文书内容湖南省平江县人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0626民初672号原告：王曙光，男，汉族，1968年5月13日出生，住湖南省湘潭县。委托代理人：陈长青，湖南东方阳光律师事务所律师。被告：湖南海盟投资有限公司，住所地：平江县新城区百花台路侧，统一信用代码：91430626685019133X。法定代表人：李六刚。委托代理人：刘大好，湖南汉昌律师事务所律师。第三人：长沙桐木建设股份有限公司，住所地：长沙市岳麓区枫林二路望麓桥桐木建设办公楼，统一信用代码：91430000712194907N。法定代表人：王志勇。原告王曙光诉被告湖南海盟投资有限公司、第三人长沙桐木建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原、被告的委托代理人到庭参加诉讼，第三人经本院传票传唤无正当理由没有到庭。本案现已审理终结。原告提出诉讼请求：1.判令被告支付原告支付所欠工程款19，993，410元；2.判令被告向原告退还押金3，580，000元；3.由被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2016年1月20日，原、被告签订建设工程施工合同，约定被告将岳阳市平江县百花台路南侧海盟山水豪庭一期1#、2#、3#、4#住宅及地下室，26#、44#、45#、46#住宅及地下室发包给与原告。合同签订后，原告依约履行了合同义务，被告却未及时、足额履行付款义务，双方认可的合同价款为92，194，048.98元，其中8，250，950元被告以利息形式扣留，未按合同约定向原告指定账户汇款，同时对于决算时扣减的外墙干挂1，250，000元以及水电520，000元没有事实和合同依据，不应当予以扣减，应补偿给原告，故2017年11月30日确定的决算金额应为91，839，800元。合同外增加面积的付款，被告经开会讨论同意补偿原告工程款9，287，454元应当予以认可。新增补施工项目《2#边坡挡土墙施工合同》系王曙光实际施工完成，且该施工内容为纳入施工决算，故该施工总价900，000应补偿给原告。原告认可被告的支付款项为86，008，709元，尚欠15，878，545元。原告向被告支付押金5，000，000元，被告仅退回1，420，000元，剩余押金3，580，000元未退还。被告辩称：1、答辩人不欠王曙光工程价款。2017年9月7日双方已经形成了工程价款结算，确定王曙光的工程造价为90，069，800元。答辩人已合计向王曙光支付了95，827，874元（其中以不计利息的借款支付了74，120，113元，以计算利息的借款支付了17，975，881元，抵扣应支付的利息3，731，880元），已返还保证金4，750，000元。因此，答辩人不欠王曙光工程价款。2、王曙光还应继续向海盟公司支付借款利息7，189，869元。根据双方签订的《建设工程施工合同》约定，若达到付款节点必须先由王曙光按合同约定提出付款申请并附相应资料。施工中，王曙光因缺少资金在不符合申请付款条件下向答辩人借款，此借款主要形成在2016年8月底之前，累计应付利息为17，975，881元。从2015年11月起至2016年12月止，根据每笔借条的约定，王曙光与答辩人就借款应支付的利息进行了19次结算。最后王曙光单方停工离场，答辩人另行组织施工队完成工程建设，2019年2月底涉案工程才申请竣工验收，2019年3月通过竣工验收。从2017年元月起至2019年2月止，原告应以17，975，881元借款为基础，继续计算利息，得出原告还应向答辩人支付利息7，189，869元。3、王曙光施工完成的工程因质量问题而维修，已产生维修费用36，300元，由此产生的维修费用应从王曙光的质保金中抵扣。4、如最终核算得出答辩人向王曙光多支付款项的，答辩人保留要求其返还的权利。第三人没有作陈述。双方围绕诉讼主张提交了证据，本院依法组织双方进行了证据交换，对无异议的证据予以采信并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院作如下认定：1、原告要求增补费用9，287，454元费用的证据和事实认定，原告提供了平江海盟山水豪庭决算汇总、山水豪庭一期王曙光项目结算诉求的回复、山水豪庭一期结算的相关问题、文件处理单、熊建国出具的报告、关于平江项目一期民工工资结算问题专题会议纪要、湘海办字（2018）004号人事任免通知、熊建国、周伏良、杨毅的调查笔录、熊建国的出庭证言，欲证实被告同意补偿原告请求增补的工程款9，287，454元的事实，被告认为会议纪要是在王曙光已擅自停工之后召开，目的是妥善解决农民工工资问题，会议参会人员都是聘用人员并非公司股东或董事会成员，且会议主要是建议且并未形成一致意见，原告虽未提供上述书面证据的原件，但时任被告法定代表人熊建国的出庭证言对上述书面证据进行了认证，符合证据的真实性，应予采信，但对上述证据是否能证实原、被告之间形成了权利义务关系，本院认为，原告向被告提出了增补工程款的要求，但是原告作为被告同意增补工程款的《关于平江项目一期民工工资结算问题专题会议纪要》并非原、被告之间的洽商记录，而是被告内部的会议纪要，事后也并未以书面的形式通知原告，不能以此认定为是对合同结算金额的变更，该会议纪要不具有法律约束力；2、原告施工开工日期和原、被告签订建设工程施工合同的时间认定，原告提供了《活动板房竣工验收单》、《工程停工通知》、《建设工程施工合同》，被告对活动板房竣工验收单和工程停工通知的关联性不予认可，本院认为，虽然双方签订的建设施工合同时间为2016年1月20日，但综合本案的其他证据，被告收取原告保证金的时间为2014年6月11日，被告向原告支付工程款款项的最早的时间为2014年5月，被告的原法定代表人熊建国陈述原告在2013年年底进场开工等，原告实际开工的时间是2013年12月。3、原告认为到达付款节点被告应当支付工程款的证据认定，原告提供了《混凝土试块抗压强度试验报告》、海盟山水豪庭建筑面积核算表及一期合同1#-4#、26#、44#、45#、46#初步结算表、王曙光工程款、借款明细表、《建设工程质量检测委托合同》，被告对证据的真实性无异议，对证明目的有异议，不能证明被告应付款项，根据合同约定原告要求支付进度款，必须同时满足三个前提条件，《建设工程质量检测委托合同》不能证明质量检测费用由原告支付，本院认为，原、被告在《建设工程施工合同》中约定，“16.工程款（进度款）支付，（一）高层建筑（同时下达开工令的栋号，最后一栋达到每项付款条件时，按以下付款），16.1完成到标准层第十层建筑工程盖板后，按已完成的建筑面积支付750元/㎡工程进度款。16.2完成到10层以上，每6层一次按已完成的建筑面积，支付600元/㎡工程进度款。16.3…16.4…16.11关于44#-46#栋商铺后面增加面积部分（单价1000元/㎡）的付款，待本工程竣工验收合格后三个月内付至总价的85%，余款按照第16.10条支付。（二）多层建筑，16.11完成到主体封顶建筑工程后，按已完成建筑支付500元/㎡工程进度款。16.12完成所有砌体工程后，按已完成建筑面积支付80元/㎡工程进度款。（三）申请付款要求，16.12按每期进度支付进度款：承包人只能在每月的1-5日前上报完成工程（包括已完工且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表必须按照发包人统一发放格式），发包人应在28天审定完毕（如承包人未按规定时间上报工程进度款申请表，发包人有权不予审定和付款）。款项自发包人账户汇往承包人指定账户即为付款完毕。”