江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0791民初1738号 原告：安徽元鼎建设工程有限责任公司，统一社会信用代码91340300793558759J，住所地安徽省蚌埠市高新技术产业开发区华光大道1135号。 法定代表人：叶士平,公司总经理。 委托诉讼代理人:徐啸，上海利歌律师事务所律师。 被告：江苏润科投资发展集团有限公司，统一社会信用代码91320700554610791B，住所地江苏省连云港市海州区花果山大道17号科技创业城3号楼21层。 法定代表人：孟凡俊，公司总经理。 委托诉讼代理人：姚德波，江苏海郡律师事务所律师。 原告安徽元某建设工程有限责任公司(以下简称元某公司)与被告江苏润科投资发展集团有限公司（以下简称润科公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行审理。原告元某公司的委托诉讼代理人徐啸，被告润科公司的委托诉讼代理人姚德波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告元某公司向本院提出诉讼请求：一、请求法院判令被告支付960万元，并至付清之日止的违约金（按13%的利率比例计算)；二、诉讼费由被告承担。事实和理由：2013年12月13日，原、被告双方签订了《建设工程施工合同》，工程名称为连云港新海新区青峰路、振华路跨东盐河桥工程，2014年工程开工建设，2014年11月28日竣工验收，2016年1月25日完成二审审计，审计价51880120.90元。由于被告各笔款项支付均有逾期，产生违约金，审计价款与违约金目前合计6560万元，被告于2015年2月11日至2019年5月7日共计付款5600万元，欠付960万元。被告润科公司的行为有违诚信，原告特提起诉讼，请求判如所请。 被告润科公司辩称，原告的诉求数额错误，被告已按约支付了5600万元，合同审定价是51880120.90元，加上合同约定的融资费用总计是56299304.93元，实际欠款是299304.93元。对于原告主张的违约回购款、违约金、融资回报款等项目不予认可。在合同履行过程中原告存在没有按约交纳融资款、没有按期施工等违约行为,应当支付违约金17877493.77元。 经本院审理查明： 2013年12月16日，被告润科公司向原告元某公司出具中标通知书，确定元某公司为连云港新海新区青峰路、振华路跨东盐河桥工程中标人。2013年12月13日，被告润科公司（发包人）与原告元某公司（投资承包人）签订一份《建设工程施工合同》，约定由原告承建连云港新海新区青峰路、振华路跨东盐河桥工程，资金来源为BT方负责融资、建设，发包人按约定期限回购，工程开工日期为2013年12月13日，竣工日期为2014年5月30日，合同工期总日历天数169天（具体开工日期以监理工程师签发开工令为准），合同价款47800785.49元。 合同专用条款第9.1约定：承包人须在发包人指定的银行设立工程建设资金专户并接受发包人按以下条款规定实施的监管：……乙方应当自合同生效之日起一个月内资金到位35%、三个月内资金到位80%、五个月内资金到位100%。乙方未按照前款资金到位进度按期足额筹集投资资金的，自相应期限届满日起，乙方应就尚未筹集资金部分向甲方支付违约金，违约金按每日万分之一计算，但最高不超过尚未筹集资金的百分之一。乙方未支付或延迟支付违约金时，甲方可从乙方提交的履约保证金提取。自本合同生效之日起一个月内乙方尚未筹措的投资资金超过中标项目总投资的百分之三十五，甲方有权单方面解除合同。 专用条款第24条约定，最终回购价由回购基价和融资费用两部分组成。回购基价按审计部门最终审定的结算价作为投资人的回购基价。融资费用指投入本项目资金的融资所需附加费用，包括建设期融资费用和回购期融资费用及贷款利息等，统一以回购基价、招标约定的融资利率及回购付款方式计付，以中标时中国人民银行基准贷款利率的150%作为综合的融资利率，以扣除首次回购款后回购基价，自工程竣工验收合格之日起，按分期应付回购款实际计息期计算的融资利息总和作为最终结算的融资费用。项目回购支付期限两年，分三次进行，竣工验收合格之日起30日内支付合同价款的40%，竣工验收合格之日起满一年支付至审定价的70%，竣工验收合格之日起满两年支付完剩余全部回购价款。专用条款第35条约定，若甲方不能按期支付回购款，逾期按中国人民银行同期贷款利率2倍支付乙方违约金。甲方指定迎曙路南、郁某、截洪沟东地块，共计59.4亩，作为项目的回购款支付保证。 专用条款第13.2条约定，除非甲方及监理工程师书面认可的原因，本工程不同意其他任何理由的工期顺延。乙方必须在符合工期顺延情况发生后14天内向甲方及监理工程师书面申请确认，逾期申请甲方及监理工程师不予接纳，视为弃权。因乙方原因导致工期滞后，乙方须每天按回购款总价的万分之一向甲方支付违约金。由于下列原因而影响施工进度，而且受影响的分项工程（工序）是处在工程进度网络计划的关键线路上，乙方可据实申请要求顺延本合同工期或单项工程的工期：……（3）非乙方违约和过失等因素造成的其他特殊情况而影响单位工程进度计划关键线路的施工。 涉案工程于2014年1月3日开工，施工过程中，因被告增加了工程量导致工期延长，以及施工场地未清理完毕，致使原告停工数月，直至2014年11月28日工程竣工，2014年12月31日经验收合格。2016年1月26日，经审计工程造价为51880120.90元。 被告润科公司共向原告元某公司付款14笔，金额5600万元，明细如下：2015年2月11日支付500万元；2015年4月29日支付300万元；2015年5月8日支付200万元；2015年6月23日支付400万元；2015年8月20日支付100万元；2015年9月28日支付400万元；2016年2月5日支付500万元；2016年9月14日支付500万元；2016年9月18日支付200万元；2017年1月24日支付500万元；2017年9月30日支付500万元；2018年2月12日支付400万元；2019年2月2日支付600万元；2019年5月7日支付500万元。 以上事实，有原、被告双方当庭陈述，建设工程施工合同、中标通知书、竣工验收证书、工程结算审定单、付款明细等书证证实，经当庭举证、质证，双方当事人对证据均无异议，且证据来源合法，本院予以确认。 本院认为，涉案工程模式为BT工程，即由投资人负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。被告润科公司作为项目发起人，将建设工程发包给原告元某公司融资、建设，双方所签订的建设工程施工合同不违反法律法规的规定,合法有效，双方理应恪守。现涉案工程已施工完成并经竣工验收合格，原告合同义务已履行完毕，被告应当按照约定支付工程回购价款。 关于工程价款的计算方式。根据合同约定，工程价款由回购基价和融资费用两部分组成，回购基价为审定价即51880120.90元，融资费用以中标时中国人民银行基准贷款利率的150%作为融资利率，扣除首次回购款后的回购基价，自工程竣工验收合格之日起，按分期应付回购款实际计息期计算的融资利息总和作为最终结算的融资费用。中标时中国人民银行一年以下（含一年）同期贷款利率为6%,一至三年同期贷款利率为6.15%。