广西壮族自治区柳州市城中区人民法院民 事 判 决 书（2016）桂0202民初597号原告广州瀚涧康体设备有限公司。法定代表人敬玉祥，经理。委托代理人王学敏，广东创基（广州）律师事务所律师。委托代理人徐飞，公司员工。被告柳州市荣和房地产开发有限公司。法定代表人郑立文，总经理。委托代理人阮健，广西万益律师事务所律师。委托代理人张莎，广西万益律师事务所律师。原告广州瀚涧康体设备有限公司诉被告柳州市荣和房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年3月8立案受理后，依法组成合议庭，分别于2016年6月17日公开开庭进行了审理。原告广州瀚涧康体设备有限公司的委托代理人徐飞、被告柳州市荣和房地产开发有限公司的委托代理人张莎到庭参加诉讼。现已审理终结。原告广州瀚涧康体设备有限公司诉称：1、20l3年8月26日，《中标通知书》（详见证据一）被告的荣和·天誉会所室内外泳池设备采购及安装工程，经被告评标委员会评定，确定原告为中标人。本工程为总价包干，中标固定包干总价为：（大写）人民币壹佰捌拾伍万元整（￥1850000.00无）。其中室内泳池部分固定总价：（大写）人民币壹佰叁拾叁万捌仟寺佰肆拾柒元贰角零分整（￥1338147.20元）；室外泳池部分剧定总价：（大写）人民币伍拾壹万壹仟捌佰伍拾贰元捌角零分整（￥511852.80元）。工期：60个日历天，从甲方发的开工令之日起至工程竣工验收合格且交付甲方使用之日止，含起止日期当天，开工日期以开工令为准。中标人在收到中标通知书后，7个日历天内与招标人签订本招标工程施工合同。2、2013年9月6日原告与被告签订《荣和天誉会所室内外泳池设备采购及安装工程施工合同》（合同编号RH-TYCC-2013039）（详见证据二）。工程名称：荣和天誉会所室内外游泳池设备采购及安装工程：工程地址：柳州市高新三路至高新五路，沿江路东侧荣和·天誉项目。合同约定；（1）工程内容：荣和天誉项目室内恒温泳池系统、生活热水辅助加热系统、室外休闲泳池水处理系统设备采购及安装工程的所有材料设备及其辅材的采购及安装、调试等工作。具体详见合同附件二（工程造价清单报价表）、合同附件七（技术要求）及附件三（施工图纸）。（2）合同工期：本工程总工期为60日历天，自甲方发出开工令之日起至工程竣工验收合格之日止。（3）工期变更：因以下原因造成工期延误，乙方必须按本合同附件五《工程变更身份证确认表》办理工期签证，否则视为乙方放弃签证：甲方工地代表在接到报告后14个工作日内对申请签证事件进行确认或提出有关意见，同时对合理的工期签征给予办理若超出14个工作日甲方未答复的，乙方可视为甲方已认可该签证。（4）工程质量：设备安装竣工验收以国家颁发的施工验收规范、设备验收规范、产品技术参数及双方确认的施工图纸为依据。经设备正常处理后的池水水质符合国际《游泳场所卫生标准》（GB9667-1996、《生活用水卫生标准》及景观水池水质达到《景观娱乐用水水质标准》C类。（5）工程合同造价：本工程为交钥匙工程，采用总价包干。总价为：人民币壹佰捌拾伍万元整（￥1850000.00元），该价格已包含。（6）工程结算：结算依据详见合同附件二（工程量报价清单造价表）。结算资料必须附后设计变更通知书、签证单及与造价有关的函，具体如下：。（7）工程款的支付：合同签订生效后，自乙方提交等额的预付款保函及请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方按合同总造价的20％向乙方支付工程预算款；本工程全部设备进都进场经甲方确认后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方向乙方支付合同总造价20％工程进度款；本工程合同约定范围内的所有工程施一完成，经甲方确认后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，向乙方支付至合同总造价的85％作为工程进度款；工程竣工验收后，乙方按甲方要求提交完整的竣工资料及工程结算资材。待结算审核定案后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方向乙方支付拿结算造价95％工程款；预留合同结算总造价5％作为工程质量保修金。工程保修期二年满后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方向乙方支付剩余保修金。