宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事判决书（2017）宁0122民初1027号原告：杨某甲，男，汉族，l970年4月15日出生，甘肃省静宁县人，不识字，个体户，住宁夏回族自治区贺兰县。委托诉讼代理人：杨某乙，女，汉族，1973年11月25日出生，宁夏回族自治区隆德县人，初中文化，住宁夏回族自治区贺兰县，系原告杨某甲妻子。被告:宁夏长城集团房地产开发有限公司，统一社会信用代码×××，住所地银川市黄河东路**。法定代表人：王某甲，系该公司董事长。委托诉讼代理人：刘某某，宁夏合天律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴某某，女，回族，1987年4月26日出生，身份证号码×××，宁夏回族自治区平罗县人，大专文化，宁夏长城集团房地产开发有限公司职员，住宁夏回族自治区银川市金凤区艾伊水郡**。被告：王某乙，女，汉族，1962年7月5日出生，宁夏回族自治区银川市人，高中文化，个体户，住宁夏回族自，住宁夏回族自治区银川市被告：肖某某，男，汉族，1985年3月29日出生，宁夏回族自治区银川市人，大学文化，个体户，住宁夏回族自，住宁夏回族自治区银川市委托诉讼代理人：王某乙（本案被告），系被告肖某某母亲。原告杨某甲与被告宁夏长城集团房地产开发有限公司（以下简称长城公司）、肖某某、王某乙劳务合同纠纷一案，本院于2017年2月22日立案受理后，依法由审判员李义军适用简易程序于2017年3月23日对本案公开开庭进行了审理，原告杨某甲及其委托诉讼代理人杨某乙、被告长城公司的委托诉讼代理人刘某某、吴某某、被告王某乙（同时作为被告肖某某的委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告杨某甲向本院提出诉讼请求：1、依法判令三被告支付原告工程款项及维修费共计420864.6元;2、本案诉讼费由三被告承担。事实和理由：原告与被告王某乙系朋友关系，被告王某乙找到原告要求原告承包建设由宁夏长城建筑工程有限公司承建的，被告宁夏长城房地产开发有限公司开发的长城惠兰园D区的水暖电工程。原告于2013年3月15日进入工地开始进行水暖电施工工作。2016年3月15日，原告与被告肖某某就该工程补签了《工程劳务承包合同》。原告于2016年9月份竣工并交三被告验收，但剩余工程款三被告始终未向原告支付。随后原告找到被告王某乙催要剩余工程款，被告王某乙于2017年1月9日为原告出具了工程结算单，结算单写明下欠原告工程款313500.7元及维修费107363.9元，共计420864.6元，并口头约定先于年前支付部分工程款。但时至今日，剩余工程款三被告仍分文未付，原告多次找三被告催要，三被告始终以各种理由予以推诿，迟迟不子支付。原告为维护其合法权益，只能诉至法院，望法院依法受理此案并支持原告的各项诉讼请求。被告长城公司辩称：一、原告诉请遗漏总发包单位宁夏长城集团建筑工程有限责任公司、银川万兴隆建筑工程有限公司；二、原告诉请涉及多项工程，其中只有惠兰园工程与我公司有关，按照最高院司法解释，长城房产公司只在与其相关的工程中，在欠付范围内承担给付责任。从原告提供的证据看，存在多个工程统一付款、抵付的情况，不能排除被告王某乙、肖某某已向原告付清惠兰园工程款的可能；三、涉案的惠兰园工程中，F-9号楼目前未完成竣工验收，未取得竣工备案表，由于原告为自然人，不具有施工企业资质，按照最高院的司法解释第二条规定，只有在该工程竣工验收合格后其诉请给付金额的请求才能得到法院的支持；四、我公司已向宁夏长城集团建筑工程有限责任公司超额支付工程款，不存在欠付工程款的事实，因此不应承担本案的补充给付责任。被告肖某某、王某乙辩称二人系母子关系，共同承建工程。涉案工程是被告王某乙交给原告干的，涉案工程款是2017年1月进行结算的，结算的时候对原告施工的相应罚款没有扣除，按照合同应该给原告抵顶一套房屋，房屋价款高于原告的工程款，我与原告协商，原告不同意要房子，合同约定工程款用房屋抵顶，剩余的工程款应该用房屋抵顶。结算单中有一套宾馆的实际面积是1320平米，原告给我计算的是1850平米，与实际不符。2016年10月涉案工程才交工，保修期是两年，保修期没到，保修费不应退还。围绕原、被告双方各自的主张，原告向法庭提交了工程劳务承包合同一份、结算单三份。被告长城公司提交了证据一、贺兰县惠兰园建设工程承包协议二份、施工合同一份、补充协议一份，证据二、工程预(结)算造价审查定案单七张，证据三、"付长城建筑公司惠兰园D区工程款统计表"及付款凭证，证据四、承诺书，"申明、承诺书"、开发公司在建工程延期竣工统计表。被告王某乙、肖某某提交了证据一、房产证复印件25张，证据二、罚款单四张。经当庭质证，原告提交的工程劳务承包合同一份、结算单三份，经被告肖某某、王某乙当庭质证，对其真实性均没有异议，本院予以采信。被告肖某某、王某乙提交的证据一房产证复印件25张，原告当庭陈述认可以房屋的实际建筑面积结算，本院予以采信。