wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
河南省郑州市金水区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0105执18968号申请人刘喜成，男，汉族，1957年9月16日出生，住郑州市金水区。申请人刘月兰，女，汉族，1959年9月10日出生，住郑州市金水区。申请人刘璐瑶，男，汉族，1983年10月31日出生，住郑州市金水区。被执行人刘有成，男，汉族，1962年10月29日出生，住郑州市金水区。被执行人刘瑞云，女，汉族，1967年10月27日出生，住郑州市金水区。被执行人关海荣，女，汉族，1965年5月8日出生，住郑州市金水区。被执行人刘星楠，女，汉族，1989年11月12日出生，住郑州市金水区。被执行人李某，女，汉族，2003年4月15日出生，住郑州市金水区。刘喜成、刘月兰、刘璐瑶诉李某、刘星楠、关海荣、刘瑞云、刘有成共有纠纷一案。本院作出的(2017)豫0105民初14740号民事判决书已经发生法律效力。判决确认：一、原告刘喜成对赵爱枝名下拆迁安置补偿房屋建筑面积431.83㎡享有1/6份额；二、原告刘喜成对已向赵爱枝发放的518232.4元过渡费享有1/6份额；三、赵爱枝与刘来成、被告刘有成、刘瑞云于2013年12月5日签订的《财产分割协议书》中涉及原告刘喜成所享有1/6房屋安置面积的部分无效。李某、刘星楠、关海荣、刘瑞云、刘有成未履行生效法律文书确定的义务，权利人刘喜成、刘月兰、刘璐瑶于2019年8月27日向本院申请强制执行，本院于同日立案。在执行过程中，本院采取了以下执行措施：一、本院于2019年9月3日发出执行通知书、报告财产令，并于2019年8月28日提起网络查询，未发现被执行人李某、刘星楠、关海荣、刘瑞云、刘有成名下有可供执行的银行存款、车辆、公司股权、证券、互联网银行财产、不动产登记信息；二、本院于2020年1月10日对李某、刘星楠、关海荣、刘瑞云、刘有成采取限制高消费措施；三、本院于2019年12月20日向被执行人邮寄传票，被执行人为按时到庭；四、本院于2020年1月5日前往郑州市不动产登记中心、住房公积金管理中心查询被执行人李某、刘星楠、关海荣、刘瑞云、刘有成名下的不动产登记信息、住房公积金信息。经调查被执行人李某、刘星楠、关海荣、刘瑞云、刘有成名下无可供执行的财产。五、本院于2020年1月10日对申请执行人刘喜成、刘月兰、刘璐瑶做了终本约谈，告知其本案的执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，并听取其对终结本次执行程序的意见，刘喜成、刘月兰、刘璐瑶表示同意对本案终结本次执行程序本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序。本院认为，经穷尽财产调查措施，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人李某、刘星楠、关海荣、刘瑞云、刘有成负有继续向申请执行人刘喜成、刘月兰、刘璐瑶履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  李安永审判员  赵 凯审判员  郭 宏二〇二〇年一月十日书记员  刘世博
台州市黄岩区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙1003民初5182号 原告：蔡巧萍，女，1963年10月12日出生，汉族，住台州市黄岩区。 被告：周哲军，男，1959年2月3日出生，汉族，住台州市黄岩区。 原告蔡巧萍为与被告周哲军民间借贷纠纷一案，原告于2019年9月4日向本院起诉，诉请：判令被告周哲军归还原告借款12000元。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告蔡巧萍到庭参加诉讼，被告周哲军经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。 本院经审理认定：2005年5月20日，被告周哲军向原告借款12000元，并出具给原告借条1份。之后，被告周哲军未归还上述借款本金。 本院依照《中华人民共和国合同法》第二百零六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告周哲军于判决发生法律效力之日起十日内归还原告蔡巧萍借款本金12000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费100元，公告费400元，合计500元，由被告周哲军负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 长  吴良忠 人民陪审员  张 耀 人民陪审员  叶雪芬 二〇二〇年一月八日 法官助理李婷燕 代书 记员  张冰心
莘县人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)鲁1522执784号之二十七 被执行人李福存，山东省聊城市莘县。 本院依据已经发生法律效力的(2019)鲁1522执784号之二十七裁定书，于2020年01月09日向被执行人李福存发出执行通知书，责令被执行人接到通知后日内履行上述法律文书确定的义务，但被执行人李福存至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下： 冻结被执行人李福存在中国建设银行43XXXXXXXXXX_156_1账户内存款人民币648800.0000元，冻结期限为十二个月。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长  李子方 二〇二〇年一月九日 书记员  杨振朝
河南省宝丰县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0421执1409号申请执行人：德信进汽车销售有限公司，住所地：平顶山市湛河区新华路与湛南路交叉口向东380米路南，统一社会信用代码9141041396330072B。法定代表人：陈亚格，任该公司经理。委托诉讼代理人陈亚祥，男，1990年5月29日出生，汉族，住鲁山县。被执行人：于某，男，1987年10月6日出生，汉族，住河南省宝丰县。本院在执行德信进汽车销售有限公司与于某买卖合同纠纷一案中，因双方当事人于2020年1月10日达成和解协议，需要长期履行。申请执行人德信进汽车销售有限公司书面向我院提出申请，请求撤回执行申请，本院认为,申请执行人德信进汽车销售有限公司的申请符合法律规定,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一项规定，裁定如下：终结（2019）豫0421执1409号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审判长  张跃勇审判员  康书宾审判员  蔡怀洲二〇二〇年一月十日书记员  李跃阁
浙江省嘉兴市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙04刑终419号 原公诉机关嘉善县人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐潘，男，2000年1月17日出生，汉族，高中文化，住嘉善县。因本案于2019年4月30日被取保候审，同年10月24日被逮捕。现押于嘉善县看守所。 辩护人董尚艳，浙江东方正大律师事务所律师。 嘉善县人民法院审理嘉善县人民检察院指控被告人徐潘犯寻衅滋事罪一案，于2019年10月24日作出（2019）浙0421刑初450号刑事判决。被告人徐潘不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 2018年4月底，王某4与周某因琐事产生矛盾，王某1（已判刑）为帮王某4（另案处理）出头，遂于2018年4月底一天晚上与周某相约在嘉善县见面。当晚王磊纠集了被告人徐潘及王阳明（已判刑）、单田龙、王伟龙、俞家辉（三人均被嘉善县人民检察院作酌定不起诉处理）、王某4等人做好打架准备，并携带钢管、西瓜刀等工具前往约定地点。双方碰面后，王某1因让周某及其同伴姚某道歉未果，遂采用拳打脚踢的方式对被害人姚某实施殴打，其他人见状亦上前殴打被害人姚某，其中被告人徐潘及王某2、王某3、俞某手持钢管进行殴打，单某、王某4以拳打脚踢的方式进行殴打。 一审审理期间，被告人徐潘赔偿被害人姚某人民币3000元，并取得了被害人的谅解。 原判认为，被告人徐潘的行为已构成寻衅滋事罪，遂依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款之规定，以寻衅滋事罪判处被告人徐潘有期徒刑一年。 被告人徐潘上诉及其辩护人辩护提出：本案量刑不均衡，上诉人徐潘有坦白、取得被害人谅解等情节，与同案犯相比，一审对上诉人徐潘量刑过重，请求二审法院对上诉人徐潘改判缓刑或者免予刑事处罚。 经审理查明，原判认定上诉人徐潘寻衅滋事的事实，有被害人姚某、周某的陈述，证人左某的证言，同伙王某1、王某2、俞某、王某3等人的供述以及谅解书等证据予以证实。上诉人徐潘亦有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符。故原判认定的事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人徐潘伙同他人随意殴打公民，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。原判定罪和适用法律正确，审判程序合法。上诉人归案后前期不承认其有持械行为，后期能如实供述自己的罪行，原判未认定其有坦白情节并无不当，上诉就此所提不予采纳。鉴于上诉人徐潘非本案纠集者，作案时刚成年，主观恶性相对较小，且事后能积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，一审当庭自愿认罪并有悔罪表现，综合考虑本案的犯罪事实、情节及同案犯的处理情况，可对上诉人适用缓刑。上诉及辩护所提意见的合理部分，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第七十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持嘉善县人民法院（2019）浙0421刑初450号刑事判决对上诉人徐潘的定罪部分，撤销对上诉人徐潘的量刑部分； 二、上诉人徐潘犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 本判决为终审判决。 （本页无正文） 审判长  范悦 审判员  徐洁 审判员  朱凯 二〇二〇年一月三日 书记员  唐琪
河南省登封市人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0185执恢455号之一移送执行部门：本院刑事审判庭。被执行人：寇改玲，女，1968年12月1日出生，汉族，住河南省登封市。关于寇改玲罚金一案，本案在执行过程中，以（2019）豫0185执715号执行裁定，将被执行人寇改玲名下豫Ａ×××××车辆予以查封。现本案已经执行完毕,依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条的规定，裁定如下：解除被执行人寇改玲名下豫Ａ×××××车辆的查封（详见协助执行通知书）。本裁定立即执行。审判长 杨 军审判员 赵 予审判员 王晓彦二〇二〇年一月二日书记员 乔跃龙
浙江省嘉兴市南湖区人民法院 执 行 结 案 通 知 书 （2020）浙0402执恢13号 本院受理的申请执行人桐乡市雅庭装饰材料有限公司与被执行人浙江龙润置业有限公司合同纠纷执行一案。 本案在执行过程中，被执行人浙江龙润置业有限公司已履行了生效法律文书确定的内容。至此，本院（2017）浙0402民初7640号民事执行恢复中确定的法律义务内容已全部执行完毕。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条第（1）项、第（4）项的规定，本院执行的（2020）浙0402执恢13号，初执案号（2018）浙0402执1259号案件予以结案。 特此通知 二〇二〇年一月九日
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0191执15293号之二申请执行人李朋飞，男。被执行人郑州凯特装饰工程有限公司。被执行人济源德泰置业有限公司。被执行人毛立强，男。关于李朋飞申请执行郑州凯特装饰工程有限公司、济源德泰置业有限公司、毛立强合同纠纷一案，郑州市中级人民法院作出的（2019）豫01民终9328号民事判决书已发生法律效力，申请执行人李朋飞于2019年10月14日向本院提出执行申请，本院于2019年10月14日立案执行。在执行过程中，本院采取了如下执行措施：一、本院于2019年11月16日发出执行通知书、报告财产令，并分别于2019年11月12日、2019年12月24日提起网络查询，未发现被执行人名下有可供执行的银行存款、公司股权、证券、保险、互联网银行财产、不动产登记信息；本院于11月19日查控被执行人名下雪佛兰科帕奇汽车一辆。二、本院于2020年1月9日向被执行人发出限制消费令，对其采取限制高消费措施；三、本院于2020年1月9日向被执行人发出传票传唤其到本院接受询问，被执行人未按照本院传唤时间到院接受询问；四、本院于2019年11月25日前往不动产登记中心和住房公积金管理中心查询被执行人名下的不动产登记信息、住房公积金信息。调查被执行人名下无房产信息，被执行人名下无公积金信息。五、本院工作人员前往被执行人住所地进行现场调查，未发现被执行人踪迹，及被执行人名下实际可供执行的财产线索。六、本院于2020年1月9日对申请执行人李朋飞做了终本约谈，告知其本案的执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，并听取其对终结本次执行程序的意见，本院依职权对本案终结本次执行程序。截止2020年1月9日本案申请执行人已实际受偿0元。本院认为：在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人名下有可供执行的财产，已穷尽执行措施。申请执行人也未能向本院提供被执行人名下有可供执行的财产线索，且本院已听取了申请执行人的意见，本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向执行法院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审  判  长  李文涛审  判  员  王世争审  判  员  孟灵军二〇二〇年一月九日法官助理柴红旺书记员（代）  李易坤
