文书内容苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2021)苏0509民初3214号原告：泰州德佩特电子科技有限公司，住所地泰州市姜堰区顾高镇夏庄村工业园区300号。法定代表人：柳雪云,该公司经理。委托诉讼代理人：林志勇，江苏伟程律师事务所律师。被告：苏州市享利莱自动化设备有限公司，住所地苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）菀坪社区同心东路北侧（安湖村28组）。法定代表人：雷友强。原告泰州德佩特电子科技有限公司（以下简称德佩特公司）与被告苏州市享利莱自动化设备有限公司（以下简称享利莱公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年3月22日立案受理后，依法由审判员姚燕彬适用简易程序于2021年4月26日公开开庭进行了审理。原告德佩特公司的委托诉讼代理人林志勇到庭参加诉讼，被告享利莱公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告德佩特公司向本院提出诉讼请求：1.依法确认双方2020年9月30日签订的五轴往复机涂装线合同及2021年1月17日签订的补充协议自2021年2月1日起解除；2.依法判令享利莱公司返还德佩特公司货款691609元及逾期付款利息损失(以691609元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价率从起诉之日起计算至付清货款之日止)；3.依法判令享利莱公司向德佩特公司开具13%税票489409元；4.依法判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原、被告于2020年9月30日签订了五轴往复机涂装线合同书一份，合同书签订后，原告依约履行了义务，但被告多次严重违约，经协商双方于2021年1月17日又签订了补充协议，期间原告为督促被告能履行双方协议书的约定，于2021年1月22日向被告邮寄了催工及解除协议书律师函，同时也于2021年1月24日将催工及解除协议书律师函通过微信告知了被告单位的法定代表人雷友强，但被告又没有能按照双方的约定履行义务，为此，原告多次找被告协商处理，被告一直置之不理。为维护自身权益，原告德佩特公司特诉至法院。庭审中，原告变更第二、三项诉讼请求为，2.依法判令享利莱公司返还德佩特公司货款691599元及逾期付款利息损失(以691599元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价率从起诉之日起计算至付清货款之日止)；3.依法判令享利莱公司向德佩特公司开具13%税票491000元。被告享利莱公司未作答辩。本院经审理查明：2020年9月30日，德佩特公司与享利莱公司签订《五轴往复机涂装线报价（合同）书》一份，约定：德佩特公司向享利莱公司采购五轴往复机（高低温可调）生产线*2套，主体项目报价1669500元，配套项目报价624200元，合计2293700元。最终优惠价格为200万元，含13%增值税。安装、运输：由卖方负责，买方负责卖方人员的食宿。交货地点：江苏省泰州市买方指定的车间内。交货期限：签订P/0后，75个有效工作日内本设备能正常生产的交付给买方。签订合同后一周内付设备总金额的30%，线体主体材料，喷房主体材料，恒温恒湿机组壳体材料，除尘柜，打磨柜，主体材料，进场开始安装付总金额的30%，线体，除尘，喷房，UV机，风淋室，落地烤箱，净化隔间，加热，流水线，五轴往复机，打磨房，试机前15天内付设备总金额的20%，试生产一个月内付总金额的10%，设备免费维护一年（设备正常运行）付设备总金额的5%，设备免费维护二年则设备总金额的尾款付款（设备完工，买方正常使用1个月后拒不验收，可认定为自动验收），计算时间是从买方正常生产的日期开始算起。除本合同另有双方都同意的补充规定外，本合同所述机器之总货款，包括机器之成本、利润、包装费、安装费、试车费、检验费、训练费、保修期间维修费，卖方人员差旅费等。但不包括超出本设备所列条款内容之外的部分。合同约定的车间设备明细如下：            五轴往复机（高低温可调）生产线*2套                  序号              项目              数量              单价              金额                  1              手补喷房              2              15600              31200                  2              喷房万级供风箱              2              4600              9200                  3              五轴往复机喷房              2              35500              71000                                 手喷房              2              33000              66000                  4              机喷房万级供风箱              2              5000              10000                                 手喷房万级供风箱              2              6000              12000                  5              手动除尘柜（干式）              4              7000              28000                  6              304不锈钢网带线              2              76800              153600                  7              固化炉              2              35000              70000                  8              预热炉              2              6000              12000                  9              加热系统              2              50000              100000                  10              强制冷却系统              2              9000              18000                  11              恒温恒湿机组              2              350000              700000                  12              五轴往复机              2              86000              172000                  13              热循环管道              2              12000              24000                  14              供抽风风管              预计900              125              112500                  15              电器控制              2              40000              80000                                合计                                          1669500                  配套项目                  1              净化墙板              预计1060              120              127200                  2              净化顶板              