江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0583民初1042号原告：盛伟元，男，1970年7月13日出生，汉族，住江苏省苏州。委托诉讼代理人：朱建珍，江苏瀛元律师事务所律师。被告：昆山天磊建筑工程有限公司，住所地江苏省昆山市锦溪镇锦周公路南侧，统一社会信用代码91320583764152135M。法定代表人：王林福，该公司执行董事。委托诉讼代理人：黄**，江苏柏庐律师事务所律师。委托诉讼代理人：杜国明，江苏柏庐律师事务所律师。被告：昆山益胜精密模具有限公司，住所地江苏省昆山市高科园模具区模具路173号，统一社会信用代码91320583724400907G。法定代表人：林振兴。委托诉讼代理人：常辉，男，该公司员工。原告盛伟元与被告昆山天磊建筑工程有限公司(以下简称天磊公司)、昆山益胜精密模具有限公司（以下简称益胜公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年1月15日立案受理，依法适用普通程序审理于2019年4月18日、8月12日公开开庭审理。原告盛伟元及其委托诉讼代理人朱建珍，被告天磊公司委托诉讼代理人黄**、被告益胜公司委托诉讼代理人常辉参加诉讼。本案现已审理终结。原告盛伟元向本院提出诉讼请求：1.判令天磊公司立即向原告支付工程款479268.09元及逾期支付的银行利息(以479268.09元为基数，从2018年5月12日起计算至被告实际付款时止，按照银行同期贷款利率计算。益胜公司在欠付工程款的范围内对天磊公司前述给付义务承担连带责任；2.案件受理费由被告负担。事实和理由：2018年年初，天磊公司承接了由益胜公司发包的位于昆山市东侧的“昆山益胜精密模具有限公司1#、2#、3#、厂房，门卫工程”，天磊公司指派孙炳根、陈杰为该工程的负责人。2018年3月15日，原告根据孙炳根、陈杰的指令作为实际施工人组建施工队伍入驻涉案工程施工现场，并根据天磊公司的要求进行工程前期投入，对施工现场砼场地进行破碎，排除砼障碍物方便桩基施工，并搭设临时设施和接通临时用水电，搭建围墙。原告还于2018年4月24日转账给天磊公司30万元用于预付砼桩款进行桩基施工，但是，天磊公司一直到2018年5月11日仍然不与原告签订书面的施工承包合同，原告恐血本无归，无奈向天磊公司发出书面的工程联系单，要求天磊公司对原告已经完成的工程量及投入所有款项进行核算，款清退场。天磊公司拒绝签收。2018年11月25日，原告与天磊公司签订了“工程量计算书”和“工程结算书”，天磊公司确认应向原告支付工程款861321元，但天磊公司仅支付了416000元(其中含陈杰支付的10万元)余款445321元至今未付。另外，原告施工完成的围墙在工程结算时仅计算了人工费用，材料和机械费没有列入，该部分工程款为33947.09元，被告也须支付给原告。可见，天磊公司还须向原告支付工程款479268.09元。原告从2018年5月11日起就一直向被告主张自己的工程款，所有材料供应商及民工工资要求支付，被告却恶意拖欠至今，为此须向原告支付逾期付款的银行利息。综上所述，请求法院支持原告的全部诉请，维护原告的合法民事权益!被告天磊公司辩称,天磊公司与原告之间没有合同关系，天磊公司没有指令原告入驻施工现场，也没有要求原告进行工程的前期投入，原告要求天磊公司支付工程款没有事实及法律依据，请求驳回原告对天磊公司的诉讼请求。被告益胜公司辩称，益胜公司与原告无关，被告天磊公司和益胜公司之间的工程款没有任何拖欠。益胜公司于2018年3月17日与昆山天磊建筑工程有限公司签订了关于本公司新建1-3号厂房及门卫室建设工程施工合同，签约合同价为1050万元，本公司按合同约定方式按工程进度支付款项，截止2019年4月10日本公司已经按约定方式支付天磊公司工程款800万元，目前益胜公司无拖欠天磊公司款项情形。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理查明事实如下：2018年3月17日，天磊公司和益胜公司签订建设工程施工合同，约定益胜公司将新建1-3#厂房及门卫室建设工程项目承包给天磊公司，承包范围：建设全过程承包(统包)：严格按照设计图要求建造厂房及对建筑物排水、消防等专业工程的安装，下水管道、道路、围墙、绿化等工程的建设；工地的废弃物废土清理；有关厂房的一切证照办理等。计划开工日期：以建设单位取得施工许可证为准。计划竣工日期：取得施工许可证日起计220天。合同价款1050万元。合同签订后，付人民币50万元整，进场后付人民币150万元整；基础结束付人民币200万元整；一层楼面结束付人民币200万元整；二层楼面结束封顶付人民币200万元整：房产证到手付人民币200万元整，余人民币50万一年内一次性付清。2018年3月15日，盛伟元转账给孙炳根10万元。2018年3月23日，陈燕洁出具收条，载明收到盛伟元10万元。2018年4月24日，天磊公司向盛伟元出具收据，载明收到盛伟元借款30万预付（昆山益胜工程管桩款）。2018年4月21日，盛伟元以天磊公司名义与昆山市力达基础工程有限公司签订桩基工程合同书，约定：桩基工程，双包管桩由嘉兴市晋泉管桩有限公司供货。六、工作量及工作内容：1#2#3#厂房桩基pTC-400(95)AB-C80-10-10、312套(送检30米)6270米、143元/米896610元另签购销合同。施工费17元/米，106590元，总价1003200元。七、工程造价：1#2#3#厂房桩基1003200元，(包括桩基施工及验收)。合计总价为1003200元，壹佰零叁仟贰佰元整。第二条：工期。该工程于2018年04月30日进场至2018年05月25日结束。