江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0213民初8210号原告（反诉被告）：上海雪乐制冷设备有限公司，住所地上海市青浦区重固镇北青公路******。（统一社会信用代码：913101186887097974）法定代表人：徐德芜，该公司经理。委托诉讼代理人：胡灿，上海欧瑞腾律师事务所律师。被告（反诉原告）：无锡爱莲连锁超市有限公司，住所地无，住所地无锡市梁溪区盛岸西路碧霞桥堍2会信用代码：91320200753915264P）法定代表人：李瑞寒，该公司董事长。委托诉讼代理人：耿玉超，男。原告上海雪乐制冷设备有限公司（以下简称雪乐公司）与被告无锡爱莲连锁超市有限公司（以下简称爱莲公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年9月25日立案受理。审理过程中，被告爱莲公司提起反诉。本院依法适用普通程序公开开庭对本诉、反诉进行了合并审理。原告（反诉被告）雪乐公司的委托诉讼代理人胡灿、被告（反诉原告）爱莲公司的委托诉讼代理人耿玉超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雪乐公司向本院提出诉讼请求：1.确认双方于2015年7月20日签订的《设备采购合同》于2018年5月6日解除。2.判令爱莲公司支付货款210897元及利息损失（以210897元为本金，自2018年5月6日起至实际清偿之日止，按年利率6%计算）。3.诉讼费用由爱莲公司承担。审理过程中，雪乐公司变更第二项诉讼请求为：判令爱莲公司支付货款145293元及利息损失（以145293元为本金，自2018年5月6日起至实际清偿之日止，按年利率6%计算）。事实与理由：双方于2015年7月20日签订设备采购合同，约定由其负责无锡市北塘区碧霞桥堍2号处制冷系统的采购及安装维护，总费用890000元。合同签订后，其开具了178000元的增值税专用发票，爱莲公司支付了第一笔货款178000元；其依约交付了价值323293元的设备，另有部分设备已采购还未交付，而爱莲公司以现场不具备安装条件为由拒绝其上门安装，也未支付其他款项。雪乐公司提交设备采购合同、增值税专用发票、送货单、送货清单、设备照片、电子邮件截图打印件、律师函、EMS邮寄底单、快递查询单等证据材料。爱莲公司辩称：1.既然雪乐公司已于2018年5月3日发函解除合同，在合同已经解除的情况下，雪乐公司无权要求其继续履行合同即支付合同款。2.合同约定雪乐公司应于2015年8月19日交货，但雪乐公司迟延交货，已构成违约，其已明确表示拒绝接收设备，亦未验收，其有权解除合同。3.双方约定的送货期限届满后，其未要求送货，雪乐公司自行将未经验收合格、未经其签收的货物卸在其处，其不存在违约行为，不应支付违约金。请求驳回雪乐公司的诉讼请求。爱莲公司向本院提出反诉诉讼请求：1.判决解除《设备采购合同》。2.判令雪乐公司支付逾期交付设备违约金50589.70元。3.判令雪乐公司返还货款178000元。4.判令雪乐公司将存放在其处价值323293元的设备取回并承担相关费用。5.反诉诉讼费用由雪乐公司负担。事实与理由：双方签订设备采购合同后，其依约支付价款178000元。合同约定雪乐公司须将设备按爱莲公司要求的时间送至指定地点，后双方通过订单确定设备交付时间为2015年8月19日。雪乐公司直到2015年10月11日才将设备送至指定地点，逾期交付52天。根据合同约定，未按时交付，每逾期一日须支付合同总金额的0.3%作为违约金；如延迟交付超过30日，其有权拒收并解除合同；造成损失的，须承担赔偿责任。据此，其有权解除合同，并要求雪乐公司支付逾期违约金50589.70元（324293元×0.3%×52天）、返还178000元并将存放于其处的设备取回。爱莲公司提供订单图片打印件一份。当事人围绕诉讼请求和抗辩意见依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2015年7月20日，雪乐公司与爱莲公司签订《设备采购合同》一份（无合同编号），约定：雪乐公司向爱莲公司提供制冷系统一套（详见附件一报价清单），总价890000元。设备须按爱莲公司要求的时间送至无锡市北塘区碧霞桥堍2号。联系人邵军，电话138××******，运输费用包括在合同总价中。雪乐公司须在货物送达爱莲公司指定地点之日起25个工作日内完成设备安装及调试。爱莲公司在设备安装、调试完毕后7个工作日内进行验收，验收合格后签署验收单。