新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新01民终2713号 上诉人（原审被告）：新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）河南西路**。 法定代表人：王**，新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司总经理。 委托诉讼代理人：毛玉娇，新疆则冰律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：新疆博鑫世纪建设工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区京疆路72号呈信·朗悦盛境小区三期6号楼902号。 法定代表人：徐卫才，新疆博鑫世纪建设工程有限公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：翟方圆，泰和泰（乌鲁木齐）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张瑞鸿，泰和泰（乌鲁木齐）律师事务所律师。 上诉人新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司（以下简称新铁文化公司）因与被上诉人新疆博鑫世纪建设工程有限公司（以下简称博鑫建设公司）装饰装修合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院（2020）新0104民初8732号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年5月31日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 新铁文化公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回博鑫建设公司的诉讼请求。事实和理由：新铁文化公司与博鑫建设公司中止合同关系是由于博鑫建设公司自身施工能力不足导致，其无法按照合同约定在工期内完成施工任务，博鑫建设公司应当承担相应的后果。博鑫建设公司施工资质不足且在该工程施工过程中前期进场人员不到位，导致该工程的工期严重滞后，为不过分影响工期，迫于无奈新铁文化公司与博鑫建设公司解除了《丝路天街室内装修项目施工合同》。在解除合同后新铁文化公司被迫将该工程交由其他有施工资质的公司施工，虽然双方已经解除合同，但并不能当然免除博鑫建设公司在其已施工的范围内承担相应的质量保证责任。该工程至今尚未竣工验收，而博鑫建设公司的施工范围需要在竣工验收后才能得出具体结论，因此剩余58万元工程款在该工程未进行竣工验收前无法向博鑫建设公司支付。请求二审法院查明事实，依法改判。 博鑫建设公司辩称，鉴于新疆地区冬季施工的特殊情况，2019年11月至2020年4月为冬休期间且正值新冠肺炎期间，受不可抗力的影响，新铁文化公司于2020年3月13日通知博鑫建设公司，将博鑫建设公司清出施工现场，新铁文化公司称博鑫建设公司进场人员不到位与事实不符，是为推脱因单方解除施工合同而产生的违约责任，双方以补充协议的方式约定新铁文化公司应付博鑫建设公司款项，协商一致解除合同，并未约定违约责任，双方互不承担违约责任；博鑫建设公司施工部分在新铁文化公司将工程交由第三方施工过程中已经形成添附，无法区分，新铁文化公司作为发包方对质保责任当然具有明确的认知，双方签署补充协议，对工程价款支付及金额、期限均已明确约定，并未涉及质保责任，新铁文化公司主张延迟付款，无事实和法律依据，请求驳回上诉，维持原判。 博鑫建设公司向一审法院起诉请求：1．判令新铁文化公司立即支付博鑫建设公司工程款58万元；2．判令新铁文化公司支付博鑫建设公司利息损失暂计：3,286.67元（58万元×6％÷360×34天，自2020年4月2日至2020年5月6日合计34天，按年利率6％计算），自2020年5月7日至实际生效判决确定还款之日利息仍按上述标准计算。 一审法院认定事实：2019年底，新铁文化公司（发包人）与博鑫建设公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，由博鑫建设公司对新铁文化公司位于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）XXXXXX路XX号丝路天街室内装修项目工程进行施工，具体内容以发包方提供的需求和本工程的施工图图纸包含项目及工程量清单全内容施工，以上工程包工包料。签约合同暂定价9,181,443.26元……。博鑫建设公司施工过程中，新铁文化公司于2020年3月13日向博鑫建设公司送达一份《通知》，内容为：因贵司前期施工进场人员不到位，为避免影响我司施工进度，现我方通知将对贵公司已完成工作量及现场剩余材料进行结算并办理交接，请贵公司及时安排结算相关人员予以配合。同年3月31日，双方签订《丝路天街室内装修项目施工合同补充协议》，1．双方经过友好协商一致同意，承包人于2019年12月至本协议签订之日前，在丝路天街项目承包人予以认可的所有的工作量核定为工程款98万元。2．本补充协议签订之日起，承包人应按照双方认可的工程核定量提供相应工程款发票（发票税率9％，税金80,917.43元，不含税价899,082.57元，含税价98万元）。发包人应于收到发票三日内给承包人付清所有工程款98万元。3．承包人在2019年11月13日支付给发包人的20万元施工安全保证金，发包方应于本补充协议签订3日内退还承包人。4．承包人收到该工程款后，应及时发放农民工工资，不得以任何理由或借口拖欠。5．自承包人收到工程款及施工保证金共计118万之日起，双方签订的《丝路天街室内装修项目施工合同》自行终止，合同双方再无任何经济纠纷……。2020年4月2日，博鑫建设公司向新铁文化公司开具了98万元的增值税专用发票。同年4月7日，新铁文化公司退还博鑫建设公司安全保证金20万元，支付博鑫建设公司工程款40万元。一审法院认为，博鑫建设公司与新铁文化公司双方签订的《建设工程施工合同》《丝路天街室内装修项目施工合同补充协议》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。双方补充协议约定“新铁文化公司认可博鑫建设公司完成工程量为98万元，新铁文化公司应于收到发票三日内给博鑫建设公司付清所有工程款”，博鑫建设公司已于2020年4月2日向新铁文化公司开具了98万元的增值税专用发票，故新铁文化公司应于2020年4月5日前支付工程款98万元。新铁文化公司仅于2020年4月7日支付工程款40万元，对博鑫建设公司主张新铁文化公司支付工程款58万元的请求，应予以支持。新铁文化公司辩解意见于法无据，应不予采信。新铁文化公司迟延支付工程款应当向博鑫建设公司支付资金占用利息，应按照同期中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算2020年4月6日至2020年5月6日利息为1,879.84元。自2020年5月7日至判决确定还款日期间利息按上述标准计算。一审法院判决：一、新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司于判决生效后十日内支付新疆博鑫世纪建设工程有限公司工程款58万元；二、新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司于判决生效后十日内支付新疆博鑫世纪建设工程有限公司利息1,879.84元，并以58万元为基数，按同期中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率支付自2020年5月7日至判决确定还款日期间的利息。 二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审法院查明的事实予以确认。 本院认为，本案争议焦点为新铁文化公司是否应当向博鑫建设公司支付工程款58万元及利息。新铁文化公司上诉称双方解除合同原因在博鑫建设公司且工程尚未竣工结算，故不应向博鑫建设公司支付剩余工程款。对此，本院认为，新铁文化公司与博鑫建设公司于2020年3月31日签订的《丝路天街室内装修项目施工合同补充协议》，对合同解除及双方权利义务进行了明确约定，新铁文化公司在协议中确认了应付博鑫建设公司工程款金额及应还款保证金金额，且明确了支付时间，同时明确了博鑫建设公司的义务即开具工程款发票，由此，双方就工程款已经结算，且就结算后的工程款及施工保证金的支付达成新的协议，合法有效，双方当事人应当秉承诚实信用原则，严格依约履行，博鑫建设公司已开具相应工程款发票，新铁文化公司到期未按约付款，应当及时清偿欠付款项并向博鑫建设公司支付资金占用期间的利息损失，一审法院对此处理正确，新铁文化公司关于双方合同解除原因在博鑫建设公司且工程尚未竣工结算故不应支付剩余工程款的上诉理由，没有事实和法律依据，本院不予采信。 综上所述，新铁文化公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费9,618.8元（新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司已预交），由新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 蒋 欣 审判员 张 昊 审判员 王朋坤 二〇二一年六月九日 书记员 王亚宇