原告与被告签订了《个人信用贷款保证保险合同》，投保人为被告尤中孝，案外人中国光大银行股份有限公司天津河东支行（以下简称“光大银行”）作为被保险人，贷款金额为90000元，保险费为53748.36元，每月保险费为1493.01元，保险期间自个人贷款合同项下贷款发放之日起至清偿全部贷款本息之日止，保险合同就保险责任、责任免除、保险人义务、投保人、被保险人义务等内容做出了约定。保险条款约定，在保险期间内，当超过贷款合同约定的应付款日或被保险人宣布的贷款提前到期日，投保人仍未履行或未完全履行在规定期间内的还款义务，且超过保险单载明的期限的，视为保险事故发生。原告对保险事故发生时投保人在所投保的贷款合同项下未偿还的全部贷款本金和相应的利息承担赔偿责任，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利。保险单特别条款明确载明，保险人基于投保人违约而理赔后，保险人有权追回赔偿款项、违约金、理赔及催收产生的其他费用。2017年3月3日，被告与光大银行签订《个人贷款合同》，就贷款金额、贷款期限、利率、罚息、违约金、还款计划等作出了约定。当日，光大银行向被告发放贷款90000元。根据贷款合同中约定，借款人未按时足额还款构成违约。借款人违约后，贷款人可宣布所有已贷出的贷款立即到期，并要求借款人立即偿还全部已贷出贷款本金、利息和其他应付款项（包括但不限于诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、律师费等）。被告于2017年3月3日至2019年6月3日期间正常还款，后不再向光大银行还款,也不再向原告支付保险费。依照保险合同约定，因被告未按贷款合同约定还款，光大银行要求原告代为清偿上述贷款，原告依照保险合同约定代为清偿贷款共计27404.8元。贷款清偿后光大银行向原告出具了《代偿债务与权益转让确认书》，载明其将对被告追偿的全部权益转让给原告，并承诺在原告向被告的追偿过程中提供必要协助。根据《保险法》第60条：“因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利”之规定，原告的先行赔付行为不能免除被告方应承担的赔偿责任，原告在支付保险赔偿金后依法有权向被告请求赔偿，故呈诉。本院经审查认为，原告提起的实际为代为求偿权之诉。被告尤中孝与案外人光大银行签订《个人贷款合同》第十三条第（一）项规定“本合同适用中华人民共和国法律并依中华人民共和国法律解释。双方因本合同或在履行本合同过程中所发生的任何争议，首先应由双方协商或通过调解解决；协商或调解不成的，应在贷款人所在地法院以诉讼方式解决。”该条款约定光大银行与被告之间的合同纠纷由光大银行所在地法院管辖。依据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（四）》第十二条规定“保险人以造成保险事故的第三人为被告提起代位求偿权之诉的，以被保险人与第三者之间的法律关系确定管辖法院”及《天津市高级人民法院关于转发的通知》（津高法[2014]244号）的规定，本案应由天津铁路运输法院审理，故本院对本案没有管辖权。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第三十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》第十二条规定，裁定如下：本案移送天津铁路运输法院处理。本裁定一经作出即生效。审判员 刘 彬二〇二〇年一月十日书记员 刘博文附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。第三十六条人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（四）》第十二条保险人以造成保险事故的第三人为被告提起代位求偿权之诉的，以被保险人与第三者之间的法律关系确定管辖法院。
浙江省浦江县人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙0726执4026号 申请执行人浦江万银小额贷款有限公司，住所地浙江省金华市浦江县浦阳街道白林，组织机构代码:695278622。 法定代表人张潇。 被执行人黄坚胜，男，1976年1月13日出生，住浙江省浦江县。 被执行人王小丽，女，1982年7月22日出生，住浦江县。 被执行人黄群霞，女，1964年5月17日出生，住浦江县。 被执行人浦江唐灯锁业有限公司，住所地浦江县金磊大道181号，组织机构代码:719544703。 法定代表人黄群霞。 本院在执行浦江万银小额贷款有限公司与黄坚胜、王小丽、黄群霞、浦江唐灯锁业有限公司（2019）浙0726执4026号民间借贷纠纷一案中，本院作出的（2019）浙0726民初3514号判决书已于2019年09月03日发生法律效力。经申请执行人浦江万银小额贷款有限公司申请后本院于2019年09月25日立案执行，随即向被执行人黄坚胜、王小丽、黄群霞、浦江唐灯锁业有限公司发出执行通知书及财产报告令等，要求被执行人申报财产情况及责令其支付执行款201520元及利息，但被执行人逾期未履行且未报告财产情况。 在执行中，本院通过网络执行查控系统查询了被执行人黄坚胜、王小丽、黄群霞、浦江唐灯锁业有限公司的不动产、车辆、存款、有价证券等财产情况，并线下到浦江县不动产登记中心查询了被执行人房地产登记情况，查封了被执行人名下房产，已抵押，暂不宜处置，查封了被执行人名下车辆，但未实际扣押，暂无法处置，扣划了被执行人王小丽、黄群霞名下银行存款共计161676.29元。截止目前，被执行人已支付执行款161676.29元。鉴于被执行人黄坚胜、王小丽、黄群霞、浦江唐灯锁业有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，又违反财产报告制度，本院对被执行人黄坚胜、王小丽、黄群霞、浦江唐灯锁业有限公司采取了限制消费等执行措施。对本案采取的执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果，本院已告知了申请执行人浦江万银小额贷款有限公司，其没有异议。 综上，因被执行人黄坚胜、王小丽、黄群霞、浦江唐灯锁业有限公司暂无可供执行的财产，申请执行人也提供不出被执行人有可供执行的财产线索，故本案暂无法继续执行，符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 本院（2019）浙0726执4026号案终结本次执行程序。同时被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。申请执行人今后若发现被执行人有可供执行财产线索时，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条的规定请求恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  张红峰 审 判 员  张国栋 代理审判员  何俊达 二〇二〇年一月十三日 代书 记员  贾向峰
山东省菏泽市定陶区人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)鲁1727执1336号之二十三 被执行人：吴以全，菏泽市定陶区。 本院依据已经发生法律效力的(2019)鲁1727执1336号之二十三裁定书，于2019年10月20日向被执行人吴以全发出执行通知书，责令被执行人接到通知后3日内履行上述法律文书确定的义务，但被执行人吴以全至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条的规定，裁定如下： 扣划被执行人吴以全在中国建设银行6217002190014729900_156_1账户内存款人民币151元。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  李丰安 二〇二〇年一月六日 书记员  李亚安
宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事裁定书（2019）宁0122民初6490号原告：贺兰县XX物业服务有限公司。法定代表人：赵某。委托诉讼代理人：谢某，贺兰县城关法律服务所法律工作者。被告：罗某，现住宁夏回族自治区贺兰县。原告贺兰县XX物业服务有限公司与被告罗某物业服务合同纠纷一案，本院于2019年10月15日立案。原告贺兰县XX物业服务有限公司于2019年10月17日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告贺兰县XX物业服务有限公司的撤诉申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告贺兰县XX物业服务有限公司撤诉。案件受理费25元（已减半收取），由原告贺兰县XX物业服务有限公司负担。  审判员 毛文亮 二〇一九年十月十七日 书记员 时 楠附本案相关法条：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
沈阳市沈河区人民法院 结 案 通 知 书 （2019）辽0103执2689号 申请执行人刘群与被执行人何伟林，委托合同纠纷一案，被执行人未按生效法律文书履行法律义务，申请人向法院申请执行，现被执行人自动履行(2018)辽0103民初16154号判决书确定的义务。依照最高人民法院《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条第二款之规定，申请执行人刘群与被执行人何伟林，委托合同纠纷一案已执行完毕。 特此通知。                                                          沈阳市沈河区人民法院 二〇二〇年一月六日
郑州高新技术产业开发区人民法院结 案 通 知 书(2019)豫0191执17443号华向远、河南兆玺新能源科技有限公：华向远与河南兆玺新能源科技有限公司劳动争议纠纷一案中查明，申请执行标的共计6000元。本院于2019年11月11立案执行，现已执行到位2400元。至此，华向远向本院申请执行的（2019）豫0191民初24076号民事判决书已全部执行完毕，现已结案。特此通知。二〇二〇年一月九日
台州市黄岩区人民法院 结 案 通 知 书 （2019）浙1003执4733号 申请执行人台州市黄岩双宇货运站。 被执行人金德忠。 本院在执行申请执行人台州市黄岩双宇货运站与被执行人金德忠为运输合同纠纷的（2019）浙1003民特668号民事裁定书一案中[执行案号为（2019）浙1003执4733号]。经本院执行，本案申请执行人申请执行的事项均已执行完毕，本院已作履行完毕结案。 特此通知！ 二〇二〇年一月三日
台州市黄岩区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙1003民初5079号 原告：浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司，统一社会信用代码91331003770736460B。住所地：浙江省台州市黄岩区洞天路88号。 法定代表人：罗洋明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：徐沁泉，浙江桔洲律师事务所律师。 委托诉讼代理人：何晓霜，浙江桔洲律师事务所律师。 被告：牟斌松，男，1988年10月21日出生，汉族，住台州市黄岩区。 原告浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司（以下简称农村商业银行）为与被告牟斌松信用卡纠纷一案，于2019年8月30日向本院提起诉讼，诉请：判令被告牟斌松偿还透支款本金19999.78元、利息2202.55元、费用2095.57元及从2019年7月24日起至实际偿还之日止按领用合约约定利率计算的利息、费用（前述利息、费用总额以年利率24%为限）。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年1月10日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告农村商业银行的委托诉讼代理人徐沁泉到庭参加诉讼，被告牟斌松经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。 本院经审理认定：2017年3月15日，被告牟斌松向浙江台州黄岩农村合作银行（以下简称合作银行）申请办理信用额度为20000元的丰收信用卡，双方签订丰收信用卡领用合约一份，约定：客户牟斌松阅读、理解并自愿遵守《浙江省农村合作金融机构丰收信用卡章程》；客户除现金及转账外的交易从银行记账日起至对账单通知的到期还款日（含）止为免息还款期，到期还款日为对账单日后第25日，客户在到期还款日（含）前偿还对账单所列的全部应还款额的，则无需支付除现金及转账外的交易的透支利息，否则，不享受免息还款期待遇，已偿还部分按透支利率计收自银行记账日至还款日的利息，未偿还部分按透支利率自银行记账日持续计息；客户未能在到期还款日（含）前偿还最低还款额的，除应支付透支利息外，还应对最低还款额未还部分按收费表规定的收费标准支付违约金；标准卡透支利率实行浮动利率管理，透支利息的结息日为账单日，在次日起息，按月计收复利等内容。合约签订后，被告牟斌松向合作银行领取了丰收信用卡（卡号为62×××75），信用额度为20000元。被告牟斌松使用丰收卡消费，截至2019年7月23日，尚欠原告信用卡透支款本金19999.78元及利息2202.55元、费用2095.57元，且至今未还。另查明，2018年5月11日，合作银行更名为“浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司”。 本院依照《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第 二百零六条、第二百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 被告牟斌松于判决发生法律效力之日起十日内返还原告浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司丰收信用卡透支款本金19999.78元及截止2019年7月23日止的利息2202.55元、费用2095.57元，并支付自2019年7月24日起至本判决履行完毕之日止按领用合约约定的利率计算的利息、费用（前述利息、费用总额以年利率24%为限）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费407元，公告费400元，合计807元，由被告牟斌松负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 长  王筱琴 人民陪审员  孟群良 人民陪审员  黄富军 二〇二〇年一月十日 法官助理王亚红 代书 记员  周 宇