承包总价1003200元整。二、付款方式：桩管签订合同付30万，正常施工后付款20万，施工结束前30万元。三、竣工验收：余款2018年8月底付10万，余款2018底付清。2018年5月11日，盛伟元制作工程联系单，内容为：根据项目承接人指令，本施工项目部于2018年3月15日进入昆山益胜精密模具有限公司1#、2#、3#厂房、门卫项目施工现场，根据施工现场实际情况，先对施工现场砼场地进行破碎，排除砼障碍物方便桩基施工，本施工项目部于2018年3月16日进场砼破碎，并搭设临时设施，提供办理施工许可证条件，桩基施工时临时施工宿舍妨碍施工，拆除后恢复已结束，从进场到今天为止未见施工总包合同及施工投标预算书、目前桩基施工已施工126根桩，桩基施工已停工2天，到今天还未办理公司承包合同，这是对本项目部极度不信任，无法根据施工合同条款履行施工任务，故本项目部决定退出施工，请贵公司派人接收，并对本施工项目部为本工程前期内容完成工作量投入所有款项进行核算，核算后一次性结清。款清退场。从明天起本项目部对该项目不负任何责任。但天磊公司未接收。2018年5月29日，盛伟元制作工程量结算书，内容为：1.办公桌1000元；2.岩棉彩钢板活动房(油漆)97768元；3.水泥5160元；4.瓜子片2145元；5.石砂2650元；6.黄砂3821元；7.八五砖6360元；8.配电箱3000元；9.电缆线50mm2计12000元；10.电缆线4mm2计400元；11.图纸复印费1200元；12.管理人员工资50000元；13.伙食费2400元；14.活动房拆除及恢复4800元；15.拆搭材料费200元；16.门口砼材料费3800元；17.宿舍用电材料费4227元；18.地砖材料费2622元；19.水表、电表材料人工费1000元；20.木方、夹芯板费用1600元；21.运费2400元；22.业务接待费用、油费5000元；23.葛某油费1900元；24.脚手架租金148元；25.瓦工人工费80000元；26.4月24日垫付桩款(公司借款)300000元；27.孙炳根100000元；28.陈杰(陈燕洁)100000元；29.开加气块增值税发票35000*/16%元计56000元；开砂石、砼、模板增值税发票21600*4.5%计9720元；小计861321元。陈杰于2018年11月25日在该工程结算书上签字。2018年6月20日，陈杰、盛伟元、夏孝贺签订关于昆山益胜精密模具有限公司筹建阶段民工工资的付款协议：昆山益胜精密模具有限公司工程代表：陈杰(简称：甲方)、昆山益胜精密模具有限公司工程筹建阶段民工代表：盛伟元(简称：乙方)、昆山益胜精密模具有限公司工程筹建阶段作业民工代表：夏孝贺(简称：丙方)，内容为：位于昆山市南侧的昆山益胜模具有限公司工程，在筹建工程时、甲方为了利于工程施工队进场施工作业，乙方组织民工，丙方进行现场作业，现按实际完成工作量，双方进行友好磋商，乙方应考虑各种误工等因素达成结算总金额为人民币(大写)捌万元整(￥80000元)。本协议签订后，由甲方组织资金，昆山天磊建筑工程有限公司财务进行支付。(丙方带好有效证件，下星期付款)本协议一式叁份，甲、丙、丙方双方各执壹份，签字后生效。2018年7月12日，天磊公司支付夏孝贺80000元。2018年6月，盛伟元出具收条收到益胜工地还款预收10万元。2018年7月18日，天磊公司支付盛伟元10万元，2018年9月14日，天磊公司支付盛伟元36000元。2018年10月16日，天磊公司支付昆山鑫筑源新型建筑材料有限公司10万元。2018年8-9月，盛伟元代开天磊公司为抬头的发票7张，金额共计566000元，陈杰代为签收。2018年12月19日，益胜公司（甲方）、天磊公司（乙方）、孙炳根（乙方）签订建筑工程施工补充协议书，约定第一条、承包范围：1-3#厂房及门卫室建设项目为统包：包括但不限于基础工程、土建工程、给排水工程等，以及招标文件及投标报价补充说明中约定的其他工程内容，并包括施工图未列明但乙方为完成合同约定工程所需的其他全部工作内容。第三条、合同工期：1.原合同约定：总工期为220天；开工日：以建设单位取得施工许可证之日为准；竣工日：以建设单位取得施工许可证之日起计220天。现因乙方原因造成不能按原合同约定时间竣工，经双方协商，甲方同意乙方将竣工日期延至2019年3月31日；2.乙方应当严格遵守甲方确定的总日历工期、各阶段工期。工期中己包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。第四条、工期的顺延：1.对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)战争、动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度：①4.5级以上的地震；②连续4小时以上的持续8级以上的大风；③连续4小时以上的特大的暴雨；④连续4小时以上温度低于零下15的低温；⑤连续7天38℃以上的高温等。(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。前述(1)、(2)项原因造成的损失各自承担。(3)甲方同意给予顺延的其它情况。2.乙方在以上情况发生后2日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。3.除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。第五条、分包和转包：1.乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人、技术人员等人名单，并附相应的证书，应与投标文件一致。