山东省淄博市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）鲁03执异103号 案外人：荆玲，女，1965年9月15日出生，汉族，住山东省桓台县。 申请执行人：济南长兴建设集团有限公司，住所地济南市经济开发区社会事务局。 法定代表人：刘继营，董事长。 委托诉讼代理人：朱内军，男，1965年9月26日出生，汉族，该公司职工，住四川省巴中市巴州区。 被执行人：淄博一诺房地产开发有限公司，住所地山东省淄博高新技术产业开发区柳泉路358号，统一社会信用代码91370300724977490G。 法定代表人：张峰，总经理。 委托诉讼代理人：胡庆树，男，1963年8月1日出生，汉族，系该单位职工。 委托诉讼代理人：丁富峰，山东柳泉律师事务所律师。 在本院执行申请执行人济南长兴建设集团有限公司与被执行人淄博一诺房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，荆玲对执行位于淄博高新区诺阳光鑫城7号住宅楼020103号房（以下简称涉案房产）的查封提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 案外人荆玲称，请求解除对坐落于兰雁大道北、西四路东一诺阳光鑫城7号住宅楼020103号房屋的查封。事实与理由：荆玲与淄博一诺房地产开发有限公司于2019年3月4日签订《商品房买卖合同（预售）》，购买淄博一诺房地产开发有限公司坐落于兰雁大道北、西四路东一诺阳光鑫城7号住宅楼020103号房屋，房屋总价款882198.00元。同时，荆玲于2019年1月4日向淄博一诺房地产开发有限公司交付了全额购房款882198.00元。淄博一诺房地产开发有限公司于2020年7月13日将上述房屋交付使用。合同签订后，经多次催促，但淄博一诺房地产开发有限公司一直未给办理上述房屋网上备案手续。现因济南长兴建设集团有限公司与淄博一诺房地产开发有限公司有建设工程施工合同纠纷被查封。综上，虽然上述房屋尚未过户至荆玲名下，但我方于法院查封之前已经签订《商品房买卖合同（预售）》，已支付了全额购房款，且已实际占有该房屋，法院查封涉案房屋错误，依法应予以解除保全措施。 为证明其异议主张，案外人荆玲提交其与淄博一诺房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同（预售）》、淄博一诺房地产开发有限公司出具的收取购房款882198.00元收款收据、网签备案信息查询证明、文件会签表、工程款抵偿房屋申请表等证据，拟证明案外人已用工程款抵顶涉案全部房款，涉案房屋已交付。 本院查明，本院在审理济南长兴建设集团有限公司与淄博一诺房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，2019年2月2日，本院依据作出的（2019）鲁03民初23号民事裁定书，将涉案房屋予以查封。 另查明，2020年6月15日，本院作出（2019）鲁03民初23号民事判决，判决内容如下：“一、被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司工程款21696907.93元。二、被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司工程款利息，以21696907.93元为本金，自本案起诉之日至2019年8月19日，按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算，自2019年8月20日至实际清偿之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算。三、被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司进度款利息损失共计197154.93元。四、被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司履约保证金600000.00元，并支付相应利息，以600000.00元为本金，自本案起诉之日至2019年8月19日，按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算，自2019年8月20日至实际清偿之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算。五、原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司就阳光鑫城6#一9#楼、西段地下车库等有建设工程价款优先受偿权。六、原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司于本判决发生法律效力之日起三个月内配合被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司办理一诺阳光鑫城7号住宅楼、6号、8号、9号商务楼及地下车库工程竣工验收，并依照房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的规定向一诺公司提供工程竣工备案所需的施工及技术资料，配合一诺公司办理竣工验收备案登记。七、原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司材料上涨损失1465835.4元。上述费用由被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司应向原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司支付的工程款中抵扣。八、案涉工程中原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司施工部分工程造价所涉鉴定费400000.00元，由原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司负担240000.00元，由被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司负担160000.00元；案涉工程中原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司未施工部分工程造价所涉鉴定费350000.00元，由被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司负担；工期延误材料费上涨损失所涉鉴定费70000.00元，由原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公和被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司各自负担350000.00元。九、驳回原告（反诉被告）济南长兴建设集团有限公司的其他诉讼请求。十、驳回被告（反诉原告）淄博一诺房地产开发有限公司的其他反讼请求。”济南长兴建设集团有限公司、淄博一诺房地产开发有限公司均不服，提起上诉。2020年11月6日，山东省高级人民法院作出（2020）鲁民终2563号民事判决：驳回上诉，维持原判。 上述事实，有执行卷宗材料、案外人提供的证据材料等为证。 本院认为，本案争议的焦点问题是：涉案房产应否解除查封。 依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》（以下简称《执行异议复议规定》）第二十七条规定，申请执行人对执行标的依法享有对抗案外人的担保物权等优先受偿权，人民法院对案外人提出的排除执行异议不予支持，但法律、司法解释另有规定的除外。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第二条规定，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。《执行异议复议规定》第二十九条规定，金钱债权执行中，买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持：（一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同；（二）所购商品房系用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋；（三）已支付的价款超过合同约定总价款的百分之五十。本案中，生效的民事判决明确确认申请执行人济南长兴建设集团有限公司对涉案房产享有建设工程价款优先受偿权，根据上述规定，如案外人要排除对涉案房产的执行，应当符合《执行异议复议规定》第二十九条的三个要件。虽然《执行异议和复议规定》第二十八条亦规定了在金钱债权执行中，买受人对登记在被执行人名下的不动产提出异议，获得人民法院支持所要满足的四个要件，但该条规定仅能对抗对被执行人享有普通债权的债权人，不能对抗本案申请执行人享有的建设工程款优先受偿的权利。因此，本案应当按照《执行异议复议规定》第二十九条规定审查是否符合排除执行的条件。本案中，案外人主张通过抵顶工程款的方式支付了涉案房款，但案外人并未提供其名下无其他用于居住房屋的证明材料，即案外人提供的证据材料不足以说明其所购房产系用于居住，且其名下无其他用于居住的房屋。 因此，案外人不符合《执行异议复议》第二十九条规定的排除执行的情形。综上，案外人要求排除本案执行的异议理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十七条、二十八、二十九条之规定，裁定如下： 驳回案外人荆玲的异议请求。 案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼。 审 判 长 孙广学 审 判 员 王希宝 审 判 员 卫雁冰 二〇二一年六月三十日 法官助理 周 伟 书 记 员 高梦琪