湖北省荆门市中级人民法院再 审 决 定 书（2020）鄂08刑抗1号抗诉机关湖北省荆门市人民检察院。湖北省沙洋县人民法院审理湖北省沙洋县人民检察院指控原审被告人王某犯窝藏罪一案，于2017年7月20日作出（2017）鄂0822刑初112号刑事判决，以被告人王某犯窝藏罪，判处有效期限一年，缓刑二年。判决发生法律效力后，荆门市人民检察院于2019年12月26日作出荆检一部审刑抗[2019]1号刑事抗诉书，以原判认定事实错误，有新的证据证明原审被告人王某的行为构成故意伤害罪，原判适用法律不当等为由，向本院提出抗诉。本院认为，原判决事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第三款、第四款、第二百五十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十一条、第三百八十二条之规定，决定如下：一、指令湖北省沙洋县人民法院对本案进行再审；二、再审期间，不停止原判决的执行。二〇二〇年一月六日
浙江省安吉县人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0523民初3449号 原告：袁冰钧，男，1985年10月8日出生，汉族，住浙江省安吉县。 被告：崔灿，女，1990年4月18日出生，汉族，住江苏省徐州市。 袁冰钧与崔灿民间借贷纠纷一案，本院于2019年8月6日立案。原告袁冰钧于2019年11月27日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告袁冰钧申请撤回对被告崔灿的起诉系自由处分其诉权，可予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许袁冰钧撤诉。 案件受理费6370元（减半收取），公告费560元，合计诉 讼费6930元，由袁冰钧负担。 审 判 长 冯 涛 人民陪审员 蒋 国 人民陪审员 郑 喜 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员 费丹枫
浙江省杭州市滨江区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0108民初5550号 原告：田光程，男，1986年6月7日出生，汉族，住杭州市滨江区。 被告：汤勇明，男，1982年2月18日出生，汉族，住上海市徐汇区。 原告田光程诉被告汤勇明居间合同纠纷一案，本院于2019年9月17日立案，后原告田光程向本院提出撤诉申请。 本院认为，当事人有权处分自己的诉讼权利，现原告田光程申请撤诉，未违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项的规定，裁定如下： 准许原告田光程撤回起诉。 案件受理费50元，减半收取25元，由原告田光程负担。 审判员  钟飞燕 二〇二〇年一月七日 书记员  田 晓
湖南省怀化市鹤城区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）湘1202财保1号 申请人：周忠诚，男，1970年2月23日出生，汉族，户籍所在地湖南省新邵县。 委托代理人洪建军(特别授权)，湖南天地人(怀化)律师事务所律师。 被申请人：伍健康，男，1966年8月28日出生，汉族，住湖南省怀化市鹤城区。 申请人周忠诚于2020年1月3日向本院申请诉前财产保全，请求对被申请人伍健康名下位于怀化市鹤城区正清路(倒水湾安置区1.2栋)××号、××号房屋(合同编号分别为××××、××××)予以查封。中华联合财产保险股份有限公司湖南分公司在1800000元限额内(保单号119430076018)为申请人申请诉前财产提供担保。 本院经审查认为，申请人周忠诚持相关证据申请诉前财产保全，并已提供财产担保，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 查封被申请人伍健康名下位于怀化市鹤城区正清路(倒水湾安置区1.2栋)××号、××号房屋(合同编号分别为××××、××××)。查封期限三年。 案件申请费5000元，由申请人周忠诚负担。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。 审 判 长  向志武 审 判 员  舒珏惠 审 判 员  杨宏勇 二〇二〇年一月三日 代理书记员  冉 阳
湖北省荆州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）鄂10民终188号上诉人（原审被告）：肖俊，男，1984年1月15日出生，汉族，住湖北省江陵县。被上诉人（原审原告）：齐同顺，男，1967年11月12日出生，汉族，住湖北省江陵县。上诉人肖俊因与被上诉人齐同顺民间借贷纠纷一案，不服湖北省江陵县人民法院（2019）鄂1024民初837号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本院审理过程中，肖俊在上诉期间内提出上诉，其在收到法院的《交纳诉讼费用通知书》之后，未按通知要求交纳上诉案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十条规定，裁定如下：本案按上诉人肖俊自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 郭 莉审判员 陈 林审判员 韩秀士二〇二〇年一月八日法官助理李姗姗书记员卢文倩
四川省自贡市自流井区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）川0302民初3119号 原告：中国邮政储蓄银行股份有限公司自贡市自流井区支行，住所地四川省自贡市自流井区丹桂大街541号。 负责人刘莉，该行行长。 委托诉讼代理人：甘静兰，系该行职工。 被告：周红英，女，1971年3月30日出生，汉族，住四川省自贡市自流井区。 本院于2019年12月13日受理原告中国邮政储蓄银行股份有限公司自贡市自流井区支行诉被告周红英信用卡纠纷一案，并向原告送达了受理通知书及预交诉讼费通知书，通知其应于收到上述通知起七日内缴纳案件受理费192.71元，但至今原告未在规定的期限内缴纳案件受理费，也未提出缓、减、免缴诉讼费等申请。依据《诉讼费缴纳办法》第二十二条第一款“原告自接到人民法院交纳诉讼费用通知次日起7日内交纳案件受理费……”及最高人民法院《关于适用的解释》第二百一十三条“原告应当预交而未预交案件受理费，人民法院应当通知其预交，通知后仍不预交或者申请减、缓、免未获人民法院批准而不预交的，裁定按撤诉处理”的规定，裁定如下： 本案按原告中国邮政储蓄银行股份有限公司自贡市自流井区支行撤回起诉处理。 审 判 员 曾尚斌 二〇二〇年一月六日 法官助理 漆杏梅 书 记 员 侯 翼
吉林省长春市朝阳区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）吉0104民初403号 原告：杨斯诺，女，1988年3月14日出生，住长春市二道区。 被告：友众信业金融信息服务（上海）有限公司长春朝阳分公司，住所地长春市朝阳区西安大路2058号绿地蓝海A座10楼1020、1029号房。 原告杨斯诺诉被告友众信业金融信息服务（上海）有限公司长春朝阳分公司劳动合同纠纷一案。原告杨斯诺于2020年1月9日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告的申请符合有关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下： 准许原告杨斯诺撤回起诉。 审判员  张雪莹 二〇二〇年一月九日 书记员  于博洋
广西壮族自治区岑溪市人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）桂0481执801号之七 申请执行人：甘志惠，女，1976年10月18日出生，汉族，住岑溪市。 被执行人：杨启北，男，1974年9月2日出生，汉族，住岑溪市。 本院执行的申请执行人甘志惠与被执行人杨启北民间借贷纠纷一案，本院（2019）桂0481民初818号民事调解书已经发生法律效力，被执行人杨启北应向申请执行人甘志惠偿还借款本金170000元并支付利息（利息以借款本金170000元为基数按月利率0.7%从2015年4月29日起计至偿清之日止），负担诉讼受理费3149元、财产保全费2170元。申请执行人甘志惠于2019年7月18日向本院申请执行，本院于次日立案受理，并依法向被执行人杨启北发出执行通知书、报告财产令等，责令其履行生效法律文书确定的义务，并负担执行费2529元。 在执行过程中，本院于2019年8月8日依法扣划被执行人杨启北存款48500元，其中（2019）桂0481执800号参与分配16792元（执行费1432元、退诉讼费2110元、借款本金13250元），本案分配得款31708元（执行费2529元、退诉讼费、财产保全费5319元、借款本金23860元）。后本院再次扣划被执行人杨启北存款8108元、4163元、507元、432元，以上合计13210元，其中的（2019）桂0481执1110号案参与分配2600元，（2019）桂0481执800号参与分配4000元，本案分配得款6610元。 2020年1月3日，申请执行人甘志惠与被执行人杨启北达成执行和解：一、被执行人杨启北在2020年1月24日前偿还10000元，在2020年6月31日前偿还50000元，在2020年12月31日前偿清本案全部本息（款汇申请执行人）；三、申请执行人甘志惠同意暂缓拍卖登记在被执行人杨启北名下的房屋。本院认为，申请执行人与被执行人自愿达成执行和解，系双方的真实意思表示，且未违反法律法规的强制性规定，应予以支持。截至2020年1月7日止，本案执行到位38318元（其中借款本金30470元，诉讼费、财产保全费共5319元，执行费2529元）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项及《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》第九条、第十条规定，裁定如下： 终结（2019）桂0481执801号案件的执行。 被执行人不履行执行和解协议的,申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书。 申请恢复执行原生效法律文书，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行期间的规定。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长 徐北昌 审 判 员 梁志鹏 审 判 员 黄 友 二〇二〇年一月七日 法官助理 黎凤英 书 记 员 胡健霞
江苏省沛县人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）苏0322执2783号 申请执行人：王泉均，男，1966年10月6日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：王万民，男，1954年11月19日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：邓守书，男，1962年9月20日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：邓刚刚，男，1993年5月16日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：魏垂义，男，1953年11月23日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：张兴瑞，男，1988年6月5日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：张兆沛，男，1957年6月15日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：王世超，男，1993年8月8日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：李芳芳，女，1982年8月21日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：李方照，男，2005年6月25日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：李雨函，女，2009年8月31日出生，汉族，住沛县。 申请执行人：孙秀兰，女，1956年7月13日出生，汉族，住丰县。 以上十二申请执行人的共同委托诉讼代理人：董良学，江苏苏韵律师事务所律师。 被执行人：蔡先矿，男，1976年6月10日出生，汉族，住沛县。 申请执行人王泉均、王万民、邓守书、邓刚刚、魏垂义、张兴瑞、张兆沛、王世超、李芳芳、李方照、李雨函、孙秀兰与被执行人蔡先矿劳务合同纠纷一案，本院作出的（2019）苏0322民初1424号民事判决书已发生法律效力。因被执行人蔡先矿未按生效法律文书的规定履行义务,申请执行人王泉均、王万民、邓守书、邓刚刚、魏垂义、张兴瑞、张兆沛、王世超、李芳芳、李方照、李雨函、孙秀兰向本院申请执行，要求被执行人蔡先矿支付12002元和利息。本院于2019年8月15日立案。 在执行过程中，1.本院向被执行人送达了执行通知书、财产报告令、限制消费令、执行决定书，并将被执行人纳入了失信名单。 2.申请执行人未向本院提供被执行人的财产或财产线索，被执行人未主动履行亦未向本院报告其财产情况。 3.本院依职权对被执行人的银行存款、不动产、车辆、工商登记等进行了查询。经查，被执行人蔡先矿无可供执行的财产。 4.本院未查找到被执行人蔡先矿的下落，申请执行人王泉均、王万民、邓守书、邓刚刚、魏垂义、张兴瑞、张兆沛、王世超、李芳芳、李方照、李雨函、孙秀兰亦明确表示提供不出被执行人蔡先矿的下落。 5.本院向申请执行人告知了案件的执行情况、执行措施、采取的财产调查措施及调查结果，其表示认同，并同意终结本次执行程序。 本院认为，申请执行人王泉均、王万民、邓守书、邓刚刚、魏垂义、张兴瑞、张兆沛、王世超、李芳芳、李方照、李雨函、孙秀兰与被执行人蔡先矿劳务合同纠纷一案，虽经本院穷尽执行措施，仍未能有效执结，在被执行人暂无可供执行财产的情况下，本案应终结本次执行程序。终结本次执行程序后，申请执行人仍享有要求被执行人继续履行义务的权利，被执行人仍负有继续向申请执行人履行债务的义务。依照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、最高人民法院《关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长 徐兴建 审 判 员 夏 巍 审 判 员 苗 顺 二〇二〇年一月八日 法官助理 徐 超 书 记 员 李 艟
