广西壮族自治区北流市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）桂0981民初2055号 原告：广西北流市源禾酒店管理有限公司，住所广西北流市二环西路238号。统一社会信用代码：91450981MA5P4F7T3G。 法定代表人：黄品源，总经理。 委托诉讼代理人：陈军，广西曾纪淼律师事务所律师。 被告：广西舒艺佳家具有限公司，住所南宁市西乡塘区永宁村里坡13队57号101号房。统一社会信用代码：91450100397014215Q。 法定代表人：胡秀华，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：蒋建兵，男，1986年3月12日出生，汉族，住四川省资阳市安岳县。该公司监事。 原告广西北流市源禾酒店管理有限公司（以下简称源禾公司）与被告广西舒艺佳家具有限公司（以下简称舒艺佳公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年3月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告法定代表人黄品源及其委托诉讼代理人陈军、被告的委托诉讼代理人蒋建兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告于2020年10月21日签订的《家具购销合同》；2、判令被告退还货款155484元及支付违约金【计算方法：按每天5000元，从2020年12月22日起计至合同解除之日（庭审中时间变更为：从2020年12月22日起计至2021年2月23日）止】给原告。3、本案诉 -2- 讼费由被告承担。 事实和理由：2020年10月21日，原、被告双方经协商一致后签订《家具购销合同》，合同约定原告向被告购买定制客房家具一批，合同履行地为原告所在地址，货款总额为315000元；家具采用多层实木免漆板，被告按照原告图纸及要求包工包料生产酒店家具，并负责按照要求安装合格；工程有效期限60天，自2020年10月21日至2020年12月21日。合同签订后，原告于2020年10月29日和2020年12月28日共计支付货款220500元给被告，但被告却未按约定日期开工，经原告多次催促后才于2021年1月26日进场开工。但由于被告所安装家具质量未符合约定要求，安装了部分家具后我方即责令被告停工，经核算被告已安装的家具总价值为81270元（详见证据“使用数量表”）。根据原、被告所签合同第二条第2款第3、4项约定，被告提供工程质量有问题或不符合要求的，原告有权单方面终止合同并要求被告退场，其完成的工程量只按照80％结算；第三条第1款也约定若被告所提供材料的品牌、规格、质量与报价单不符或者家具的颜色不符合要求的，原告有权拒绝使用。因此，原告有权拒绝使用不合格材料，并终止合同，以及只按工程量80％结算款项给被告，即81270元×80％＝65016元，所以被告需退还货款220500元－65016元＝155484元给原告。又根据合同第八条第二款约定，被告若不能按工期完成安装并交付给甲方使用的按照每天5000元罚款，并承担影响原告开业的损失，据此，被告还应支付相应违约金给原告。为维护原告的合法权益，原告特提起诉讼，请求依法判如所请。 被告舒艺佳公司答辩称，同意解除合同，对原告起诉请求退还的货款为155484元没有异议，但被告没有违约，不是我方给不了货物原告，是原告坚持要退还，该退的货款我方会退，但不同意支付违约金。 原告向本院提供如下证据：1、企业信息查询单；2、《家具购销合同》；3、请款函、转账电子回单；4、《通知》、快递签收单；5、使用数量表；6、材料 -3- 说明。 被告没有向本院提供证据。 经本院审查认为，原告提供的证据，来源合法，客观真实，被告无异议，与本案具有关联性，本院依法予以认定作为本案法律事实的依据并附卷佐证。 本院经审理认定事实如下： 原告源禾公司是经工商登记核准、领取有营业执照，经营酒店管理及咨询、酒店品牌策划、住宿服务等的有限责任公司。被告舒艺佳公司经工商登记核准、领取有营业执照，经营批发家具（除木制品）、酒店用品、酒店设备等的有限责任公司。2020年10月21日，原、被告双方经协商一致后签订一份《家具购销合同》，合同主要约定：1、原告向被告定制、购买客房家具一批，合同履行地为原告所在地址，货款总额为315000元；2、家具采用多层实木免漆板，被告按照原告图纸及要求包工包料生产酒店家具，并负责按照要求安装合格；3、工程有效期限60天，开工日期2020年10月21日，竣工日期2020年12月21日；4、被告提供的安装工程质量有问题或不符合要求的，原告有权单方面终止合同并要求被告退场，其完成的工程量只按照80％进行结算；5、若被告所提供材料的品牌、规格、质量与报价单不符或者家具的颜色不符合要求的，原告有权拒绝使用；6、被告若不能按工期完成安装并交付给原告使用的按照每天5000元罚款计算，并承担影响原告开业的损失。合同签订后，原告于2020年10月29日和2020年12月28日分两次共计支付货款220500元给被告，但被告却未按约定日期开工，经原告多次催促后被告才于2021年1月26日进场开工。由于被告所安装家具质量不符合合同约定要求，安装了部分家具后原告即责令被告停工，经核算被告已安装的家具总价值为81270元。原告认为其有权拒绝使用被告提供的不合格材料，终止合同，并只按80％结算已完成工程量的款项给被告，扣减原告应付给被告的货款65016元，被告实际应退还原告货款155484元，同时被告构成违约，应支付相应的违约金。经与被告协商退款 -4- 未果，原告遂诉至本院。 另查明，原告于2021年2月23日书面通知被告，要被告限期清退不合格家具并退款，意欲终止合同。未安装的其他家具已由被告全部运回其公司。 本院认为，本案中被告根据原告的要求，在原告的酒店进行家具定制安装施工，并将工作成果交付给原告，由原告给付报酬，双方形成承揽合同关系，合法有效，被告属于承揽人，原告属于定作人。原、被告均同意解除合同，不违反法律规定，本院予以确认。被告同意退还货款155484元给原告，是其真实意思表示，对此本院予以确认。因此，原告要求被告退还155484元货款，事实清楚，理由成立，依法予以支持。被告未能按工期要求完成家具安装并交付给原告使用，已构成违约，应承担相应的违约责任。原告请求按每天5000元罚款支付违约金明显过高，自2020年12月22日起至2021年2月23日止该期间一年期LPR为3.85％，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2020〕17号）第二十五条的规定，本院酌情调整为按年利率15.4％计算违约金，对过高部分本院不予支持。经计算，从2020年12月22日起至2021年2月23日止被告应付的违约金为：（2个月÷12个月）×15.4％×155484元＝3990.8元。被告辩称其未构成违约，不应向原告支付违约金，与事实不符，理由不成立，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第七条、第五百零二条第一款、第五百零九条、第五百六十二条、第五百六十三条、第五百七十七条、第五百七十九条、第七百七十条、第七百八十一条、第七百八十二条的规定，判决如下： 一、解除原告广西北流市源禾酒店管理有限公司与被告广西舒艺佳家具有限公司于2020年10月21日签订的《家具购销合同》； 二、被告广西舒艺佳家具有限公司退还货款155484元给原告广西北流市源禾酒店管理有限公司； -5- 三、被告广西舒艺佳家具有限公司支付违约金3990.8元给原告广西北流市源禾酒店管理有限公司。 上述判决金钱给付义务，义务人应于本案判决生效后十日内履行完毕（汇款可汇至户名：北流市人民法院；开户银行：北流市农村信用合作联社；账号：54×××61）。逾期则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费3410元，减半收取1705元（原告已预交），由被告广西舒艺佳家具有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区玉林市中级人民法院。 审判员  罗照斌 二〇二一年六月九日 书记员  徐海文