福建省永泰县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0125民初1707号 原告：福建省永视信息工程有限公司，住所地：福建省福州市永泰智慧信息产业园东星住宅小区3号。 法定代表人：余文，总经理。 委托诉讼代理人：肖跃华，福建理争律师事务所律师。 被告：福建长瑞机电设备有限公司，住所地：福建省福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园7#楼1层07店面1-0室（自贸试验区内）。 法定代表人：陈玉贝，董事长兼总经理。 原告福建省永视信息工程有限公司（以下简称“永视信息公司”）与被告福建长瑞机电设备有限公司（以下简称“长瑞机电公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月28日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告永视信息公司委托诉讼代理人肖跃华到庭参加诉讼，被告长瑞机电公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。诉讼中，本院根据永视信息公司的申请，于2019年5月28日作出（2019）闽0125民初1707号民事裁定：冻结福建长瑞机电设备有限公司名下的银行账户存款1141655元（开户行：×××分行，账户：35×××53），期限为一年。本案现已审理终结。 永视信息公司向本院提出诉讼请求：1、依法确认永视信息公司与长瑞机电公司于2019年4月14日解除《电梯设备购销合同》、《电梯设备安装合同》;2、依法判令长瑞机电公司立即向永视信息公司返还电梯设备货款611100元;3、依法判令长瑞机电公司立即向永视信息公司支付违约金30555元;4、依法判令长瑞机电公司立即向永视信息公司赔偿经济损失（暂计）500000元;5、依法判令本案诉讼费由长瑞机电公司承担。诉讼过程中，永视信息公司变更诉讼请求为：1、依法确认永视信息公司与长瑞机电公司于2019年4月14日解除《电梯设备购销合同》、《电梯设备安装合同》；2、依法判令长瑞机电公司立即向永视信息公司返还电梯设备货款611100元；3、依法判令长瑞机电公司立即向永视信息公司支付违约金30555元；4、依法判令长瑞机电公司立即向永视信息公司赔偿经济损失[以611100元为基数自2018年10月29日起至还清款项之日止，按照日千分之一计付（暂计至2019年5月28日为128942.10元）]；5、依法判令本案诉讼费由长瑞机电公司承担。事实与理由：2018年7月份，永视信息公司作为甲方与长瑞机电公司作为乙方就永泰妇幼保健院迁建项目所需电梯采购签订《电梯设备购销合同》（下称合同），同时委托长瑞机电公司负责前述购销合同所约定的电梯安装签订《电梯设备安装合同》。其中《电梯设备购销合同》约定：第一条第1.5款设备数量5部（台）；第二条第2.1款本合同总价为人民币87.3万元，第2.3款该合同总价为固定含税包干供货价格。合同价格明细表见合同附件一（电梯设备名称及设备单价明细表）；第三条合同签订完成50天内货到现场。卸货地点为妇幼保健院迁建项目工地现场；第四条第4.2.1款在合同签订后并接到乙方开出的收据三天内，甲方支付给乙方设备总价的20%款项，作为定金即人民币174,600元，乙方收到该款项开始安排生产设备。第4.2.2款甲方应当在设备进场前10天支付给乙方相当于设备总价50%作为提货款即人民币436500元。乙方收到该款项之日起10天之内货到甲方现场指定的地点。第4.2.3款电梯设备安装完毕经福建省特种设备监督检验所出具的电梯验收检验报告及福州市质量技术监督局颁发的电梯使用注册登记证等全部相关资料后5天内支付给乙方设备总价的30%；第20条第20.1款在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方有权在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同（1）乙方未能在本合同规定的交货期内提供全部相应设备且逾期达二十个日历天时，则按21.4条执行。第20.2款如果上述第20.1款的规定解除了部分或全部合同，则乙方须在七个日历天内归还被解除部分合同的、已支付的所有设备款项给甲方，同时向甲方赔付相当于被解除部分合同总价5%的违约金。若甲方所受直接经济损失超出上述违约金的，超出部分应由乙方依法赔偿。第21.4款由于乙方自身原因逾期交付设备的，乙方向甲方每日偿付延误部分金额千分之一的违约金。如果逾期交付超过二十个日历天，则甲方有权视为乙方单方面要求解除合同，乙方应按照20.2款承担违约责任。第21.8款由于乙方原因而使甲方负有义务向任何第三方支付的违约金、赔偿金及其它责任，应由乙方承担。