河南省睢县人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫1422民初5564号原告：任洪涛，男，1979年1月16日出生，汉族，住河南省睢县。委托诉讼代理人：余均政，河南三友律师事务所律师。被告：河南丹隆置业有限公司，住所地：睢县商务中心区湖东路与凤城大道交叉口东南角。法定代表人：刘士龙，系经理。委托诉讼代理人：祖成，系公司员工。原告任洪涛诉被告河南丹隆置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案中，本院于2019年10月16日立案。原告任洪涛于2020年1月2日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告任洪涛撤回对被告河南丹隆置业有限公司的起诉，不损害国家和第三人利益，依法应当准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第五项规定，裁定如下：准许原告任洪涛撤回起诉。案件受理费100元减半收取50元，由原告任洪涛负担。审判员  陈洁二〇二〇年一月二日书记员  钱敏
内蒙古自治区奈曼旗人民法院民 事 裁 定 书（2020）内0525民初65号原告：宝山，男，1971年12月15日出生，蒙古族，教师，现住内蒙古自治区通辽市，公民身份号码:×××。被告：白恩贺，男，1985年12月23日出生，蒙古族，农民，现住内蒙古自治区通辽市，公民身份号码:×××。原告宝山与被告白恩贺追偿权纠纷一案，本院于2020年1月3日立案。原告于2020年1月6日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的撤诉申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：准许原告宝山撤诉。案件受理费140元，减半收取70元，由原告宝山负担。审判员  肖俊峰二〇二〇年一月六日书记员  胥德红
浙江省嵊州市人民法院 结 案 通 知 书 （2019）浙0683执4028号 本院依据已经发生法律效力的（2015）绍嵊刑初180号刑事判决书，于2019年12月16日立案被执行人张胜国诈骗罪涉财产刑部分执行一案。执行过程中，被执行人于2020年1月8日全部履行，本案已全部执行完毕。 特此通知。 二〇二〇年一月八日
辽宁省开原市人民法院民 事 裁 定 书（2019）辽1282民初2586号原告：王子健，男，，住辽宁省昌图县。委托诉讼代理人：孙少俊，系开原市华瑞法律服务所法律工作者。被告：廖晓彤，女，住开原市。被告：付三韬，男，住开原市。原告王子健与被告廖晓彤、付三韬房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月16日立案后，依法进行审理。原告王子健向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令二被告返还原告购房款388000.00元；2.诉讼费由二被告承担。事实和理由：2019年3月19日，原、被告双方签订了房屋买卖协议书一份，约定二被告将其名下的房产（开原市都市花园17号楼3单元502室）出卖给原告，原告现金给付全部价款388000.00元。后原告要求二被告协助办理产权过户，二被告将此房产出卖给他人，故原告诉至人民法院，请求人民法院依法判决。本院经审查认为，原告王子健与被告付三韬之间存在民间借贷法律关系。现原告以房屋买卖合同纠纷为由要求二被告返还购房款，但其只提交原、被告签订的房屋买卖协议书，不足以证明原告与二被告间为房屋买卖合同关系，本院已向原告方释明变更诉讼请求,但原告方拒绝变更。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条的规定，裁定如下：驳回原告王子健的起诉。诉讼费7120.00元，退回给原告。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省铁岭市中级人民法院。审 判 长  王 莹人民陪审员  苗志方人民陪审员  董 皓二〇二〇年一月九日书 记 员  仇开慧
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0191执16914号申请执行人李文静，女，1991年8月1日出生，汉族，住河南省杞县。被执行人张培，男，1987年8月2日出生，汉族，住郑州市金水区关于李文静申请执行张培借款合同纠纷一案，本院于2019年9月26日作出的（2019）豫0191民初27435号民事调解书生效后，张培在生效法律文书确定的期限内未履行义务。权利人李文静向本院申请执行，本院于2019年11月4日立案执行。在执行过程中，本院采取了如下执行行为：1.本院于2019年11月13日提起第一次网络查控，未发现被执行人名下有可供执行的银行存款、证券、互联网银行财产信息；2.本院于2019年11月7日向被执行人发出执行通知书和报告财产令；3.本院于2019年1月3日提起第二次网络查控，未发现被执行人可供执行的网络财产线索；4.本院于2019年11月10日将被执行人列入限制高消费名单；5.本院于2019年12月25日查询被执行人公积金信息，未查询到有公积金信息；6.本院于2020年1月5日向申请人进行终本约谈并记录在案。综上未发现可供执行财产线索，申请人亦无法提供被执行人可供执行的财产线索，故本院的本次执行程序予以终结。对申请执行人刘丽云尚未实现的债权暂计31268.00元，被执行人应该继续履行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本院作出的（2019）豫0191民初27435号民事调解书的本次执行程序。本裁定生效后，申请执行人若发现被执行人可供执行的财产线索，可随时持生效法律文书及本裁定申请恢复强制执行，并不受申请执行期限的限制。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  李文涛审判员  王世争审判员  孟灵军二〇二〇年一月九日书记员  陈玲军
浙江省余姚市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0281民初10179号之一 原告：宁波威奇尔电子有限公司。住所地：余姚市经济开发区南区。统一社会信用代码：91330281775601258M。 法定代表人：张豪杰，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：何祎祎，浙江阳明律师事务所律师。 被告：浙江众泰汽车制造有限公司。住所地：永康市经济开发区北湖路9号。统一社会信用代码：91330784753017464X。 法定代表人：金浙勇，职务不详。 原告宁波威奇尔电子有限公司（以下简称威奇尔公司）与被告杭州益维汽车工业有限公司（以下简称杭州益维公司）、被告浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称浙江众泰公司）、被告永康众泰汽车有限公司（以下简称永康众泰公司）、被告众泰汽车股份有限公司（众泰股份公司）定作合同纠纷一案，本院于2019年10月29日立案。 原告威奇尔公司诉称，原告与被告杭州益维公司有常年的汽车组合仪表定作业务关系，原告为承揽方，2018年3月26日双方签订了《价格协议》并就规格型号3820010-A01的汽车组合仪表的价格明细进行了确认，明确约定了定作产品的价格、模具费用、分摊数量及金额。2018年5月29日被告杭州益维公司向原告下达订单，定作规格型号3820010-A01的汽车组合仪表5000套，并承诺保证全部接收。现原告已向被告杭州益维公司开具了全额增值税专用发票，但被告杭州益维公司拒不接收余下的713套组合仪表，也拒不支付货款。因被告杭州益维公司拒不履行，双方业务已经停止，原告有权解除合同。被告杭州益维公司系被告浙江众泰公司为股东的一人有限公司，被告浙江众泰公司系被告永康众泰公司为股东的一人有限公司，被告永康众泰公司系被告众泰股份公司为股东的一人有限公司，且法定代表人均为同一人金浙勇。被告杭州益维公司、浙江众泰公司、永康众泰公司均不能证明公司财产独立于股东财产，也均无年度审计，一人公司的股东应当对各自公司的债务承担连带责任。为依法维护原告的合法权益，请求法院依法判令：一、解除原告与被告杭州益维公司的定作合同；二、被告杭州益维公司支付原告货款143234.57元、模具款215466.33元，合计358700.90元，并支付自起诉日起至判决确定的履行日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息；三、被告杭州益维公司接收原告交付的713套规格型号3820010-A01的汽车组合仪表；四、被告浙江众泰公司对被告杭州益维公司的债务承担连带责任，被告永康众泰公司对被告浙江众泰公司的债务承担连带责任，被告众泰股份公司对被告永康众泰公司的债务承担连带责任；五、本案诉讼费用由被告承担。 被告浙江众泰公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为，根据浙江省高级人民法院文件精神，自2019年10月8日起至2020年10月7日止新发生的涉及铁牛集团有限公司及其关联企业为被告的民事诉讼案件或为被执行人、被申请人的执行案件等由永康市人民法院集中受理。申请人是铁牛集团有限公司关联企业，为了从根本上更好地偿还企业债务，需要企业尽快恢复生产和运转，值此复产关键阶段，请求将本案移送到永康市人民法院集中处理。 本院经审查认为，本案系合同纠纷。由于原、被告没有约定协议管辖，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条的规定，由被告住所地或者合同履行地的人民法院管辖。因双方当事人未对合同履行地进行约定，而原告起诉的诉请之一系要求解除其与被告杭州益维公司之间的合同，故本案应由被告所在地法院管辖。现本案四被告所在地均不在余姚市，故本院对本案无管辖权。被告浙江众泰公司所在地为浙江省永康市，再结合案件处理实际，故本案应依法移送至浙江永康市人民法院审理。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条、第一百二十七条第一款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条规定，裁定如下： 被告浙江众泰汽车制造有限公司对本案管辖权提出的异议理由成立，本案移送浙江省永康市人民法院审理。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 审判员 杜 健 二〇一九年十二月九日 书记员 熊秧倩
河南省新郑市人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0184执5784号申请执行人：李秋霞，女，1961年7月17日出生，汉族，住新郑市。被执行人：河南省安博实业有限公司，住所地郑州高新开发区翠竹街6号。法定代表人：赵志忠，经理。关于李秋霞申请执行河南省安博实业有限公司民间借贷纠纷一案，新郑市人民法院作出的（2018）豫0184民初8869号民事调解书已生效，该调解书确认河南省安博实业有限公司应偿还李秋霞借款9万元及利息。因被执行人至今未按照上述生效法律文书确定的义务履行完毕，申请执行人于2019年12月3日申请执行，本院依法立案。执行中，双方达成如下执行和解协议：1、关于双方剩余债务70000元及诉讼费1044元，共计71044元，河南省安博实业有限公司自愿定于自2020年2月起，每月月底前支付申请执行人李秋霞2100元，直至付清；2、如河南省安博实业有限公司按约定支付相应款项，利息部分李秋霞自愿放弃，如河南省安博实业有限公司未按约定支付相应款项，李秋霞可就剩余款项按原判决书申请恢复执行；3、本案执行费由河南省安博实业有限公司承担；4、关于本案采取的所有强制措施申请执行人申请解除；5、新郑市中医院自愿替河南省安博实业有限公司偿还债务。2020年1月10日，申请执行人撤回执行申请。依照《最高人民法院关于的解释》第四百六十六条及《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十七条第（一）项之规定，裁定如下：终结对（2019）豫0184执5784号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审判长  陈瑞甫审判员  王锦程审判员  刘松林二〇二〇年一月十日书记员  高 昭
河南省郑州市管城回族区人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫0104民初18158号原告:丁金玲，女，1958年2月15日出生，回族，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：唐景献，男，住址同上，系丁金玲丈夫。被告：陈彦辉，男，1984年1月20日出生，汉族，住河南省商水县。被告：中国大地财产保险股份有限公司郑州中心支公司，营业场所郑州市金水区未来路与黑庄路交叉口向东50米泽林商务楼1层。负责人：吴国华。被告：中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司，营业场所郑州市金水区黄河路11号豫粮大厦15、16层及东配楼1层。负责人：贾国军。委托诉讼代理人：周蒙蒙，女，该公司员工。原告丁金玲诉被告陈彦辉、中国大地财产保险股份有限公司郑州中心支公司、中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2019年12月11日立案。原告丁金玲于2020年1月9日向本院提出撤诉申请。本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的诉讼权利。原告丁金玲自愿撤诉，符合有关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告丁金玲撤诉。案件受理费330元，减半收取计165元，由原告丁金玲负担。审判员  陈峥二〇二〇年一月九日书记员  王琦
