大连市沙河口区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0204民初5571号原告：曹德东，男，汉族，1975年2月6日出生，住大连市甘井子区。委托诉讼代理人：赵春，辽宁中和律师事务所律师。被告：大连盛堃装饰工程有限公司，住所地大连高新技术产业园区科海街62号17层1号，统一社会信用代码：91210231098011524A。法定代表人：刘堃，总经理。被告：刘堃，男，汉族，1983年7月3日出生，住大连市沙河口区。原告曹德东与被告大连盛堃装饰工程有限公司（以下简称盛堃公司）、刘堃装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告曹德东的委托诉讼代理人赵春、被告盛堃公司的法定代表人刘堃、被告刘堃均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曹德东向本院提出诉讼请求：1.盛堃公司返还工程款5万元，并支付自2020年1月1日起按人民银行同期贷款利息的2倍计算至付清之日；2.盛堃公司支付赔偿金30万元，并支付自2020年1月1日起按人民银行同期贷款利息的2倍计算利息至付清之日；3.刘堃对盛堃公司债务按约定承担连带责任。事实与理由：原告与盛堃公司于2019年7月1日签订《工程承包合同》约定，由盛堃公司承担对原告用于经营的公建进行装修，原告向被告支付全部工程款，后被告仅进行了部分施工，就没有能力进行后续的施工，因此原告与盛堃公司解除了《工程承包合同》，因盛堃公司欠付民工工资、材料商贷款等均由原告代盛堃公司支付，盛堃公司认可该部分费用为30万元，并同意对原告承担该30万元的赔偿责任，且工程款中尚有5万元未发生费用，应当返还给原告，就此双方签订书面欠条预以确认；同时经定该费用乙方应当于2019年12月31日前支付，刘堃对盛堃公司的付款义务承担连带责任。现二被告逾期未向原告付款，为维护原告合法权益，故诉至法院。盛堃公司及刘堃共同辩称，不同意原告的诉讼请求。原告是开美容院的，被告给原告装修了5家店，当时对公建装修也是我们一起研究的，原告只想用40万元装修，经计算最低也得70万元，原告就让我给干，我说钱肯定不够。当时我不想干原告的活了，原告问这个活如果再继续干下去，大约还需要多少钱，被告说大约还需要20-30万元，原告问这个钱谁承担，被告说实在不行我退出，这个钱给我点时间我承担，所以原告让我写个欠条。原告还让我继续干，干到后来我没钱了，有些东西是原告买的，钱也是原告付的。如果买便宜的东西，价钱可能就够了，所以原告不能让我承担赔偿的金额。我认为我们的合同没有终止，一直在执行。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。曹德东向本院提交的欠条及说明、《工程承包合同》、通话录音、收条、转账记录、招商银行户口历史交易明细表、照片、微信记录，均客观真实合法，且体现了与本案待证事实的关联性，本院对上述证据均予以采信。对于曹德东提交的收款收据、销售单、送货安装单、购销合同、发货清单订货、银行卡号尾数3116的招商银行户口历史交易明细表、微信转帐凭证等，因无法证明与本案的关联性，故本院不予采信。结合上述证据及当事人陈述，本院认定事实如下：2019年7月1日，曹德东（发包方、甲方）与盛堃公司（承包方、乙方）签订《装修工程施工承包合同》，约定工程地点为中航国际五四路187-3号，面积360平方米，承包范围全包，承包方式包工包料，开工日期2019年7月2日；竣工日期2019年8月17日，合同工期45天（按总日历天数计）。合同金额肆拾万元整。付款方式及发票事宜约定为，付款方式为验收后付款，乙方须在结算各期工程款前7个工作日内为甲方开具正规发票，甲方在收到乙方提供的发票15日内支付相应工程款。乙方未按时提供发票，则甲方支付工程款日起相应顺延。合同第十五条关于违约条款约定为，因甲方原因致使合同工程预付款或工程进度款无法按期支付或有其他违约行为，给乙方造成损失的，甲方应承担违约责任，相应顺延工期，支付合同价款10%的违约金给乙方，赔偿因其违约给乙方造成的损失。