四川省剑阁县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川0823财保3号 申请人:徐春寿，男，1955年3月27日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：吴怀元，男，1954年4月25日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：吴昌林，男，1956年4月7日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：吴安何，男，1963年6月7日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：吴昌何，男，1950年10月9日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：舒用秀，女，1960年9月22日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：赵定刚，男，1964年11月6日出生，汉族，农民，住四川省梓潼县。 申请人：吴玉海，男，1962年4月28日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：吴安见，男，1964年10月12日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 申请人：徐光富，男，1972年12月12日出生，汉族，农民，住四川省剑阁县。 被申请人：四川省博利达建筑工程有限公司，住所地成都市成华区文德路231号291、293、295号。 法定代理人：吕建国，董事长。 申请人徐春寿、吴怀元、吴昌林、吴安何、吴昌何、舒用秀、赵定刚、吴玉海、吴安见、徐光富与被申请人四川省博利达建筑工程有限公司劳务合同纠纷，申请人徐春寿、吴怀元、吴昌林、吴安何、吴昌何、舒用秀、赵定刚、吴玉海、吴安见、徐光富于2020年1月3日向本院提出申请，请求对被申请人四川省博利达建筑工程有限公司的银行存款120000.00元予以冻结。 本院经审查认为，申请人徐春寿、吴怀元、吴昌林、吴安何、吴昌何、舒用秀、赵定刚、吴玉海、吴安见、徐光富的请求符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 对被申请人四川省博利达建筑工程有限公司的银行存款予以冻结，限额120000.00元，期限一年。冻结期间，不得对外支付。 案件申请费1120.00元，由申请人徐春寿、吴怀元、吴昌林、吴安何、吴昌何、舒用秀、赵定刚、吴玉海、吴安见、徐光富负担。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 申请人应当在裁定书送达之日起三十日内，依法提起诉讼或申请仲裁，逾期不提起诉讼或申请仲裁的，本院将解除财产保全。 审 判 长 刘  兴  林 人民陪审员 叶  代  军 人民陪审员 帖  映  福 二〇二〇年一月三日 书 记 员 余秋侠（代）
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0602民初4181号 原告刘孟祥，男，汉族，1977年12月7日出生，现住湖南省岳阳县。 原告梁俊峰，女，汉族，1980年4月17日出生，现住湖南省岳阳县。 委托诉讼代理人何应青，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人晏建明，湖南万和联合律师事务所律师，特别授权。 被告湖南和立东升实业集团有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽路南二段18号管理服务中心办公楼319房，统一社会信用代码9143000076564836XY。 法定代表人冯杨辉，公司董事长。 委托诉讼代理人唐健，湖南金州（岳阳）律师事务所律师，一般代理。 原告刘孟祥、梁俊峰诉被告湖南和立东升实业集团有限公司商品房买卖合同纠纷一案，本院2019年6月4日受理后,依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月19日公开开庭进行了审理。原告刘孟祥、梁俊峰的委托诉讼代理人何应青、晏建明，被告湖南和立东升实业集团有限公司的委托诉讼代理人唐健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告刘孟祥、梁俊峰向本院提出诉讼请求，1、判令被告按照合同约定向原告承担自2016年3月28日起至被告交付符合合同约定交付条件的房屋为止的违约金（以已付房款为基数，按照日万分之0.5的标准计算违约金）；2、由被告向原告承担自2016年6月28日至实际办理房屋产权证之日止的逾期办证违约金（以已付房款为基数按照人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算）；3、被告为原告办理所购房屋产权证书；4、由被告承担诉讼费用。 事实与理由：原告于2015年11月26日与被告签订商品房买卖合同，购买被告开发的位于岳阳市经济技术开发区，房屋总价款424026元。原告已按照合同约定将房款付清。根据合同约定，逾期交房超过60日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交房款万分之0.5的违约金。截止原告具状之日，被告仍未交付符合合同约定交房条件的房屋，也没有办理产权登记。 被告湖南和立东升实业集团有限公司辩称：1、合同约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；2、合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；3、合同附件四第十三条约定出现其他非出卖人因素导致延迟交房的情形，出卖人可据实延期而不承担责任，因星河国际紧邻学校，中高考期间禁止工程施工，导致工期延长32日，高温天气不允许室外作业，应延长期限38日，合计据实延期70日不承担逾期交房违约责任；4、合同约定原告选择按揭贷款，最迟应当在合同签订后60日内将按揭款支付到账，未按期可据实延期；5、原告已经实际收房并占有使用，应当视为交房行为完成，交房义务履行完毕，2017年6月20日，涉案房屋办理竣工验收手续，已符合交房条件；6、原告主张逾期办证违约金缺乏事实依据，合同约定出卖人应当在商品房交付使用后90日内向房屋登记机关提交办证资料，365个工作日办理房屋总证，90日加上365个工作日，换算为自然日为680日，办证期限是实际交房之日起计算680日之后，期限届满；7、部分购房户已申请退还办证契税，自行办证并同意免除答辩人办证义务，再主张逾期办证违约金没有事实法律依据。 经审理查明： 原告刘孟祥、梁俊峰与被告湖南和立东升实业集团有限公司于2015年11月26日签订一份《商品房买卖合同》。合同约定由原告购买由被告湖南和立东升实业集团有限公司开发的“星河国际”楼盘2幢806号房，房款总额为424026元。被告应当在2016年3月28日前向买受人交付取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告的房屋被告未依约交付房屋超过60日，买受人（原告）同意继续履行合同的，出卖人（被告）应当按照日计算向买受人支付全部房款万分0.5的违约金。合同第八条约定遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期；合同附件四第十条约定除合同和补充协议约定的延期交房情形外，双方另行约定60日免责期；合同附件四第十三条约定买受人未在约定时间付清房款的，出卖人可据实延期交付商品房，此外合同约定产权登记在交付之日起90日内，出卖人向房屋登记机关提交办理初始登记的资料，交房后，买受人交清放款和办证资料，办证费用后，365个工作日内办理房屋总证。合同签订后，原告依约向被告支付了全部房款，2016年5月9日收房。2017年6月20日，涉案房屋进行五方验收合格，2018年4月20日，被告将五方验收表提交备案登记。被告提供的气象部门的证据显示2015年11月26日至2015年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气2日。涉案房屋总证于2018年8月28日办理完毕，分证未办理。 上述事实，有原被告提交的购房合同，交纳房款的票据，房屋竣工验收备案表，入伙通知书，气象证明资料，按揭回款凭证，不动产统一登记证书等证据予以证实。 本院认为：原告与被告签订《商品房买卖合同》，双方之间形成了商品房买卖关系。合同约定被告交付房屋免责期60日，遇到昼夜降雨量达到70㎜或六级以上（含六级）大风造成无法正常施工，出卖人可据实延期，气象部门出事的证据显示2015年11月26日至2015年12月31日期间，岳阳市区六级以上（含六级）大风天气2日，因大风天气计算可能出现一天中极短的状况，本院酌情认定因天气影响施工时间1日，被告可延期交房的期间为61日，被告辩称高考和高温期延期交房的意见，没有提交充足的证据，对被告的该方面意见不予支持。根据合同约定涉案房屋虽然未经竣工验收，但达到了基本入住条件，原告与被告也在2016年5月9日办理了房屋交接手续，至于交付的房屋不符合合同约定的条件，也只是交付上存在瑕疵，原告收房入住也可视为双方变更了收房条件，且该交付瑕疵并未给原告造成任何实际损失，原告收房超过约定交房时间42日，扣除据实延期交房时间和免责期61日，应认定被告交房没有违约，不承担违约责任。合同约定办证免责期90日和365个工作日办证期间，合计609个自然日，合同约定交房时间为2016年3月28日扣除61日免责和据实延期时间，加上609个自然日，即原告应当在2018年1月27日办理总证，被告在2018年8月28日逾期办理总证，应当承担违约责任，因合同没有约定违约责任，参照被告开发的“星河国际”楼盘其他房屋买卖合同约定的违约责任认定为已交房款的1%，即4040.26元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条的规定，判决如下： 一、限被告湖南和立东升实业集团有限公司在判决书生效之日起十日内支付给原告刘孟祥、梁俊峰违约金4240.26元，逾期支付，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的损失利息； 二、限被告湖南和立东升实业集团有限公司在判决书生效之日起三十日内为原告刘孟祥、梁俊峰办理所购房屋产权登记证书，逾期履行，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金； 三、驳回原告刘孟祥、梁俊峰的其他诉讼请求。 本案案件受理费982元，由被告湖南和立东升实业集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审判员  王益民 二〇一九年六月二十四日 书记员  张 闹
河南省博爱县人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0822执1491号之十五申请执行人王建军，男，1967年8月1日出生，汉族，住焦作市山阳区。被执行人焦作金箍制动器股份有限公司，住所地焦作市博爱县发展大道1688号。法定代表人段京丽,董事长。本院在执行申请执行人王建军与被执行人焦作金箍制动器股份有限公司劳动争议纠纷一案中，由本院作出的（2019）豫0822民初1066号民事判决书已经发生法律效力，由于被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人于2019年8月6日向本院申请执行，要求被执行人立即履行生效法律文书确定的义务，本院于当日立案执行。本院在执行过程中，对被执行人采取以下执行措施：1、本院于2019年8月6日向被执行人发出执行通知书、报告财产令、限制高消费令，但被执行人未履行。2、本院于2019年8月6日、2019年12月17日通过全国网络查控系统查询被执行人名下的车辆、房产、银行存款、证券等财产信息，冻结了被执行人中国建设银行账户内存款78309元。3、2019年10月23日因被执行人焦作金箍制动器股份有限公司拒不申报财产、拒不履行生效法律文书确定的义务，将被执行人焦作金箍制动器股份有限公司的法定代表人段京丽限制高消费。4、2019年12月24日因被执行人焦作金箍制动器股份有限公司拒不申报财产、拒不履行生效法律文书确定的义务，将被执行人焦作金箍制动器股份有限公司的法定代表人段京丽纳入失信被执行人名单。5、2020年1月9日扣划被执行人焦作金箍制动器股份有限公司的银行存款，扣除本案执行费1059元后，余款77250元退与申请执行人。6、上述执行情况及信息，本院通过谈话方式告知申请执行人，并要求其提供财产线索，申请执行人表示不能提供其他可供执行财产线索并认可本院的调查结果，并同意终结本次执行程序。在本次执行过程中，由于被执行人暂无足额可供执行财产，申请执行人亦未能提供被执行人有其他可供执行财产的线索，同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  李在胜审判员  闫自强审判员  黄四庆二〇二〇年一月十三日书记员  葛琳琳