（8）工程竣工验收：系统安装调试完成并试运行使用一周后三天内，甲、乙及监理三方共同派代表到现场取水送当地卫生防疫部门检验，其中余氯指标有三方代表在场自验，水样合格既为工程通过验收。若甲方或监理方不配合乙方取水样，则乙方可以与另一方或单方取水样送当地卫防疫部门检验，水样合格既为工程通过验收。工程完成后，经甲方代表及监理方确认工程具备竣工验收条件后7大内监理方组织工程竣工验收。竣工验收合格后，乙方在14同内向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。（9）违约责任：乙方未按合同约定时间将工程交付甲使用的，每延期一天按工程总造价的千分之五的款额向甲方支付违约金。甲方延划付款，每延期一天按应付而未付工程款的千分之五向乙方支付违约金。3，2013年10月l5日，《工程变更签证确认表》增加，机械费用、人工费共计：￥10938.63元（详见证据三）；2013年12月13日，原、被告盖章签字《设计变更（补充）通知单》增加工程款￥20192.14元（详见证据四）；2015年6月4日双方《定价约谈记录表》调整报价6161.37元（详见证据五）。被告确认收到工程变更签证单4份以上增加工程款共计：￥37292.14元。4。合同签订后，原告依据合同约定履行义务内容如下：2013年9月12日《工程材料、构配件、设备报审表》（详见证据六）工程材料进场，被告监理公司及工程师盖章签字确认。2013年9月12日、9月30日《隐蔽工程验收记录》、《管道（设备）水压试验记录》二份（详见证据七）管道预埋，被告监理公司及工程师盖章签字确认。2013年9月25日《工程材料、构配件、设备报审表》（详见证据八）设备进场，被告监理公司及工程师盖章签字确认。2013年9月26日《工程材料、构配件、设备报审表》（详见证据九）工程材料进场，监理公司及工程师盖章签字确认。2013年10月24日，11月4日、12月18日、2014年1月18日《工程联系单》四份（详见证据十）原告联络被告工程施工期限拖延事宜，被告签字确认。2013年11月6日《工程材料、构配件、设备报审表》二份（详见证据十一）设备进场，被告监理公司及工程师盖章签字确认。2013年11月12日《设备开箱检查记录》（详见证据十二）机房设备进场，被告监理公司及工程师盖章签字确认。2013年12月24日《工程联系单》（详见证据十三）原告联络被告工程事宜“关于集一体机设备升级事宜”，被告签字确认。2014年2月23日《工程材料、构配件、设备报审表》《项目装饰材料（物品）设备进场验收单》（详见证据十四）设备进场，被告监理公司及工程师盖章签字确认。2014年3月20日《单项工程竣工验收单》、《签收条》（详见证据十五）施工单位完成施工内容，所有设备均已投入使用，同意验收被告盖章签字确认。收到竣工验收资料6份。原告已全部履行合同施工义务。被告在2013年9月17日支付工程款￥37万元：2014年4月30日支付工程款￥37万元；2014年11月18日支付工程款￥37万元。共计：支付工程款￥1l1万元。至今仍拖欠工程款￥777292.14元（包括增加的工程款￥37292.14元）；按照合同约定被告迟延付款违约应当支付违约金，考虑合同约定违约金过高，原告按照同期银行货款1年利率6％计违约金。违约金计算：￥777292.14元×16（月）x6％÷12＝￥62183.37元。原告多次催促请款未果，2014年9月24日，委托律师事务所发函催讨工程欠款（详见证据十六）。综上，原告认为，被告与原告签订的《荣和天誉会所室内外泳池设备采购及安装工程施工合同》依法有效，双方应当严格遵守。现原告己按合同约定全部、正确履行了施工义务，经被告验收合格移交使用且开业。现被告至今拖欠工程款的行为，己严重违反合同约定，给原告造成重大经济损失。为了维护原告的合法权益不受侵犯，请求：l、依法判决被告支付工程欠款：￥777292.14元：2、依法判决被告支付延期付款利息￥62183.37元（从2014年12月开始计算至起诉之日2016年3月）；之后利息继续按6%计至付清之日止，以上共计：￥839475.51元件；3。被告承担本案诉讼费。为支持其诉请，原告在举证期限内向法院提供如下证据：1、《中标通知书》；证明2013.8.26，被告的会所室内外泳池设备采购及安装工程，确定原告为中标人，工程总价包干价185万元，工期60个日历天，中标人在7个日历天内与招标人签订本招标工程施工合同。2、《荣和天誉会所室内外泳池设备采购及安装工程施工合同》；证明2013.9.6原被告签订合同，合同约定了工程内容、工期、工期变更、工程质量、工程合同造价、工程结算、工程款的支付、工程竣工验收、违约责任等事项，工程量清单报价表，设计图纸被告签字盖章确认。