款项分三期支付，分别计算如下： 第一期，竣工验收合格之日起30日内支付合同价款的40%。即2015年1月30日应付回购基价：47800785.49元×40%=19120314.20元，免融资费。 第二期，竣工验收合格之日起满一年支付至审定价的70%。即2015年12月31日应付回购基价：51880120.90元×70%-19120314.20元=17195770.43元，融资费：17195770.43元×6%×150%×1年=1547619.34元。 第三期，竣工验收合格之日起满两年支付完剩余全部回购价款。应付回购基价：51880120.90元-19120314.20元-17195770.43元=15564036.27元，融资费：15564036.27元×6.15%×150%×2年=2871564.69元。 综上，工程回购价款为51880120.90元+1547619.34元+2871564.69元=56299304.93元。被告已支付5600万元，尚欠付299304.93元。 关于原告主张的逾期付款违约金。根据合同专用条款第35条约定“若甲方不能按期支付回购款，逾期按中国人民银行同期贷款利率2倍支付乙方违约金”。经核实，被告润科公司已付款5600万元均为逾期支付，产生逾期付款违约金为4895118.59元（违约金明细见附表）。未付款299304.93元的违约金暂计至2019年12月31日为85301.91元，2020年1月1日以后的违约金按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率二倍计算至实际给付之日。 关于被告提出原告延误工期构成违约的抗辩意见。经查，涉案工程于2014年1月3日开工，2014年11月28日竣工，约定工期总日历天数169天，实际施工329天，逾期160天。对于工期延误的原因，双方当事人均认可系因被告润科公司临时增加工程量造成工期延长，以及被告交付的场地尚未清理完毕，不具有施工条件，致使停工数月。根据合同专用条款第13.2条约定“由于下列原因而影响施工进度，而且受影响的分项工程（工序）是处在工程进度网络计划的关键线路上，乙方可据实申请要求顺延本合同工期或单项工程的工期：……（3）非乙方违约和过失等因素造成的其他特殊情况而影响单位工程进度计划关键线路的施工”。涉案工程逾期完工并非原告违约和过失造成，根据合同约定及诚实信用原则，原告无需承担延误工期的违约责任。故对被告该点辩解意见，本院不予采纳。 关于被告提出原告未将融资资金转入指定监管账户构成违约的辩解。本院认为，当事人对其主张有责任提供证据，被告未提供证据证明其已设立了监管账户以及融资资金未到位的数额,不能证明原告违约事实存在，且被告对融资资金进行监管是为了防范原告资金不到位造成工程不能如期完工的风险，现工程已竣工验收合格并交付使用，原告并无因资金问题造成工期停滞或不能竣工的情形,故该项违约责任已无评价之必要，对被告该辩解意见，本院不予采纳。 综上，被告润科公司尚欠付原告工程回购款299304.93元、逾期付款违约金4980420.50元（暂计至2019年12月31日），合计5279725.43元，原告主张的数额过高，本院予以纠正。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 被告江苏润科投资发展集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告安徽元鼎建设工程有限责任公司支付工程回购款、逾期付款违约金合计5279725.43元（违约金暂计至2019年12月31日，并以299304.93元为基数，从2020年1月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍计算至实际支付之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费79000元，原告已预交，由原告安徽元鼎建设工程有限责任公司承担35552元，被告江苏润科投资发展集团有限公司负担43448元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省连云港市中级人民法院开户行：江苏省连云港市农行苍梧支行营业部，账号：10×××94。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 长  戴培培 人民陪审员  刘素梅 人民陪审员  张 岩 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  胡砚艳 附：逾期付款违约金明细表                            序号                       应付款日期                       应付款数额             （单位：元）                       实付款日期                       实付款数额                       逾期天数                       逾期利率                                   违约金             （付款数额*逾期天数*逾期利率*2）                               一期                       2015.1.30（竣工验收后30日）                       19120314.20（合同价的40%）                       2015.2.11                       5000000                       12                       2015.1.3起             利率5.60%             2015.3.1起             利率5.35%             2015.5.11起             利率5.1%             2015.6.28起             利率4.85%             2015.8.26起             利率4.6%             2015.10.24起             利率4.35%                       17111.11                               2015.4.29                       3000000                       88                       79675                               2015.5.8                       2000000                       97                       58466.67                               