广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0605民初8158号原告：唐梦琢，女，1993年7月2日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。委托诉讼代理人：苏琳，广东格林律师事务所律师。被告：佛山市南海区×××××用品有限公司，住所地：广东省佛山市南海区。法定代表人：李某1。被告：李某1，女，1983年4月7日出生，彝族，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。原告唐梦琢诉被告佛山市南海区×××××用品有限公司（以下简称“圣罗帝公司”）、李某1承揽合同纠纷一案，本院于2021年3月31日立案后，依法适用简易程序，于2021年4月28日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人苏琳，被告李某1暨被告圣罗帝公司的法定代表人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告圣罗帝公司签订的《全屋定制产品订购合同》于2021年3月27日解除；2.被告圣罗帝公司向原告退还合同款27198元及以该款项为基数从2021年2月1日至实际清偿之日止按日万分之一计算的违约金；3.被告圣罗帝公司赔偿原告损失6556.80元；4.被告李某1对上述债务承担连带清偿责任；5.两被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原告就全屋定制事项参与了圣罗帝公司举行的团购活动，并在同日向其法定代表人李某1支付了30000元订金，由圣罗帝公司出具了《圣罗帝王全屋定制携手万华集团双总裁签售惠4.5团购活动抢购单》和《收据》。后原告与圣罗帝公司就凤起兰庭18栋2306房橱柜定制事宜达成协议，总额为10093元，结余19907元。橱柜交付完成后，原告考虑到尚有结余费用，且由于工作原因没有多余精力寻找定制商，遂决定再交由被告负责衣柜等全屋定制事宜。2020年11月27日，双方就上述房屋全屋定制事宜签订《全屋定制产品订购合同》，合同总额为21798元。原告于同日向圣罗帝公司另行支付了7291元。至此，原告已支付完毕全屋定制产品总额27198元。圣罗帝公司承诺一个月内即2021年1月12日前完成送货安装，但圣罗帝公司未按照承诺时间完成送货安装。经原告多次催告并通过向12315平台投诉后，圣罗帝公司才于2021年2月1日与原告沟通承诺于2021年3月初完成交货安装。时至今日，经原告多次催告，圣罗帝公司仍未交付产品。原告认为，《全屋定制产品订购合同》已成立并生效，原告已经支付了合同款项，圣罗帝公司却未履行合同义务，其经催告后仍未履行，该违约行为已致使上述合同目的无法实现，原告有权解除合同。此外，合同解除后原告需要重新寻找商家进行全屋定制，经向同小区装修业主了解，现各材料供应商价格均有所上涨，制作周期也有所延长，更加影响原告入住，原告自2020年8月开始租赁，但由于被告逾期交货，导致无法入住，一直租赁至今。故原告有权主张按照同地区两个月租金标准（30元/平方米，面积109.28平方米）计算损失并要求圣罗帝公司赔偿。原告直接与圣罗帝公司进行交易，但有关款项却由公司的法定代表人李某1收取，可以视为李某1自愿加入本案之债，其应对本案债务承担连带责任。被告圣罗帝公司辩称，一、《全屋定制产品订购合同》中并未约定交货时间，自双方签订合同后，圣罗帝公司立即向生产厂家下单排产，但因临近春节，同时政府对新冠疫情防控升级，生产工厂人力严重不足，导致交货期被迫一再延后，圣罗帝公司一直有向原告沟通解释。至原告向法院提起诉讼要求解除合同时，其定制的部分家居产品已经入库待发货，不属于合同目的根本无法实现的情形。双方也未就解除合同达成一致。原告要求解除合同及退还合同款27198元不符合法律规定。圣罗帝公司认为应当继续履行合同，每延期交付一天愿意按照合同总价款万分之一的标准进行补偿。二、在双方合同并未解除的情况下，原告另寻别家公司重新定制家具是其个人行为，由此产生的一切费用与圣罗帝公司无关，是否影响原告入住与圣罗帝公司延期交货没有直接的因果关系，且原告也并未举证证明损失的标准，圣罗帝公司对此要求不予认可。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。被告李某1辩称，李某1不是圣罗帝公司的唯一股东，不应承担连带清偿责任。本院组织双方进行了举证、质证。经审查，双方质证对真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。双方质证有异议的证据，本院将综合案件事实进行认定。本院经审理确认以下事实：被告圣罗帝公司为有限责任公司，股东为李某1、佛山市天远投资有限公司。2020年4月5日，原告因定制家具与圣罗帝公司签订《圣罗帝王全屋定制携手万华集团双总裁签售惠4.5团购活动抢购单》，单中约定了家居产品团购价格、预存货款返现等内容。同日，原告向李某1转账30000元。圣罗帝公司向原告出具一张《收据》，注明“今收到唐梦琢订金3000”。2020年9月24日，原告与圣罗帝公司签订《全屋定制产品订购合同》，约定原告向圣罗帝公司订购橱柜金额合计10093元。圣罗帝公司已向原告交付橱柜并安装。2020年11月27日，原告与圣罗帝公司签订《全屋定制产品订购合同》，约定原告向圣罗帝公司订购衣柜等家居产品金额合计27198元。