广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0307民初18659号原告（反诉被告）：深圳市骑士勋章商贸有限公司，住所深圳市龙岗区坂田街道杨美村金竹小区13巷**803，统一社会信用代码91440300359619096N。法定代表人：刘晓兰。委托诉讼代理人：程可泽，广东慧尔斐司律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴雍，男，1985年5月11日出生，汉族，住所：广东省深圳市龙岗区，系公司销售经理。被告（反诉原告）：深圳市美世腾科技有限公司，住所深圳市罗湖区翠竹街道文锦北路**文锦广场文盛中心2101，统一社会信用代码914403000798438941。法定代表人：岳小雷。委托诉讼代理人：赵乾坤，广东华商律师事务所律师。原告深圳市骑士勋章商贸有限公司与被告深圳市美世腾科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月30日立案后，被告向本院提起反诉，本院决定一并审理。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告法定代表人刘晓兰及委托诉讼代理人程可泽、吴雍、被告委托诉讼代理人赵乾坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原被告于2017年3月16日签订的《产品购销合同》；2.被告向原告支付拖欠的货款89125元，并支付违约金20000元；3.被告承担本案受理费、保全费等诉讼费用。事实和理由：原被告双方于2017年3月16日订立《产品购销合同》（合同编号为QS-2017031601），约定被告向原告采购拉杆箱5000个，总金额625000元。货款分两次支付，合同签订后两天内支付30%，余下70%在3月31日前付清，任何一方因自身原因延误，违约方每日支付合同总金额的3‰赔偿给守约方。后原告依约交付拉杆箱，但经原告多次催促，截止起诉之日，被告仍拖欠货款89125元未支付。被告拒不履行付款的义务构成违约，已严重影响原告生产经营活动，应承担违约责任。原告为维护合法权益，故提起本次诉讼。被告辩称，1.双方购销合同因原告违约，被告提起反诉时要求解除合同；2.原告提供的经公证的微信聊天记录对未付货款明确为57995元，确认单价115元，根据微信聊天记录中对未付款的公式运算得出的也是57000多元，原告第二项诉讼请求无依据。被告向本院提出反诉，请求：1.解除原被告之间签署的《产品购销合同》；2.原告退还30万且不需要支付余款；3.原告向被告赔偿90万元；4.原告承担本案诉讼费用。事实和理由：原被告2017年签署《产品购销合同》，约定被告采购拉杆箱5000个，运费由原告负担。被告向原告支付30万元货款后，原告未按约定发货，经协商被告按原告要求自行提货，原告给予每个拉杆箱减价10元作为运费抵扣。提货后，原告拒绝按照合同要求提供发票，并要求被告支付货物余款。另一方面，被告发现原告提供的货物质量存在瑕疵，目前被大量投诉并退货。被告多次与原告沟通发票及退货事宜无果，故诉至法院。针对被告的反诉，原告辩称：1.被告未按约定时间付款，原告已积极配合被告发货，被告微信也承认是其自身原因导致货物没有发出去；2.被告未曾与原告协商自行提货每个拉杆箱减10元，因被告一直违约致使货物积压在仓库；3.原告积极配合被告就收到的部分货款开发票给被告，原告发货后，被告一直不结算；4.原被告两年多的电话微信聊天记录中，被告未曾提过产品质量问题，原告积极解决问题，被告避而不见。经审理查明，2017年3月16日，原被告双方签订了一份《产品购销合同》，约定被告深圳市美世腾科技有限公司向原告深圳市骑士勋章商贸有限公司购买拉杆箱5000套，单价125元，总金额625000元。双方另约定，原告于2017年3月28日出货2500个，剩下的2500个在3月31日前全部出货，运费由原告支付。被告需在双方合同盖章后两天内，向原告支付货款总金额的30%作为预付款即187500元，剩下的70%货款需在3月31日发货前付清即437500元。被告如有延迟付款，原告有权延迟发货。被告应在收到货后及时验收，如有异议，被告应在收到货之日起三个工作日内以书面形式向原告提出，若收货后三个工作日内无异议，原告视为产品全部合格。如因双方任何一方自身原因延误交货和付款，违约方须每日支付合同总金额的3‰赔偿给守约方。在实际履行合同过程中，根据原被告双方提供的微信聊天记录，双方对实际的运货时间另有协商，并且对货物的单价也曾经作出过变更。原告明确单价按照115元计算。原被告双方确认，原告实际交付给被告拉杆箱共计3113个，被告已实际支付货款30万元。原告未能及时向被告开具增值税发票，被告未能支付剩余货款，共计57995元（按单价115元计算）。被告在庭审中主张涉案的货物存在质量问题，并提交其单方委托的由广东产品质量监督检验研究院出具的检测报告，该报告显示出具检测结论时间为2019年9月17日。原告对该份检测报告不予认可。本院认为，原被告双方签订的《产品购销合同》，真实合法有效。被告作为买受人，在收到货物后，应当及时付款。在实际履行合同过程中，双方当事人对合同的主要权利义务作出了变更，其中包括交货时间及货物单价等内容。根据聊天记录显示，原告承诺的交付时间，均需通过被告协商才能确定。因此本案虽实际交货时间晚于产品购销合同约定的时间，但并未违反双方经变更后的确定的交货时间。故本院认定原告不存在逾期交货的违约行为。在原告重新变更货物单价后，被告仍不及时支付拖欠的货款，已构成违约。原告有权请求被告支付剩余货款57995元及逾期付款利息。原告主张的违约金2万元，本院根据双方书面约定的违约金计算标准，及截止庭审辩论终结时的逾期付款时间，认定违约金2万元，合情合理，没有超出合同约定及法律规定，本院予以支持。被告主张货物存在质量问题，但是其并未在合同约定的质量异议期提出任何质量的抗辩，且是在原告向本院起诉后才单方委托鉴定机构对拉杆箱的质量作出检测。被告提交的检测报告不能够体现检测的标的物是原告出售给被告的货物，也不能够体现标的物在检测时的状况与原告交付给被告的相一致。因此，本院对被告提交的检测报告不予采信。被告应当对其怠于行使合同约定的质量异议抗辩权，承担不利的法律后果。本院对被告基于质量问题，而提出的退还已支付的货款及赔偿损失的请求，不予支持。被告亦未提交证据证明因原告尚未开具部分增值税发票，导致其无法扣税的具体损失，其对此应承担举证不能的不利法律后果，本院对该部分损失亦不予支持。原被告双方均请求解除双方的《产品购销合同》，本院予以支持。关于《产品购销合同》的解除时间，本院以原告向本院起诉之日作为上述合同的解除时间。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决如下：一、确认原告（反诉被告）深圳市骑士勋章商贸有限公司与被告（反诉原告）深圳市美世腾科技有限公司2017年3月16日签订的《产品购销合同》于2019年8月30日解除；二、被告（反诉原告）深圳市美世腾科技有限公司于本判决生效之日起三日内向原告（反诉被告）深圳市骑士勋章商贸有限公司支付拖欠的货款57995元；三、被告（反诉原告）深圳市美世腾科技有限公司于本判决生效之日起三日内向原告（反诉被告）深圳市骑士勋章商贸有限公司支付逾期付款的违约金2万元；四、驳回被告（反诉原告）深圳市美世腾科技有限公司的其他诉讼请求。上述付款义务人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案本诉受理费1241元（原告已预交），由原告自行负担354元，被告负担887元，被告应在本判决生效之日起三日内迳付原告；反诉部分受理费7800元（被告已预交），由被告自行负担。如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 杜 攀二〇一九年十月二十九日书记员 陈怡菲