贵州省遵义市红花岗区人民法院民 事 判 决 书（2021）黔0302民初7283号原告：王洪梅，女，土家族，1985年12月9日生，住贵州省遵义市红花岗区。委托诉讼代理人：李开颜，贵州遵兴律师事务所律师。被告：陈志美，女，汉族，1981年9月28日生，住红花岗区。原告王洪梅与被告陈志美装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王洪梅及其委托诉讼代理人李开颜、被告陈志美到庭参加了诉。本案现已审理终结。原告王洪梅向本院提出诉讼请求：1、判决被告继续履行合同，将未完结工程20日内完工［全屋房间未刷墙和刮瓷（包括客厅、卧室、厨房等）；全屋房间木地板未安装（包括客厅、卧室等）；洗手间的洗手盆、花洒、马桶等未安装；赠送的空调、电视机、洗衣机、冰箱、热水器未安装；灯具未安装、家具未安装完成；开关、插座等未安装完成；卫生间暖风机、厨房面板灯未安装；窗帘未安装；整个房间垃圾未处理］；2、判决被告将赠送物品空调3台、电视机1台、洗衣机1台、冰箱一台、热水器1台安装到位；3、判决被告赔偿因延期给原告造成的经济损失9900元（该费用从2021月1月1日暂算至2021年4月8日），对于2021年4月8日后所造成的经济损失算至被告完工交付验收合格之日止；4、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告于2020年9月20日与被告陈志美（系播州区创想家居用品定制生活馆实际经营者，已注销）签订了装饰工程合同书，合同约定由被告为原告装修位于遵义市红花岗区房屋一套，房屋装修总价款为139000.00元，包工包料，合同工程为90日，并赠送空调、电视机等设备。合同签订后，原告按合同约定支付了第一期和第二期工程款共计129000.00元，第三期工程款10000.00元待工程完工后再行支付。但被告收到工程款后，并未按双方约定的时间完工，而是将工程一拖再拖，时至今日被告尚有木地板未安装，墙体未粉刷、厨柜未完工，赠送物品未安装等大量工程未完工，屋内一片混乱，因被告不能安期完工交房，导致原告不得也长期在外租房居住，被告的这一行为给原告的造成了极大的经济损失。为此，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。被告陈志美辩称，我是经营创想家具播州店，原告并没有去过播州店，原告的合同是和遵义尚品家居赵春梅签订的，是赵春梅借用了我们播州区的章来签订的。签的工程合同上是吴浪签的，吴浪是借用红花岗区的店和客户谈的，借用的章也是借用我们的店。赵春梅是红花岗区尚品家居的法人，吴浪与赵春梅是一种合作关系，也和尚品在合作。本案与我无关。本院经审理认定事实如下：2020年9月20日，原告王洪梅（甲方）与播州区创想家具用品定制生活馆（乙方）签订《装饰工程合同书》，甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务，建筑面积72平方米，工程地点位于遵义市红花岗区，工程施工安装内容及施工安装费单价以本工程预算单为准，增加、变更项目经甲乙同意后，签字生效，另行计算。如增加、变更项目经甲方要求按乙方设计或现场规范施工而甲方未及时签字同意的，乙方可先施工，项目及数量以现场尺寸为准，费用按乙方标准报价计算，并入总结算单享有报价相同优惠，甲方无异议。工程工期为工作日90天，施工起算日期为签完合同去物业报批通过后的第2天。合同第六条约定，如甲方增加施工工程项目等因甲方原因影响工期，乙方有权暂停施工，甲方处理后乙方认可方可施工，损失由乙方承担。工程总价为139000元，第一期工程款于签合同时付60000元，第二期工程款于泥工完时付69000元，第三期工程款于完工时付10000元。合同尾部手写体附：赠送“空调1.5匹挂式空调3台，格力；电视机长虹55寸；洗衣机美的/海尔8公斤；冰箱美的双开门；热水器美的”。《装饰工程合同书》后附《尚品3房2厅家具定制整体预算报价》、《工程预算表》、《代购主材预算单》，对相应的材料价格及数量等进行明确，均有原告王洪梅的签字以及播州区创想家具用品定制生活馆的签章。2020年9月20日，播州区创想家具用品定制生活馆出具《收款收据》，载明“今收到王洪梅预付定金款整装一期款60000元”。2020年11月15日，原告王洪梅按照合同向播州区创想家具用品定制生活馆支付装修进度款69000元，尾款尚有10000元。双方在庭审中均认可因原告王洪梅在装修过程中有增项即安装窗户，未在预算内，增项为5000元，至今原告未将增项款5000元向播州区创想家具用品定制生活馆支付，故播州区创想家具用品定制生活馆停止装修，尚有全屋房间未刷墙和刮瓷（包括客厅、卧室、厨房等）；全屋房间木地板未安装（包括客厅、卧室等）；洗手间的洗手盆、花洒、马桶等未安装；赠送的空调、电视机、洗衣机、冰箱、热水器未安装；灯具未安装、家具未安装完成；开关、插座等未安装完成；卫生间暖风机、厨房面板灯未安装；窗帘未安装；整个房间垃圾未处理。播州区创想家具用品定制生活馆系由被告陈志美经营，于2020年12月23日已经注销。