浙江省平湖市人民法院民 事 判 决 书(2016)浙0482民初3116号原告（反诉被告）：平湖市雅利服饰有限公司。住所地：平湖市独山港镇周圩镇东平廊公路边（平湖市伊莱制衣有限公司内第2幢201室）。法定代表人：朱照英。委托诉讼代理人：丁爱中，平湖市当湖法律服务所法律工作者。被告（反诉原告）：平湖市森鑫服饰有限公司。住所地：平湖市新埭镇牌楼村（原溪洋村村部）。法定代表人：沈勤宝。委托诉讼代理人：钟永其，平湖市新埭镇法律服务所法律工作者。原告（反诉被告）平湖市雅莉服饰有限公司（以下简称雅利公司）与被告（反诉原告）平湖市森鑫服饰有限公司（森鑫公司）加工合同纠纷一案，本院于2016年7月29日立案受理。被告（反诉原告）森鑫公司在2016年11月7日提起反诉，本院于同日立案受理。本案依法由代理审判员郗富兴独任审判，于2017年12月30日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）雅利公司委托诉讼代理人丁爱中，被告（反诉原告）森鑫公司委托诉讼代理人钟永其到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雅利公司向本院提出诉讼请求：1.森鑫公司赔偿雅利公司损失400000元；2.本案诉讼费、代理费由森鑫公司承担。后雅利公司当庭明确第一项诉请：解除森鑫公司与雅利公司之间的加工合同，森鑫公司赔偿雅利公司损失400000元。事实与理由：2016年5月14日，双方签订《加工合同》，由森鑫公司为雅利公司加工服装，产品为男款戴帽，共计10000件，每件20.5元，加工期限为2016年5月14日至2016年6月25日，后雅利公司陆续把棉辅料拉回去加工，生产过程中，森鑫公司提出完不成加工任务，雅利公司也同意森鑫公司的要求退货，只要求森鑫公司把已经裁剪好的2000件衣服完成。到了约定的交货时间，森鑫公司未能按期交货，雅利公司多次催要无果，导致错过交货期限。双方合同中明确约定，若森鑫公司未按时交货，则应按照每件200元赔偿雅利公司损失，共计400000元。森鑫公司答辩称:雅利公司的诉请无事实与法律依据，涉案衣服属于薄款羽绒服，当前市场零售价在63元左右，成本价在30元左右加上加工费20元左右，市场价与成本价差价是7、8元，雅利公司没有根据实际价位起诉，请驳回雅利公司诉请。雅利公司提供的合同件中件数10000件是对的，但是加工费单价20.5元（含线），与森鑫公司提供的合同有出入，森鑫公司提供的合同单价是写在单价栏的。雅利公司提供的合同交付期6月25日，森鑫公司手中的合同没有约定交付期限，目前双方没有约定交付日期。雅利公司提供的样衣拉链是隐形拉链，帽子是羽绒的，实际上现在工艺变更，拉链变成呢绒开袋拉链，帽子变成无纺棉，应该是雅利公司违约在先。雅利公司认为出厂价是200元，但是市场价是63元，请雅利公司委托评估机构对面辅料成本、加工费进行评估。森鑫公司在反诉中向本院提出诉讼请求：1.雅利公司立即支付服装加工费41000元；2.本案诉讼费由雅利公司承担。事实与理由：双方于2016年5月14日签订了委托加工合同，由于雅利公司说该批服装数量大，因此双方未确定交货日期，雅利公司允许分批交货，并约定每件服装的加工费为20.5元/件。合同签订后，森鑫公司到雅利公司处领取了2000件服装的加工面辅料，后雅利公司提供的加工服装样衣与合同签订之前确认的工艺要求不一致，帽子的填充物由羽绒改为无纺棉，两边口袋由隐形拉链变更为两边开袋加切线拉链口袋，后森鑫服饰及时与雅利服饰进行联系，并提出三点要求：1.森鑫服饰要求追加服装加工费每件2元；2.若雅利服饰不同意增加服装加工费，森鑫服饰只能帮助加工该批服装2000件；3.森鑫服饰加工好之后，通知雅利服饰前来办理交货手续并支付加工费41000元，雅利服饰同意支付加工费41000元，但要求森鑫公司送货，后森鑫公司多次通知雅利公司取货并支付加工费，但雅利公司均不予理睬。雅利公司辩称：现在服装已经做好，且对方无异议，且加工费20.5元对方无异议，对方应该是默认的。我方合同约定交付日期，两份合同一致，没有差别。20.5元应该是笔误，两份合同单价一致。市场价63元是对方单方确认，我方认为价格应该更高，应按照每件服装200元计算。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。雅利公司提交证据如下：1.加工合同1份;2.送货单8份。森鑫公司提交证据如下：1.加工合同1份。本院认证认为，当事人无异议的加工合同及送货单，本院予以确认。本院根据各方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，认定下列事实：2016年5月14日，雅利公司与森鑫公司签订《加工合同》一份，约定：森鑫公司为雅利公司加工男款戴帽羽绒服10000件；加工费为20.5元/件（含线）；交货方式：由雅利服饰提供面料及辅料、样板工艺，由森鑫公司自提，产品成品包装后由森鑫公司把合格的产品送至雅利公司；加工费结算方式：根据领货数量及交货数量结算，如果交货数量少于领货数，森鑫公司按出厂价200元/件赔偿给雅利公司，在加工费中扣除；若森鑫公司在交货时，不按合同分批交货或者交货期限到期后森鑫公司留置产品、提出加价，都属于森鑫公司违约,因上述情况导致错过销售时间，森鑫公司按照出厂价每件200元无条件赔偿给雅利服饰，并承担一切法律责任。