青海省格尔木市人民法院   民事判决书   （2019）青2801民初2353号   原告：格尔木南川工贸有限责任公司，住所地青海省格尔木市通宁路，统一社会信用代码91632801781441895M。   法定代表人：陈蜀鄂，总经理。   委托诉讼代理人：杨振杰，青海盐湖律师事务所律师。   被告：青海居易生物科技股份有限公司，住所地青海省格尔木市昆仑经济开发区工业园商业街，统一社会信用代码916300006985064163。   法定代表人：袁龙浩，董事长。   被告：叶方科，男，1969年2月16日出生，汉族，湖北省洪湖市人，住湖北省洪湖市。   原告格尔木南川工贸有限责任公司（以下简称南川公司）与被告青海居易生物科技股份有限公司（以下简称居易公司）、叶方科建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告南川公司的法定代表人陈蜀鄂、委托诉讼代理人杨振杰到庭参加诉讼，被告居易公司、叶方科经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告南川公司向本院提出诉讼请求：1、二被告连带支付原告剩余工程款247830元；2、二被告承担自2013年9月20日至2019年6月19日的中国人民银行同期贷款利息按年利率6%计算为85501.35元以及自2019年6月20日至上述款项付清之日止的中国人民银行同期贷款利息；3、本案诉讼费用由二被告共同承担。事实和理由：2013年4月10日，原、被告签订一份《施工合同》，合同约定由原告承包被告位于格尔木市昆仑经济开发区青海居易生物科技股份有限公司高原一号车间（净化车间）装饰工程项目。工程内容为车间安装及装饰工程。合同约定工期为40天，开工日期为2013年4月11日（具体以被告出具的书面施工通知书为准）。竣工日期为2013年5月21日。双方约定交工验收合格，力争达到优良工程。合同约定按展开面积每平方米210元包干，以实际面积计算总价。双方约定合同签订时由被告向原告以转账方式支付50%材料预付款，待工程施工完毕并验收合格结算后，由原告向被告出具正式发票后被告以转账方式支付至总工程款95%，其余的5%作为质保金，待保修期满后一次性付清，质保期为半年。合同同时约定了其他的权利义务。合同签订后，原告即按合同约定组织施工，并按合同约定及被告要求保质保量地完成了施工内容，2013年5月21日验收交付。被告叶方科于2013年10月29日与原告进行结算，确认工程量为3923.05平方米，工程价款为743830元。原告按合同约定履行义务后，被告总是拖延付款，截至今日被告尚欠原告工程款247830元未付。无奈，原告只好诉至法院，请求依法判如所请。   青海居易生物科技股份有限公司未作答辩，也未提交相关证据。   被告叶方科未作答辩，也未提交相关证据。   本院经审理认定事实如下：2013年4月10日原告南川公司（承包方乙方）与被告居易公司（发包方甲方）签订一份《施工合同》，合同约定：由原告承包被告位于格尔木市××区车间装饰施工工程；生产车间（净化车间）装饰施工工程内容包括：⑴车间安装及装饰工程（按照甲方提供的图纸及甲方指定的相应材料的规格、型号以及双方确认的材料及配件的样品）。⑵屋面、墙面、顶面均采用10CM厚的双面复合夹心彩钢板（铁皮厚度0.5MM以上，聚丙乙烯板溶重14KG以上，方管壁厚不低于3MM），将彩钢板固定于檁条及钢梁上，檩条及钢梁必须是隐形的。⑶做墙面、地面、门窗等部位的连接密封施工工作。所有阴角及连接缝隙必须用密封胶密封好后，用铝合金标准配件进行二次密封，密封等级要求在10万级以上。⑷所有墙面、顶面要求平整、垂直、无明显接缝及翘边等现象。⑸为了防止因潮湿造成落地部分的彩钢板容易锈蚀，乙方在施工时在地面要预制10-15CM高的混凝土垫层，并用槽板固定墙面板材。⑹材料验收标准以封存的样品为准，样品必须符合国家行业标准，封存的样品经双方认可并加盖公章后存放于甲方。工程承包范围：该工程内容范围内的材料运输、材料吊装、全部工程施工、附件或配件供应、相应构筑物的拆除、补修及完工后的垃圾清运、卫生清理等工作。总工期40天。开工日期：2013年4月11日（具体以甲方出具的书面施工通知书为准）。竣工日期：2013年5月21日。工程质量要求：一次交工验收合格，力争达到优良工程。合同总价款：按展开面积每平方米210元包干，以实际面积计算总价（含税金、并由乙方出具正式发票）。结算及付款方式：合同签订时，由甲方向乙方以转账方式支付50%材料预付款，待工程施工完毕并验收合格结算后，由乙方向甲方出具正式发票，甲方以转账方式支付至总工程款95%，其余的5%作为工程质保金，待保修期满后一次性付清，质保期半年。质量保修期：双方约定在2年内如果有任何质量问题时。乙方必须无任何条件地向甲方及时派人无偿维修，直至甲方满意为止。如果因乙方不主动无偿派人维修，所造成的一切损失由甲方向乙方追索。追索不成时，甲方向有关司法机构要求强制执行。违约责任：乙方未按期交工（如遇不可抗因素除外，以现场记录为准），按每迟交工一天按1000元由甲方直接从工程款中扣除。因甲方的原因造成工程延期时，乙方应有甲方的书面签证。合同自双方签订之日起生效。