浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）浙04民终2611号上诉人（原审被告）：浙江美林房地产开发有限公司。住所地：浙江省海盐县武原街道盐北路88号美林.金色港湾小区15幢301室。统一社会信用代码:9133040077572037X9。法定代表人：林尔良。委托诉讼代理人：齐好，浙江国傲律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：仇燕鸣，女，1976年3月17日出生，汉族，住海盐县。被上诉人（原审原告）：郁冯良，男，1973年2月3日出生，汉族，住海盐县。上述二被上诉人共同委托诉讼代理人：方燕，海盐县武原法律服务所基层法律服务工作者。上诉人浙江美林房地产开发有限公司（以下简称美林公司）因与被上诉人仇燕鸣、郁冯良房屋买卖合同纠纷一案，不服浙江省海盐县人民法院（2019）浙0424民初1324号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月17日受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。美林公司上诉请求：1、撤销原判第一项、第二项，并依法改判美林公司不承担法律责任或发回重审。2、本案一审、二审诉讼费用由仇燕鸣、郁冯良承担。事实和理由：一、一审审理中遗漏了重要被告嘉兴伟达房地产开发有限公司（以下简称伟达公司）和浙江嘉兴中达建设有限公司（以下简称中达公司），程序上存在重大错误。1.2015年11月8日，美林公司与伟达公司、中达公司在海盐县住房和城乡规划建设局的主持下签订了《美林三期房地产开发项目转让协议书》，将本案争议的美林三期房地产开发项目整体转让给了伟达公司。伟达公司成为开发主体，对该项目承担权利和义务。协议中明确约定伟达公司负责已售商品房的交付和产权转移登记等开发商需承担的全部责任。另外，中达公司是美林三期房地产开发项目总承包单位，美林公司与中达公司存在工程债权债务关系，签订转让协议的真正用意是将美林三期转让给中达公司。因中达公司没有房地产开发资质，故组建成立了伟达公司。转让协议签订后，伟达公司接管了美林三期项目，具体交付事宜都是由伟达公司办理。美林公司不掌握和保存房屋交付的相关信息和情况。因此，伟达公司和中达公司才是本案适格被告。2.本系列案中，业主的代理人曾提交了一份视频光盘证据，内容为2016年5月29日播出的《范大姐帮忙》中“海盐美林金色港湾三期的房子已交付，逾期违约责任谁承担”的视频，从视频中可以看到本案楼盘的实际操作人已经变更，该项目的售楼处、外墙以及交房处的标识，也均更名为“中达·美林三期”。该视频中业主均承认，楼盘的交房通知是由中达公司发出。并且在视频采访中，业主也认为：既然中达公司接手了美林三期，也要接手美林的所有债务。因此，在本系列案件中，业主在收房时，均是明确知晓本案楼盘已经转让，在同意中达公司、伟达公司作为接盘公司的前提下，才确认收房。因此，伟达公司和中达公司才是案件的真正当事人，才是适格的被告。二、因一审法院未将伟达公司和中达公司列为被告，其在一审中没有作出抗辩，故对于出卖人是否存在逾期办证以及逾期办证的原因等未调查清楚，更没有对责任承担的主体进行调查认定。根据转让协议，若本案存在办理交房、备案登记及三证逾期的违约责任，承担主体也应为中达公司和伟达公司。三、本案中逾期交房违约金有部分已经超出了诉讼时效，一审法院对于该事实认定不清。一审法院认为，2016年5月30日，美林公司向仇燕鸣、郁冯良出具了《违约金计算单》，属于美林公司对有关债务的确认，引起诉讼时效中断。但对《违约金计算单》，美林公司在庭审过程中从未认可其真实性。因为交房时，本案项目己经整体转让给中达公司、伟达公司，因当时交房均由中达、伟达公司办理，美林公司从未向仇燕鸣、郁冯良出具过违约金计算清单，美林公司代理人也从未认可该份证据的真实性。因此，仇燕鸣、郁冯良主张逾期交房违约金的请求权的诉讼时效未中断，超出诉讼时效部分的逾期交房违约金不应当得到支持。四、一审混淆了出卖人办理备案登记（初始登记）与办理转移登记（代办三证）的概念，认定美林公司应在向海盐县国土资源局上交办理权属登记的所有材料后给予7日作为办理转移登记证书的合理期限，没有事实和法律依据。商品房买卖合同附件三第3条约定：“出卖人应当在商品房交付使用后360日内将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。买受人委托出卖人办理三证的过程中，因为买受人或政府机构的原因而导致三证延误办理的，出卖人不承担责任。”出卖人将相关资料报产权登记机关备案，即取得大产证，也就是完成初始登记。这与买受人委托出卖人办理转移登记即代办三证（现统一为不动产权证）是两个不同的概念。因出卖人办理三证还需要买受人配合和提供相关材料，如买受人不配合或不提交相关材料，出卖人无法单独完成办理三证登记的任务。