福建省连城县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0825民初1660号 原告：厦门市中靖建设工程有限公司，住所地福建省厦门市湖里区禾山街道枋钟路2362号，统一社会信用代码91350206678286962F。 法定代表人：**彬，职务：执行董事。 委托诉讼代理人：黄清杰，福建开元大同律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘露，福建开元大同律师事务所律师。 被告：福建百氏耘谷生物科技有限公司，住所地福建省龙岩市连城县宣和乡曹新村曹坊街127号，统一社会信用代码91350825MA2YNICD23。 法定代表人：袁啟耀。 原告厦门市中靖建设工程有限公司（以下简称中靖建设公司）与被告福建百氏耘谷生物科技有限公司（以下简称百氏耘谷公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月14日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中靖建设公司委托诉讼代理人黄清杰、刘露到庭参加诉讼，被告百氏耘谷公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中靖建设公司向本院提出诉讼请求：1.判令百氏耘谷公司立即向中靖建设公司支付工程款417130元和利息（利息以￥417130元为基数，按中国人民银行同期同类贷款计算，自2019年4月1日起计至2019年5月12日；以417130元为基数，按双倍中国人民银行同期同类贷款计算，自2019年5月13日起计至实际还清之日止）；2.本案的诉讼费以及必要的诉讼费用由百氏耘谷公司承担。事实和理由：2018年1月30日，中靖建设公司与百氏耘谷公司签订《建设工程施工合同》，约定：“第一部分协议书：一、工程名称：培田草药小镇中草药种植田园综合体；工程地点：龙岩市连城县宣和乡；二、工程承包范围：本工程施工图纸、工程量清单中所包含的土建、消防、水电安装、市政工程及农田改造等；第二部分通用条款：33.4发包人在竣工结算报告确认后14天内支付工程结算价款和工程结算价款自工程交付使用之日起算的同期银行贷款利息，发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，自收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后70天起按双倍银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息；第三部分专用条款：工程款（进度款）支付26.3双方约定不按工程进度节点支付工程价款的，工程进度款的支付方式如下；(1)承包人根据施工进度申请支付工程款，工程款达不到50万元不予支付。(2)监理工程师接到当月进度款报告后5个工作日内予以审核确认，发包人收到监理审核的材料后在2个工作日内予以审核，经发包人审核确认后7个工作日内（节假日顺延）支付当期工程进度款。(3)银行转账方式支付工程进度款。(4)发包人出具竣工结算结论书后28天内按审核结果支付至结算款的95%；(6)若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款在保修期满后28天内一次性结清。37.争议：因本合同引起的或与合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：(2)向项目工程所在地人民法院起诉；……”签订合同后，中靖建设公司依约组织人员进场（工程所在地为龙岩市连城县宣和乡）施工。2018年8月初，百氏耘谷公司现场通知不再继续工程，未说明具体原因。后双方多次沟通后，百氏耘谷公司均表示不再继续合同。2019年1月25日，百氏耘谷公司向中靖建设公司支付工程款5万元。后双方协商委托厦门市智鸿利友工程造价服务有限公司对案涉工程进行结算审核，2019年3月4日，厦门市智鸿利友工程造价服务有限公司对案涉工程出具《工程结算审核意见书》，审核结果：一审造价467130元。中靖建设公司、百氏耘谷公司及厦门市智鸿利友工程造价服务有限公司均在《建设工程结算审核定案表》中盖章确认。工程款结算后，中靖建设公司多次向百氏耘谷公司催款，百氏耘谷公司均未按《建设工程施工合同》约定支付结算款项。根据《建设工程施工合同》的第三部分专用条款第26条的约定，案涉工程结算款项467130元，百氏耘谷公司应自出具竣工结算结论书后28天内按审核结果支付至结算价即467130元，扣除己付工程款5万元，尚欠417130元。结合《建设工程施工合同》的第二部分通用条款第33.4条约定，案涉工程款的利息自收到竣工结算结论书后28天（即2019年4月1日）按同期银行贷款利息计算，自收到竣工结算结论书后70天（即2019年5月13日）起按双倍同期银行贷款利息计算。为维护中靖建设公司的合法权益起诉至法院，望判如诉请。 百氏耘谷公司未作答辩，亦未向本院提交证据。 本院经审理认定事实如下：2018年1月30日，中靖建设公司作为承包人与百氏耘谷公司作为发包人签订《建设工程施工合同》一份，合同约定百氏耘谷公司将其公司的培田草药小镇中草药种植田园综合体发包给中靖建设公司进行施工，承包范围为本工程施工图纸、工程量清单中所包含的土建、消防、水电安装、市政工程及农田改造等，协议合同价为贰亿伍仟万元。发包人在竣工结算报告确认后14天内支付工程结算价款和工程结算价款自工程交付使用之日起算的同期银行贷款利息，发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，自收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后70天起按双倍银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。合同签订后，中靖建设公司组织人员进场施工。2018年8月，百氏耘谷公司现场通知中靖建设公司停止施工。2019年1月25日，百氏耘谷公司向中靖建设公司支付工程款伍万元。2019年3月4日，厦门市智鸿利友工程造价服务有限公司对连城县培田中草药种植田园综合体工程进行审核，审核造价为467130元。中靖建设公司与百氏耘谷公司在厦门市智鸿利友工程造价服务有限公司《建设工程结算审核定案表》中盖章确认。 本院认为：中靖建设公司与百氏耘谷公司于2018年1月30日签订的《建设工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律与行政法规，该合同合法有效，应受法律保护，双方应按合同约定全面履行自己的义务。中靖建设公司在合同签订后，按照合同约定进行施工。百氏耘谷公司于2018年8月通知中靖建设公司停止施工，双方委托厦门市智鸿利友工程造价服务有限公司对连城县培田中草药种植田园综合体工程进行审核，确定造价为467130元，各方当事人在《建设工程结算审核定案表》中盖章确认。中靖建设公司已按合同约定履行自己的义务，百氏耘谷公司应当按合同的约定支付工程款。百氏耘谷公司未按合同约定支付剩余417130元工程款属违约，依法应承担违约责任。因此，厦门市中靖建设工程有限公司要求福建百氏耘谷生物科技有限公司支付欠款417130元，并支付自2019年4月1日起至2019年5月12日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息及自2019年5月13日起至实际清偿之日止按双倍的中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百七十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 福建百氏耘谷生物科技有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付厦门市中靖建设工程有限公司工程款417130元，并支付自2019年4月1日起至2019年5月12日止以欠付工程款为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息及自2019年5月13日起至实际清偿之日止按双倍的中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7630.20元，由福建百氏耘谷生物科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 审 判 长  杨义龙 人民陪审员  杨钧钧 人民陪审员  罗尔湖 二〇一九年十月二十八日 法官助理林敏 代理书记员  沈 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。