设备安装、调试完毕且爱莲公司签署验收单后视为雪乐公司完成交付。本合同生效后，爱莲公司应在25个工作日内支付设备总价的20%计178000元；货到工地后，经爱莲公司对设备做安装前到货验收并签署《验收单》后25个工作日内支付设备总价的30%计267000元；系统验收合格，设备交付使用并签署《验收单》后25个工作日内支付设备总价的45%计400500元；保修期2年后，经爱莲公司对设备做验收并签署《验收单》后25个工作日内支付设备总价的5%计44500元。雪乐公司应按合同约定的时间交付设备，如未按时交付，每逾期一日须支付合同总金额的0.3%作为违约金，如迟延交付超过30日，爱莲公司有权拒收货物并解除合同，造成损失的，还须承担赔偿责任。如爱莲公司按本合同约定进行退货或解除合同的，雪乐公司应在收到通知之日起七日内返还爱莲公司所有已付款项并自行提取退货、承担由此产生的费用，未按时提取退货的，视为放弃货物所有权，由爱莲公司自行处置并不承担任何责任，因处置货物而发生的费用由雪乐公司承担。非因雪乐公司原因，爱莲公司无故全部或部分取消本合同，如造成雪乐公司损失的，爱莲公司应予以赔偿，但不得超过该部分金额的20%作为对雪乐公司全部损失的赔偿。合同附件一《无锡惠山店制冷系统改造工程报价汇总表详细清单》内容包括拆除原有冷库的冷熟食加工间及设备、重新安装新购冷柜及制冷设备、控制系统等，还包括安装材料、吊装搬运费、安装调试费、设备运输费、人员交通住宿费及材料运输费、维保费等，最终优惠价890000元。2015年8月20日，雪乐公司向爱莲公司开具了金额178000元制冷系统的增值税专用发票。2015年9月25日，爱莲公司向雪乐公司支付178000元。2015年10月，雪乐公司将以下合同设备送货至爱莲公司：AMAD37205风幕柜4台、ZK0.7WF面点冷藏展示柜1台、ZK-ASAR18GF牛肉冷冻柜2台、ZK-ASAR18SS冷藏柜1台、AIW2520双面冷冻岛柜2台、AIW20END双面冷冻岛柜2台，上述设备加上吊装搬运费、运输费合计323293元。送货单由林平签收。2015年10月13日，雪乐公司将送货单通过电子邮件发送给爱莲公司。2015年12月8日，雪乐公司发送电子邮件给爱莲公司：“无锡卜蜂莲花店消防办好了吗？现在设备能不能进场？”爱莲公司回复:“消防还没好”。2017年5月9日，雪乐公司季业平向卜蜂莲花中央采购部吕隽发送电子邮件：“附件是无锡惠山店改造合同、订单及发到现场的设备送货单，该店总货款890000元，已支付178000元，冷柜已全部到现场，2台并联机组在我司仓库，冷柜加机组按照合同核算金额为371293元，设备都放置现场快2年了，烦请核实并帮忙请示领导怎么结算。”吕隽未作回复。2018年5月3日，上海欧瑞腾律师事务所胡灿律师受雪乐公司委托向爱莲公司发出律师函，内容是：合同签订后，爱莲公司支付了178000元，雪乐公司依约交付了部分设备（价值324293元），有部分设备已采购还未交付（价值45000元），爱莲公司以现场不具备安装条件为由一直拒绝上门安装，雪乐公司也多次与爱莲公司沟通，但也没有明确答复。爱莲公司的行为导致《设备采购合同》无法履行。鉴于上述情况，郑重致函贵司：一、解除雪乐公司与爱莲公司签订的《设备采购合同》；二、爱莲公司于收到本律师函之日起三日内向雪乐公司支付货款191293元。该函爱莲公司未签收，于2018年5月6日退回。雪乐公司称还向爱莲公司相关人员当面提交了律师函，但未举证面交律师函的具体时间。爱莲公司确认收到上述律师函，但未确认收函日期。庭审中，爱莲公司陈述，雪乐公司送来的上述设备，因无锡惠山店无法存放，有部分现仍存放于其仓库内，其余部分由其送至徐州新开门店，现在具体哪些在无锡、哪些在徐州无法确定。当时送去徐州是考虑徐州新开门店是否可以使用，但实际没有使用。爱莲公司为证明雪乐公司逾期交货故其拒绝收货，提交订单打印件一份，供应商为雪乐公司，合同编号20151468，订货日期为2015年8月19日，交货日期2015年8月19日，交货地点LotusWuXIStore&DC中国。内容为冷库、旧柜拆除，新柜13台，合计890000元，预付款20%，到货支付30%，安装验收合格后支付45%，保修期2年后支付5%，含税总金额890000元。雪乐公司质证认为：真实性不予认可。合同并没有约定发货日期，爱莲公司也没有证据证明向其指定过交付日期，涉案的机器爱莲公司已经收到，且未提出任何异议，其不存在延期交货的事实。订单上的订货、交货日期是同一天，有违常理。