河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终6462号上诉人（原审被告）：范向伟，男，汉族，1983年1月12日出生，住郑州市惠济区。委托诉讼代理人：魏家勇，河南守专律师事务所律师。委托诉讼代理人：何玲玲，河南守专律师事务所律师。上诉人（原审被告）：杨永前，男，汉族，1984年7月5日出生，住河南省滑县。被上诉人（原审原告）：郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站，经营场所郑州市金水区杨金路街道办事处新庄村。经营者：张航，男，汉族，1989年11月4日出生，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：张盼盼，河南聚图律师事务所律师。委托诉讼代理人：李玉杰，河南聚图律师事务所实习律师。上诉人范向伟、杨永前因与被上诉人郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站（以下简称鑫达租赁站）建筑设备租赁合同纠纷一案，不服河南省郑州市金水区人民法院（2021）豫0105民初2068号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年5月25日立案受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理，于2021年6月2日公开开庭审理了本案。上诉人范向伟及其委托诉讼代理人何玲玲到庭参加诉讼，被上诉人鑫达租赁站的委托诉讼代理人张盼盼、李玉杰到庭参加诉讼。上诉人杨永前经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。范向伟、杨永前上诉请求：一、请求依法撤销一审判决，发回重审或改判驳回被上诉人对上诉人的诉讼请求；二、一二审案件受理费由被上诉人承担。事实与理由：一审判决认定事实错误。一、2014年8月15日，上诉人范向伟、杨永前代表河南乾程建筑劳务有限公司与被上诉人鑫达租赁站签订《建筑施工物资租赁合同》，该合同并未实际履行用于涉案项目，实际用于其他项目工地，并不是涉案的龙熙湖畔项目，该部分租赁费河南乾程建筑劳务有限公司已支付完毕。二、河南乾程建筑劳务有限公司与郑州市航天建筑设备租赁有限公司于2014年9月2日签订的《建筑施工物资租赁合同》，实际上该份合同是在2015年郑州市航天建筑设备租赁有限公司成立后签订的。之所以日期写2014年9月2日是因为2014年和2015年之间物资价格存在差额，是为了能够按照2014年的价格使用物资，同时要晚于第一份协议。郑州市航天建筑设备租赁有限公司与河南乾程建筑劳务有限公司签订的《建筑施工物资租赁合同》实际是用于涉案工地项目。根据合同的相对性，上诉人范向伟、杨永前与被上诉人鑫达租赁站均不是本案适格的诉讼主体。鑫达租赁站辩称，被上诉人认为本案应当驳回上诉人的上诉请求，维持原判。理由如下，本案租赁合同于2014年8月15日签订，合同的出租方为鑫达租赁站，承租方是范向伟和杨永前。本案合同签订后，出租方按照合同的约定向承租方交付了所需的租赁物资，已经完成了其出租方的义务，在本合同的签订以及履行过程中，范向伟和杨永前均没有向鑫达租赁站披露其是受谁的委托，直到一审庭审过程中才提起，本案中鑫达租赁站在一审时根据合同相对性起诉范向伟和杨永前主张权利，于法有据，法院应予支持。因此请求维持原判。郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站向一审法院起诉请求：1.判令二被告向原告返还扣件12440个、钢管7087.8米、可调顶托63套、（40公分）套管144个，价值共计171523元；2.判令二被告向原告支付租金990573.86元及上述第一项未返还租赁物自2020年12月1日起至实际归还租赁物之日止的租金（租金计算标准：扣件0.004元/个/天、钢管0.008元/米/天、可调顶托0.025元/套/天、（40公分）套管0.01元/个/天）；3.判令二被告向原告支付违约金456407.7元及自2020年12月1日起至实际付清租金之日止的违约金（以990573.86元为基数，按月利率1.2%计算）；4.本案诉讼费和诉讼保全担保费等费用由二被告承担。一审法院认定事实，2014年8月15日，原告（出租单位、甲方）与被告杨永前、范向伟（承租单位、乙方）签订《建筑施工物资租赁合同》一份，约定：工程名称：龙熙湖畔；工程地址：龙湖；租赁物资的收费标准（单价不包含税费，单位元）：钢管日租金0.008/米，扣件日租金0.004/个，顶丝0.025/根，套头0.01/根；租金结算方式：租赁费用每一个月结算一次，租赁费应于发生次月10日前付清。保证金不能抵租费。乙方所租物资验收后所发生的质量、数量问题由乙方负责，其装卸费、运输、上下垛费用由乙方承担。