杭州市萧山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0109民初9798号 原告：禹爽，男，1979年2月3日出生，汉族，户籍地浙江省杭州市西湖区，现住浙江省杭州市萧山区。 被告：杭州柠檬树装饰设计工程有限公司萧山分公司，统一社会信用代码91330109MA28TCEG9B，住所地浙江省杭州市萧山区北干街道金城路358号蓝爵国际中心5幢3301、3302室。 负责人：易啸虎。 被告：杭州柠檬树装饰设计工程有限公司，统一社会信用代码91330100MA28LYJ497，住所地浙江省杭州市西湖区古墩路656号1层111室。 法定代表人：陈庆利。 被告：谢劲松，男，1976年10月18日出生，汉族，户籍地湖南省长沙市天心区。 原告禹爽诉被告杭州柠檬树装饰设计工程有限公司萧山分公司（以下简称“柠檬树萧山分公司”）、杭州柠檬树装饰设计工程有限公司（以下简称“杭州柠檬树公司”）、谢劲松装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月21日立案受理后，依法适用普通程序，并依法组成合议庭于同年9月20日公开开庭进行了审理。原告禹爽到庭参加诉讼，三被告经本院合法传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。 原告禹爽向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与柠檬树萧山分公司签订的《主材代购合同》和《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》；2.三被告退还原告首期工程款48979元和主材全款37530元，合计86509元；3.三被告赔偿原告拖欠款项的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算自2018年4月1日起至本息清偿之日止，暂计至起诉之日为4672元）；4.本案诉讼费由三被告承担。庭审中，原告变更其诉讼请求，现要求：1.判令解除原告与柠檬树萧山分公司签订的《主材代购合同》和《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》；2.柠檬树萧山分公司、杭州柠檬树公司共同退还原告款项70509元，谢劲松承担连带清偿责任；3.柠檬树萧山分公司、杭州柠檬树公司按中国人民银行同期贷款利率赔偿原告前述拖欠款项自2018年4月1日起至实际清偿之日止的利息；4.本案诉讼费由三被告承担。事实与理由：2017年12月30日，原告与柠檬树萧山分公司签订《装饰装修意向合同书》，约定由公司承包原告位于杭州市萧山区的房屋（以下简称“案涉房屋”）的装修工程，双方于2018年4月1日签订《主材代购合同》和《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》。原告已向柠檬树萧山分公司分别支付36600元、49909元，共计86509元。因柠檬树萧山分公司单方原因导致装修工程已停工约一个月，原告曾多次与被告方沟通，柠檬树萧山分公司一直未予复工。现柠檬树萧山分公司经营场所已无员工上班，且住所地已于2018年5月17日被杭州市公安局萧山区分局北干派出所查封，柠檬树萧山分公司是杭州柠檬树公司的分公司。其间，谢劲松与原告于2018年5月13日签订《个人担保协议》，担保案涉装修工程于同年8月12日竣工，如未完成，所有未施工项目和主材费用由谢劲松在同年8月20日之前全额退还至原告指定的账户。 原告认为，柠檬树萧山分公司已不具备《主材代购合同》和《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》的履约能力，其行为侵害了原告的合法权益，应由杭州柠檬树公司与谢劲松对柠檬树萧山分公司的行为承担相应责任，故起诉请求支持原告变更后的诉讼请求。 三被告均未作答辩，亦未提供证据。 经审查，本院认定以下事实：柠檬树萧山分公司系杭州柠檬树公司的分公司。2018年4月1日，原告（甲方）与柠檬树萧山分公司（乙方）签订《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》和《主材代购合同》，其中施工合同约定乙方承包甲方案涉房屋的装修工程，工程期限90天，合同总金额69970元，结算以实际工程量为依据。付款方式为合同签订日支付合同额的70%，工程进度过半支付变更后合同额的95%，工程完工后双方验收合格支付工程结算额等内容。代购合同约定乙方为甲方代购部分主材，甲方须在本合同签订后三日内一次性向乙方支付主材款37530元等内容。原告已向柠檬树萧山分公司分别支付意向金36600元、工程款首期及主材全款49909元，共计86509元，被告方实际于2018年4月开始装修，仅进行部分项目的施工及材料购置。2018年5月13日，谢劲松与原告签订《个人担保协议》，谢劲松在担保人处签名捺印，双方约定谢劲松以个人名义担保柠檬树萧山分公司承包的案涉装修工程，保证工期至同年8月12日竣工，如未完成，则所有未施工项目和主材费用由担保人在同年8月20日之前全额退还给客户禹爽指定账户。2018年5月，杭州市公安局萧山区分局北干派出所查封了柠檬树萧山分公司注册登记地所在的房屋。因案涉争议，原告遂起诉来院。 另查明，2018年，杭州市公安局江干区分局就湖南苹果装饰工程设计有限公司及其关联公司在杭分支机构及相关人员涉嫌合同诈骗案，涉及“任意装苹果”、“泥巴公社”、“爱尚当家”、“果岭”、“喜糖”、“栖喜”、“猫舍科技”、“置青春”、“柠檬树”及“致家”等十余个装修品牌，经审查认为没有犯罪事实，决定不予立案。 以上事实有原告提供的《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》及附件、《主材代购合同》及附件、收款收据及打款凭证、《东方海岸家园装饰装修服务协议书》、照片、微信聊天记录及照片、《个人担保协议》，本院所出示由杭州市公安局江干区分局出具的不予立案的说明及不予立案通知书，以及原告于庭审中的陈述等予以证实。 本院认为，原告与柠檬树萧山分公司之间签订的案涉合同，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，依法成立且有效，对双方均具法律约束力。现承包方未按约进行施工，且现已无履约意向及能力，原告主张解除合同、返还已付部分款项并支付相应利息的诉请，具有事实及合同依据，故予以支持。就款项金额，庭审中原告明确虽然被告方已施工内墙及部分主材的价值不足16000元，其仍按该金额予以扣除，系其自愿行使处分权，故予以认可，并确认被告方应返还的款项为70509元。柠檬树萧山分公司在本案中的合同责任，因其并无相应的责任财产及支付能力，故依法应由杭州柠檬树公司承担前述责任。关于原告所主张谢劲松的担保责任，本案中原告变更其诉请，现要求谢劲松作为担保人就前述应返还款项承担连带清偿责任，符合双方协议约定，且于法有据，故予以支持。三被告经本院合法传唤无正当理由未到庭，应视为自行放弃抗辩权利，本院依据查明的事实依法缺席判决。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十一条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、禹爽与杭州柠檬树装饰设计工程有限公司萧山分公司于2018年4月1日签订的《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》和《主材代购合同》于本判决生效之日起解除； 二、杭州柠檬树装饰设计工程有限公司在本判决生效后十日内返还禹爽70509元； 三、杭州柠檬树装饰设计工程有限公司在本判决生效后十日内按银行同期贷款利率支付禹爽前述款项自2018年4月1日起至实际清偿之日止的利息； 四、谢劲松对前述杭州柠檬树装饰设计工程有限公司的第二项付款义务承担连带清偿责任； 五、驳回禹爽的其余诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1680元，由杭州柠檬树装饰设计工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 长  郑卜训 人民陪审员  瞿 萍 人民陪审员  包力松 二〇一九年十月八日 书 记 员  富美芳