乙方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求、存在其他违约责任的，若因此给甲方造成损失，应当予以赔偿，赔偿数额无法确定的，按照合同金额50%计算，并同时先给甲方承担合同金额50%的违约金，甲方通知乙方后可以解除本合同，未产生的费用，乙方应当予以退还。该合同还约定了双方的其他权利义务。合同尾部发包方委托代理人处有曹德东签名，承包方处加盖有盛堃公司的公章，法定代表人处有刘堃签名。双方在补充条款中约定，1.乙方按照甲方提供的施工图和效果图进行施工，不得改动，严格执行。如与图纸不同，造成的任何损失，由乙方负责。2.乙方承诺施工时间为45天，不可拖延。如延期交付造成的任何损失由乙方全权负责。开工日期2019年7月2日开始。3.付款方式：按照施工比例支付，前三次，每次各付30%，剩余10%尾款待竣工并验收合格之日支付。甲方处有曹德东签名，乙方处有刘堃签名。当日，刘堃出具收条，内容为今收到欧诗雅装修工程款壹拾贰万元整（12万元）。收款人处有刘堃签名。合同签订后，曹德东向刘堃支付了工程款，盛堃公司开始施工。庭审中，盛堃公司认可其收到曹德东支付工程款50万元。2019年9月2日前，曹德东与刘堃发微信谈案涉工程施工事宜，刘堃发送“曹总，是我对不起你，我也是没脸解释，别的确实也是小活，没多少钱，你帮我，我一辈子都不会忘的，我不是那种忘恩负义的小人”，曹德东回复“那你看现在怎么解决吧”“也不能这么总拖着也不是办法，对不对”……；9月2日，曹德东又向刘堃发送微信称“你也不能看着我好说话，然后一而再再而三的”、“你看吧，怎么弄”，刘堃回复“我知道”、“我想办法整钱抓紧干”，曹德东回复“你给我活停了肯定不行啊”，刘堃回复“不停，大白也在干活了”；9月3日，曹德东向刘堃发微信称“我呢，你看看我现在。把钱都给你啦，活儿迟迟，干不出来你再不把活给我抢出来，我也快疯了”，刘堃回复“是我的问题，我不逃避”。2019年9月8日，盛堃公司（乙方）、刘堃（丙方）向曹德东（甲方）出具欠条，内容为：甲方与乙方就中航国际五四路187-3号房屋签订了装修施工合同及补充协议，现甲方已将全部工程款50万元人民币支付给乙方，但乙方未能在约定的时间内按期完工，因此产生损害赔偿金30万元人民币，现工程尚未完工，就装饰施工合同的解除甲乙双方经协商达成如下协议：一、本协议签订后原装修施工合同解除，乙方应于三日内撤出装修施工场地，同时将原施工过程中涉及的水、电线路图等交付给甲方；二、乙方逾期完工对甲方造成损失，双方经协商一致确定赔偿金为30万元人民币，因未完工乙方应当退还甲方工程款5万元人民币；三、由于资金紧张，乙方承诺在2019年12月31日前向甲方付清第二条约定的款项；如乙方逾期偿还则按中国人民银行同期贷款利息的2倍计算逾期还款期间的利；四、丙方作为乙方的实际控制人及本次工程款的实际使用人，就乙方对甲方应当的付款义务承担连带还款责任；五、如因履行本协议发生争议的，在装修施工所在地沙河口区人民法院管辖。该欠条尾部甲方处有曹德东签名，乙方处加盖有盛堃公司公章，丙方处有刘堃签名并按捺手印。当日，刘堃（乙方）又向曹德东（甲方）出具说明，内容为：由于乙方未能按期交付且无法继续承接此工程，经共同协商，甲乙双方自愿解除此工程承包关系，且乙方自愿赔付给甲方人民币叁拾万元整，因乙方资金紧张，双方约定最后还款期限在2019年12月31日前。如乙方不能按约定日期还齐全款，乙方愿意承担一切经济损失及接受法律诉讼！特写此欠条！2020年8月20日，曹德东与刘堃通话内容显示，曹德东称“……我转给你50万，后来你把活给我撂了，我接手了，还花将近40万呢，知道吧……”，刘堃称“我知道，那咱没法商量呗”……，曹德东称“但你不能把我给你的钱，你拿别地方去，你把我活撂了，干不了，然后我还得拿自己钱，然后你自己打的35万欠条，你得认啊，对不对”，刘堃称“它不是认不认的事……”，曹德东称“我转给你50万，你花了多少，你心里有数”，刘堃称“那你看吧，现在我真的承受不了，这事也怪我，不怪你，我现在确实也拿不出这些钱”……曹德东称“大部分后来都是我接手干的，对不对。