河南省开封市顺河回族区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0203民初1122号原告开封保洋碳素制品有限公司。住所地开封市顺河区汴东产业集聚区吴娘庄社区菜场路**。法定代表人张二枝，总经理。委托代理人刘洪建，河南方迪律师事务所律师。特别授权。委托代理人郝建文（实习），河南方迪律师事务所律师。特别授权。被告麻阳金湘钢铁有限公司。住所地湖南省麻阳苗族自治县高村镇老虎路工业园区/div>法定代表人黄铁玉，公司总经理。委托代理人李瑞天，公司办公室职员。特别授权。委托代理人田必顺，湖南锦江律师事务所律师。一般代理。原告开封保洋碳素制品有限公司（以下简称保洋碳素公司）诉被告麻阳金湘钢铁有限公司（以下简称麻阳金湘公司）买卖合同纠纷一案，原告于2019年7月16日向本院提起起诉，本院于同日作出受理决定，并于2019年7月19日向被告邮寄送达了起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、风险告知书、权利义务告知书等法律文书。本院于2019年9月9日依法组成合议庭，对本案进行了公开开庭审理。庭审中被告提出管辖权异议，当庭予以驳回。原告保洋碳素公司委托代理人刘洪建、郝建文，被告麻阳金湘公司委托代理人李瑞天、田必顺均到庭参加诉讼。现已审理终结。原告保洋碳素公司诉称，2018年8月18日，原、被告双方在福建长乐签订《φ500mm超高功率石墨电极供货合同》，由于被告明确告知原告，其电炉将于2018年9月20日正式投产，因此，原告按照双方合同约定，于2018年8月27日，将单价58，500元/吨、净重27.69吨，共计货款1，619，865元超高功率石墨电极运至被告处，由于被告原因致使电炉未能在2018年9月20日开炉，后延期至2019年4月23日开炉，原告向被告提供货物已投入使用，按照合同第7条约定，被告应在电极上炉使用7日内，向原告支付货款70%，但被告未按照约定支付货款，2019年7月4日向被告送达了《催款函》，无故拖延至今。请求法院依法判令解除合同关系；被告支付货款1，619，865元，违约金按照银行同期贷款利率支付逾期利息（利息自2019年4月30日起至还清货款之日止按中国人民银行同期贷款利率计算），并承担本案诉讼费及相关费用。被告麻阳金湘公司辩称，对法庭当庭驳回管辖权异议，保留上诉权利。原告向法庭提交的《工矿产品购销合同》没有生效，对被告没有法律约束力。该合同公章经公司确认并不是公司公章，对本合同真实性持有异议，该合同未经双方签字确认，依法不能生效。原告向本公司送达产品电极，没有经过过磅，数量不清。总之，原告虽然向被告提供了电极，但双方没有合同约定，没有具体数量，无法查清本案交易额，请法院依法裁判。经审理查明，2018年8月18日，原、被告双方签订《工矿产品购销合同》，供方即原告保洋碳素公司，需方即被告麻阳金湘公司。合同第一条规定，商品名称、商标、单位、数量、单价、总金额：超高功率石墨电极φ500mm，数量30吨，含税单价58,500元，总金额1,755,000元。第六条规定，数量验收、合理损耗标准及计算方法：结算重量以需方实际过磅重量为准；第七条规定，结算方式及期限：货到需方使用7日内付合同金额70%货款，余款30%作为质保金留需方账上，待合同终止时一次性结清；从第二车开始，货到结清本车货款，以此类推。第八条规定，违约责任：若供方不按合同交货或需方不按合同接货，则违约方须赔偿对方违约金为合同总金额的10%；其他违约事项按《合同法》有关条款执行。原、被告双方加盖有公章。还查明，原告保洋碳素公司出具质量证明书一份，证明书载明：品名石墨电极。规格型号φ500UHP/T4L。出厂日期2018年7月19日。合计净重27.69吨。发货单位开封保洋碳素制品有限公司，原告保洋碳素公司加盖有公章。另查明，2019年4月25日，原告保洋碳素公司出具被告麻阳金湘公司收货证明一份，证明载明：今收到开封保洋碳素制品有限公司2018年8月27日发运来一车超高功率石墨电极，电极净重为27.69吨，并已部分使用。特此证明！麻阳金湘钢铁有限公司，2019年4月25日。被告麻阳金湘公司加盖有公章。再查明，2019年4月30日，原告保洋碳素公司出具业务联系函一份，联系函载明：麻阳金湘钢铁有限公司，2018年8月18日，贵我双方经友好协商在福建长乐签订了《φ500mm超高功率石墨电极供货合同》，并收取我方履约保证金壹万元整。贵方明确告知我方，贵方电炉将于2018年9月20日正式投产，我方提供一个月交货并经贵方验收入库！根据合同约定，我方电极上炉使用前派技术人员到生产现场跟踪服务，我方电极上炉使用七日内，贵方支付70%货款。原告保洋碳素公司加盖有公章。