山东省威海市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019）鲁10执520号之二申请执行人：宋昌军，男，汉族，1992年3月4日出生，住乳山市。被执行人：姜春青，男，傣族，1983年3月5日出生，住乳山市。申请执行人与被执行人房屋买卖同纠纷一案，威海仲裁委员会作出的（2017）威仲字第0380号调解书已生效，裁决书裁决：一、被执行人姜春青于本裁决生效之日起十日内返还申请执行人宋昌军已付订金50000元，威海市联邦房地产营销策划有限公司对此予以协助。二、被执行人姜春青于本裁决生效之日起十日内赔偿申请执行人宋昌军8000元，如果被执行人姜春青未按协议指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、被执行人姜春青于本裁决生效之日起十日内向申请执行人宋昌军支付仲裁费4160元。因被执行人未履行法律文书确定的义务，经申请执行人申请，本院于2019年10月17日立案执行。在执行过程中，本院于2019年10月18日通过邮寄的方式向被执行人送送执行通知书、报告财产令、限高消费令；分别于2019年10月18日、12月23日经网络查控平台查询被执行人银行存款信息，向车辆管理部门查询车辆登记信息，以上均无有效登记信息；于2019年11月28日查封登记在被执行人姜春青及其妻子韩昌敏明下位于威海市柳林新和家园40号楼504室（轮候预查封，已办理预抵押登记），2019年12月30日到被执行人住处调查，并未找到被执行人；2019年1月2日执行人员电话约谈申请执行人，告知其本院采取的措施及暂不能执行的现状，依法应终结本次执行程序，申请执行人表示同意终本，不同意悬赏执行。本院认为，轮候查封被执行人的不动产不能处置，被执行人名下暂无可供执行的财产，本案不具备执行条件，依法应终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结威海仲裁委员会作出的（2017）威仲字第0380号调解书的本次执行程序。在具备执行条件时，申请执行人可向本院申请恢复执行。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  周爱军审判员  孙建国审判员  李升臣二〇二〇年一月三日书记员  孙德炜
河北省安平县人民法院民 事 裁 定 书（2020）冀1125民初77号原告：王海兵，男，1966年4月8日出生，汉族，现住饶阳县。被告：马超，男，1980年4月8日出生，汉族，现住安平县。原告王海兵与被告马超劳务合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案。原告王海兵于2020年1月6日,以双方已自行和解为由，向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告王海兵撤诉。案件受理费50元，减半收取25元，由原告王海兵负担。审判员  张跃兰二〇二〇年一月六日书记员  王 赛
台州市椒江区人民法院民 事 判 决 书（2019）浙1002民初5931号原告:郭小莲，又名：郭少莲，女，1953年8月17日出生，汉族，住台州市椒江区。委托诉讼代理人：周官宝，台州市路桥区恒立法律服务所工作人员。被告:郑完平，男，1964年5月4日出生，汉族，住温州市鹿城区。原告郭小莲与被告郑完平买卖合同纠纷一案，原告郭小莲于2019年12月4日向法院提起诉讼，诉请：判令被告郑完平向原告郭小莲支付货款人民币10000元。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年1月7日对本案公开开庭进行了审理。本案当庭宣告判决。本院经审理认定：被告向原告购买塑料进行再加工。经双方结算，被告尚欠原告10000元。2015年7月20日，被告郑完平亲笔出具给原告一份借条，载明今借郭少莲（郭小莲）人民币10000元。该款被告至今未付。本院依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告郑完平于本判决发生法律效力之日起十日内支付给原告郭小莲塑料款10000元。案件受理费25元（已减半），由被告郑完平负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。审 判 员 丁民二〇二〇年一月七日代书记员 金媚
河南省方城县人民法院行 政 裁 定 书（2020）豫1322行审21号申请执行人：方城县自然资源局。法定代表人：张玉磊，任局长。被执行人：孔令敏，女，1971年9月6日生，汉族，住方城县。申请执行人方城县自然资源局在法定期限内向本院申请强制执行方国土资罚[2019]196号土地行政处罚决定书。本院依法进行了审查，本案现已审查终结。申请执行人于2019年5月29日对被执行人的占地行为作出了方国土资罚[2019]196号土地行政处罚决定书，于2019年6月3日送达被执行人。处罚决定书内容为：1、责令被处罚人自接到本处罚决定书之日起30日内退还非法占用的162平方米建设用地；2、依据行政处罚裁量标准对被处罚人处以486元的罚款。在法定期限内被执行人既未申请行政复议，也未向法院提起行政诉讼，处罚决定书已生效。被执行人经催告后仍未履行义务，申请执行人向本院申请强制执行该处罚决定书第一项内容。本院认为，申请人方城县自然资源局对被执行人作出方国土资罚[2019]196号土地行政处罚决定依法享有职权。申请人申请符合法律规定的强制执行条件。根据河南省高级人民法院批准方城县人民法院作为“裁执分离”试点的批复，结合《方城县人民法院“裁执分离”具体实施办法（试行）》的规定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十四条、第五十七条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百零一条第一款第（十四）项之规定，裁定如下：准予强制执行申请执行人方城县自然资源局作出的方国土资罚[2019]196号土地行政处罚决定书第一项，由方城县自然资源局组织实施。本裁定送达后，即发生法律效力。审 判 长  杜 柯审 判 员  苗东文人民陪审员  李 涛二〇二〇年一月三日书 记 员  张家俊
舟山市定海区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙0902执1092号 申请执行人方秀珠，女，1945年12月19日出生，汉族，住舟山市定海区。 被执行人嵇国强，男，1951年11月1日出生，汉族，住舟山市定海区。 申请执行人方秀珠与被执行人嵇国强民间借贷纠纷一案，本院作出的（2019）浙0902民初673号民事判决书已经发生法律效力，因被执行人未自觉履行裁定书确定的义务，申请执行人方秀珠向本院申请强制执行，本院于2019年7月9日依法立案执行，执行标的为被执行人嵇国强支付执行款158627.4元及相应利息，并负担本案受理费580元，执行费2279.41元。 本案执行立案后，本院于2019年7月12日向被执行人嵇国强发出执行通知书、财产报告令等，要求被执行人履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，但被执行人逾期未履行。 在执行过程中，本院通过网络查控、传统查控等手段依法对被执行人嵇国强名下不动产、存款、车辆、保险、公积金等信息进行查询，查明被执行人嵇国强名下无银行存款、车辆、公积金等财产信息。被执行人嵇国强逾期未履行但如实向本院报告了财产状况，其报告自己名下有位于舟山市定海区××路××号的农村老宅。经本院核查，该房产属农村宅基地，且无房产证、土地证，故本院暂无权处置并告知了申请执行人。现本院依法对被执行人嵇国强采取了限制高消费的执行措施。因被执行人嵇国强名下无可供执行的财产，申请执行人方秀珠也未能提供被执行人其他可供执行的财产线索。截止2020年1月2日，本案未到位执行标的为执行款158627.4元及相应利息，本案受理费580元，执行费2279.41元。亦没有执行到位。 上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人方秀珠，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，本案已符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： （2019）浙0902执1092号案件终结本次执行程序。 申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定书送达后立即发生法律效力。 审判员  邱腾涛 二〇二〇年一月二日 书记员  夏 松
山东省庆云县人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁1423民初2739号之一原告:白通,男,汉族,1989年1月6日出生,住庆云县。委托诉讼代理人:张军,男,汉族,1978年4月4日出生,住庆云县,特别授权。`被告：付志刚，男，汉族，1979年2月25日出生，住庆云县常家镇郑家村。本院受理的以上原被告机动车交通事故责任纠纷一案中，因保全事由已解除，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条的规定，裁定如下：解除对付志刚驾驶的鲁Ｎ×××××号六轮普通货车的查封。本裁定送达后立即执行，如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  杨福行二〇二〇年一月二日书记员  李美娜
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   执行裁定书   （2019）宁0303执363号   申请执行人:李某，住宁夏回族自治区固原市。   申请执行人：雷某，住宁夏回族自治区吴忠市。   被执行人:吴某。   负责人：张某。   本院在执行李某、雷某与吴某（以下简称：中农合作社）种植、养殖收回合同纠纷一案中，查明被执行人中农合作社在金融机构无存款，在不动产登记、车管、保险公司等部门均无财产登记信息。本院已依法查封被执行人中农合作社所有的位于吴忠市红寺堡区新庄集乡红川村F区150号兔棚及兔棚内养兔设备，因该社兔棚属于临时搭建且未办理不动产产权登记手续，养兔设备无评估价值，建设兔棚所占用土地为国有设施农用地，故本院查封的财产无法处置。被执行人中农合作社因养殖黑兔在本院涉及多起执行案件，在执行过程中，该社负责人张某外出躲避执行，下落不明，至今未能传唤到庭,申请执行人也无法提供被执行人中农合作社可供执行财产线索和该社负责人张某下落线索。本院已对被执行人中农合作社负责人张某采取限制高消费措施，并向公安机关发出协助查找函，查找其下落线索。经询问，申请执行人李某、雷某同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：   终结本次执行程序。   申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。   本裁定送达后立即生效。   审判长 陈西明   审判员 金 鑫   审判员 马 剑     二〇一九年十二月十九日   书记员 田 刚   附法律条文：   《最高人民法院关于适用的解释》   第五百一十九条经过财产调查未发现被执行人有可供执行的财产，在申请执行人签字或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。   依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
台州市黄岩区人民法院 结 案 通 知 书 （2020）浙1003执恢4号 申请执行人王正满。 被执行人王昌国。 本院在执行申请执行人王正满与被执行人王昌国为买卖合同纠纷的（2015）台黄宁商初字第00047号民事判决书一案中[原执行案号为（2015）台黄宁执民字第111号，恢复执行案号为（2020）浙1003执恢4号]。经本院执行，本案申请执行人申请执行的事项均已执行完毕，本院已作履行完毕结案。 特此通知！ 二〇二〇年一月二日
山东省威海经济技术开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）鲁1092执1106号 申请执行人：陈瑞斌，男，1982年12月24日出生汉族，居民，住威海经济技术开发区。 被执行人：孙德辉，男，1991年2月28日出生汉族，居民，户籍所在地山东省栖霞市。 关于申请执行人陈瑞斌与被执行人孙德辉之间身体权纠纷一案，我院做出的（2019）鲁1092民初676号民事判决书，已发生法律效力，申请执行人向本院申请执行，要求被执行人给付赔偿款11991.63元及迟延履行利息。 1、本院在执行过程中，本院于2019年11月20日向执行人发出了执行通知书、风险提示告知书、报告财产令、限制高消令、诚信诉讼提示书。被执行人未实际履行义务。 2、本院通过执行办案系统查询被执行人名下的银行存款、不动产、证券、互联网银行、工商总局、车辆信息等，未发现被执行人有可供执行的财产线索。 3、本院已对被执行人适用限制高消费，并已在中国执行信息公开网上公布。 4、本院决定对被执行人实施拘留措施，因被执行人去向不明，拘留未果。 综上，本院未查到被执行人还有其它可供执行的存款、动产、不动产等财产。现申请执行人亦不能提供被执行人其它可供执行的财产线索，且认可本院的调查结果，并同意终结本次执行程序。本案未执行标的额为11991.63元及迟延履行利息。依据《最高人民法院关于〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审 判 长  王朝阳 人民陪审员  侯书岩 人民陪审员  徐海良 二〇二〇年一月六日 法官 助理  李凤玲 书 记 员  彭玲勇
辽宁省大连市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）辽02民初1679号 原告：董传波。 原告：刘文。 委托诉讼代理人：董传波，系原告丈夫。 二原告共同委托诉讼代理人：刘淑丽，辽宁胜诚律师事务所律师。 被告：平安银行股份有限公司大连分行，住所地大连市中山区港隆路21号。统一社会信用代码91210200723456829D。 负责人：刘庆，该行行长。 委托诉讼代理人：邹慧，辽宁华轩（大连）律师事务所律师。 第三人：大连开建房地产开发有限公司，住所地大连经济技术开发区金马路286号。统一社会信用代码9121021311837610X2。 法定代表人：赵明阳。 原告刘文、董传波与被告平安银行股份有限公司大连分行、第三人大连开建房地产开发有限公司案外人执行异议之诉一案，本院于2019年10月08日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。 本院审理过程中，二原告于2020年1月10日向本院申请撤回起诉。 本院认为，原告刘文、董传波在本案审理期间提出撤回起诉的请求，是对其诉讼权利的处分，符合法律规定，本院予以照准。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下： 准许刘文、董传波撤回起诉。 案件受理费11092元（原告刘文已预交），减半收取5546元，由原告刘文、董传波负担。 审判长  王迎春 审判员  陈 伟 审判员  刘 畅 二〇二〇年一月十日 实习书记员 连亚妮