现被告陈志美认为《装饰工程合同书》上的公章系借用他人所签，整个装修事宜也并未参与，与本案无关，酿成讼争。庭审中，原、被告双方对赠送家电的型号不能确定，原告认可依据现有合同约定，按照市场最低价全新家电赠送即可。现原告王洪梅在贵阳市观山湖区租房居住。另，2020年9月14日，被告陈志美组建微信群，将原告王洪梅及施工人员等拉入群内，并在群内承诺保质保量完成装修工程。本院认为，本案争议的焦点在于被告陈志美是否为本案的适格被告，被告陈志美是否应当继续承担装修义务。案涉合同主体播州区创想家具用品定制生活馆已经于2020年12月23日注销，经营者为被告陈志美，依据《最高人民法院关于适用的解释》第五十九条第一款“在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息”的规定，故被告陈志美为本案的适格被告。原告王洪梅与播州区创想家具用品定制生活馆于2020年9月20日签订《装饰工程合同书》的系双方真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应遵守相关约定切实履行自己的义务，原告王洪梅已经按照合同约定支付装修款129000元，被告陈志美亦应当按照合同约定履行自己的装修义务。双方在履行合同的过程中系因原告王洪梅未及时给付被告增项5000元产生争议，《装饰工程合同书》未对增项的支付时间做出明确约定，结合原告王洪梅已经按照合同约定支付支付装修款129000元，仅有尾款10000元未支付，故对装修工程的继续完成并未产生实质影响。又结合结合庭审查明，未完成的装修工程如下：1、尚有全屋房间未刷墙和刮瓷（包括客厅、卧室、厨房等）；2、全屋房间木地板未安装（包括客厅、卧室等）；3、洗手间的洗手盆、花洒、马桶等未安装；4、赠送的空调、电视机、洗衣机、冰箱、热水器未安装；5、灯具未安装、家具未安装完成；6、开关、插座等未安装完成；7、卫生间暖风机、厨房面板灯未安装；8、窗帘未安装；9、整个房间垃圾未处理，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条“民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”、《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”、第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”的规定，被告陈志美应当按照2020年9月20日《装饰工程合同书》约定的内容完成剩余装修工程，原告王洪梅亦应当在被告履行相应的义务后，验收后按照《装饰工程合同书》的约定支付尾款10000元及增项5000元。关于赠送的家电，《装饰工程合同书》备注为“空调1.5匹挂式空调3台，格力；电视机长虹55寸；洗衣机美的/海尔8公斤；冰箱美的双开门；热水器美的”，并未约定明确具体的型号，原告在庭审中明确根据现有约定按照市场最低价赠送全新家电即可，故本院认为被告陈志美应依现有约定、按市场最低价赠送相应全新家电。原告王洪梅要求被告赔偿租房9900元，因案涉房屋在祥和名邸，即遵义市内，但被告系在贵阳租房产生的经济损失，与本案无直接关联，且履行合同的过程中，原告亦存在过错，故对原告的该项主张本院不予支持。被告陈志美辩称其系借用印章给他人签订案涉合同，并未参与整个装修，但其在微信内组建群承诺保证保质保量完成装修，对于借用印章事宜其并未提供相应证据，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定，对被告陈志美的上述辩称不予采纳。综上所述，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条判决如下：一、被告陈志美于本判决生效后三十日内按照2020年9月20日《装饰工程合同书》的约定完成剩余装修工程（全屋墙壁刷墙和刮瓷；安装全屋木地板、洗手间洗手盆、花洒、马桶、暖风机、灯具、家具、开关、插座、厨房面板灯、窗帘；清理装修垃圾）；二、被告陈志美于本判决生效后三十日内按照2020年9月20日《装饰工程合同书》的约定以市场最低价赠送并安装全新家电（3台格力1.5匹挂式空调；1台长虹55寸电视机；1个美的/海尔8公斤洗衣机；1个美的双开门冰箱；1个美的热水器）；三、驳回原告王洪梅的其余诉讼请求。如未在本判决指定的期限内履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25元（已减半收取），由被告陈志美承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。权利人申请执行期限为二年，从本判决规定的履行期间的最后一日起算。分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起算；未规定履行期间的，从判决生效之日起计算。审判员  许锦桃二〇二一年六月二十五日法官助理余萍书记员李晓诗