我花了近40万，我交易记录、付款凭证都有的”，刘堃称“对对对，他们都告诉我了，我也不能不承认，我也不能耍无赖，咱不是这样人”……。本院认为，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案事实发生在民法典施行前，故应适用当时的法律、司法解释。曹德东与盛堃公司于2019年7月1日签订的《装修工程施工承包合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。合同签订后，曹德东依约向盛堃公司支付工程款，盛堃公司开始施工，因盛堃公司未能按期完工，导致双方合同无法履行，故盛堃公司应承担违约责任。关于曹德东主张的盛堃公司返还工程款5万元的诉讼请求，因双方欠条中约定“因未完工盛堃公司应当退还曹德东工程款5万元人民币”，且庭审中盛堃公司亦同意，故对该项诉讼请求，本院予以支持，因双方约定该款项于2019年12月31日前支付，现盛堃公司未能支付，故应当按照合同约定支付中国人民银行同期贷款利率2倍计算逾期还款的利息，即盛堃公司应自2020年1月1日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算支付利息至款项付清之日止。关于曹德东主张的盛堃公司支付赔偿金30万元的诉讼请求，曹德东依据2019年9月8日盛堃公司及刘堃向曹德东出具的欠条约定及其后续装修工程支付的价款主张该损失金额。根据双方签订的《装修工程施工承包合同》，双方约定工程价款为40万元，盛堃公司认可实际收到工程款50万元，而双方在2019年9月8日签订的欠条中约定“因未完工盛堃公司应当退还曹德东工程款5万元人民币”，即双方均认可盛堃公司仅剩余5万元的工程未施工，现曹德东主张其为完成案涉工程后续施工工程支付30余万元的工程款，显然与双方约定的工程总价款及返还的剩余工程款不符，且刘堃不同意支付违约金的行为，可以认定违约金约定过高，按照诚实信用原则及权利义务对等原则，结合合同履行情况及盛堃公司的违约行为，本院酌情按照曹德东实际支付工程款50万元的30%计算违约金，即盛堃公司应向曹德东支付违约金15万元。因该款项的性质为违约金，故对曹德东主张的对违约金支付利息的诉讼请求，本院不予支持。关于曹德东主张的刘堃对盛堃公司上述债务承担连带责任的诉讼请求，因2019年9月8日盛堃公司及刘堃向曹德东出具的欠条中明确约定，刘堃作为盛堃公司的实际控制人及本次工程款的实际使用人，就盛堃公司向曹德东应当支付的款项承担连带还款责任，故对曹德东的该项诉讼请求，本院予以支持。综上所述，依据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，判决如下：一、大连盛堃装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向曹德东返还工程款5万元并自2020年1月1日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至款项付清之日止；二、大连盛堃装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向曹德东支付违约金15万元；三、刘堃对大连盛堃装饰工程有限公司上述应向曹德东承担的款项承担连带责任；四、驳回曹德东的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的利息。案件受理费6550元（原告已预交），由曹德东负担2250元，由被告盛堃公司负担4300元，给付时间同上。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。审 判 长  李桂艳人民陪审员  张丽华人民陪审员  刘勇强二〇二一年六月十日书 记 员  呼燕妮附：《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。