河南省安阳市北关区人民法院民 事 判 决 书（2016）豫0503民初1546号原告：甘肃地质工程有限责任公司，住所地甘肃省兰州市城关区红星巷123号。法定代表人：陈国誉，该公司总经理。委托诉讼代理人：王蕾，女，该公司职员，住武汉市新洲区。委托诉讼代理人：余飞，男，该公司职员，住武汉市新洲区。被告：安阳市隆昌房地产开发有限责任公司，住所地安阳市文峰区花市街12号。法定代表人：张有军，该公司经理。原告甘肃地质工程有限责任公司（以下简称甘肃地质工程公司）与被告安阳市隆昌房地产开发有限责任公司（以下简称安阳隆昌房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告甘肃地质工程公司的委托诉讼代理人王蕾、余飞到庭参加诉讼。被告安阳隆昌房地产公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告甘肃地质工程公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告立即向原告支付所欠工程款3177000元；2、判令原告对第一项诉讼请求中所述工程款行使优于抵押权和其他债权的优先受偿权；3、判令被告立即向原告支付2013年7月21日至2015年5月1日（含首日不含尾日）利息共计人民币2761022元；4、判令被告立即向原告支付2015年5月1日至2016年8月1日（含首日不含尾日）利息共计人民币835583元；5、判令被告立即赔偿因其违约给原告造成的机械人员停滞费共计人民币1101340元；6、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2012年10月26日，被告与原告签订了《建设工程施工协议书》，协议约定由原告承包被告发包的彰德天阶基坑支护工程项目，包干合同价人民币13500000元，并约定工程总工期为95个工作日。施工后期，因被告土方开挖及外运作业时间过长且自2013年6月5日以后基本停止，造成原告工程机械人员自2013年2月26日始工期停滞106天，直接经济损失1101340元。经原告多次催收，被告自2013年7月25日开始支付原告工程款。2013年8月4日，被告与原告签订《安阳市彰德天阶基坑支付工程结算及付款补充协议》，确认原告已按蓝图设计与规范施工，后续未完成部分由被告自行安排施工，被告仍应按原合同价结算工程款。截止2015年2月13日，被告共支付原告工程款合计人民币9823000元。2015年5月9日，原告、被告协商签订了《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款协议书》，共同确认截止2015年5月1日被告尚欠原告工程款及利息6438022元，并约定被告应于2016年5月30日前还清全部工程款及利息，否则利息自2015年5月1日起再次计算。之后，被告仅于2016年2月5日由安阳市住建局代为支付人民币500000元。截止起诉之日，被告应当支付原告利息835583.45元。现原告已无法联系上被告法定代表人及相关负责人，为维护原告的合法权益，特诉至法院请求依法裁决。被告安阳隆昌房地产公司未作答辩。经本院审理认定事实如下：2012年10月26日，原告安阳隆昌房地产公司与被告甘肃地质工程公司签订《建设工程施工协议书》，协议约定：由原告承包被告发包的彰德天阶基坑支护工程项目，包干合同价人民币13500000.00元；付款方式为按施工进度分批付款，基坑回填后付款至合同款100%；合同工期计95日。被告于2013年7月25日开始向原告付款，2013年8月4日，原告作为甲方，被告作为乙方，双方签订《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款补充协议》，协议约定“经甲乙双方协商一致，由乙方承建施工的安阳市彰德天阶基坑支护工程，乙方已按蓝图设计与规范施工，后续未完成部分因甲方原因由甲方自行安排施工。甲方按原合同价￥13500000元（大写：壹仟叁佰伍拾万元整）不变，甲方应按此金额结算乙方工程款，甲方不得再提出任何异议及纠纷。”截止至2015年2月12日，原告共向原告支付工程款计9823000元。2015年5月9日，原告与被告签订《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款协议书》对工程款支付及工程款逾期支付的利息问题进行了约定，双方约定：工程款为13500000元；因被告未按时支付原告工程款，按月利率1.6%支付原告利息，其中2013年7月21日至2015年5月1日期间利息总额为2761022.00元；被告于2015年9月30日前还款500000元、2015年10月30日前还款500000元、2015年11月30日前还款1000000元、2015年12月30日前还款1670000元、2016年2月29日前还款800000元、2016年3月31日前还款800000元、2016年4月30日前还款800000元、2016年5月31日前还清所有工程款及利息；被告未按此协议付款，利息自2015年5月1日起按月利率1.6%计算至付清全部工程款及利息。