经本庭核实，原告向被告申请工程款时，并未按合同约定的时间上报进度款申请表，以及相关的施工资料及结算资料，被告仍予以发放，故此，视为原、被告在履行合同的过程中对工程进度款付款要求的变更。根据原告的证据，本院认可2014年9月23日海盟山水豪庭46#楼完成第十层梁板浇制，2014年11月8日海盟山水豪庭46#楼完成第十六层梁板浇制，2014年12月31日海盟山水豪庭46#楼完成第二十四层梁板浇制，2016年12月20日对海盟山水豪庭1#、44#、45#、46#进行工程质量竣工验收，2015年11月2日海盟山水豪庭26#楼完成第十层梁板浇制，2015年12月12日海盟山水豪庭26#楼完成第十六层梁板浇制，2016年4月13日海盟山水豪庭26#楼完成第二十二层梁板浇制，2016年5月13日海盟山水豪庭26#楼完成第二十八层梁板浇制，2016年6月18日海盟山水豪庭26#楼完成第三十二层梁板浇制，2017年11月30日对海盟山水豪庭26#进行工程质量竣工验收。4、原告实际完成工程量的证据认定，原告提供了海盟山水豪庭建筑施工专业图纸及U盘电子版、审计申请书，被告对证明目的有异议，认为图纸不是原件，三性有异议，即便有施工图纸也不能证明原告方完成的工程量，同时，被告认为双方在《建设工程施工合同》中对单价以及核定建筑面积的依据都作出明确约定，审计申请不符合法律规定，本院认为，合同约定按固定总价方式结算工程款的，应依照当事人意思自治原则，尊重合同中有关工程价款结算方法、标准的约定内容，对于平江县规划信息服务计算中心核算的面积，双方在《建设工程施工合同》中明确约定面积按规划建设局信息中心核定的最终面积为准，同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二》第十二条规定，当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中各一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。5、原告提出的结算时未计算入工程量的工程的认定，原告提供了《2#边坡挡土墙施工合同》及图纸，贺智海的询问笔录以及出庭证言，欲证实2#边坡挡土墙由原告施工，且未计算入本案决算之中，被告认为《2#边坡挡土墙施工合同》没有原件且没有签字盖章，对三性均不予认可，对于证人证言认为证言不真实，且与询问笔录相矛盾，本院认为，原告提供的《2#边坡挡土墙施工合同》并非原件，且没有合同双方的签字盖章确认，无法达到原告的证明目的，本院对此依法不予采信。6、原告工程款的证据和事实认定，被告主张其提供了不计利息的借条及领款凭证198份，金额为74，120，113元，注明了利息标准的借条110份，金额为17，975，881元，结算利息后出具的借条19份，金额为3，731，880元，三部分共计金额是958，278，274元，原告认可领条及借条的真实性，对其中的14份领条或借据有异议，本院认为，对2014年5月9日偿还郑海斌债务100万，被告没有提供证据证实郑海斌与本案有何关联，也没有提供证据证实原告同意以郑海斌的债务抵付工程款，原告与郑海斌的债务往来不能作为本案工程款支付的证据，依法不予采信；对于其他有异议的领款凭证或借据，原告认为对于没有转账记录，未按合同约定将款项汇至原告指定账户，本院认为原告不认可的12份凭证均有原告认可的签字，且凭据中载明款项支付的用途，用途均与工程款支付相关，被告虽未按双方的约定汇款至原告账户，但原告在注明支付用途的凭证上签字，是对付款方式变更的认可，且原告认可的其他的支付凭证大部分均不是汇至原告账户，而是支付给他人，可见双方在履行合同过程中原告已认可支付方式的变更，同时原告也并未向本院提交证据用以证实其在海盟山水豪庭工程承包中对其欠付他人的工程款有另外的支付，对于被告提供的领款凭证及借条，经本院核算予以认可的领款凭证为165张，金额为63，498，537元；被告主张的借条凭证一共有147张，分别为注明了利息标准的有65张，金额为12，429，980元，没有注明利息标准的有81张，金额为13，799，477元，1张2015年11月12日出具的借条，被告作为利息要求结算，但是该笔借款有转账凭证，并非是原告出具的欠利息的借条，且被告在借款明细中也明确列举，本院认可该笔没有注明利息的借款；还有2张凭证为代原告向桐木公司支付费用的凭证，金额为1，393，000元；对于被告主张的2019年7月26日支付凭证，原告没有出具借条，结算清单上原告并未签字，无法证实原告是否与美瑞达公司有债权债务关系，对于该工程的支付情况无法核实，不予支持，被告如确实代替原告产生了支付，被告可另行向原告主张权利。对于结算利息后出具金额为3，731，880元的借条19份，本院认为，首先，2015年11月12日的已经在借条中予以认可，不得重复主张，2016年2月3日出具的100，000元借条，借款用途为付黄小林11、12月份材料款，且被告在借款明细表中亦已主张，不得重复主张。对于金额为3，601，800元的17份借条，工程垫资行为并非民间借贷行为，就合同的目的而言，双方根本的合意还是完成某一特定的工程，本质还是建设工程合同，对于在工程建设过程中出现的资金短缺，如不妥善解决将导致拖欠工程款，对此建设单位、施工单位均有责任解决，不得要求强行要求施工单位向建设单位借款垫资施工。本案中，原告向被告出具的借条，在借款用途的注明能证实借款用于支付工程欠款，属于施工单位在工程建设过程中出现资金短缺，从而向建设单位借款用以支付工程欠款，根据原、被告的合同约定，被告有支付进度款的义务，故被告要求原告支付利息不合理，对于该17份利息借条，本院依法不予采信。7、工程项目保证金支付和退还的证据和事实认定，原告提供了5，000，000元的银行支付凭证和被告出具的保证金收据，被告提供了3份原告签具的退还收条，被告在押金付款明细表中列一项退押金抵工程款3，330，000元，却没提供抵付的凭证，本院对被告辨驳已退还押金3，330，000元的事实不予采信，认定原告已向被告缴纳保证金5，000，000元，被告已退还原告保证金1，420，000元。经审理查明：被告将平江县花台路南侧海盟山水豪庭一期1#、2#、3#、4#、26#、44#、45#、46#住宅楼及地下室施工发包给原告，原告于2013年12月入场开工，2014年6月11月向被告缴纳工程项目保证金5，000，000元。2016年1月20日，原告借用第三人的名义与被告签订建设工程施工合同，合同中注明原告为实际承包人，合同约定了工程承包范围、合同工期、质量标准、承包方式及合同价款等，合同中约定：“14.工程预付款，发包人向承包人预付工程款的时间和金额：本工程无预付款。”“15.工程量的确认，承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：按工程款支付进度完成工程量后14天内。”“16.工程款（进度款）支付，（一）高层建筑（甲方同时下达开工令的栋号，最后一栋达到每项付款条件时，按以下付款）16.1完成到标准层第十层建筑工程盖板后，按已完成的建筑面积支付750元/㎡工程进度款。16.2完成到10层以后，每6层一次按已完成的建筑面积，支付600元/㎡工程进度款。……16.10按合同完成工程项目的施工并完成竣工验收合格，所有人员，设备及材料全部退出项目红线外，三个月内建设方付足总工程款的85%。完成工程竣工验收资料备案和结算工作后除留5%的质量保修金外，其他工程款同意建设方在2个月内付清。如工程因质量问题等原因产生需扣除款项，在扣除相关费用后剩余质保金在项目竣工验收备案后两年期限退一半，五年期限退清。”“29.