安徽省宿州市埇桥区人民法院民 事 判 决 书(2018)皖1302民初2046号原告：辽宁辽能起重工程有限公司，住所地辽宁省沈阳市沈河区青年大街106号。法定代表人：商学联，该公司总经理。委托诉讼代理人：肖庆娟，女，住北京市海淀区，系该公司员工。被告：宿州协合风力发电有限公司，住址安徽省宿州市符离镇张楼村西山清水风电场。法定代表人：沈海鸥，系该公司董事长。委托代理人：俞重嘉，男，汉族，1981年8月5日出生，住上海市普陀区，系该公司职工。委托代理人：张乃正，男，汉族，1975年10月20日生，住江苏省徐州市云龙区，系该公司职工。原告辽宁辽能起重工程有限公司（以下简称辽能起重公司）与宿州协合风力发电有限公司（以下简称宿州协合风电公司）建设施工合同纠纷一案，本院于2018年3月5日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告辽能起重公司的委托诉讼代理人肖庆娟，被告宿州协合风电公司的委托诉讼代理人俞重嘉、张乃正，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告辽能公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程款（含质保金）740480元；2、判令被告向原告支付欠付工程款利息122071.48元（自2015年5月22日暂计算至2018年2月28日）以及自2018年3月1日至实际付款之日止的利息；3.本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告于2014年2月签订《宿州协合48MW风电场风机吊装工程施工承包合同》（以下简称《施工合同》），约定由原告对宿州协合48MW风电场7基风机的整套风机安装、塔筒内电气施工、厢式变压器安装、隔离开关、避雷器安装、电缆铺设及部分电气试验工程进行施工，被告宿州协合风力发电有限公司为诉争项目的发包方。合同签订后，原告依约完成了《施工合同》全部施工内容，双方并于2014年6月30日签订签订了《工程竣工结算审核结果定案表》，确定诉争工程结算金额为3513200元。被告陆续向原告支付了2772720元，截止原告起诉之日，被告共计欠原告工程款（含质保金）740480元。依据《施工合同》第8.3条之约定：“工程竣工验收合格，工程竣工验收后，乙方（本案原告，下同）提供剩余工程价款的建安统一发票，甲方（本案被告，下同）据此于两个月内支付至合同总价款的90%，剩余10%作为质量保证金，在工程质量符合国家标准、通过甲方及相关部门验收质量合格且风场项目投产一年后，一次性支付”以及《施工合同》附件3《工程质量保修书》第五条之约定“甲方在萧宿州协合48MW风电场风机吊装工程全部建成，工程结算经过国家规定部门审计，风场项目投产一年后，将保证金本金返还乙方”。诉争项目已于2014年5月21日全部并网发电、投产运营，按照上述约定，被告应在2014年7月1日前支付全部工程款，并于2015年5月22日前向原告一次性支付质保金，但被告一直以各种理由拒绝支付。被告的行为已经构成违约，原告为维护自身合法权益，特具状起诉，请求依法支持原告的诉讼请求。被告宿州协合风电公司辩称，原告要求被告支付工程款和质量保证金及其产生的利息的诉讼时效已分别于2016年6月30日和2017年5月21日届满，相关诉讼请求已经超过诉讼时效。涉案工程的总价款为3080800元，而不是原告诉称的3513200元。本院经审理查明：2014年2月宿州协合风电公司（甲方）与辽能起重公司（乙方）签订《宿州协合48MW风电场风机吊装工程施工承包合同》，约定宿州协合风电公司将宿州协合48MW风电场风机安装工程发包给辽能起重公司施工，工程范围包括：宿州协合48MW风电场7基风机的整套风机安装、塔筒内电气施工、厢式变压器安装、隔离安装、避雷器安装、电缆敷设工程及部分电气实验。工期为2014年2月26日至2014年4月8日，合同总价款为3080800元，包括机械、人员进出场费600000元和风机安装费2480800元（354400元/台×7台）。辽能起重公司机械及人员进场后，宿州协合风电公司支付合同总价的30%作为预付款，施工开始后辽能起重公司每月20日申报施工产值报表，宿州协合风电公司审核确定后，按审定额的50%支付进度款。工程竣工验收合格后7日内，辽能起重公司向宿州协合风电公司报送竣工结算资料，宿州协合风电公司对竣工验收结算资料进行审核审核结束签订定案表。工程竣工验收合格后，辽能起重公司提供剩余工程价款的建安统一发票，宿州协合风电公司据此于两个月内支付至合同总价款的90%，剩余10%作为质量保证金，在工程质量符合国家标准、通过宿州协合风电公司及相关部门验收质量合格且风场项目投产一年后，一次性支付。如因辽能起重公司原因未在约定的工期内竣工的，每拖延一天，辽能起重公司应按照每天15000元的标准向宿州协合风电公司承担违约责任，并承担由此给宿州协合风电公司带来的全部经济损失，累计拖延超过5天，宿州协合风电公司有权更换辽能起重公司的施工队伍。合同签订后，辽能起重公司即组织人员和设备入场施工。在施工过程中，由于宿州协合风电公司购买的塔筒等设备未能及时到场，造成了辽能起重公司人员和机械闲置。为此，辽能起重公司制作了工程量签证单上报理单位和宿州协合风电公司，宿州协合风电公司认可增加的工程价款为432400元。2014年5月21日，涉案工程竣工并并网发电。