广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书(2016)粤1971民初20007号原告:东莞市誉珑实业投资有限公司，住所地：东莞市莞城东城南路东升大厦205号。法定代表人：王远忠，公司总经理。委托代理人：黄伟，广东华商律师事务所律师。被告：无锡市豪峰不锈钢有限公司，住所地：无锡市南长区新天地休闲广场1-404-1。法定代表人：祝领峰。原告东莞市誉珑实业投资有限公司诉被告无锡市豪峰不锈钢有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年8月23日受理后,适用简易程序,于2016年10月26日公开开庭进行了审理,后转为普通程序,依法组成合议庭，于2017年3月21日公开开庭进行了审理,第一次庭审原告的法定代表人王远忠及委托代理人黄伟到庭参加诉讼,第二次庭审原告的委托代理人黄伟到庭参加诉讼,被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称，2015年3月2日，原告与被告签订《广东理文造纸有限公司水厂四期超滤水池到一二期超滤水补水管道项目不锈钢管材、管件购销合同》，约定由被告向原告提供不锈钢管件，货款206355元，被告送货到原告在东莞市的工地。合同有争议时，应向需方所在地法院诉讼。合同签订后，原告依约向被告支付了货款。被告于3月14日送货上门。16日，涉案货物经检验，质量不合格。同日，原、被告签订《关于广东理文造纸有限公司水厂四期超滤水池到一二期超滤水补水管道项目不锈钢管材管件供货情况的说明》，确定涉案货物质量不合格，由被告在15天内另行提供合格货物。27日，涉案不合格货物由原告退回给被告，原告支付了运费7000元，被告在《不锈钢材料退货单》签字确认。退货后，被告没有依约另行提供合格货物，也不退回货款。原告多次与被告协商未果。原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求判令：1、被告退回货款206355元给原告；2、被告给付质量不合格30%货款61906.5元给原告；3、被告给付运费7000元给原告；4、被告给付误工费30000元给原告；5、被告承担诉讼费。第一次庭审过程中，原告变更第一项诉讼请求：被告退回货款165084元；另增加两项诉讼请求：1、解除原、被告签订的案涉购销合同；2、原告将收取的价值7800元的15个90°焊接弯头退回给被告，由被告自行取货并承担相应的运费。被告未提交任何书面答辩意见和证据材料。经审理查明，原告作为需方，被告作为供方，双方通过扫描、网络发送的方式于2015年3月2日签订一份购销合同。合同约定，需方因广东理文造纸有限公司水厂四期超滤水池工程向供方采购304不锈钢管、焊接法兰和90度焊接弯头，总价206355元（不含税、含运费）；合同第五条付款方式约定“（1）预付款：合同签订后需方支付供方合同总价80%作为预付款；（2）到货及验收款：合同附件清单内所有物料/产品到达需方指定地点，并经验收合格后两天内，需方支付合同总价的20%作为到货验收款；”合同第六条供方质量保证的第二款约定“按照国家标准，订货清单要求生产、质量三包、质保期为物料正常投入使用后12个月。质保期内如发现质量问题，供方需及时更换。”合同第八条供方责任约定“（1）如未能在合同规定的交货日期内交货，延期每一天，扣除合同总价款的5%，如果迟交货超过合同规定的交货期1周以上，则需方有权单方取消合同并以供方违约论处，供方除需支付上述违约金外，还需承担由此而对需方造成的直接经济损失。（2）供方必须确保所供材料符合‘附件一’、‘附件二’要求，如经抽检不符合要求，供方除自行免费退货外，需方有权处以供方合同金额30%的罚款，供方还必须承担由此对需方造成的直接经济损失。（3）在质保期内，如供方对有问题的物料/产品进行维修或更换后，仍未能解决问题，需方可要求对有问题的物料/产品退货和供方返还相应货款，同时供方支付退货总价款10%违约金。相关退货费用由供方承担。”原告提交付款委托书、中国建设银行网上银行电子回单、中国建设银行单位客户专用回单，主张其委托湖南省工业设备安装有限公司深圳分公司于2015年3月2日向被告转账支付了预付款165084元，被告收款账户与购销合同上的供方的收款账户一致。原告主张，2015年3月14日，被告委托送货司机温连华将案涉货物送至合同约定地点时，要求原告现场支付7000元运费才能卸货，原告付款后，温连华向原告出具一张收据，内容为“收到无锡至广东理文造纸厂送不锈钢管（DN250×55条）、弯头15个、法兰3个，运费柒仟元整。收款人：温连华。身份证：，车号：鲁Ａ×××××，电话：188××××6888。日期：2015.3.14号。”后本院工作人员拨打该电话，接电方称是温连华，但否认其是司机，也否认收取过款项和送货。