广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0115民初54号原告:屈剑宗，男，1982年6月23日出生，汉族，住广州市番禺区，委托诉讼代理人：高建鹏，广东鹏瑞律师事务所律师。委托诉讼代理人：覃柳，广东鹏瑞律师事务所律师。被告一：肖仕传，男，1980年3月23日出生，汉族，住广东省平远县，被告二：广州欧璐智能家具有限公司，住所地广州市天河区金穗路1号1606之292，统一社会信用代码91440101MA5CMR9Q0N法定代表人：肖仕传。原告屈剑宗与被告肖仕传、广州欧璐智能家具有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告及其委托诉讼代理人覃柳到庭参加诉讼，被告肖仕传、广州欧璐智能家具有限公司经公告送达开庭传票，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。原告屈剑宗向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告一于2019年11月28日签订的《产品采购合同》；2、两被告向原告返还货物预付款229461.4元；3、两被告向原告双倍返还定金200000元；4、两被告赔偿原告损失266586元；5、两被告承担全部诉讼费用。事实与理由：原被告双方经磋商于2019年11月28日签订《产品采购合同》，合同约定，由被告向原告承揽的南沙区万顷沙镇御顷轩楼盘工地供应入户门（1500元/套）、房间门（1000元/套）、厨房吊趟门（1800元/套）、卫生间及其他门（1000元/套）、卫浴柜（380元/个）、橱柜吊柜（388元/米），地柜门板（218元/米），由被告免费包安装和五金配件，数量以实际安装为准。原告已向被告预付370000元货款和100000元定金，但在原告多次催促下被告仍未按时依约向原告供应货物。原告为避免造成窝工，无奈另行寻找供应商并聘请工人安装。由于临近春节，供应商及工人放假，供应商加班生产、工人工资、货物运输成本均增加。由于被告违约行为造成原告经济损失共计266586元（包含五金费36983元，向重庆乔艺木门、艺佳木门订货产生的额外加班及运输费79000元，人工费142275元，重做木门8328元），被告应当赔偿原告损失及双倍返还定金。现该工程已竣工，本合同已无继续履行之必要，请求判令解除原被告于2019年11月28日签订的《产品采购合同》。被告肖仕传、广州欧璐智能家具有限公司未答辩亦未提交证据。本院经审理认定事实如下：广州欧璐智能家具有限公司（为自然人投资或控股）成立于2019年3月19日，法定代表人为肖仕传。原告屈剑宗（甲方）与被告肖仕传（乙方）于2019年11月28日签订《产品采购合同》，合同约定，1、产品要求：乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20%，并赔偿甲方困此受到的其他损失。2、交货期限：乙方保证于本合同签署之日起30日内，将甲方采购的物品全部送达指定地广州市南沙区万顷沙镇新垦御顷轩，不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之二十为限。3、交货及付款方式：甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付100000元作为定金，乙方分批出货，安装验收2天，结算本次货款。如因甲方问题延误，与乙方无关，乙方保留追究责任的权利。合同附表：入户门（1500元/套）、房间门（1000元/套）、厨房吊趟门（1800元/套）、卫生间及其他门（1000元/套）、卫浴柜（380元/个）、橱柜吊柜（388元/米），地柜门板（218元/米）。合同签订后，2019年11月27日，原告通过手机银行向被告肖仕传账户转账100000元定金。原告向被告转账情况如下：2019年12月17日转账20000元，12月24日转账30000元，12月31日转账50000元和150000元，2020年1月7日，原告向被告指定的收款人林亮转账30000元（2020年1月7日，肖仕传出具一份收条在收款处签名，广州欧璐智能家具有限公司盖章），1月9日，原告向被告转账70000元（2020年1月9日，肖仕传出具一份收条在收款处签名，广州欧璐智能家具有限公司盖章），1月13日，原告向被告转账20000元。被告共收取原告货款370000元。原告为证明被告履行合同交付货物的情况，提供了被告于2020年1月22日向原告发出的微信书面材料显示，其中包括厨房门65套、大门65套、房门282套、卫浴柜100个、吊柜195米、地柜231米。诉讼中原告确认被告实际交货卫浴柜100个、吊柜195米、地柜231米，计算金额164018元。被告共收取原告货款370000元，减除被告已交货物计货款164018元，应退回205982元。原告为证明被告没有完全履行合同，造成原告损失262258元，提供以下证据：1、提供了被告于2019年12月23日向原告发出的微信电脑版番禺南沙订购报价资料；2、原告为被告的供应商垫付五金配件费用36983元；3、向其他厂家订货的转账记、收据、运货单（只计算长途运输费和加班费合计79000元；4、人工费合计142275元，证明为了赶工期，原告需要紧急找人加班加点安装；5、重做木门所产生的额外费用8328元，证明因被告质量问题所产生的额外费用（由原告支付给案外人李小桥8328元）。6、原告与肖仕传的聊天记录。证明原告一直协商，被告收钱却不履行交货和安装义务；7、交货及安装保证书，证明被告的承诺;8、光盘以及文字整理，证明双方因对数产生争执。