新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新0104民初10522号   原告：段金宝，男，1975年10月27日出生，汉族，乌鲁木齐国际陆港有限责任公司职工，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。   委托诉讼代理人：许婷，高新区（新市区）国律法律服务所法律工作者。   被告：新疆昊天品居装饰工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业区（新市区）天津南路2号广汇美居物流园B座3层2区0044-0046号。   法定代表人：姚江川，该公司执行董事兼总经理。   原告段金宝与被告新疆昊天品居装饰工程有限公司（以下简称昊天品居公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月2日立案后，依法适用普通程序分别于2021年4月12日、6月19日公开开庭进行了审理。原告段金宝及委托诉讼代理人许婷到庭参加诉讼。被告昊天品居公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。   原告段金宝向本院提出诉讼请求：1．判令与被告解除《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2．判令被告返还房屋装修款133,000元；3．判令被告支付违约金53,000元；4．判令被告赔偿经济损失15,000元；5．判令被告支付误工费1,500元；6．判令被告支付交通费300元。事实和理由：2019年10月10日，原、被告双方签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定被告给原告位于乌鲁木齐市新市区北纬三路XXXXX室进行装修。原告分两次给被告支付了房屋装修款，但被告却一直未按照合同约定装修，停工至今给原告造成了极大的经济损失。后被告向原告出具《补充协议》，给原告进行赔偿并支付违约金。原告多次与被告协商要求与被告解除合同并返还装修款以及支付相关经济损失未果，特起诉至法院。   被告昊天品居公司未到庭也未提交书面答辩意见。   原告段金宝为支持其诉讼主张向本院提交如下证据：   证据一：家庭居室装修工程施工合同、补充协议、预算单，证明：装修时间、金额、违约责任，预算最终金额为23万元。   证据二：收据2张，证明：原告共计支付装修款183,000元。   证据三：租赁合同，证明：被告收到装修款后，只做了少部分装修，原告因无法按照合同约定的时间入住，在外租赁房屋居住，造成原告经济损失。   被告昊天品居公司未到庭质证，但证据一、二均加盖被告印章，对案件事实有直接证明力，本院对上述证据的真实性、合法性、关联性均予以确认，证据三租赁合同，本院电话询问了出租人印证了租赁合同的事实，本院对该份证据的真实性、合法性、关联性亦予以确认。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：   2019年10月10日，原告段金宝（发包人）与被告昊天品居公司签订家庭居室装修工程施工合同，约定被告对原告位于乌鲁木齐市铁路局北辰公寓5号楼2单元1702室房屋装饰装修，工程期限90天，开工日期2019年10月13日，竣工日期2020年1月13日，合同价款贰拾叁万元整（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。质量标准：地方标准、合格标准。工程验收和保修：水电路隐蔽工程，防水施工完毕，瓷砖到场并设计师瓦工交底；瓦工完毕，主材商家量尺，设计师木工交底；木工完毕，油工进场设计师交底……。工程款支付方式：开工前三日支付13.8万元，第二次工程进度过半支付8.7万元，第三次双方验收合格支付0.5万元。违约责任：因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。发包人未按期支付第二、三次工程款的，每延误一天向对方支付违约金伍拾元。由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金伍拾元。合同后附昊天品居工程施工预算。   合同签订后，原告支付被告装修款183,000元，被告至2020年6月仅进行部分施工。2020年6月25日，原告段金宝（甲方）与被告昊天品居公司（乙方）签订《补充协议》，约定：一、由于前期乙方造成的工期延误和质量返工给予甲方造成的全部损失，现乙方向甲方赔偿金壹万元整，本款项从工程剩余款项中扣除，甲方不再追究乙方的其他责任。二、从即日起，甲乙双方约定完工时期为2020年7月30日竣工交付乙方，若乙方未按时完成，将支付甲方每日一千元的违约金至交付。三、全部在2020年7月30日以前完成本项目的增加小项目，乙方不得增加费用，整体结算按原预算执行不做增减。