安徽省来安县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖1122民初1423号 原告：袁露，男，1990年11月30日出生，汉族，住安徽省来安县。 委托诉讼代理人：张金文，安徽皖新律师事务所律师。 被告：来安县紫名都装饰工程有限公司，住所地安徽省来安县威尼斯花园大门南侧，统一社会信用代码91341122MA2T7KKP1E。 法定代表人：刘连琴，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘连忠，男，该公司员工。 原告袁露与被告来安县紫名都装饰工程有限公司（以下简称紫名都装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月16日立案受理，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告袁露及其委托诉讼代理人张金文、被告紫名都装饰公司委托诉讼代理人刘连忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 袁露向本院提出诉讼请求：1、继续履行2020年10月11日签订的装饰装修合同，紫名都装饰公司将合同第九条备注的美菱冰箱一台、长虹55寸电视机一台、床一张、床头柜两个、沙发茶几一套、餐桌一张、餐椅四把交付给其，将厨房移门装好，将客厅吊灯装好；2、紫名都装饰公司支付其违约金10800元；3、紫名都装饰公司赔偿其经济损失20000元；4、紫名都装饰公司立即将房屋客厅南侧阳台装修部分进行防水修复；5、本案诉讼费用由紫名都装饰公司承担。事实和理由：2020年10月11日，其与紫名都装饰公司签订装饰装修合同，依据该合同，其将来安县万城国际2栋1502室房屋交由紫名都装饰公司装饰装修，合同约定总价款108000元，开工日期2020年10月17日，工程总天数90天，合同签订后，其按照合同履行了按期付款等合同义务，但至今紫名都装饰公司仍然没有完全履行合同，且在合同履行过程中，紫名都装饰公司出现多处施工质量问题，虽经相应修复，但仍然留有隐患。综上，签订合同依法成立，现紫名都装饰公司不完全履行、延期履行合同的行为明显违反了合同约定，也明显损害了其合法权益，为此，其起诉，请求贵院依法处理。 紫名都装饰公司辩称，对袁露的诉请不接受，其公司与袁露在签订合同时，其完全按照合同约定履行了，其他不在合同约定范围内不该其履行，包括袁露陈述的阳台漏水，合同没有约定修复阳台漏水，不该其履行。 经审理查明：2020年10月11日，袁露为甲方与紫名都装饰公司为乙方签订《紫名都装饰装修合同》，约定：经甲、乙双方友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装饰，为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条工程概况。1、工程地址：××，面积：95㎡。2、居室规格：房型1层（式）3室2厅1卫。3、施工内容：详见本合同附件《装饰施工内容表》。4、委托方式：双方商定采取下列第1种承包方式。（1）乙方包工、包全部材料；（2）乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料；（3）乙方包工、甲方包全部材料。5、工程开工日期：2020年10月17日。6、工程竣工日期：年月日，工程总天数：90天。第二条工程价款。工程价款108000元整。第三条质量要求。1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《家庭装饰工程主材料报价单》。2、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。第四条材料供应。1、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他用。2、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第五条付款方式。1、合同一经签订，甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。支付次数支付金额：第一次签订合同20%工程款21600元整。第二次开工20%工程款21600元整。第三次泥工进场30%工程款32400元整。第四次木工进场25%工程款27000元整。第五次验收合格5%工程款5400元整。2、甲方付清工程价款，详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》。3、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格，未结清工程价款时，不得交付使用。4、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第六条争议解决。1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向﹎市仲裁委员会申请仲裁；﹎人民法院提起诉讼（将不选定的解决方式划出）。第七条合同的变更和解除。1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第八条合同生效。1、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。第九条备注。1、施工期间所有事故与甲方无关。2、赠送：美菱冰箱一台、海尔洗衣机一台、长虹55寸电视机一台、床一张、床头柜两个（不含床垫）、沙发茶几一套、餐桌一张、餐椅四把、全屋灯具、全屋窗帘、分体灶台一套。2、冰箱换双门加998元；3、分体灶台换集成灶加3600元（蒸烤一体）。 合同签订后，袁露于2020年10月11日支付紫名都装饰公司工程款21600元，紫名都装饰公司进场施工，袁露2020年10月27日支付紫名都装饰公司工程款21600元；袁露2020年12月3日支付紫名都装饰公司工程款32400元；袁露2020年12月29日支付紫名都装饰公司工程款27000元，同日，袁露支付紫名都装饰公司换购双门冰箱和集成灶款45980元。根据合同约定，装饰装修工程应于2021年1月17日竣工，由于紫名都装饰公司装饰装修工程质量存在瑕疵，袁露与紫名都装饰公司产生矛盾。直至2021年6月2日，袁露与紫名都装饰公司均确认装饰装修工程已完成，双方尚未履行竣工验收手续。至今，袁露尚未支付紫名都装饰公司验收合格5%工程款5400元；同时，紫名都装饰公司仅将集成灶、海尔洗衣机、长虹55寸电视机和换购的双门冰箱送至袁露的××室以及完成全屋灯具安装。 上述事实，有袁露提交的《紫名都装饰装修合同》、收款收据；紫名都装饰公司提交的聊天记录、报价表；及袁露、紫名都装饰公司的陈述等相关证据在卷佐证，予以认定。 本院认为，袁露与紫名都装饰公司签订的《紫名都装饰装修合同》，是双方当事人真实意思表示，且不违反相关法律规定，是合法有效合同。依法成立的合同，对当事人具有约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。紫名都装饰公司对袁露的××室进行装饰装修，由于紫名都装饰公司装饰装修工程存在瑕疵，双方产生纠纷，装饰装修工程未能于2021年1月17日竣工验收交付，紫名都装饰公司构成违约，应当承担违约责任，《紫名都装饰装修合同》未约定装饰装修工程逾期交付如何承担违约责任，但袁露要求紫名都装饰公司支付违约金10800元和赔偿经济损失20000元，本院不予支持，结合本案实际，确定紫名都装饰公司赔偿袁露违约损失3000元。根据合同约定紫名都装饰公司应将赠送给袁露的长虹55寸电视机一台、床一张（不含床垫）、床头柜两个、沙发茶几一套、餐桌一张、餐椅四把、全屋窗帘及袁露换购的双门冰箱送至位于××室。袁露与紫名都装饰公司履行验收交付手续后，袁露也应及时支付紫名都装饰公司尚欠工程款5400元。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第七条、第四百六十五条、第五百零九条第一款、第五百七十七条、第六百七十五条、第六百七十九条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告来安县紫名都装饰工程有限公司于本判决生效后十日内将赠送原告袁露的床一张（不含床垫）、床头柜两个、沙发茶几一套、餐桌一张、餐椅四把、全屋窗帘送至位于来安县新安镇××室并安装到位； 二、被告来安县紫名都装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告袁露违约金3000元； 三、驳回原告袁露的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费570元，减半收取计285元，由原告袁露负担100元，被告来安县紫名都装饰工程有限公司负担185元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。 附：执行款交付银行户名：收款单位：来安县人民法院，账号：3400××××1962，开户行：中国建设银行来安支行。 审 判 员 王焕东 二〇二一年六月二十五日 法官助理 詹昌璐 书 记 员 姚创慧 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国民法典》 第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。 第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 第五百零二条第一款依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 第五百零九条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。