贵州省铜仁市碧江区人民法院民 事 判 决 书（2021）黔0602民初278号原告：唐仁明，男，1989年10月12日出生，汉族，住贵州省铜仁市碧江区。原告：任琴超，女，1988年12月30日出生，汉族，住贵州省铜仁市碧江区。二原告共同委托诉讼代理人：周涛，北京诚略律师事务所律师，一般授权。二原告共同委托诉讼代理人：燕晓静，北京诚略律师事务所律师，一般授权。被告：铜仁市碧江区碧桂园置业有限公司，住所地：贵州省铜仁市碧江区麒龙国际会展城****。统一社会信用代码：91520602MA6EBGY6XQ。法定代表人：张进锐，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄小波，贵州证道律师事务所律师，一般授权。原告唐仁明、任琴超与被告铜仁市碧江区碧桂园置业有限公司（以下简称“碧桂园公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年01月15日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告唐仁明、任琴超及其委托诉讼代理人周涛，被告委托诉讼代理人黄小波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告唐仁明、任琴超向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付违约金45002.44元（暂从2019年12月15日起算至2020年10月15日，共计306天，具体时间以实际支付日期进行计算）；2、判令被告退还原告房屋面积差额款项31092.36元（暂按1.39平方米计算，具体面积以实际测量为准）；3、判令被告向原告支付其未兑现赠送房屋面积款77730.9元；4、判令被告向原告支付其未兑现精装修交房标准的装修款170280元；5、本案诉讼费、诉前财产保全费、房屋测绘费及相关费用均由被告承担。事实与理由：2018年02月21日，原、被告签订商品房买卖合同（合同编号：2018001807），由原告购买被告建设开发位于铜仁市碧江区，购房款总额为735334元，原告已全部付清。同时原告支付不动产登记费180元，并签订了铜仁市住房和城乡建设局商品房预售买卖合同备案和交易确认书。原告按照合同已经履行全部付款义务，并且办理好预售商品房所有手续。但被告却有以下违约行为：第一，被告没有按照商品房买卖合同约定在2019年12月14日将达到交房条件的房屋交付给原告。被告未达到交房条件，因此被告应当按购房总款每日万分之二的违约金向原告支付逾期交房违约金。第二，涉案房屋面积小于约定面积，被告应当退还原告房款差价。根据商品房买卖合同第十五条面积差异处理约定，（1）套内建筑面积误差比绝对值在3%以内的，据实结算房价款。本案中，被告实际交付房屋建筑面积比约定面积减少了6平方米，故按照建筑面积每平方米售价5182.06元的单价，被告应退原告多交的购房款31092.36元。第三，被告存在虚假宣传，没有按宣传约定向原告赠送15平方米的房屋面积，也未按精装修标准交付房屋。被告预售房屋时大肆宣传，基于对被告宣传内容的信任，原告签订了商品房买卖合同。而被告拟交付的“精装房”为装修做工材料极为低劣的房子，所提供的园林与售楼部周围“七重园林”差异极大，所承诺高科技“智能生活会馆”中设施不全，被告存在重大误导性宣传，实际房屋根本没有达到上述品质。根据商品房买卖合同中第二十六条的规定，商品房销售广告及宣传材料的内容对商品房规划范围内房屋及相关设施所作说明和允诺具体明确、对商品房买卖合同的订立及房屋价格的确定有重大影响的视为合同内容，出卖人违反的，应当承担违约责任。被告未达到广告宣传精装修标准，应赔偿原告装修损失。另外，鉴于原告对被告商品房的质量、房产面积、城市基础设施、公共服务设施、电梯设备、消防设备、规划、园林等多次提出质疑，而被告拒不提供商品房买卖合同上约定的国家相关部门验收的合法手续原件，严重的剥夺了原告的合法权利。特别是精装修交付，出现严重质量问题，对房屋装修质量进行司法鉴定，是原告作为要求被告赔偿装修违约金认定的法律依据，因此，特向贵院申请委托具有鉴定资质的机构介入，对装修及基础配套各项目进行鉴定，望贵院给予支持。综上所述，被告严重违约，因此根据国家法律规定，特起诉至贵院，请求依法判决，支持上述诉讼请求。