如发生变动，乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2.甲方保留指定分包的权利。3.除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可，但甲方并不因此对该分包商的选择承担责任。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换，乙方应当立即撤换。4.乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担施工合同总金额百分之二十的赔偿金。第六条、工程款支付方式及时间：1.本合同签订后，付人民币50万为预付款。2.工程款支付进度：(1)施工进场后付人民币150万元；(2)基础结束付人民币200万元整；(3)一层楼面结束付人民币200万元整；(4)二层楼面结束封顶付人民币200万元整；(5)房产证到手付人民币200万元整；(6)结算完成后尾款人民币50万元作为质量保证金，甲方竣工验收后一年内无息支付。3.甲方在每次支付时，可扣除应当由乙方承担的违约金、罚款或其他费用后支付工程进度款，乙方应当在甲方支付同时提交相应的工程款发票。但甲方的任何未扣除，并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。双方还约定了其他事项。2018年3月20日，益胜公司支付天磊公司50万元，2018年6月1日，益胜公司支付天磊公司150万元，2018年8月14日，益胜公司支付天磊公司200万元，2018年10月9日益胜公司支付天磊公司200万元，2018年11月12日益胜公司支付天磊公司200万元。2019年7月下旬天磊公司将工程移交给益胜公司，至本案开庭时涉案工程尚未验收。盛伟元申请证人葛某出庭作证，葛某陈述：我是在盛伟元承建的益胜公司的工程上做现场管理。在5月12日的时候盛伟元认为工程亏本就退场了。后来接手的孙炳根让我留下来，一直做到2019年4月12日。2018年5月12日之前的工资是盛伟元发的，之后的工资是孙炳根发的。益胜公司将工程包给孙炳根，孙炳根是挂靠天磊公司的。陈杰是和我一起在工地上干活的，是代表孙炳根的现场负责人。陈杰做到2018年12月份。盛伟元从开始进场到退场一共做了如下工程：搭了6间活动房，7上7下的两间活动房；筑了一段路及一条围墙，围墙长82米，空斗墙，85砖，旧的；现场施工使用的所有配电箱、1个大的，2个小的；电缆是新的，68米左右。本院认为：本案中益胜公司将新建1-3#厂房及门卫室建设工程项目承包给天磊公司，天磊公司一开始将其分包给盛伟元，后盛伟元退场后，又与孙炳根签订合同。天磊公司虽未和盛伟元签订合同，但盛伟元已经完成的工程量应当予以结算。根据盛伟元提供的证据关于昆山益胜精密模具有限公司筹建阶段民工工资的付款协议，陈杰系代表天磊公司签字，后天磊公司根据陈杰的签字也按照协议支付了相关款项。故本院认定陈杰在盛伟元工程结算书上签字的效力。该工程结算书结算金额为861321元，扣除盛伟元自认的已经支付的416000元，尚余445321元。盛伟元另外主张的33947.09元材料和机械费，没有证据证明，本院不予支持。关于盛伟元主张的利息损失，因双方结算时间为2018年11月25日，故本院认定利息自2018年11月26日起计算至实际支付之日止，按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率为标准计算。据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告昆山天磊建筑工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告盛伟元工程款445321元并支付利息（以445321元为基数，从2018年11月26日起以中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率为标准计算至实际支付之日）。（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号，或汇入昆山市人民法院，开户行：中国建设银行昆山市支行营业部，账号：3220198643605151526033954）如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果义务方未按本判决书指定的期间履行义务的，权利方可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，于本判决书规定的履行期间的最后一日起二年内申请执行。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。案件受理费8490元，保全费3020元，合计11510元，由原告盛伟元负担780元，昆山天磊建筑工程有限公司负担10730元。其中，原告预交的案件受理费和财产保全费10730元，本院予以退还，被告应当负担的10730元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户帐号：32250198643600000811120528开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户行中国农业银行苏州苏福路支行，户名苏州市中级人民法院，帐号10×××76。审 判 长  王甜甜人民陪审员  金 琰人民陪审员  朱 维二〇一九年十月十五日书 记 员  马润斐