辽宁省辽中县人民法院民 事 判 决 书（2015）辽民一初字第33号原告沈阳市山城建筑工程有限公司，住所地辽中县。法定代表人吴长柱，系总经理。委托代理人毕丽晶，女，身份证号XXXXX，汉族，系法律工作者，现住辽中县。委托代理人刘峥，男，身份证号XXXXX，汉族，现住辽中县。被告辽中县蒲东街道办事处，住所地辽中县。法定代表人杨长胜，系主任。委托代理人刘平，男，身份证号XXXXX，汉族，系该单位职工，现住辽中县。原告沈阳市山城建筑工程有限公司（以下称山城公司）诉被告辽中县蒲东街道办事处（以下称蒲东办事处）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年12月18日受理后，依法由审判员董志坤独任审理，于2015年1月23日公开开庭审理，原告山城公司的委托代理人毕丽晶、刘峥，被告蒲东办事处的委托代理人刘平均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告诉称，原告于2013年12月5日中标被告开发的蒲东街道办事处便民服务中心新建工程，双方根据中标通知书约定于2014年1月13日签订《建设工程施工合同》一份；工程内容为土建、水暖、电气、装饰装修等，承包范围包工包料，建筑面积716平方米，工程价款1062，207.97元，工程期限62天（开工日期2014年4月15日，竣工日期2014年6月15日）。双方签订合同后，原告按照合同约定于2014年4月15日开始施工，为工程顺利按期完工，原告实际购买了建筑材料，并运送到工地。在2014年5月10日左右，原告正在施工时，被告突然告知原告停止施工，不再继续履行双方签订的合同。现原告为该建筑工程购买的材料等已经运送到实际施工地点，并雇佣了工人进行部分施工，被告单方的要求停工的行为，给原告造成了很大损失，损失有平整场地费用、车费、人工费、钢材木料、沙石、木料等费用，经原告向法院申请，对其已完工程的价款及材料损失等进行鉴定评估，鉴定的结果为申请鉴定项目工程造价为341，071.91元（其中1土方工程35，718.16元，2钢筋工程106，533.75元，3沙石工程款89，280元，4木方工程费用10万元，5现场人工费用9，540元，共计341，071.91元），现要求被告赔偿给付已完工程的价款及有关损失共计341，071.91元及利息（从2014年5月15日至实际给付之日止，按银行同期贷款利率计算），并承担本案的诉讼费及鉴定费。被告辩称，我单位与原告于2014年1月13日签订《建设工程施工合同》，合同约定：工程项目为土建、水暖、电气、装饰装修，工程价款1062，207.97元，在原告施工工程中，大约2014年5月10日左右，我单位接到县里通知，要求原告停止施工，当时原告已进行了部分施工，有平整场地、部分基础建设、已挖完地基槽子、并购买了沙石、钢筋、木材、建筑材料等，并雇佣了施工人员，沙石已运送到场地，钢筋套子已作出一部分，我单位已同意对原告已施工的工程及材料损失价款进行鉴定，对鉴定的价格341，071.91元没有异议，同意给付，但是我单位资金紧张，暂时没有能力给付，对利息不同意给付，听从法院判决。审理查明，原告通过招标形式中标被告蒲东办事处开发的蒲东街道办事处便民服务中心新建工程，并于2014年1月13日双方签订《建设工程施工合同》一份；工程内容为土建、水暖、电气、装饰装修等；承包范围包工包料；建筑面积716平方米；工程价款1062，207.97元；工程期限62天（开工日期2014年4月15日，竣工日期2014年6月15日）。双方签订合同后，原告按照合同约定于2014年4月15日开始施工，为工程顺利按期完工，原告实际购买了建筑材料，并运送到工地。首先雇佣了施工人员，对场地进行平整、部分基础建设已施工、已挖完地基槽子、并购买了沙石、钢筋、木材、建筑材料等，沙石已运送到场地，钢筋套子已作出一部分；在2014年5月10日左右，原告正在施工时，被告突然告知原告停止施工，不再继续履行双方签订的合同。经原告向法院申请，被告同意，对原告已完工程的价款及材料损失等进行鉴定评估，经沈阳维华工程造价咨询有限公司作出的沈维华造字（2015）第002号鉴定书鉴定的结果为申请鉴定项目工程造价为341，071.91元（其中1土方工程35，718.16元，2钢筋工程106，533.75元，3沙石工程款89，280元，4木方工程费用10万元，5现场人工费用9，540元，共计341，071.91元），被告对该鉴定结果没有异议，同意给付。现原告要求被告赔偿给付已完工程的价款及有关损失341，071.91元及利息（从2014年5月15日至实际给付之日止，按银行同期贷款利率计算），并承担本案的诉讼费8，986元及鉴定费1.5万元。上述事实，有原告提供《建设工程施工合同》、收款收据、工资明细、现场照片、《鉴定报告》及庭审笔录，证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，原告山城公司与被告蒲东办事处签订《建设工程施工合同》是通过正式招标形式中标的，是双方真实意识表示，合同合法有效。原告已按合同约定施工，在原告没有违约的情况下，在实施过程中，被告叫停施工，是被告违约的体现，虽然合同没有约定违约责任，但被告应给付原告已完的部分工程价款及损失，并承担损失数额的利息，利息计算时间，按施工合同约定竣工日期2014年6月15日的第二天起至判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算为宜。原、被告对沈阳维华工程造价咨询有限公司作出的沈维华造字（2015）第002号鉴定书鉴定的结果为申请鉴定项目工程造价为341，071.91元均没有异议，被告应按此鉴定数额给付，并承担因被告违约造成的利息损失；诉讼费及评估费由被告承担；鉴定书中的钢筋工程106.533.75元，木方工程10万元，均已扣除残值，故现有此材料归原告所有；鉴定书中的砂石工程（粒砂、碎石、毛石）89，280元，被告已确认原告运到施工现场，对此鉴定数额无异议，根据现状，原告也无法将砂石工程材料全部取回，故现场的砂石材料归被告所有。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条1款、第一百三十四条1款（七）项、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告辽中县蒲东街道办事处于本判决生效之日起五日内给付原告沈阳市山城建筑工程有限公司工程价款及损失共计341，071.91元；二、被告辽中县蒲东街道办事处于本判决生效之日起五日内给付原告沈阳市山城建筑工程有限公司工程价款及损失341，071.91元的利息损失（利息计算，从2014年6月16日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；三、驳回原、被告其他请求。如逾期给付则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8，986元，减半收取，由被告辽中县蒲东街道办事处承担；鉴定费1.5万元，由被告辽中县蒲东街道办事处承担，并随上款一并给付原告沈阳市山城建筑工程有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判员  董志坤二〇一五年一月二十六日书记员  卢思莹本判决所依据的相关法律《民法通则》第一百零六条1款：【归责原则】公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。第一百三十四条1款（七）项、【承担民事责任的方式】第七项：赔偿损失。《中华人民共和国合同法》第四十四条：依法成立的合同，自成立时生效。第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。