湖南省湘潭市雨湖区人民法院执 行 结 案 通 知 书（2020）湘0302执313号泰富重工制造有限公司：本院立案庭移送执行的被执行人泰富重工制造有限公司追缴受理费执行一案，本案执行标的25元，在执行过程中，经采取强制执行措施，已将受理费执行完毕。本案所依据的（2019）湘0302民初4064号民事调解书所确定的受理费内容已执行完毕。特此通知审判员  过伟国二〇二〇年一月九日书记员  黄湘福
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）湘0602民初10448号 原告：莫美林，男，1936年5月13日出生，汉族，户籍所在地湖南省华容县。 委托诉讼代理人：莫君武，男，1959年5月24日出生，汉族，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区。 被告：刘敏，男，1981年8月20日出生，汉族，住湖南省岳阳市岳阳楼区。 原告莫美林与被告刘敏民间借贷纠纷一案，本院于2019年12月24日立案后，原告莫美林于2020年1月3日申请撤回对被告刘敏的起诉。 本院认为，原告莫美林的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下： 准许原告莫美林撤回对被告刘敏的起诉。 本案免收诉讼费。 审判员 胡 波 二〇二〇年一月三日 书记员 姜紫玉
台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初809号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人李维国，男，1966年3月15日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，务工，住台州市黄岩区。2019年10月15日因本案被本院司法拘留十五日。2019年10月29日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年11月5日转为取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2019]568号起诉书指控被告人李维国犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员蔡熙出庭支持公诉，被告人李维国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年2月5日，本院作出（2013）台黄商初字第113号民事判决，判令被告人李维国返还浙江台州黄岩农村合作银行借款人民币148000元，同时支付相应的利息、罚息及复息，金某、葛某等人负连带责任。判决生效后，被告人李维国未主动履行生效判决，金某等人亦未履行保证义务。2013年8月1日，本院根据浙江台州黄岩农村合作银行申请，对该案立案执行。2016年上半年，被告人李维国与其妻金某以人民币35万元的价格将宅基地转让给他人。在实际取得售地款人民币26.5万元后，被告人李维国明知其有尚未履行完毕的生效判决所确定的义务，未向本院申报财产，并将该款项用作他用，致使判决无法履行。 另查明，2019年10月29日，被告人被公安机关传唤到案，之后已将上述执行案件的应付款项全部履行完毕。 上述事实，被告人李维国在开庭审理过程中亦无异议，并有证人金某的证言，被告人涉及的民事判决书、执行通知书、限制消费令等材料，执行和解协议，落实屋基协议书，宅基地转让协议书，宅基地出卖契据，人民法院询问笔录，银行交易清单明细，结案说明，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人李维国对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李维国犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  苗 青 二〇二〇年一月二日 法官助理杨柯 代书记员  屠星星 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
抚松县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）吉0621执恢5号 申请执行人：尹昌万,男性,1951年5月15日出生,汉族,住抚松县万良镇； 被执行人：金太浩,男性,1955年8月5日出生,汉族,住无； 被执行人：董丽娟,女性,1955年12月13日出生,汉族,住无。 本院依据已经发生法律效力的抚松县人民法院2014年12月18日生效的（2014）抚民一初字第482号判决，于2020年1月6日向被执行人金太浩发出执行通知书，责令被执行人金太浩无（写明指定履行的义务）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32条的规定，裁定如下： 冻结被执行人金太浩在中国工商银行股份有限公司抚松支行的账户621723080700047XXXX存款12000.00元，冻结期限为365。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员左字森 二〇二〇年一月七日 书记员杨怀涛
河南省安阳县人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫0522民初7366号原告：安阳建工（集团）房地产开发有限责任公司，住所地安阳新区管委会办公大楼423号。统一社会信用代码：91410500724134602P。法定代表人：谢海如，职务董事长。诉讼委托代理人：于江龙，河南正义律师事务所律师。诉讼委托代理人：赵卫国，河南正义律师事务所律师。被告：岳香磊，男，汉族，1991年12月1日出生，住河南省滑县。原告安阳建工（集团）房地产开发有限责任公司与被告岳香磊借贷合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案。原告安阳建工（集团）房地产开发有限责任公司在本院依法送达交纳诉讼费通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按安阳建工（集团）房地产开发有限责任公司撤回起诉处理。审判员  杜文莉二〇二〇年一月二日书记员  刘 鑫
湖北省武汉市中级人民法院 驳 回 申 诉 通 知 书 （2019）鄂01刑申101号 徐桂生： 你为犯诈骗罪一案，不服湖北省武汉市江夏区人民法院（2015）鄂江夏刑初字第00249号刑事判决及（2019）鄂0115刑申2号驳回申诉通知书，以原审认定事实不清，证据不足，你不构成犯罪等为由，向本院提出申诉。 本院审查查明，2011年10月10日，你将你位于武汉市江夏区纸坊街道西交路109号新兴小区2栋2单元502室的房产卖予黎成林。2012年2月10日至2013年8月14日，你为了获取钱财，隐瞒了该房产被变卖的事实，将该房产作为抵押物，骗取邹正进、周斌、陈玉珍人民币68万元。你诈骗他人钱财，数额特别巨大，你的行为已构成诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。 本院认为，你对本案的申诉理由不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十三条规定的应当重新审判的情形。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百七十七条之规定，驳回你的申诉。 特此通知。 二〇二〇年一月十日
浙江省玉环市人民法院 结 案 通 知 书 （2019）浙1021执4077号 申请执行人:蔡启伟，男，1991年1月14日出生，汉族，住玉环市。 被执行人：玉环洪鑫机械厂，住所地玉环市大麦屿街道对台贸易加工区。 负责人：王仕香，厂长。 被执行人：王仕香，女，1969年1月26日出生，汉族，住玉环市大麦屿街道陡门头村兴海41号，公民身份号码:33262719690126116X。 申请执行人蔡启伟与被执行人玉环洪鑫机械厂、王仕香追索劳动报酬纠纷一案，执行依据（2019）浙1021民特1126号民事裁定书，本案已执行完毕，现予结案。 二〇二〇年一月二日
岳阳县人民法院 执 行 案 件 结 案 通 知 书 （2020）湘0621执恢13号 申请执行人：刘孔娥 被执行人：岳阳县王家方页岩环保砖厂（普通合伙） 本院执行的申请执行人刘孔娥与被执行人岳阳县王家方页岩环保砖厂（普通合伙）劳动争议纠纷一案，双方已达成和解协议，申请人刘孔娥同意110000元结案，被执行人岳阳县王家方页岩环保砖厂（普通合伙）已履行执行金额110000元，执行费1898元，申请人刘孔娥已支取110000元。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，该案按执行完毕方式结案。 审判员  何建南 二〇二〇年一月八日 书记员  杨念祖
山东省日照市东港区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）鲁1102民初167号 原告：日照市政工程有限公司，住所地日照市济南路269号，统一社会信用代码91371100168358209Y。 法定代表人：王平义，董事长。 委托诉讼代理人：马德伟，该公司员工。 委托诉讼代理人：李兆义，山东世纪星律师事务所律师。 被告：日照欣源市政园林工程有限公司，住所地日照市东港区华美大酒店北侧三楼3A33，统一社会信用代码91371102493269808G。 原告日照市政工程有限公司诉被告日照欣源市政园林工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案。原告日照市政工程有限公司在本院依法通知交纳诉讼费用后，原告明确拒绝预交案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按原告日照市政工程有限公司撤回起诉处理。 审判员  张红艳 二〇二〇年一月六日 书记员  黄秋扬
辽宁省锦州市凌河区人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽0703执恢19号申请执行人：孙学敏，男，1954年11月18日生，汉族，工人，住锦州市凌河区。被执行人：谭桂兰，女，1946年10月8日生，汉族，退休工人，住锦州市凌河区。本院在执行申请执行人孙学敏与被执行人谭桂兰民间借贷纠纷一案中，被执行人履行了生效法律文书确定的到期义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项规定，裁定如下：终结（2020）辽0703执恢19号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审判员  边德柏二〇二〇年一月十三日书记员  张熙越
台州市黄岩区人民法院执 行 裁 定 书（2019）浙1003执3227号之一申请执行人浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司，住所地台州市黄岩区洞天路88号，组织机构代码:770736460。法定代表人罗洋明。被执行人方菊芬，女，1959年2月23日出生，住台州市黄岩区。被执行人方魁，男，1982年10月27日出生，住台州市黄岩区。申请执行人浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司与被执行人方菊芬、方魁为金融借款合同纠纷一案，本院作出的（2019）浙1003民初349号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，申请执行人浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司向本院申请强制执行，本院于2019年08月13日受理立案执行。执行标的为偿付申请执行人浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司执行款人民币96548.11元，支付利息及迟延履行期间的利息，并负担案件受理费1102元、申请执行费1348.22元。立案执行后，本院于2019年08月13日向被执行人方菊芬、方魁发出执行通知书、报告财产令、限制消费令和传票，责令被执行人方菊芬、方魁履行生效法律文书确定的义务，并传唤其到本院接受调查询问，报告财产状况，但被执行人方菊芬、方魁未履行义务，且未到案向本院报告财产情况。执行过程中，本院通过网络执行查控系统对被执行人方菊芬、方魁的存款、不动产、车辆、有价证券、金融理财产品等财产情况进行了查询并采取了相应的执行措施。具体如下：1、被执行人方菊芬、方魁在银行有存款帐户开户，本院已进行冻结，查明被执行人方菊芬的存款帐户已被本院另案冻结，现该帐户暂无可供执行的存款，本案将依法纳入参与分配。2、通过网络查控系统查询被执行人方菊芬、方魁不动产登记情况，经查被执行人方菊芬、方魁名下无不动产登记信息。3、通过网络查控系统查询被执行人方菊芬、方魁机动车登记情况，查明被执行方魁有车牌号为浙Ｊ×××××梅赛德斯奔驰牌车辆一辆，本院另案已依法进行查封，但该车辆去向不明，难以实际扣押。本院已向被执行人方魁发出限期交出车辆通知书，但被执行人方魁逾期未交出，本院已要求公安机关协助查找该车辆的下落。4、经查被执行人方菊芬、方魁名下无股权登记信息。5、经查被执行人方菊芬、方魁名下无金融理财产品信息。6、通过网络查控系统查询被执行人方菊芬、方魁的因私普通护照、往来港澳通行证登记信息，已依法函告公安机关出入境管理部门对被执行人方菊芬、方魁通报限制出境备案登记。另本院根据案件需要进行现场调查并采取了相应的执行措施，具体如下：1、经向台州市公积金管理中心黄岩分中心进行现场调查，未发现被执行人方菊芬、方魁开立有住房公积金帐户。2、经向被执行人方菊芬、方魁居住地的周边群众进行现场调查，未能发现被执行人方菊芬、方魁有其他可供执行的财产线索。3、本院经依法予以实地现场查找，未能发现及传唤被执行人方菊芬。本院已要求公安机关协助查找、控制被执行人方菊芬。4、因被执行人方菊芬、方魁拒不履行法律文书确定的义务且违反财产报告制度，本院依法将被执行人方菊芬、方魁纳入失信被执行人名单及对被执行人方菊芬、方魁采取媒体曝光及限制消费措施。作出司法拘留决定并提请公安机关协助控制被执行人。通过公安机关协查布控被执行人方魁到案，因其拒不申报财产对其实施了司法拘留15日，因其拒不履行对其实施司法拘留15日。经查，截止目前，被执行人方菊芬在本院另有1件执行案件未履行；被执行人方魁在本院另有4件执行案件未履行。申请执行人未在本院通知的一个月内向本院提供被执行人方菊芬、方魁的其他财产线索。本院联系申请执行人要求其提供被执行人方菊芬、方魁可供执行的财产线索，但申请执行人未能提供。本院将上述财产调查、执行情况及终结本次执行程序的依据和法律后果告知本案申请执行人浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司，申请执行人未有异议，并申请本案终结本次执行程序。上述事实，有银行、房产、车辆、公积金查询回执、冻结执行裁定、现场调查笔录、终结本次执行程序申请书等证据在卷证实。本院认为，被执行人方菊芬、方魁目前无财产可供执行，本案符合终结本次执行程序的条件，申请执行人浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司亦申请终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款的规定，裁定如下：终结本院（2019）浙1003执3227号案的本次执行程序。申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利；被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。审 判 员 庞婷璇二〇二〇年一月二日代书记员 张小俊