工程保证金：合同签订5日内，乙方向甲方交纳500万元工程建设保证金，当每栋高层单位工程（每高层建筑）完成到±0.000时，甲方向乙方返还500/12万元；当每栋完成至主体10层顶板时，甲方向乙方返还500/12万元；当每高层单位工程主体封顶时再退还500/12万元。（共4栋高层，每栋付三次）”2017年8月6日，原告向被告上报结算资料，认为平江县规划信息服务中心出具的建筑面积，经双方造价人员共同核实认可为72669.01㎡，造价为89，958，309.91元，工地现场签证单一致认定其造价为248万元包干，同时申请提出9项增补请求。被告对原告的结算诉求进行了回复，对原告的9项增补请求未作明确同意增补回复，2017年9月7日被告签具呈批件，审核意见为同意认可建筑面积为72388.06m2，合同内工程造价89，713，623.28元，核减应减项目2，123，820元，现场签证造价按2，480，000元包干，确定工程结算定价为90，069，800元，对原告请求增补的9项请求仍未明确审核意见。2018年1月20日，长沙桐木建筑建设股份有限公司再次向被告要求在原合同结算价90，069，800元的基础上，增补9，287，454元。为确保项目稳定，妥善解决农民工工资问题，平江项目部向公司领导出具报告以求解决问题，公司领导并未给出增补意见。2018年3月25日，时任被告总经理的熊建国、副总经理黄兰胜、工程师周伏良及海盟集团公司的龚胜、杨毅开会对原告申请的三项请求增补9，287，454元的请求进行讨论，作出了《关于平江项目一期民工工资结算问题专题会议纪要》。会议讨论的原告的三项请求为：1.洋房别墅1#、2#、3#、4#的单价可给予调整，申请金额为26，396，744元；2.面积可以按照计算规则实际计算为准，申请金额为6，647，710元；3.过程中的认可利息不予以减免，2017年2月份以后的利息也不再计取。至原告提起本次诉讼，被告向原告支付的款项如下：1.不计利息的借条及领款凭证249份（领款凭证165份＋没有注明利息的借条82份＋支付给桐木公司凭证2份），金额为78，791，014元，2.注明了利息标准的借条65份，金额为12，429，980元，3.押金退还凭证3份，原告均签具名字，款项合计为1，420，000元。本院认为：原告以第三人的名义与被告签订建设工程施工合同是对原、被告之间实际发生建设工程施工关系的补充和追认，原告是建设施工工程的实际施工人，原告没有建筑资质借用有资质的第三人与被告签订合同，违反了法律、行政法规强制性规定，双方之间的建设施工合同属于无效合同，原告虽然未提供竣工验收合格的证据，但被告受领了原告的施工工程，且双方进行了工程价款的结算，被告对工程质量合格没有提出异议，根据《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”原告可参照合同约定向被告主张工程价款，工程进度款应当按照合同约定进行支付。对于工程结算单，原告认可双方已结算的工程价款，主张被告应支付原告申请增补的工程款，不应当扣减1#栋外墙干挂和水电的177万元，且不同意被告以借款和利息抵扣工程款，被告认可双方已结算工程价款，以原告申请增补的工程款未成立并要求按借条约定计算利息进行抗辩，可见双方主要争议为工程价款的结算，据此归纳双方的争议焦点为：1.原告诉称被告在合同结算外，仍应给予工程增补款是否予以支持；2.被告以借条形式支付工程价款能否计算利息；3.被告收取的保证金是否应当退还。关于争议焦点1，原、被告已按合同约定对原告施工的建筑面积和合同外的签证工程量进行了结算，双方一致认可2017年9月7日的工程价款结算文件，该文件确定的90，069，800元应认定为被告应当向原告支付的工程价款。原告主张在合同结算外被告应给予工程款增补，是认为增补了工程量，基于以下三个方面的内容：一是原告认为1#、2#、3#、4#栋的单价确系过低及有遗漏的面积没有计算价款，其提供了被告公司内部工作人员通过的《关于平江项目一期民工工资结算问题专题会议纪要》，认为被告签具的会议纪要是对工程增补款的确定，对原告的增补请求予以同意，本院认为，会议纪要是内部行为，通常不对外发生法律效力，会议纪要对外发生法律效力至少应满足通过一定方式外化。本案中，被告形成的《会议纪要》并非双方达成一致意见所形成的权利义务，且被告没有将《会议纪要》送达给原告，也没有实际履行，不能认定为转化为了对外发生法律效力的公司行为，原告通过非正当途径获取的被告内部会议纪要内容，不能认定发生外化效果。故会议纪要不能作为认定被告同意增补原告工程款9，287，454元的结算文件，对被告不具有法律约束力，对于工程款增补的请求原告应自负举证不能的法律后果。对于原告认为1#、2#、3#、4#栋的单价确系过低及有遗漏的面积没有计算价款，可另循法律途径主张权利。二是对于被告扣减原告应减项目2，123，820元，原告认为对于1#栋外墙干挂1，250，000元、水电520，000元备注载明是暂定，且1#栋合同中并未约定要做干挂，水电原告已按照要求完成。本院认为，因原、被告双方在诉讼前已经对建设工程价款结算达成了一致意见，原告提供的证据不足以证实被告扣减1#栋外墙干挂及水电两项确有错误，原告如认为被告应减项目核减有误，可以提供证据另行主张权利。三是对于原告主张的新增补施工项目《2#边坡挡土墙施工合同》900，000元，原、被告双方并没有在合同上签字，原告提供的证据无法证实原告实际完成了该工程施工，且被告并不认可该工程由原告施工完成，由原告承担举证不能的法律后果。综上，对于原告要求增补工程款的诉讼请求，本院依法不予支持。关于争议焦点2，按照双方合同约定，本案工程由原告垫资建设，原告应当按约定先向被告确认工程量和工程质量，再向被告申请支付，被告按双方约定的原告的施工进度向原告支付工程进度款。实际支付过程中，被告并未按照合同约定，要求原告上报进度款申请表以及相关的施工资料及结算资料，故此，视为原、被告在合同履行过程中对工程进度款付款要求予以变更。被告提交的支付凭证分为三个部分：一部分为注明用途没有注明利息的领款凭证和借款，被告在庭审中对于该部分属于支付工程款并无异议；一部分为注明利息标准的借条，用途也是用于支付原告的施工开支，根据原、被告双方的合同约定，最后完工的26#栋在2017年11月30日进行了竣工验收，被告在2018年2月28日之前应支付给原告76，559，330元（90，069，800元×85%），并退还工程押金5，000，000元，共计应为81，559，330元，而在该日之前被告以不计利息的借条及领款凭证支付了74，187，686元，退还了押金1，420，000元，以注明了利息标准的借条支付了12，429，980元，共计为88，037，666元，被告多向原告支付了5，648，894元。显然，如果没有以注明了利息标准的借条的工程款支付，被告并未足额支付原告工程款，被告建房的目的是为了出售，筹措资金建房是开发商本应承担的经营风险，而本案中，被告将经营中出现的资金不足风险转移给了原告，原告在建房过程中出现了资金短缺，故而以有息借款形式向被告预支工程款，并非单纯的民间借贷行为，应当按照建筑工程施工合同法律关系处理。在被告支付不足的情况下，原告向被告以有息借款的形式预支工程款，因此对于原告出具的注明了利息的借条，仍作为工程款进行认定。第三部分是原告出具的利息借条，因本案并非单纯的民间借贷行为，对于原告出具的借条本院认为应当认定为支付工程款，故对于原告依据借条出具的借条利息，也不予认定。关于焦点问题3，原告向被告缴纳的5，000，000元名为押金，其实应为履约保证金，被告未提供证据证实原告有违反合同给被告造成经济损失的事实，也未以原告违约进行抗辩，在双方约定的退还保证金情形出现时，被告应当退还原告履约保证金，被告提供的证据仅能证实其已退还1，420，000元，还应退还3，580，000元。