山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0112民初7693号 原告：吕伟，男，1983年3月6日出生，汉族，个体经营户，现住济南市。 委托诉讼代理人：管清杰，山东平正大律师事务所律师。 被告：济南扬天装饰工程有限公司，住所地济南市，统一社会信用代码91370102351754007L。 法定代表人：秦贞刚，总经理。 被告：秦贞强，男，1988年12月4日出生，汉族，住山东省邹城市。 原告吕伟与被告济南扬天装饰工程有限公司（以下简称扬天装饰公司）、秦贞强装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月23日立案后，依法适用简易程序，于2019年9月30日公开开庭进行了审理。原告吕伟及其委托诉讼代理人管清杰到庭参加诉讼，被告扬天装饰公司、秦贞强经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吕伟向本院提出诉讼请求：1.依法判令秦贞强返还超付装修工程款9000元；2.扬天装饰公司对上述返还义务承担连带责任；3.本案诉讼费用由扬天装饰公司、秦贞强承担。吕伟当庭变更诉讼请求为：1.依法判令扬天装饰公司返还超付装修工程款9000元；2.秦贞强对上述返还义务承担连带责任；3.本案诉讼费用由扬天装饰公司、秦贞强承担。事实与理由：2018年7月10日，吕伟与扬天装饰公司签订《装修施工合同》，约定由该公司对吕伟所有的位于济南市历城区xxA区x号楼的房屋进行装修，工程总款项为103000元，施工中增项阳台洗衣机柜为2200元，减项为淋浴房及入户门套共5159元，实际工程总金额为100041元。合同签订后，扬天装饰公司进行了施工，该公司员工（股东）秦贞强在施工过程中共7次通过个人微信向吕伟索要装修工程款，累计索要金额为109850元，已超出实际应付款项，超付金额为9809元。2019年5月27日，经吕伟与秦贞强协商，秦贞强出具欠条一份，承诺于2019年6月15日之前付清欠款9000元，但秦贞强及扬天装饰公司至今未履行还款义务。吕伟与扬天装饰公司签订《装修施工合同》之后，双方应依约履行合同义务，但该公司工作人员秦贞强多次通过微信索要装修工程款，导致实际付款金额超出应付金额，秦贞强向吕伟出具了欠条，因此秦贞强、扬天装饰公司应共同承担还款义务。特向法院提起诉讼，望法院判如所请。 扬天装饰公司缺席未作答辩 秦贞强缺席未作答辩。 吕伟围绕诉讼请求依法提交了证据，本院通过审查认定，证据具有真实性、客观性，与本案有关联，本院予以确认并在卷佐证，据此确认以下事实： 1.2018年7月10日，吕伟作为甲方与扬天装饰公司作为乙方签订《装修施工合同》，合同主要约定扬天装饰公司对吕伟位于济南市历城区xxA区x号楼的房屋进行装修；工程承包方式：双方商定采取乙方包工包料的方式、工程期限75天，开工日期2018年7月5日，竣工日期2018年9月20日（施工期以材料进场日第二天起计算，甲方自购材料配送不及时，以及其他甲方原因（如付款不及时）造成的工期延误，不包含在此工期内）；工程总款项为103000元，付款方式：基础水电竣工验收完毕，甲方支付工程总款的40%，即41200元；吊顶竣工验收完毕，甲方支付工程总款的30%，即30900元；瓷砖竣工并验收完毕，甲方支付工程总款的25%，即25750元；全部工程竣工验收完毕，甲方支付工程总款的5%，即5150元。（水电改造费用实测实量，完工后与40%首期款一同支付）；施工过程中，甲方提出变更、停止施工或增减项目，应及时通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内作出答复或协商解决；工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后2天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用；双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。扬天装饰公司在该合同加盖公章，秦贞强在该份合同乙方处签字。 2.吕伟通过其招商银行的账号以微信转账的形式于2018年6月30日向扬天装饰秦贞强转账2000元，于2018年7月12日通过支付宝向扬天装饰秦贞强转账41200元，于2018年7月25日向扬天装饰秦贞强转账30900元，并分别于2018年9月12日、2018年10月17日、2018年10月27日各转账10000元，于2018年10月31日转账5750元，以上共转帐109850元，秦贞强作为收款方在微信支付交易成功后显示交易名称为“扬天装饰建材”。 3.2019年5月27日，秦贞强向吕伟出具欠条一份，载明：“今秦贞强欠吕伟款项9000元（人民币大写玖仟圆）欠款于6月15日之前结清。秦贞强：2019.5.27日荣盛时代国际1号楼2215。”该欠条载于吕伟向“扬天装饰二环东路店”支付宝收款打印件的下方。 4.吕伟提交装修工程报价单一份，陈述该报价单中的套门系列（439.45元）及卫生间的淋浴房（4720.275元）未施工，扣除后工程总款为97840.275元（103000元－439.45元－4720.275元），后期增修了阳台洗衣机柜，应支付扬天装饰公司2200元，所以工程总款为100041元，后吕伟共计给付工程款109850元，发现支付工程款付超，双方经协商，秦贞强向吕伟出具了9000元的欠条。 5.扬天装饰公司的法定代表人为秦贞刚，系自然人投资或控股的有限责任公司，该公司股东有秦贞强、秦贞刚二人。 本院认为，吕伟与扬天装饰公司之间签订的《装修施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的禁止性规定，该合同合法有效，吕伟与扬天装饰公司双方均应按约履行自身的合同义务。吕伟履行了支付装修款的义务，扬天装饰公司应当按照合同约定履行装修义务。吕伟提供《装修施工合同》、装修工程报价单、转款凭证及其提供的庭审陈述与秦贞强向其出具的《欠条》相互印证，足以证明吕伟向扬天装饰公司超额支付9000元装修款的事实，吕伟要求扬天装饰公司返还装修款9000元，有事实及法律依据，本院予以支持。吕伟要求秦贞强对上述欠款承担连带付款责任，并提交了秦贞强以个人名义出具的欠条。本院认为秦贞强作为扬天装饰公司的股东代表公司与吕伟签订了涉案的装修施工合同，且通过其个人账户向吕伟收取了涉案全部装修款，并以个人名义向吕伟出具欠条的行为表明其自愿承担实际债务人扬天装饰公司对吕伟的债务，根据意思自治原则，其行为产生的法律后果应由其承担，故秦贞强应当对涉案返还装修款9000元承担连带还款责任。扬天装饰公司、秦贞强经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为对其举证、质证及当庭陈述权利的放弃，应承担对其不利的法律后果。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十五条、第八十八条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告济南扬天装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告吕伟装修款9000元； 二、被告秦贞强对上述第一项承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25元，由被告济南扬天装饰工程有限公司、秦贞强负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审判员  张俊丽 二〇一九年十月十七日 书记员  张雨晴