山西省晋中市榆次区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）晋0702民初3476号 原告：贵州安顺建工建材有限公司，住所地：贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇隆鑫村。 法定代表人：曾宪德。 委托诉讼代理人：邹晓松，泰和泰（贵阳）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：章兵，泰和泰（贵阳）律师事务所实习律师。 被告：中铁三局集团第六工程有限公司，住所地：山西省晋中市榆次区桥东街**。 法定代表人：张旭刚。 委托诉讼代理人：杨瑞明，男，汉族，1990年2月2日出生，榆次区居民，住榆次区，系该公司员工。 委托诉讼代理人：姜文国，男，汉族，1983年6月30日出生，山西省阳泉市居民，住阳泉市矿区，系该公司员工。 原告贵州安顺建工建材有限公司与被告中铁三局集团第六工程有限公司（以下简称“中铁三局六公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2021年5月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告贵州安顺建工建材有限公司的委托诉讼代理人邹晓松、章兵，被告中铁三局六公司的委托诉讼代理人杨瑞明、姜文国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判决被告向原告支付商品混凝土货款共计人民币3035574.54元;2、判决被告向原告支付违约金人民币305141.77元(违约金以欠付货款人民币3035574.54元为基数,自2018年10月26日起至2019年8月19日止按中国人民银行一年期同期贷款利率计算，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率暂计算至2021年4月30日，合计为305141.77元),之后产生的违约金以欠付货款为基数，按前述标准从2021年5月1日起计算至全部货款支付完毕之日止;3、本案诉讼费、公告费（如有)、保全费（如有）由二被告承担。事实和理由：2018年1月20日,原告与被告双方签订《商品混凝土买卖合同》,合同约定,原告向被告供应混凝土用于贵安大道项目部市政工程建设，工程地点位于贵州省安顺市。合同签订后,甲方依约履行了供货义务，根据原被告结算，原告向被告供应的混凝土货款共计人民币7105574.54元，被告仍欠付的混凝土货款为3035574.54元。根据双方约定,被告已逾期付款，且案涉项目因被告原因停工至今已超过了两年六个月之久,双方的合同目的已无法实现。故原告于2021年4月23日向被告发出了《合同解除通知函》,被告已于2021年4月25日签收该函件,双方签订的《商品混凝土买卖合同》已经解除。为维护原告的合法权益，故诉至法院请求判如所请。 被告中铁三局六公司辩称，对原告主张的货款本金无异议，但是其中有1491980.34元货款没有向我方开具发票。原告诉请的违约金计算方式不符合合同的约定，因为双方合同中约定我方有六个月的付款宽限期。 围绕诉讼请求，原告提供证据如下：《中铁三局集团第六工程有限公司贵安大道项目部市政工程商品混凝土买卖合同》、贵州安顺建工建材有限公司砼对账单、照片、发票开具存根、合同解除通知函、快递信息截图。被告中铁三局六公司未提供证据。本院组织双方当事人对上述证据进行了质证，对双方均无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定如下事实：2018年1月20日，原告贵州安顺建工建材有限公司作为卖方与买方被告中铁三局六公司签订了《中铁三局集团第六工程有限公司贵安大道项目部市政工程商品混凝土买卖合同》，约定原告向被告供应商品混凝土，含增值税合同总价为15208426.71元，合同履行期限为自2018年1月20日至2019年6月30日，该期限为暂定期限，被告中铁三局六公司有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前5日通知原告。货款结算与付款为本合同无预付款，每月的15日为当月的结算截止日期，双方根据被告中铁三局六公司检验合格及共同签认的凭证计算当月混凝土实际收货方量，除此以外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，被告中铁三局六公司支付前，原告应按双方确认的当期应付金额向被告中铁三局六公司提供增值税普通发票，并于发票开具后5日内提交给被告中铁三局六公司。被告中铁三局六公司收到原告发票后，按合同约定向原告付款。货款分期支付，原告应在被告中铁三局六公司收货后30日内（或被告计价结算30日内），按本期结算金额（或被告的要求）向被告中铁三局六公司开具符合国家法律法规和标准的增值税普通发票，并按实际提供货物情况，准确填写发票项目，凭开具的增值税普通发票结算货款。