浙江省东阳市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）浙0783民初748号 原告：吴洵荣，男，1953年6月2日出生，汉族，住东阳市。 委托诉讼代理人：吴建芬，浙江欧凯律师事务所律师。 被告：朱成伟，男，1963年4月16日出生，汉族，住温州市龙湾区。 原告吴洵荣为与被告朱成伟买卖合同纠纷一案中，原告于2020年1月13日向本院申请撤回对被告朱成伟的起诉。 本院认为，原告吴洵荣的撤诉申请不违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条（五）项之规定，裁定如下： 准予原告吴洵荣撤回起诉。 案件受理费118元，减半收取59元，由原告吴洵荣负担。 （此页无正文） 审 判 员  张 刚 二〇二〇年一月十三日 代书记员  陈英芝
山东省青岛市市北区人民法院执 行 裁 定 书(2019)鲁0203执4264号之一申请执行人青岛市市北区人民法院。被执行人陶某。申请执行人青岛市市北区人民法院与被执行人陶某罚金执行一案，青岛市市北区人民法院作出的（2018）鲁0203刑初20号刑事判决书已经发生法律效力。执行过程中，被执行人陶某主动履行完毕上述生效法律文书所确定的缴纳罚金人民币250000元的义务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条第1项，裁定如下：青岛市市北区人民法院作出的（2018）鲁0203刑初20号刑事判决中陶冬缴纳罚金人民币250000元的义务执行完毕。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  赵 嵩审 判 员  黄莹莹代理审判员  郑 聃二〇二〇年一月三日书 记 员  贺 凯
宁夏回族自治区青铜峡市人民法院执 行 裁 定 书（2019）宁0381执1137号申请执行人：何伟,男,1977年3月出生，汉族，初中文化，个体工商户，住青铜峡市。被执行人：邓元春，男，1976年2月出生，汉族，初中文化，个体工商户，住青铜峡市。本院在执行何伟与邓元春买卖合同纠纷一案中，申请执行人何伟要求被执行人邓元春支付材料款16300元，负担申请费145元。通过网络查询和传统查控，未发现邓元春有银行存款、车辆、不动产、工商登记等可供执行的财产，已将其纳入失信被执行人名单并限制高消费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  范永华审判员  陈向阳审判员  赵春娟二〇一九年十一月十五日书记员  韩 乐
西安市未央区人民法院执 行 裁 定 书（2019）陕0112执5319-1号 申请执行人刘某某，男，1960年10月26日初上，汉族，住西安市莲湖区XX路XX号，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被执行人卢某某，男，1981年XX月XX日出生，汉族，司机，住陕西省延安市吴起县XX镇XX村XX组XX号，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。本院在执行申请执行人刘某某与被执行人卢某某交通肇事刑事附带民事纠纷一案中，申请执行人依据已发生法律效力的（2018）陕0112刑初831号刑事附带民事判决，于2019年7月1日向本院申请执行，执行标的445211.6元及逾期利息。经查，被执行人卢某某名下无足额银行存款、无足额互联网存款、无证券、无房产，被执行人名下的车辆双方当事人已协商处置完毕。本院已依法对被执行人限制消费。现被执行人名下暂无可供执行的财产，申请执行人亦无法举证新的财产线索。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。     审 判 长        康晓纲审 判 员        贺  诚                          审 判 员        韩  勇  二0一九年十二月十一日 书 记 员        范翠花     打印人：范翠花  校对人：杜娟    送达时间：   年  月  日 1
台州市黄岩区人民法院执 行 裁 定 书（2019）浙1003执3089号之一移送执行机关：台州市黄岩区人民法院。被执行人张华冲，男，1982年6月20日出生，住台州市黄岩区。本院在执行被执行人张华冲犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪追缴罚金（2018）浙1003刑初538号刑事判决书一案中，执行标的为追缴罚金人民币3000元。立案执行后，本院于2019年08月05日向被执行人张华冲发出执行通知书、报告财产令、限制消费令和财产刑执行告知书，责令被执行人张华冲履行生效法律文书确定的义务，但被执行人张华冲未履行义务。执行过程中，本院通过网络执行查控系统对被执行人张华冲的存款、不动产、车辆、有价证券、金融理财产品等财产情况进行了查询并采取了相应的执行措施。具体如下：1、被执行人张华冲在银行有存款帐户开户，本院已进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划。2、通过网络查控系统查询被执行人张华冲不动产登记情况，经查被执行人张华冲名下无不动产登记信息。3、通过网络查控系统查询被执行人张华冲机动车登记情况，经查被执行人张华冲名下无机动车登记信息。4、通过网络查控系统查询被执行人张华冲股权登记情况，经查被执行人张华冲名下无股权登记信息。5、通过网络查控系统查询被执行人张华冲的金融理财产品信息。经查被执行人张华冲名下无金融理财产品信息。6、通过网络查控系统查询被执行人张华冲的因私普通护照、往来港澳通行证登记信息。经查被执行人张华冲无普通护照、往来港澳通行证登记信息。截止目前，未发现被执行人张华冲有其他可供执行的财产。上述事实，有银行、房产、车辆查询回执、冻结执行裁定等证据在卷证实。本院认为，被执行人张华冲目前无其他财产可供执行，应终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款的规定，裁定如下：终结本院（2019）浙1003执3089号案的本次执行程序。本院如发现被执行人有可供执行财产的，将依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条第二款的规定继续执行。本裁定送达后立即生效。审 判 长 柯澄川审 判 员 方可可审 判 员 庞婷璇二〇二〇年一月二日代书记员 郑宇杰
湖南省中方县人民法院 结 案 通 知 书 （2020）湘1221执恢4号 申请执行人向吉华、被执行人宁波、杨理祥： 申请执行人向吉华与被执行人宁波、杨理祥民间借贷纠纷一案，本院于2019年8月2日立案执行后，依法向被执行人宁波、杨理祥发出执行通知书，责令被执行人宁波、杨理祥于规定期限内履行湖南省中方县人民法院（2018）湘1221民初1009号民事判决书所确定的义务；在执行过程中，本院于2019年9月10日强制执行被执行人杨理祥执行款14650元，并收取诉讼费150元及执行费200元；因被执行人宁波、杨理祥无其他财产可供执行，申请执行人向吉华亦未能提供被执行人可供执行的财产线索，本院于2019年9月12日终结本次执行程序。2020年1月3日，本院恢复执行，被执行人杨理祥通过微信转账5350元给申请执行人向吉华，现被执行人杨理祥已履行生效法律文书所确定的全部义务，申请执行人亦同意结案，本案执行完毕。依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条第一、二款、第二十二条第（一）项之规定，现本案予以结案。 特 此 通 知 二〇二〇年一月三日
湖南省株洲市荷塘区人民法院执 行 结 案 通 知 书（2019）湘0202执1258号申请执行人谢冠中，男，汉族，1971年9月18日出生。被执行人黑龙江省建工集团有限责任公司，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。法定代表人：陆要武，系该公司董事长。被执行人黑龙江省建工集团有限责任公司湖南分公司，住所地湖南省长沙市天心区。负责人:田丽丽，系该公司经理。我院于2019年11月12日立案受理的申请执行人谢冠中与被执行人黑龙江省建工集团有限责任公司、黑龙江省建工集团有限责任公司湖南分公司合同纠纷执行一案，被执行人黑龙江省建工集团有限责任公司、黑龙江省建工集团有限责任公司湖南分公司于2020年1月6日已自动履行生效法律文书所确定的义务，该案已执行完毕。审判员  蒋弘二〇二〇年一月六日书记员  刘浩
湖南省资兴市人民法院 结 案 通 知 书 （2020）湘1081执保6号 申请人：王梓维 被申请人：曹亚荣 关于王梓维与曹亚荣财产保全一案，本院于2020年1月7日立案，于2020年1月9日结案。 二〇二〇年一月九日
河南省滑县人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0526执4304号申请执行人，孙子旭，男性，汉族，1956年11月7日出生,住滑县。被执行人，张瑞陶，男性，汉族，1988年3月1日出生,住滑县。被执行人，孙文生，男性，汉族，1978年11月8日出生,住滑县。被执行人，孙守杏，男性，汉族，1982年3月2日出生,住滑县。孙子旭与张瑞陶、张文生、孙守杏借款合同纠纷一案，滑县人民法院作出的（2018）豫0526民初8735号民事判决书已经发生法律效力，根据上述生效法律文书的规定“被告张瑞陶于本判决生效后十日内偿还原告孙子旭借款本金100000元及利息30000元，共计人民币130000元；被告孙文生、孙守杏对上述借款本金中的85000元承担连带保证责任，保证人承担保证责任后，有权向主债务人张瑞陶追偿；”因被执行人张瑞陶、张文生、孙守杏未按上述生效法律文书履行义务，申请人孙子旭向本院申请强制执行，本院于2019年7月15日依法立案受理。在本案执行过程中，本院采取了下列措施：一、本院2019年7月23日向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接收调查询问，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、本院2019年7月17日、2019年9月24日、2019年10月17日、2019年11月20日、2019年12月25日通过查询五次执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询到被执行人名下财产。1、查明冻结并扣划被执行人张瑞陶、张文生、名下财付通共计3557.29元。2、查明并查封被执行人孙守杏名下豫Ｅ×××××号车牌、豫Ｅ×××××号车牌汽车两辆，被执行人张瑞陶名下车辆已被另案查封，本案申请人不再要求查封，其他无可供执行财产。三、查询被执行人名下房产信息、自然资源部、住房公积金等信息，未能查询到被执行人名下有可供执行的财产。四、2019年12月2日通过电话、实地走访等形式对被执行人所在居住地周边群众进行了调查和了解，未能查询到被执行人名下有可供执行的财产。五、本院2020年1月6日向被执行人发出限制消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。六、本院2020年1月3日因被执行人张瑞陶、张文生、孙守杏未向本院申报个人财产对采取了拘留十五天的强制措施，因被执行人下落不明，未能实际拘留。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序，本案债权尚余126442.71元未能实现。本院认为，除上述发现被执行人名下有零星存款，冻结银行卡网络资金，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人张瑞陶、张文生、孙守杏负有继续向申请执行人孙子旭履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期限的限制。本裁定送达后立刻生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  赵迎春审判员  李国勇审判员  李 伟二〇二〇年一月七日书记员  张 祎
四川省峨眉山市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）川1181民初3551号 原告：范区荣，男，1972年11月10日出生，汉族，住四川省隆昌县。 委托诉讼代理人：张长健，北京金城同达（成都）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王勇，北京金城同达（成都）律师事务所律师。 被告：蹇斌，男,1975年12月11日，汉族，住成都市温江区。 被告：汪泽江，男,1977年12月19日出生，汉族，住四川省峨眉山市。 被告：四川广安智丰建设工程有限公司，住所地四川省广安经济技术开发区奎阁大道1号，统一社会信用代码91511600MA62B1F75A。 法定代表人：伍刚。 第三人：四川省第一建筑工程有限公司，住所地成都市马鞍西路1号，统一社会信用代码915100002018029740。 法定代表人：谌万里。 原告范区荣与被告蹇斌、汪泽江、四川广安智丰建设工程有限公司，第三人四川省第一建筑工程有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2019年12月11日立案。原告范区荣在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按范区荣撤回起诉处理。 审 判 长  余 娟 人民陪审员  杨鲤胶 人民陪审员  朱念蓉 二〇二〇年一月七日 书 记 员  王玉婕