又查明，2019年7月4日，原告保洋碳素公司出具业务催款函一份，催款函载明：麻阳金湘钢铁有限公司：2018年8月18日，贵我双方经友好协商在福建长乐签订了《φ500mm超高功率石墨电极供货合同》。贵方明确告知我方，贵方电炉将于2018年9月20日正式投产，我方提前一个月及时交货并经贵方验收入库。现由于贵方原因致使电炉延期直至2019年4月23日开炉！根据合同约定，我方电极上炉使用七日内，贵方支付70%货款。请贵公司严格按照合同规定支付货款！开封保洋碳素制品有限公司，2019年7月4日。原告保洋碳素公司加盖有公章。2019年9月2日，湖南省麻阳苗族自治县出具（2019）湘怀麻证字第357号公证书，公证书载明：公证事项：证据保全。申请人麻阳金湘钢铁有限公司为保护其合法权益，特委托李瑞天于二〇一九年八月二十八日向我处申请要求对存放于麻阳金湘钢铁有限公司轧钢车间的φ500mm超高功率石墨电极的现状进行证据保全。中华人民共和国湖南麻阳苗族自治县公证处公证员：龙宏东，二〇一九年九月二日。湖南省麻阳苗族自治县公证处加盖有公章。上述事实有工矿产品购销合同、质量证明书、开封保洋φ500mm超高电极发货清单、收货证明、业务联系函、业务催款函、公证书、怀化市人民政府文件、湖南省淘汰落后产能和企业兼并重组工作领导小组文件、湖南省发展和改革委员会湖南省经济和信息化委员会文件、证明、照片、电费明细单等证据在卷作证。本院认为，原、被告双方签订的《工矿产品购销合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，应受法律保护。《工矿产品购销合同》对商品名称、商标、单位、数量、单价、总金额等事宜作了具体规定外，还对结算方式及期限作了具体约定：“货到需方使用7日内付合同金额70%货款，余款30%作为质保金留需方账上，待合同终止时一次性结清”。被告未按约定方式和期限付款，构成根本违约的，原告有权解除合同，同时被告立即付清所有货款，被告未按约定支付货款的，应承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条之规定：“当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬”及第一百五十九条之规定：“买受人应当按照约定的数额支付价款”的规定，原告保洋碳素公司向被告麻阳金湘公司供货，原告提供了质量保证书、发货清单及被告出具收货证明，且被告在收货证明上加盖公章确认，可以认定双方存在事实上的买卖合同关系及被告拖欠原告货款1，619，865元的事实。被告未能按约支付货款，应当承担相应的民事责任。另，原告出具的业务催款函及被告出具的(2019)湘怀麻证字第357号公证书恰恰相互印证了被告收到原告φ500mm超高功率石墨电极的事实，形成有效的证据链，但未载明电极数量。被告辩称虽然收到产品电极但没有经过过磅的陈述明显与实际情况不符，滥用诉讼权利，有违诚实信用原则，本院不予认可。原告提交证据相互印证，足以证明被告拖欠原告货款1，619，865元（电极净重27.69吨×58，500元/吨）的事实，理据充分、符合法律规定，本院依法予以支持。关于违约金按照银行同期贷款利率支付逾期利息（自2019年4月30日起至还清货款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）的诉讼请求，因被告未及时给付货款，其行为已构成违约，应承担违约责任，支付原告合理的利息损失，故本院认为支付逾期利息（自起诉之日即2019年7月16日起至还清货款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付）为宜。依据《中华人民共和国民法总则》第六条、第一百一十九条，《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十四条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：麻阳金湘钢铁有限公司于本判决生效后七日内支付开封保洋碳素制品有限公司货款1，619，865元及利息（自起诉之日即2019年7月16日起至还清货款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付）。二、驳回开封保洋碳素制品有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费19,378.78元，保全费5,000元，由麻阳金湘钢铁有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于开封市中级人民法院。审 判 长  张 炜审 判 员  武 亮人民陪审员  张艳丽二〇一九年十月十二日书 记 员  庞瑞霞