文书内容湖南省长沙市天心区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0103民初3745号原告：四川中瑞测绘服务有限责任公司，住所地绵阳高新区绵兴东路55号中沅广场2号楼。法定代表人：寇成富。委托诉讼代理人：周文松，湖南纲维律师事务所律师。委托诉讼代理人：王**芳，湖南纲维律师事务所律师。被告：湖南君泰空间科技有限公司，住所地湖南省长沙市天心区书院路9号安玺雅苑B1栋808房。法定代表人：刘烨旭。委托诉讼代理人：易玲，湖南德建律师事务所律师。原告四川中瑞测绘服务有限责任公司（以下简称“中瑞公司”）与被告湖南君泰空间科技有限公司（以下简称“君泰公司”）合同纠纷一案，本院于2021年4月22日立案受理后，依法适用简易程序于2021年6月3日公开开庭进行了审理。原告中瑞公司的委托诉讼代理人周文松以及被告君泰公司的委托诉讼代理人易玲到庭参与诉讼。本案现已审理终结。原告中瑞公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付合同款184200元以及逾期付款的违约金（违约金按照184200元为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算自2021年2月5日至实际清偿之日止）。2.本案案件受理费由被告承担。事实和理由：2020年10月19日，原告与被告签订《房地一体倾斜摄影合同书》以及《补充协议》，约定由被告委托原告进行房地一体项目中的倾斜摄影。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告仅支付进场费用30000元。2021年2月3日，原告向被告开具了足额的增值税专用发票，被告于2021年2月5日签收该发票后，仍未向原告付款。经原告多次催促，被告仍不履行给付义务。被告君泰公司辩称：第一，原告主张的合同款因原告的违约行为导致付款条件不成就。原告提交工程量确认书资料的时间是2020年12月9日，晚于合同约定的交付时间，原告逾期达一个月之久，已经构成严重违约。原告提交的工作量有部分不合格，原告向被告提交了13个乡镇，但其中有5个乡镇总共20个图斑验收不达标，未达到合同约定的付款条件。第二，被告不应当支付逾期付款违约金。被告不存在逾期付款的违约行为，且合同没有约定被告逾期付款需按一年期贷款市场报价利率的四倍计算方式支付违约金，原告亦没有提交证据证明其实际产生的损失，即使被告应当支付逾期付款违约金，也应以其实际有效工作量按照2021年的一年期贷款市场报价利率计算。综上，请求驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2020年10月19日，君泰公司作为甲方与中瑞公司作为乙方签订《房地一体倾斜摄影合同书》，主要约定：甲方委托乙方进行房地一体项目中的倾斜摄影；项目计费按照面积计算，每平方公里单价为12000元；项目名称为农房不动产调查无人机航飞倾斜摄影项目，工作量为18平方公里，总价为216000元；工程完工后，根据实际采集工作量核算实际工程价款总额；乙方分批次提交成果，提交资料达到业主方验收标准后，乙方开具1%的增值税专用发票。项目支付方式如下：（1）进场人员全部到位，并且提交1个乡镇合格成果，三个工作日内支付进场费用30000元；（2）完成并提交10个乡镇合格成果，三个工作日内支付合同总款项60%；（3）剩余工程款，2020年11月31日之前全部结清有效工作量……乙方根据甲方提供的航飞范围线进行航飞，按照甲方要求分阶段的提交成果。2020年11月10日之前乙方须向甲方提供完测区内所有的航飞相片及相控点成果。由于无人机受天气影响较大，当遇大风或有雨天气，有雾及不可抗力因素如停电、台风、地震、战争等，工期顺延或者另行协商，以汇报日志作为依据。甲方收到成果后，应定期组织验收、验收模式由甲方确定，验收完成后应及时给予乙方成果合格的确认通知或合理的改进反馈意见。成果确认须在7个工作日内通知到乙方，如果超出7个工作日并且未提出异议的，视同甲方验收成果合格，乙方提交的项目汇报表作为作为合同付款依据。2020年10月30日，君泰公司向中瑞公司支付进场费用30000元。中瑞公司分别在2020年12月9日、12月30日前分批将测量数据交付给君泰公司。2021年2月2日，君泰公司工作人员刘静远通过微信向中瑞公司法定代表人寇成富发送《寇工--工作量确认书》，该确认书载明委托单位负责人刘静远确认时间为2020年12月30日，总航飞面积为17852241.276平方米。次日，中瑞公司根据该确认书的航飞面积向君泰公司出具增值税专用发票，价税合计184200元。2021年5月6日，刘静远通过微信向寇成富发送《四川中瑞测绘服务有限公司工作量》压缩包文件，寇成富当即表示不认可该文件所确认的工作量。还查明，就案涉项目所涉施测地点及范围的测量工作，君泰公司作为乙方与案外人深圳中铭高科信息产业股份有限公司作为甲方签订《倾斜摄影测量技术服务项目采购合同》，约定乙方对甲方指定范围的倾斜摄影航拍、像控点测量、空三加密及三维建模、正射影像制作、宗地DLG线画图采集相关工作。本院认为，中瑞公司与君泰公司之间签订的《房地一体倾斜摄影合同书》系当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，应当合法有效，当事人应当按照合同约定履行义务。君泰公司抗辩称案涉合同被告完成的有效总航飞面积为15174779.8平方米，另有2981944.6平方米因边缘房屋模糊、范围少一部分、模型模糊、未提供相控等原因而被验收为不合格图斑面积，但根据案涉合同的约定，君泰公司应当在收到中瑞公司提交的成果及时确认，如超出7个工作日未提出异议的，视同君泰公司验收成果合格。本案中，中瑞公司已将成果交付给君泰公司，但君泰公司未按约及时组织验收，应当视为中瑞公司交付的成果验收合格，现君泰公司以部分摄影面积不合格为由拒绝合同价款，属于违约，应当承担违约责任。经审查，中瑞公司完成案涉合同工作量17852241.27平方米{航飞总面积18360540.068平方米-12256.118平方米(图斑号hl19，路不通未飞)-496042.676平方米[图斑号bg46（5），需重飞]，折合17.85224127平方公里}，扣减君泰公司已支付的进场费用30000元，中瑞公司主张君泰公司向其支付合同价款184200元有事实及法律依据，本院予以支持。中瑞公司主张按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算方式支付违约金，本院认为，中瑞公司主张的该违约金计算标准没有合同依据与法律依据，其亦未提交证据证明其实际损失，本院酌情调整该违约金计算标准为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，故君泰公司应当以欠付合同价款184200元为基数，按照该标准向中瑞公司支付自2021年2月5日至欠款本金实际清偿之日止的违约金。另，君泰公司提出中瑞公司存在逾期交付成果导致其遭受损失，君泰公司可另行主张权利。综上，依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条以及《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：一、被告湖南君泰空间科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川中瑞测绘服务有限责任公司支付合同价款184200元；二、被告湖南君泰空间科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川中瑞测绘服务有限责任公司支付违约金（违约金以欠付合同价款184200元为基数按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率从2021年2月5日计算至欠款本金实际偿清之日止）；三、驳回原告四川中瑞测绘服务有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案因适用简易程序减半收取的案件受理费1992元，由被告湖南君泰空间科技有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  姚倩二〇二一年六月七日法官助理胡锦睿书记员杨柳附相关法律条文：《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。