浙江省淳安县人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0127执恢8号 申请执行人余书花 被执行人余仁利、邵瑞华 本院在执行申请执行人余书花与被执行人余仁利等案由民间借贷纠纷一案中，被执行人余仁利已支付案款343062.91元、诉讼费41434元、执行费39856元、罚金1000元。现本次恢复执行的案件执行完毕。 特此通知。 二〇二〇年一月三日 （） 备注：《结案通知书》的依据是《最高人民法院》第十五条之规定。注意两点：1、执行完毕应制作结案通知书，并发送给双方当事人。2、双方当事人书面认可执行完毕或口头认可执行完毕并计入笔录的，无需制作结案通知书。
结 案 通 知 书 中磊建设有限公司： 根据本院作出的（2019）浙0783民初7143号民事调解书，申请人楼新阳申请强制执行中磊建设有限公司劳动争议纠纷一案，执行案号（2019）浙0783执3826号，经本院执行，被执行人中磊建设有限公司已履行全部义务，本案执行完毕，特此证明。 东阳市人民法院执行局 二〇二〇年一月二日
舟山市普陀区人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0903执38号 刘圣安、舟山市普陀区富发水产制品厂： 申请执行人刘圣安与被执行人舟山市普陀区富发水产制品厂房屋买卖合同纠纷执行案，申请执行人依据本院作出的（2019）浙0903民初709号民事判决书向本院申请执行，要求被执行人舟山市普陀区富发水产制品厂协助申请执行人刘圣安办理舟山市普陀区六横镇台门沿港路北起第1间房屋的土地使用权转移登记手续。本院于同日立案执行。 在执行过程中，本院发出协助执行通知书协助申请执行人刘圣安办理房屋过，协助通知书载明：一、注销原不动产权证〔舟房权证普六字2700691号〕；二、由申请执行人刘圣安单方办理将位于舟山市普陀区六横镇台门沿港路北起第1间房屋所有权及相应土地使用权转移登记至刘圣安名下的相关手续。申请执行人出具结案证明，本案执行完毕，予以结案。 特此通知 二〇二〇年一月八日
内蒙古自治区扎赉特旗人民法院民事裁定书（2020）内2223民初57号原告：赵秀环，女，1974年7月22日出生，汉族，个体户，住内蒙古自治区。被告：李图布新，男，1973年2月3日出生，蒙古族，农民，住内蒙古自治区。本院在审理赵秀环与李图布新买卖合同纠纷一案中，原告赵秀环于2020年1月2日向本院提出撤诉申请。本院认为，当事人有权处分自己的民事权利和诉讼权利，原告赵秀环的撤诉申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告赵秀环撤回起诉。案件受理费50元，减半收取25元，由原告赵秀环负担。审判员 陶 克 二〇二〇年一月二日书记员 白苏都
北京市丰台区人民法院民 事 裁 定 书（2020）京0106民特7号申请人：郝杰，男，1990年9月11日出生，汉族，无业，住北京市丰台区。被申请人：杨树珍，女，1934年8月13日出生，汉族，住北京市丰台区。代理人：杨红丽（系杨树珍之外孙女），1985年7月17日出生，汉族，中国工商银行职员，住北京市丰台区。本院在审理郝杰申请宣告杨树珍无民事行为能力人、指定监护人一案中，申请人郝杰向本院提出撤诉申请。本院认为，申请人提出的撤诉申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第五项之规定，裁定如下：准许申请人郝杰撤诉。审判员  魏洪杰二〇二〇年一月三日书记员  秦晓蕾
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0602民初4196号 原告汪喻，女，汉族，1990年4月3日出生，现住湖南省华容县。 委托诉讼代理人何应青，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人晏建明，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 被告湖南和立东升实业集团有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽路南二段18号管理服务中心办公楼319房，统一社会信用代码9143000076564836XY。 法定代表人冯杨辉，公司董事长。 委托诉讼代理人唐健，湖南金州（岳阳）律师事务所律师，一般代理。 原告汪喻诉被告湖南和立东升实业集团有限公司商品房买卖合同纠纷一案，本院2019年6月4日受理后,依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月19日公开开庭进行了审理。原告汪喻的委托诉讼代理人何应青、晏建明，被告湖南和立东升实业集团有限公司的委托诉讼代理人唐健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告汪喻向本院提出诉讼请求，1、判令被告按照合同约定向原告承担自2017年12月31日起至被告交付符合合同约定交付条件的房屋为止的违约金（以已付房款为基数，按照日万分之一的标准计算违约金）；2、被告为原告办理所购房屋产权证书；3、由被告承担诉讼费用。 事实与理由：原告于2016年7月31日与被告签订商品房买卖合同，购买被告开发的位于岳阳市经济技术开发区，房屋总价款405623元。原告已按照合同约定将房款付清。根据合同约定，逾期交房超过60日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交房款万分之一的违约金。截止原告具状之日，被告仍未交付符合合同约定交房条件的房屋，也没有办理产权登记。 被告湖南和立东升实业集团有限公司辩称：1、合同约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；2、合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；3、合同附件四第十三条约定出现其他非出卖人因素导致延迟交房的情形，出卖人可据实延期而不承担责任，因星河国际紧邻学校，中高考期间禁止工程施工，导致工期延长32日，高温天气不允许室外作业，应延长期限38日，合计据实延期70日不承担逾期交房违约责任；4、合同约定原告选择按揭贷款，最迟应当在合同签订后60日内将按揭款支付到账，未按期可据实延期；5、原告已经实际收房并占有使用，应当视为交房行为完成，交房义务履行完毕。 经审理查明： 原告汪喻与被告湖南和立东升实业集团有限公司于2016年7月31日签订一份《商品房买卖合同》。合同约定由原告购买由被告湖南和立东升实业集团有限公司开发的“星河国际”楼盘15幢1306号房，房款总额为405623元。被告应当在2017年12月31日前向买受人交付取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告的房屋被告未依约交付房屋超过60日，买受人（原告）同意继续履行合同的，出卖人（被告）应当按照日计算向买受人支付全部房款万分之一的违约金；合同第七条约定中，贷款支付没有约定支付时间；合同第十条约定，对商品房相关设施设备未达到交付使用条件，出卖人于180日内完成整改，达到交付标准，整改期间不视为延期交房；合同附件四约定，自签订合同之日起30日办理完按揭贷款，贷款数额不足或不能办理贷款，自接到通知之日15日内自行支付房款。合同附件十一第九条约定买受人未在约定时间付清房款的，出卖人可据实延期交付商品房；合同第二十条约定，出卖人、买受人同意共同向房屋登记机构申请办理房屋所有权转移登记，买受人未能在商品房交付之日起547日内取得房屋所有权证书，买受人不退房，出卖人出具书面承诺，确保一年内办理好房屋所有权证，超过一年，出卖人每年支付买受人违约金总房款的1%。合同签订后，原告向被告支付了全部房款，房款支付时间为2017年8月18日，2018年3月28日收房。房屋竣工完成时间为2016年12月31日，被告提供的气象部门的证据显示2016年7月31日至2016年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气16日。 上述事实，有原被告提交的购房合同，交纳房款的票据，房屋竣工验收备案表，入伙通知书，气象证明资料，按揭回款凭证等证据予以证实。 本院认为：原告与被告签订《商品房买卖合同》，双方之间形成了商品房买卖关系。合同约定被告交付房屋免责期180日，被告辩称的遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期，因没有合同约定，本院不予支持，被告辩称高考和高温期延期交房的意见，没有提交充足的证据，对被告的该方面意见不予支持。根据附件四的约定，并给予合理的通知期15日，即房款支付时间为合同签订后60日内，原告房款支付逾期289日，被告可延期交房的期间为免责期469日，即交房期限到2019年4月14日，根据合同约定涉案房屋虽然未经竣工验收，但达到了基本入住条件，原告与被告也在2018年3月28日办理了房屋交接手续，至于交付的房屋不符合合同约定的条件，也只是交付上存在瑕疵，原告收房入住也可视为双方变更了收房条件，且该交付瑕疵并未给原告造成任何实际损失，原告收房未超过交房时间，不承担违约金。合同约定办证免责期547日和365个自然日办证期间，合计交房时间为2019年4月14日扣除912日免责期时间，即被告为原告办理产权证期未过，原告主张要求被告办理房屋产权证书期限未过，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下： 驳回原告汪喻的全部诉讼请求。 本案案件受理费85元，由原告汪喻负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审判员  王益民 二〇一九年六月二十四日 书记员  张 闹
宁夏回族自治区彭阳县人民法院支付令（2019）宁0425民督53号申请人：彭某，统一社会信用代码11642226455211568K。负责人：陈某。委托诉讼代理人：党某。特别授权代理。被申请人：庞某，公民身份号码×××，住宁夏回族自治区彭阳县。申请人彭某于2019年12月11日向本院申请支付令。申请人彭某称，被申请人系建档立卡户，于2018年5月8日与宁夏彭阳农村商业银行股份有限公司（以下简称彭阳农商行）签订《个人借款合同》，申请借款50000元，约定借款利率4.35％，借款期限12个月。依据有关扶贫政策，申请人与彭阳县金融局、彭阳农商行签订协议，由申请人利用风险补偿金按照借款90%对被申请人借款承担风险补偿责任。截至2019年10月29日，被申请人尚欠彭阳农商行借款本息45503.12元。申请人按照协议约定向彭阳农商行偿还了40952.81元，但被申请人至今未向申请人归还该笔欠款。申请人提供个人借款合同、彭阳县建档立卡贫困户贷款合作协议、金融扶贫小额信贷风险补偿基金代偿申请、彭阳农村商业银行建档立卡户风险补偿金实际代偿花名册予以证明，要求被申请人庞某给付申请人彭某欠款40952.81元。本院经审查认为，申请人的申请符合民事诉讼法规定的条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条规定，特发出如下支付令：被申请人庞某应当自收到本支付令之日起十五日内，给付申请人彭某欠款40952.81元。申请费275元，由被申请人庞某负担。被申请人如有异议，应当自收到本支付令之日起十五日内向本院书面提出；逾期不提出书面异议的，本支付令即发生法律效力。审判员 郭文彩 二〇一九年十二月十三日书记员 乔 丽
辽宁省丹东市元宝区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）辽0602执1260号 申请执行人：汪志强，男性，1956年11月06出生，汉族，住丹东市振兴区。 被执行人：黄玉杰，男性，1962年12月29出生，汉族，住丹东市元宝区。 本院在执行被执行人黄玉杰借款合同纠纷一案中，本院作出（2018）辽0602民初1719号民事判决书。本院依法于2019年7月18日立案执行。 本案在执行过程中，本院于2019年7月18日向被执行人发送执行通知书及报告财产令，责令被执行人三日内向本院做出财产申报。被执行人在本院规定的时间内未予申报。本院依法对被执行人银行存款、有价证券、工商登记、车辆登记进行了网络统查；对被执行人的房屋土地、收益类保险、金融理财产品、股息红利进行了传统查询。被执行人无其他可供执行财产。 本院于2019年12月24日将被执行人黄玉杰纳入限制高消费名单。 本院认为，该案在执行过程中，被执行人黄玉杰暂无财产可供执行。本次执行程序无法继续进行，可予以终结，需要等待继续执行的条件成就后再重新启动。如发现被执行人新的财产线索，本院将恢复执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结本院（2019）辽0602执1260号执行案件本次执行程序。 若被执行人具备执行能力，申请执行人可向本院申请恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  刘福一 审 判 员  李 明 代理审判员  郝天悦 二〇二〇年一月二日 书 记 员  李 彦