合同还对设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限、技术服务、质量保证、设备的检验和验收、争端解决、指定联系地址等作了详细约定。上述合同签订后，永视信息公司于2018年8月14日向长瑞机电公司支付合同第4.2.1款定金人民币174600元，并于2018年10月18日支付合同第4.2.2款提货款人民币436500元。然长瑞机电公司未能按照合同第4.2.2款约定收到提货款人民币436500元之日起10天之内货到永视信息公司现场指定的地点。永视信息公司于2018年11月2日告知长瑞机电公司已逾期并说明工期紧张以及所造成损失由长瑞机电公司负责的责任后果，于2018年11月18日再次告知长瑞机电公司已逾期应加紧安排电梯到货并提前做好安装电梯前期准备、到货后安装人员调配工作、确保竣工验收前完成所有工作以及告知若影响竣工验收所造成损失及责任全部由长瑞机电公司承担责任后果。长瑞机电公司于2019年3月4日向永视信息公司出具《工作联系函》承诺“本项目四台设备将于2019年3月11日发货，预计于2019年3月18日到达项目现场，从设备到达之日起预计安装调试的工期为30天，验收取证12天”。但长瑞机电公司仍然没有按照出具的《工作联系函》承诺内容履行交货义务，长瑞机电公司的严重违约行为侵害了永视信息公司的合法权益，为此永视信息公司于2019年4月14日按照本合同第27条之约定所载明的指定联系地址向长瑞机电公司邮寄送达“关于解除《电梯设备购销合同》和《电梯设备安装合同》，并返还电梯设备货款、支付违约金、赔偿经济损失的通知函（2019）闽永字第15号”以及告知长瑞机电公司没有履行交货义务导致永视信息公司承建的永泰妇幼保健院迁建项目停滞，整个项目迟迟无法竣工验收，给永视信息公司造成严重逾期竣工违约金[备注：工期2017年8月8日起至2018年12月21日，合同工期总日历天数500天。承包人每延误1天支付1万元人民币违约金]等经济损失。自本合同通知解除后，长瑞机电公司没有返还电梯设备货款、没有支付违约金、也没有赔偿经济损失，故根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十二条之规定以及本合同第19条第19.2款、第20条第20.1款及第20.2款、第21条、第21.8款、第27条之约定，特提起诉讼，请依法判准永视信息公司的全部诉讼请求。 长瑞机电公司未作答辩，亦未向本院提交书面证据。 永视信息公司围绕诉讼请求向本院提交以下证据：1、《电梯设备购销合同》及《电梯设备安装合同》；2、《电子银行账单》；3、《告知函》及邮寄凭证；4、《工作联系函》；5、《通知函》（2019）闽永字第15号及邮寄凭证、邮件签收返单。 经庭审审查，上述证据均符合客观性、合法性、关联性特征，且来源合法，可作为认定本案事实的依据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月，永视信息公司（甲方）与长瑞机电公司（乙方）签订《电梯设备购销合同》，约定：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规之规定，就永泰妇幼保健院迁建项目所需电梯采购事宜，经双方协商一致，达成本购销合同：1.5条：设备数量5部（台）。2.1条：本合同总价为87.3万元人民币；2.3条：该合同总价为固定含税包干供货价格，价格不受市场价格波动和国家的政策性调整等因素的影响。甲方除此设备合同总价外不再向乙方支付其他任何费用、款项。合同价格明细表：见合同附件一（电梯设备名称及设备单价明细表）。3条：合同签订完成50天内货到现场。卸货地点为妇幼保健院迁建项目工地现场，货到现场乙方自行做好卸货及保管等工作。4条：甲方以银行转账的方式将应付款项付至乙方指定的以下账户：账户名称：福建长瑞机电设备有限公司；账号：35×××53，开户银行：×××分行；4.2.1条：在合同签订后并接到乙方开出的收据三天内，甲方支付给乙方设备总价的20%的款项，作为定金。即人民币174600元，乙方收到该款项开始安排生产设备；4.2.2条：甲方应当在设备进场前10天支付给乙方相当于设备总价50%作为提货款，即人民币436500元。乙方收到该款项之日起10天之内货到甲方现场指定的地点；4.2.3电梯设备安装完毕经福建省特种设备监督检验所出具的电梯验收检验报告及福州市质量技术监督局颁发的电梯使用注册登记证等全部相关资料后5天内支付给乙方设备总价的30%。19.2条：如果双方通过协商未能解决争议或分歧，可将该争议提交本工程项目所在地人民法院裁决。