租赁物资若由甲方找人装卸车，装车所有物资每吨10元，卸车：钢管每吨15元，扣件每套0.015元，顶丝每套0.07元。装卸费以现金形式，一车一清。（钢管每260米为一吨，扣件每1000套为一吨，顶丝每200套为一吨，套头每300套为一吨）。双方签订合同时，甲方必须提供本公司的营业执照和相关资质证件并盖公司公章。法定代表人签约的应提供法定代表人证明书，非法定代表人签约的需提供签约人授权委托书。乙方必须提供本公司的营业执照和相关资质证件并盖公司公章，法定代表人签约的应提供法定代表人证明书，非法定代表人签约的需提供签约人授权委托书。并须提供提货、退货、签认租费授权委托书，以及被授权人的身份证复印件，并加盖公司公章。如出现乙方公司变更、注销、破产等原因，被授权签订合同本人应负全部法律责任。乙方按合同约定支付给甲方租金。不按期结算租金，每日追加租金的5‰为滞纳金，超过三个月未结清租金，另外每日追加租金的1%为滞纳金。合同第十条违约责任：甲乙双方任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失，概由违约方承担。甲乙双方任何一方不按合同约定履行义务的，按月租金的5%向对方支付违约金。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，由乙方按照甲乙双方的规定交付赔偿费、维修及保养费，如下：1）退货时扣件、顶丝每套支付维修费0.1元，扣件损坏时，十字扣件按每两个坏扣件折合为一个好扣件，接头、转扣每三个坏扣折合为一个好扣件，另加每个折合拼装费1元，如所返还的租赁物资数量不够，其价格按以下计算，十字扣赔偿金为5元/个，转扣、接头5.5元/个。扣件丝杆赔偿金为0.4元。钢管按每260米赔偿5500元或赔偿现货，长钢管截为短钢管，每260米，收800元赔偿金；丢失部分或者赔现货。丢失赔偿费及维修费现场结清。2）退货时，甲方按出库单规格收货，不符合甲方规格的拒收。钢管如乙方同意切割的，每个刀口切割费需要1元，顶丝每个底板赔偿金为4元，每个丝杆帽为2元，丝杆为Φ34，底板为15公分，底板和丝杆焊接为每个1元，返还时，顶丝、套头数量不够，其顶丝赔偿金为18元/个，套头赔偿金为13元/个。丢失部分或者赔现货。丢失赔偿费及维修费现场结清。甲乙双方任何一方要求全部或部分解除合同，必须提前一个月通知对方，否则视为违约，并赔偿对方月租金5%的违约金。原告经营者张航在出租方处签字并加盖原告印章，吕开生、杨永前、范向伟在承租方处签字。合同后附委托书一份，载明：兹有单俊杰同志，身份证号码。代表我公司与签约租赁合同事宜。兹有同志，身份证号码。代表我公司前去郑州鑫达恒业建筑设备租赁站办理提、退货业务，包括办理租费签认业务。我公司承担一切法律责任。2014年8月15日。二被告提交2015年1月9日签订的《建设工程施工劳务承包合同书》一份，承建单位为新郑建安（甲方），劳务单位为河南乾程建筑劳务有限公司（乙方），工程名称龙熙湖畔西望29#楼，乙方承包形式为：大清包、包工（包含垫块、砼撑棍、地下室止水穿丝）。乙方承包内容为：钢筋制作与绑扎、模板制作与安装、混凝土浇筑与养护、砌体（包括二次结构）与内外墙粉刷、散水、地坪、提升设备，（屋面除防水层和设备安装以外的工程等）。室内外回填土（甲方铲车，乙方工人）。二被告提交收据存根四份：2014年12月10日的其中一份收据载明：交款单位龙熙湖畔29#楼项目部，收款方式现金，人民币42000元整，收款事由2014.5.10号-2014年12月10号，范向伟在经办处签字，单位盖章处加盖有河南乾程建筑劳务有限公司龙熙湖畔西望29#楼项目部印章；另一份收据载明：交款单位龙熙湖畔29#项目部，收款方式现金，人民币35000元，收款事由2014年5月10日-2014年12月10日工资，杨永前在经办处签字，单位盖章处加盖有河南乾程建筑劳务有限公司龙熙湖畔西望29#楼项目部印章。2015年5月10日的其中一份收据载明：交款单位龙熙湖畔29#楼项目部，收款方式现金，人民币35000元整，收款事由2014.12.10-2015.5.10工资，范向伟在经办处签字，单位盖章处加盖有河南乾程建筑劳务有限公司龙熙湖畔西望29#楼项目部印章；另一份收据载明：交款单位龙熙湖畔29#项目部，收款方式现金，人民币25000元整，收款事由2014.12月10-2015.5月10日工资，杨永前在经办处签字，单位盖章处加盖有河南乾程建筑劳务有限公司龙熙湖畔西望29#楼项目部印章。二被告提交河南乾程建筑劳务有限公司法人授权委托书一份，载明：兹董事会会议研究决定，河南伟可建筑劳务有限公司法定代表人毛争光现授权委托范向伟、杨永前同志，职务生产经理、副经理，全权代表我公司签订新郑市龙湖镇龙熙湖畔·西望29#楼项目工程合同及施工管理一职，由此产生的法律后果由我公司承担。