海南省海口市美兰区人民法院   民事判决书   (2019)琼0108民初5890号   原告：xx和鑫达xxxx有限公司，住所地海口市美兰区灵山镇东和村委会东村二队25号，统一社会信用代码：91460100075711608M。   法定代表人：王某，执行董事。   委托诉讼代理人：刘某、芦某，海南信达律师事务所律师。   被告：xx信德xxxx有限公司，住所地深圳市龙华区观澜街道牛湖社区高尔夫比佩亚大宅二期2408，统一社会信用代码：91440300745191104N。   法定代表人：张某。   委托诉讼代理人：杨某，海南方圆律师事务所律师。   原告xx和鑫达xxxx有限公司（以下简称和鑫达公司）诉被告xx信德xxxx有限公司（以下简称深圳信德公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月22日立案后，依法适用普通程序，于2019年9月23日公开开庭进行了审理。原告的法定代表人王某及委托诉讼代理人刘某、被告的委托诉讼代理人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告和鑫达公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2017年11月15日签订的《三亚和合大厦2#楼项目西门子电器购销合同》；2、判令被告向原告支付逾期付款违约金354648.7元（按合同总金额3546487元的10%计算）；3、判令被告向原告支付合同提前解除的违约金709297.4元（按合同总金额3546487元的20%计算）；4、判令被告承担本案的全部诉讼费用。   事实和理由：2017年11月15日，原告与被告签订了总金额为3546478元的《三亚和合大厦2#楼项目西门子电器购销合同》（下称《购销合同》），双方约定由被告向原告采购西门子品牌的家用电器，具体的型号、数量及价格详见《购销合同》。合同签订后，原告为了履行合同义务，积极备货，包括向供货商订货、付款，但被告未能按照《购销合同》第六条“签订合同五个工作日即付30%定金，发货前10个工作日内付清全款”的约定给原告支付30%定金1063946.1元。在合同签订至今近一年半的时间里，被告既不通知解除《购销合同》，协商解决后续事宜；亦不支付货款，导致原告订购的货物长期积压在仓库，占用原告大量资金。原告于2017年12月6日、7日通过发函给被告，联系被告工作人员的方式要求支付定金，继续履行合同，但被告仍以种种理由推诿拖延，拒不付款。原告认为，被告已经以自己的行为表明不履行合同的付款义务，原告销售货物，获取货款的合同目的已然无法实现，为了避免原告的供货义务一直悬而不决，货物长年库存，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，原告请求解除与被告签订的《购销合同》。被告逾期付款，应依据《购销合同》第八条第1款“合同双方签订盖章即生效，购买方未按合同约定支付货款的，每延迟一天，则按逾期付款金额的千分之一支付延期付款违约金，但最高不超过合同金额的百分之十”之约定，按合同金额的10%给原告支付逾期付款违约金354648.7元。同时，因被告违约导致《购销合同》提前解除，被告所订货物全部取消，无论是依据《购销合同》第八条第3款“若购买方取消数量大于5%的合同项下货物，购买方按取消订货金额的20%向销售方支付违约金”之约定，还是依据“定金罚则”，被告均应按合同金额的20%给原告支付合同提前解除的违约金709297.4元。综上所述，为维护自身合法权益，原告特向法院提起诉讼，恳请依法判决。   被告深圳信德公司辩称：1、我方完全同意原告的第1项诉请，双方签订的合同是附有生效条件的成就合同，虽然合同已成立，但实际未生效，故同意解除合同。2、原告的第2项诉请不成立，违约金应是存在于某一方存在过错的前提下产生的。逾期应有事实存在，建设方工程停工与本案有直接联系，若建设方不停工，双方也不会发生纠纷，这是属于第三方责任，是双方不可预估的不可抗力。因此原告要求被告承担违约责任并支付违约金的理由不成立。合同约定所有设备需经业主确认方能发货，原告备货的过程中应由被告方对货物进行确认，原告既未收到定金，也未收到被告方的供货令，故原告提前备货的依据就不存在，造成的损失应由原告自行承担。3、原告在诉讼中首次提出解除购销合同，因此不存在提前解除合同的违约问题，其主张的损失赔偿更是无源之水。   经审理查明，2017年11月15日，原告和鑫达公司（卖方）与被告深圳信德公司（买方）签订《西门子电器购销合同》（下称《购销合同》），约定：一、买方就三亚和合大厦2#楼项目向卖方采购西门子品牌的家用电器，型号为油烟机、燃气灶、消毒柜、三门冰箱、洗衣机各259套，以上所有设备及型号需经业主确认方能发货，总价3546478元；三、交货地点三亚和合大厦2#楼，交货时间为收到买方签字确认的供货令60个工作日内到货；六、付款条件，签订合同五个工作日内即付30%定金，发货前10个工作日内付清全款；八、违约责任，合同双方签字盖章即生效，买方未按合同约定支付货款的，每延迟一天，则按逾期付款金额的千分之一支付延期付款违约金，但最高不超过合同金额的百分之十；若买方取消数量大于5%的合同项下货物，买方按取消订货金额的20%向销售方支付违约金；若销售方不能履行合同规定的交货义务，则卖方双倍退还定金；买方如未缴付定金，则销售方按不能缴付货物部分货款金额的20%支付违约金，但买方或卖方所缴付的违约金的总额，不超过合同总金额的20%；九、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但合同另有规定的除外；因不可抗力致使部分不能履行合同（包括导致延期履行），根据不可抗力的应向，免除相应的责任，但合同另有规定的除外；合同一方延迟履行合同后发生的不可抗力的，不能免除责任；因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交证明，否则不能免除相应责任；本合同不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。   