安徽省肥西县人民法院 民 事 判 决 书 (2021)皖0123民初2732号 原告：王家琪，男，1992年10月17日出生，汉族，住安徽省阜阳市颍东区。 委托诉讼代理人：吴华玲，安徽皖国泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：裘睿，安徽皖国泰律师事务所律师。 被告：安徽慎独商业经营管理有限公司，住所地安徽省肥西县金寨南路1111号，统一社会信用代码91340123584567077L。 法定代表人：邱晓宁，职务：董事长。 委托诉讼代理人：江诗敏，该公司员工。 被告：安徽用世商业房地产开发投资有限公司，住所地安徽省肥西县上派镇金寨南路1111号，统一社会信用代码9134012369739861XX。 法定代表人：朱晓仲，职务：董事长。 委托诉讼代理人：李海燕，该公司员工。 原告王家琪与被告安徽慎独商业经营管理有限公司（以下简称安徽慎独公司）、安徽用世商业房地产开发投资有限公司（以下简称安徽用世公司）房屋租赁合同纠纷一案，本院于2021年4月8日立案后，依法适用简易程序程序，公开开庭进行了审理。原告王家琪及委托诉讼代理人裘睿，被告安徽慎独公司委托诉讼代理人江诗敏、安徽用世公司委托诉讼代理人李海燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王家琪向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决解除原告与被告安徽慎独商业经营管理有限公司间的《用世·生活城委托经营管理合同》;2、请求依法判决被告安徽慎独商业经营管理有限公司立即将位于安徽省肥西县××路××号××号××层××号商铺交还给原告，并结清水电费，清除商铺内的所有物品，恢复原样;3、请求依法判决二被告连带支付原告房屋租金96935元（该租金自2016年11月1日暂计算至2021年4月1日，此后租金支付至房屋实际交付原告之日止）;4、请求依法判决二被告连带支付原告逾期付款违约金暂合计总额18668元;（上述3-4项请求共计:115603元，详见计算清单）。5、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2013年4月21日，原告与被告二签订《商品房买卖合同》，同日，原告与被告一签订《用世生活城委托经营管理合同》，原告将购买的用世生活城5号馆3层3122室商品房，委托给被告一经营管理，合同中约定：由被告慎独公司以其名义与实际使用商铺的承租人签订租赁合同并自行收取租金；同时约定被告慎独公司按照涉案房屋实际签约总价的10.53%每半个经营年度向原告支付年租金。合同签订后，原告按约定将案涉房屋交付给被告慎独公司，但被告慎独公司至今只向原告支付了租金15012元，下欠应付租金一直不予支付。2018年1月23日及29日，被告用世公司作为案涉房产开发商先后向包括原告在内的用世生活城业主出具两份《承诺函》，承诺被告用世公司自愿提供公司价值2.5亿元资产为被告慎独公司所应履行的租金与违约金支付义务提供担保，在被告慎独公司不履行支付义务时，由被告用世公司以上述担保资产抵偿欠付租金，担保期间直至所有租金付清为止。但至今，两被告均未依约向原告支付后续租金。 被告安徽慎独公司辩称，被告不同意解除委托经营管理合同，解除不利于原告业主出租权收益的实现，原告诉请租金收益应按实测面积20.21平方米计算总房价的10.53%扣税10%作为租金收益标准，5号馆于2018年1月24日受火灾受损，王家琪在火灾后的租金收益损失应向火灾赔偿责任人主张。商铺已出租之后的租金收益应按照实际租金9：1分成。违约金的计算方式是按照合同约定欠付租金的日万分之三分段计算。 被告安徽用世公司辩称：安徽用世公司承担连带清偿责任不具有法律依据和事实根据。 双方有争议的事项为第七项、第八项、第九项、第十项，其他事项双方无争议。 一、合同效力：无效□，有效√，名称为《用世生活城委托经营管理合同》。 二、签订房屋租赁合同的时间：2013年4月21日;签约当事人:王家琪与安徽慎独公司。 三、是否约定管辖条款或管辖协议:否□，是√。 四、房屋基本情况：房屋位置用世生活城5#馆3层3122号，房屋买卖合同约定面积20.31平方米，房产证实测面积20.21平方米，房屋单价11964.55元/平方米。 五、房屋现状：已出租。 六、合同约定的租金支付方式：三、委托经营管理期限1、…自2013年11月1日起至2023年10月31日止,共十年(每满一年称一个经营年度)。…四、经营收入的支出和分配方式：1、……；2、经营所得收益（指租金收益）由双方按以下约定方式分配：……（2）第四年起至第八年（即2016年11月1日起至2021年10月31日止）的年租金收益按甲方与开发商签订的《商品房买卖合同》中约定的实际签约总价的10.53%计算，由乙方向甲方支付，…。（3）乙方承诺第四年起至第八年（即2016年11月1日起至2021年10月31日止）每隔半个经营年度向甲方支付租金，第一次租金于2016年11月1日前支付给甲方，以此类推，租金税费由甲方自行承担。…（委托经营管理合同第三、四条）。 七、房屋租金支付情况：2016年12月22日支付2292元、2017年1月20日支付9283元、2017年9月1日支付5729元。 关于所拖欠租金收益的金额，原被告双方存在异议，主要争议焦点：1、是否扣除10%的个税。因安徽慎独公司与原告在合同中并无约定由安徽慎独公司代扣代缴相关税款，且安徽慎独公司未能举证证明该公司已为王家琪代缴了租金收益的税款，安徽慎独公司主张为业主代缴的10%税款，本院不予采纳。2016年11月1日至2021年10月31日，合同约定年租金收益按甲方与开发商签订的《商品房买卖合同》中约定的实际签约总价的10.53%计算，双方就面积差价已经结算，每一经营年度的租金收益应按房屋实测面积乘以面积单价乘以10.53%，即25461.91元（11964.55元/平方米×20.21平方米×10.53%）为计算标准；2、被告提供安徽慎独公司与实际承租人签订的租赁合同、《关于“1.24”火灾调查情况的公告》，证明王家琪在火灾后的租金收益损失应向火灾赔偿责任人主张。对于火灾事实本院予以认定，但火灾公告中并无对事故责任人的认定，即使责任人为案外的第三人，安徽慎独公司仍应向王家琪承担未按约支付租金的违约责任。安徽慎独公司提出王家琪应将火灾之后的租金收益作为火灾损失向火灾责任人主张赔偿，本院不予采纳。 八、解除《用世生活城委托经营管理合同》；否□，是√。 被告主张不解除《用世生活城委托经营管理合同》，但其提供的证据不能达到证明目的。 九、是否约定违约金：否□，是√，违约金计算公式：逾期每天按照甲方（王家琪）可得收益的万分之三支付滞纳金，直至乙方（安徽慎独公司）支付完毕或甲方解除合同为止。 （委托经营管理合同第九条3款） 十、对合同约定违约金标准有无异议：无√，有□。 十一、支付租金的担保情况：是否有担保：否□，是√，担保人安徽用世商业房地产开发投资有限公司，担保种类：连带担保责任。 原告提供的证据：安徽用世公司在其出具的《承诺函》（2018年1月29日）中明确表示“安徽用世商业房地产开发有限公司自愿提供用世公司价值2.5亿元资产，……在安徽慎独商业经营管理公司不履行租金义务时，由安徽用世公司以担保资产抵偿欠付租金。担保期间直至所有租金付清为止”。该承诺函明确安徽用世公司的担保方式为连带保证责任，且盖有安徽用世公司印章，应视为安徽用世公司的真实意思表示，本院予以认可。 十二、需要说明的其他事项：无。 本院认为，王家琪与安徽慎独公司就所购房屋签订的《用世•生活城委托经营管理合同》，虽名为委托经营管理合同，但从其合同内容来看，实为租赁合同，合法有效。依据合同约定，安徽慎独公司拖欠租金达两个月以上的，王家琪有权解除合同。因此，原告要求与被告解除合同并归还商铺的诉讼请求合法合理，本院予以支持。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条“当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式主张解除合同，人民法院或仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。”被告于2021年4月22日签收原告诉讼材料，因此原、被告之间的《用世•生活城委托经营管理合同》自2021年4月22日解除。安徽慎独公司未按照合同约定及时足额支付租金，应当按约定支付租金收益及承担违约责任。每个支付节点的租金（半年租金）为12730.96元（25461.91元÷2）。从原告主张的2016年11月1日截止合同解除之日，共计8个支付周期零172天，安徽慎独公司已支付1.5个支付周期（9个月，2016年11月1日至2017年7月31日）的租金收益17304元，现应支付王家琪租金收益为94749.73元（12730.96元/期×6.5期+11964.55元/平方米×20.21平方米×10.53%÷365×172）。王家琪要求安徽慎独公司按日万分之三支付逾期付款违约金符合合同约定，且不超过法律规定的最高限额，本院予以支持，安徽慎独公司应以各支付节点所拖欠的租金收益按日万分之三分段计算违约金。安徽用世公司在其出具的《承诺函》真实合法，安徽用世公司未能提供证据予以反驳，故王家琪主张安徽用世公司应按连带责任保证承担保证责任，符合法律规定，本院予以支持。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、第四条，《中华人民共和国民法典》第五百六十五条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百一十二条、第二百二十六条、第二百二十七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告安徽慎独商业经营管理有限公司与原告王家琪签订的《用世•生活城委托经营管理合同》自2021年4月21日解除；被告安徽慎独商业经营管理有限公司自本判决生效之日起十日内将涉案商铺归还原告王家琪； 二、被告安徽慎独商业经营管理有限公司于本判决生效之日起十日内向王家琪给付租金收益94749.73元，并按照日万分之三支付逾期付款违约金至实际给付之日止（计算方法见附1）； 三、被告安徽用世商业房地产开发投资有限公司对上述租金收益和逾期付款违约金承担连带清偿责任； 四、驳回原告王家琪其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1306元，由安徽慎独商业经营管理有限公司、安徽用世商业房地产开发投资有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  贺书贵 二〇二一年六月四日 书记员  张惠侠 附一、逾期付款违约金计算方法 按合同约定欠付租金总额的日万分之三利率累进计算： 1、以6365.48元（12730.96元÷2）为基数，从2017年8月1日计至2017年10月31日； 2、以19096.44元（6365.48元+12730.96元）为基数，从2017年11月1日至2018年4月30日； 3、以31827.4元（19096.44元+12730.96元）为基数，从2018年5月1日计至2018年10月31日； 4、以44558.36元（31827.4元+12730.96元）为基数，从2018年11月1日计至2019年4月30日； 5、以57289.32元（44558.36元+12730.96元）为基数，从2019年5月1日计至2019年10月31日； 6、以70020.28元（57289.32元+12730.96元）为基数，从2019年11月1日计至2020年4月30日； 7、以82751.24元（70020.28元+12730.96元）为基数，从2020年5月1日计至2020年10月31日； 8、以94749.73元（82751.24元+11998.49元）为基数，从2020年11月1日计至实际给付之日止。 附二、相关法律条文 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 第四条民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释仅有原则性规定而民法典有具体规定的，适用当时的法律、司法解释的规定，但是可以依据民法典具体规定进行裁判说理。 《中华人民共和国民法典》 第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。 当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百一十二条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 第二百二十六条承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，租赁期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付；租赁期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付。 第二百二十七条承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。 《中华人民共和国担保法》 第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。