综上理由，根据原、被告合同约定，竣工验收满2年，被告在扣除相应责任款后将质保金的50%返还给原告，竣工验收满5年，被告在扣除相应责任款后将质保金的50%返还给原告，该合同质保金应为4，503，490元（90，099，800元×5%），至起诉之日，竣工验收已满2年，不满5年，故被告可以扣留原告的质保金为2，251，745元。至诉讼之时被告应支付给原告的工程款及退还的保证金总额为92，818，055元（90，069，800元－2，251，745元＋5，000，000元）。被告已支付原告工程价款92，640，994元(78，791，014元+12，429，980元＋1，420，000元)。所以，被告还应支付给原告工程欠款177，061元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第十三条、第二十一条、第二十二条、第九十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条、第二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十条的规定，判决如下：一、由被告湖南海盟投资有限公司向原告王曙光支付工程款人民币177，061元。二、驳回原告王曙光其他诉讼请求。以上给付内容，限赔偿义务人在本判决书生效之日起十日内履行到平江县人民法院指定履行款账户。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费159，667元，由原告王曙光承担111，767元，由被告湖南海盟投资有限公司承担47，900元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。审 判 长  严奇志审 判 员  黄浣莲人民陪审员  赖标辉二〇二一年六月二十九日书 记 员  汤利群被告主张原告出具的借条明细表            序号              借条出具时间              借款金额              约定利息              备注                  1              2015年8月17日              500,000              3.00%                                 2              2015年8月19日              500,000              3.00%                                 3              2015年9月2日              300,000              4.00%                                 4              2015年9月21日              100,000              4.00%                                 5              2015年9月21日              155,000                             被告提供了借条，清单没有主张                  6              2015年9月23日              510,000              4.00%                                 7              2015年9月25日              628,000              4.00%                                 8              2015年9月29日              100,000              4.00%                                 9              2015年9月29日              50,000              4.00%                                 10              2015年10月12日              200,000              4.00%                                 11              2015年10月13日              40,000              4.00%                                 12              2015年10月23日              125,000                                                13              2015年10月27日              170,000                                                14              2015年11月12日              30,000                             借条在被告主张的19份利息借条中                  15              2016年1月7日              100,000              4.00%                                 16              2016年1月20日              20,000              4.00%                                 17              2016年2月1日              855,580                                                18              2016年2月3日              100,000              4.00%              借条在被告主张的19份利息借条中                  19              2016年2月26日              61,500              4.00%                                 20              2016年3月3日              1,730,000              3.00%                                 序号              借条出具时间              借款金额              约定利息              备注                  21              2016年3月21日              288,237              3.00%                                 22              2016年3月28日              22,100              