3、《工程变更签证确认表》；证明2013.10.15原被告监理公司及工程师盖章签字，增加机械费用、人工费共计10938.63元；4、《设计变更（补充）通知单》；证明2013.12.13原被告签字盖章增加工程款20192.14云；5、《定价约谈记录表》《签收条》；证明2015.6.4原被告调整报价6161.37元，被告收到工程变更签证单4份；6、《工程材料、构配件、设备报审表》；证明2013.9.12工程材料进场，被告监理公司及工程师签字盖章确认；7、《隐蔽工程验收记录》《管道（设备）水压试验记录》；证明2013.9.12、9.30原告游泳池管道预埋工程检验，被告监理公司及工程师签字盖章确认；8、《工程材料、构配件、设备报审表》；证明2013.9.25设备进场，被告监理公司及工程师签字盖章确认；9、《工程材料、构配件、设备报审表》；证明2013.9.26工程材料进场，被告监理公司及工程师签字盖章确认；10、《工程联系单》、《快递单》四份；证明2013.10.24、11.4、12.18、2014.1.18原告联络被告工程施工期限拖延事宜，被告签字确认。快递单证明原告邮寄给被告。11、《工程材料、构配件、设备报审表》；证明2013.11.6设备进场，被告监理公司及工程师签字盖章确认；12、《设备开箱检查记录》；证明2013.11.12机房设备进场，被告监理公司及工程师签字盖章确认；13、《工程联系单》证明2013.12.24原告联络被告工程事宜“关于三集一体机设备升级事宜”，被告签字确认；14、《工程材料、构配件、设备报审表》、《项目装饰材料（物品）设备进场验收单》；证明2014.2.23设备进场，被告监理公司及工程师签字盖章确认；15、《单项工程竣工验收单》、《签收条》；证明2014.3.20施工单位完成施工内容，所有设备均已投入使用，同意验收被告签字盖章确认，收到竣工验收资料6份。16、《律师函》；证明原告2014.9.24委托律师事务所发函催讨欠款。被告柳州市荣和房地产开发有限公司辩称，1、经被告审定，工程结算总造价为1762673.14元（未扣除应扣款）；2、原告应依约向被告承担的各项费用及违约金应从工程结算款中扣除，扣除总额为1541180.32元；A、因原告工期延误，根据合同14.1约定，原告应向被告支付违约金1128110.81元，该违约金应从工程款中扣除。B、泳池周围4樘木门更换费19835.36元，会所木饰面门因潮湿维修费3955.47元，应从工程款中扣除。C、施工现场产生拆装空调费11488.91元。D、施工现场产生墙面沙岩发霉拆除377789.77元。3、本案工程结算造价为1762673.14元，扣除前述扣款总额1541180.32元，被告实际应向原告支付工程款221492.82元，被告实际向原告支付工程款1110000元，已经超额支付，被告应要求原告退还。为支持其辩称，被告在举证期限内向法院提供如下证据：1、工程结算审定表；证明被告审定工程总造价为1762673.14元（未扣除扣款）；2、工作联系函；3、合同内未安装风管部分明细；证据2、3证明合同包干总价内，扣减原告未施工工程部分工程款124619元；4、定价约谈记录表；证明合同包干总价外，增加工程款37292.14元；5、施工指令单；6、工程签证确认表；7、完工确认单；8、会所泳池用空调安装及拆除报价单；证据5-8共同证明审定工程总造价1762673.14元内，应扣除11488.91元；9、单项工程竣工验收单；证明审定工程总造价1762673.14元内，应扣除工期违约金1128110.81元。经审理查明，2013年9月6日原告与被告签订《荣和天誉会所室内外泳池设备采购及安装工程施工合同》（合同编号RH-TYCC-2013039）。工程名称：荣和天誉会所室内外游泳池设备采购及安装工程：工程地址：柳州市高新三路至高新五路，沿江路东侧荣和·天誉项目。合同约定；（1）工程内容：荣和天誉项目室内恒温泳池系统、生活热水辅助加热系统、室外休闲泳池水处理系统设备采购及安装工程的所有材料设备及其辅材的采购及安装、调试等工作。（2）合同工期：本工程总工期为60日历天，自甲方发出开工令之日起至工程竣工验收合格之日止。（3）工期变更：因以下原因造成工期延误，乙方必须按本合同附件五《工程变更身份证确认表》办理工期签证，否则视为乙方放弃签证：甲方工地代表在接到报告后14个工作日内对申请签证事件进行确认或提出有关意见，同时对合理的工期签征给予办理若超出14个工作日甲方未答复的，乙方可视为甲方已认可该签证。