天津市津南区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0112民初7983号原告：张栩瑞，男，1986年8月1日出生，汉族，住天津市津南区。委托诉讼代理人：葛丽杰，天津瀚洋（津南）律师事务所律师。被告：石家庄润驰装饰工程有限公司。法定代表人：贺力国，总经理。原告张栩瑞与被告石家庄润驰装饰工程有限公司（以下简称润驰装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人葛丽杰到庭参加诉讼，被告经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张栩瑞向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令解除原、被告于2020年4月19日签订的装修施工合同书；2.请求法院依法判令被告返还原告装修费38000元；3.请求法院依法判令被告承担违约责任3306元（按照合同约定乙方每逾期一天赔偿合同款的千分之一，自2020年6月6日至2020年9月1日，共计87天）；4.请求法院依法判令被告支付原告损失8400元（以上共计49706元）；5.诉讼费由被告承担。事实与理由：2020年4月19日，原告与被告签订了装修施工合同书，原告将位于津南区××路××小区××号楼××室交由被告以半包形式装饰装修，合同价款为38000元；合同约定装修工期自2020年4月20日开工，至2020年6月5日竣工，工期45天。但被告在合同约定期限内并未完工，且该房屋装修工程质量也不符合装饰装修工程质量验收标准，原告曾与被告协商解决此事，但被告公司相关工作人员一直推脱，未能解决，严重影响了原告对房屋的使用，并给原告造成巨大损失。现原告为维护自身合法权益，特向法院起诉，请求依法判如所请。润驰装饰公司辩称，不同意解除合同，工期没有延误，工种也都已完工。其中，踢脚线因不具备安装条件未完工；集成吊顶不属于合同范围内，没有完工；开关插座安装尚不具备施工条件；三个卧室的窗帘盒和一个次卧的假顶属于增项，原告尚未支付等。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据本院认定如下：1.原告提交的快递单详情1份，被告认可真实性，本院予以采纳。2.原告提交的验收报告１份，因无相关验收单位的盖章确认，本院不予采纳。3.原告提交的房屋租赁合同1张、结婚证1张、转账记录1张，房屋租赁合同为2016年签订，与本案无关；转账记录仅为截图，无法确定真实性；结婚证与本案无关，且该三份证据亦无法形成证据链，本院均不予采信。4.原告提交的未完工项目清单及照片，被告认可部分照片的真实性，本院将在下文综合认定。5.原告提交的购买货物明细单1张，销售单1张，原告未提交其他证据佐证，无法证实与本案有关联，本院不予确认。6.被告提交的账单截图2张与本案无关，本院不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月19日，原告（作为甲方）与被告（作为乙方）签订了《装修施工合同书》，约定被告为原告装修坐落于津南区××路××小区××号楼××室房屋，装饰装修面积为126㎡，承包方式为半包（乙方包工及部分材料，其余材料甲方提供），工程价款为38000元；合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款应当按实际计算；装修工期自2020年4月20日开工，至2020年6月5日竣工，工期45天。第六条施工配合约定：乙方指定耿建为乙方驻工地代表，全权负责合同履行。第七条违约责任部分第二项约定：因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方合同款的1‰元。合同签订后，涉案装修工程于2020年4月20日开工，原告于2020年4月21日向被告支付24700元；后原告又于2020年5月19日向被告支付4000元、于2020年6月8日前后向被告支付现金5000元、于2020年6月20日向被告支付3000元。随着工期推进，被告陆续完成了水电铺设、铺地砖、墙顶面漆、贴墙砖、安装窗帘盒等工程。工期截止日过后，电视墙、踢脚线、开关插座等项目均未完成。另查，2020年8月份，原告委托被告购买集成吊顶，双方因品牌问题产生争议，原告因集成吊顶品牌问题拒绝让被告安装；2020年8月28日，原告向被告寄送了合同解除通知书等，2020年8月29日被告方签收。本院认为，原、被告之间签订了《装修施工合同书》，双方之间形成了住宅装饰装修合同关系，该合同系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的合同。合同签订后，双方均应当按照合同约定全面履行各自的义务。原告依约向被告支付了装修进度款，被告在2020年4月20日进场施工后，应当按照合同约定在45天的工期内完成装修义务。截至2020年6月5日，被告仍未完工，其行为违反了合同约定，应当承担违约责任。关于原告主张解除《装修施工合同书》的诉讼请求，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同；《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款规定：当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。本案中，工期截止日后未全部完工，且至2020年8月28日原告发出解除合同通知，电视墙、踢脚线、4个集成吊顶及开关插座安装等项目仍未完成，原告合同目的无法实现；原告于2020年8月28日向被告邮寄解除合同通知书，被告于2020年8月29日收到通知书，故案涉《装修施工合同书》已于2020年8月29日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行，且不影响原告依照违约条款主张违约责任，原告无需再向被告交付尾款1,300元。关于原告主张被告返还装修费38,000元，因被告已按照合同约定履行了大部分合同义务，且无重大瑕疵，原告主张被告返还装修费38,000元本院不予支持。因被告未进行电视墙、踢脚线、4个集成吊顶及开关插座安装，根据《润驰装饰工程有限公司报价单》，电视墙报价为2,000元，踢脚线报价为118.50元，4个集成吊顶的报价分别为742元、574元、420元、434元，开关插座安装报价为500元，以上项目被告均未完成，相关费用应返还原告；被告增做了3个窗帘盒（报价为260元），原告亦认可，该费用应由原告承担；关于原告主张修复费200元，因双方未明确修复的具体项目内容，原告亦未举证证明被告未做该项目，本院不予支持；根据《润驰装饰工程有限公司报价单》，应在以上报价基础上打八折，且原告无需再向被告交付尾款1,300元，故被告应返还原告的费用为（2,000元+118.50元+742元+574元+420元+434元+500元-260×3元）×80%-1,300元=1,906.80元。关于原告主张被告承担违约责任3,306元，本案装修工程于2020年4月20日开工，工期截止日为2020年6月5日，被告虽称工程按期完工，但未能提交完工验收单，被告称完工后通知原告交工，原告拒绝在施工手册上签字，但未能提交证据；且时至今日合同项下的电视墙、踢脚线、集成吊顶、开关插座等项目均未完成，被告亦认可。合同约定因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方合同款的1‰，该违约金约定合理，故原告按照合同约定要求被告承担自2020年6月6日至2020年9月1日（共计87天）延误工期违约金3,306元的请求，本院予以支持。关于原告主张租房损失8,400元，因原告未提供充分证据证明该项损失，且双方约定了违约金，原告亦无证据证明损失超过违约金，故对原告该项诉请本院不予支持。关于原告主张的过道筒灯不在同一条直线上、空鼓、电源线头未包绝缘体等，因原告未就装修工程进行鉴定，亦未提交具备资质单位的验收报告，故本院不予支持。被告润驰装饰公司未到庭参加诉讼，视为对其抗辩权的放弃，不影响本院依据现有证据和查明的事实依法做出裁判。综上，对于原告的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、原告张栩瑞与被告石家庄润驰装饰工程有限公司签订的《装修施工合同书》于2020年8月29日解除；二、被告石家庄润驰装饰工程有限公司于判决生效后五日内返还原告张栩瑞装修费1,906.80元；三、被告石家庄润驰装饰工程有限公司于判决生效后五日内支付原告张栩瑞工期延误违约金3,306元；四、驳回原告张栩瑞的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,043元、减半收取计521.50元，由被告石家庄润驰装饰工程有限公司负担25元，原告张栩瑞负担496.50元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  赵冀军二〇二一年六月四日法官助理糜廷玉书记员刘俊瑶附相关法律规定：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。