广东自由贸易区南沙片区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0191民初3930号原告：佛山市顺德区新广利混凝土有限公司，住所地佛山市顺德区勒流街道办事处众涌村委会众裕路以西10-3号地，统一社会信用代码914406066924179655。法定代表人：王爱民，该公司董事长。委托代理人：谢林园，广东为峰律师事务所律师。被告：中天建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市吴宁东路65号，统一社会信用代码91330783147520019P。法定代表人：庄严，该公司董事长。委托代理人：叶桂玲，该公司员工。被告：罗光华，男，1976年5月27日出生，汉族，住湖南省茶陵县，原告佛山市顺德区新广利混凝土有限公司（以下简称新广利公司）诉被告中天建设集团有限公司（以下简称中天公司）、罗光华买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告新广利公司的委托代理人谢林园，被告中天公司的委托代理人叶桂玲及被告罗光华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。案件事实2018年5月1日，中天公司与新广利公司分别作为甲、乙方签订了编号为XGL-HNT-0501-1的《混凝土、砂浆买卖合同》，约定甲方向乙方购买建设工程所用混凝土，供货期限暂定为2018年5月1日起至工程完工止。混凝土由乙方送货至甲方承建的勒流勒良路碧样园一期项目总承包工程工地,或甲方指定的地点。甲方需乙方送货时，应提前12小时预约，并将供料计划，以书面或者发送邮件方式（买方指定发送邮箱：微信号188××××7052,卖方指定接收电话:0757-256301777/微信号180××××6073）通知乙方，通知内容包括送货时间、数量、浇筑部位、输送方式和质量要求等，以便乙方安排生产。特殊材料生产的特殊混凝土的计划预约时间，应由双方按特殊原材料的订货时间确定提前预约天数。甲、乙双方以送货单为准每月进行对账及结算确认。甲方指定仓管或彭九明进行对账及结算确认，并经甲方盖章生效，其他人签字确认行为一律视为无效；乙方每月5日前向甲方提交经其盖章确认的上月结算单。甲方在每月日前向乙方支付上月的货款，余款30%在主体封顶后（即天面楼板混凝土浇筑完成）后4个月支付完毕。乙方未按甲方要求的时间、地点、数量送达货物，应承担此次送货数额3%的违约金，并赔偿造成甲方的经济损失。甲方未能按约定付款的，经书面催告及结算后仍拒不支付的，应按未付款部分的3%承担违约金（但总额不超过合同总价的1％),甲方无须再向乙方承担欠款利息。乙方出现下列情况之一，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方向甲方支付本合同暂定总价款5%的违约金，己供货物价款按合同单价50%结算：（1）乙方无正当理由停止供货；(2）未按甲方要求的时间、地点、数量送达货物达2次；（3）混凝土质量不合格。2019年7月29日，罗光华向新广利公司出具了一份《担保函》，载有：“贵司与中天建设集团有限公司签订的勒流勒良路碧桂园一期项目总承包(合同编号XGL-HNT-0501-1)混凝土供应合同，……导致中天建设集团有限公司原计划按合同支付额度支付贵司的应付款项无法足额支付。本着贵我双方友好合作，本人作为勒流勒良路碧桂园一期项目总承包项目实际负责人对以下债务担保：在2019年8月15日前中天建设集团有限公司应向贵司支付：截止2019年7月31日前按合同月结70%的应付货款205万元(由于2019年7月份货款双方尚未做结算，7月按合同应付款暂定为398154.68元，实际金额以双方结算金额为准）。若中天建设集团有限公司不按时付清上述款项,本人承诺10日内以现金或银行转账支付给贵方，本人愿意承担上述合同连带责任。本担保书受贵司所在地法院管辖。本担保函自签发之日起生效。”2020年1月17日，中天公司对新广利公司出具的结算单予以盖章确认，结算单记载新广利公司自2018年5月至2019年12月向中天公司供货，中天公司欠付货款合计3771440.5元。同日，中天公司签署了《承诺书》，承诺于2020年1月19日付款2271440.5元，余款1500000元于2020年4月20日付清，若未按时足额支付，按欠款每日万分之五计算违约金给新广利公司，要求新广利公司在收到2271440.5元后提供项目的混凝土及砂浆资料，以便中天公司竣工验收。2020年1月20日，中天公司向新广利公司支付了2271440.5元。至今，中天公司仍欠付1500000元。诉讼过程中，新广利公司向本院提出财产保全申请，并提供中国太平洋财产保险有限公司广州市番禺支公司出具的保函作为担保，本院作出（2021）粤0191民初3930号民事裁定书，裁定冻结、查封被中天公司、罗光华名下价值1748250元的财产。为此，新广利公司预交了财产保全费5000元，向中国太平洋财产保险有限公司广州市番禺支公司支付了保险费3496.5元。