宁夏回族自治区永宁县人民法院民事判决书（2021）宁0121民初1635号原告（反诉被告）：宁夏恒泰化工设备有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市永宁县。        法定代表人：包剑雄，该公司总经理。        委托诉讼代理人：尤娟、蒋海山，宁夏言成律师事务所律师。        被告（反诉原告）：宁夏可可美生物工程有限公司，住所地宁夏回族自治区青铜峡市。        法定代表人：苏文仕，该公司采购经理。        委托诉讼代理人：王延梅，北京德恒（银川）律师事务所律师。        原告宁夏恒泰化工设备有限公司（以下简称恒泰公司）与被告宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称可可美公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年4月8日立案后，被告可可美公司提起反诉。依法适用简易程序，公开开庭合并进行了审理。原告（反诉被告）恒泰公司的委托诉讼代理人尤娟，被告（反诉原告）可可美公司的委托诉讼代理人王延梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。        原告恒泰公司向本院提出的诉讼请求：1．依法判令被告支付原告制作费475000元，逾期付款违约金133000元，合计608000元（暂从2017年4月5日计算至2021年4月25日按照年利息6％计算，应计算至实际履行之日）；2．本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告是从事容器设备制作、加工、安装的公司，被告因生产需要委托原告制作种子罐。2017年3月31日，双方签订《发酵车间种子罐制作合同》，约定原告为被告加工制作50m种子罐两台，就价格及验收标准、付款方式等均作了约定。原告按照合同约定制作加工（在原告车间制作）两台设备后，被告既不按照约定支付预付款，也不按照约定支付进度款。后原告多次催要，被告共计支付47.5万元，至今下欠制作费未支付。故提起诉讼，望判如所请。        被告（反诉原告）可可美公司辩称，1．恒泰公司至今尚未交付第二台种子罐，无权主张相应货款，可可美公司已经完全支付了第一台种子罐价款47.5万元；2．恒泰公司要求可可美公司支付逾期付款违约金13.3万元，无事实及法律依据，理由是：案涉合同并未约定逾期付款违约金；至今恒泰公司仍未交付第二台种子罐，就第二台种子罐价款无权向可可美公司主张违约金；即便存在逾期付款情形，恒泰公司主张违约金的起算时间应以双方合计对账时间为准，本案所诉违约金金额明显过高。        被告（反诉原告）可可美公司向本院提出反诉请求：1．依法判令解除反诉原告与反诉被告于2017年3月31日签订的《发酵车间种子罐制作合同》；2．本案本诉及反诉诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2017年3月31日，反诉原告与反诉被告签订《发酵车间种子罐制作合同》，约定：反诉被告为反诉原告制作50m种子罐两台，合同同时对付款方式、质量及技术要求、工期要求、争议解决等做了约定。截至2020年1月，反诉原告已累计向反诉被告支付货款47.5万元，而反诉被告未按照合同约定工期交付种子罐。截至2021年4月20日，反诉原告仅收到反诉被告交付的一台种子罐，且反诉原告已全额付清该台种子罐的货款。反诉被告至今未按约定交付另一台种子罐，导致反诉原告合同目的不能实现。距定做时间已过去四年，再继续履行合同由反诉被告补充交付种子罐，已无任何意义。综上，依据相关法律规定，特此提起反诉，请求依法判决。        原告（反诉被告）恒泰公司针对反诉辩称，双方签订的种子罐合同已经履行完毕，不存在解除的情形，原告向被告交付第一台种子罐时，第二台种子罐也一并制作完毕，是被告拒绝安装第二台种子罐。        原告（反诉被告）围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对被告（反诉原告）无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证；对被告（反诉原告）有异议的证据，本院认定如下：1．原告（反诉被告）提交的聊天记录打印件，反映了原告（反诉被告）与被告（反诉原告）协商货款及相关事实，本院予以采信；2．原告（反诉被告）提供的催款函及两份邮件，反映了原告（反诉被告）向被告（反诉原告）催要预付款的事实，本院予以采信。        