而不动产登记中心只有在双方材料和手续齐全的情况下才受理三证的办理手续。美林公司认为一审不仅未能查清提交资料报产权登记机关备案的具体时间以及逾期的原因，还混淆了办理备案的时间和取得三证的时间，错误地认为美林公司向登记部门上交办理权属登记的所有材料后经过7日的合理期限就应当为涉案房屋取得不动产权属证书，属于认定事实不清。仇燕鸣、郁冯良辩称，一、合同约定的办证时间应当是对出卖人代办权属证书时间的要求。从合同约定和实际操作看，办理权属证书的前提需出卖人提供资料。既然买受人委托出卖人办理登记手续，买受人自然不需要直接向登记机关提交资料，转移登记的所有资料都可由出卖人报登记机关，这也与合同附件三第3条的约定一致。美林公司将“需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案”仅理解为办理初始登记，显然与合同第16条、附件三第3条的逻辑相悖。即便存在此种歧义，作为格式条款也应当作出对出卖人不利的解释。二、违约责任的承担主体应当为美林公司。涉案商品房买卖合同的签订方为美林公司和仇燕鸣、郁冯良，由美林公司承担违约责任符合合同的相对性原则。仇燕鸣、郁冯良收到的交房通知书明确加盖了美林公司公章，在收房现场虽然知道中达公司的存在，但收房不代表仇燕鸣、郁冯良知道美林公司与中达公司之间转让协议的内容，也不代表同意转让行为。三、中达公司、伟达公司并非必须参加诉讼的案件当事人，一审法院没有追加，程序正当。四、逾期交房的违约金不存在超过诉讼时效的情形。综上，美林公司的上诉没有事实和法律依据，请求驳回上诉，维持原判。仇燕鸣、郁冯良一审诉讼请求：1.美林公司承担逾期交房的违约金39520元（计算自2014年9月30日至2016年5月30日，计算方式=650000元×0.0001×608天）；2.美林公司承担仇燕鸣、郁冯良逾期办证的违约金39209.47元（计算自2016年8月28日至2018年4月23日，计算方式=650240元×0.0001×603天）；3.美林公司承担本案诉讼费用。一审法院经审理认定：2012年10月28日，仇燕鸣、郁冯良与美林公司签订《浙江省商品房买卖合同》一份，合同约定，仇燕鸣、郁冯良向美林公司购买美林·金色港湾三期第17幢1单元703号房，该房建筑面积约135.08平方米，合同总价款650000元；合同第七条及附件三对付款方式及期限作出了约定。该合同第九条约定，出卖人应当在2014年9月30日前，将符合条件的商品房交付买受人使用；除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之壹的违约金，合同继续履行。该合同第十六条及附件三对关于办理产权的事宜约定为：买受人委托出卖人办理该商品房转移登记；出卖人不能在约定的期限内交付权属证书，如约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.01%的违约金。附件三第3点对第十六条的补充约定：出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属（包括契税证，房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。买受人委托出卖人办理三证过程中，因为买受人或政府机构的原因而导致三证延误迟办理的，出卖人不承担责任。2015年3月26日美林公司向仇燕鸣、郁冯良发出《延期交房通知书》一份，载明：因施工方无故停工影响了“美林·金色港湾”17、18号楼的竣工日期，因此又延误了您所购房屋的交付日期。在此很抱歉地通知您：您所购房屋将再次延期交付，为此我们深感抱歉。按我公司与您签订的购房合同第十条第1款的规定，特提前告知您，相关延期交付所引起的违约金，将严格按照上述合同约定执行。2016年5月16日，美林公司向仇燕鸣、郁冯良发出《交房须知》及《交房通知书》各一份。《交房须知》向仇燕鸣、郁冯良告知了收房流程、交付需携带的资料、所需缴纳的费用等内容。《交房通知书》载明：我公司现正式通知您：您购买的美林·金色港湾三期经有关部门验收合格，已具备了交房条件，我公司现正式通知您可以办理收房手续。请您按《交房须知》要求前来办理有关手续，届时本公司相关部门，物业管理公司以及施工单位等人员将在现场集中为您办理各项交房手续。办理地点：美林三期售楼部；办理日期：2016年5月21日—2016年5月31日；办理时间：上午8：30—中午11：30，下午13：00—下午16：00；考虑集中办理人数较多，为使您能顺利、快捷的办理收房手续，根据幢数安排，我公司特安排您在2016年5月26日下午来售楼部办理收房手续。如您有特殊情况不能在规定时间内前来办理的，请提前与我们联系。2016年5月30日，仇燕鸣与美林公司办理收房及结算手续，美林公司出具购房确认结算清单，并由仇燕鸣及相关经办人签字确认。