宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2021）宁0104民初108号原告：唐雪霏，女，1994年2月18日出生，回族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：曹冬梅，系唐雪霏母亲。被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区北京东路502号。负责人：李广宇。被告：李广宇，男，1978年11月18日出生，汉族，住北京市朝阳区。被告：刘璐璐，女，1982年5月22日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。原告唐雪霏与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司（以下简称非凡世纪银川分公司）、李广宇、刘璐璐装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告唐雪霏委托诉讼代理人曹冬梅到庭参加诉讼，被告非凡世纪银川分公司、李广宇、刘璐璐经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。唐雪霏向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2019年3月16日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.被告退还原告装修款75650元，支付违约金4350元（自2019年6月29日起至2020年9月，按照每日10元计算，违约金主张至款项付清之日）；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年3月16日，原、被告签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由被告对原告位于银川市兴庆区某室房屋进行装修，并对承包方式、工期、价款等进行了约定。2019年3月6日，原告通过支付宝给被告刘璐璐支付定金5000元，合同签订当日原告通过POS机又向被告支付73000元，2019年7月4日又通过POS机给被告支付49400元，合计127400元。开工一小部分后，被告以各种理由拖延工期，至合同约定的竣工之日，被告仅进行了水电改造、防水、包立管、顶角石膏线、地面找平、砌墙补门垛、屋内地面瓷砖铺设、厨房面砖和地砖铺设、卫生间面砖和地砖铺设、阳台瓷砖等后就停工。原告多次催促被告，被告公司回复没钱，无法继续进行装修，被告以此为借口再未进行装修。根据被告完成的工程量，工程价款至多为51750元，故被告应退还原告工程款75650元，并承担违约责任。被告李广宇与被告刘璐璐系夫妻关系，需共同承担婚姻存续期间的债务。非凡世纪银川分公司、李广宇、刘璐璐未作答辩。根据当事人的陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年3月16日，唐雪霏与非凡世纪银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定唐雪霏将银川市兴庆区某室房屋发包给非凡世纪银川分公司进行装修，工期95天，自2019年3月23日起至2019年6月28日，合同价款130000元（详见家庭居室装饰装修工程报价单），工程款支付为：合同签订当日支付78000元，水、电、管线隐蔽工程及瓦工工程结束上木工及油工前支付49400元，工程竣工验收时支付2600元；违约责任为若唐雪霏逾期付款，每延误一天支付违约金10元，若非凡世纪银川分公司工期延误，每延误一天支付违约金10元。该《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》后附涉案房屋施工图设计文件、主材确认单、设计图、预算单等，该预算单未显示各分项具体金额。庭审中，唐雪霏称非凡世纪银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》后入场进行装修，2019年7月4日停工，停工时仅装修了屋面大地砖（价值15135元）、卫生间地瓷砖（价值1179元）、阳台墙砖（价值3589元）、包立管（价值900元）、厨房、卫生间墙砖（价值9808元）、卫生间防水（价值1400元）、部分油工（价值8000元）、水电（价值7650元）、木工（价值4080元），合计51741元，其余均未施工。为此唐雪霏向法庭提交了其手写的装修计算表（唐雪霏称该计算表由非凡世纪银川分公司项目经理周龙书写），显示已完工的地砖、卫生间、阳台墙砖、包立管、厨房、卫生间墙砖、卫生间防水合计价款32011元，油工8000元，书店共7650元，木工4080元。提交照片4张，显示非凡世纪银川分公司装修情况，证明非凡世纪银川分公司仅完成了上述装修，其余未施工。另庭审中，唐雪霏称双方订立《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》时的价格是按照非凡世纪银川分公司的装修活动计算的，所以各分项的价格无法体现，非凡世纪银川分公司停止装修后，唐雪霏委托他人进行了装修，装修完毕后已实际入住。已付款方面，唐雪霏于2019年3月16日通过POS机刷卡给非凡世纪银川分公司支付73000元，非凡世纪银川分公司当日给唐雪霏出具了73000元的收据；唐雪霏于2019年7月4日通过POS机刷卡给银川市望远镇豪邦塑业支付49400元，非凡世纪银川分公司当日给唐雪霏出具了49400元的收据；唐雪霏还通过支付宝转账方式于2019年3月6日给刘璐璐转款5000元，并转账备注“你好，我是任设计师的顾客唐雪霏，这是我们家的定金”。以上合计127400元。现唐雪霏以非凡世纪银川分公司未履行完毕《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》为由，要求非凡世纪银川分公司、李广宇、刘璐璐退还工程款并承担违约责任。本院认为，唐雪霏与非凡世纪银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定唐雪霏将银川市兴庆区某室房屋装修工程发包给非凡世纪银川分公司，故唐雪霏与非凡世纪银川分公司之间装饰装修合同关系成立。上述《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》系唐雪霏与非凡世纪银川分公司之间真实意思表示，属有效合同，双方均应按《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》约定全面履行各自义务。现唐雪霏主张非凡世纪银川分公司未将房屋装修完毕即停工退场，要求解除上述《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》及非凡世纪银川分公司退还装修款，为此唐雪霏向法庭提交了涉案房屋的装修照片，该照片反映的已装修内容与唐雪霏主张的已施工工程项目基本一致，且非凡世纪银川分公司作为履行义务方经本院合法传唤未到庭举证其已履行合同义务或对唐雪霏提交的上述证据提出异议，故本院对唐雪霏的陈述及其提交的照片予以采信，确定非凡世纪银川分公司在未完工的情况下停工退场，且根据唐雪霏的陈述，其在非凡世纪银川分公司退场后已委托他人继续进行了装修，故涉案《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》已无法继续履行，本院对于唐雪霏要求解除《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》及非凡世纪银川分公司退还装修款的诉请予以支持。对于非凡世纪银川分公司应退装修款的金额，《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》约定的工程总价款为130000元，但后附的预算单不能显示各分项的具体金额，现唐雪霏主张非凡世纪银川分公司已完工的项目价值51741元，非凡世纪银川分公司经本院合法传唤未到庭提出异议，本院对唐雪霏的该主张予以采信，故非凡世纪银川分公司应退还唐雪霏装修款75659元（127400元-51741元），现唐雪霏主张75650元，本院予以支持。非凡世纪银川分公司未按《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》约定的工期施工，现唐雪霏主张违约金，本院予以支持。《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》约定若非凡世纪银川分公司工期延误，每延误一天支付违约金10元，合同约定的竣工日期为2019年6月28日，故本院确定非凡世纪银川分公司按每日10元的标准给唐雪霏支付自2019年6月29日起至本判决生效之日的违约金。唐雪霏要求李广宇、刘璐璐承担责任，因本案装饰装修合同的相对方为唐雪霏与非凡世纪银川分公司，唐雪霏要求李广宇、刘璐璐承担责任没有依据，本院不予支持。非凡世纪银川分公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百七十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条规定，判决如下：一、解除原告唐雪霏与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司于2019年3月16日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司于本判决生效之日起三日内退还原告唐雪霏装修款75650元，并按每日10元的标准支付自2019年6月29日起至本判决生效之日的违约金；三、驳回原告唐雪霏的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，公告费300元，合计350元，由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 蒋维国二○二一年六月三日法官助理 唐 伟书记员 龚琬清附：本案适用的相关法律、司法解释《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书本判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。