安徽省凤阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖1126民初2218号 原告：安徽鼎正投资管理有限公司，住所地安徽省合肥市包河区望湖西路民航家园****，统一社会信用代码913401000665167043。 法定代表人：蒋正锋，该公司总经理。 委托诉讼代理人：韩登言，安徽蓝雁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张雅迪，安徽蓝雁律师事务所实习律师。 被告：安徽省农垦建筑工程有限公司，住所，住所地安徽省合肥市瑶海区长江东路**社会信用代码91340000148941317J（1-5）。 法定代表人：林贤传，该公司董事长。 委托诉讼代理人：苏光银，男，该公司员工。 原告安徽鼎正投资管理有限公司与被告安徽省农垦建筑工程有限公司及凤阳县实验小学建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年6月1日立案后，依法适简易程序，公开开庭进行了审理。在审理过程，原告安徽鼎正投资管理有限公司申请撤回对被告凤阳县实验小学的起诉，本院已裁定准许。原告安徽鼎正投资管理有限公司的委托诉讼代理人韩登言、张雅迪，被告安徽省农垦建筑工程有限公司的委托诉讼代理人苏光银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽鼎正投资管理有限公司向本院提出诉讼请求：判令安徽省农垦建筑工程有限公司支付工程款194580元及利息（从2017年9月22日起按银行同期贷款利率的1.5倍计算至实际付清之日止），并承担本案的诉讼费用。事实和理由：2017年3月7日，安徽省农垦建筑工程有限公司将凤阳县实验小学凤凰熙岸分校运动场工程分包给安徽鼎正投资管理有限公司承建，双方签订了施工合同。2017年5月18日，安徽鼎正投资管理有限公司按要求组织人员及材料进场，完成了全部施工。2017年6月16日，案涉工程经过初验，6月20日通过竣工验收，同年9月份投入使用。2017年9月22日，双方进行结算确认总工程款为494580元。按合同约定，安徽鼎正投资管理有限公司材料进场安徽省农垦建筑工程有限公司应支付70%的工程款，工程完工后支付余款。但安徽省农垦建筑工程有限公司仅于2017年6月23日、2017年9月7日、2018年2月13日各转账支付100000元，至今拖欠194580元。请求判如所请。 安徽省农垦建筑工程有限公司辩称，1.其公司已支付安徽鼎正投资管理有限公司300000元工程款，但安徽鼎正投资管理有限公司没有按合同第二项第三条约定提供增值税专用发票，若安徽鼎正投资管理有限公司不能提供增值税专用发票，按合同约定安徽鼎正投资管理有限公司需要承担10%的税费，其公司承担7%的税费。2.根据合同约定案涉工程工期为12天，安徽鼎正投资管理有限公司于2017年5月18日组织进场施工，于2017年6月20日通过竣工验收，实际施工天数为33天，超过约定工期21天。因安徽鼎正投资管理有限公司延误工期，导致开发公司对其公司处罚了30000元，其公司与安徽鼎正投资管理有限公司就该处罚进行协商，安徽鼎正投资管理有限公司同意承担。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下： 2017年3月7日，安徽省农垦建筑工程有限公司（甲方）与安徽鼎正投资管理有限公司（乙方）签订《施工合同》，主要内容：“一、工程概况。项目名称：凤阳县实验小学凤凰熙岸分校；项目地址：凤阳县中都大道西侧。二、项目工程材料费和施工费明细。1.水泥基础上铺设8mm厚的EPDM球场、包工包料价格为90元/平方米（以实际施工面积核算）；2.水泥基础上铺设13mm厚的透气型跑道、包工包料价格为90元/平方米（以实际施工面积核算）；3.水泥基础上铺设50mm厚的人造草坪及10mm厚草下吸震垫、包工包料价格为100元/平方米（以实际施工面积核算）。备注：按图纸设计要求施工，沥青以上的所有材料，需检测的费用由施工方承担，以上价格为材料费和施工费，不含税（如需开票甲方承担7个点的税费），税由甲方承担。三、工期。本工程施工工期为12天，如遇下雨等不可抗力因素或非乙方责任，造成不能施工的，工期将顺延。六、付款方式。甲、乙双方在签订合同后，乙方材料进场后甲方支付乙方材料款的70%。透气型跑道做完甲方支付乙方总工程款的15%。草坪完工后甲方需支付剩余5%。备注：甲方如果不按照合同方式付款，乙方有权立即停工，所有损失由甲方承担。八、保修期。本工程自验收合格双方签字之日起一年免费保修，保修期一年内由于产品质量原因引起的如面层破损、开裂、脱皮等，乙方现场免费维修；如果由于不可抗力或人为造成的质量问题将不属于保修范围，需甲方提供有偿维修。”2017年6月20日，案涉工程通过竣工验收。2017年9月22日，双方结算案涉工程总工程款为494580元。安徽省农垦建筑工程有限公司共向安徽鼎正投资管理有限公司支付工程款300000元。因索要剩余工程款双方发生纠纷，安徽鼎正投资管理有限公司诉讼来院。 本院认为，安徽省农垦建筑工程有限公司与安徽鼎正投资管理有限公司签订的《施工合同》系双方当事人的真实意思表示，安徽鼎正投资管理有限公司按约进场施工，双方形成了建设工程施工合同关系。2017年6月20日，案涉工程通过竣工验收。2017年9月22日，双方结算案涉工程总工程款为494580元，但安徽省农垦建筑工程有限公司仅支付工程款300000元，故安徽鼎正投资管理有限公司要求安徽省农垦建筑工程有限公司支付工程194580元的诉讼请求本院予以支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付。”本案中，双方当事人没有对欠付工程价款利息计付标准进行约定，且安徽鼎正投资管理有限公司也未举证证明其实际损失的具体数额，故其公司要求安徽省农垦建筑工程有限公司支付的逾期付款利息应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算为宜，超出部分本院不予支持。至于安徽省农垦建筑工程有限公司辩称，安徽鼎正投资管理有限公司未提供增值税专用发票一节，本案中，双方并未将安徽鼎正投资管理有限公司开具相应的工程款发票作为案涉工程款支付的条件，故该意见本院不予采纳。至于安徽省农垦建筑工程有限公司辩称安徽鼎正投资管理有限公司自愿承担30000元处罚一节，因其公司未提交相应的证据，且安徽鼎正投资管理有限公司也当庭予以否认，故该意见本院亦不予采纳。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、被告安徽省农垦建筑工程有限公司于本判决生效后十日内向原告安徽鼎正投资管理有限公司支付工程款194580元及相应利息（以194580元为基数，自2017年9月22日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清时止）； 二、驳回原告安徽鼎正投资管理有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4541元，减半收取计2270.50元，由被告安徽省农垦建筑工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。 审判员  计奡舜 二〇一八年七月二十日 书记员  曹培军 附本案适用的法律、法规及司法解释 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。