四川省金堂县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川0121民初2936号 原告：四川佳岚装饰工程有限公司，住所地四川省成都市金堂县赵镇顺运街56号5栋2层5、6、7号。 法定代表人：赵强，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘刚，男。 委托诉讼代理人：蒋函霖，四川诚峰律师事务所律师。 被告：肖军，男，1987年8月1日出生，汉族，住四川省广汉市。 原告四川佳岚装饰工程有限公司（以下简称佳岚公司）与被告肖军装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年6月4日立案后，依法适用简易程序，于2021年6月24日公开开庭进行了审理。原告佳岚公司的委托诉讼代理人刘刚、蒋函霖，被告肖军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 佳岚公司向本院提出诉讼请求：1.判令肖军向佳岚公司支付装修尾款78000元及相应资金占用利息（利息计算方式：以78000元为基数，自2020年12月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）；2.判令肖军承担本案诉讼费。事实和理由：原、被告于2020年8月8日签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，肖军将位于金堂县朝阳路555号泰康博观二楼商铺装饰装修工程交由佳岚公司施工，后佳岚公司按约定完成施工并交付使用，肖军已支付107000元，剩余78000元至今未予支付，故佳岚公司诉至本院，请求判如所请。 肖军辩称，佳岚公司并未按照双方约定做完全部工程，已经完工部分确实已经交付使用，但存在掉漆、漏水等质量问题，佳岚公司拖延工期，单方涨价，还到我处无理取闹等，给我公司造成损失，我方已支付了11万多元的装修款,已不欠佳岚公司任何装修款。综上，请求驳回佳岚公司的全部诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织了当事人进行质证，现对本案相关的证据和事实认定如下： 佳岚公司为证明其主张，举示了如下证据：1.原、被告主体信息；2.《成都市家庭装饰装修工程施工合同》；3.微信聊天记录，拟证明佳岚公司按合同约定完成了施工义务并对装修款多次催要；4.转账记录，拟证明肖军已支付装修款107000元；5.决算书，拟证明佳岚公司完成工程的内容及价款；6.金堂县瑞英斯特培训学校有限公司投入营业的照片，拟证明肖军已将案涉工程投入使用；7.金堂县瑞英斯特培训学校有限公司登记告知书、登记信息，拟证明案涉工程已经用于学校经营，肖军系该学校的董事。肖军对上述证据1、证据2、证据3、证据4、证据6、证据7的真实性无异议，证据5在双方签订合同时并没有，故不予认可。 肖军为证明其主张，举示了如下证据：《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，拟证明双方在签订合同时对材料清单及报价均未约定。佳岚公司质证对真实性无异议。 本院对上述各方无异议的证据予以确认，作为认定本案事实的依据。对存在异议的证据，其证据资格与证明力，本院将在下文予以阐释。根据双方举示的相关证据及庭审陈述，本院认定事实如下： 2020年8月8日，肖军与佳岚公司签订了一份《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，主要约定：发包方（甲方）为肖军，承包方（乙方）为成都市菡萏怡景装饰设计有限公司分公司佳岚公司。1.1工程地点及面积：泰康博观二楼佳师达教育；1.2工程造价：185000元。1.4工程有效期限50天。3.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件五：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付。甲方义务4.5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。6.1为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《家庭装饰装修工程变更单》（见附件六：家庭装饰装修工程变更单），同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担。6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。7.2由乙方提供材料、设备的（见附件四：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应将材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与明细表和报价单不符，甲方可以拒绝使用；由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承担。10.1双方在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程的验收；（2）油漆、面层涂料施工前验收；（3）竣工验收。乙方应提前2日通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件七：工程验收单）。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其他损失均由甲方承担。10.2工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件八：工程结算单），并填写工程保修单（从竣工验收合格之日起计算，工程保修期2年。其中，有防水要求的卫生间、厨房等房间防渗漏为5年，供热与供冷系统为2个供暖期、供冷期。见附件九：工程保修单）。