河南省襄城县人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫1025执19号申请执行人：郑勇军，男，1966年7月10日生，汉族，住禹州市。被执行人：许昌市欧力堡陶瓷有限公司，住所地：襄城县煤焦化循环经济产业园。法定代表人：陈建虎，任董事长。本院依据已经发生法律效力的河南省襄城县人民法院做出的（2019）豫1025民初2404号民事判决书，已责令被执行人自觉履行生效法律文书所确定的义务，但被执行人许昌市欧力堡陶瓷有限公司至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十六条、第四百八十七条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第一款的规定，裁定如下：冻结、扣划、扣留、提取被执行人许昌市欧力堡陶瓷有限公司的存款、收入或查封、扣押等额财产（详见清单、协助执行法律文书）,并对查封的被执行人的财产予以评估、拍卖、变卖。本裁定送达后即发生法律效力。审判员  王志坚二〇二〇年一月六日书记员  杨 凡
台州市黄岩区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙1003民初6809号 原告：叶斌杰，男，1993年3月22日出生，汉族，住台州市黄岩区。 被告：潘灵卡，男，1988年5月27日出生，汉族，住台州市黄岩区。 原告叶斌杰为与被告潘灵卡民间借贷纠纷一案，于2019年12月19日向本院提起诉讼。诉请：1、判令被告归还借款本金15000元并支付自2019年9月20日起至实际还款之日止按月利率2%计算的利息；2、本案诉讼费用由被告负担。本院于同日立案受理后，依法由审判员洪金献适用简易程序于2020年1月7日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告叶斌杰到庭参加诉讼，被告潘灵卡经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。 本院经审理查明：2019年9月20日，被告因购车需要向原告借款15000元，并于同日向原告出具借条一张，约定按月利率2%计算利息。后经原告催讨，被告至今未还本付息。 本院依照《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 被告潘灵卡于本判决生效之日起十日内返还原告叶斌杰借款15000元并支付利息（自2019年9月20日起至本判决履行完毕之日止按月利率2%计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限的债务利息。 案件受理费197元，减半收取98.5元，由被告潘灵卡负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 员 洪金献 二〇二〇年一月七日 法官助理陈苏苏 代书记员 王佳梦
山东省肥城市人民法院民 事 裁 定 书(2019)鲁0983民初6469号原告：张宁宁，女，汉族，1978年9月9日出生，住肥城市。被告：肖洪，男，汉族，1956年7月20日，住泰安市泰山区。被告：徐丽亚，女，汉族，1961年4月23日出生，住泰安市泰山区。被告：肖剑峰，男，汉族，1983年8月8日出生，住泰安市泰山区。本院在审理原告张宁宁与被告肖洪、徐丽亚、肖剑峰民间借贷纠纷一案中，原告张宁宁于2020年1月10日向本院申请撤回对本案的起诉。本院认为，原告张宁宁要求撤回对本案的起诉，符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：准许原告张宁宁撤回起诉。案件受理费150元、财产保全费240元，由原告张宁宁负担。审判员  梁伟二〇二〇年一月十一日书记员  李娟
天津市北辰区人民法院民 事 裁 定 书（2019）津0113民初7797号原告（反诉被告）：范卫星，男，1985年8月21日出生，汉族，住天津市东丽区。委托诉讼代理人：张健，天津长天律师事务所律师。被告（反诉原告）：天津同城货的运输有限公司，住所地天津市北辰区华北集团成邦物流园3层4号。法定代表人：孙东良，总经理。委托诉讼代理人：谢忠良，北京建诚（天津）律师事务所律师。被告（反诉被告）：尹明朝，男，1974年9月1日出生，汉族，住天津市河北区。原告范卫星与被告天津同城货的运输有限公司、被告尹明朝买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月24日立案。2019年12月16日，被告天津同城货的运输有限公司对原告范卫星、被告尹明朝提出反诉。2019年12月30日，原告范卫星向本院提出撤诉申请。同日，反诉原告天津同城货的运输有限公司向本院提出撤回反诉申请。本院认为，原告范卫星及反诉原告天津同城货的运输有限公司的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许范卫星撤诉。案件受理费减半收取计1,235元，由范卫星负担。准许天津同城货的运输有限公司撤回反诉。反诉案件受理费减半收取计1,795元，由天津同城货的运输有限公司负担。审判员  张晓霞二〇二〇年一月七日书记员  蔡景洋附：本裁判文书所依据法律文书具体条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。《最高人民法院关于适用的解释》第二百三十九条人民法院准许本诉原告撤诉的，应当对反诉继续审理；被告申请撤回反诉的，人民法院应予准许
河南省郑州市管城回族区人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0104执7438号申请执行人：河南中浩汽车销售有限公司，住所地郑州市管城区紫荆山南路105号12层102号。法定代表人：王双喜。被执行人：赵永磊，男性，住。被执行人：赵静，女性，住。被执行人：禹州市宏运运输服务有限公司，住所地禹州市梁北振罗坡村。法定代表人：王海远。被执行人：方小倩，女性，住。本院在执行河南中浩汽车销售有限公司申请执行赵永磊、赵静、禹州市宏运运输服务有限公司、方小倩追偿权纠纷一案中，立案后，本院及时向被执行人送达了执行通知书、限制高消费令、报告财产令、廉政监督卡等相关法律手续，后通过网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、互联网银行存款、车辆、证券、工商股份等财产情况，但未查到被执行人名下有可供执行的财产；随后又到郑州市不动产登记中心查询被执行人的房屋情况。但并未查到被执行人名下有房屋，现因被执行人赵永磊、赵静、禹州市宏运运输服务有限公司、方小倩名下暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序规定。依据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  马新平审判员  李鸣鹤审判员  孙富春二〇二〇年一月十日法官助理李凯书记员王春龙
广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）桂0202执2609号 申请执行人垫富宝投资有限公司，住所地：河北省邢台市新河县新兴街东侧，统一社会信用代码：9113053030821104XL。 被执行人陈鲜柔，女，1974年2月5日出生，壮族，住广西来宾市兴宾区。 本院在执行垫富宝投资有限公司与陈鲜柔合同、无因管理、不当得利纠纷一案中，申请执行人垫富宝投资有限公司与被执行人达成和解并长期履行。 本院认为，申请执行人垫富宝投资有限公司与被执行人陈鲜柔达成和解，没有违反法律规定及损害他人合法权益，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六款的规定，裁定如下： 终结（2019）桂0202执2690号案件的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长  陈道远 审判员  罗安长 审判员  周芷宇 二〇二〇年一月六日 代书记员  莫亚云
湖南省娄底市娄星区人民法院执 行 裁 定 书（2020）湘1302执保6号申请人：赵益新，男，汉族，1958年6月5日出生，户籍所在地：湖南省娄底市娄星区。被申请人：宋世平，男，汉族，1986年10月12日出生，户籍所在地：湖南省双峰县。申请人赵益新因机动车交通事故责任纠纷，于2020年1月2日向本院提出申请，要求将登记在被申请人宋世平名下的湘Ｋ×××××号小型轿车予以扣押。2020年1月2日赵益新向法院提供了担保。本院经审查认为，申请人赵益新的申请符合法律规定。本院（2020）湘1302财保1号民事裁定书已经发生法律效力，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：将登记在被申请人宋世平名下的湘Ｋ×××××号小型轿车予以扣押。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼，本院将依法解除保全。审判员  李永祯二〇二〇年一月二日书记员  张 浩附本裁定书引用的相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。第一百零二条保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。第一百零三条财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。
浙江省浦江县人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙0726执3907号 申请执行人周卫东，男，1976年4月13日出生，住浙江省浦江县。 申请执行人王跃文，男，1974年2月10日出生，住浙江省东阳市。 被执行人单丹峰，男，1984年7月13日出生，住浙江省东阳市。 本院在执行周卫东;王跃文与单丹峰（2019）浙0726执3907号合同纠纷一案中，本院作出的（2018）浙0726民初9576号判决书已于2019年06月26日发生法律效力。经申请执行人周卫东;王跃文申请后本院于2019年09月16日立案执行，随即向被执行人单丹峰发出执行通知书及财产报告令等，要求被执行人申报财产情况及责令其支付执行款500650元及利息，但被执行人逾期未履行且未报告财产情况。 在执行中，本院通过网络执行查控系统查询了被执行人单丹峰的不动产、车辆、存款、有价证券等财产情况，并线下到浦江县不动产登记中心查询了被执行人房地产登记情况，轮候冻结了被执行人名下银行账户。截止目前，被执行人已支付执行款0元。鉴于被执行人单丹峰未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，又违反财产报告制度，本院对被执行人单丹峰采取了限制消费等执行措施。对本案采取的执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果，本院已告知了申请执行人周卫东;王跃文，其没有异议。 综上，因被执行人单丹峰暂无可供执行的财产，申请执行人也提供不出被执行人有可供执行的财产线索，故本案暂无法继续执行，符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 本院（2019）浙0726执3907号案终结本次执行程序。同时被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。申请执行人今后若发现被执行人有可供执行财产线索时，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条的规定请求恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  张红峰 审 判 员  张国栋 代理审判员  何俊达 二〇二〇年一月十三日 代书 记员  贾向峰
江苏省苏州工业园区人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏0591民初12321号原告：晶华宝岛（北京）眼镜有限公司，住所地北京市朝阳区关东店南街8号楼1层南头底商。法定代表人：陈文馆，该公司董事长。委托诉讼代理人：张焕焕，江苏崇海律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡守强，江苏崇海律师事务所实习律师。被告：苏州工业园区胜浦金邻眼镜店，住所地苏州工业园区胜浦金邻苑9幢102室。经营者：黄孝兰。原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司诉被告苏州工业园区胜浦金邻眼镜店侵害商标权纠纷一案，本院于2019年10月22日立案。原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司于2020年1月7日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司撤回起诉的申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司撤诉。案件受理费减半收取计1150元，由原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司负担。审判员  王芳二〇二〇年一月十三日书记员  金晨
河南省郑州市管城回族区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0104执6587号申请执行人：闫至林，男，1960年11月9日出生，汉族。被执行人：王礼良，男，1964年12月8日出生，汉族。本院在执行闫至林申请执行王礼良买卖合同纠纷一案中，依据本院作出的（2019）豫0104民初2047号民事判决书已经发生效力。依该判决书，被执行人支付申请人30347元及利息，被执行人未履行生效法律文书所确定的义务，申请人于2019年10月22日向我院申请执行，申请执行标的为30347元。执行过程中，本院依法对被执行人的银行存款、房产、车辆、证券、股权等财产情况进行了调查。根据调查情况，本院在本案执行过程中采取了以下措施：1、本院向被执行人邮寄送达了执行通知书、财产报告令、廉政监督卡等法律文书，责令被执行人立即履行生效法律文书确定的义务，经本院传唤，被执行人并未到庭申报财产并陈述相关案情、履行义务；2、通过“总对总”网络系统，对被执行人的银行存款、互联网银行、证券、车辆、股权等财产情况进行了两次查询，未发现被执行人有财产可供执行；3、执行过程中，本院对被执行人采取限制高消费措施.4、本院在执行过程中至郑州市不动产登记中心调查被执行人房产登记信息，被执行人名下暂无可供执行财产5、执行人员前去申请人所提供的被执行人财产所在地调查，未发现被执行人线索。6、本院于2020年1月8日向申请人通报本案执行情况，并作终本谈话，告知申请人本院已采取的财产调查措施、已查明的被执行人财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，听取申请人对终结本次执行程序的意见。本案申请执行财产30347元尚未能执行。本院认为，本案申请人享受的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人是否有履行债权的能力，在本次执行过程中，本院依职权对被申请人名下的财产进行了调查，确未发现有可供执行的财产，申请人亦不能提供被执行人其他有可供执行的财产，故本案应终结本次执行程序。综上所述，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  郭晓明审判员  李鸣鹤审判员  孙富春二〇二〇年一月八日法官助理王林山书记员王凯
