营口市鲅鱼圈区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0804民初835号原告：辽宁鞍矿建筑总公司一公司，住所地鞍山市铁东区科技路26号，统一社会信用代码91210300941293626G。法定代表人：张华，总经理。委托诉讼代理人：卢庆超，辽宁睿智（营口自贸区）律师事务所律师。被告：营口熊岳输变电服务产业开发有限公司，住所地营口市鲅鱼圈区滨海工业区，统一社会信用代码912108045581712397。法定代表人：马洪山，总经理。委托诉讼代理人：崔石根，辽宁海润律师事务所律师。原告辽宁鞍矿建筑总公司一公司（以下简称：鞍矿公司）与被告营口熊岳输变电服务产业开发有限公司（以下简称：输变电公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月7日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的法定代表人张华及委托诉讼代理人卢庆超、被告的委托诉讼代理人崔石根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鞍矿公司向本院提出诉讼请求：1、请求解除原被告于2015年年底签订的熊岳新镇住宅项目-洋房工程，判令被告支付原告涉案工程款19856797.94元，并支付逾期还款利息。利息以19856797.94元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率自2017年4大约19日起计算至2019年8月19日的利息（小计2232235.04元）和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至清偿之日止的利息，以上暂定至2020年8月18日，（小计为813439.23元），以上共计22902472.21元。2、请求确认原告对承建的案涉工程拍卖的价款享有优先受偿权。3、被告向原告支付案涉工程的误工费432080元。4、请求判令诉讼费、保全费、鉴定费等费用由被告承担。5、原告当庭增加诉讼请求，请求法院判令被告向原告支付案涉工程的误工费432080元。事实与理由：2015年年底，原、被告双方签订《熊岳新镇住宅项目-洋房工程（±0.0000以下）协议》约定被告将熊岳新镇住宅项目-洋房工程施工工程发包给原告承建，协议中双方就承包范围、工程质量、工程造价预（决）算使用定额、材料调整和取费标准等作了约定。合同签订后，原告积极履行合同，组织施工，因原告同时期承建被告多个工程，被告均不支付工程价款，在原告的多次催促之下，被告明确表示涉案项目亦不能履行支付工程款义务导致合同无法继续履行。原告依据《中华人民共和国合同法》第94条规定依法解除合同，诉至贵院，请求法院依法裁判，维护原告的合法权益。被告营口熊岳输变电服务产业开发有限公司辩称，原告施工的工程未经验收也未进行结算，原告的诉讼请求没有事实根据。原告主张工程款优先受偿，早已过了6个月的除斥期间，不应予支持。本院经审理认定事实如下：2015年年底，原告作为承包方、被告作为发包方，双方签订《熊岳新镇住宅项目-洋房工程（±0.000以下）协议》，协议主要约定：原告承包熊岳新镇住宅项目-洋房工程建设设计施工图纸范围内所有施工内容，承包方式为：原告按照图纸设计内容以包工包料方式进行总承包。协议还约定工程造价予（决）算适用定额、材差调整和取费标准。原、被告双方及法人在协议上盖章。协议签订后，原告开始施工，工程完成了部分后于2016年年初停工。后经双方协商，2017年4月19日，原、被告双共同确认了预算审查意见（已完成工程预算）、预算审查意见，双方共同确认工程量为：主体结构基本完成，一些零星工程未完成，完成工程量价款为19973697.94元。被告输变电公司在上述预算审查意见上盖章确认，案外人新东北电气集团有限公司作为审核单位在预算审查意见上盖章。又查，原被告双方经核对，施工电费为116900元，该部分电费在结算中双方确定由被告承担，扣除后金额为原告诉请的19856797.94元。再查，2021年6月24日，经原、被告共同协商，案涉工程进度产值共同确认为1800万元。原、被告双方再产值确认书上盖章。原告同意按照工程款1800万元主张权利。本院确认的上述事实有原、被告的营业执照、《熊岳新镇住宅项目-洋房工程（±0.000以下）协议》、预算审查意见（已完工程预算）、预算审查意见、工程项目造价总价表、进度产值确认书等证据在卷为凭，上述证据亦经双方当事人质证及本院审查，可以采信。本院认为，原、被告签订《熊岳新镇住宅项目-洋房工程（±0.000以下）协议》，被告按照协议约定进行施工，工程完成部分后，于2016年年初停工。案涉工程因被告未及时支付相应的工程款，已无法继续施工，合同已无法继续履行，故原告主张解除原、被告签订的《熊岳新镇住宅项目-洋房工程（±0.000以下）协议》本院予以支持。2017年4月19日预算审查意见中载明：本工程经基建办、施工单位、审核部门三方共同现场确认，主体结构基本完成，一些零星工程未完成。经审核方审后，已完成工程预算金额为：19973697.94元。被告在二张预算审查意见上盖章确认，案外人新东北电气集团有限公司作为审核单位在预算审查意见上盖章。庭审中，被告辩称未在二张预算审查上盖章确认，法庭示明其在七日内向提交鉴定申请，否则视为放弃鉴定权利，被告未提出鉴定申请，本院对上述两张预算审查单的真实性予以确认。虽然上述两张表格名为预算审查意见，但其实质是对原、被告双方对完成工程量的确认与结算，故对工程金额19973697.49元，本院予以确认。扣除施工电费116900元后，被告还应支付原告工程款19856797.94元。案件审理过程中，原、被告双方经共同协商，将案涉工程进度产值共同确认为1800万元。原、被告双方在产值确认书上盖章，原告同意按照工程款1800万元主张权利。双方共同确认的1800万元工程款是双方协商一致达成的共识，本院予以确认。因被告拖欠原告工程款，除应向原告支付工程款1800万元外，还应承担逾期给付利息的违约责任。本案中，原、被告双方就案涉工程款项于2017年4月19日进行了预算审核，故利息的起算时间应从该日起计算，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2019年8月19日，从2019年8月20日起至被告实际偿还之日止，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。原告主张，因被告未及时支付工程款导致工程无法施工，产生的误工费为432080元，因原告提供的误工费明细表为其自己制作，上面并未有被告单位的工作人员签字也未有被告的盖章确认，且被告对误工损失并不认同，故原告的该节主张因缺少事实依据，本院不予支持。原告请求确认对承建的涉案工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权，已经超过六个月的期限。故原告的该节请求本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国民合同法》第六十条、第九十四条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理的解释（二）》第二十二条之规定，判决如下：一、解除原告辽宁鞍矿建筑总公司一公司与被告营口熊岳输变电服务产业开发有限公司签订的《熊岳新镇住宅项目-洋房工程（±0.000以下）协议》。二、被告营口熊岳输变电服务产业开发有限公司于本判决生效之日起10日内一次性给付原告辽宁鞍矿建筑总公司一公司工程款1800万元及利息（利息以1800万元为基数，从2017年4月19日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；以1800万元为基数，从2019年8月20日起至被告实际偿还之日止，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费158472元，由原告负28672担元，由被告负担129800元；保全费5000元由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省营口市中级人民法院。(此页无正文)审 判 长  王科文人民陪审员  杨永毅人民陪审员  崔艳君二〇二一年六月二十八日书 记 员  李梦彤