落款时间为2014年5月9日，河南乾程建筑劳务有限公司法定代表人毛争光签字，且加盖有河南乾程建筑劳务有限公司龙熙湖畔西望29#楼项目部印章。被告范向伟向该院提交郑州航天建筑设备租赁有限公司（出租人、甲方）与河南乾程建筑劳务有限公司（承租人、乙方）于2014年9月2日签订的《租赁合同》一份，约定乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备，甲方同意有偿出租给乙方使用。租赁物种类、数量及租金标准分别为：钢管约70000米，租金单价0.009元/天/米；扣件约50000个，租金单价0.006元/天/米；顶丝约40000个，租金单价0.01元/天/米。乙方应将租赁物用于承建龙熙湖畔29#楼工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。租赁期限为2014年7月5日至工程竣工。合同还对其他内容进行了约定。张航在出租人法定代表人（委托人）处签字，郑州航天建筑设备租赁有限公司加盖公司印章，被告范向伟在承租人法定代表人（委托人）处签字，并加盖有河南乾程建筑劳务有限公司龙熙湖畔西望29#楼项目部印章。用于证明原告和郑州航天建筑设备租赁有限公司就租赁设备履行的是2014年9月2日的租赁合同。原告称该合同系去年或前年应范向伟的要求补签的，当时是空白的，被告说让原告配合盖完章签完字去找甲方要工程款。被告范向伟提交的《关于龙熙湖畔·西望29#楼索赔通知书》载明：致：新郑市建安工程有限公司以下简称（你公司）河南乾程建筑劳务有限公司以下简称（我公司）承建的龙熙湖畔西望29#楼劳务大清包项目，主体工程于2015年9月20日完成合同第一次拨款节点，由于你公司未能及时拨付工程及开发公司相关手续未有完善，造成该工程自2015年9月20日起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。为此我公司特向你公司提出索赔要求，期间发生的费用如下及损失附表一份如下：……钢管：（65000米×9厘/天×30天）×37个月=649350.00元；扣件：（39000个×6厘/天×30天）×37个月=259740元；顶丝：（3000个×0.01元/天×30天）×37个月=33300元……赵相军在新郑市建安工程有限公司负责人签字处签字，范向伟在河南乾程建筑劳务有限公司负责人签字处签字，并加盖有河南乾程建筑劳务有限公司龙熙湖畔西望29#楼项目部印章。一审法院另查明，原告提交的27张出库单中，有10张抬头为“郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站出库单”，有16张抬头为“郑州航天建筑设备租赁有限公司出库单”，有1张抬头为“郑州市鑫达钢模板租赁站提货单”，承租单位处均为杨永前龙湖工地，钢管、扣件、顶丝、套头的单价均与2014年8月15日的《建筑施工物资租赁合同》约定一致。上述出库单显示：2014年8月16日，钢管48*3.5小计出库件数1040，出库数量3160；扣件小计出库件数1050，出库数量1050，提货人：单俊杰。2014年11月16日，扣件小计出库件数500，出库数量500，提货人：单俊杰。2015年1月9日，钢管48*3.56米，出库件数640，出库数量3840；钢管48*3.54.5米，出库件数160，出库数量720，提货人：单俊杰。2015年1月9日，钢管48*3.52米，出库件数800，出库数量1600，钢管48*3.51.5米，出库件数720，出库数量1080，钢管48*3.51米，出库件数400，出库数量400，扣件十字卡出库件数4000，出库数量4000，提货人：王光、单俊杰。2015年1月10日，钢管48*3.55米，出库件数160，出库数量800，钢管48*3.54.5米，出库件数80，出库数量360，钢管48*3.54米，出库件数240，出库数量960，钢管48*3.53.5米，出库件数320，出库数量1120，扣件十字卡，出库件数4000，出库数量4000，提货人：王光、单俊杰。2015年1月10日，钢管48*3.54.5米，出库件数372，出库数量1674，钢管48*3.52.5米，出库件数400，出库数量1000，钢管48*3.52米，出库件数123，出库数量246，钢管48*3.51米，出库件数500，出库数量500，扣件接卡出库件数500，出库数量500，扣件转卡：出库件数200，出库数量200，可调顶托400*120出库件数200，出库数量200，套管40公分，出库件数335，出库数量335，提货人：王光、单俊杰。2015年1月15日，钢管48*3.55米，出库件数45，出库数量225，钢管48*3.54.5米，出库件数240，出库数量1080，钢管48*3.52.5米，出库件数400，出库数量1000，钢管48*3.52米，出库件数400，出库数量800，钢管48*3.51米，出库件数320，出库数量320，套管40公分，出库件数466，出库数量466，提货人：单俊杰。