广东省英德市人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1881民初4013号原告：吴月源，男，汉族，住广东省英德市。委托诉讼代理人：陈香梅，广东相映红律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭周旋，广东相映红律师事务所律师。被告：广州顾家装饰设计有限公司，住所地：广州市天河区。法定代表人：刘秀珍。被告：广州顾家装饰设计有限公司英德分公司，住所地：英德市。法定代表人：刘秀珍。被告：刘秀珍，女，汉族，住英德市，被告：郭立，男，汉族，汉族，住英德市。原告吴月源诉被告广州顾家装饰设计有限公司（以下简称广州顾家公司）、广州顾家装饰设计有限公司英德分公司（以下简称广州顾家公司英德分公司）、刘秀珍、郭立装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月29日立案受理后，依法适用简易程序于2019年9月4日公开开庭进行了审理。原告吴月源及其委托诉讼代理人陈香梅到庭参加了诉讼，被告广州市顾家装饰设计有限公司、广州市顾家装饰设计有限公司英德分公司、刘秀珍、郭立经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告提出的诉讼请求：1、判决解除原、被告于2018年8月31日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及2019年4月24日签订的《补充协议》；2、判决被告广州市顾家装饰设计有限公司、广州市顾家装饰设计有限公司英德分公司返还137750元给原告，并支付合同总价款10％的违约金14500元给原告；3、判令被告承担评估费3450元；4、判决被告刘秀珍、郭立对第二项、第三项请求的债务承担连带清偿责任；5、由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2015年8月31日，原告与被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定工程地点为英德市英城镇XX小区1203房，工程面积为124平方米，工程期限为90个实际工作日，合同总价款为145000元，付款方式为合同签订当天支付总价40％的首期款58000元，水电完工后三日内支付40％的二期款58000元，泥工工程完成后三日内支付15％三期款为21750元，竣工后支付尾款为7250元。在合同签订后，原告于2018年8月31日支付了定金20000元，9月3日支付了38000元首期款，被告于2018年9月12日进场开工，被告开工后，经常无故停工，原告了解到被告资金周转困难，为了能够使被告能够按约定完工，于是按照被告要求提前于2018年10月12日支付了二期款58000元，在2018年12月11日支付了三期款21750元，合计137750元。但是，被告收到原告支付的款项之后，并不是将资金用于原告的房屋装修工程，而是挪作其他开支，2018年12月被告收到原告预先支付的第三期款后就开始长时间停止施工。原告多次与被告协商，双方于2019年4月24日签订《补充协议》，协议约定：1、自本补充协议签署之日起3日内，乙方即重新开工；2、在2019年6月30日前。乙方（被告）应按时按质完成工程施工。如逾期竣工，被告按原协议第10.7条约定（即被告每逾期一天向原告支付50元）的违约责任。3、如乙方（被告）未经甲方（原告）同意再次停止施工，原告有权解除合同并要求被告返还原告所支付的款项及按原协议第10.9条承担违约责任（即违约方向守约方支付合同总价款10％的违约金14500元），并约定原合同内容不一致的以补充协议为准。在补充协议签订后，被告仍然继续停工，经原告多次催告后被告以其实际行为拒不履行合同义务，拒不开工。原告认为，原被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》是双方真实的意思表示，没有违反法律的规定，合同及补充协议均合法有效，被告应当按照合同的约定履行义务，否则，应当按照约定承担违约责任。广州市顾家装修设计有限公司是广州市顾家公司英德分公司刘秀珍的独资企业，注册资本为500万元，广州市顾家公司英德分公司应当在其未缴付的注册资本范围内对公司债务承担法律责任。同时，被告刘秀珍开设独资公司后，收取原告的装修款没有依约定用于装修工程的施工，而是用在碧桂园购买高档住宅和装修，将公司资产与个人财产混同，依法也应当对公司债务承担法律责任。被告广州市顾家装修设计有限公司及英德分公司均是刘秀珍、郭立两人共同经营的企业，两人是该企业的实际经营者，依法应当以其个人财产承担未缴公司注册资本的责任以及公司与家庭财产混同的责任，同时，两被告是夫妻关系，对夫妻一方经营期间产生的债务属于共同债务，依法应对原告的请求承担责任。被告广州市顾家装饰设计有限公司、广州市顾家装饰设计有限公司英德分公司、刘秀珍、郭立均未作答辩。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月31日，原告与被告广州顾家公司英德分公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，主要约定：原告（甲方）将其所有的位于英德市英城镇江XX小区1203号房（简称XX小区1203房）的装饰装修工程交由被告广州顾家公司英德分公司（乙方）承揽，工程面积为124平方米，合同总价款为145000元，工程期限为90个实际工作日，付款方式为合同签订当天支付总价40％的首期款58000元，二期款水电完工后三日内支付40％的二期款58000元，三期款泥工工程完成后三日内支付15％三期款为21750元，竣工后支付尾款为7250元；违约责任约定（合同10.7条）因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币50元违约金；（合同10.9条）任何一方违反合同约定或法律规定解除本合同的，应向另一方支付合同总价款10%的违约金……。