根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年4月5日，可可美公司（甲方）与恒泰公司（乙方）签订《发酵车间种子罐制作合同》，约定乙方为甲方加工制作50m种子罐两台，单价47.5万元，总价95万元（含主材费、辅材费、人工费、减速机、电机、搅拌系统、抛光费、运费、税金）；付款方式：合同签订生效后甲方付给乙方合同总额30％作为预付款，材料进场付合同总额30％，设备制作完毕验收合格付合同总金额的30％，留10％质保金于质保期满后付清；工期要求：合同签订生效后，预付款到账50天内交货（在交货期内乙方先将设备交于甲方使用，设备合格证交于甲方），随货开具合同总额17％增值税发票，以上时间不含甲方调整及不可抗力因素；验收标准：设备制造完成后，乙方通知甲方组织人员进行静态验收，设备运行3个月后甲方组织人员在10个工作日内进行动态验收，如不在规定时间内验收则视同为合格；一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应继续承担履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同签订后，可可美公司于2017年4月13日向恒泰公司支付预付款20万元。2019年6月28日支付10万元。2019年10月28日，恒泰公司向可可美公司发出应收账款对账函，尚欠应付未付款项65万元，可可美公司财务回复欠款属实。后可可美公司于2019年12月支付8万元、2020年1月支付9.5万元，共支付恒泰公司的种子罐款项47.5万元。期间，恒泰公司为可可美公司安装了一台种子罐，并将第二台种子罐制作完毕，在恒泰公司处放置。后双方多次通过手机聊天沟通付款事宜，可可美公司表示公司自2020年2月份停产无法复产，无资金来源，要求恒泰公司想办法自己处理种子罐事宜，恒泰公司表示种子罐系定制设备无法处理。        本院认为，可可美公司与恒泰公司签订的《发酵车间种子罐制作合同》，符合法律规定，系有效合同，双方均应按照合同的约定认真履行。现恒泰公司制作并安装了第一台种子罐，可可美公司自认支付了第一台种子罐的对应的47.5万元货款，本院予以确认。第二台种子罐恒泰公司已制作完毕，可可美公司未能按约支付款项，恒泰公司要求可可美公司支付第二台种子罐款项47.5万元，但未能提供证据证明第二台种子罐制造完成后通知可可美公司进行静态验收、质保期届满的相关证据，故对尚未到支付期限的40％款项，本院不予支持。可可美公司应按合同约定支付30％预付款、30％材料进场款项共计28.5万元。恒泰公司要求的逾期付款违约金，按照合同约定“合同签订生效后，预付款到账50天内交货”，恒泰公司未能提交第二台种子罐制作完成的具体期限，亦未向可可美公司交付第二台种子罐，故其要求支付逾期付款违约金，本院不予支持。本案系承揽合同，恒泰公司按照合同约定的材质和型号规格完成了种子罐的制作，结合双方聊天记录显示，因可可美公司经营困难未能付款，导致合同未履行完毕的责任在于可可美公司，故可可美公司反诉解除《发酵车间种子罐制作合同》，与合同约定“一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应继续承担履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”及法律规定不符，本院不予支持。        综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第七百七十条、第七百八十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款规定，判决如下：        一、被告（反诉原告）宁夏可可美生物工程有限公司于本判决生效后十日内向原告（反诉被告）宁夏恒泰化工设备有限公司支付第二台种子罐制作费的60％即28.5万元；        二、驳回原告（反诉被告）宁夏恒泰化工设备有限公司的其他诉讼请求；        三、驳回被告（反诉原告）宁夏可可美生物工程有限公司的反诉请求。        如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。        本诉案件受理费9880元，减半收取计4940元，由被告（反诉原告）宁夏可可美生物工程有限公司负担2316元，原告（反诉被告）宁夏恒泰化工设备有限公司负担2624元。反诉案件受理费50元，由被告（反诉原告）宁夏可可美生物工程有限公司负担。        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。        审判员    杨志华二〇二一年六月一日书记员    王伟