原告提交的有原、被告盖章的日期为2015年3月17日的《关于广东理文造纸有限公司水厂四期超滤水池到一二期超滤水池补水管道项目不锈钢管材管件供货情况的说明》显示，被告的货物于2015年3月14日送达原告；2015年3月16日，原告经检测发现不锈钢弯头的化学成分符合合同及国家标准要求，但不锈钢管材则出现管两端头化学成分符合国家标准要求，而管材中部的化学成分则严重不符合国家及合同标准要求的情况；经被告核查，确认是被告委托的生产工厂未严格按标准生产供货，被告将另委托其他生产厂家15天内严格按304最新国家标准生产供货到位。2015年3月23日，被告出具委托授权书，委托李作圣办理“不合格304不锈钢管材、管件”的退货手续，并承认其全权代表被告所签署的所有退货文件。2015年3月27日，李作圣在不锈钢材料退货单上签名确认退回不锈钢管和焊接法兰，退货原因说明为管材和法兰盘均严重不符合国家标准要求及双方采购合同第六、七、八条要求。原告称焊接弯头因交接匆忙尚未退回被告，但其作为不锈钢管材的配件，留下也没有任何用处,且案涉工程早已完工,不需要焊接弯头。原告主张被告作出重新发货的承诺后并未如期重新发货，原告于2015年4月9日制作解除合同通知并传真给被告。原告还提交广东理文造纸有限公司项目（2015年3月份）工资结算单）主张原告聘请的7个工人在工地现场等待被告重新更换材料再施工，从2015年3月17日至2015年4月10日共24天，因等待窝工产生误工费33300元。以上事实，有原告提交的购销合同、不锈钢管材管件供货情况的说明、不锈钢材料退货单、授权委托书、解除合同通知、付款委托书、网上银行电子回单、收据、工资结算单、中国建设银行单位客户专用回单、公告费发票以及本院的庭审笔录等书证附卷为据。本院认为，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，对原告的主张也没有提交答辩状和任何证据材料予以抗辩，视为其放弃质证及抗辩的权利，由此产生的不利法律后果由被告自行承担。案涉购销合同约定，被告迟交货超过1周以上，原告有权单方取消合同；2015年3月17日的不锈钢管材管件供货情况的说明中，被告承诺15日内供货到位；至今案涉工程早已完工,原告尚未收到被告重新供应的货物，致使合同目的无法实现。因此，原告请求解除案涉购销合同并要求被告返还货款165084元，本院予以支持。案涉未退货的15个90°焊接弯头是不锈钢管的配件，案涉购销合同因不锈钢管和焊接法兰质量不合格且未能及时更换已无法继续履行，因此，原告请求将15个90°焊接弯头退回被告，费用由被告自行承担，本院予以支持。案涉购销合同约定如经抽检不符合要求，原告有权处以被告合同金额30%的罚款，该约定实为双方对违约金的约定，因此，原告要求被告支付因质量不合格而产生的合同金额30%的违约金61906.5元，合法有据，本院予以支持。原告主张的运费7000元，证据不足，本院不予支持。原告称因等待被告更换货物导致其7个工人在工地误工24天，明显不合常理，且原告已在本案中主张了因质量问题产生的违约金，对其主张的误工费33000元为实际损失，本院不予重复支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认原告东莞市誉珑实业投资有限公司与被告无锡市豪峰不锈钢有限公司于2015年3月2日签订的《购销合同》已经解除；二、被告无锡市豪峰不锈钢有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市誉珑实业投资有限公司返还货款165084元；三、被告无锡市豪峰不锈钢有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内自行到原告东莞市誉珑实业投资有限公司住所地提取15个90°焊接弯头；四、被告无锡市豪峰不锈钢有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市誉珑实业投资有限公司支付因质量不合格而产生的违约金61906.5元；五、驳回原告东莞市誉珑实业投资有限公司其他诉讼请求。如未在本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费为5878.92元、公告费1200元，共计7078.93元，原告东莞市誉珑实业投资有限公司均已预交，由被告无锡市豪峰不锈钢有限公司负担6086元，由原告东莞市誉珑实业投资有限公司负担992.93元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审 判 长  陈 蕾审 判 员  刘 洋人民陪审员  袁影霞二〇一七年四月十二日书 记 员  冯可君附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。