预计900              120              108000                  3              落地烘箱              1+1              51000+43000              51000+43000                  4              水帘式打磨房              1              46000              46000                  5              丝印流水线              1              38000              38000                  6              拆装夹具流水线              2              28000              56000                  7              打磨流水线              1              29000              29000                  8              检验流水线              2              11000              22000                  9              风淋室              4              12000              48000                  10              车间送新风系统              1              30000              30000                  11              货淋室              1              26000              26000                                合计                                          624200                  总计                                          2293700元      2020年10月20日，德佩特公司向享利莱公司支付货款45万元，2020年10月29日支付30万，2020年11月13日支付30万元，2020年11月20日支付15万元，以上共计120万元。享利莱公司已向德佩特公司已开具金额为30万元的增值税发票。2020年11月20日，德佩特公司工作人员向享利莱公司法定代表人雷友强发送微信：“120万都给你了，不要再说货还没发了”，雷友强回复“成本就达到180多万，你这个老板选择了我，就是朋友，别的不说了，我抓紧出货。”2020年12月8日，德佩特公司向享利莱公司支付货款30000元，2020年12月17日支付50000元，2020年12月24日支付30000元，2020年12月27日支付30000元，2020年12月31日支付40000元，2021年1月10日支付60000元，以上合计240000元。2021年1月15日，享利莱公司通过安能物流从山东德州向德佩特公司发送货物二车，2021年1月17日货物到达泰州姜堰，但未卸货。2021年1月17日，德佩特公司作为甲方与享利莱公司作为乙方签订补充协议，载明：一、2台五轴往复机及配件到位（现场），甲方支付10万元整给乙方，调试OK付4万。二、恒温恒湿主机到现场（主机2套包含主体柜箱，2套冰水压缩机，海信模块机两台，制冷量260KW，制热量280KW，4套喷雾加湿50KG，机外余压750Pa，初中过滤段，表冷段，电加热段加湿段，送风段2套，恒温恒湿控制系统2套）。三、五轴机到场时间：2021年1月30日；恒温恒湿到场时间：2021年2月4日货到现场付20万整。四、因疫情不能及时完成时再商议。五、除1.0、2.0以外的其他项目全权由乙方处理好，甲方不再额外支付任何费用，乙方在2021年元月底完成设备组调试。六，双方如有违约，由违约方承担一切责任，延期一天人民币2000元，延期10天为上限。现根据当地疫情和供货方疫情出现问题适当延后。2021年1月21日，德佩特公司向安能物流支付2021年1月15日发送的该二车货物的代收货款38177元、运输仓储费2322元、2100元。以上合计42599元。2021年1月22日，江苏伟程律师事务所受德佩特公司委托向享利莱公司发出《函》一份，载明：根据2020年9月30日签订合同的约定，贵公司的行为已经严重违约。据此，特通知贵公司全面履行2020年9月30日签订的合同及2021年1月17日签订的补充协议，逾期，解除双方2020年9月30日签订的合同及2021年1月17日签订的补充协议，同时因贵公司原因给德佩特公司造成的全部损失由贵公司承担。《函》发出后，德佩特公司工作人员于2021年1月25日通过微信发送“雷总，请尽快处理”“雷总，催工函打你三天电话了，你也不接，不管你现在什么状况，请按协议处理问题”并附催款函、邮寄凭证、物流详情的照片。庭审中，德佩特公司称因享利莱公司派驻在德佩特公司的安装人员于2021年1月21日全部撤离，遂虽未至补充协议约定的履行时间即于次日向享利莱公司发函。庭审中，德佩特公司称，目前已经与案外人签订合同，由案外人在享利莱公司提供的部分货物的基础上进行完善，故无法明确其中未完全到货的部分价值，仅能估算。具体未收到货物、部分未到货、已到货明细如下：            未到货清单                  设备名称              数量              单价              金额                  恒温恒湿机组              2              350000              700000                  五轴往复机              2              86000              172000                  固化炉              1              35000              35000                  车间送新风系统              1              30000              30000                  检验流水线              2              11000              22000                  强制冷却系统              2              9000              18000                  拆装夹具流水线              2              28000              56000                  合计                                            1033000                  优惠后金额（*87.20%）                                          900776                  部分未到货清单                  设备名称               合同约定金额              预估已到货价值              未到货金额                  加热系统              100000              73000              27000                  丝印流水线              38000              23000              15000                  喷房万级供风箱、五轴往复机喷房、手喷房、机喷房万级供风箱、手喷房万级供风箱              168200              142200              26000                  打磨流水线              29000              11000              18000                  供抽风风管              112500              62500              50000                  