福建省石狮市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0581民初2292号 原告（反诉被告）：吴海军，男，1980年9月14日出生，汉族，住安徽省安庆市宿松县。 委托诉讼代理人：黎礼，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑春萍，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告(反诉原告)：石狮米兰卡斯服饰织造有限公司，住所地福建省泉州市石狮市永宁镇前埔龙山开发区。统一社会信用代码：91350581557582351H。 法定代表人：施荣华。 委托诉讼代理人：郑平申，福建醒狮律师事务所律师。 被告：施荣华，男，1964年8月25日出生，汉族，住福建省石狮市。 原告（反诉被告）吴海军与被告(反诉原告)石狮米兰卡斯服饰织造有限公司（以下简称米兰卡斯服饰公司）、施荣华加工合同纠纷一案，本院于2019年4月3日立案后，依法适用简易程序进行审理。之后，因米兰卡斯服饰公司提出反诉，本院依法将本案转为适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）吴海军的委托诉讼代理人郑春萍、被告(反诉原告)米兰卡斯服饰公司的委托诉讼代理人郑平申、被告施荣华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吴海军向本院提出诉讼请求：1、米兰卡斯服饰公司立即支付吴海军加工款85,567元，并按年利率6%支付自起诉之日起至实际付清加工款之日止的逾期付款利息；2、施荣华对上述加工款承担连带责任；3、由米兰卡斯服饰公司、施荣华承担本案的诉讼费。事实和理由：米兰卡斯服饰公司系自然人独资的一人有限公司，施荣华系唯一的自然人股东。米兰卡斯服饰公司因委托吴海军加工服装，至今尚欠加工款285,567元，经催讨拒不支付。为此，吴海军诉至法院。 米兰卡斯服饰公司辩称，对双方结算的加工费数额85,567元，公司无异议。但吴海军起诉书自认加工款“经被告扣除返工费以及运费并支付部分加工款后”，对于逾期交货问题双方在结算时没有处理，吴海军应当承担违约责任。结算单据中按29.5元计算加工费单价没有包含吴海军逾期交货应承担违约责任的部分。 施荣华辩称，合同是吴海军与公司签的，施荣华是负责人才签字。吴海军没有按时完成交货，有明确逾期违约责任。 米兰卡斯服饰公司向本院提出反诉请求：1、吴海军支付给米兰卡斯服饰公司逾期交货的违约金458,352元；2、本案反诉的案件受理费由吴海军承担。事实和理由：米兰卡斯服饰公司因为经营的需要于2018年6月2日与吴海军签订一份《加工合同书》，约定吴海军为米兰卡斯服饰公司加工款号为8132A男内胆棉衣及8132B女内胆棉衣，合同数以发货数为准；交货期限为2018年7月25日。合同签订后，米兰卡斯服饰公司依约提供了款号为8132A6892件及8132B213件的原辅材料给吴海军进行加工，然而，吴海军却违约未能按期保质保量完成加工生产任务，仅在交易期限内交付350件，其余的产品直至2018年8月31日才交付完毕；同时，交付的产品存在不符合质量的要求及缺件64件，经过公司催促，吴海军才派员进行返工，直至同年11月份才返工完结。公司为其垫付了返工费后。2019年3月16日经过双方对帐，扣除返工费、运费以及缺件等款项后，米兰卡斯服饰公司还应付吴海军加工费85,567元，但对于吴海军逾期交货应承担的违约责任，吴海军却拒绝依法承担。 吴海军对米兰卡斯服饰公司的反诉辩称，米兰卡斯服饰公司诉求吴海军支付逾期交货违约金缺乏事实与法律依据，应当予以驳回。米兰卡斯服饰公司未能按时提供齐全的原辅材料，对逾期交货存在过错，无权要求吴海军承担逾期交货违约金。米兰卡斯服饰公司在对账单上已经扣除逾期交货的相关费用，无权重复要求吴海军支付逾期交货违约金。米兰卡斯服饰公司已在对账单上签字确认，其应承担相应的法律后果。综上，米兰卡斯服饰公司未能按时及时提供齐全的原辅材料，对吴海军逾期交货存在过错，且其已经在结算对账中扣除逾期交货的相关费用，无权再要求吴海军支付逾期交货违约金。米兰卡斯服饰公司在吴海军交货时没有提出异议，并已经在对账单上签字确认，故其应当向吴海军支付加工款。