2015.6.23                       4000000                       143                       169233.33                               2015.8.20                       1000000                       201                       58005.56                               2015.9.28                       4000000                       240                       272222.22                               2016.2.5                       120314.20                       370                       13000.62                               小计                                                                   19120314.20                                                                   667714.51                               二期                       2015.12.31             (竣工验收一年)                       18743389.77（回购款17195770.43+融资费1547619.34）                       2016.2.5                       4879685.80                       36                       4.35%                       41871.71                               2016.9.14                       5000000                       258                       4.35%                       307479.45                               2016.9.18                       2000000                       262                       4.35%                       124898.63                               2017.1.24                       5000000                       390                       4.75%                       507534.25                               2017.9.30                       1863703.97                       639                       4.75%                       309962.05                               小计                                                                   18743389.77                                                                   1291746.09                               三期                       2016.12.31(竣工验收二年)                       18435600.96（回购款15564036.27+融资费2871564.69）                       2017.9.30                       3136296.03                       273                       4.35%                       204082.65                               2018.2.12                       4000000                       408                       4.75%                       424767.12                               2019.2.2                       6000000                       763                       4.75%                       1191534.25                               2019.5.7                       5000000                       857                       4.75%                       1115273.97                               小计：                                                                   18136296.03                                                                   2935657.99                                                     本金尚欠299304.93元，暂计至2019.12.30，违约金为299304.93×4.75%×2×3年=85301.91元。             以上违约金合计4980420.50元                备注：逾期时间一年及一年以内的按照中国人民银行同期六个月至一年期贷款基准利率标准，逾期时间超出一年的按照中国人民银行同期一至三年贷款基准利率标准。 法律条文及上诉须知 一、法律条文 [一]、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 [二]《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。