湖南省郴州市北湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘1002民初2582号 原告肖科，男，1987年9月25日出生，汉族，湖南省宜章县人，住湖南省宜章县。 委托诉讼代理人邓玲娥，女，1989年10月21日出生，汉族，湖南省宜章县人，住湖南省宜章县，系肖科之妻。 被告刘昇，男，1982年5月18日出生，汉族，湖南省苏仙区人，住湖南省郴州市。 原告肖科诉被告刘昇合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告肖科及委托诉讼代理人邓玲娥，被告刘昇均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告肖科请求法院判令：1、解除双方签订的合同；2、被告退还原告预付款33000元；3、被告支付原告衣柜安装工程赔付款70000元；4、本案诉讼费由被告承担。 被告刘昇辩称：不同意解除合同。合同签订之后，我已经向厂家预定了货物，并且板材已经生产完毕，我也将图片发给原告看，但是原告不让被告安装，故不存在赔偿原告。诉讼费由法院依法判决。 查明的事实 根据当事人的举证、质证和本院认证情况，结合庭审中双方的陈述，本院查明如下案件事实： 一、原告肖科在郴州市北湖区××购买的6栋3204房需要装修，并在被告刘昇处订购安装整体柜子。2020年12月6日，被告刘昇与原告肖科签订《悦洋建材商行统一订购合同书》，约定：被告向原告订购酒柜、阳台柜（柜体高级灰、柜门肤感白）,主卧柜（柜体、柜门卡其色）,主卧衣帽间、书房柜（柜体卡其色），小孩房、次卧、小孩房书桌（柜体、柜门均为肤感白），合同还约定了每组柜子的具体尺寸，尺寸共计45.9平方米，单价均为768元／平方米，加上五金配件，总金额共计36900元。其中定金18000元，尾款金额18100元。出货前付90%货款，余款10%安装完毕付清，并在“订单须知”栏告知：1、本订单属量身定制产品，不退不换；2、顾客定金不低于订单的30%，待下单时全款付清；3、安装完毕之后，请在现场进行验收……。下单日期2020年12月6日，安装日期2020年12月26日。合同签订后，原告肖科向被告刘昇支付了33000元。被告刘昇按约定的时间安装了柜子，但是将所有卡其色的柜子安装为高级灰，柜体肤感白安装为纯白。 二、2021年3月11日，原、被告双方协商，又签订一份《悦洋建材商行统一订购合同书》，约定：被告向原告订购酒柜、阳台柜、主卧柜（柜体均为多层卡其色、柜门肤感白）,主卧衣帽间（柜体多层卡其色）,书房柜（柜体多层卡其色、柜门肤感白）,小孩房、次卧及次卧书桌（柜体为多层纯白、柜门均为肤感白），合同总金额36730元，定金金额33000元，余款安装完毕付清。下单日期2021年3月12日，安装日期2021年4月3日。“订单须知”栏的内容与第一份合同一致。 三、因被告刘昇未按约定的时间安装，原告多次催促被告，并向相关部门投诉。2021年4月12日，刘昇出具《承诺书》一份，主要注明“本人刘昇，因个人原因导致郴州市梨树山路美的云熙府6栋2单元3204的整体柜子工期延迟，现承诺衣柜于2021年4月14日到货，4月15日开始安装，7日内完工验收，如未按上述时间安排工期，将赔付70000元整给肖科，作为延误工期的损失费。承诺人刘昇。2021年4月21日。”同年4月14日，刘昇向郴江镇市场监督管理所出具《承诺书》一份，注明“本人刘昇承诺为肖科同志定做的衣柜，于2021年4月21日内主体装完，细节处理3日内完成，如未按时完成赔付肖科70000元。”至2021年4月22日，原告通过工商部门要求刘昇安装柜子，刘昇仍未安装。几天之后，刘昇才告知工商部门可以安装柜子。 四、现原告肖科已经找他人重新定作了柜子并已经安装完毕。 判决的理由和结果 本院认为，本案系定作合同纠纷。依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力，当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定全面履行自己的义务。本案原、被告签订的两份《悦洋建材商行同意订购合同书》均系双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规的禁止性规定，合法有效。本案的争议焦点主要是被告是否存在违约行为及被告是否应向原告退还货款及支付赔偿款的问题。 一、关于被告是否存在违约行为。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的…。”从本院查明的事实可以看出，因被告刘昇安装的部分柜体颜色错误，原、被告双方先后签订了两份合同。第二份合同签订后，被告刘昇并未按约定的时间安装柜子。经催告后，原告肖科又给予被告刘昇合理安装期限，要求刘昇在2021年4月21日前安装完毕，并由刘昇出具了承诺书，但是被告刘昇仍未按承诺的时间安装柜子。刘昇的行为已经构成违约，应承担违约责任。且肖科已经找他人重新定作了柜子并已安装完毕，本案的实际情况亦不允许再继续履行合同，故对原告要求解除合同的诉请，本院予以支持。被告辩称不同意解除合同，无事实及法律依据，本院不予采信。 二、关于被告是否应向原告退还货款及支付赔偿款的问题。《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第一款规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”因刘昇未履行合同的主要义务，肖科有权要求被告返还已经支付的预付款33000元。同时，刘昇出具的承诺书承诺未按时安装柜子赔付肖科70000元。该承诺书是其真实意思表示，但该约定过高，考虑迟延安装对肖科造成的损失大小，综合本案的实际情况，本院酌情由被告按原告已付款的10%支付赔偿款即3300元（33000×0.1）。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十六条第一款、第五百七十七条、第五百八十五条、第七百七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、解除原告肖科与被告刘昇签订的订购合同； 二、被告刘昇于本判决生效之日起十日内退还原告肖科预付款33000元； 三、被告刘昇于本判决生效之日起十日内支付原告肖科赔偿款3300元； 四、驳回原告肖科的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取1180元，由原告肖科负担764元，被告刘昇负担416元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。 审判员  李阳春 二〇二一年六月二十九日 书记员  张雨杏 附相关法律条文： 《中华人民共和国民法典》 第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。 合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。 主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。