2016年2月5日，安阳市住建局代被告支付原告工程款500000元。现被告欠原告工程款3177000元未付。上述事实，有原告甘肃地质工程公司提供的《建设工程施工协议》、《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款补充协议》、《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款协议书》、收款收据23张、安阳隆昌房地产公司付款情况一览表，以及双方当事人的陈述等证据，予以证实。本院认为，本案原、被告签订的《建设工程施工协议书》、《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款补充协议》、《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款协议书》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，依法受法律保护，当事人双方应当全面履行自己的合同义务。原告按照合同约定完成工程施工进度，被告未按约履行付款义务，现原告要求被告支付所欠工程款3177000元，符合法律规定，本院予以支持。关于原告要求对被告所欠工程款可行使优于抵押权和优先受偿全问题。（1）原告在本案中仅主张要求可行使优于抵押权，但未举证证明该公司对隆昌房地产公司的财产进行抵押登记，故对原告主张行使抵押权的请求不予支持。（2）《中华人民共和国合同法》第二百八十六规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿问题的批复》规定：建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。因原、被告于2013年8月4日达成一致协商意见，确认原告承建施工的安阳市彰德天阶基坑支护工程已按蓝图设计与规范施工，故本案的建设工程竣工之日为2013年8月4日，原告起诉行使优先受偿权超过法定期限，其无权主张优先受偿权。关于原告主张所欠工程款的利息问题。（1）原、被告于2015年5月9日签订《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款协议书》对2013年7月21日至2015年5月1日期间的利息进行确认，双方约定的月利息1.6%，符合法律规定，故原告要求被告支付该期间的利息2761022元的请求，本院予以支持。（2）《安阳市彰德天阶基坑支护工程结算及付款协议书》载明：被告未按约定付款的，利息自2015年5月1日起按照月利率1.6%计算至付清全部工程款及利息之日止。协议书签订后，被告仅于2016年2月5日由安阳市住建局代为支付原告500000元，故被告应当按照协议约定支付原告2015年5月1日之后的利息，至原告主张利息支付期2016年8月1日（不含尾日）止共计833585.6元，其中2015年5月1日—2016年2月4日期间为535371.2元，2016年2月5日—2016年7月31日期间为298214.4元。关于原告主张被告赔偿因其违约给被告造成的机械人员停滞费共计1101340元。虽然原告提供工作联系函、《关于彰德天阶基坑支护工程施工会谈纪要》以及机械人员停滞费表证据，但工作联系函不能证实送达到被告处、会谈纪要仅有原告单方签字盖章、停滞费用表也有原告单方制作盖章生成，故对该组证据不予采信，本院对原告的该项请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告安阳市隆昌房地产开发有限责任公司于本判决生效后三十日内支付原告甘肃地质工程有限责任公司工程款3177000元；二、被告安阳市隆昌房地产开发有限责任公司于本判决生效后三十日内支付原告甘肃地质工程有限责任公司拖欠工程款利息合计3594607.6元；三、驳回原告甘肃地质工程有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费66925元，保全费5000元，由原告甘肃地质工程有限责任公司负担9377元，由被告安阳市隆昌房地产开发有限责任公司负担62548元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提供副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审 判 长  郭永革人民陪审员  蔡慧敏人民陪审员  秦 伟二〇一七年四月十日书 记 员  李田田