2015年1月16日，钢管48*3.54米，出库件数240，出库数量960，钢管48*3.53米，出库件数600，出库数量1800，钢管48*3.52.5米，出库件数160，出库数量400，钢管48*3.52米，出库件数160，出库数量320，钢管48*3.51.5米，出库件数320，出库数量480，钢管48*3.51米，出库件数400，出库数量400，提货人：单俊杰。2015年1月20日，钢管48*3.56米，出库件数640，出库数量3840，钢管48*3.53米，出库件数160，出库数量480，扣件接卡出库件数820，出库数量820，扣件转卡出库件数30，出库数量30，扣件十字卡出库件数50，出库数量50，提货人：单俊杰。2015年2月1日，钢管48*3.53米，出库件数600，出库数量1800，钢管48*3.51.5米，出库件数960，出库数量1440，钢管48*3.51米，出库件数960，出库数量960，扣件十字卡出库件数3000，出库数量3000，提货人：单俊杰。2015年3月13日，钢管48*3.5小计出库件数2000，出库数量3784，扣件小计出库件数2500，出库数量2500，提货人单俊杰。2015年3月13日，钢管48*3.5小计出库件数800，出库数量1928，扣件小计出库件数8600，出库数量8600，提货人：单俊杰。2015年3月20日，钢管48*3.5小计出库件数782，出库数量4310，提货人：单俊杰。2015年3月30日，钢管48*3.5小计出库件数1740，出库数量4240，提货人：常红。2015年3月31日，扣件小计出库件数500，出库数量500，提货人：单俊杰。2015年4月14日，钢管48*3.5小计出库件数340，出库数量952，提货人：单俊杰。2015年4月25日，钢管48*3.5小计出库件数1120，出库数量4416，提货人：单俊杰。2015年4月29日，钢管48*3.5小计出库件数880，出库数量3040，扣件小计出库件数600，出库数量600，提货人：单俊杰。2015年5月18日，钢管48*3.5小计出库件数1600，出库数量1600，扣件小计出库件数6600，出库数量6600，提货人：陈涛、单俊杰。2015年5月19日，钢管48*3.5小计出库件数880，出库数量4480，提货人：单俊杰、程腾飞。2015年6月1日，钢管48*3.5小计出库件数1390，出库数量4692，提货人：单俊杰.2015年7月2日，钢管48*3.5小计出库件数560，出库数量2680，扣件小计出库件数6000，出库数量6000，提货人：姬岩涛、单俊杰。2015年7月12日，钢管48*3.5小计出库件数720，出库数量4320，提货人：单俊杰。2015年7月21日，钢管48*3.5小计出库件数1180，出库数量3380，扣件小计出库件数2879，出库数量2879，提货人：单俊杰。2016年4月26日，钢管48*3.5小计出库件数1600，出库数量3455，扣件小计出库件数3520，出库数量3520，提货人：单俊杰。2016年10月9日，2.7米200根，顶托50，提货人：单俊杰。2016年12月13日，钢管48*3.5小计出库件数300，出库数量300，提货人：单俊杰。从2014年8月16日起到2016年12月13日止，上述出库单记载共出库钢管48*3.5总长度81882米，扣件45349个，可调顶托250个，套管（40公分）801个。原告提交的24张入库单中，有16张抬头为“郑州航天建筑设备租赁有限公司收货单（或入库单）”，有1张抬头为“郑州市金水区鑫达钢模板租赁站退货单”，有7张抬头为“济南金长风软件有限公司入库单”。从2015年7月7日起到2018年12月4日止，上述入库单记载承租单位：杨永前，龙湖工地（或杨永前范向伟龙湖工地），共入库钢管48*3.5总长度75094.2米，扣件32909个，可调顶托187个，套管（40公分）657个，套头124个。郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站于2012年3月1日注册成立，经营者为张航。郑州航天建筑设备租赁有限公司成立于2015年1月15日，原法定代表人为张航，于2018年1月5日变更为张保盈。一审庭审中，原告称郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站与郑州航天建筑设备租赁有限公司其实是一家公司，在经营地点、经营者和租赁物资方面有重合。一审法院认为，原告与被告范向伟、杨永前签订的《建筑施工物资租赁合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，当事人均应按照合同约定行使权利，履行义务。原告依约向被告提供了租赁物资，被告应按约向其支付租金。