3.00%                                 23              2016年4月27日              599,000              3.00%                                 24              2016年4月29日              20,000              3.00%                                 25              2016年5月3日              100,000              3.00%                                 26              2016年5月3日              70,000              3.00%                                 27              2016年5月5日              70,000              3.00%                                 28              2016年5月13日              100,000              3.00%                                 29              2016年5月24日              100,000              3.00%                                 30              2016年5月30日              150,000              3.00%                                 31              2016年6月7日              200,000              3.00%                                 32              2016年6月7日              100,000              3.00%                                 33              2016年6月20日              10,000              3.00%                                 34              2016年6月22日              60,196              3.00%                                 35              2016年6月28日              20,000              3.00%                                 36              2016年7月1日              360,000              3.00%                                 37              2016年7月12日              100,000                             被告提供了借条，但是清单没有主张                  38              2016年7月19日              200,000                                                39              2016年7月19日              80,000                                                40              2016年7月21日              130,000              3.00%                                 41              2016年7月29日              178,737              3.00%                                 42              2016年7月29日              38,850              3.00%                                 序号              借条出具时间              借款金额              约定利息              备注                  43              2016年8月4日              139,000              3.00%                                 44              2016年8月9日              324,000              3.00%                                 45              2016年8月15日              50,000              3.00%                                 46              2016年8月25日              200,000              3.00%                                 47              2016年8月29日              39,640              3.00%                                 48              2016年8月29日              76,665                                                49              2016年8月31日              200,000              3.00%                                 50              2016年8月31日              200,000              3.00%                                 51              2016年8月31日              750,400              3.00%                                 52              2016年9月2日              116,560                                                53              2016年9月6日              154,700              3.00%                                 54              2016年9月14日              50,000              3.00%                                 