签约后，原告于2017年12月6日向被告发送《催款函》，称：因我司已经订货，承担了巨大的资金压力，请贵司尽快支付30%定金1063946.10元。被告于2018年11月14日函复原告，称：因建设方项目施工设计方案变更导致工程暂停施工，以致我司与贵司商定款项未能按时支付，现就项目情况与贵司说明待工程复工及收取建设方工程款后，我司将尽快支付贵司购销合同定金款项。原告称，其为履行合同义务已向供货商订货并付款，被告既不通知解除《购销合同》，协商解决后续事宜，亦不支付货款，导致原告订购的货物长期积压在仓库，占用原告大量资金，无奈遂诉至本院.   本院确认的上述事实，有当事人提交的《西门子电器购销合同》、送货清单、订货、调货邮件往来、银行业务回单、微信聊天记录、《催款函》《关于“三亚和合大厦2#楼项目西门子电器购销合同定金款项支付问题”的函件》及陈述笔录等在案为凭，这些证据材料已经庭审质证和本院的审查，可以采信。   本院认为，一、关于双方签订的《西门子电器购销合同》的效力及合同解除的问题。双方自愿签订购销合同并进行了实际履行，双方的买卖合同已于盖章之日成立并生效。该合同是当事人的真实意思表示，其主体适格，内容不违反法律、法规的禁止性规定，属于有效合同，对当事人具有法律约束力。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定，当事人协商一致，可以解除合同。原告诉请法院解除合同，被告于庭审之日（2019年9月23日）答辩同意解除合同，双方达成解除合同的合意，符合法律规定，本院予以照准。   二、关于被告深圳信德公司是否违约的问题。《购销合同》第六条约定，被告应在签订合同五个工作日内（即2017年11月20日前）支付30%定金，被告至今未向原告支付任何款项，已违反合同约定。关于原告备货是否符合合同约定的问题。被告辩称，合同第一条约定所有设备需经业主确认方能发货，因此原告在未收到定金和被告方供货令即提前备货，不符合合同约定，造成的损失应由原告自行承担。原告提供的双方在履约过程中的微信聊天记录、《催款函》及被告向原告的复函，足以证实原告是应被告“2017年12月底到货”的要求进行备货的，被告一再承诺尽快付款但实际未能支付。被告的抗辩意见与事实不符，本院不予采纳。关于项目建设方停工是否构成不可抗力的问题。《购销合同》第九条约定的不可抗力指“不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害”，建设方停工事由不在其中，被告以此作为延期履约的抗辩理由不成立，本院不予采纳。   三、关于被告应向原告支付的违约金数额问题。双方在《购销合同》第八条约定“买方未按合同约定支付货款的，每延迟一天，则按逾期付款金额的千分之一支付延期付款违约金，但最高不超过合同金额的百分之十；若买方取消数量大于5%的合同项下货物，买方按取消订货金额的20%向销售方支付违约金”。原告提交的送货清单、订货、调货邮件往来、银行业务回单足以证实原告为履约已及时向厂家订货，而被告在2017年11月20日至2019年9月23日期间存在逾期付款的行为，逾期天数达672天，按照合同计算的逾期违约金数额为714971元（3546487元×30%×1‰×672天）。原告诉请被告按合同总金额的10%支付逾期付款违约金354648.7元，具有事实和法律依据，本院予以支持。被告迟延履行债务，经原告催告后在合理期限内仍未履行，是导致《购销合同》解除的根本原因，故原告诉请被告按取消的合同总金额的20%支付解约违约金709297.4元，具有事实和法律依据，本院予以支持。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：   一、解除原告xx和鑫达xxxx有限公司与被告xx信德xxxx有限公司于2017年11月15日签订的《三亚和合大厦2#楼项目西门子电器购销合同》；   二、被告xx信德xxxx有限公司须于本判决发生法律效力之日起十日内向原告xx和鑫达xxxx有限公司支付逾期付款违约金354648.7元。   三、被告xx信德xxxx有限公司须于本判决发生法律效力之日起十日内向原告xx和鑫达xxxx有限公司支付解约违约金709297.4元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案受理费14375.51元、财产保全费5000元（原告已预付），由被告xx信德xxxx有限公司负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于海南省海口市中级人民法院。   Tujypbclmljbgsyrvm   审判长 邝小蕊   人民陪审员 吴崎霞   人民陪审员 黄兰芳     二〇一九年十月十五日   书记员 陈树新   书记员 林名泽   附：相关法律及司法解释条文   《中华人民共和国合同法》   第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行合同义务。   第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。   当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。   约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。