涉案《建筑施工物资租赁合同》于2014年8月15日签订并于次日开始履行，被告未曾向原告支付过租金，已构成违约，故原告要求其支付租金及返还在租物资的诉讼请求，于法有据，该院予以支持。根据原告提供的出库单和入库单记载内容，被告尚有扣件12440个、钢管6787.8米、可调顶托63套、套管（40公分）144个未归还原告，被告应予归还。原告诉请过高部分，该院不予支持。根据原告提供的出库单和入库单，结合双方约定的租金标准，经计算，截至2020年11月30日，被告承租租赁物资共产生租金987096.26元，原告诉请被告支付，该院予以支持。原告诉请过高部分，该院不予支持。原告诉请被告支付上述未返还租赁物自2020年12月1日至实际归还租赁物之日止的租金，按照扣件0.004元/个/天、钢管0.008元/米/天、可调顶托0.025元/套/天、套管（40公分）0.01元/个/天的标准计算租金，符合合同约定，该院予以支持。涉案《建筑施工物资租赁合同》约定，租赁费用每一个月结算一次，租赁费应于发生次月10日前付清。不按期结算租金，每日追加租金的5‰为滞纳金，超过三个月未结清租金，另外每日追加租金的1%为滞纳金。被告未按期结算租金，原告自愿按照月利率1.2%的标准主张截至2020年11月30日的违约金456407.7元，不违反法律规定和合同约定，该院依法予以支持。2020年12月1日之后的违约金，以987096.26元为基数，按照月利率1.2%计算至租金付清之日止。二被告辩称其系受河南乾程建筑劳务有限公司委托签订2014年8月15日的合同，且涉案合同并未实际履行，实际履行的是2014年9月2日的合同，但郑州市航天建筑设备租赁有限公司成立于2015年1月15日，成立时间与合同签订时间不符，且原告提交的出库单、入库单上的单价均为2014年8月15日的合同约定的租赁单价，故被告该项辩称，依据不足，该院不予采信。且被告提交的证据不足以证明其在合同签订时或履行过程中向原告披露过系受河南乾程建筑劳务有限公司委托签订涉案合同，故原告向合同相对方范向伟、杨永前主张合同权利并无不当。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百三十五条、第四百零三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告范向伟、杨永前于本判决生效后十日内向原告郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站返还扣件12440个、钢管6787.8米、可调顶托63套、套管（40公分）144个；二、被告范向伟、杨永前于本判决生效后十日内向原告郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站支付租金987096.26元及本判决第一项物资自2020年12月1日至实际归还租赁物之日的租金（租金计算标准为：扣件0.004元/个/天、钢管0.008元/米/天、可调顶托0.025元/套/天、套管（40公分）0.01元/个/天）；三、被告范向伟、杨永前于本判决生效后十日内向原告郑州市金水区鑫达恒业建筑设备租赁站支付截至2020年11月30日的违约金456407.7元，2020年12月1日之后的违约金以987096.26元为基数，按照月利率1.2%的标准计算至租金实际付清之日止；四、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取9683元，由被告范向伟、杨永前负担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：上诉人提供的租金结算清单及银行转账凭证，不能证明其证明目的，本院不予采信。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。本院认为，本案中，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案争议焦点为上诉人是否为本案适格被告，上诉人称其与鑫达租赁站于2014年8月15日签订的《建筑施工物资租赁合同》并未实际履行，郑州市航天建筑设备租赁有限公司与河南乾程建筑劳务有限公司签订的《建筑施工物资租赁合同》实际是用于涉案工地项目，上诉人范向伟及杨永前、被上诉人鑫达租赁站均并非本案适格的诉讼主体。经查明，郑州市航天建筑设备租赁有限公司成立于2015年1月15日，成立时间与合同签订时间不符，且上诉人并未提供有效证据证明其在合同签订时或履行过程中向被上诉人披露过系受河南乾程建筑劳务有限公司委托签订涉案合同，故上诉人的上诉理由不成立，本院不予支持。综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费19366元，由上诉人范向伟、杨永前负担。本判决为终审判决。审判员  姚振勇二〇二一年六月九日法官助理朱家珍书记员李珂