合同签订后，原告先后两次向被告广州顾家公司英德分公司支付了首期款共58000元，被告广州顾家公司英德分公司于2018年9月12日进场开工。2018年10月12日，原告向被告广州顾家公司英德分公司支付了二期工程款58000元。2018年12月11日，原告向被告广州顾家公司英德分公司支付了三期工程款21750元。由于被告广州顾家公司英德分公司在装修施工过程中经常无故停工，原告（甲方）与该分公司（乙方）于2019年4月24日又签订《补充协议》约定：……经甲乙双方确认，乙方于2018年9月12日进场施工，甲方已依约向乙方实付款项137750元……协商一致如下1、自本补充协议签署之日起3日内，乙方即重新开工；2、在2019年6月30日前。乙方（被告）应按时按质完成工程施工。如逾期竣工，被告按原协议第10.7条约定（即被告每逾期一天向原告支付50元）承担违约责任。3、如乙方（被告）未经甲方（原告）同意再次停止施工，原告有权解除合同并要求被告返还原告所支付的款项及按原协议第10.9条承担违约责任（即违约方向守约方支付合同总价款10％的违约金14500元），并约定原合同内容不一致的以补充协议为准……。之后，广州顾家公司英德分公司未按上述约定完成案涉装饰装修工程，并停止了施工。2019年7月15日，原告委托广州市华盟价格事务所有限公司对案涉装修工程已完成部分进行价格评估，评估公司于2019年7月24日出具了穗华价估清远【2019】084号价格评估结论书认定：英德市江岸林语花园二期21幢1203号房装修工程确定已完成装修工程项目为地砖铺贴、墙砖镶贴、刮塑等共15项，装修工程价格为人民币肆万壹仟肆佰柒拾伍圆整（￥41475）。2019年7月29日，原告将被告广州市顾家装饰设计有限公司、广州市顾家装饰设计有限公司英德分公司、刘秀珍、郭立诉诸法院。另查明：被告广州顾家装饰设计有限公司法定代表人刘秀珍，公司类型有限责任公司（自然人独资）；被告广州顾家装饰设计有限公司英德分公司负责人刘秀珍、公司类型有限责任公司分公司（自然人独资）。以上事实，有原告提交的证据、庭审笔录予以证实，本院予以认定。本院认为，原告与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》是双方在平等、自愿的基础上订立的，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法、有效，当事人应当按照合同约定履行义务。被告广州顾家公司英德分公司没有按照合同约定的时间进行施工且擅自长期停工，其以行为表明不履行主要义务，已经构成根本性违约，应承担违约责任。本案中，原告在被告构成根本性违约后，委托《广东法院司法委托专业机构名册》内具有资质的广州市华盟价格事务所有限公司对案涉装修工程进行评估，本院对该评估结论予以采信；被告广州顾家公司英德分公司只是被告广州顾家公司的分支机构，并不具备法人资格，被告广州顾家公司应对被告广州顾家公司英德分公司的违约行为承担连带责任；被告刘秀珍作为被告广州顾家公司英德分公司的负责人、被告广州顾家公司的法定代表人、股东，其未能提供证据证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对公司债务承担连带责任；被告郭立并不是案涉合同的相对人，从案涉《补充协议》的内容及其被告广州顾家公司英德分公司的盖章确认行为看，该《补充协议》与被告郭立没有法律上的权利义务关系，其在该《补充协议》上的签名属于被告广州顾家公司英德分公司的职务行为，被告郭立不承担任何民事责任；综上所述，原告请求解除案涉合同；判令被告返还装修款、违约金及评估费3450元理据充分，本院依法予以支持，但是返还装修款的金额为：被告广州顾家公司英德分公司已收款项137750元-已装修工程款项41475元=96275元；违约金为：96275元×10%=9627.5元；被告经本院依合法传唤拒不到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩权利，不影响本案审理。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条、第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条及最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、解除原告吴月源和被告广州顾家装饰设计有限公司英德分公司于2018年8月31日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及于2019年4月24日签订的《补充协议》；二、限被告广州顾家装饰设计有限公司、被告广州顾家装饰设计有限公司英德分公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告吴月源返还装饰装修工程款96275元及违约金9627.5元；三、被告刘秀珍对上述债务承担连带清偿责任。四、驳回原告吴月源的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1707元、评估费3450元，由被告广州顾家装饰设计有限公司、被告广州顾家装饰设计有限公司英德分公司、被告刘秀珍负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  黄文裕二〇一九年十月二十六日书记员  黄嘉慧附相关的法律条文内容:《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。