广西壮族自治区河池市宜州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1281民初2687号 原告福建三建工程有限公司，住所地福建省厦门市湖里区枋湖北二路61号。统一社会信用代码：91350200759364483K。 法定代表人程俊祥，董事长。 委托诉讼代理人韦良辰，广西瀛聪律师事务所律师。 被告广西宜州华美纸业有限公司，住所地广西壮族自治区河池市宜州区洛东工业集中区。工商注册号：451281200007650。 法定代表人杨建才，执行董事。 委托诉讼代理人张子道，男，1952年7月12日出生，汉族，广西华美纸业集团有限公司员工，住福建省福清市。 原告福建三建工程有限公司（以下简称“福建三建公司”）诉被告广西宜州华美纸业有限公司（以下简称“宜州华美公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年9月25日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告福建三建公司的委托诉讼代理人韦良辰，被告宜州华美公司的委托诉讼代理人张子道到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告福建三建公司向本院提出诉讼请求：l、解除原、被告之间签订的《建设工程施工承包协议》、《建设工程施工补充协议》；2、判令被告向原告支付尚欠的工程款2501981.77元，并支付利息（利息以2501981.77元为基数，从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至付清工程款之日止的利息）；3、确认原告对建设工程（宜州华美公司厂区内厂房、建筑及配套附属工程）折价或者变卖、拍卖所得的价款优先受偿；4、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2012年5月，原、被告之间签订了《建设工程施工承包协议》、《建设工程施工补充协议》。合同约定，由原告承建被告位于原宜州市宜州华美公司厂区内的厂房、建筑及配套附属工程。合同还就工程的结算依据，工程付款方式等进行了约定。该工程于2012年5月动工后，由于被告资金不到位，该工程未能按施工计划顺利施工。在断断续续施工至2014年12月后，因被告资金链断裂，工程停工至今。2019年4月10日，由于被告已无能力继续履行双方签订的协议，双方就已施工部分进行结算，并形成了三份《建设工程结算书》及一份竣工结算总价。经结算，双方确认已施工工程造价6806637.84元。原告共收到被告工程款4304656.07元，被告尚欠2501981.77元工程款未付。原告认为，被告已无能力履行双方签订的协议，被告应向原告结清已建工程的工程款，故诉至法院。 被告宜州华美公司辩称，被告对原告的诉请均无异议，因被告的资金链断裂，已无能力履行合同亦无法支付尚欠的工程款。 本院经审理认定事实如下：2012年2月27日，原告福建三建公司与被告宜州华美公司签订《土方工程施工合同书》，由原告对被告位于河池市宜州区洛东工业集中区的土方工程进行施工。土方工程完工后，经双方协商，原告于2013年开始对被告的建设工程进行施工，双方签订了《建设工程施工承包协议》及《建设工程施工补充协议》，协议约定由原告对被告位于原宜州市（现河池市宜州区工业区的“宜州华美纸业有限公司厂房及配套附属工程”以包工包料方式进行施工，工程款按月支付。后因被告未能如期支付工程款，原告于2014年开始陆续停止工程建设，至2015年完全停工至今。原告已建设完工的工程有1栋宿舍楼及大门门卫室、钢构厂房基础工程、围墙路基工程、设备及配套基础工程。因被告方无能力继续履行合同，双方于2019年4月10日对已建工程价款进行结算后在结算单上盖章，被告的代理人张子道亦在结算单上签名认可。双方确认已施工工程的总造价为6806637.84元，其中2号宿舍楼及门卫室工程造价为2770565.08元、钢构厂房基础工程造价为1540363.6元、围墙路基工程造价为1048937.8元、设备及配套基础工程造价为1446771.36元。庭审中，双方认可被告已支付工程款4304656.07元，尚欠工程款2501981.77元未付。 以上事实，有原告提交《建设工程施工承包协议》、《建设工程施工补充协议》、《建筑工程结算书》及工程项目费用表、《土方工程施工合同书》以及本院庭审笔录为证。 本院认为，依法成立的合同对各方当事人具有法律约束力，各方均应全面予以履行。本案原、被告签订建设工程合同后，因被告未履行按期支付工程款的义务构成违约，且在庭审中表示无能力再履行合同，根据《合同法》第九十三条、第九十四条的规定，解除合同的条件已经具备，原告起诉要求解除《建设工程施工承包协议》、《建设工程施工补充协议》的请求符合客观事实和法律规定，本院予以准许。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。本案双方当事人对已施工工程进行结算后确认被告尚欠工程款2501981.77元未付，该款应当由被告支付给原告，并承担相应的利息，现原告要求被告从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息，符合法律规定，本院予以准许。依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”的规定，建设工程承包人应享有建设工程价款优先受偿权。 依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十三条、第九十四条、第九十七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条、第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、解除原告福建三建工程有限公司与被告广西宜州华美纸业有限公司签订的《建设工程施工承包协议》及《建设工程施工补充协议》； 二、被告广西宜州华美纸业有限公司于本判决生效后十日内向原告福建三建工程有限公司支付工程欠款2501981.77元，并自2019年9月25日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息至本院生效判决确定的履行期限届满之日止； 三、原告福建三建工程有限公司在工程欠款2501981.77元的金额内对被告广西宜州华美纸业有限公司位于河池市宜州区洛东镇工业集中区原告建设施工工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。 案件受理费26800元，减半收取13400元，由被告广西宜州华美纸业有限公司负担。 如果被告广西宜州华美纸业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河池市中级人民法院。另在上诉期限届满后七日内，按照不服一审判决部分的上诉请求数额，向河池市中级人民法院交纳案件受理费。（款汇：开户行：中国农业银行河池分行城东分理处；户名：广西壮族自治区河池市中级人民法院，帐号：20×××98）。逾期不交也不提出缓、减、免交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  赖艳军 二〇一九年十月十六日 书记员  黄 浩 附相关法律法规： 一、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）未按约定支付工程价款的； （二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的； （三）不履行合同约定的协助义务的。 第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。 因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。