宁夏回族自治区固原市原州区人民法院执行裁定书（2019）宁0402执3186号申请执行人：马斌，宁夏固原市人，住固原市原州区文化西街家和园。被执行人：海文军，宁夏固原市人，住固原市原州区派胜小区。马斌与海文军民间借贷纠纷一案，固原市原州区人民法院作出的（2019）宁0402民初1144号民事调解书，已经发生法律效力。申请执行人于2019年7月9日申请执行，本院立案执行。本案申请执行标的100000元，诉讼费1150元，执行费1400元。本案进入执行阶段后，本院依法查询了被执行人海文军名下的银行、网络资金、车辆、房产、证券等财产信息，并依法冻结被执行人海文军名下具有流动性的银行账户。另查明，由于海文军在本院涉案较多，其名下车辆已经被另案查封。再未发现可供执行的财产线索。申请人马斌暂无法提供可供有效执行的财产线索，本院依法限制被执行人的高消费，并依法纳入失信被执行人名单。故根据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。本裁定书送达后立即生效。审判长 王金龙审判员 王艳秀审判员 赵宏峰 二〇一九年十二月三十日书记员 赵春林
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   执行裁定书   （2019）宁0303执1595号   申请执行人：定边县恒均木业有限公司。   法定代表人：张某。   被执行人：宁夏庆华煤化集团有限公司。   法定代表人：孙某。   本院在执行申请执行人定边县恒均木业有限公司与被执行人宁夏庆华煤化集团有限公司（以下简称庆华公司）买卖合同纠纷一案中，被执行人庆华公司在本院涉及多案，无法一次性履行200000元货款。申请执行人定边县恒均木业有限公司与被执行人庆华公司达成和解协议，即由被执行人庆华公司根据生产经营状况向法院分期履行，申请执行人定边县恒均木业有限公司按照比例受偿。申请执行人撤回执行申请。依照《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十六条、四百六十七条、四百六十八条的规定，裁定如下：   终结（2019）宁0303执1595号案件的执行。   被执行人不履行或不完全履行和解协议，申请执行人可以在和解协议期限届满之日起二年内申请恢复执行。   本裁定送达后立即生效。   审判长 陈西明   审判员 金 鑫   审判员 马 剑     二〇一九年十二月二十日   书记员 田 刚   附法律条文：   《最高人民法院关于适用的解释》   第四百六十六条申请执行人与被执行人达成和解协议后请求中止执行或者撤回执行申请的，人民法院可以裁定中止执行或者终结执行。   第四百六十七条一方当事人不履行或者不完全履行在执行中双方自愿达成的和解协议，对方当事人申请执行原生效法律文书的，人民法院应当恢复执行，但和解协议已履行的部分应当扣除。和解协议已经履行完毕的，人民法院不予恢复执行。   第四百六十八条申请恢复执行原生效法律文书，适用民事诉讼法第二百三十九条申请执行期间的规定。申请执行期间因达成执行中的和解协议而中断，其期间自和解协议约定履行期限的最后一日起重新计算。
湖北省鹤峰县人民法院民 事 裁 定 书（2020）鄂2828民初44号原告：胡成坤，男，1980年8月6日出生，土家族，中专文化，农民,住鹤峰县。被告：郭菊香，女，1964年8月25日出生。土家族，初中文化，农民，住鹤峰县，原告胡成坤诉被告郭菊香买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案，原告胡成坤于2020年1月9日向本院申请撤回起诉，经审查，原告的撤诉申请符合法律规定，系对自己权利的处分，且不损害他人利益，应当予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款和第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下：准许原告胡成坤撤回起诉。案件受理费776元，减半收取338元，原告胡成坤已预交，由原告胡成坤负担。审判员  余美玲二〇二〇年一月九日书记员  陈 玲
浙江省桐庐县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙0122民初4752号 原告：袁惠升，男，1960年5月29日出生，汉族，住浙江省桐庐县。 被告：潘正友，男，1979年12月24日出生，汉族，住贵州省纳雍县，现住浙江省桐庐县。 原告袁惠升与被告潘正友健康权、身体权纠纷一案，本院于2019年12月23日立案受理，依法适用简易程序于2020年1月9日公开开庭进行了审理，并当庭宣判。原告袁惠升到庭参加诉讼，被告潘正友经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。 原告袁惠升向本院提起诉讼，请求：1、判令被告潘正友立即支付医药费266.44元；2、电瓶车修理费390元；3、支付误工费60天×182元／天=10920元；4、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告变更支付医药费为276.44元；放弃电瓶车修理费390元；变更支付误工费52天×182元／天=9464元；其他请求不变。事实与理由：2019年7月26日下午4时40分，原告骑二轮电瓶车，被告骑三轮电瓶车，在桐庐县时发生碰撞，致使原告右脚背骨折，车辆损坏，共用去医药费266.44元，车辆修理费390元，休息二个月，每日误工费182元，总计误工费10920元，上述总计原告损失为11576.44元。经交警队认定，被告承担全责，经交警队调解无果，为此，原告提起诉讼，请求判如所请。 原告为支持其诉讼主张，在庭审中出示并陈述了下列证据材料： 道路交通事故认定书（简易程序）一份、医疗门诊收费票据三份、挂号发票二份、医疗诊断证明书四份，证明原告就医花去医药费276.44元（包括挂号费），医生建议休息52天的事实。 被告潘正友未答辩，未到庭质证，也未提供证据。 经审查，原告袁惠升提供的证据，来源合法，内容客观真实，具有证据三性，本院予以确认。被告潘正友未到庭质证，视为放弃质证权利。 本院审理认定本案事实如下：2019年7月26日下午4时40分，原告骑二轮电瓶车，被告骑三轮电瓶车，在桐庐县时发生碰撞，致使原告右脚背骨折，经交警队认定，被告承担全责，原告无责。原告先后去医院治疗共花去医药费（包括挂号费）276.44元，医生建议休息52天。 本院认为，公民的健康权受法律保护。被告驾驶三轮电瓶车与原告驾驶的二轮电瓶车发生碰撞，造成原告身体受伤，交警认定被告负全责，依法应承担相应的赔偿责任。原告要求被告承担医药费（包括挂号费）276.44元、误工费9464元（52天×182元／天）的请求，合法有据，本院予以支持。对于原告的车辆损失，庭审中，原告表示放弃，并不违反法律规定，本院予以准许。被告未到庭应诉，视为放弃相应的抗辩权利。综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告潘正友于本判决生效之日起十日内赔偿原告袁惠升医疗费276.44元，误工费9464元，合计9740.44元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费400元，减半收取200元，由被告潘正友负担。 原告袁惠升于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告潘正友于本判决生效之日起七日内向本院交纳应负担的诉讼费用。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费，对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交，在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理（开户行：工行杭州西湖支行，户名：浙江省杭州市中级人民法院，指定账号详见《上诉费用交纳通知书》）。 审判员  钟早根 二〇二〇年一月九日 书记员  邵丽华 ? 附法律条文：《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。 第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
浙江省三门县人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙1022执2568号之二 申请执行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行，组织机构代码:676160979，住所地浙江省三门县海游街道湫水大道10号1单元1－4号。 法定代表人：陈卓斌。 被执行人：吴松，男，1987年2月8日出生，住浙江省三门县。 申请执行人中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行与被执行人吴松信用卡纠纷一案，浙江省三门县人民法院作出的（2019）浙1022民初664号民事判决书已发生法律效力,由于被执行人未在判决书确定的期限内履行义务,申请执行人中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行向本院申请强制执行。本院于2019年9月26日立案执行。执行标的为被执行人吴松偿还给申请执行人中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行借款8386.27元、利息及相应的迟延履行期间的债务利息，并负担案件受理费25元，申请执行费50元。 执行立案后，本院于2019年9月27日向被执行人吴松发出执行通知书、报告财产令、限制消费令等，责令被执行人吴松履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人吴松逾期未履行且未报告财产情况。 执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人吴松的存款、不动产、车辆、股权等财产情况进行了实地调查。查明，被执行人吴松外出下落不明，经本院电话传唤拒不到庭，其名下无银行存款、股权等财产信息。被执行人吴松名下有一处坐落于三门县××坑村何家的房产，本院于2019年9月29日查封，该房产系农村宅基地，处置属无益处置。被执行人吴松名下有一辆车牌号为浙Ｊ×××××的汽车，本院于2019年9月29日查封并发出限期交出车辆通知书。本院于2019年10月8日以拒不申报对被执行人发起布控。被执行人至今未交出其名下车辆，本院于2019年10月8日以拒不执行对被执行人发起布控。鉴于被执行人吴松拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人吴松采取纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。 上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果，本院已书面告知了申请执行人中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行。中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行对此没有异议，并签字确认同意终结本次执行程序。 本院认为，被执行人吴松暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结本院（2019）浙1022执2568号案本次执行程序。 申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后即发生法律效力。 执 行 员 何才刚 二〇二〇年一月二日 代书记员 杨弘健
金华市婺城区人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0702执恢80号 金华市三联变速箱制造有限公司、浙江飞立齿轮传动有限公司： 申请执行人钱小棠与被执行人金华市三联变速箱制造有限公司、浙江飞立齿轮传动有限公司劳动争议仲裁执行案件，民事已发生法律效力，申请执行人钱小棠向本院申请强制执行。本院于2020年01月08日依法立案执行。本案在执行过程中，被执行人已将所有欠款支付完毕。根据申请执行人自愿放弃其他债权的意见，本案已履行完毕。根据《最高人民法院执行案件立案、结案若干问题的意见》第15条的规定，通知如下： 本院（2020）浙0702执恢80号案件执行完毕。 二〇二〇年一月十三日
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院执 行 结 案 通 知 书（2020）豫0191执恢16号苏某、中信银行股份有限公司郑州分行关于中信银行股份有限公司郑州分行申请执行苏某信用卡纠纷一案，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院依据已发生法律效力的（2019）豫0191民初7666号，于2019年1月3日立案执行，现被执行人苏某已履行完毕生效法律文书确定的义务，依照最高人民法院《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条的规定，本案予以结案。特此通知二〇二〇年一月七日
浙江省德清县人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙0521执恢57号 申请执行人德清县人民法院 被执行人武云翠 本院在执行申请执行人德清县人民法院与被执行人武云翠盗窃罪一案中，初执案号（2019）浙0521执1091号，武云翠已履行完毕，本案已全部执行完毕。 特此通知。 二〇二〇年一月十三日