山东省武城县人民法院 结 案 通 知 书 （2020）鲁1428执保42号 申请人：山东地鑫实业集团建筑工程有限公司，住所地山东省德州市德城区德兴北路乾城办公楼。 法定代表人：李政，职务：总经理。 被申请人：玲珑集团德州科贸有限公司，住所地山东省武城县开发区德商路西侧。 法定代表人：王琳，职务：总经理。 本院执行申请人山东地鑫实业集团建筑工程有限公司与被申请人玲珑集团德州科贸有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，申请人于2020年1月8日向本院提出财产保全申请，要求查封被申请人玲珑集团德州科贸有限公司银行存款2121193元或等值财产，申请人已提供保险利益担保。 经本院执行，于2020年1月10日冻结了被申请人部分银行存款，因未查到足额财产致使保全事项未能全部实施完毕。 至此，对被申请人玲珑集团德州科贸有限公司保全措施保全完毕，根据《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第二十一条第二项的规定，通知如下： 本院（2020）鲁1428执保42号财产保全一案，予以结案。 申请保全人若申请续行财产保全的，应当在保全期限届满七日前向本院提出；逾期申请或者不申请的，自行承担不能续行保全的法律后果。 审判员  张振静 二〇二〇年一月十三日 书记员  董 蕾
宁夏回族自治区高级人民法院民事裁定书（2019）宁民申62号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：宁夏亿唐隆化工有限公司。法定代表人：张某1。委托诉讼代理人：陈某、唐某，宁夏天纪律师事务所律师。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：宁夏欣盛环保设备有限公司。法定代表人：闫某。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：张某2，住宁夏回族自治区平罗县。再审申请人宁夏亿唐隆化工有限公司因与被申请人宁夏欣盛环保设备有限公司、张某2承揽合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院（2018）宁02民终309号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。宁夏亿唐隆化工有限公司申请再审称：一、原审法院认定事实错误。1.案涉《31500KVA电石炉设备制作安装合同》及补充协议就被申请人宁夏欣盛环保设备有限公司承包技改的3l500kva密闭电石炉整套设备的制作、安装、调试、成功运行及合同的根本目的及交工时间等均进行了明确的约定，各方权利义务明晰均应遵照履行。2.被申请人未能全面履行合同，存在过错及违约行为。第一，未在规定时间内交工。第二，部分设备安装不合理，不能正常运行。第三，部分设备未安装。第四，未按合同约定对电石炉进行调试生产，且技改的密闭电石炉未能达产达标。被申请人技改的密闭电石炉首先未能达产达标，未能达到合同约定的交工条件，其存在根本违约；其次，被申请人安装的部分设备不合理、不能正常运行，且有部分设备未能安装，其未全面履行合同义务，系造成合同无法达产达标，合同目的未能实现的根本原因；再次，根据合同约定，调试生产需由被申请人负责照片的开炉技术人员负责，但通过庭审，能够证实，被申请人并未履行该项义务，也是合同目的无法实现的主要原因。3.被申请人的违约行为致使申请人遭受了巨大的经济损失。第一，因技改后的密闭电石炉未能实现约定的平均日产量，致使申请人多缴纳电费及工人工资，该部分费用系申请人遭受的直接损失。第二，根据补充协议的约定，被申请人未在规定时间内交工的，每推迟一天，需向申请人承担总价款1%的违约金。二、一、二审认定事实及判决不予支持申请人的诉讼请求错误。1.交工时间认定错误。2.被申请人张某2地位问题认定错误。被申请人张某2系涉案工程实际施工人，其应当与被申请人宁夏欣盛环保设备有限公司共同承担责任。3.有关合同目的未实现举证明确，一、二审认为缺乏证据错误。4.一、二审判决有违公平正义原则。综上，本案一、二审认定事实错误，适用法律错误，违背公平正义原则，故申请人依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（二）、（六）项之规定，申请再审。本院经审查认为：涉案《31500KVA电石炉设备制作安装合同》及《设备安装补充协议》系当事人真实意思表示，双方应按照约定内容履行义务。申请人自始主张被申请人未能全面履行合同义务，存在过错及违约行为，致使申请人遭受巨大的经济损失。经核，申请人在一、二审中对其主张未能充分举证证明，一、二审法院在查明事实基础上，认定申请人该主张不成立符合法律规定。张某2以宁夏欣盛环保设备有限公司委托代理人身份与申请人签订涉案合同与补充协议，且以公司员工身份负责工程施工，一、二审认定张某2上述行为为职务行为并无不当，故该职务行为产生的法律后果依法应由宁夏欣盛环保设备有限公司承担。申请人主张一、二审适用法律错误，但未提出明确观点，本院依法对此不予审查。综上，申请人申请再审理由不成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回宁夏亿唐隆化工有限公司的再审申请。审判长 孙泽诚审判员 陶爱珍审判员 罗卫江 二〇一九年三月二十八日书记员 牟 荣
河南省汝阳县人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0326执675号之二申请执行人史金霞，女，1964年4月15日生，汉族，住汝阳县。申请执行人赵淑芳，男，1963年5月22日生，汉族，住址同上，系史金霞之夫。被执行人查晓平，女，1958年10月2日生，汉族，住郑州市金水区。申请执行人史金霞、赵淑芳与被执行人查晓平合同纠纷一案，洛阳市中级人民法院作出的(2019)豫03民终332号民事判决书已发生法律效力。申请执行人史金霞、赵淑芳于2019年8月6日向本院申请强制执行，要求被执行人返还申请执行人9万元及诉讼费600元。被执行人应承担执行费1259元。在执行过程中，1、本院于2019年8月9日向被执行人送达了执行通知书、报告财产令，被执行人未实际履行。2、本院于2019年8月7日、10月24日、12月26日三次通过全国网络查控系统查询被执行人名下的银行存款、车辆、证券、公司信息、支付宝信息，反馈被执行人在中国邮政储蓄银行有少量存款，本院依法冻结该笔存款，反馈称该账户因已超额冻结，未能成功冻结。被执行人名下无其他可供执行财产。3、本院于2019年8月15日通过协助机关汝阳县国土资源局查询被执行人的房产登记信息，反馈被执行人名下无登记房产4、本院于2019年8月20日通过协助机关汝阳县公积金管理中心查询被执行人名下公积金开户及余额情况，反馈被执行人名下无公积金账户。5、本院于2019年8月13日通过协助机关汝阳兴福村镇银行有限责任公司查询被执行人开户及存款情况，反馈被执行人未在该银行开设账户。6、申请执行人向本院提供财产线索称被执行人在郑州市有房产，本院于2019年12月26日委托郑州市金水区人民法院协助查询被执行人名下房产，反馈称被执行人在郑州市无登记房产。7、执行过程中，本院于2020年1月2日将被执行人纳入全国法院失信被执行人名单，对其适用限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上发布，限制期限为24个月。8、本院于2020年1月7日通过终本约谈方式将被执行人查晓平名下暂无可供执行财产的调查结果告知申请执行人史金霞、赵淑芳，并告知其提供财产线索，史金霞、赵淑芳认可法院的调查结果，并表示不能提供财产线索，但不同意终结本次执行程序。综上所述，因本案被执行人查晓平名下暂无财产可供执行，经本院向申请执行人史金霞、赵淑芳释明被执行人的财产情况，史金霞、赵淑芳明确表示提供不出被执行人的财产线索，并在本院穷尽财产调查措施之后，对本院认定被执行人无财产可供执行表示认可，但不同意终结本次执行程序。本院已穷尽调查措施，经合议庭审查核实并经院长批准，应裁定终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人具备履行能力时，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行期限的限制。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  杨毅杰审判员  丁乐利审判员  程晓光二〇二〇年一月七日书记员  葛林需
浙江省金华市婺城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0702民初13663号 原告：林美云，女，1960年9月15日出生，汉族，住浙江省武义县。 被告：金华市百事达市场开发有限公司，住所地：金华市婺城区金衢路1688号B2幢，统一社会信用代码：91330701554759545C。 法定代表人：李跃松。 委托诉讼代理人：李佳薇，女，系被告员工。 委托诉讼代理人：赵静益，女，系被告员工。 原告林美云与被告金华市百事达市场开发有限公司（以下简称百事达公司）房屋租赁合同纠纷一案，本院于2019年12月17日立案后，依法适用简易程序，于2020年1月10日公开开庭进行了审理。原告林美云到庭参加诉讼、被告百事达公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告林美云向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告第6年度收益款55974.78元及违约金（违约金按日万分之五标准从2019年12月1日起计算至实际付款日止）；2.由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2013年11月2日，原告作为甲方，金华亿都建材城管理有限公司作为乙方，被告作为丙方，三方签订了《商铺委托经营管理合同》，合同约定：原告将金华市金衢路1688号亿都建材城G馆第3幢108号商铺委托给乙方用于统一经营，该商铺总房款为621942元；委托期限为2014年6月1日起至2027年5月31日止，共计13个合同年度；合同委托期第6年度，由乙方向甲方支付该商铺总房款的9%作为委托经营收益，上述租金于每个合同年度的第二季度末予以支付；为保证甲方合法权益，三方同意，如乙方未按约定向甲方支付委托收益，则由丙方代为支付相应款项及违约金，丙方代支的款项视同乙方支付。丙方垫支该款项后，有权向乙方追索；如乙方未按约定支付租金或转付租金，每逾期一日，应向甲方支付逾期款项万分之五的违约金。合同签订后原告依约交付了商铺，但金华亿都建材城管理有限公司没有依约向原告支付第6年度的商铺收益，被告也未履行代为支付义务。 被告百事达公司向本院提交了书面答辩状，对原告提出的诉讼请求、事实和理由均无异议，承认原告提出的全部诉讼请求。 本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。被告承认原告的诉讼请求，不违反法律规定。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款之规定，判决如下： 被告金华市百事达市场开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告林美云第6合同年度的租金55974.78元及违约金（违约金以未支付租金为基数，按日利率万分之五，自2019年12月1日起计算至实际履行完毕之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1200元，减半收取计600元，由被告金华市百事达市场开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审判员 肖 磊 二〇二〇年一月十日 书记员 冀留航
山东省菏泽市牡丹区人民法院执 行 裁 定 书（2019）鲁1702执2714号之一申请执行人：刘同杰，男，1966年11月21日出生，汉族，住菏泽市牡丹区。被执行人：山东健民药业有限公司，住所地：菏泽市中华西路367号。法定代表人：范建设，董事长。本院依据已经发生法律效力的山东省菏泽市牡丹区人民法院作出的（2019）鲁1702民初2850号民事判决书，于2019年10月12日向被执行人山东健民药业有限公司送达了执行通知书，限期履行判决书确定的义务。但被执行人至今未履行判决书的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、和《最高人民法院关于人民法院执行工作中若干问题的规定（试行）》第38条、第42条以及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押冻结裁财产的规定》第二十八条第一款、第二十九条的规定，裁定如下：一、查封被执行人山东健民药业有限公司名下所有的位于昆明路与中华路西南角工商银行向南第二套门市。查封期间不准抵押、买卖、赠与、过户被查封的财产。查封时间三年，从2020年1月2日至2021年1月2日止。二、需要续行查封的，应当在查封期限届满前十五日内向本院提出续行查封的书面申请；履行义务后可以申请解除查封。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  王保勤审判员  王立胜审判员  王清峰二〇二〇年一月二日书记员  董 晨