另外，合同还对其他事项进行了约定。原告南川公司法定代表人陈蜀鄂在上述合同乙方处签名并加盖原告公章，被告居易公司在上述合同甲方处加盖被告公章，被告叶方科在上述合同甲方委托代理人处签名。合同签订当日，原告即组织人员进场施工，被告居易公司通过银行转账方式向原告支付材料款316000元。2013年5月21日工程完工，原告以“施工达到合同要求，同意验收”为由向被告居易公司提交一份《工程竣工验收报告》，2013年10月28日被告居易公司会计李存哲及被告叶方科在《工程竣工验收报告》中签署建设单位验收意见：工程验收合格。2013年9月20日原告向被告提交一份《高原一号生产车间（净化车间）决算书》，载明工程总量为3923.05平方米，总价款为743830元，2013年10月29日被告叶方科在该决算书上签名确认。2013年10月31日被告居易公司通过银行转账方式向原告支付工程款130000元，2014年1月27日被告居易公司会计李存哲向原告支付现金50000元。至此，被告居易公司向原告支付的工程款共计496000元，剩余247830元未付。   庭审中，原告认可涉案工程的发包方系被告居易公司，被告叶方科作为被告居易公司的总经理及项目负责人在《施工合同》、《工程竣工验收报告》、《高原一号生产车间（净化车间）决算书》上签名的行为系代表被告居易公司的职务行为。   以上事实有原告南川公司与被告居易公司签订的银行转账明细、原告法定代表人陈蜀鄂与被告叶方科的电话录音以及原告的当庭陈述予以证实。   本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案被告居易公司作为工程发包人与作为工程承包人的原告签订了高原一号车间（净化车间）装饰工程的《施工合同》，该合同系双方当事人真实意思表示，且内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。原告既已按合同约定完成了施工任务，被告居易公司也已对工程验收合格，并且经双方决算，确认了工程量及工程价款。被告居易公司就应按照决算金额履行支付工程款的义务。被告居易公司未按合同约定支付工程款的行为，属于违约行为，应承担继续履行的违约责任。故对原告要求被告居易公司支付剩余工程款247830元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告主张被告应支付欠款利息的诉讼请求。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。原告与被告居易公司签订的《施工合同》中未约定欠付工程款利息的计付标准，故原告主张欠款247830元的利息应按照2019年中国人民银行发布的同期同类贷款利率（五年以上）4.90%计算自2013年9月20日至2019年6月19日的利息为69826.10元，自2019年6月20日至上述款项付清之日止的利息如上计算。   涉案《施工合同》的合同主体系原告南川公司（承包方）与被告居易公司（发包方），原告也当庭认可被告叶方科在《施工合同》、《工程竣工验收报告》、《高原一号生产车间（净化车间）决算书》上签名的行为系代表被告居易公司的职务行为。根据《中华人民共和国民法通则》第六十三条第一款：“公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。”第二款：“代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。”的规定，被告居易公司应对被告叶方科的代理行为承担民事责任。据此，原告要求被告叶方科与被告居易公司连带支付剩余工程款247830元及利息的理由不成立。对原告的该项诉求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民法通则》第六十三条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：   一、被告青海居易生物科技股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告格尔木南川工贸有限责任公司支付剩余工程款247830元；   二、被告青海居易生物科技股份有限公司于本判决生效之日起十五日内按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率向原告格尔木南川工贸有限责任公司计付自2013年9月20日至2019年6月19日的利息为69826.10元以及自2019年6月20日至上述款项付清之日止的利息；   三、驳回原告格尔木南川工贸有限责任公司的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费6300元，由被告青海居易生物科技股份有限公司负担，于本判决生效之日起七日内向本院交纳。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。   审判长 仲继红   审判员 孙修乙   审判员 胡玉玲     二〇一九年十月二十八日   书记员 周晓英