宁夏回族自治区青铜峡市人民法院执 行 裁 定 书（2019）宁0381执1704号申请执行人：苏剑洋，住宁夏永宁县，公民身份号码×××。被执行人：马俊，住宁夏吴忠市，公民身份号码×××。本院在执行苏剑洋与马俊（2019）宁0381民初2184号买卖合同纠纷一案中，申请执行人要求被执行人马俊向申请执行人苏剑洋支付石料款38000元，负担案件受理费375元、申请执行费476元。本院对被执行人存款、车辆、房产、土地使用权、工商注册登记信息进行查询，发现被执行人有一车辆，已查封，且已将被执行人限制高消费。于2019年12月16日本院约谈申请执行人，申请执行人表示同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  范永华审判员  龚廷明审判员  王岩峰二〇一九年十二月二十五日书记员  田小龙
河南省驻马店市驿城区人民法院执 行 裁 定 书（2019)豫1702执4408号申请执行人许俊峰，男，1979年6月6日出生，汉族，住河南省驻马店市平舆县。被执行人单闯，男，1976年6月10日出生，汉族，住河南省商丘市睢县。申请执行人许俊峰与被执行人单闯劳务合同纠纷一案，我院于2019年8月2日立案执行。我院（2019）豫1702民初5650号民事判决书已经发生法律效力，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人单闯的银行存款及其他收益5万元或查封、扣押其相应价值的财产或扣留、提取其相等金额的收入。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 王 军审判员 王永强审判员 张建军二〇二〇年一月八日书记员 考春生
河南省郑州市管城回族区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0104执7461号申请执行人：周国建，男，汉族，1980年12月22日出生，住郑州市郑东新区。委托代理人：程鹏，河南银基律师事务所律师。被执行人：蒋滔滔，男，汉族，1979年9月2日出生，住武汉市蔡甸区。本院在执行周国建申请执行蒋滔滔买卖合同纠纷一案中，（2019）豫0104民初11670号民事判决书已发生效力。申请人于2019年12月6日向本院申请强制执行，申请执行标的为370000元。执行过程中，本院依法对被执行人的银行存款、房产、车辆、证券、股权等财产情况进行了调查。根据调查情况，本院在本案执行过程中采取了以下措施：1、向被执行人邮寄送达了执行通知书、财产报告令、廉政监督卡等法律文书，责令被执行人立即履行生效法律文书确定的义务，经本院传唤，被执行人并未到庭申报财产并陈述相关案情、履行义务；2、通过“总对总”网络系统，对被执行人的银行存款、互联网银行、证券、车辆、股权等财产情况进行了查询，未发现被执行人有财产可供执行；3、本院至郑州市不动产登记中心、住房公积金管理中心调查被执行人房产登记信息、住房公积金信息，经查询被执行人名下无可供执行财产；4、执行过程中，本院对被执行人采取限制高消费措施;5、执行人员前去申请人所提供的被执行人财产所在地调查，未发现被执行人线索。6、本院于2019年12月6日向申请人通报本案执行情况，并作终本谈话，短信告知申请人本院已采取的财产调查措施、已查明的被执行人财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，听取申请人对终结本次执行程序的意见。本案申请执行财产370000元尚未能执行。本院认为，在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人名下有可供执行的财产，已穷尽措施。申请执行人也未能向本院提供被执行人名下有可供执行的财产线索，本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次程序的规定（试行）》的条件，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向执行法院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  郭晓明审判员  孙富春审判员  李鸣鹤二〇二〇年一月九日法官助理王浩伟书记员王震
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0602民初4180号 原告田雨燕，女，汉族，1992年7月1日出生，1975年3月9日出生，现住湖南省华容县。 委托诉讼代理人何应青，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人晏建明，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 被告湖南和立东升实业集团有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽路南二段18号管理服务中心办公楼319房，统一社会信用代码9143000076564836XY。 法定代表人冯杨辉，公司董事长。 委托诉讼代理人唐健，湖南金州（岳阳）律师事务所律师，一般代理。 原告田雨燕诉被告湖南和立东升实业集团有限公司商品房买卖合同纠纷一案，本院2019年6月4日受理后,依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月19日公开开庭进行了审理。原告田雨燕的委托诉讼代理人何应青、晏建明，被告湖南和立东升实业集团有限公司的委托诉讼代理人唐健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告田雨燕向本院提出诉讼请求，1、判令被告按照合同约定向原告承担自2017年12月31日起至被告交付符合合同约定交付条件的房屋为止的违约金（以已付房款为基数，按照日万分之一的标准计算违约金）；2、被告为原告办理所购房屋产权证书；3、由被告承担诉讼费用。 事实与理由：原告于2016年7月31日与被告签订商品房买卖合同，购买被告开发的位于岳阳市经济技术开发区，房屋总价款426211元。原告已按照合同约定将房款付清。根据合同约定，逾期交房超过60日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交房款万分之一的违约金。截止原告具状之日，被告仍未交付符合合同约定交房条件的房屋，也没有办理产权登记。 被告湖南和立东升实业集团有限公司辩称：1、合同约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；2、合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；3、合同附件四第十三条约定出现其他非出卖人因素导致延迟交房的情形，出卖人可据实延期而不承担责任，因星河国际紧邻学校，中高考期间禁止工程施工，导致工期延长32日，高温天气不允许室外作业，应延长期限38日，合计据实延期70日不承担逾期交房违约责任；4、合同约定原告选择按揭贷款，最迟应当在合同签订后60日内将按揭款支付到账，未按期可据实延期；5、原告已经实际收房并占有使用，应当视为交房行为完成，交房义务履行完毕。 经审理查明： 原告田雨燕与被告湖南和立东升实业集团有限公司于2016年7月31日签订一份《商品房买卖合同》。合同约定由原告购买由被告湖南和立东升实业集团有限公司开发的“星河国际”楼盘15幢205号房，房款总额为426211元。被告应当在2017年12月31日前向买受人交付取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告的房屋被告未依约交付房屋超过60日，买受人（原告）同意继续履行合同的，出卖人（被告）应当按照日计算向买受人支付全部房款万分之一的违约金；合同第七条约定中，贷款支付没有约定支付时间；合同第十条约定，对商品房相关设施设备未达到交付使用条件，出卖人于180日内完成整改，达到交付标准，整改期间不视为延期交房；合同附件四约定，自签订合同之日起30日办理完按揭贷款，贷款数额不足或不能办理贷款，自接到通知之日15日内自行支付房款；合同附件十一第九条约定买受人未在约定时间付清房款的，出卖人可据实延期交付商品房。合同第二十条约定，出卖人、买受人同意共同向房屋登记机构申请办理房屋所有权转移登记，买受人未能在商品房交付之日起547日内取得房屋所有权证书，买受人不退房，出卖人出具书面承诺，确保一年内办理好房屋所有权证，超过一年，出卖人每年支付买受人违约金总房款的1%。合同签订后，原告向被告支付了全部房款，贷款逾期146日，2017年12月5日收房。2016年12月31日房屋竣工完成。被告提供的气象部门的证据显示2016年7月31日至2016年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气16日。 上述事实，有原被告提交的购房合同，交纳房款的票据，房屋竣工验收备案表，入伙通知书，气象证明资料，按揭回款凭证等证据予以证实。 本院认为：原告与被告签订《商品房买卖合同》，双方之间形成了商品房买卖关系。合同约定被告交付房屋免责期180日，被告辩称的遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期，因气象部门出事的证据显示2016年7月31日至2016年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气16日，因大风天气计算可能出现一天中极短的状况，因没有合同约定，不予支持，根据附件四的约定，并给予合理的通知期15日，即房款支付时间为合同签订后60日内，原告房款全部支付到位时间逾期146日，被告可延期交房的期间为326日，即交房期限到2018年11月2日，被告辩称高考和高温期延期交房的意见，没有提交充足的证据，对被告的该方面意见不予支持。根据合同约定涉案房屋虽然未经竣工验收，但达到了基本入住条件，原告与被告也在2017年12月5日办理了房屋交接手续，至于交付的房屋不符合合同约定的条件，也只是交付上存在瑕疵，原告收房入住也可视为双方变更了收房条件，且该交付瑕疵并未给原告造成任何实际损失，原告收房未超过交房时间，不承担违约金。合同约定办证免责期547日和365个自然日办证期间，合计交房时间为2018年11月2日扣除912日免责期时间，被告办证期限未过，原告主张要求被告办理房屋产权证书，因期限未到，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下： 驳回原告田雨燕的全部诉讼请求。 本案案件受理费95元，由原告田雨燕负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审判员  王益民 二〇一九年六月二十四日 书记员  张 闹
浙江省临海市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙1082民初8717号 原告：陈春芳，女，1979年4月29日出生，汉族，住台州市黄岩区。 委托诉讼代理人：叶锋，北京中润（台州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：殷建伟，北京中润（台州）律师事务所律师。 被告：陈官云，男，1987年7月24日出生，汉族，住临海市。 被告：马宋妹，女，1970年10月5日出生，汉族，住临海市。 委托诉讼代理人：汤爱民，临海市大洋法律服务所法律工作者。 被告：童新伟，男，1969年1月22日出生，汉族，住建德市。 原告陈春芳与被告陈官云、马宋妹、童新伟民间借贷纠纷一案，本院于2019年10月15日立案后，依法进行审理。 陈春芳向本院提出诉讼请求：1.判令陈官云立即偿还陈春芳借款395000元并支付利息（利息自2019年6月21日起按中国人民银行同期贷款利率3倍计算至实际履行之日止）;2.判令马宋妹、童新伟对上述借款本息承担连带偿还责任；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：陈官云陆续向陈春芳借款，2018年11月3日，陈春芳与陈官云经结算，陈官云尚欠陈春芳借款430000元，由陈官云出具还款计划一份，约定于2018年11月10日归还20000元，于2019年1月20日归还20000元，于2019年6月20日归还190000元，2019年12月20日归还200000元，如其中一期未归还，陈春芳有权向临海法院起诉，陈官云按银行利息的3倍支付利息并承担诉讼费用。由陈官云亲笔出具还款计划一份，马宋妹、童新伟作为担保人在还款计划书上亲笔签名按指印。陈官云出具还款计划书后偿还了35000元，尚欠借款395000元未归还。陈春芳多次催讨未果，故提起诉讼。 陈官云答辩称，陈官云向陈春芳所借的都是高利贷，还款计划中所写的欠陈春芳人民币430000元，其中本金仅约60000元至70000元，其余都是利息，都是利滚利加上去的。利息计算有三种方式，第一种：每10000元借款每天付利息50元，一个月利息1500元，借款时借条上写借款金额为10000元，预扣利息1500元，实际支付给借款人8500元，一个月到期后归还10000元。第二种：500元一天，借条写借款10000元，实际交付8000元，预扣利息2000元，借款当天和第二天不付钱，第三天开始每天晚上付500元，连续支付20天，视为10000元借款全部还清。第三种：600元一天，借条写借款10000元，实际交付9400元，预扣利息600元，借款当天不付钱，第二天开始每天晚上付600元，连续支付19天，视为10000元借款全部还清。陈春芳起诉的是高利贷的利息，依法不受法律保护。 马宋妹答辩称，马宋妹不知道陈春芳和陈官云之间系高利贷借款，陈春芳、陈官云以及担保人童新伟借口邀请马宋妹到童新伟义乌店里的办公室玩，陈春芳说让陈官云写个还款协议，叫马宋妹做中间人，不要她负任何责任。因马宋妹是个文盲，仅仅会写自己的名字，在陈春芳、陈官云的承诺及童新伟鼓动下，签下自己的名字。因高利贷本身是违法行为，且马宋妹有理由怀疑陈春芳与童新伟等串通骗取马宋妹担保，因此马宋妹的担保是无效的，陈春芳高利贷放贷属刑事犯罪，应移送公安机关处理。 童新伟庭审中答辩称，在还款计划上签字担保事实，当时说好不为难童新伟的，童新伟不愿承担担保责任。 本院经审查认为，综合分析陈春芳的借款行为，具有套路贷犯罪的某些特征，故对陈春芳的起诉应先予驳回，将本案有关材料移送公安机关处理。如经公安机关侦查，不予追究刑事责任的，权利人可另行提起民事诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下： 驳回陈春芳的起诉。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 员 朱健政 二〇一九年十二月二十九日 代书记员 叶欣妍