20.1条：在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方有权在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同：（1）乙方未能在本合同规定的交货期内提供全部相应设备且逾期达二十个日历天时，则按21.4条执行；20.2条：如果上述第20.1款的规定解除了部分或全部合同，则乙方须在七个日历天内归还被解除部分合同的、已支付的所有设备款项给甲方，同时向甲方赔付相当于被解除部分合同总价5%的违约金。若甲方所受直接经济损失超出上述违约金的，超出部分应由乙方依法赔偿。21.4条：由于乙方自身原因逾期交付设备的，乙方向甲方每日偿付延误部分金额千分之一的违约金。如果逾期交付超过二十个日历天，则甲方有权视为乙方单方面要求解除合同，乙方应按照20.2条承担违约责任；21.5条：乙方不能交付设备的，乙方应向甲方支付最高不超过未执行部分设备合同总价5%的违约金。且甲方有权选择使用第20条追究乙方责任；21.8条：由于乙方原因而使甲方负有义务向任何第三方支付的违约金、赔偿金及其它责任，应由乙方承担。27条：甲方指定联系地址为：永泰县妇幼保健院迁建项目工地。乙方指定联系地址为：福州市台江区×××。合同还对设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限、技术规格、专利权、技术服务、技术联络、货物包装运输保险、质量保证、设备的检验和验收等作了详细约定。此后，永视信息公司（甲方）又与长瑞机电公司（乙方）签订了《电梯设备安装合同》，约定：甲方委托乙方负责购销合同所约定的永泰妇幼保健院迁建项目的电梯安装事宜。2条：本合同5台电梯设备安装总价人民币190000元。3.1条：开工后10天内付至安装合同价款50%。……甲方收到电梯设备完整的官方正式验收原件资料后五个工作日内，付至安装合同价款100%；3.4条：甲方以银行转账的方式将应付款项付至乙方指定的以下账户：账户名称：福建长瑞机电设备有限公司；账号：35×××53，开户银行：×××分行。10.1条：本合同在履行过程中发生争议，可以平等协商解决，若协商不成可提交该项目工程所在地人民法院裁决。11条：甲方指定联系地址为：永泰县妇幼保健院迁建项目工地。乙方指定联系地址为：福州市台江区×××。合同还对电梯设备的安装工期、双方的义务及责任、安装验收、安装质量保证、免费保养责任、违约责任等进行了约定。上述合同签订后，永视信息公司于2018年8月14日向长瑞机电公司支付了合同第4.2.1条约定的定金人民币174600元，并于2018年10月18日支付合同了合同第4.2.2条约定的提货款人民币436500元。 2018年11月2日，永视信息公司通过百世快递向长瑞机电公司邮寄《告知函》（收件地址为：福州市台江区×××），内容为：根据永视信息公司与长瑞机电公司签订的妇幼保健院电梯项目合同，于2018年10月18日永视信息公司已按合同向长瑞机电公司支付设备总价百分五十提货款，即人民币436500元。按合同约定长瑞机电公司收到提货款之日起10天之内（即2018年10月27日之内）货到甲方现场指定地点。今已逾期，因工期紧张，所造成损失由长瑞机电公司负责。2018年11月18日，永视信息公司再次向长瑞机电公司送达《告知函》，内容为：根据永视信息公司与长瑞机电公司签订妇幼保健院电梯项目合同后，于2018年8月14日永视信息公司已按合同向长瑞机电公司支付设备总价百分之二十做（应为作）为定金，即人民币174600元；2018年10月18日永视信息公司已按合同向长瑞机电公司支付设备总价百分五十提货款，即人民币436500元。按合同约定长瑞机电公司收到提货款之日起10天之内（即2018年10月27日之内）应货到甲方现场指定地点。今已逾期，长瑞机电公司应加紧安排电梯到货并提前做好安装电梯前期准备及到货后安装人员调配工作，确保竣工验收前完成所有工作。若影响竣工验收，所造成损失及责任全部由长瑞机电公司承担。2019年3月4日，长瑞机电公司向永视信息公司出具《工作联系函》，内容为：关于永视信息公司与长瑞机电公司签订了“永泰妇幼保健院迁建电梯采购项目”本项目四台设备经与通力电梯厂家协商，将于2019年3月11日发货，预计于2019年3月18日到达项目现场，从设备到达之日起预计安装调试的工期为30天，验收取证12天。2019年4月14日，永视信息公司向长瑞机电公司邮寄关于“解除《电梯设备购销合同》和《电梯设备安装合同》，并返还电梯设备货款、支付违约金、赔偿经济损失的通知函”［（2019）闽永字第15号］，告知长瑞机电公司其截止至今没有履行交货义务，导致永视信息公司承建的永泰妇幼保健院迁建项目停滞，整个项目迟迟无法竣工验收，给永视信息公司造成严重逾期竣工违约金［备注：工期2017年8月8日起至2018年12月21日，合同工期总日历天数500天。承包人每延误1天支付1万元人民币违约金］以及另行采购电梯差价等经济损失。