广东省英德市人民法院民 事 判 决 书（2021）粤1881民初71号原告：何加康，男，汉族，1975年1月12日出生，云南省人，住云南省文山壮族苗族自治州广南县××××××民委老卡库小组，公民身份号码：532××××××××××××91X。委托代理人:孙逊，广东鹤正律师事务所律师。被告：黄开波，男，汉族，1976年8月21日出生，广东省怀集县人，住广东省怀集县××××××委会县龙湾水泥厂宿舍，现住广东省怀集县××××××××巷57号，公民身份号码：441××××××××××××017。原告何加康诉被告黄开波承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案受理后，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告何加康及其委托代理人孙逊,被告黄开波到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告何加康向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告支付原告种树工程款90000元;二、请求判令被告向原告支付资金占用利息11475元（利息以90000元为基数自2017年7月13日起计至2020年10月26日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）以上合计101475元；三、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年7月12日原告与被告就位于英德市××××××工地种树签署种树补充协议，协议约定原告负责黄花镇迳孔村山头的种树工程，被告定于2017年7月30日支付原告人民币30000元作为工人进场开工费用，开工期间放肥料完毕前被告再支付人民币60000元直至工程全部完工，剩余部分的工程款待完工后被告在一个月内总付工程款200000元，三个月内付清；抵扣20000元，待补苗完毕六个月内付清。协议另约定，如被告不按双方约定的时间支付原告工程款的，被告应承担原告所做的挖坑之前的工序、种植。由于被告不按期支付工程款，导致乙方无法继续施工，截止2017年8月16日，经原被告确认结算为己打坑未种植308亩、抚育未施肥98亩、除草51亩、有树打坑29亩，但上述工程结算后，被告一直不按协议约定支付工程款，现原告为维护自身合法权益，特向贵院起诉。原告何加康为证明其主张提交了以下证据：1.原告身份证复印件，证明原告的诉讼主体资格；2.种树协议书，证明原、被告之间的承揽合同关系，被告的诉讼主体资格，承揽价款的约定；3.补充协议，证明被告拖欠原告工程款的事实；4.工程结算单，证明涉案的承揽工程已经双方结算；5.收据，证明被告向原告支付部分结算款的事实。被告黄开波答辩称：我和原告于2017年7月12日签订的合同，合同没有实施，我也没有叫他干过活，合同中第二条约定2017年7月30日我支付30000元给原告才开工，合同才实施，实际上我未支付30000元给原告，即合同未实施，承包的山不是我的，所有权、使用权都不是我的，我为何跟原告签订合同，是因为我有意向买这座山，我就先签订合同，后来我未买这座山，所以这份合同是未实施的，这座山直至现在都不是我的，我无权叫原告种树。被告黄开波在举证期限内未提供证据。经审理查明：2017年5月21日原告与被告签订《种树承包补充协议》，主要约定因黄花镇迳孔村种植工地年前停工至今，现经过双方协商补充如下协议，即按原价每亩460元继续施工、下肥、回土、种苗、补苗工序；被告并定于2017年5月25日支付原告30000元作工人进场开工，开工期间放肥完毕后被告再支付60000元直至完工，余下部分的工程款待完工后一个月付清。2017年7月12日双方签订《种树协议书》，主要约定黄花镇迳孔村种植工地，现经过双方协商补充如下协议，即按原价每亩460元施工、下肥、回土、种苗、补苗工序；被告应于2017年7月30日支付原告30000元作工人进场开工，开工期间施肥完毕前被告再支付60000元直至完工，余下的部分工程款待完工后，被告在一个月内总付工程款200000元，三个月内付清工程款，但要扣留20000元，待补苗完毕六个月内付清；如果被告不按双方所定的时间支付原告工钱的，被告应承担原告所做的挖坑之前的工序种植，被告则按每亩350元、抚育按每亩50元的结算给原告，并补5000元的搬迁费用，如有超期一个月付不清原告工钱的，原告每次去找被告催讨工钱，被告应补5000元的费用，原告进场后三天内，被告肥料不到位造成原告停工的，被告应按原告的人数每人每天补200元的务工费给原告等。2017年8月16日原告与被告双方经现场实地测量，出具了《工程结算单》，双方确认：已打坑未种植308亩、有树打坑未种植29亩、除草51亩、抚育未施肥98亩。2017年8月16日被告向原告支付了英德市××××××种植桉树工程款43000元。在庭审中，原告确认按每亩460元单价计算的工程需完成种树的工序是：挖坑（即打坑）、通带、施肥、喷药、种苗、除草；按每亩350元单价计算的工程需完成种树的工序是：挖坑、通带、喷药。本院认为：原告与被告签订的《种树协议书》，双方是在平等自愿的基础上订立的，是双方真实意思表示，而且协议的内容没有违反国家法律、法规的强制性规定，为有效合同。协议签订后，原告依约履行了部分合同义务，且双方对所完成的部分工作进行确认，原告亦确认被告向其支付了工程款43000元。从双方确认的《工程结算单》来看，原告完成的工程工作有：打坑未种植308亩、有树打坑未种植29亩、除草51亩、抚育未施肥98亩。但《种树协议书》约定的工程工作为：按每亩460元计价的工序是施工、下肥、回土、种苗、补苗工作；按每亩350元计价的工序是即挖坑之前的工序。对比，原告虽有做了种树中的某项工序工作，但未全面完成工序中的全部工作。原告在法庭上已经确认按每亩460元单价的工作需完成挖坑、通带、施肥、喷药、种苗、除草六道工序；按每亩350元单价的工作需完成挖坑、通带、喷药三道工序。原告只是做了工序中的某项工作却要求以整道工序的单价结算工程款，显然与双方的约定事实不相符。因此，原告要求被告以388亩按每亩350元计算工程款及利息的诉讼请求，属证据不足，理由不充分，本院不予支持。但结合原告已完成种树工序中的某项工作，就该项工作可与被告协商确定单价或与被告进行全面结算，之后可再另循法律途径解决工程款纠纷。至于原告主张的补偿搬迁费5000元，因该款项属于双方在协议书中约定的，应当支付给被告的费用，而且该费用不属于工程款范筹，故原告要求被告支付补偿搬迁费5000元，本院予以支持。原告已完成的抚育未施肥98亩经过双方的工程结算，因双方合同约定（逾期违约时）可按抚育每亩50元单价结算，被告应支付原告的抚育费为4900元（98×50=4900），所以原告请求被告支付抚育费4900元，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告黄开波欠原告何加康补偿搬迁费5000元、种树抚育费4900元，两项合计为9900元，限在本判决发生法律效力之日起十日内付清。二、驳回原告的其他诉讼请求。本案受理费2329.50元，由原告何加康负担2102.23元，被告黄开波负担227.27元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审 判 长  赖伟忠人民陪审员  程小燕人民陪审员  陈成汉二〇二一年六月十三日书 记 员  黄珊珊附本院标的款的账号情况：户名---英德市人民法院；开户行---中国银行清远英德光明路支行；账号---7133×××××345。如当事人要汇款到该账户，请在汇款单上将案件的案号附上，否则无法确认案号，无法入账。附有关法律条文：《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。