东营市垦利区人民法院执 行 裁 定 书（2018）鲁0521执854号之十一申请执行人:董海书，男，1968年8月17日出生，汉族，现住东营市垦利区。被执行人：孟庆明，男，1987年9月26日出生，汉族，现住临沂市河东区。本院在执行董海书与孟庆明买卖合同纠纷一案中，冻结了被执行人孟庆明妻子周曼莉在中国农业银行临沂市解放路分理处62×××71账户存款，现因办案需要。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题规定（试行）》第45条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第31条规定，裁定如下：解除对被执行人孟庆明妻子周曼莉在中国农业银行临沂市解放路分理处62×××71账户存款40万元的冻结。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  张纪成审判员  宋保卫审判员  温国鹏二〇二〇年一月二日书记员  刘 茹
浙江省龙泉市人民法院 结 案 通 知 书 （2019）浙1181执1463号 中国银行股份有限公司龙泉市支行、吴建龙： 申请执行人中国银行股份有限公司龙泉市支行与被执行人吴建龙信用卡纠纷一案，申请执行人中国银行股份有限公司龙泉市支行依据已发生法律效力的（2018）浙1181民初1710号民事判决书向龙泉市人民法院申请执行，执行标的为透支款本金4934.48元及利息。在执行过程中，被执行人吴建龙偿还申请执行人中国银行股份有限公司龙泉市支行透支款本金4934.48元及利息1744.49元。据此，龙泉市人民法院（2018）浙1181民初1411号民事判决书确定的金钱给付标的执行完毕，予以结案。 特此通知。 二〇二〇年一月十日
海城市人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽0381执保62号申请人：古丽英，女，住所地：海城市。被申请人：张洪兰，女，住所地：海城市。申请人古丽英与被申请人张洪兰民间借贷纠纷一案，经查询被申请人名下无财产可供保全，且申请人同意撤回对被申请人张洪兰的财产保全申请。故依照最高人民法院《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第二十一条第（三）款之规定，裁定如下：本案无标的物可实施保全，即未查到财产可供保全。本裁定送达后立即生效。审判员  郭惠文二〇二〇年一月六日书记员  黄怡儒
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0602民初4192号 原告刘麒送，男，汉族，1987年2月27日出生，现住湖南省岳阳县。 原告翟亚丹，女，汉族，1990年3月20日出生，现住湖南省岳阳县。 委托诉讼代理人何应青，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人晏建明，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 被告湖南和立东升实业集团有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽路南二段18号管理服务中心办公楼319房，统一社会信用代码9143000076564836XY。 法定代表人冯杨辉，公司董事长。 委托诉讼代理人唐健，湖南金州（岳阳）律师事务所律师，一般代理。 原告刘麟送、翟亚丹诉被告湖南和立东升实业集团有限公司商品房买卖合同纠纷一案，本院2019年6月4日受理后,依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月19日公开开庭进行了审理。原告刘麟送、翟亚丹的委托诉讼代理人何应青、晏建明，被告湖南和立东升实业集团有限公司的委托诉讼代理人唐健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告刘麟送、翟亚丹向本院提出诉讼请求，1、判令被告按照合同约定向原告承担自2016年3月28日起至被告交付符合合同约定交付条件的房屋为止的违约金（以已付房款为基数，按照日万分之0.5的标准计算违约金）；2、由被告向原告承担自2016年6月28日至实际办理房屋产权证之日止的逾期办证违约金（以已付房款为基数按照人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算）；3、被告为原告办理所购房屋产权证书；4、由被告承担诉讼费用。 事实与理由：原告于2015年10月11日与被告签订商品房买卖合同，购买被告开发的位于岳阳市经济技术开发区，房屋总价款355653元。原告已按照合同约定将房款付清。根据合同约定，逾期交房超过60日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交房款万分之0.5的违约金。截止原告具状之日，被告仍未交付符合合同约定交房条件的房屋，也没有办理产权登记。 被告湖南和立东升实业集团有限公司辩称：1、合同约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；2、合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；3、合同附件四第十三条约定出现其他非出卖人因素导致延迟交房的情形，出卖人可据实延期而不承担责任，因星河国际紧邻学校，中高考期间禁止工程施工，导致工期延长32日，高温天气不允许室外作业，应延长期限38日，合计据实延期70日不承担逾期交房违约责任；4、合同约定原告选择按揭贷款，最迟应当在合同签订后60日内将按揭款支付到账，未按期可据实延期；5、原告已经实际收房并占有使用，应当视为交房行为完成，交房义务履行完毕，2017年6月20日，涉案房屋办理竣工验收手续，已符合交房条件；6、原告主张逾期办证违约金缺乏事实依据，合同约定出卖人应当在商品房交付使用后90日内向房屋登记机关提交办证资料，365个工作日办理房屋总证，90日加上365个工作日，换算为自然日为680日，办证期限是实际交房之日起计算680日之后，期限届满；7、部分购房户已申请退还办证契税，自行办证并同意免除答辩人办证义务，再主张逾期办证违约金没有事实法律依据。 经审理查明： 原告刘麟送、翟亚丹与被告湖南和立东升实业集团有限公司于2015年10月11日签订一份《商品房买卖合同》。合同约定由原告购买由被告湖南和立东升实业集团有限公司开发的“星河国际”楼盘2幢207号房，房款总额为355653元。被告应当在2016年3月28日前向买受人交付取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告的房屋被告未依约交付房屋超过60日，买受人（原告）同意继续履行合同的，出卖人（被告）应当按照日计算向买受人支付全部房款万分0.5的违约金。合同第八条约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；合同附件四第十三条约定买受人未在约定时间付清房款的，出卖人可据实延期交付商品房，此外合同约定产权登记在交付之日起90日内，出卖人向房屋登记机关提交办理初始登记的资料，交房后，买受人交清放款和办证资料，办证费用后，365个工作日内办理房屋总证。合同签订后，原告依约向被告支付了全部房款，2016年2月27日收房。2017年6月20日，涉案房屋进行五方验收合格，2018年4月20日，被告将五方验收表提交备案登记。被告提供的气象部门的证据显示2015年10月11日至2015年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气7日。涉案房屋总证于2018年8月28日办理完毕，分证未办理。 上述事实，有原被告提交的购房合同，交纳房款的票据，房屋竣工验收备案表，入伙通知书，气象证明资料，按揭回款凭证，不动产统一登记证书等证据予以证实。 本院认为：原告与被告签订《商品房买卖合同》，双方之间形成了商品房买卖关系。合同约定被告交付房屋免责期60日，遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期，气象部门出事的证据显示2015年10月11日至2015年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气7日，因大风天气计算可能出现一天中极短的状况，本院酌情认定因天气影响施工时间5日，被告可延期交房的期间为65日，被告辩称高考和高温期延期交房的意见，没有提交充足的证据，对被告的该方面意见不予支持。根据合同约定涉案房屋虽然未经竣工验收，但达到了基本入住条件，原告与被告也在2016年2月27日办理了房屋交接手续，至于交付的房屋不符合合同约定的条件，也只是交付上存在瑕疵，原告收房入住也可视为双方变更了收房条件，且该交付瑕疵并未给原告造成任何实际损失，原告在合同约定的期限内收房，应认定被告交房没有违约，不承担违约责任。合同约定办证免责期90日和365个工作日办证期间，合计609个自然日，合同约定交房时间为2016年3月28日扣除65日免责和据实延期时间，加上609个自然日，即原告应当在2018年1月28日办理总证，被告未在合同约定的期限内办理，应当承担违约责任，因合同没有约定违约责任，参照被告开发的“星河国际”楼盘其他房屋买卖合同约定的违约责任认定为已交房款的1%，即3556.53元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条的规定，判决如下： 一、限被告湖南和立东升实业集团有限公司在判决书生效之日起十日内支付给原告刘麟送、翟亚丹违约金3556.53元，逾期支付，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的损失利息； 二、限被告湖南和立东升实业集团有限公司在判决书生效之日起三十日内为原告刘麟送、翟亚丹办理所购房屋产权登记证书，逾期履行，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金； 三、驳回原告刘麟送、翟亚丹的其他诉讼请求。 本案案件受理费807元，由被告湖南和立东升实业集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审判员  王益民 二〇一九年六月二十四日 书记员  张 闹
湖北省武汉市黄陂区人民法院民 事 裁 定 书（2018）鄂0116民初6227号之一本院于2018年12月19日对原告武汉创然美工程有限公司诉被告湖北吉泰置业有限公司合同纠纷一案作出的（2018）鄂0116民初6227号民事判决书中，文字上有笔误，应予补正。现裁定如下：原文书中第四页正文第七行的“《中华人民共和合同法》”更正为“《中华人民共和国合同法》”。审 判 长  王国辉人民陪审员  张 红人民陪审员  陈治刚二〇二〇年一月二日书 记 员  刘璧瑗
湖北省宜都市人民法院民 事 裁 定 书（2019）鄂0581民初267号本院于2019年5月8日对原告黄兴华与被告中国人民财产保险股份有限公司松滋支公司、被告松滋市全安运输有限公司、被告杨磊机动车交通事故责任纠纷一案作出的（2019）鄂0581民初267号民事判决书中，存在笔误，应予补正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第七项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十五条规定，裁定如下：将判决书第五页第十六行“于2018年7月21死亡及两车不同程度受损的道路交通事故”更正为“于2018年7月21日死亡及两车不同程度受损的道路交通事故”。审判员 胡 胜二〇二〇年一月六日书记员 谢雨蒙
湖北省黄梅县人民法院民 事 裁 定 书（2019）鄂1127民初833号原告：陶魁，男，1988年3月25日出生，汉族，湖北省黄梅县人，住址黄梅县。委托诉讼代理人：梅登梁、胡康宁，黄梅县池九法律服务所法律工作者。代理权限为特别授权，即参加诉讼，参与调解，签收法律文书，代领标的款，申请执行，代为撤诉。被告：李火林，男，1982年2月11日出生，汉族，湖北省黄梅县人，住址黄梅县。被告：黄琴，女，1982年12月21日出生，汉族，湖北省黄梅县人，住址黄梅县。原告陶魁与被告李火林、黄琴相邻关系纠纷一案。本院立案受理后，原告陶魁向本院提出撤诉申请。本院认为，陶魁撤回起诉符合相关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准予原告陶魁撤诉。案件受理费100元，减半收取计50元，由原告陶魁负担。审判员  杨维兵二〇二〇年一月十三日书记员  汪佳丽
浙江省永康市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0784民初9971号 原告：浙江新大新暖通设备有限公司，住所地：浙江省金华市婺城区八一南街金发佳苑1-5幢27-29号营业房。 法定代表人：金禄明，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：王攀、郑丽娅,浙江霁轩律师事务所律师。 被告：黄勋，男，1976年5月18日出生，汉族，住浙江省永康市。 原告浙江新大新暖通设备有限公司与被告黄勋装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年12月16日立案受理后，原告于2019年1月6日向本院申请撤回起诉。 本院认为，原告的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下： 准予原告浙江新大新暖通设备有限公司撤回起诉。 案件受理费295元（已减半收取），由原告浙江新大新暖通设备有限公司负担。 审 判 员 徐廉球 二〇二〇年一月六日 法官助理胡兵 代书记员 吕艳芸
湖南省祁阳县人民法院结 案 通 知 书（2020）湘1121执65号雷强、阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司永州中心支公司：本院执行的雷强申请阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司永州中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，经被执行人阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司永州中心支公司自动履行，执行案款已发放给申请执行人。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，该案按自动履行方式结案。二〇二〇年一月十日