55              2016年9月14日              100,000                                                56              2016年9月17日              30,000                                                57              2016年9月20日              87,154                                                58              2016年9月23日              183,314                                                59              2016年9月23日              182,700                                                60              2016年9月26日              203,717                                                61              2016年9月30日              30,000                                                62              2016年10月8日              458,800                                                63              2016年10月18日              39,856              3.00%                                 64              2016年10月19日              160,000              3.00%                                 序号              借条出具时间              借款金额              约定利息              备注                  65              2016年10月21日              30,000              3.00%                                 66              2016年10月26日              30,000                                                67              2016年10月26日              100,000              3.00%                                 68              2016年10月26日              22,602              3.00%                                 69              2016年10月30日              197,000              3.00%                                 70              2016年11月10日              58,572              3.00%                                 71              2016年11月14日              300,000              3.00%                                 72              2016年11月17日              200,000              3.00%                                 73              2016年11月17日              22,335              3.00%                                 74              2016年11月26日              5,040                                                75              2016年11月27日              144,097                                                76              2016年12月1日              50,000              3.00%                                 77              2016年12月9日              290,000              3.00%                                 78              2016年12月19日              136,000              3.00%                                 79              2016年12月28日              43,160              3.00%                                 80              2016年12月28日              20,000              3.00%                                 81              2016年12月30日              300,000                                                82              2017年1月4日              150,000              3.00%                                 83              2017年1月16日              1,000,000                                                84              2017年1月20日              1,883,200                                                85              2017年1月20日              150,000                                                86              2017年1月20日              50,000                                                序号              借条出具时间              借款金额              