湖南省长沙市天心区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0103民初3455号原告：殷秋莲,女,汉族,1984年8月25日出生,住长沙市天心区。被告：湖南乐家装饰工程有限公司,住所地长沙市芙蓉区东屯渡街道万家丽中路一段176号旺德府大厦5层501号房。法定代表人:徐李乐，执行董事。原告殷秋莲与被告湖南乐家装饰工程有限公司（以下简称乐家装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告殷秋莲到庭参加了诉讼，被告乐家装饰公司经本院邮寄送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书和开庭传票后无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告殷秋莲向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还原告装修款3万元,并赔偿原告违约金5000元,合计35000元;2.判令诉讼费由被告承担。被告乐家装饰公司未到庭应诉，也未提交答辩。本院经审理认定事实如下：2020年10月29日，原告殷秋莲（甲方）与被告乐家装饰公司（乙方）签订《室内装饰装修施工合同》。该合同约定,甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务，工程施工地点：水墨林溪12栋603室，面积79平方米。施工图纸采用甲方委托乙方设计。承包内容见本合同附件《设计施工图》、《预算报价表》。承包方式为包工包料。制安、主材、配饰部分工程期限为90个工作日（2020年11月1日至2021年2月1日），法定节假日、家具不包含在工期内。工程总价76788元（不含设计费1800元），付款时间为第一次签订施工合同时支付65%，第二次木工材料进场支付30%，第三次工程竣工验收后支付5%。工程施工过程中增加的项目，交二期款时，按实结算。合同还约定，由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方需支付甲方30元违约金。附件补充协议还约定，原价76788元，折后价65538元，砸蛋一等奖奖励美的1.5P变频空调一台，加送指纹锁一把。上述合同签订后，原告殷秋莲向被告乐家装饰公司支付了工程款共计59577元，向乐家装饰公司陈明个人支付设计费2200元。被告乐家装饰公司对原告殷秋莲的水墨林溪12栋603室进行了部分装修施工，已经完成了水电安装，泥工、木工进行了大部分施工，但没有验收，泥工部分没有收尾、木工部分柜子磨损较多，厨柜没有安装，没有厨卫吊顶，木地板未贴，房门和门套未安装，衣柜门未安装，墙面墙漆和油漆未施工，灯具开关、面板、灯具均未安装，被告乐家装饰公司承诺的1.5P空调和指纹锁也未到位。此后被告乐家装饰公司因自身原因停止经营，乐家装饰公司未在合同约定的期限内完成装修施工，此后原告殷秋莲另请他人完成了后续装修施工，支付了人工和材料款共计28590元。本院认为，原告殷秋莲与被告乐家装饰公司签订的《室内装饰装修施工合同》系双方真实的意思表示，合同合法有效，双方当事人应当按照约定履行各自义务。原告殷秋莲已经按照约定向被告乐家装饰公司支付了装修工程款项，被告乐家装饰公司应按照约定期限和质量进行施工，现由于被告乐家装饰公司自身原因停止施工，被告乐家装饰公司系违约方，应当依法承担违约责任。原告殷秋莲另找他人完成了后续施工，对于殷秋莲支付的后续另请他人完成施工的费用28590元，被告乐家装饰公司应当退还给原告殷秋莲。被告乐家装饰公司未能按约定完成施工，还应当向原告殷秋莲支付逾期竣工违约金，考虑到本案的实际情况，本院酌情认定违约金3000元。被告经本院合法传唤未能到庭参加诉讼，应视为其对相关答辩、举证、质证、辩论等诉讼权利的放弃，不影响本院依据查明的事实依法进行处理。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十二条、第七百八十八条、第七百九十一条第二款、第七百九十九条、第八百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款、第二条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告湖南乐家装饰工程有限公司在本判决发生法律效力后十日内向原告殷秋莲退还装修工程款28590元；二、被告湖南乐家装饰工程有限公司在本判决发生法律效力后十日内向原告殷秋莲支付工程逾期违约金3000元；三、驳回原告殷秋莲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费676元，减半收取338元，由被告湖南乐家装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 员  吴贵平二〇二一年六月九日法官助理谢婷代理书记员  龙 灿附相关法律条文：《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。第二条民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。