电器控制              80000              50000              30000                  预热炉              12000              2000              10000                  合计              539700              363700              176000                  优惠后金额（*87.20%）              470618.4              317146.4              153472                  已到货清单                  手补喷房              2              15600              31200                  手动除尘柜（干式）              4              7000              28000                  304不锈钢网带线              2              76800              153600                  固化炉              1              35000              35000                  热循环管道              2              12000              24000                  净化墙板              预计1060              120              127200                  净化顶板              预计900              120              108000                  落地烘箱              1+1              51000+43000              94000                  水帘式打磨房              1              46000              46000                  风淋室              4              12000              48000                  货淋室              1              26000              26000                   合计                                            721000                  优惠后金额（*87.20%）                                          628712      另查明，经德佩特公司申请，本案在立案前曾委托调解，案号为（2021）苏0509诉前调1842号，本案起诉状副本在诉前调解期间即2021年3月19日已送达享利莱公司。以上事实，由德佩特公司提交的合同、付款凭证、微信聊天记录、补充协议、函、邮寄凭证、未到货清单以及德佩特公司的当庭陈述等证据予以证实，本院予以确认并在卷佐证。本案中双方当事人争议的焦点是：一、原告德佩特公司与被告享利莱公司于2020年9月30日签订的《五轴往复机涂装线报价（合同）书》及于2021年1月17日签订的补充协议是否符合解除条件及解除时间。本院认为，原告德佩特公司和被告享利莱公司签订的《五轴往复机涂装线报价（合同）书》及补充协议系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合同成立并有效，双方应当自觉履行合同约定的权利和义务。原告向被告支付相应的货款后，被告应当按照合同约定履行交付义务。根据原告提交的证据，原被告双方曾于2021年1月17日就五轴往复机及配件、恒温恒湿主机等主体设备的未到货情况进行协商，并达成了补充协议，但被告并未到庭亦未提供证据证明上述设备的交付情况，故本院认定被告未履行案涉合同项下的全部供货义务，致使原告无法实现合同目的。现原告主张解除合同，符合法定解除条件，本院予以确认。关于合同解除的时间，原告虽在2021年1月22日向被告发函，但上述时间尚早于补充协议所变更的交付时间，且函所载内容主要为催告其履行交付义务，而非合同解除的通知，故案涉合同应当于本案诉状副本送达之日即2021年3月19日解除。二、被告享利莱公司是否应向原告德佩特公司返还货款及利息。本院认为，关于合同解除后的问题处理，尚未履行的，中止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。本案中，原告原告德佩特公司已经向被告享利莱公司支付货款144万元，到付货款以及运输仓储费用合计42599元。因双方在合同中明确约定合同价款已经包含了成本、运输费用，因此该笔到付货款以及运输仓储费用应当由被告承担，原德佩特公司告按照其向被告享利莱公司支付的货款进行主张，本院予以认可，即原告德佩特公司已经向被告享利莱公司支付货款1482599元。关于原告德佩特公司主张的完全未收到货物的部分，其提供的设备清单能够与补充协议相互印证，且被告享利莱公司亦未到庭就原告德佩特公司主张的完全未收到货物的部分提供相应的供货凭证予以对抗，故本院对此予以认可，并根据合同优惠比例折算，完全未到货部分的价值为900776元。至于原告德佩特公司所主张的未完全收到货物的部分，因原告德佩特公司尚无法明确其未收到部分货物的具体构成以明确其价值，故本院在本案中就该部分暂不处理，待其明确后，可另行主张。综上，被告享利莱公司应当向原告德佩特公司返还的货款数额为383375[=1482599－（2000000－900776）]元。至于原告德佩特公司主张的逾期付款利息损失，因合同自诉状副本送达之日起解除，故本院调整为以383375元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2021年3月19日起计算至实际履行之日。三、原告德佩特公司要求被告享利莱公司开具增值税发票的请求是否成立。本院认为，根据增值税发票与被告享利莱公司双方的合同约定，被告享利莱公司为原告德佩特公司开具已交货部分货款的增值税发票系其合同义务，现原告德佩特公司确认完全收到货物的价值经折算为628712元，因此被告享利莱公司应当为原告德佩特公司开具金额为628712元的发票，已开具30万元，尚需开具发票金额为328712元。至于未完全到货的，待原告德佩特公司明确未完全到货部分的价值后，可一并另行主张。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、原告泰州德佩特电子科技有限公司与被告苏州市享利莱自动化设备有限公司于2020年9月30日签订的《五轴往复机涂装线报价（合同）书》及于2021年1月17日签订的补充协议于2021年3月19日解除；二、被告苏州市享利莱自动化设备有限公司于判决生效之日起十日内返还原告泰州德佩特电子科技有限公司货款383375元并支付逾期付款利息损失(以383375元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2021年3月19日起计算至付清货款之日止)；三、被告苏州市享利莱自动化设备有限公司于本判决生效之日起十日内向泰州德佩特电子科技有限公司交付金额为328712元的增值税发票。（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市吴江区人民法院，户名：苏州市吴江区人民法院；开户行：中国农业银行苏州吴江支行营业部；账号：62×××65）。义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取11400元，由被告苏州市享利莱自动化设备有限公司负担，并于本判决生效后十日内交至本院（上述款项请汇入苏州市吴江区人民法院，户名：苏州市吴江区人民法院诉讼费专户；开户行：中国农业银行苏州吴江支行营业部；账号：62×××65），原告已预交的诉讼费用，本院于本判决生效后退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员  姚燕彬二〇二一年六月十三日书记员庾杲淳书记员宋玲瑗附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。