该合同附件《圣罗帝王定制家具报价单》中注明“全屋预算合计32898元，预存3万返3000元（货款抵扣券）+预存3万打9.7折（900元）+返1000元货款抵扣券（活动当天给客户了500两张券客户有提供照片为依据）+客户活动当天中奖抵扣券200元+踩气球现金600元，合计5700元优惠款。用32898元总货款-5700优惠款=27198元实际款。等于最终成交价27198元+橱柜款10093元=37291元。账上30000元-37291元=-7291元，需要补货款7291元。”同日，原告向李某1转账7291元。2021年1月19日，原告在微信群“唐小姐全屋定制群”中询问圣罗帝公司的员工其订购的柜子是否已做好，圣罗帝公司的员工称目前还没有做好。同月21日，原告称其已下单50多天并询问柜子的生产进度，李某1称争取月底。同月25日，原告再次询问生产需要多久，何时可以送货，并称如果没有生产则退货款，李某1称已经生产，看看放假前能否处理。2021年2月1日，圣罗帝公司的员工通过微信与原告协商逾期交付的问题，圣罗帝公司的员工称原定计划为年前送货安装，但目前还在生产，年前无法交货，预计在年后上班3月初可以送货安装，耽误原告一个月时间会进行补偿，逾期交付每天按货款的万分之一计算。原告称先安排送货再谈补偿，并问3月1日能不能送货。圣罗帝公司的员工称3月15日之前送货。双方协商结果为圣罗帝公司于2021年3月初及时交付定制产品，逾期交付从2021年2月1日开始至交货日止按每天万分之一计算赔偿。2021年3月9日，原告在微信群“凤起兰庭18_2306唐小姐全屋定制群”中询问圣罗帝公司的员工询问何时送货。同月12日，圣罗帝公司的员工称现在还在生产线上，大概20号左右生产完毕。同月16日，原告称距离原约定的1月送货时间已经过去两个多月，请圣罗帝公司于2021年3月20日前送货安装完毕，否则其有权单方解除合同，要求圣罗帝公司退还合同全部费用并赔偿损失。2021年3月18日，原告向圣罗帝公司邮寄律师函，要求圣罗帝公司于2021年3月20日前完成送货安装，否则其有权单方解除合同，并要求圣罗帝公司退回全额货款及承担违约责任。次日，圣罗帝公司收到律师函。庭审中，双方确认李某1向原告转账支付返现款3000元。本院认为，原告与圣罗帝公司于2020年11月27日签订的《全屋定制产品订购合同》中虽未约定交货时间，但根据双方的微信聊天记录，圣罗帝公司于2021年2月1日确认原计划年前送货安装，其已逾期交货的事实，且双方于当日协商圣罗帝公司于2021年3月初交货安装。后原告于2021年3月9日催促圣罗帝公司发货时，圣罗帝公司称产品还在生产中及20日左右生产完毕，即圣罗帝公司仍未按双方约定时间交货，已构成根本违约，原告有权解除合同。原告已通知圣罗帝公司于2021年3月20日前完成送货安装，否则其有权单方解除合同的事宜，因圣罗帝公司未在原告给予的最后宽限期即2021年3月20日前履行合同义务，故本院认定上述《全屋定制产品订购合同》于2021年3月21日解除。因合同解除，圣罗帝公司应退还原告因该合同支付的款项27198元。根据《圣罗帝王定制家具报价单》的内容，原告获得的返现3000元是基于上述《全屋定制产品订购合同》，因合同已解除，原告应退还返现款3000元予圣罗帝公司。二者相抵后，圣罗帝公司应退还货款24198元予原告。因合同解除的时间为2021年3月21日，故圣罗帝公司应于该日退款。圣罗帝公司未退还货款给原告造成了资金占用的利息损失，故圣罗帝公司应支付以24198元为基数从2021年3月22日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息予原告。原告主张从2021件2月1日起按日万分之一计算违约金，但该违约责任系双方约定逾期交货的违约责任，并非逾期退还货款的违约责任，故本院对原告的该主张不予采纳。关于原告主张的两个月租金损失6556.80元，原告为此出示了租赁合同、微信聊天记录及证人证言，其中租赁合同显示其租房时间为2020年8月12日至2021年8月11日，不能证明原告所主张的因圣罗帝公司逾期交货导致其无法入住而一直租房至今，故原告出示的上述证据与本案无关，本院不予采信，并对原告诉请的租金损失不予支持。原告的合同相对方为圣罗帝公司，该公司系具有独立法人资格的有限责任公司，以公司财产对外承担责任。李某1作为公司的法定代表人收取原告支付的货款及向原告返现的行为不足以证明其财产与公司财产混同，原告要求李某1对公司债务承担连带清偿责任的理据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、原告唐梦琢与被告佛山市南海区×××××用品有限公司于2020年11月27日签订的《全屋定制产品订购合同》于2021年3月21日解除；二、被告佛山市南海区×××××用品有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内退还货款24198元及支付以24198元为基数从2021年3月22日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息予原告唐梦琢；三、驳回原告唐梦琢的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取323.71元（原告已预交），由原告负担35.71元，被告佛山市南海区×××××用品有限公司负担288元并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予原告，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 郭 俊二〇二一年五月二十一日书记员 张俐俐