云南省景洪市人民法院民 事 判 决 书（2017）云2801民初252号原告：李向勇，男，1970年1月10日生，汉族，住景洪市。委托诉讼代理人：刘黎黎，系云南律政律师事务所律师。被告：普洱华伟建筑装饰工程有限公司，住所地：云南省普洱市思茅区茶苑路北侧（14）号。法定代表人：宋建华，职务：总经理。委托诉讼代理人：罗萍，女，系普洱华伟建筑装饰工程有限公司员工。被告：普洱华伟建筑装饰工程有限公司西双版纳分公司，住所地：西双版纳州旅游度假区林语畔山6幢6004号。主要负责人：王朝凤，职务：经理。委托诉讼代理人：丁承中，男，系普洱华伟建筑装饰工程有限公司西双版纳分公司法律顾问。原告李向勇与被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司(以下简称普洱华伟公司)、普洱华伟建筑装饰工程有限公司西双版纳分公司(以下简称普洱华伟公司版纳分公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年2月14日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李向勇及其委托诉讼代理人刘黎黎、被告普洱华伟公司委托诉讼代理人罗萍、被告普洱华伟公司版纳分公司委托诉讼代理人丁承中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李向勇向本院提出诉讼请求：1、判令解除双方签订的装修合同、样板房装饰合作协议；2、判令被告返还装修款47700元，并支付违约金9500元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告于2016年5月29日交付定金5000元，2016年7月25日，原告与被告普洱华伟公司版纳分公司签订《装修合同书》及附装修方案清单、《样板房装饰合作协议》。约定被告普洱华伟公司版纳分公司为原告傣乡水城润园×栋×室室内装修，装修为全包，工期为2016年8月1日至2016年10月10日，总工期70天，工程总价款95000元。合同还约定了付款方式、违约责任等内容。合同签订后，原告于2016年8月2日支付了装修首付款52000元，被告普洱华伟公司版纳分公司完成了部分装修后，2016年10月11日又向原告收取了装修款25000元，截止2016年底原告支付装修款82000元。但被告普洱华伟公司版纳分公司将装修款挪作他用，至2016年10月底，被告普洱华伟公司版纳分公司仅实际完成了墙面和地砖等装修，经多次交涉，被告普洱华伟公司版纳分公司拒不履行合同完成装修，又不返还装修款，侵害了原告利益。为此，提起诉讼，请求人民法院依法判决，支持原告的诉讼请求。被告普洱华伟公司辩称，不清楚原告与被告普洱华伟公司版纳分公司情况，不发表意见。被告普洱华伟公司版纳分公司辩称，根据合同第三条约定，原告一直未提供材料到施工现场，导致施工期延，原告要求解除合同，应承担10%的违约金。另原告请求的25000元款项及结算清单，被告普洱华伟公司版纳分公司不予认可。因此，应驳回原告的诉讼请求。原告李向勇围绕其诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。被告普洱华伟公司版纳分公司对原告李向勇提交的证据3中的2016年10月11日25000元收据和证据4结算清单不予认可，认为该二份证据中无加盖被告普洱华伟公司版纳分公司印章，且签名笔迹不同，是否是其本人签字不清楚。本院认为，被告普洱华伟公司版纳分公司对其质证意见未提交证据证明。原告李向勇提交的证据3中的2016年10月11日25000元收据和证据4结算清单，由当事人出具，来源合法、印鉴齐全、内容真实，各证据间相互印证，证据的真实性、关联性和合法性予以确认，应予以采信。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告李向勇于2016年5月29日向被告普洱华伟公司版纳分公司交付定金5000元，并于2016年7月25日，与被告普洱华伟公司版纳分公司订立《装修合同书》及附装修方案清单、《样板房装饰合作协议》。合同约定被告普洱华伟公司版纳分公司以全包方式为原告李向勇的傣乡水城润园×栋×室室内装修，工期为2016年8月1日至2016年10月10日，工程总价款95000元。原告李向勇未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给被告普洱华伟公司版纳分公司。原告李向勇负责采购供应的材料、设备，应按时供应到现场，如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚，按原告李向勇提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给被告普洱华伟公司版纳分公司。如终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。另，双方对合同其他事项进行了约定。合同订立后，原告李向勇于2016年8月2日支付了装修首付款52000元。被告普洱华伟公司版纳分公司进行装修，并于2016年10月11日向原告李向勇收取了装修款25000元，截止2016年底原告李向勇支付装修款82000元。被告普洱华伟公司版纳分公司至今仅完成部分工作，完成工作量为34300元。另查明，被告普洱华伟公司版纳分公司系被告普洱华伟公司设立的分公司，并已领取营业执照。本院认为，原告李向勇与被告普洱华伟公司版纳分公司所订立的《装修合同书》及《样板房装饰合作协议》是双方真实意思表示且未违反法律效力性强制规定，系合法有效合同。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款的规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”。该法第九十四条的规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”。本案中，被告普洱华伟公司版纳分公司未按合同约定完成工作并向原告李向勇交付工作成果，已根本性违约，致使原告李向勇不能实现合同目的。原告李向勇要求解除合同的诉请，符合法律规定和本案事实，应予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”。根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款的规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”。本案中，被告普洱华伟公司版纳分公司已向原告李向勇收取而未完成工作的装修款，合同解除后，有义务予以返还，被告普洱华伟公司作为设立被告普洱华伟公司版纳分公司的公司，被告普洱华伟公司版纳分公司返还装修款义务，应当由被告普洱华伟公司承担。原告李向勇要求被告普洱华伟公司、被告普洱华伟公司版纳分公司返还装修款的诉请，符合法律规定和本案事实，应予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款的规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”。本案中，原告李向勇与被告普洱华伟公司版纳分公司所订立的《装修合同书》中无针对被告普洱华伟公司版纳分公司违约金或者损失赔偿额的计算方法的约定。原告李向勇要求被告普洱华伟公司、被告普洱华伟公司版纳分公司支付违约金的诉请，无法律规定和事实依据，应不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项、第四项、第九十七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定，判决如下：一、解除原告李向勇与被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司西双版纳分公司订立的《装修合同书》及《样板房装饰合作协议》；二、被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司、被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司西双版纳分公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告李向勇返还装修款47700元；三、驳回原告李向勇其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1230元，减半收取615元，由原告李向勇负担115元，被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司、被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司西双版纳分公司负担500元，并由被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司、被告普洱华伟建筑装饰工程有限公司西双版纳分公司向原告李向勇径付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院。审判员  雷卫东二〇一七年四月五日书记员  亚 丽