河北省张家口市崇礼区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0709民初354号 原告：北京中铁北方物资有限公司，住所地北京市丰台区大葆台西汉古墓博物馆北6号。 法定代表人：朱江，总经理。 委托诉讼代理人：邵洋，系公司员工。 被告：张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司，住所地张家口市崇礼区四台嘴乡转枝莲村。 法定代表人：张占明，总经理。 委托诉讼代理人：王江，系公司员工。 原告北京中铁北方物资有限公司（以下简称北京中铁公司）与被告张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司（以下简称亚龙湾公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年4月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告北京中铁北方物资有限公司委托诉讼代理人邵洋、被告张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司委托诉讼代理人王江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北京中铁北方物资有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付到期货款共计380000元；2.判令被告承担本案诉讼费及为实现债权而支付的全部费用。事实和理由：2018年6月开始，被告通过招标的方式采购其张家口崇礼泰禾酒店项目所需的板式换热器机组，原告参与投标，并于2018年7月15日收到被告发出的《中标通知书》，双方于2018年7月17日签订《张家口崇礼泰禾酒店项目板式换热器机组物资采购合同协议书》，合同约定：“第1条：合同总价为人民币1900000元（大写：人民币壹佰玖拾万元整）、第6条：付款方式：（1）自采购合同生效之日起十四日内支付采购合同总价20%的款项作为预付款，预付款支付之前供方需向需方出具与付款同等金额的收据与银行履约保函；（2）按需方的要求，供方将货物送抵采购合同所指向的项目现场，且经需方初步验收合格之日起28日之内需方向供方支付已到货物货款总额的80%的款项；（3）自所有货物完成供货并安装完成切通过需方初步验收合格之日起28日内，需方向供方支付已供货物货款总额的95%，剩余5%作为质保金；（4）质保期为24个月”。15条：诉讼：在本合同执行期间，发包人与承包人如发生争议，应及时协商解决。如协商不成可向需方项目所在的人民法院提起诉讼，诉讼费用由被告承担。”。合同签订后，原告已于2018年11月6日完成了全部货物交付义务，被告于2018年11月8日向原告出具了《甲供货物初步验收表》。被告支付货款至80%的条件已经成就，但被告一直未履行，原告已就该笔货款向崇礼区法院起诉，判决被告向原告支付货款总额的80%（152万元）并按月支付滞纳金。但根据2018年9月28日被告给原告的回函《工程联系函》可知，根据现场实际施工之进度，被告明确需存储至2019年下半年，但被告至今未曾向原告提供安装条件，导致原告一直未安装。根据《民法典》第一百五十八条、第一百五十九条，附条件的民事法律行为当事人为自己的利益不正当的阻止条件成就的，视为条件已经成就。被告支付剩余货款的条件因被告拒绝提供安装条件而成就，被告应当支付剩余货款380000元。综上，被告逾期付款已构成根本违约，应当承担违约责任，为维护原告的合法权益，依《民法典》第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定提起诉讼，恳请贵院依法支持原告的全部诉讼请求。 张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司辩称，1.原告主张无合同依据，按照合同约定自所有货物安装完成且验收合格后支付至已供货物总额的95%，现货物尚未安装，合同约定的付款条件未成就，原告主张无合同依据；2.原告主张无事实依据，我公司并未不正当的阻止合同付款条件成就，不适用原告所诉的相关法律规定；3.原告就该案再次起诉，构成重复起诉，按照一事不再理的原则，应驳回原告的起诉。综上，原告的主张无事实、合同、法律依据，应依法驳回。 经审理查明，2018年7月17日，原告北京中铁公司（供方）与被告亚龙湾公司（需方）签订《张家口崇礼泰禾酒店项目部板式换热器机组物资采购合同协议书》，采购合同总价为190万元（含税）。供货总周期为37日历天，预计供货16台板式换热器机组，预计交货日期为2018年8月18日。付款方式约定自采购合同生效之日起14天内支付采购合同总价的20%作为预付款，预付款支付之前供方需向需方出具与付款同等金额的收据与银行履约保函。按需方要求，供方将货物送抵采购合同所指向的项目现场，且经需方初步验收合格之日起28天内需方向供方支付已到货物总额的80%款项（含已付的预付款）。自所有货物完成供货并安装完成且通过需方初步验收合格之日起28日内，需方向供方支付已供货物货款总额的95%，剩余5%作为质保金。质量保证期为24个月，质量保证其计算方式为货物全部送抵项目采购合同所指向的项目现场并安装完成，且经需方验收合格之日起计。质量保证金在保修期满并完成保修金结算后由供方提出支付申请，发包人应在二十八天内提出审批意见或予以支付。2018年9月28日，被告公司成本负责人给原告发出的《工程联系函》，该函将交货时间修正为2018年10月15日，对于货物存放需方根据现场施工进度，确认存储时间至2019年下半年，关于质保期约定条款遵照《张家口崇礼泰禾酒店项目部板式换热器机组物资采购合同协议书》约定。《甲供物资初步验收表》显示，到货时间为2018年11月6日，有供货单位经办人、监理代表、承建商项目经理、泰禾项目工程师、泰禾项目经理签字确认。 上述事实有原告、被告当庭出示并经质证、法庭认证的原告公司营业执照正副本、法定代表人证明文件及身份证复印件、被告公司国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告、《张家口崇礼泰禾酒店项目板式换热器机组物资采购合同协议书》、《合同条件目录》、《甲供物资初步验收表》、《工程联系函》、张家口市崇礼区人民法院（2020）冀0709民初652号民事判决书及庭审笔录在卷予以证明。 本院认为，原、被告签订的《张家口崇礼泰禾酒店项目板式换热器机组物资采购合同协议书》、《合同条件目录》系双方真实意思的表示，且未违反法律的禁止性规定，应为合法有效，双方均应按照合同的约定全面履行自己的义务。按照合同约定，原告在2018年11月6日完成供货后，则自所有货物完成供货并安装完成且通过需方初步验收合格之日起28日内，需方向供方支付已供货物货款总额的95%，剩余5%作为质保金。该合同的安装义务为被告亚龙湾公司，安装完成后通知原告公司进行调试，现该货物至庭审时仍在被告公司存放未进行安装，非原告原因公司导致95%的付款条件未能达成，原告主张视为达成付款条件的主张，本院予以支持。质量保证期计算时间宜从原告公司完成供货2018年11月6日起半年后计算，质量保证期为24个月，则至2021年5月5日质量保证期到期，质量保证金在保修期满并完成保修金结算后由供方提出支付申请，发包人应在二十八天内提出审批意见或予以支付，据合同约定，发包人即亚龙湾公司应在28天内予以支付。该15%货款及质保金价款为190万元×20%=380000元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条规定，判决如下： 被告张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京中铁北方物资有限公司剩余货款总额的15%及5%的质保金共计为380000元。 如未在本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理减半收取计费3500元，由被告张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审判员  闫洁茹 二〇二一年六月二十八日 书记员  刘宝燕 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。