约定利息              备注                  87              2017年1月20日              21,095              3.00%                                 88              2017年1月23日              710,000              3.00%                                 89              2017年1月23日              60,000              3.00%                                 90              2017年2月28日              20,000                                                91              2017年4月18日              55,000              3.00%                                 92              2017年5月16日              100,000              3.00%                                 93              2017年5月23日              8,880                                                94              2017年5月23日              100,000                                                95              2017年5月23日              59,000                                                96              2017年6月6日              66,530                                                97              2017年6月19日              100,000                                                98              2017年6月19日              80,000                                                99              2017年6月19日              150,000                                                100              2017年6月20日              100,000                                                101              2017年6月20日              100,000                                                102              2017年7月12日              100,000                             没有借条，清单上有主张，经核实与2016年7月12日的属同一笔                  103              2017年7月17日              50,000                                                104              2017年7月22日              29,500                                                105              2017年7月22日              10,440                                                106              2017年8月8日              200,000                                                107              2017年8月14日              27,000                                                序号              借条出具时间              借款金额              约定利息              备注                  108              2017年8月17日              130,000                                                109              2017年8月17日              29,500                                                110              2017年8月30日              80,000                                                111              2017年9月11日              23,000                                                112              2017年9月11日              100,000                                                113              2017年9月28日              19,200                                                114              2017年10月1日              200,000                                                115              2017年10月10日              59,000                                                116              2017年10月10日              15,000                                                117              2017年10月11日              36,685                                                118              2017年10月11日              70,000                                                119              