被告中铁三局六公司在收到原告开具的符合国家法律法规和标准的增值税普通发票后10日内，被告中铁三局六公司按业主当月向其拨付的工程进度款比例，同比例向原告支付货款，最高支付比例不得高于当月货款结算金额的80%，剩余20%作为质保金，待质保期满后3个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除原告对交付货物质量的保证责任。如被告中铁三局六公司迟延付款，原告同意给予6个月的付款宽限期，在此宽限期内不视为被告中铁三局六公司违约，且原告不得以此为由中断本项目的货物供应。被告中铁三局六公司在宽限期后，仍逾期支付货款的（原告未履行向被告开具增值税普通发票等合同约定的义务除外），被告中铁三局六公司对逾期付款部分从宽限期满的次日起向原告支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以被告中铁三局六公司最后一笔付款时剩余欠款金额为准，前期逾期但现已支付部分的货款不再计算违约金，违约金最高不得超过欠款金额的1%。除此之外，被告中铁三局六公司不再承担其他任何违约责任。 庭审中，原告陈述已向被告供应总额为7105574.54元的混凝土，现被告尚欠货款3035574.54元未支付。原告认为因被告原因自2018年10月25日结算后工程处于停工状态，原告合同目的不能实现。其已于2021年4月21日向被告发送《合同解除通知函》，被告于2021年4月25日收到。原告认为合同解除后，合同约定已不能适用，被告主张的付款条件不属于法律规定范畴，其主张不能成立，违约金计算标准过低，要求予以提高。被告则认为，合同虽已解除，但合同解除前所约定的条款合法有效，且原告未按照而合同约定开具发票。故应按照原告已开具的符合双方约定的发票金额付款。 本院认为，买受人应当按照约定的数额支付价款。本案中，被告中铁三局六公司认可欠款事实及金额。关于原告主张被告支付其混凝土货款3035574.54元一节，于法有据，本院予以支持。被告认为其向原告支付货款前原告应先向其开具增值税发票，开具发票虽然属于买卖合同出卖方的法定义务，但只是附随义务，与支付货款的主合同义务不具有对等性，原告是否开具发票不属于被告行使先履行抗辩权的法定情形，故本院对被告的该项辩解意见不予支持。关于原告要求被告向原告支付违约金(以欠付货款、自2018年10月26日起至2019年8月19日止按中国人民银行一年期同期贷款利率计算，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止，暂计算至2021年4月30日的违约金为305141.77元)一节，按照合同约定被告逾期支付货款原告同意给予被告六个月的宽限期，在此宽限期内不视为被告中铁三局六公司违约，因此违约金的起算时间应从最后一次结算时间2018年10月25日起顺延6个月，即应从2019年4月26日起计算违约金，虽在庭审中原告称双方签订的合同已经解除，不应再适用合同条款，但合同的违约金条款系当事人通过约定预先设定并独立于履约行为之外的给付行为，该条款的效力不因合同权利义务终止而受到影响，且原告也未提供证据证明合同约定的违约金不足以弥补其损失，因此违约金的计算标准应按照合同约定的中国人民银行同期活期存款利率计算。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告中铁三局集团第六工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告贵州安顺建工建材有限公司货款3035574.54元，并自2019年4月26日起按照中国人民银行同期活期存款利率支付原告逾期付款损失至付清之日止； 二、驳回原告贵州安顺建工建材有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案法律文书生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须按期履行生效法律文书确定的义务，逾期未履行的，不得有非生活和工作必需的消费行为，不得有转移、隐匿、毁损财产等妨害或逃避执行的行为。当事人如有以上行为，本案进入执行程序后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制消费，罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 案件受理费33526元，减半收取16763元，由被告中铁三局集团第六工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于晋中市中级人民法院。 审判员  李晖 二〇二一年六月二十三日 书记员  张欣