湖南省郴州市苏仙区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘1003民初1191号 原告：吴阳世，男，1959年12月22日出生，汉族，郴州市苏仙区人，住郴州市苏仙区。 委托诉讼代理人：王炎，湖南银光律师事务所律师。 被告：王德国，男，1971年10月15日出生，汉族，郴州市安仁县人，住湖南省安仁县。 委托诉讼代理人：倪琼卫，郴州市天剑法律服务所法律工作者。 原告吴阳世与被告王德国劳务合同纠纷一案，本院于2021年4月14日立案后，依法适用简易程序，于2021年5月24日公开开庭进行了审理。双方当事人的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告吴阳世向本院提出诉讼请求：1、判决由被告向原告支付因履行劳务合同代为垫付的民工工资款等费用105,171.9元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年5月1日，原告吴阳世与被告王德国签订一份《柿竹园柴山尾矿5#、6#工程泥、付砼、木工、钢筋、架子工劳务承包合同》，约定原告将郴州市苏仙区柿竹园柴山尾矿5#、6#工程以包工不包料的形式交由被告承包，并对劳务报酬、报酬支付等事项作出约定。合同签订后，被告组织人员进行了施工。期间，被告王德国因不懂施工技术，对雇请的民工管理不善，不肯支付民工工资，多次造成工程施工进度受阻。原告为保证工程进度，无奈对本应由被告负责完成的劳务，直接代被告支付了工资及其他费用105,171.9元。其中：1、钢筋制作费18,861元：依照合同约定，被告是负责包工但不包料。钢筋的材料由原告负责，但是买回的钢筋应当由被告负责进行加工、切断、成型等劳务。但是被告却没有雇请到专业的钢筋工。原告无奈向钢筋供应商郴州盛丰建材贸易有限公司另行协商，在供应钢筋的时候附加按图纸进行制作。原告代为支付的钢筋加工制作费18,861元给供应商。2、民工伙食费25,610.9元：被告所雇请的民工，本应由被告负责支付报酬。在施工期间，双方约定先由原告安排工地食堂，并计算被告雇请的民工伙食费用，结算后予以扣减。2016年5月-2016年10月，被告所雇请的民工共产生伙食费25,160.9元。3、代付工人陈洪灿工资21,000元：工人陈洪灿在施工期间应得工资21,000元，因被告不肯支付，陈洪灿于2019年1月27日向被告列明工资款索要后一直未果，于是向原告追讨，原告无奈于2020年1月15日代被告支付了陈洪灿工资21,000元。陈洪灿领款后出具了领条，并注明此款从王德国结算付款中扣除。4、代付工人廖立成工资29,100元：工人廖立成在2016年5月-2016年10月施工期间，用摩托车接送其他民工上下班，水泥养护，送水，进行拆架杂工等，一共应得工资29,100元，因被告不肯支付，廖立成向原告追讨，原告无奈于2019年1月16日支付了廖立成工资及垫付费用29,100元。廖立成领款后出具了收条，并注明“此款从王德国结算中扣出。”5、代付工人蒋先愈工资8,000元：因被告不懂工程财务，不会做预算、结算，不会做报表等工作。工人蒋先愈由被告雇请负责工地财务，月工资2,000元，4个月共计8,000元。因被告不肯支付，原告无奈于2019年1月3日垫付给蒋先愈。6、垫付工人杨兴旺工资2600：按照合同约定，所有工地劳务均属被告的合同义务，原告在进行施工监管时发现被告没有安排人员进行工地清理，于是要求被告安排，但被告拒不安排人员进行工地清理。因此，2016年5月份，原告另行雇请杨兴旺进行工地清理。杨兴旺在施工期间做清理混泥土、清理巷道、废石等点工（按日计算），每个点200元，13个，共计2,600元。2016年7月7日，原告垫付杨兴旺上述工资款2,600元。该款亦应由被告支付给原告。工程完工后，双方进行了结算，2019年1月26日，双方结算的劳务工资共计562,729.37元，并注明未扣除借支、生活费等费用和其他费用。被告从原告处已经直接领取的工资款460,300元，剩余劳务工资款102,429.37元（562729.37-460300），因对原告所垫付的费用扣减问题一直未能协商达成一致意见，原告也未再支付。被告于2019年10月17日向郴州市苏仙区人民法院提起诉讼，要求原告支付剩余劳务工资款，该案经生效判决，由原告支付剩余劳务工资款102,429.37元（562729.37-460300），同时，该案对原告所垫付的上述费用未予处理。原告认为，原告与被告双方订立劳务合同，双方均有权利义务，被告组织民工进行劳务施工，提供劳务一方，确实享有获取相应劳务报酬的权利。但被告未能充分履行合同义务，导致原告多次垫付费用，还造成工地工期延误等恶劣影响。被告依法应当承担违约责任，将原告所垫付的损失予以赔偿。原告经多次与被告调解未果，遂诉至贵院，请求贵院依法支持原告的诉讼请求。 