被告碧桂园公司辩称，第一、原告主张被告应当承担逾期交房责任没有事实和法律依据。原告购买的房屋已经相关单位评定为合格，铜仁市地产交易中心也出具了测绘报告，且水电等相关设施满足了合同约定的条件。装修部分并未包含在合同约定的交付条件中，原告不能以此为由拒不办理或延期收房。被告在满足房屋交付条件后立即通知原告办理收房手续，而原告未按约定日期办理，其延期收房的行为不影响被告实际交付义务的履行，以此延期交房产生的法律后果和实际损失应由原告自行承担。第二、原告主张涉案房屋面积小于约定面积没有事实及法律依据。经测绘，原告购买房屋的套内面积与合同约定的房屋面积一致，且双方已就合同约定的面积共同向交易主管部门申请了备案和确认。同时，双方合同约定的总价款是按套内面积计算的，涉案房屋面积符合合同约定，原告要求主张实际面积比约定面积减少6平方米没有依据。三、原告主张未兑现赠送的房屋面积款无事实和法律依据。被告的宣传资料并未明确双方的权利义务，亦未对原告作出任何赠送房屋面积的承诺或意思表示，原告所购买房屋面积应以双方签订《商品买卖合同》的约定为准。房屋面积和户型作为合同的重要内容，原告签订合同时就已经知道或者应当知道答辩人没有赠送其诉称的15平方米房屋面积。原告在获得合同约定的套内房屋面积114.93平方米的基础上，额外获得实际可使用面积17.09平方米（详见附件），该面积未计入房屋价款中。第四、被告对涉案房屋的装修符合合同附件6约定的标准。被告已按约对房屋进行了装修，且符合质量要求。从约定的交房时间至今，原告从未就装修质量、规格、数量等内容向被告提出异议，也没有证据证明被告的装修存在瑕疵。综上，涉案房屋通过规划部门验收合格，经测绘，房屋实际面积与约定面积一致，被告已按合同约定标准进行了装修，被告无任何违约行为，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明事实如下：2018年02月21日，原被告签订《商品房买卖合同》，由原告购买被告建设开发位于铜仁市碧江区房屋，合同约定建筑面积为141.90平方米，套内面积为114.93平方米，套内每平方米房屋单价为6398.10元，购房款总额为735334元，交房日期为2019年12月14日前。交接手续为：“出卖人应当在交付日的15日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地、地点以及应当携带的证件逾期交房责任为：“逾期超过90日后……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之日次日至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之二的违约金。”另外，该合同还对双方其他权利义务进行了明确约定。同日，原被告签订《补充协议》（附件十二），双方约定将涉案房屋的交付条件变更为：“出卖人已向政府主管部门递交了办理该商品房建设工程竣工验收备案所需的全部文件，该商品房的房屋测绘报告不作为交付条件。”变更交房手续为：“出卖人未发出书面交付通知书给买受人或者买受人未收到交付通知书的，买受人于合同约定的交付日期届满之日自行前往该商品房所在地办理交接手续”。后原告通过首付及银行按揭贷款的方式向被告付清了全部购房款。2019年12月12日，涉案房屋所属工程经勘察、设计、施工、监理及建设单位竣工验收合格，并于2020年04月02日在住建部门登记备案。经测绘，涉案房屋建筑面积为141.96平方米，套内面积为114.93平方米。另查明，2019年12月17日，众多业主向铜仁市碧江区政府反映被告开发的商品房存在很多严重问题；2019年12月18日，业主代表与被告在住建部门就房屋相关问题进行协调。另查明，2019年12月13日，被告电话通知原告接房，但并未接通，2020年01月02日、2020年02月22日被告分别打通电话通知原告接房，2020年03月24日，原告向被告发送退房通知书，原被告至今未办理房屋交接手续。以上事实有原告提供并出示的《商品房买卖合同》、收款收据、《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》、《退房通知书》、《违规违纪情况反映》、结婚证，以及业主代表与被告在住建局召开协调会的照片、录音及会议记录，被告出示的《补充协议》（附件十二）、《竣工验收备案表》、《房屋面积测绘报告》、拨号记录等证据材料和各方当事人陈述在卷佐证，足以认定。