合同签订后，雅利公司提出修改样板工艺，将双方签订合同时确定的隐形拉链变更为两边开袋加切线拉链口袋，帽子填充物由羽绒变更为无仿棉，森鑫公司对改动的样板工艺予以确认并进行了加工。另查明：合同签订后，雅利公司为森鑫公司提供了面辅料，截止2016年12月19日，经双方确认，森鑫公司加工本案服装共计1800件，均存放于森鑫公司内，剩余面辅料均已退回至雅利公司处。本院认为，本案争议焦点为加工合同是否应予解除。合同解除分为约定解除及法定解除，因双方在合同中并未约定解除权，故本案应适用法定解除，即加工合同是否符合法律规定的解除条件。本案中，雅利公司主张解除合同的依据在于森鑫公司未能按照合同约定的交货期限交付加工物以致其不能实现合同目的，而森鑫公司抗辩称其未交货的原因在于在合同履行过程中雅利公司提出变更样板工艺，增加了加工难度，因此雅利公司提出增加加工费，并留置了加工物。本院认为，首先，加工合同中载明的合同有效期为自2016年5月14日至2016年6月25日，该有效期应理解为履行期，即森鑫公司在上述期限内完成加工服装义务，雅利公司在上述期限内履行付款义务，但在实际履行过程中，雅利公司提出变更样板工艺，即隐形拉链变更为两边开袋加切线拉链口袋，帽子填充物由羽绒变更为无仿棉，该变更行为增加了加工难度，以上事实双方均无异议，因此，在雅利公司临时变更加工样式并增加加工难度的情况下，继续要求森鑫公司按照原履行期履行交货义务有失公允，故雅利公司以森鑫公司超过履行期交货违约为由主张解除合同不能成立。本院认为，双方在履行过程中以实际行为变更了合同履行内容，森鑫公司延长履行期限有事实依据，因双方对履行期限并未协议补充，故雅利公司应当给予森鑫公司必要的准备时间。但是，截止2016年12月19日，森鑫公司共计加工1800件羽绒服，已经逾期半年未交货，而原定的履行期限仅为40天，应当认为森鑫公司已超过必要的准备时间，属于迟延履行。综上，本院认为，本案加工物为羽绒服，羽绒服的销售具有很强的季节性和实效性，若森鑫公司未能及时交货，势必导致雅利公司错过销售时间，不能实现合同目的，森鑫公司迟延履行交货义务，致使雅利公司不能实现合同目的，符合法律规定的解除条件，本案加工合同应当予以解除，另据合同法第二百六十八条之规定，雅利公司亦享有随时解除合同的权利。雅利公司关于要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。关于森鑫公司是否享有留置权。森鑫公司抗辩称因加工工艺难度增加而要求增加加工费，雅利公司不同意加价，故而留置加工物。本院认为，承揽人留置加工物的法律依据在于合同法第二百六十四条，该条规定，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。本院认为，根据合同约定，本案加工物交付方式为森鑫公司将合格产品送至雅利公司处，双方根据交货数量结算加工费，即双方履行义务有先后之分，森鑫公司先履行交货义务，而后雅利公司支付加工费，在森鑫公司未履行交货义务的前提下，雅利公司可以行使先履行抗辩权并拒绝支付加工费，故森鑫公司留置加工物的行为不符合上述法律规定。至于雅利公司变更工艺要求造成森鑫公司损失的，森鑫公司本身亦可向雅利公司主张权利，但履行义务分先后，森鑫公司的交货义务及主张损失的权利为两个概念，不应混淆。关于合同解除后的法律后果。本院认为，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。双方在合同中约定，因森鑫公司原因导致雅利公司错过销售时间，森鑫公司按照每件羽绒服200元赔偿给雅利公司。同时，根据法律规定，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。根据本院查明的事实并考虑公平原则，雅利公司中途变更加工要求，而且该加工要求增加了工艺难度，客观上造成森鑫公司的损失，并造成加工单价无法确定，理应承担主要责任，森鑫公司未履行交货义务，承担次要责任，综上，本院酌情确定雅利公司承担70%的违约责任，森鑫公司承担30%的违约责任，即森鑫公司按照每件60元共计1800件赔偿给雅利公司108000元。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十二条第一款第（四）项、第六十七条、第一百二十条、第二百五十八条、第二百六十三条、第二百六十四条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）平湖市森鑫服饰有限公司在本判决生效之日十日内支付原告（反诉被告）平湖市雅利服饰有限公司108000元；二、驳回原告（反诉被告）平湖市雅利服饰有限公司的其他诉讼请求;三、驳回被告（反诉原告）平湖市森鑫服饰有限公司的反诉诉讼请求.本诉案件受理费7300元，减半收取3650元，由原告（反诉被告）平湖市雅利服饰有限公司承担2420元，由被告（反诉原告）平湖市森鑫服饰有限公司承担1230元；反诉案件受理费826元，减半收取413元，由被告（反诉原告）平湖市森鑫服饰有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。判决生效后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以在判决书规定履行期间的最后一日起二年内向人民法院申请执行。代理审判员  郗富兴二〇一七年四月十日书 记 员  张志青