被告王德国辩称：1、原告不讲诚信，在拒不履行法院生效判决的情况下与我达成了执行和解协议，现又起诉我，属于一事不再理；2、我起诉原告拖欠劳务费一案郴州市苏仙法院以作出（2020）湘1003民初2840号判决，原告不服上诉。郴州市中级人民法院也作出（2020）湘10民终1432判决。原告需向被告支付102,429.37元劳务费。3、我与原告签订的劳务合同，包工不包料，原告找人制作钢筋，属于包料范畴，该费用不应由我承担。陈洪灿、廖立成、蒋先愈、杨兴旺等人都是原告自己请的，他们的工资由我支付无法律依据。综上，请求法院驳回原告全部诉讼请求。 当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经审查，本院采信的证据如下：1、原告吴阳世提交的证据：①原告身份证复印件、②《柿竹园柴山尾矿5#、6#工程泥、付砼、木工、钢筋、架子工劳务承包合同》、⑩（2020）湘1003民初2840号民事判决书。2、被告王德国①执行和解协议书、②结算协议书、③5#、6#及巷盗工资最终结算表、④双方签字认可的结算明细、⑤（2020）湘1003民初2840号庭审笔录、⑥（2020）湘1003民初2840号民事判决书、（2020）湘10民终1432号民事判决书。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年5月1日，吴阳世作为总包方与王德国签订《柿竹园柴山尾矿5#、6#工程泥、付砼、木工、钢筋、架子工劳务承包合同》，合约约定吴阳世将柿竹园柴山尾矿5#、6#工程以包工不包料的形式交由王德国施工，并对劳务报酬、支付方式等事项作出约定。吴阳世、吴二成、蒋先愈在合同甲方处签字，王德国在合同乙方处签字。合同签订后，王德国便组织人员进出施工。工程完工后，王德国与吴阳世在2019年1月22日至26日期间进行了两次结算，最终确定劳务工资款为562,729.37元。施工期间，吴阳世向王德国支付了460,300元工资款。因吴阳世拖欠劳务工资款不付。王德国于2019年10月17日诉至本院，本院于2020年1月16日作出（2020）湘1003民初2840号民事判决，判决内容为：吴阳世向王德国支付劳务工资款102,429.37元。吴阳世不服该判决，上诉至郴州市中级人民法院，郴州市中级人民法院于2020年9月2日作出（2020）湘10民终1432号民事判决，判决内容为：驳回上诉，维持原判。（2020）湘1003民初2840号民事判决书生效后，王德国向本院申请强制执行，在执行过程中，吴阳世于2020年12月14日又与王德国达成执行和解协议。2021年4月14日，吴阳世认为在该项目中，其帮王德国代付了陈洪灿21,000元工资、29,100元工资、蒋先愈8,000元工资、杨兴旺2,600元工资，还代王德国支付了钢筋制作费18,861元，结算时未扣除伙食费25,160.9元，共计105,171.9元需要抵扣劳务费，故诉至本院。 本院认为，本案的争议焦点为吴阳世的诉请是否应当予以支持。一、关于要求王德国支付陈洪灿、廖立成、蒋先愈、杨兴旺工资的问题。首先，吴阳世提供的上述四人的收条或领条中，并未得到王德国的签字认可。吴阳世也未能提供证据证明上述四人的工钱应由王德国支付，即是否是为项目工程做工无法证实。其次，上述四人中，蒋先愈同吴阳世一起系《柿竹园柴山尾矿5#、6#工程泥、付砼、木工、钢筋、架子工劳务承包合同》的甲方签字人，廖立成同吴阳世一起系《拱砼板制作协议书》的甲方签字人。两人与吴阳世存在利益关系。其三，吴阳世未能提供上述四人的做工明细和付款的转账记录。故吴阳世要求王德国支付其垫付的上述四人工资无事实依据，本院不予支持。二、关于要求王德国支付伙食费的问题。在双方人员签字的结算单中，已有明确扣除伙食费项目。5月份民工工资结算单中，扣除生活2,994.9元、炊事员工资1,000元=3,994.9元，王德国、蒋先愈签字确认；6、7月份结算单中有“扣除6月生活费2,007元、7月生活费4,388元，炊事员工资6、7月计2,000元。”王德国、蒋先愈签字确认；在8月23日至9月10日结算中有“扣8月份生活4,274元。”王德国、蒋先愈签字确认。故吴阳世再次要求扣除属重复扣除，本院不予支持。三、关于要求王德国承担钢筋制作费的问题。首先，该钢筋合同中，王德国并非合同相对方。且事后也未得到王德国的追认；其次，吴阳世与王德国签订的合同是包工不包料，吴阳世主张钢筋制作费要求王德国承担亦不符合双方合同约定。综上，吴阳世的全部诉请无事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告吴阳世的全部诉讼请求。 本案受理费2,403.44元，减半收取1,201.72元；由原告吴阳世承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。 审 判 员 邓敏 二〇二一年六月二十四日 法官助理 刘潇 书 记 员 李珍