双方对违约金的计算标准有争议。新广利公司主张根据《承诺书》约定的每日万分之五的标准计收违约金。中天公司、罗光华均对欠款数额无异议，但认为新广利公司主张的违约利息和计算方法不具备法律及事实依据。首先，新广利公司在要求中天公司签署承诺书后才于2020年1月20日提供混凝土及砂浆资料，可见新广利公司借此向中天公司施压，承诺书是不公平的。其次，承诺书是附条件承诺，新广利公司并未按承诺书的要求按时提供竣工备案资料，导致中天公司在竣工备案阶段出现了一系列的障碍，故承诺书约定的违约金标准没有生效。最后，在供货过程中，新广利公司多次并未按合同约定按时供货，导致项目因混凝土供货不到位造成窝工情况严重，造成经济损失。中天公司本可按照合同约定主张供货不及时按总额3%承担违约责任，但出于长期良好合作的想法并未主张。罗光华主张作为项目部的负责人，在协商金额时未计较供货期间存在的部分质量问题及窝工损失，所以提出互不追究责任，直接将货款支付给新广利公司，但新广利公司不同意。为证明上述主张，中天公司、罗光华提供了中天公司与泥工班组于2019年9月17日签订的《泥水班组补偿协议书》的复印件以及多次催促对方供应混凝土、砂的微信聊天截图，补偿协议书内容为因勒流勒良路规划一期项目泥水浇筑混凝土施工过程中混凝土超时到场，累计超时115.5小时（超过1小时部分），施工工人14人，中天公司累计补偿56595元。新广利公司回应称上述证据没有原件，新广利公司已经按要求向中天公司提供了资料，没有逾期供货，货物不存在质量问题，中天公司在出具承诺书之前从未向新广利公司提出过相关异议。原告新广利公司的诉讼请求：1.中天公司向新广利公司支付货款1500000元及违约金（以1500000元为基数，自2020年4月21日起按每日万分之五的标准计算至全部款项清偿之日止）；2.中天公司向新广利公司支付为实现债权而支出的律师费60000元、财产保全保险费3496.5元；3.罗光华对上述第1-2项的债务承担连带清偿责任；4.本案诉讼费、保全费由中天公司、罗光华承担。裁判理由与结果本院认为，本案系买卖合同纠纷，本案纠纷发生在民法典实施之前，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，应当适用旧法规定。中天公司与新广利公司签订的《混凝土、砂浆买卖合同》是双方当事人真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。新广利公司已依约为中天公司提供货物，中天公司应按时足额支付货款。新广利公司主张支付余款1500000元，中天公司、罗光华对该数额无异议，本院予以支持。关于违约金，中天公司、罗光华未能提供证据证明货物存在质量问题，中天公司、罗光华还主张新广利公司未及时提供货物资料、竣工备案资料，并以此要求中天公司、罗光华承诺以每日万分之五的标准计算违约金，该承诺应为无效。但涉案合同没有对新广利公司提供货物资料、竣工备案资料的事项及时间作出约定，中天公司、罗光华也未能提供任何材料反映新广利公司于何时提供了相关材料，构成迟延提供，以及对中天公司产生了损失。及时支付货款是中天公司的义务，新广利公司亦有权通过迟延提供相关材料的方式催促中天公司尽快结清款项。双方在《承诺书》约定的计算标准过高，本院酌情调整为以1500000元为基数，自逾期之日即2020年4月21日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率的4倍计算至清偿之日止。中天公司、罗光华称新广利公司迟延供货造成损失，但未在本案主张违约金，本院不予处理。关于律师费、财产保全保险费，由于双方没有约定，本院不予支持。罗光华以项目负责人的名义签署了《担保函》，承诺对涉案合同的款项承担连带担保责任，本院对新广利公司该项诉讼请求予以支持。本案诉讼费由双方按照胜败比例分担。综述，本案经调解无效，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告中天建设集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告佛山市顺德区新广利混凝土有限公司支付货款1500000元、违约金（违约金以1500000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率的4倍计算至清偿之日止，数额不得超过1500000元）；二、被告罗光华对上述第一项被告中天建设集团有限公司的债务承担连带责任。三、驳回原告佛山市顺德区新广利混凝土有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费10283元、财产保全费5000元，由原告佛山市顺德区新广利混凝土有限公司负担受理费545元，被告中天建设集团有限公司负担受理费9738元、财产保全费5000元（直接支付给原告佛山市顺德区新广利混凝土有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 员 胡秋玲二〇二一年六月二十五日法官助理 陈艺艺书 记 员 唐小宝