（4）工程质量：设备安装竣工验收以国家颁发的施工验收规范、设备验收规范、产品技术参数及双方确认的施工图纸为依据。经设备正常处理后的池水水质符合国际《游泳场所卫生标准》（GB9667-1996、《生活用水卫生标准》及景观水池水质达到《景观娱乐用水水质标准》C类。（5）工程合同造价：本工程为交钥匙工程，采用总价包干。总价为：人民币壹佰捌拾伍万元整。（6）工程结算：结算依据工程量报价清单造价表。结算资料必须附后设计变更通知书、签证单及与造价有关的函。（7）工程款的支付：合同签订生效后，自乙方提交等额的预付款保函及请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方按合同总造价的20％向乙方支付工程预算款；本工程全部设备进都进场经甲方确认后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方向乙方支付合同总造价20％工程进度款；本工程合同约定范围内的所有工程施一完成，经甲方确认后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，向乙方支付至合同总造价的85％作为工程进度款；工程竣工验收后，乙方按甲方要求提交完整的竣工资料及工程结算资材。待结算审核定案后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方向乙方支付拿结算造价95％工程款；预留合同结算总造价5％作为工程质量保修金。工程保修期二年满后，自乙方请款并经甲方确认之日起十个工作日内，甲方向乙方支付剩余保修金。（8）工程竣工验收：系统安装调试完成并试运行使用一周后三天内，原被告及监理三方共同派代表到现场取水送当地卫生防疫部门检验，其中余氯指标有三方代表在场自验，水样合格既为工程通过验收。若被告或监理方不配合原告取水样，则原告可以与另一方或单方取水样送当地卫防疫部门检验，水样合格既为工程通过验收。工程完成后，经被告代表及监理方确认工程具备竣工验收条件后7大内监理方组织工程竣工验收。竣工验收合格后，原告在14同内向被告提供完整竣工资料及竣工验收报告。（9）违约责任：原告未按合同约定时间将工程交付被告使用的，每延期一天按工程总造价的千分之五的款额向被告支付违约金。被告延划付款，每延期一天按应付而未付工程款的千分之五向原告支付违约金。合同签订后，双方又增加了37292.14元工程量，故合同实际总价格为：1887292.14元。原告进场进行施工，于2014年3月20日工程通过验收竣工并交付给被告使用。被告在2013年9月17日、2014年4月30日、11月18日分三次支付给原告工程款共计111万元。尚余777292.14元被告没有支付给原告。之后，经过原告确认，在工程施工过程中原告有价值124619元的工程没有施工，该工程款应从剩余的工程款中扣除。被告实际剩余652673.14元的工程款没有支付给原告。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案中，原告与被告双方对签订的《荣和天誉会所室内外泳池设备采购及安装工程施工合同》予以认可，本院予以确认。在工程施工竣工并由被告验收后，被告只支付了111万元的工程款给原告，剩余652673.14元的工程款没有支付给原告。故原告要求被告支付工程欠款的诉请本院予以支持。对于原告要求被告支付延期付款利息的诉请，根据双方签订合同中约定，被告延期付款，每延期一天按应付而未付工程款的千分之五向原告支付违约金。同时，在庭审中，原告认为合同约定的违约金过高，原告要求被告按照同期银行货款1年利率6％计违约金。时间从2014年12月1日起至2016年3月31日止，故被告应支付给原告延期付款违约金为52213.85元（652673.14元×16个月×6%÷12）据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：被告柳州市荣和房地产开发有限公司向原告广州瀚涧康体设备有限公司支付工程款652673.14元及延期支付工程款违约金52213.85元。案件受理费12195元（原告已预交），由被告柳州市荣和房地产开发有限公司负担上述债务，义务人应于本判决生效之日起十五日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。审 判 长  胡 平人民陪审员  何燕玲人民陪审员  杨念华二〇一六年九月一日书 记 员  何 慧