本院认为：雪乐公司与爱莲公司签订的合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，依法成立，具有法律约束力。合同关于交付期限约定：设备须按爱莲公司要求的时间送至无锡市北塘区碧霞桥堍2号。爱莲公司依据其提交的2015年8月19日的订单主张交货日期为2015年8月19日；该订单无雪乐公司相关人员签字，雪乐公司也否认收到，爱莲公司没有提交证据证明该订单已向雪乐公司进行了通知、送达，故对该订单的真实性不予确认，不能据此认定爱莲公司主张的双方约定或其指定的交货时间；爱莲公司自认雪乐公司主张的323293元的设备（包含运输、吊装费用）已送至其指定地点，但未能举证证明其拒收的主张，又称因其仓库无法存放、将部分设备运至徐州门店以供使用，且不能说明两处分别存放的具体设备，足以认定雪乐公司已交付了合同约定的相应价值的设备。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。合同所涉内容尚有其他设备的交付（包括大型设备的运输、吊装等）、原有冷库的拆除、重新安装等，需要双方积极配合、具备履行的条件。经雪乐公司催告，爱莲公司以消防手续尚未办好为由拒绝其余设备进场交付，并在其后数年间既不积极配合履行合同，对雪乐公司的催告也不予答复，爱莲公司的不作为应视为拒绝继续履行合同，导致合同目的不能实现。雪乐公司据此以律师函的形式通知爱莲公司解除合同，爱莲公司收函后既不作回复，没有提出异议，且诉讼中也主张解除合同，故合同于爱莲公司收到上述通知之日解除。因双方均不能确定爱莲公司收到解除合同通知的具体时间，故本院仅确认合同已经解除。爱莲公司辩称因雪乐公司迟延交货故其拒绝接受交付，没有证据证明，本院不予采信。合同法规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。雪乐公司交付合同设备至今已达四年，爱莲公司已将相关设备分别放置于无锡、徐州两地，且对两地分别存放的具体情况亦不能明确说明，故已经履行部分，不宜返还。爱莲公司应支付已接受交付的冷冻设备的价款和相关运输、吊装费用323293元，其已支付178000元，尚应支付145293元。雪乐公司主张自2018年5月6日起计算利息损失，依据不足，可自起诉之日起计算。爱莲公司要求雪乐公司支付逾期交付设备违约金、返还已付价款、取回设备并承担相关费用的反诉主张，没有事实和法律依据，本院不予支持。爱莲公司系本案的败诉方，应当承担本案本诉及反诉的全部诉讼费用。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条第（四）项、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、确认上海雪乐制冷设备有限公司与无锡爱莲连锁超市有限公司签订的《设备采购合同》已解除。二、无锡爱莲连锁超市有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向上海雪乐制冷设备有限公司支付价款145293元及逾期付款利息损失（自2018年9月25日起至实际给付之日止，以145293元为基数，按年利率6%计算）。三、驳回上海雪乐制冷设备有限公司的其他诉讼请求。四、驳回无锡爱莲连锁超市有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费12700元（上海雪乐制冷设备有限公司已预交）、反诉案件受理费6350元（无锡爱莲连锁超市有限公司已预交），合计19050元，由无锡爱莲连锁超市有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  包宇红审 判 员  徐双鹰人民陪审员  唐忻画二〇一九年十月二十八日书 记 员  缪姗姗本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：第（四）项履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条第一款当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》：第二十四条当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》：第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。