贵州省贵阳市观山湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0115民初7977号原告：贵州魄力体育用品有限公司，住所地贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦694室，统一社会信用代码：91520115573312394Q。法定代表人：黎艳，职务：执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：覃富军，贵州黔邦律师事务所律师，执业证号：15201201210312854，特别代理。委托诉讼代理人：刘东海，贵州黔邦律师事务所实习律师，证号：23012007119100，一般代理。被告：贵州彼昂体育科技发展有限公司，住所地贵州省贵阳市贵阳黔灵山路357号德福中心（A3）1单元6层6号，统一社会信用代码：91520198MA6H4PCH9C。法定代表人：洪剑平，职务：总经理。本院受理的原告贵州魄力体育用品有限公司（以下简称魄力体育）诉被告贵州彼昂体育科技发展有限公司（以下简称彼昂科技）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行审理，原告魄力体育的委托诉讼代理人覃富军、刘东海，被告彼昂科技的法定代表人洪剑平到庭参加诉讼，现已审理终结。原告诉请：1.被告向原告支付金额为995780元的款项（包括工程款、平场小工费、退换货的车费、人工、损耗等）；2.案件受理费、保全费、公证费用、律师代理费用由被告承担。事实及理由：2018年12月20日，原被告双方签订《贵州彼昂人造草坪足球场铺设安装合同》（以下简称合同）。合同约定被告把位于贵州省贵阳市高新区下坝山路81号贵州彼昂人造草坪足球场铺设安装工程项目承包给原告进行施工建设，该项目面积约18000ｍ2，单价127.5元，工程总金额2295000元。同时，合同约定被告分期向原告支付工程款，即第一期支付459000元，第二期支付459000元，第三期支付688500元，第四期支付229500元，第五期支付229500元，第六期支付229500元。合同还对工程期限、工程验收、违约责任及原被告双方的权利义务等进行了约定。在原告施工过程中，原被告双方达成口头协议，被告还应当向原告支付平场雇佣临时工人的费用10440元以及退换货的车费、人工、损耗等49340元。合同签订后，原告按照约定进场组织施工，并在约定的工程期限内施工完毕后交付给被告，期间被告仅仅支付1359000元工程款，剩余995780元款项至今未付。原告为维护自己合法权益特诉至法院。被告辩称：原告完成的工程项目不符合双方合同约定的质量标准，施工期间，由于原告的疏忽，放任运输材料的车辆进入施工场地，致使球场多处塌陷，且原告在施工期间未及时将施工现场的进度具体情况告知原告，原告发现后要求原告进行整改，仍未达到合同约定的质量标准。由于球场塌陷增加施工人员产生的费用，被告不应承担。依据当事人陈述及依法确认的证据，本院认定事实如下：2018年12月20日，原被告双方签订《贵州彼昂人造草坪足球场铺设安装合同》（以下简称合同）。合同约定被告把位于贵州省贵阳市高新区下坝山路81号贵州彼昂人造草坪足球场铺设安装工程项目承包给原告进行施工建设，该项目面积约18000ｍ2，单价127.5元，工程总金额2295000元。草坪品牌不限，型号为包纱钻石单丝，草高500ｍｍ，行距5／8英寸，密度10500针，底布网格。铺设人造草坪使用石英砂20-40目，使用塑胶环保颗粒绿色。工程验收：项目完成后，甲方应当在收到乙方书面或口头通知之日起，2时内完成本项目验收工作，若甲方逾期进行本项目验收，视为本项目验收通过。甲乙双方应当保管各自的样品，若出现样品毁损、破坏、灭失、变质等，视为本项目通过验收。甲方认为本项目验收不合格的，甲方应当在本项目完毕之日起2日内聘请经乙方确认的有资质的公司进行检验，并提供本项目建设的草坪与封存样品不一致的证明材料。甲方分期向乙方支付工程款，即第一期支付合同款的20%即459000元作为工程预付款，第二期草皮发货前三天支付合同款的20%即459000元，第三期足球场铺设最后一道工序填充塑胶颗粒支付合同款的30%即688500元，第四期场地施工完毕通过验收，在2019年3月初货款支付货款10%即229500元，第五期在2019年4月支付货款的10%即229500元，第六期在2019年5月支付货款10%即229500元。合同还对工程期限、工程验收、违约责任及原被告双方的权利义务等进行了约定。合同签订完毕，经原被告双方确认，原告按照被告制定的人造草坪足球场效果图以及对该工程项目场地的规格进行施工，总施工面积为18483.2平方米。施工过程中，原告方对已发货至施工场地的填充颗粒进行更换，将颗粒退还至厂家，由此增加了工地现场换货来回运费36000元，上车费2700元，下货费1800元；退回的32吨颗粒，实际收到退回厂部颗粒31.395吨，颗粒损失0.605吨，颗粒单价为8000元/吨，损失部分金额为4840元，由于堆积在场地时间过久导致袋子破损，退还厂部的50吨颗粒袋子系全部重新更换，袋子及人工花费4000元，上述费用，合计49340元。原告对项目场地进行整改，增加58名工人，每人每天的人工费用为180元，共计花费工人费用10440元。原告所购买的相应材料经检测符合产品质量要求，符合本案原被告合同约定的材料要求。施工过程中被告未按约定期限向原告支付款项，至2019年7月5日原告施工完毕向被告交付工作成果前，被告共向原告支付工程款1359000元。上述事实有：当事人陈述、《贵州彼昂人造草坪足球场铺设安装合同》、《贵州彼昂人造草坪足球场效果确认单》、《工程现场签证表》、橡胶颗粒检测报告、渗水型塑胶跑道样块检测报告、微信聊天记录等经庭审举证质证的证据在卷佐证。本院认为，原被告签订《贵州彼昂人造草坪足球场铺设安装合同》是双方当事人的真实意思表示，合同内容没有违反法律和行政法规的强制性效力性规定，合法有效，对双方均具有约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。施工中原告对已运送到现场的材料进行更换，由此增加相应费用49340元及人工费10440元，原告主张应由被告承担，被告辩称退换货是因为颗粒不符合原先的要求，对方延误工期，他们才增加人工加班完成，上述费用原告自行承担的辩论意见，本院认为，原告提交的《工程现场签证表》并无被告签字确认，且原告亦无其他证据佐证系受被告指示进行的更换，因此被告的辩解理由本院予以采信。原告超出合同价格的费用、增加的人工工资本院不予支持。原告已于2019年7月5日向被告交付工程，被告无证据证实原告完成的工作不符合合同约定，视为项目验收通过，依约应向原告支付工程款，由于被告均未按合同约定期限付款，且付款期限均已届满，其应就剩余未付款项一并向原告支付。从现有证据被告已向原告支付合同款1359000元，被告还应向原告支付的工程款为2295000元-1359000元=936,000元。本案原告虽聘请律师出庭参加诉讼，但未举证证明支付律师代理费，其诉请被告承担律师代理费本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告贵州彼昂体育科技发展有限公司于本判决生效后十日内向原告贵州魄力体育用品有限公司支付工程款936,000元；二、驳回原告贵州魄力体育用品有限公司其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6,878元（原告预交），原告贵州魄力体育用品有限公司负担413元，被告贵州彼昂体育科技发展有限公司负担6,465元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。逾期不提起上诉，则本判决书发生法律效力，权利人可在本判决书规定的履行期间最后一日起两年内，向本院或与本院同级的财产所在地人民法院申请执行。审判员  龙珊珊二〇二一年六月十四日书记员  莫丹玲