杭州市余杭区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0110民初19630号 原告：杭州余杭区崇贤街道陈小定建材商行，住所地杭州市余杭区崇贤街道佳源名城10-69室，统一社会信用代码92330110MA2BM42B44。 经营者：陈小定，男，1978年5月9日出生，汉族，住浙江省磐安县。 被告：龚建中，男，1977年12月14日出生，汉族，住杭州市余杭区。 本院在审理原告杭州余杭区崇贤街道陈小定建材商行诉被告龚建中买卖合同纠纷一案中，原告杭州余杭区崇贤街道陈小定建材商行于2020年1月3日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告杭州余杭区崇贤街道陈小定建材商行的撤诉申请，是对自己权益的处分，符合法律规定的撤诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下： 准许原告杭州余杭区崇贤街道陈小定建材商行撤回起诉。 本案案件受理费1066元，减半收取533元，由原告杭州余杭区崇贤街道陈小定建材商行负担。 审判员  刘丽萍 二〇二〇年一月三日 书记员  杨 扬
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   执行裁定书   （2017）宁0303执36号   申请执行人:严某，住宁夏回族自治区灵武市。   被执行人：宁夏建丰房地产开发有限公司。   法定代表人：刘某。   本院在执行严某与宁夏建丰房地产开发有限公司合同纠纷一案中，查明被执行人宁夏建丰房地产开发有限公司在金融机构无存款，在不动产登记部门无财产登记信息。申请执行人严某与被执行人宁夏建丰房地产开发有限公司达成和解协议，即被执行人于2020年10月30日前将547835.97元履行完毕。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项规定，裁定如下：   终结执行。   本裁定送达后立即生效。   审判长 陈西明   审判员 金 鑫   审判员 马 剑     二〇一九年十一月二十一日   书记员 田 刚   附法律条文：   《中华人民共和国民事诉讼法》   第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：   （一）申请人撤销申请的；   （二）据以执行的法律文书被撤销的；   （三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；   （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；   （五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；   （六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。
宁夏回族自治区青铜峡市人民法院执 行 裁 定 书（2018）宁0381执813号申请执行人：刘自光，男，1978年11月生于青铜峡市，汉族，高中文化，个体工商户，住青铜峡市，公民身份号码xxxx。被执行人：王凌，男，1965年4月生于青铜峡市，汉族，初中文化，个体工商户，住青铜峡市，公民身份号码xxxx。本院在执行刘自光与王凌（2018）宁0381民初818号建设工程施工合同纠纷一案中，申请执行人刘自光要求被执行人王凌支付欠款及利息144640元，负担案件受理费1586元、保全费620元、申请费2103元；本院依法拍卖被执行人所有的“东方红”牌崴俊-904号拖拉机一辆，并将拍卖所得价款37000元发还申请执行人；对被执行人的银行存款、车辆、房产、工商登记、土地使用权、互联网银行、证券等财产信息进行查询，未发现其他可供执行财产；将王凌纳入失信被执行人名单并限制高消费。申请执行人同意终结本案的本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  李兴华审判员  龚廷明审判员  王岩峰二〇一九年九月二十九日书记员  丁雪飞
浙江省金华市婺城区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙0702民初11650号 原告：杨忠明，男，1971年5月12日出生，汉族，住金华市婺城区。 委托诉讼代理人：方伟军，浙江一剑律师事务所律师。 被告：吴威，男，1994年7月5日出生，汉族，住金华市婺城区。 被告：安邦财产保险股份有限公司浙江分公司，住所地：杭州市建国北路639号19楼。 负责人：唐小平，总经理。 委托诉讼代理人：童烽扬，该公司员工。 原告杨忠明诉被告吴威、安邦财产保险股份有限公司浙江分公司机动车交通事故责任纠纷一案，原告于2019年7月16日向本院提起诉讼，诉请：1.判令被告吴威赔偿原告医疗费、住院伙食补助费等共计人民币391312元（已扣除吴威垫付款15000元）。2.被告安邦财产保险股份有限公司浙江分公司在交强险及商业险范围内对被告吴威的上述赔偿义务承担连带赔偿责任。3.原告的后续治疗费用，由被告承担。4.本案诉讼费用由两被告承担。本院受理后，依法适用简易程序由审判员程鸿仙独任审判。原告申请本院委托浙江千麦司法鉴定中心金华（正路）所对原告的伤残等级、误工时间、护理时间、营养时间、后续治疗费进行司法鉴定。本院于同11月18日公开开庭进行了审理，现已依法审理终结。 本院经审理认定：2018年7月24日，被告吴威驾驶浙Ｇ×××××号小型轿车沿汤溪镇南山路由西向东行驶，07时31分许，行驶至金华市开发区浙江时通电气制造有限公司铁塔分公司路段左转弯时，与对向杨忠明驾驶的沿南山路由东向西行驶的金华电动627833号电动自行车发生碰撞，造成原告杨忠明受伤及二车损坏的交通事故。经交警部门认定，原告杨忠明负事故次要责任，被告吴威负事故的主要责任。原告受伤后共住院38天，花去医疗费70299.63元。浙江千麦司法鉴定中心金华正路所作出司法鉴定，结论为八级伤残、误工期210天、护理期45天、营养期60天。原告支出鉴定费2600元。吴威系浙Ｇ×××××号小型轿车的登记车主，该车在被告安邦财产保险股份有限公司浙江分公司投保了交强险、商业三者险100万元及不计免赔险，事故发生在保险期限内。被告吴威已预先垫付15000元。 本院认为，交警部门对本案事故责任认定准确，予以确认。原告因本案事故致伤，依法有权获得合理赔偿。根据事故双方的过错程度，本起事故以吴威承担90％赔偿责任为宜。被告安邦财产保险股份有限公司浙江分公司作为浙Ｇ×××××号小型轿车的保险人，应在保险限额内承担赔偿责任。原告主张精神损害抚慰金，本院酌定为15000元。有关误工费的诉请，本院依据原告提供的发生本次事故前分别在金华丁丁实业有限公司、金华市欣生沸石开发有限公司从事机修工（焊接工）工作时的工资流水单据及劳动合同等证据，综合考虑上述情况，本院酌定原告的误工费按183元／月计算。交通费为1072元（含原告及陪护1人去温州做手术乘火车费用272元）。原告主张的住宿费，本院酌定由被告承担1988元（原告去温州做手术时陪护1人的住宿费）。原告对其余损失计算合理，予以支持。综上，原告的合理损失为：医疗费70299.63元、营养费5400元、住院伙食补助费1900元、残疾赔偿金275040元、误工费38430元、护理费6750元、交通费1072元、鉴定费2600元、精神损害抚慰金15000元、住宿费1988元、车辆修理费1100元、施救费120元，合计人民币419699.63元。因浙Ｇ×××××号小型轿车在被告安邦财产保险股份有限公司浙江分公司处投保，综合考虑本案实际情况，非医保费用依法酌定比例为8％即原告的医疗费损失70299.63元中非医保费用为4823.97元。在交强险医疗费赔偿限额内优先偿付，超出限额部分由被告按责任即90％承担。对超过交强险赔付的部分，由安邦财产保险股份有限公司浙江分公司在商业三者险内按责任承担赔偿责任。因被告吴威已垫付15000元，故应从总赔偿款中扣除。原告主张后续治疗费事宜，本案不作处理；待实际产生费用后，由原告另行主张。综上，对原告的诉讼请求合理合法部分，依法予以支持；于法无据部分，本院不予支持。被告抗辩有理部分，本院予以采纳；被告抗辩无理部分，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第六条、第十六条、第四十八条,《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条,《中华人民共和国保险法》第二十三条、第六十五条,最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十七条第一款、第二款、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条等规定，判决如下： 一、被告安邦财产保险股份有限公司浙江分公司应于本判决生效之日起10日内在交强险范围内赔偿原告杨忠明医疗费等损失计121220元，在商业险范围内赔偿261950.09元，合计赔偿人民币383170.09元。 二、被告吴威应于本判决生效之日起10日内赔偿原告杨忠明鉴定费等损失计人民币6681.57元。 三、因吴威已垫付15000元，故被告安邦财产保险股份有限公司浙江分公司实际支付给原告杨忠明赔偿款计人民币374851.66元，返还被告吴威人民币8318.43元。 四、驳回原告杨忠明的其他诉讼请求。 被告如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费950元（已减半收取，原告已预交），由原告负担38元，被告吴威负担912元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 程鸿仙 二〇二〇年一月十日 代书记员 叶丽敏
河南省内黄县人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0527执恢50号之八申请执行人：内黄县农村信用合作联社，住所地：内黄县振兴路东段。法定代表人：李广良，职务经理。被执行人:王宪书，男，1971年10月20日生，汉族，住福建省厦门市思明区。本院在执行内黄县农村信用合作联社申请执行陈震借款合同纠纷一案中，经查，被执行人王宪书在中国建设银行有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条的规定，裁定如下：扣划被执行人王宪书在中国建设银行6227001935520057331_156_1账户内存款人民币5260.0000元。本裁定立即执行。审判员  都怀文二〇二〇年一月六日书记员  李 栋
黑龙江省讷河市人民法院民 事 裁 定 书(2020)黑0281民初393号原告：汪喜成，男，1946年11月14日出生，汉族，退休，住黑龙江省讷河市。被告：肖艳龙，男，1976年2月7日出生，汉族，个体户，住黑龙江省讷河市。被告：郝宝林，女，1975年7月5日出生，汉族，个体户，住黑龙江省讷河市。原告汪喜成与被告肖艳龙、郝宝林民间借贷纠纷一案，本院于2020年1月6日通知立案，原告汪喜成在本院依法通知其缴纳诉讼费用通知后，明确表示不缴纳诉讼费用并要求撤回起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按汪喜成撤诉处理。审判员 周 敏二〇二〇年一月十三日书记员 杨碧雪
青海省湟源县人民法院   执行裁定书   （2019）青0123执227号之一   申请执行人张秉坤，男，汉族，1964年7月22日出生，住青海省湟源县。   被执行人李万林，男，汉族，1967年9月14日出生，住青海省湟源县。   本院依据书已经发生的法律效力的（2018）青0123民初69号民事调解，于法定期限内向被执行人李万林发出执行通知书，责令被执行人李万林履行前述法律文书所确定的给付义务。本院通过网络查控对被执行人李万林的银行帐户强制执行1000元案款外，余3365元至今未履行。2020年1月2日，因双方经自行协商后自愿达成执行和解协议，申请执行人张秉坤向本院提出撤回执行申请，故本案无法继续执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（一）项之规定，裁定如下：   终结青海省湟源县人民法院（2018）青0123民初69号民事调解书的执行。   本裁定送达后即发生法律效力。   审判长 吴生仓   审判员 史正光   审判员 朱秋安     二〇二〇年一月六日   书记员 刘富贵   附：本案适用法律条文原文   本案适用法律条文原文   《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条：“有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：   （一）申请人撤销申请的；   （二）据以执行的法律文书被撤销的；   （三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，有无义务承担的；   （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；   （五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；   （六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。
湖南省长沙市雨花区人民法院执 行 通 知 书（2020）湘0111执保22号解除保全申请人邱玉文诉被申请人楚源水电投资集团有限公司、湖南水总水电建设集团有限公司、李继伟、杨甘露民间借贷纠纷一案，本院依申请人的申请，作出（2017）湘0111民初2968号民事裁定书，本院按申请人提供的财产线索，已经采取保全措施完毕。解除保全申请人邱玉文于2019年12月20日向本院提出解除财产保全申请，本院已按申请采取解除相关财产保全措施。特此通知二〇二〇年一月八日