被告肖某某、王某乙提交的证据二、罚款单四张，原告杨某甲不予认可，被告王某乙、肖某某主张该组罚款单记载的金额均因原告未能按照合同约定履行义务，同时故意毁损施工现场的财物，由此造成建设单位扣除其相应的工程，要求原告承担违约责任予以赔偿，但其未能提交相应的证据证明该款项已经实际发生且应当由原告承担，故对于该组证据本院不予采信。被告长城公司提交的四组证据，因相对方均为宁夏长城集团建筑工程有限责任公司，而非本案原告及其他被告，不能确认其真实性，与本案不具有直接关联性，本院不予采信。本院经审理认定事实如下：被告肖某某与被告王某乙系母子关系，二人长期共同承揽工程。原告曾多次承揽被告肖某某、王某乙负责工程当中的水、电、暖的劳务安装。2016年3月15日，被告肖某某、王某乙的工长毛国强，以被告肖某某的名义与原告签订"工程劳务承包合同"一份，约定由原告承包贺兰县惠兰园D区3＃、F-9＃、F19＃楼水电暖、6＃、7＃楼水暖、2＃地下车库水电暖，承包方式为包工不包料，价格为3＃、F-9＃、F19＃楼建筑面积每平方米46元，6＃、7＃楼建筑面积每平方米29元，2＃地下车库建筑面积每平方米43元。付款方式为按进度款60%现金，40%顶房。2017年1月9日，被告肖某某、王某乙的工长向原告出具贺兰县惠兰园D区3＃、F-9＃、F19＃、6＃、7＃楼、2＃地下车库结算单一份，载明工程款合计1306039元，同时出具"高桥18＃、19＃、高沙窝、宾馆、大森、24＃楼外网结算单一份，载明高沙窝70000元，宾馆1800㎡×60元=108000元，高桥19＃楼118209元，大森办公楼48107.4元，高桥18＃楼297594元，高桥24＃楼116212元，扣除吃饭19597.5元，剩余738524.9元，长城花园外网及贺兰外网102700元，合计841224.9元。1306039元＋841224.9元=2147263.9元×95%=2039900元，2039900元-1726400元=313500元。同时还出具保修费结算单一份，载明今欠杨某甲保修费107363元，从2016年9月至2018年9月共计2年。现原告诉至法院，请求判如所请。另查明，原告为被告肖某某、王某乙完成的宾馆即为兴庆区新华东街以东隆鑫苑A17号楼，共计25套房屋，建筑面积合计1497.75㎡。本院认为，原告主张其为被告肖某某、王某乙完成的关于惠兰园D区3＃、F-9＃、F19＃楼水电暖、6＃、7＃楼水暖、2＃地下车库及高桥18＃、19＃、高沙窝、宾馆、大森、24＃楼外网水、电、暖安装，实际系由原告向被告肖某某、王某乙组织提供劳务，要求被告支付工程款，双方之间实际为劳务合同关系，原告诉请的为二被告欠付劳务费。被告肖某某、王某乙的工长毛国强已经对上述各处工地的完工面积进行了确认，能够证明原告已经完成了劳务内容，二被告应当按照双方的结算支付劳务费。关于劳务费的金额，二被告提出原告完成的宾馆面积并非1800㎡，并提交了相应的证据予以证明，原告当庭接受按照实际面积结算，故关于宾馆的完工面积因为实际面积1497.75㎡，金额为89865元（1497.75㎡×60元），宾馆原结算金额多计算18135元（108000元-89865元），已完工劳务费总金额为2129128.9元（2147263.9元-18135元），扣除5%的保修费106456.5元，应付2022672.4元，扣除已经支付的1726400元，未付金额为296272.4元。对于原告要求被告肖某某、王某乙支付劳务费313500.7元的诉讼请求，在296272.4元的范围内本院予以支持。下剩5%的保修费106456.5元，因原告认可被告工长毛国强出具的关于保修费的结算说明，应当按照结算说明载明的保修期限出具保修费，现保修期尚未届满，故对于原告要求被告支付保修费的诉讼请求本院不予支持。被告天源达公司作为涉案工程的发包人，将涉案工程直接发包给具备施工资质的宁夏长城集团建筑工程有限责任公司，被告肖某某、王某乙挂靠宁夏长城集团建筑工程有限责任公司对涉案工程进行施工，原告自被告肖某某、王某乙处承揽水电暖的劳务，涉案工程的实际施工人系被告肖某某、王某乙，故原告要求适用《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定，要求被告长城公司对上述债务承担连带清偿责任没有事实依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十一条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，判决如下：一、被告肖某某、王某乙支付原告杨某甲劳务费296272.4元，于本判决生效后十五日内付清；二、驳回原告杨某甲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3806元（已减半收取），由被告肖某某、王某乙负担2679元，原告杨某甲负担1127元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 李义军二〇一七年四月十八日书记员 郭娟