2017年10月11日              5,000                                                120              2017年10月31日              48,000                                                121              2017年11月1日              100,000                                                122              2017年11月20日              10,000                                                123              2017年11月20日              10,000                                                124              2017年11月24日              76,546                                                125              2017年11月28日              60,000                                                126              2017年12月8日              19,040                                                127              2017年12月14日              22,000                                                128              2017年12月14日              150,000                                                129              2017年12月22日              30,000                                                序号              借条出具时间              借款金额              约定利息              备注                  130              2017年12月22日              38,000                                                131              2017年12月22日              40,000                                                132              2017年12月30日              33,000                             没有借条，支付给了桐木公司                  133              2018年1月16日              200,000                                                134              2018年2月7日              300,000                                                135              2018年2月7日              600,000                                                136              2018年2月7日              400,000                                                137              2018年4月27日              60,740                                                138              2018年4月27日              6,100                                                139              2018年5月23日              80,000                                                140              2018年5月25日              500,000                                                141              2018年6月15日              385,000                                                142              2018年6月15日              50,000                                                143              2018年6月15日              100,000                                                144              2018年6月15日              300,000                                                145              2018年6月15日              530,000                                                146              2018年6月15日              30,000                                                147              2018年6月15日              200,000                                                148              2018年6月22日              151,489                                                149              2018年7月26日              717,000                                                150              2018年9月17日              1,360,000                             没有借条，支付给了桐木公司                  151              2019年7月26日              100,000                             没有借条，被告陈述支付给了美瑞达公司