广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0312民初2093号 原告：莫某政，男，1985年10月13日出生，汉族，户籍地：广西富川瑶族自治县，现住桂林市。 被告:桂林某某装饰工程有限公司，住所地：桂林市中山南路。 法定代表人：杨某明，执行董事。 被告：杨某明，男，1988年6月9日出生，汉族，户籍地：吉林省安图县，现住桂林市。 原告莫某政诉被告桂林某某装饰工程有限公司（以下简称某某装饰公司）、杨某明装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月14日立案后；本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭进行审理。原告莫某政到庭参加诉讼；被告某某装饰公司、杨某明经本院公告传唤，无正当理由，没有到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告莫某政向本院提出诉讼请求：1.请求解除《室内装饰工程合同》；2.请求被告某某装饰公司、杨某明退回已交装修资金75032元整（大写：柒万伍仟零叁拾贰元整）；3.请求被告某某装饰公司、杨某明支付经济损失赔偿总计：15000元整（大写：壹万伍仟元整）；4.请求被告某某装饰公司、杨某明承担诉讼费用。事实与理由：被告杨某明是被告某某装饰公司有限公司法人，2017年4月29日，原告在被告某某装饰公司处预订“绿色环保家装节”活动，并向该公司交付定金6000元，该定金可计入正式装修合同款项；于同年2017年12月29日签订《室内装饰工程合同》附带工程预算表，总额为180053元（大写：壹拾捌万零伍拾叁元整），并于当天交预付资金10000元；2018年11月7日应某某装饰公司要求，再次交付装修款项预付金92302元，并与2018年11月10日开工装修做水电，2018年12月25日发现工程停滞，并得知工程内部出现问题，并由设计师邓维康协调，2019年2月20日该设计师电话原告告知某某装饰公司确认为出现资金问题，无法进行继续装修；后续于2019年2月23日与法人杨某明沟协商，签订《承诺书》并承诺2019年3月15日开始继续施工，若逾期不开工，将以个人名义自愿承担一切经济损失；至此，杨某明违反承诺书，并未在2019年3月15日如期施工。由于个人急于装修，委托广西青木装饰设计工程有限公司（以下称“青木装饰”）对之前的施工进度及进行评估价值，最后评估已经施工进度及价值为完成水电施工，其价值为33000元整（大写：叁万叁仟元整），未施工项目款为75032元整（大写：柒万伍仟零叁拾贰元整）；杨某明并签署《桂林某某装饰工程有限公司结算单》，但是如果原告签署该结算单后，将终止原《室内装饰工程合同》的条款，所以原告并未签字。青木装饰进场装修前的现场评估照片见附件。后续并与青木装饰签订新的装修合同后开始装修。 庭审中，原告将诉讼请求变更为：请求1.请求解除《室内装饰工程合同》；2、被告某某装饰公司退回已交装修资金75032元和赔偿经济损失15000元整，杨某明承担连带责任。 被告某某装饰公司、杨某明未作答辩，也未出庭参加诉讼。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有就答辩、举证及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩、举证和质证的权利。原告提交的证据，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、六十四条、第六十五条的规定，故本院对原告证据予以确认并在卷佐证，对当事人陈述的案件事实予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告莫某政购买了位于某小区商品房一套。2017年4月29日，原告在被告某某装饰公司处预订“绿色环保家装节”活动，并向该公司交付定金6000元，该定金可计入正式装修合同款项。2017年12月29日，原告与被告某某装饰公司双方签订了《室内装饰工程合同》。合同约定：原告将自己购买的某小区商品房，施工面积181.60平方米的住房设计及装修工程发包给被告某某装饰公司，工程造价180053元，工期为90天。在第九条约定：1、违约责任，合同生效后，擅自解除合同方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、如果乙方原因而延迟完工，每延迟到一天，以50元罚金支付给甲方。 合同签订的当天，原告向被告交纳了装修工程款10000元；2018年10月7日，原告向被告支付了工程进度款92032元。至此，原告共向百年之家公司交纳了款项108032元。 合同签订后，被告某某装饰公司安排施工人员进场施工，在完成部分工程后，被告就不再继续施工。 2019年2月23日，被告杨某明以个人名义出具一份《承诺书》给原告，承诺工程在2019年5月30日前完工。如果到期不完工，自愿对原告承担一切经济损失并且退还各装修业主已交款项中未完成的装修款项。 2019年3月28日，被告某某装饰公司的法定代表人杨某明写了结算单给原告，结算单显示，被告某某装饰公司完成的工程量为33000元。 到期后，由于被告没有履行承诺，原告遂诉讼至本院。 另已经生效的（2019）桂0304民初664号桂林市象山区人民法院民事判决书查明：被告桂林某某装饰公司成立于2012年5月8日，为自然人投资或控股的有限责任公司，注册资本100万元，股东为蒋某宇、邓某、杨某明、罗某丽四人，杨某明为公司法定代表人。 本院认为，原告与被告某某装饰公司签订的《室内装饰工程合同》是双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应当认定为合法有效合同，对双方当事人均具有法律约束力。原告依照合同约定支付给了被告某某装饰公司装修工程款102032元和定金6000元，履行了合同签订的义务；被告某某装饰公司应当按照合同的约定为原告的房屋进行设计、装修，现在被告某某装饰公司没有按照协议约定履行合同，已经构成违约，应当按照合同约定承担民事责任。因为被告百年之家公司实际已经进行了装修，因此，原告所交的6000元定金，应当折抵装修款；而被告只是完成了价值为33000元的工程量，被告百年之家公司应当退还给原告预交款75032元。另外，因为被告某某装饰公司没有在合同约定的期限内完工，已经构成违约责任，被告某某装饰公司应当按照合同约定承担违约责任。因此，原告要求被告某某装饰公司给付违约金75032元的诉讼请求，证据确凿，理由充分，合乎法律规定，本院予以支持。同时，原、被告双方约定按合同总金额的10%承担违约责任是合法有效的，现在被告违约应当承担合同总金额180053元的10%违约金即18005.30元付给对方。现在原告只是要求被告给付15000元的损失没有超过违约金的数额，本院予以支持。被告杨某明作为公司法定代表人承诺对原告承担一切经济损失并且退还各装修业主已交款项中未完成的装修款项，因此，被告杨某明承担连带还款责任，合乎法律规定，本院予以支持。由于被告的违约行为，致使合同无法履行，因此，原告起诉要求解除原告莫某政与被告桂林某某装饰工程有限公司签订的《室内装饰工程合同》，证据确凿，理由充分，合乎法律规定，本院予以支持。因被告经本院依法传唤，无正当理由未到庭，本院依法缺席判决。依据《中华人民共和国民法总则》第七条；《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（四）款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条；《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除原告莫某政与被告桂林某某装饰工程有限公司签订的《室内装饰工程合同》； 二、被告桂林某某装饰工程有限公司退还给原告莫某政装修款人民币75032元，被告杨某明承担连带还款责任； 三、被告桂林某某装饰工程有限公司给付原告莫某政经济损失15000元，被告杨某明承担连带给付责任。 上述义务，义务人应于本判决发生法律效力之日起五日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费3541元,公告费560元，合计4101元，由被告桂林某某装饰工程有限公司、杨某明共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费3541元（收款单位：桂林市中级人民法院，账号20×××16，开户行：农行桂林高新支行），上诉于桂林市中级人民法院，递交上诉状后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 长  廖伟文 人民陪审员  唐良保 人民陪审员  陈 颖 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  谭 薇