本院认为：原告屈剑宗与被告肖仕传签订了《产品采购合同》，约定交货期限：被告保证于本合同签署之日起30日内，将原告采购的物品全部送达指定地由广州市南沙区万顷沙镇新垦御顷轩，不能拖延，否则被告应从最迟交货日的次日起，每日向原告支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给原告造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之二十为限。交货及付款方式：双方签订合同后，原告向被告交付100000元作为定金，被告分批出货，安装验收2天，结算本次货款。货物名称和价格按合同附表。原、被告签订《产品采购合同》是双方的意思表示，是有效合同。对于原告的诉讼请求，本院评释如下：1、原告请求解除原告与被告肖仕传于2019年11月28日签订的《产品采购合同》。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”本案双方签订的《产品采购合同》只约定货物名称和价格，并没有约定货物交付数量，交货期限约定为：被告保证于本合同签署之日起30日内，将原告采购的物品全部送达指定地由广州市南沙区万顷沙镇新垦御顷轩。在实际履行合同中，被告于2019年12月23日向原告发出的微信电脑版番禺南沙订单报价资料，货款金额为455600元。被告于2020年1月22日向原告发出的微信书面材料，原告确认被告实际交货卫浴柜100个、吊柜195米、地柜231米，计算金额164018元。之后，被告没有履行交货义务。原告便自行找货物供应商和工人完成工作。以上事实表明，在合同约定的交货期限内，被告没有全面履行交货义务，没有履行保证于本合同签署之日起30日内，将原告采购的物品全部送达指定地由广州市南沙区万顷沙镇新垦御顷轩。由于被告没有完全履行交货义务。符合以上法律规定可以解除合同的情形，现原告请求与被告肖仕传于2019年11月28日签订的《产品采购合同》，本院予以支持。2、原告请求被告肖仕传返还货物预付款229461.4元。经查明认定的事实，被告肖仕传共收取原告预付货款370000元，被告肖仕传已交货物计货款164018元，应退回205982元。原告请求超出部分本院不予支持。3、原告请求被告肖仕传双倍返还定金200000元。原告屈剑宗与被告肖仕传签订了《产品采购合同》约定，双方签订合同后，原告屈剑宗向被告肖仕传交付100000元作为定金。本案中，原告屈剑宗向被告肖仕传交付定金100000元，该定金被告至今没有返还给原告。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十五条规定：“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”第一百一十六条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”从以上查明的事实，被告不完全履行合同已构成违约，现原告请求被告肖仕传双倍返还定金200000元，本院予以支持。4、原告请求被告肖仕传赔偿原告损失262258元。从本案查明的事实来看，本案《产品采购合同》涉及的货物数量，五金配件，安装费用的权利义务约定不明确，尽管被告肖仕传于2020年1月4日作出《交货及安装保证书》保证安装，但是双方当事人对五金配件、安装费如何计算由谁承担也没有约定。现有证据无法证明原告主张的损失是由于被告肖仕传违约造成，因此，原告该请求因证据不足，本院不予支持。5、原告请求被告广州欧璐智能家具有限公司对肖仕传在本案的债务承担责任的问题。综合整个案件的事实来看，没有足够证据证明广州欧璐智能家具有限公司有与原告建立合同关系。原告提供的《产品采购合同》、交货及安装保证书上署名均为被告肖仕传，无公司签章。原告提供的肖仕传确认收款凭证也载明是肖仕传本人确认收取原告支付的相应款项，虽然在肖仕传签名处有广州欧璐智能家具有限公司盖章，但无法证明广州欧璐智能家具有限公司收取了相关款项。从合同订立到合同履行,没有足够证据证明广州欧璐智能家具有限公司作为合同一方当事人参与履行合同。因此，原告请求广州欧璐智能家具有限公司对肖仕传在本案的债务承担责任的证据不足，本院不予支持。被告经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭，对原告的诉请不作抗辩，应视为其放弃诉讼权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项、第一百一十四条、第一百一十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、判令原告屈剑宗与被告肖仕传于2019年11月28日签订的《产品采购合同》在判决发生法律效力后立即解除；二、被告肖仕传应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告屈剑宗返还预付货款205982元；三、被告肖仕传应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告屈剑宗双倍返还定金200000元；四、驳回原告屈剑宗的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5380元，由原告屈剑宗负担2000元，被告肖仕传3380元负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 员 郭汉彬二〇二一年六月二十四日法官助理 罗小燕书 记 员 许婷婷