该结算清单载明：房屋总房款为650240元，加上美林公司代收办证费用、物业专项维修基金等共计667400.10元，仇燕鸣、郁冯良已预交房款650000元，应收17400.10元。仇燕鸣、郁冯良于同日缴清该款项。同日，美林公司向仇燕鸣、郁冯良出具违约金计算单一份，载明：计算截止日为2016年5月25日，房号17-703，已付房款650000元，合同交付日期2014年9月30日，收款时间2014年9月30日之前，逾期天数603天，利率为0.01%，违约金额（每日万分之一）为-39195.00元。2018年4月23日，美林公司办理涉案房不动产权证并交付仇燕鸣、郁冯良。一审庭审中，美林公司答辩称，第一、本案的主体不适格。美林公司已申请追加伟达公司和中达公司为共同被告参与诉讼。因美林公司与伟达公司、中达公司在2015年11月18日在海盐县住房和城乡规划建设局的主持下签订了《美林三期房地产开发项目转让协议书》，该协议书中明确了美林公司将本案争议的美林三期项目整体转让给了伟达公司和中达公司，并由伟达公司和中达公司负责已售商品房的交付和产权转移登记等。因此申请法院将伟达公司、中达公司追加为共同被告。第二、美林三期可以办理交房的日期为2016年5月21日，仇燕鸣、郁冯良于2016年5月30日办理交房手续，系仇燕鸣、郁冯良自身原因造成，对2016年5月21日之后的逾期天数，不应由美林公司承担违约责任。且依据购房合同第十条约定，美林公司应于2014年9月30日前交房，对2014年10月1日至2015年9月30日的逾期交房违约金共计23660元已过诉讼时效。第三，对于逾期办证的天数，应根据合同附件三中的约定，在商品房交付后360日内由出卖人办理初始登记，而不是仇燕鸣、郁冯良提出的商品房交付后90日内。第四，因美林公司目前经营困难，仇燕鸣、郁冯良提出的逾期办证违约金过高，恳请法庭予以调整。一审法院经审理认为，仇燕鸣、郁冯良与美林公司签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，应认定合法有效。就本案中双方争议的焦点问题，一审法院作如下认定：第一，关于是否需追加伟达公司和中达公司为共同被告的问题。一审法院认为，首先，美林公司申请追加伟达公司、中达公司为共同被告的理由，不符合法律、法规规定的必要共同诉讼情形。其次，根据合同相对性原理，与仇燕鸣、郁冯良签订购房合同及办理结算手续的均为被告，故即便是伟达公司、中达公司确在与美林公司履行相关协议中存在违约情况导致美林公司办证的延迟，也系美林公司与伟达公司、中达公司之间的法律关系，美林公司不能以此来对抗其应向仇燕鸣、郁冯良履行的义务。美林公司如确有证据证明中达公司应承担违约责任，美林公司可另行起诉，不影响美林公司的权利救济。因此，对于美林公司提出申请追加伟达公司、中达公司为共同被告的申请一审法院不予准予。第二，关于逾期交房的天数及诉讼时效问题。一审法院认为，根据合同约定，美林公司应于2014年9月30日前向仇燕鸣、郁冯良交付合同约定的房屋，但实际美林公司通知仇燕鸣、郁冯良于2016年5月21日至同月31日期间办理交房手续，明显存在延迟交付房屋的情形，仇燕鸣、郁冯良可以依法要求美林公司承担逾期交房违约金。而且，仇燕鸣、郁冯良只要在美林公司通知的上述期间收房，均为合理，故，美林公司提出的交房日期为2016年5月21日的抗辩意见，不符合双方约定，一审法院不予支持。至于美林公司主张的部分逾期交房违约金已超过诉讼时效的问题，一审法院认为，逾期交房违约金按日计算，因此，逾期后每天产生的违约金数额是固定的，这些违约金可以区分为数个个体债权分别主张。事实上，仇燕鸣、郁冯良在合同约定交房日期次日就知道或应当知道其权利受到侵害，应当向美林公司主张违约金。2016年5月30日，美林公司向仇燕鸣、郁冯良出具违约金计算单，属美林公司对有关债务的确认，诉讼时效中断，诉讼时效于2016年5月30日重新计算。仇燕鸣、郁冯良于2019年3月12日向一审法院起诉，未超过诉讼时效，故对美林公司提出的部分逾期交房违约金已过诉讼时效的抗辩意见，一审法院不予支持。对于违约金的计算标准，仇燕鸣、郁冯良主张按已支付房款每日0.01%的标准计算，符合双方约定，也未明显过高，一审法院予以支持。现仇燕鸣、郁冯良主张每日按已支付房款0.01%的标准计算自2014年9月30日起至2016年5月30日止的逾期交房违约金共计39520元，一审法院认为，仇燕鸣、郁冯良的计算标准符合双方约定且不违反法律规定，但其请求的逾期交房违约金的起算时间应自2014年10月1日起，经一审法院核算，仇燕鸣、郁冯良可请求的逾期办证违约金为39520元（650000元×0.01%×608天）。第三，关于逾期办证的天数问题。仇燕鸣、郁冯良认为，因双方合同第十六条关于逾期办证具体起始时间约定不明，因此应适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条“自买受人在房屋交付使用之日起90日内未办理的，应承担违约责任”的规定，自2016年8月28日起计算逾期办证天数。