吴海军请求贵院依法驳回米兰卡斯服饰公司反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了吴海军居民身份证、米兰卡斯服饰公司内资企业登记基本情况表、施荣华居民身份证复印件、《加工合同书》、对账单等证据予以证实。上列证据，经过庭审质证，符合证据的客观性、关联性和合法性，具有证据证明效力，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：米兰卡斯服饰公司系自然人独资的有限责任公司，施荣华系公司唯一股东。2018年6月2日，米兰卡斯服饰公司与吴海军签订一份《加工合同书》，约定：米兰卡斯服饰公司提供原辅材料，由吴海军为米兰卡斯服饰公司加工款号为8132A男内胆棉衣4750件、8132B女内胆棉衣1775件，加工单价每件30元，吴海军应当在2018年7月25日前保质保量完成生产任务，并将成品送由公司验收；在原辅材料齐全情况下，每超一天，扣其超货期未交数量每件1元，超两天扣其超货期未交数量每件2元，超三天扣其超货期未交数量每件3元，依此按超期时间累加处理；若有欠缺原辅材料，以仓库材料出库单为凭据，货期顺延可免扣，但需要生产品质管理部出具相关书面证明，若有欠缺原辅材料，但不影响正常生产运作，以生产品质管理部签名为证，不能作为吴海军超期理由，一律按超货期处理；加工费在整单货交完结账后一个月付款；吴海军如恶意不交货，造成严重超货期10天以上，公司有权不接受此批货品，吴海军必须按公司出厂价格230元/件赔偿给公司等条款。 2019年3月16日，双方进行结算，米兰卡斯服饰公司结欠吴海军加工款85,567元，并由米兰卡斯服饰公司法定代表人施荣华签字出具一张对账单交给吴海军收执，确认结欠加工款85,567元。对账单主要内容载明了米兰卡斯服饰公司应付加工款为207,816元，合计扣款金额为48,249.5元，米兰卡斯服饰公司分四次合计偿付了74,000元，应付加工金额为85,567元。2019年4月3日，吴海军以多次催讨欠款未果为由，诉至本院。 本案争议的焦点问题：米兰卡斯服饰公司主张逾期交货违约金的反诉请求应如何处理。对此，本院予以查明、分析及认定。反诉双方当事人对争议焦点的意见如其反诉诉辩主张。 米兰卡斯服饰公司认为，公司已交付加工服装原辅材料，吴海军逾期交货应承担违约责任。庭审中，米兰卡斯服饰公司提供逾期交货明细单及托运单一份，证明吴海军逾期交货的情况以及依约应当承担的违约金金额；微信聊天记录及相关截图、光盘各一份，证明吴海军违约将加工产品转交他人加工以及逾期交货的事实；出库凭证六张，证明米兰卡斯服饰公司提交的原辅材料是按期的，有在合同的期限内提交，并没有存在逾期交付原辅材料的情形。 吴海军认为，对上述证据真实性没有异议，但逾期交货明细单及托运单无法证明吴海军逾期交货存在过错。微信聊天记录中可以看出吴海军多次向米兰卡斯服饰公司催要原辅材料，米兰卡斯服饰公司一直未能按期提供，且催讨时，米兰卡斯服饰公司从未对逾期交货或者对转交他人加工的问题提出异议。出库凭证证明公司没有按期提供原辅材料，直至2018年7月2日才提供给吴海军，并且该些出库凭证无法证明是本案加工合同中的全部原辅材料。 另外，米兰卡斯服饰公司还提供证人施某出庭作证予以证明吴海军逾期交货。 本院认为，首先，吴海军对逾期交货事实并不异议，但认为逾期交货是米兰卡斯服饰公司未能按时提供齐全的原辅材料，对逾期交货存在过错。从证人施某证言及微信聊天记录、出库凭证来看，可以说明米兰卡斯服饰公司提供加工的原辅材料是陆续交付，吴海军也有经常催要原辅材料，公司现提供的出库凭证也无法证明就是本案加工合同中的全部原辅材料，根据常理可知，在没有按期提供齐全原辅材料情况下，吴海军作为加工服装承揽方的正常生产运作是受影响的，交货期也只能顺延，故将逾期交货原因归责于吴海军的事实依据不足；其次，虽吴海军逾期交货，但米兰卡斯服饰公司也已实际接受了吴海军加工成品服装，并没有事实证据予以证明公司有就逾期交货问题曾向吴海军提出异议并交涉主张权利，说明双方在客观实际上就此事实已重新达成共识并互为予以认可；最后，米兰卡斯服饰公司在收货后与吴海军进行对账时，就本案涉诉加工合同相关事宜进行处理时，按照市场交易习惯一般常理，米兰卡斯服饰公司若对逾期交货有异议就会提出协商解决，但公司并未提出此问题，并确认应支付加工款数额，应当视为米兰卡斯服饰公司没有异议。