2014年6月30日，宿州协合风电公司和辽能起重公司对涉案工程价款进行了结算并制作了《工程竣工结算审核结果定案表》，双方均认可工程价款为3513200元。协合发电公司分别在2014年3月8日、2014年5月14日、2014年9月28日向辽能起重公司支付工程款924240元、886000元和9624800元。之后，宿州协合风电公司未再向辽能起重公司支付工程款。辽能起重公司向宿州协合风电公司去函催要涉案工程款和萧县协合48MW风电场风机安装工程款，宿州协合风电公司和萧县协合风力发电有限公司共同复函称，经初步决算，两项目均超出概算，股东之间产生分歧，要求项目公司对股东下属的关联公司暂停付款，待决算确定再组织付款。因宿州协合风电公司一直未支付剩余工程款，辽能起重公司起诉至本院。上述查明的事实有当事人的陈述、《宿州协合48MW风电场风机吊装工程施工承包合同》、《工程竣工结算审核结果定案表》、《工程量签证单》、《关于催款函的复函》和银行汇款凭证等证据材料在卷佐证。本院认为，本案的争议焦点为：一、辽能起重公司要求宿州协合风电公司支付工程款及其产生的利息的诉讼请求是否超过了诉讼时效；二、辽能起重公司的诉讼请求未超过诉讼时效，宿州协合风电公司欠付辽能起重公司的工程款数额是多少。关于争议焦点一，审理认为，合同约定，宿州协合风电公司在涉案工程结算结束后两个月内支付至合同总价款的90%，剩余10%的工程款作为质保金在涉案工程通过竣工验收且并网发电后一年内返还。2014年5月21日涉案工程并网发电，2014年6月30日，宿州协合风电公司和辽能起重公司在对涉案工程的工程价款进行了结算，并制作了《工程竣工结算审核结果定案表》。根据约定，宿州协合风电公司应在2014年8月31日前向辽能起重公司支付至工程总价款的90%，亦即自2014年9月1日起开始计算90%工程款的诉讼时效；在2015年5月21日前支付作为质保金的10%的工程款，亦即2015年5月22日开始计算质保金的诉讼时效。辽能起重公司2018年3月5日向本院提起诉讼，看似已经超过了诉讼时效期间，但其称在诉讼时效期间内向宿州协合风电公司主张过工程款，并提供了宿州协合风电公司和萧县协合风力发电有限公司共同出具的《关于催款函的复函》予以证明。虽然该《复函》上未载明复函的具体时间，但至少能够证明辽能起重公司确实曾向宿州协合风电公司催要过工程款，故原来的诉讼时效期间已经中断。因宿州协合风电公司手里持有辽能起重公司向其发出的《催款函》并能够证明收到该《催款函》的时间，如辽能起重公司起诉时也已超过了重新开始计算的诉讼时效期间，则应由宿州协合风电公司承担该举证责任，但宿州协合风电公司并未证明辽能起重公司起诉时已经超过了重新开始计算的诉讼时效期间，故对于其辩称的辽能起重公司要求其支付工程款及其利息已超过诉讼时效期间的意见，本院不予采纳。关于争议焦点二，审理认为，虽然《施工合同》中约定的工程总价款为3080800元，并且对可调价的范围作了明确的约定，但是在施工过程中，因宿州协合风电公司购买的材料未能按时到达施工现场，造成辽能起重公司施工人员停工和租用的设备闲置，使辽能起重公司多支出了费用432400元。为此，辽能起重公司提交《工程量签证单》，并且得到监理公司和宿州协合风电公司的认可，在进行工程价款结算时，宿州协合风电公司也同意将增加的432400元费用计入总价款，并在《工程竣工结算审核结果定案表》加盖了公章。故涉案工程总价款应为3513200元。根据约定，宿州协合风电公司应在2014年8月31日前向辽能起重公司支付至工程总价款的90%，即3161880元；应在2015年5月21日前支付质保金351320元。但至2014年8月31日，宿州协合风电公司仅支付1810240元，到2014年9月28日，也才支付2772720元，尚欠740480元至今未付。故辽能起重公司要求宿州协合风电公司支付工程款（包含质保金）740480元，具有事实和法律依据，本院依法予以支持。因宿州协合风电公司未能按时向辽能起重公司支付工程款，致使辽能起重公司遭受利息损失，辽能起重公司要求宿州协合风电公司按照同期同类银行贷款利率向其支付利息的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。逾期付款利息本应自2014年9月1日起开始计算，但辽能起重公司仅要求计算2015年5月22日之后的利息，是对自身权利的放弃，本院予以准许。自2015年5月22日起至立案之日（2018年3月5日）的利息共计为100941.82元，2018年3月6日至实际付清工程款之日止的利息按照同期同类银行贷款基准利率计算。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告宿州协合风力发电有限公司于本判决生效后十日内向原告辽宁辽能起重工程有限公司支付工程款（包含质保金）740480.00元及逾期付款利息（2015年5月22日至2018年3月5日的逾期付款利息100941.82元；2018年3月6日至实际付清工程款之日止的利息按照同期同类银行贷款基准利率据实计算）；二、驳回原告辽宁辽能起重工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费12425元，原告辽宁辽能起重工程有限公司承担225元，被告宿州协合风力发电有限公司承担12200元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。审 判 长  石少一审 判 员  陈盼盼人民陪审员  王明亮二〇一八年七月二十七日书 记 员  关山静