一审法院认为，商品房买卖合同中第十六条虽没有明确具体的交付权属证书的时间，但合同附件三第3条对出卖人应于何时办理产权初始登记作出了约定。该约定未违反法律、法规的强制性规定，是合同组成的一部分，应认定合法有效。因此美林公司提出应适用附件三中关于逾期办理权属约定的意见一审法院予以采纳。本案中，仇燕鸣、郁冯良委托美林公司办理涉案房屋的权属证书，并于2016年5月30日交房当日交清美林公司预收的办证费用。按照合同附件三的约定，美林公司应于2017年5月25日前将办理权属登记的资料报产权登记机关备案办理。另，结合海盐县国土资源局对办理不动产权登记所需的材料及办理流程，一审法院认为在美林公司向海盐县国土资源局相关部门上交办理权属登记的所有材料后应给予7日作为办理登记证书的合理期限，故涉案房屋应于2017年6月1日前办理不动产权登记并取得权属证书，而涉案房屋实际办理不动产权登记证书时间为2018年4月23日，逾期326天。对于违约金的计算标准，仇燕鸣、郁冯良主张按已支付房款每日0.01%的标准计算，符合双方约定，也未明显过高，一审法院予以支持。因此，仇燕鸣、郁冯良可请求的逾期办证违约金为21197.82元（650240元×0.01%×326天），对仇燕鸣、郁冯良多请求部分，一审法院不予支持。据此，一审依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百四十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、美林公司于判决生效之日起十日内支付仇燕鸣、郁冯良逾期交房违约金39520元、逾期办证违约金21197.82元，共计60717.82元；二、驳回仇燕鸣、郁冯良的其他诉讼请求。如果美林公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费884元，由仇燕鸣、郁冯良共同负担202元，美林公司负担682元。二审中,双方均未提供新证据。本院除对一审认定的事实予以确认外，另认定：一、涉案商品房买卖合同第十六条“关于产权登记的约定”第二款为：出卖人负责办理土地使用权登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。第三款为：出卖人承诺于×年×月×日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。买受人委托出卖人办理该商品房转移登记。第四款为：出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：1.约定日期起180日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的0.01%承担违约责任；2.约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，双方同意按下列第②项处理：①买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起90日内将买受人已付房价款退还给买受人，并自约定日期至实际退款日止，按日向买受人支付已交付房价款0.01%的违约金。②买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.01%的违约金。二、美林公司在二审中确认，其在与中达公司、伟达公司签订《美林三期房地产开发项目转让协议书》之前、之后，均未向仇燕鸣、郁冯良等业主发送过书面通知。本院认为，仇燕鸣、郁冯良与美林公司签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应依约履行各自的义务。本案二审的争议焦点有三：一、美林公司是否为逾期交房和逾期办证违约责任的承担主体，一审未追加中达公司和伟达公司为本案被告是否程序不当；二、仇燕鸣、郁冯良要求美林公司支付逾期交房违约金的请求权是否超过诉讼时效；三、美林公司是否构成逾期办证违约，以及逾期办证的天数如何确定。（一）关于美林公司是否为逾期交房和逾期办证违约责任的承担主体的问题。美林公司上诉称，其已将涉案美林三期房地产开发项目转让给中达公司和伟达公司，因此，即便确实存在逾期交房和逾期办证的事实，违约责任也应由中达公司和伟达公司承担，一审未追加前述两公司为共同被告不当。对此，本院认为，涉案商品房买卖合同的缔约双方为仇燕鸣、郁冯良和美林公司，现仇燕鸣、郁冯良要求美林公司承担逾期交房和逾期办证的违约责任，符合合同的相对性原则。一方面，《中华人民共和国合同法》第八十四条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”美林公司如果将房屋买卖合同约定的交房和办证义务转让给中达公司和伟达公司，应当征得业主仇燕鸣、郁冯良的同意，否则对仇燕鸣、郁冯良不发生效力。