综上，现米兰卡斯服饰公司在不支付加工款而引起吴海军提出诉讼的前提下，再重提逾期交货问题，有悖于情理，故米兰卡斯服饰公司的反诉诉讼主张，既不合理又依据不足，本院不予支持。 综上所述，吴海军与米兰卡斯服饰公司之间的加工合同关系，主体合格，意思表示真实，没有违反法律、行政法规强制性规定，应为合法、有效。米兰卡斯服饰公司拖欠吴海军加工款85,567元有其法定代表人确认出具的对账单为凭，米兰卡斯服饰公司应承担还款责任。米兰卡斯服饰公司系施荣华一人独资的有限责任公司，施荣华作为股东并没有提供证据来证明公司财产独立于股东自己财产，依法应对公司债务承担连带责任，因此，施荣华对米兰卡斯服饰公司拖欠吴海军加工款应承担连带清偿责任。米兰卡斯服饰公司、施荣华经起诉催告未履行付款义务，已构成逾期付款行为，故吴海军请求米兰卡斯服饰公司偿付加工款85,567元及相应逾期付款利息损失、施荣华承担连带责任的诉讼主张，符合有关法律规定，本院予以支持。吴海军请求支付利息损失应自其主张权利的起诉之日计起，计算利息损失的利率标准参照无息民间借贷关系的规定确定以年利率6%计算，于法有据，本院依法予以照准。米兰卡斯服饰公司提出的反诉诉讼请求，理由不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第五十一条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第二百三十三条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下： 一、石狮米兰卡斯服饰织造有限公司应在本判决生效后十日内偿付给吴海军加工款85,567元，并按年利率6%支付自2019年4月3日起至实际还款之日止的利息损失； 二、施荣华对上述债务承担连带清偿责任； 三、驳回石狮米兰卡斯服饰织造有限公司的反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件本诉受理费1939元，由石狮米兰卡斯服饰织造有限公司、施荣华负担。反诉受理费4088元，由石狮米兰卡斯服饰织造有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 长  邱于义 人民陪审员  陈景阳 人民陪审员  蔡良越 二〇一九年十月八日 书 记 员  洪斯斯 附注：本案适用的主要法条及执行申请提示 1、《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百六十三条：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 2、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条：债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 3、《中华人民共和国公司法》第六十三条：一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 4、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条：当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 第五十一条：原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。 第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据；……。 第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 5、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第二百三十三条：反诉的当事人应当限于本诉的当事人的范围。 反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的，人民法院应当合并审理。 反诉应由其他人民法院专属管辖，或者与本诉的诉讼标的及诉讼请求所依据的事实、理由无关联的，裁定不予受理，告知另行起诉。 6、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。