本院认为：结合原被告双方的诉辩主张，本院归纳争议焦点如下：1、被告是否存在逾期交房行为，应否支付违约金；2、涉案房屋的实际面积是否符合约定，被告应否退还面积差额款；3、涉案房屋的装修是否符合约定标准，被告应否赔偿原告相应装修损失4、涉案房屋是否约定赠送面积。第一，关于逾期交房问题。首先，本案中涉案房屋所属工程已于2019年12月12日经监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、建设单位验收合格，并进行了竣工验收备案登记；于2019年12月11日进行了房屋面积测绘并出具了测绘报告。双方约定交房时间为2019年12月14日前，被告已于2019年12月13日已电话通知原告接房，但原告以被告逾期交房为由要求退房。同时，从原告提交的《退房通知书》、《违规违纪情况反映》，以及业主代表与被告在住建局召开协调会的照片、录音及会议记录来看，原告已经知道涉案房屋可以办理接房手续。其次，原告认为涉案房屋所在区域存在城市配套基础设施、公共服务设施不完善等问题，不符合交房条件，故拒绝办理房屋交接手续。经查，双方签订《商品房买卖合同》没有约定将“智能生活会馆”等配套设施是否完善作为办理房屋交接手续的要件。再者，原告认为涉案房屋未按精装修标准进行装修、存在严重质量问题，且被告逾期交房而拒绝接收房屋并要求退房。经查，原告在起诉状中申请对房屋装修质量进行司法鉴定，但原告至今未向本院提交相关鉴定材料，视为原告放弃申请。因此，原告放弃对涉案房屋质量问题的鉴定申请，且没有提供有效证据证明涉案房屋装修存在以影响涉案房屋的交付的质量问题，其应当承担不利后果。综上，原告主张被告逾期交房，应承担逾期交房违约责任，本院不予支持。第二，关于房屋面积差额问题。根据铜仁市地产交易中心出具的面积测绘报告，涉案房屋的实测建筑面积比合同多0.06平方米，套内面积与合同约定的面积相一致。其次，房屋是否存在面积差，应当以房屋权属登记文书为最终依据，现该房屋权属登记尚未办理。再者，若对铜仁市地产交易中心出具的面积测绘报告持有异议，也不属于民事案件审理的范围。故原告主张涉案房屋面积小于约定面积，请求被告退还原告房款差价，本院不予支持。第三，关于房屋装修质量问题。上文已经作出解释和说明，在此不再复述。原告至今未向本院提交鉴定相关材料，应视为其放弃房屋装修鉴定申请，应当承担不利后果。其次，原告也未提供相关证据证明被告未按约定的装修标准对涉案房屋进行装修，也未证明被告未按约定装修的具体损失。因此，原告主张由被告支付其未兑现精装修交房标准的装修款170280元，本院不予支持。第四，关于赠送面积的问题。本院认为，开发商发布的楼盘销售广告和宣传资料一般为了吸引买房人而做的一种广告宣传，通常应视为是一种要约邀请。就本案而言，从原告提供的被告关于涉案楼盘的宣传资料及涉案合同来看，尚不足以证实被告对涉案房屋赠送面积向原告作出了具体承诺。况且，房屋系大价值财产，业主作为完全民事行为能力人，在签订涉案商品房买卖合同前应仔细审查房屋的面积、户型等内容。而本案中，签订的涉案《商品房买卖合同》已包含了房屋平面图这一附件（附件一），并且，原告已在合同附件一户型图上签字捺手印，故该户型图系双方对案涉房屋户型的最终确认。而原告自此理应知晓该平面图与开发商宣传效果图之间的差异，对于开发商在宣传时所称的“赠送面积”系从何处改造而来的事实也应属明知。故，在涉案《商品房买卖合同》对赠送面积并未予以约定，并且原告也无确切证据证明被告的销售广告和宣传资料内容已构成涉案商品房买卖合同一部份的情况下，其向被告主张未兑现赠送房屋面积款77730.9元的诉讼请求也没有法律和事实依据，对此，本院依法不予支持。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告唐仁明、任琴超的全部诉讼请求。案件受理费减半收取3081元及诉前财产保全费2220元，由原告唐仁明、任琴超负担。如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交民事上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于贵州省铜仁市中级人民法院。审判员  田坤二〇二一年六月二十三日法官助理马文琴书记员李锐