目前，没有证据表明，美林公司就转让其合同义务已征得仇燕鸣、郁冯良的同意，况且在交房、结算等合同履行过程中，仍存在以美林公司名义实施、加盖其公章的行为。因此，即便美林公司所称涉案房地产项目转让属实，也不能据此免除美林公司所应承担的合同责任。另一方面，《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定：“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”如果本案存在逾期交房和逾期办证的事实，即便是因中达公司、伟达公司的原因导致，美林公司也应当向仇燕鸣、郁冯良承担违约责任。其和中达公司、伟达公司之间的纠纷，依照法律规定或按照约定解决。综上，美林公司要求追加中达公司、伟达公司为本案共同被告的依据不足，中达公司、伟达公司并非本案必须参加诉讼的当事人，一审未追加该两公司为共同被告，并无不当。美林公司就此所提上诉意见，于法无据，本院不予采纳。（二）关于仇燕鸣、郁冯良要求美林公司支付逾期交房违约金的请求权是否超过诉讼时效的问题。本案认定诉讼时效的关键在于能否根据2016年5月6、30日的《违约金计算单》认定诉讼时效中断。美林公司否认曾与仇燕鸣、郁冯良确认过违约金。仇燕鸣、郁冯良在一审中提供了《违约金计算单》的原件，上有美林公司盖章和相关人员签字，美林公司在二审中也认可签字人为其财务人员。因此，该证据足以证明仇燕鸣、郁冯良在2016年5月30日向美林公司主张过违约金的事实。一审据此认定从该日起诉讼时效中断正确。仇燕鸣、郁冯良主张美林公司支付逾期交房违约金的请求尚未超过诉讼时效。（三）关于美林公司是否构成逾期办证违约，以及逾期办证的天数如何确定的问题。美林公司上诉称，一审混淆了房屋初始登记和转移登记的概念。合同附件三第3条是针对房屋初始登记证书而非转移登记证书的约定，美林公司只要在商品房交付使用后360日内，将办理房屋初始登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，即履行了合同义务。而对转移登记证书，虽约定业主委托美林公司办理（即由美林公司代办契证、房屋所有权证和土地使用权证等“三证”），但未明确约定办理（取得转移登记证书）的期限，故美林公司不构成逾期办证违约。对此，本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百二十五条规定，当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。根据商品房买卖的一般实践，初始登记通常指开发商就宗地向相关行政主管部门申报权属登记，即俗称“大证”，而转移登记则指购房者依据商品房销售合同向主管部门申请过户登记，即俗称“小证”。案涉商品房买卖合同第十六条“关于产权登记的约定”中明确，买受人委托出卖人办理案涉商品房的转移登记，但未对转移登记期限作出明确约定。而双方合同附件三第3条明确是对前述商品房买卖合同第十六条的补充，该第3条明确约定：出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。从文义看，该条款既已明确系办理权属证书，并特别指出了权属证书包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证，显然应为对出卖人代为办理转移登记的期限要求。一审确定美林公司办理转移登记备案的时间为房屋交付使用之日起360日内，符合双方约定。关于逾期办证天数的确定。案涉房屋交房日为2016年5月30日，仇燕鸣、郁冯良已于2016年5月30日交房当日交清美林公司预收的办证费用。依照双方约定，美林公司办理转移登记的期限也就是将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的期限，最迟应在2017年5月25日前。而美林公司并未提交证据证明其于该期限前，已履行了约定的备案义务。一审法院结合海盐县国土资源局对办理不动产权证所需的材料及办理流程，再给予美林公司7日的合理期限，据此确定美林公司应于2017年6月1日前办理不动产权登记并取得权属证书，逾期办证期限从2017年6月1日起算至美林公司办理不动产登记证时止，并无不当。美林公司上诉所提其不构成逾期办证的意见，依据不足，不予采信。综上所述，美林公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1318元，由上诉人浙江美林房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。（本页无正文）审判长 谭 灿审判员 倪 勤审判员 章玉萍二〇一九年十月三十一日书记员 陈 诚