11.1工程款支付方式：合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务部支付工程款：第一次合同签订之日付款60%；第二次隐蔽工程验收后3日内付款35%，第三次竣工验收合格后4日内付款5%。11.2工程验收合格后2日内，乙方应向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款，双方办理移交手续。11.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正规票据。12.2工程未验收合格或未结清尾款且未移交，甲方提前使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。12.3甲方未按期支付第二、三次工程款的，乙方可以停工，工期顺延。该合同附件均无内容，仅载明“详见附件”字样。该合同尾部甲方处由肖军签字，乙方处加盖佳岚公司公章，委托代理人处由刘刚、王伟签字。上述合同签订后，佳岚公司进场施工，于2020年11月完成现行全部施工，2020年12月，肖军将案涉工程用于金堂县瑞英斯特培训学校有限公司经营使用。肖军于2020年8月8日、9月15日、9月29日、10月23日、10月24日、11月3日、11月6日向佳岚公司支付装修款共计109000元。 本院于2021年6月25日前往现场踏勘，案涉工程已被用于金堂县瑞英斯特培训学校有限公司经营使用，施工范围与佳岚公司决算书附件一、附件三基本一致，部分工程存在掉漆、裂缝、漏水、地面不平等问题。 另查明，佳岚公司于2019年10月12日成立，经营范围为建筑装饰业；室内外装饰设计、施工；其他清洁服务；销售：厨房用具、卫生间用具、家具、灯具、建材（不含木材）五金产品、针纺织品。 本院认为，本案争议事实发生于《中华人民共和国民法典》实施前，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”的规定，本案应适用民法典实施前的法律、司法解释予以处理。 本案中，案涉《成都市家庭装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反相关法律法规禁止性规定，合法有效。案涉工程已经基本完工并实际使用，故佳岚公司有权按照双方约定请求肖军支付装修款。根据庭审各方陈述及举证，本案的争议焦点主要为：肖军是否尚欠佳岚公司装修款78000元，是否应当向佳岚公司支付。本院根据查明认定的事实评述如下： 首先，关于佳岚公司是否按照双方约定完成了工程施工。佳岚公司主张其已经完全按约定完成施工，仅有部分玻璃隔断因肖军拒绝让佳岚公司继续施工导致佳岚公司未完成，另有中央空调及新风工程因肖军放弃而未施工。肖军辩称佳岚公司有很多工程内容未完成，具体有卫生间洗手台、顶面吊顶、吊顶灯槽、卫生间扣板、玻璃隔断、办公室、吧台背景墙、日常清洁、管道拆除等。本院认为，虽然双方在签订案涉合同前就装修方案、装修材料及单价等进行过协商，但并无证据显示双方在签订合同时已经确定最终装修方案、装修材料及单价等并作为合同附件，可见双方约定不明，而是在施工过程中边做边改，此系双方对合同约定的合意变更。根据佳岚公司举示的决算书附件一、附件三，结合本院现场踏勘的情况，可以认定佳岚公司按照约定基本完成了施工内容。 其次，关于肖军是否尚欠装修款的问题。佳岚公司主张根据合同总价185000元，扣除已支付的107000元，尚欠78000元，肖军辩称工程存在质量问题且因延期等给其造成了损失，故肖军不再欠付装修款。本院认为，双方并未对案涉工程进行验收，也未办理结算交付，但肖军已将案涉工程实际投入使用，根据双方合同第12.2条之约定“工程未验收合格或未结清尾款且未移交，甲方提前使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。”故肖军以工程质量存在问题为由拒不支付装修款的抗辩意见不能成立。根据决算书附件一、附件三的造价，扣除佳岚公司自认的未完成的部分玻璃隔断及中央空调及新风等工程，总价仍高于双方合同约定的总价185000元，现佳岚公司以合同约定总价扣除已支付的装修款进行主张，有事实及法律依据，应予支持。根据本院查明认定的事实，本院确认肖军尚欠装修款为76000元（185000元-109000元）。关于肖军辩称的佳岚公司拖延工期、无理取闹等给其造成损失的问题，因肖军并未提起反诉，其可根据双方合同约定另寻途径解决。 再次，关于佳岚公司主张的资金占用利息问题。佳岚公司主张自2020年12月1日起按LPR计算资金占用利息损失。本院认为，根据双方合同第11.1条之约定，工程款应于竣工验收合格后4日内付款达100%。本案中，佳岚公司举示的证据可以证明案涉工程最早于2020年12月27日投入使用，此与肖军陈述的12月底投入使用基本相符，本院予以采信，确定肖军最晚支付装修款时间为2020年12月31日。肖军未按合同约定支付装修款确给佳岚公司造成了资金占用利息损失，佳岚公司主张有事实及法律依据，本院予以支持。 综上，佳岚公司要求肖军支付装修尾款及资金占用利息损失有事实及法律依据，应予支持，但其主张的金额78000元与本院查明认定的金额76000元不符，本院对超出部分不予支持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第七十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告肖军于本判决生效之日起十日内向原告四川佳岚装饰工程有限公司支付装修尾款76000元，并支付相应资金占用利息（利息计算方式：以76000元为基数，自2021年1月1日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，至实际付清之日止）； 二、驳回原告四川佳岚装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费875元，由被告肖军负担。 如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  卢万 二〇二一年六月三十日 书记员  唐璞