四、乙方在木门及窗套、柜体安装完毕甲方支付乙方的合同总价剩余款项减去壹万元后的一半金额（即壹万捌仟伍）给乙方做支付项目费用。余额（即壹万捌仟伍）将在竣工日一年到期一周内无息支付乙方（约壹万捌仟伍），余额做工程质保金一年退付乙方。被告直至原告起诉也未施工完毕。   本案审理中，根据原告申请，本院统一摇号委托中证房地产评估造价集团有限公司（以下简称中证公司）对被告施工的位于乌鲁木齐市铁路局北辰公寓5号楼2单元1702室装修工程造价进行鉴定。中证公司出具中证价鉴字【2021】新疆第0021号工程造价鉴定意见书，鉴定总金额为94,411元，其中确定性意见92,491元，推断性意见：厨卫包立管1,920元。原告认为仅包了两个立管，造价应为960元。   另，2020年9月4日，原告段金宝与案外人贺江来签订一份租赁合同，出租方为贺江来，承租方为段金宝，租期六个月，自2020年9月5日至2021年2月5日，租金每月2,500元，承租人应一次性以现金方式付清六个月租金15,000元（不含押金）。原告因案涉工程无法交工，租赁贺江来房屋并支付租金15,000元。   本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》（法释〔2020〕15号）第二条规定“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外”。《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第九十四条第四项规定“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”。本案被告未如约将施工完毕的装修工程交付原告构成违约，原告主张解除《家庭居室装饰装修工程施工合同》的请求于法有据，本院予以支持。《合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求其恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失”。本案合同既已解除，被告理应将多支付的工程款返还原告。被告施工的工程造价，本院委托中证公司鉴定为94,411元，其中确定性意见92,491元，推断性意见：厨卫包立管1,920元。原告认为仅包了两个立管，造价应为960元，但本院根据昊天品居工程施工预算一、二楼卫生间包立管均为480元，一、二楼厨房包管380元，故包立管造价合计应为1,720元，被告施工的工程总造价94,211元。故被告应当返还原告的装修款应为88,789元（183,000元-94,211元），对原告多主张的部分，本院不予支持。原告主张被告支付违约金53,000元，被告一再违约应当承担违约责任，原告按照补充协议“由于前期乙方造成的工期延误和质量返工给予甲方造成的全部损失，现乙方向甲方赔偿金壹万元整，以及若乙方未按时完成，将支付甲方每日一千元的违约金至交付……”计算53,000元主张不违反法律规定，本院酌情予以支持。原告主张被告赔偿经济损失15,000元，本案被告违约，原告有权要求其承担违约责任或者赔偿损失，但本院既已支持原告违约金请求，那么根据违约金与实际损失选择适用的原则，原告就应当承担举证证明其实际损失高于违约金的证明责任，原告未向本院出示相应的证据，故本院对原告要求被告赔偿损失15,000元的请求不予支持。原告主张被告支付误工费1,500元、交通费300元的请求无事实及法律依据，本院亦不予支持。被告昊天品居公司未到庭参加诉讼，视为放弃对本案抗辩及质证的权利。   综上所述，《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》（法释〔2020〕15号）第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：   一、解除原告段金宝与被告新疆昊天品居装饰工程有限公司2019年10月10日签订的家庭居室装饰装修工程施工合同；   二、被告新疆昊天品居装饰工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告段金宝装修款88,789元；   三、被告新疆昊天品居装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告段金宝违约金53,000元；   四、驳回原告段金宝对被告新疆昊天品居装饰工程有限公司的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费4,342元，由原告段金宝负担1,306.26元，由被告昊天品居公司负担3,035.74元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  长   刘 萌   人民 陪 审员   刘亚英   人民 陪 审员   孟繁荣   二 〇 二 一 年 六 月 二 十 日   书  记  员   任 唯   书  记  员   侯晨璐