山东省沂水县人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁1323财保6号申请人倪秀民，男，汉族，居民，住沂水县。被申请人青岛大禹水利建工有限公司。法定代表人李涛林，地址青岛市崂山区。被申请人沂水县夏蔚镇圣母山果蔬专业合作社。法定代表人谭秀超，地址沂水县。申请人倪秀民与被申请人青岛大禹水利建工有限公司等建设工程施工合同纠纷一案，于2019年12月31向本院申请诉前财产保全，请求冻结拨给被申请人的“沂水县夏蔚镇圣母山果蔬专业合作社高标准农田建设项目第五标段工程”的工程款200303.3元（质保金），保全价值200303.3元。申请人以保险公司的诉责险保单一份提供担保。本院认为，申请人的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条的规定，裁定如下：冻结拨给被申请人的“沂水县夏蔚镇圣母山果蔬专业合作社高标准农田建设项目第五标段工程”的工程款200303.3元（质保金），冻结期限为三年。保全价值200303.3元。案件申请1522元，由申请人负担。本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次,复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施三十日内不依法提起诉讼的或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。审判员  张宝国二〇二〇年一月三日法官助理韩纪成书记员武晓丽
文书内容江苏省镇江市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏11民终3531号上诉人（原审原告）：孙正青，女，1981年7月22生，汉族，住江苏省灌南县。委托诉讼代理人：尤莉，江苏致邦（常州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江苏华跃汽车有限公司，住所地镇江市官塘桥路99号，统一社会信用代码91321100743917258N。法定代表人：汤海华，该公司董事长。委托诉讼代理人：周文波，江苏南昆仑律师事务所律师。委托诉讼代理人：李慧中，江苏南昆仑律师事务所律师。上诉人孙正青因与被上诉人江苏华跃汽车有限公司（以下简称华跃公司）买卖合同纠纷一案，不服镇江市润州区人民法院（2019）苏1111民初3178号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月24日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。孙正青上诉请求：撤销（2019）苏1111民初3178号民事判决，依法改判。事实与理由：根据行业标准以及涉案车辆一致性证书可以判定华跃公司在明知涉案车辆为返修车的情况下，隐瞒车辆真实情况并按照新车标准将车辆售予孙正青，构成欺诈，应适用《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条规定，承担退一赔三的法律责任。一审认定事实不清，适用法律错误，导致裁判错误。华跃公司辨称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回上诉。孙正青向一审法院起诉请求：1、撤销孙正青与华跃公司的买卖合同关系；2、判决华跃公司退还孙正青购车款223800元；3、判决华跃公司赔偿孙正青价款671400元。一审法院认定事实：2018年3月6日，孙正青在华跃公司处购买车架号LFV3A23CXH3514324大众牌FV7187ZADBG轿车；成交价223800元。孙正青通过部分首付部分贷款的方式支付了全部价款，华跃公司于当日开具了发票并交付了车辆。该车辆的一致性证书显示，该车的制造日期为2017年7月6日。孙正青使用该车辆不久在该车辆方向盘下面的小盒子里发现了一张一汽大众商品车返修单，该返修单显示返修地点为总装，仓库为36D，车型为CC，车辆底盘号为H3514324，问题描述为不着火，入门时间为2017年12月14日。孙正青据此认为该车为返修车，故向华跃公司销售人员投诉、交涉，双方未能达成一致意见，孙正青又向工商部门投诉，也未能与华跃公司达成一致意见。另孙正青后又发现该车内部上侧梁处有一张标签，撕开后发现两处小黑洞，孙正青认为是烟头烫过的痕迹。华跃公司则提出孙正青所拍摄的小黑洞的照片是2019年3月拍摄，也就是车辆使用近一年的时间之后，不能证明是销售时即已存在。审理中，华跃公司提供一汽物流有限公司出具的证明，证明涉案车辆于2018年2月24日出库，于2018年3月3日到华跃公司处。2019年7月2日，一汽-大众汽车有限公司出具证明，证明该车的返修在总装车间完成，返修项目为电瓶充电，该车辆的返修是依据一汽大众内部流程文件《整车售前封存工程程序》。一审法院认为，孙正青与华跃公司之间的车辆买卖合同关系成立有效。孙正青提供的相关证据不能证明涉案车辆为车辆出厂或使用后又回厂进行返修的返修车，且孙正青没有证据证明华跃公司在销售该车辆时是明知车辆的相关情况，而故意对孙正青作了隐瞒。故对于孙正青要求撤销双方买卖合同关系，并按照消费者权益保护法退一赔三的诉讼请求，一审法院不予支持。判决：驳回孙正青对华跃公司的诉讼请求。案件受理费减半收取为6376元，由孙正青负担。本院查明的事实与一审法院查明的事实一致。本院认为，一汽-大众汽车有限公司出具的证明载明，涉案返修单所涉返修项目系依据其内部流程文件规定进行的汽车电瓶充电，该项目在一汽-大众汽车有限公司总装生产车间完成，非出产后或售后返回总厂进行的返修，且孙正青亦未提供有效证据证明华跃公司在销售涉案车辆时存在隐瞒车辆真实情况的欺诈行为。因此，孙正青关于华跃公司构成欺诈，要求撤销双方买卖合同并予以赔偿的上诉主张，事实与法律依据不足，本院不予支持。综上所述，孙正青的上诉请求不能成立，应予驳回。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费12752元，由上诉人孙正青负担。本判决为终审判决。审 判 长  陈 敏审 判 员  冷德华审 判 员  贾黛舒二〇二〇年一月三日法官助理  赵夏艳书 记 员  王思倩
浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0110民初19741号 原告：周俊伟，男，汉族，1986年9月11日出生，住浙江省松阳县。 委托诉讼代理人：张锁鑫，浙江民禾律师事务所律师。 被告：陈远强，男，汉族，1994年2月24日出生，住杭州市余杭区。 原告周俊伟诉被告陈远强租赁合同纠纷一案，本院于2019年11月26日立案受理，依法适用简易程序，于2020年1月7日进行了公开开庭审理。原告周俊伟（以下称原告）委托诉讼代理人张锁鑫到庭参加诉讼，被告陈远强（以下称被告）经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告起诉称：2018年3月20日，原、被告签订《房屋租赁合同》，约定原告将位于余杭区昆仑华府13-1-1001房屋出租给被告使用，租赁期限自2018年4月20日起至2022年4月19日止，月租金2800元，半年支付一次，合同还明确约定如拖欠租金累计一个月以上的或未经原告同意而转租的，原告有权终止合同。合同经双方签字生效后，原告依约向被告交付了房屋，被告也向原告交付了押金2800元以及7个月的房租19600元。2018年10月19日，被告应向原告支付2018年10月21日至年2019年4月20日租金计16800元，但被告仅于11月向原告支付10000元，加上其在支付第一期租金时多支付的一个月租金2800元，尚欠4000元租金未付。至2019年3月，原告才发现被告未经原告同意，已于2018年9月25日将承租房屋转租给了丁建明，并与丁建明签订了租赁合同，向其一次性收取了租金。现原告提起诉讼，请求：1、解除原、被告之间签订的租赁合同，并依法判决被告与丁建明签订的租赁合同无效；2、判令被告立即向原告支付拖欠的房屋租金4000元；3、判令被告支付延期租金利息87元（以4000元租金按银行同期贷款年利率4.35%自2018年10月20日起计算至租金付清之日止，暂计算至2019年4月20日）；4、被告承担本案的所有诉讼费用。 原告向本院提交租赁合同、房产证、被告与丁建明签订的租赁合同（复印件）等证据以证明其起诉主张。 被告陈远强未答辩，亦未向本院提交证据。 综上所述，本院在审理中查明的案件事实，与原告诉称主张的事实相一致。 本院认为：原、被告签订的《房屋租赁合同》系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效合同。 在合同履行中，被告未按约支付租金超过一个月，且未经原告同意而转租房屋，因而原告依约要求支付租金及相应利息损失，并行使合同解除权而要求解除合同，有理有据，依法予以支持；至于原告诉请确认被告与案外人丁建明签订的租赁合同无效的诉请，因该诉请并非本案租赁合同纠纷审理的范围，故不予在本案中处理，原告可另行主张。被告经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第二百二十六条、第二百二十七条之规定，判决如下： 一、原告周俊伟与被告陈远强于2018年3月20日签订的《房屋租赁合同》于本判决生效之日解除； 二、被告陈远强支付原告周俊伟租金人民币4000元，于本判决生效之日起十日内付清； 三、被告陈远强支付原告周俊伟迟延支付租金的利息损失87元（以4000元租金按银行同期贷款年利率4.35%自2018年10月20日暂计算至2019年4月20日为87元；此后至租金付清之日止，仍按前述标准另行计算），于本判决生效之日起十日内付清； 四、驳回原告周俊伟的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费25元，由被告陈远强负担。 原告周俊伟于本判决生效之日起十五日内到本院申请退费，被告陈远强于本判决生效之日起七日内，向本院缴纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审判员  王富春 二〇二〇年一月七日 法官助理孟斌 书记员周鹏菲
浙江省永康市人民法院民 事 裁 定 书（2019）浙0784民初10020号原告：陈勇江，男，1974年10月17日出生，汉族，住浙江省永康市。被告：程涛，男，1977年11月1日出生，汉族，住浙江省永康市。原告陈勇江与被告程涛买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月25日立案受理后，原告陈勇江于2020年1月3日向本院申请撤回起诉。本院认为，原告的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下：准予原告陈勇江撤回起诉。案件受理费25元（已减半收取），由原告陈勇江负担。审 判 员 徐廉球二〇二〇年一月三日法官助理胡兵代书记员 吕艳芸
宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事裁定书（2020）宁0122财保2号申请人：宁夏远高绿色科技建筑有限公司，住所地宁夏回族自治区银川德胜工业园区丰庆西路以北、唐徕渠农场渠以西，统一社会信用代码91640122694324578D。法定代表人：王践，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：李文，男，汉族,1983年4月5日出生，宁夏回族自治区平罗县人，大学文化，系宁夏远高绿色科技建筑有限公司职工，住宁夏回族自治区贺兰县。被申请人：宁夏北方明珠建筑工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川德胜工业园区德成路9号，统一社会信用代码916401227508049729。法定代表人：史海燕，该公司执行董事。申请人宁夏远高绿色科技建筑有限公司于2020年1月10日向本院申请诉前财产保全，请求冻结被申请人宁夏北方明珠建筑工程有限公司银行账户存款8056181.68元。申请人宁夏远高绿色科技建筑有限公司以阳光财产保险股份有限公司银川中心支公司提供的保险金额为8056181.68元的保单保函提供担保。本院经审查认为，申请人宁夏远高绿色科技建筑有限公司的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款、第一百零八条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十二条、第一百七十二条、第四百八十七条的规定，裁定如下：冻结被申请人宁夏北方明珠建筑工程有限公司银行账户存款8056181.68元，冻结期限为一年。需要续行冻结的，应当在查冻结限届满前30日内向本院提出续行冻结的书面申请。案件申请费5000元，由申请人宁夏远高绿色科技建筑有限公司预交。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。审判员 刘燕军 二〇二〇年一月十日（法官助理 王 鹏书记员 马 晶附：本案适用相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。第一百零二条保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。第一百零三条财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。第一百零八条当事人对保全或者先予执行的裁定不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十二条人民法院依照民事诉讼法第一百条、第一百零一条规定，在采取诉前保全、诉讼保全措施时，责令利害关系人或者当事人提供担保的，应当书面通知。利害关系人申请诉前保全的，应当提供担保。申请诉前财产保全的，应当提供相当于请求保全数额的担保；情况特殊的，人民法院可以酌情处理。申请诉前行为保全的，担保的数额由人民法院根据案件的具体情况决定。在诉讼中，人民法院依申请或者依职权采取保全措施的，应当根据案件的具体情况，决定当事人是否应当提供担保以及担保的数额。第一百七十二条利害关系人对保全或者先予执行的裁定不服申请复议的，由作出裁定的人民法院依照民事诉讼法第一百零八条规定处理。第四百八十七条人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定的期限。人民法院也可以依职权办理续行查封、扣押、冻结手续。