因长瑞机电公司的严重违约行为已侵害了永视信息公司的合法权益，现永视信息公司根据上述合同之约定正式函告如下：1、长瑞机电公司收悉本通知函之日起，永视信息公司即与长瑞机电公司解除《电梯设备购销合同》和《电梯设备安装合同》。2、长瑞机电公司收悉本通知函之日起七日内向永视信息公司返还电梯设备款人民币611100元、支付违约金30555元、赔偿经济损失（暂计）500000元。长瑞机电公司于2019年4月15日予以签收。2019年5月28日，永视信息公司诉至本院。 本院认为，永视信息公司与长瑞机电公司之间为买卖电梯设备签订的《电梯设备购销合同》和《电梯设备安装合同》均是当事人真实意思表示,且不违反相关法律和行政法规强制性规定，是合法有效的合同，各方均应按合同约定履行义务。永视信息公司作为买受人应向长瑞机电公司履行交付价款的义务,而长瑞机电公司作为出卖人应当履行按合同约定的时间、地点向永视信息公司交付电梯设备的义务。本案永视信息公司已经按合同约定分别于2018年8月14日、10月18日向长瑞机电公司支付了定金174600元、提货款436500元，合计611100元,已经履行了自己的合同义务。而长瑞机电公司未按合同约定的时间（收到提货款之日起10天之内即2018年10月27日之内）履行货到指定的地点义务,构成违约。且长瑞机电公司在收到永视信息公司《告知函》后，于2019年3月11日向永视信息公司出具《工作联系函》，承诺于2019年3月11日发货，预计于2019年3月18日到达项目现场，但其之后也未按该承诺履行。2019年4月14日，永视信息公司向长瑞机电公司邮寄关于“解除《电梯设备购销合同》和《电梯设备安装合同》，并返还电梯设备货款、支付违约金、赔偿经济损失的通知函”，告知长瑞机电公司自其收悉本通知函之日起，永视信息公司即与长瑞机电公司解除《电梯设备购销合同》和《电梯设备安装合同》。长瑞机电公司于2019年4月15日收到该通知函，根据双方合同的约定，长瑞机电公司未能在规定的交货期内提供全部相应设备且逾期达二十个日历天时，永视信息公司有权向长瑞机电公司发出书面通知书，提出解除部分或全部合同，故《电梯设备购销合同》和《电梯设备安装合同》应于2019年4月15日解除。长瑞机电公司逾期未按合同交付电梯设备并安装，永视信息公司有权要求长瑞机电公司返还电梯设备货款611100元并承担给付违约金的责任。永视信息公司除了要求长瑞机电公司按合同支付相当于被解除部分合同总价5%的违约金30555元（611100元×5%），还要求其以611100元为基数自2018年10月29日起至还清款项之日止按照日千分之一赔偿经济损失。但双方合同约定由于长瑞机电公司自身原因逾期交付设备的，长瑞机电公司向永视信息公司每日偿付延误部分金额千分之一的违约金，且永视信息公司未能提供证据证明其实际损失，故永视信息公司要求的该经济损失即为违约金。关于上述违约金,因合同约定标准过高,根据公平原则,本院酌情调整为按月利率2%计算。因长瑞机电公司未能在收到提货款之日起10天之内即2018年10月27日之内履行货到指定的地点义务，故永视信息公司要求长瑞机电公司自2018年10月29日起计付利息，于法有据，本院予以支持。长瑞机电公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，视为其放弃对本案事实答辩和对证据质证的权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、福建省永视信息工程有限公司与福建长瑞机电设备有限公司签订的《电梯设备购销合同》、《电梯设备安装合同》于2019年4月15日解除； 二、福建长瑞机电设备有限公司应于本判决生效之日起三十日内向福建省永视信息工程有限公司返还货款611100元； 三、福建长瑞机电设备有限公司应于本判决生效之日起三十日内向福建省永视信息工程有限公司支付违约金（以611100元为基数，自2018年10月29日起至款项还清之日止按月利率2%计付）； 四、驳回福建省永视信息工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费15074元，由福建省永视信息工程有限公司负担4307元，福建长瑞机电设备有限公司负担10767元，公告费300元，由福建长瑞机电设备有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  陈宜贤 人民陪审员  陈晓英 人民陪审员  林荣雄 二〇一九年十月十二日 法官助理李冰琳 书记员郑贞萍 附： 一、本案适用的主要法律条文 1、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 3、《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 -16- -15-