福建省莆田市涵江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0303民初3224号 原告：姚晓伟，男，1994年10月5日出生，汉族，住福建省莆田市涵江区。 委托诉讼代理人：陈晶晶，福建佘云律师事务所执业律师。 被告：莆田市戊成空间设计有限公司，住所地福建省莆田市涵江区赤港涵港东路689号涵江电商创业园内，统一社会信用代码91350303MA347LDD05。 法定代表人：郑丽凤，该公司执行董事兼总经理。 原告姚晓伟与被告莆田市戊成空间设计有限公司（以下简称戊成公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。姚晓伟的委托诉讼代理人陈晶晶到庭参加诉讼，戊成公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 姚晓伟向本院提出诉讼请求：1.解除姚晓伟与戊成公司分别于2018年9月22日、2019年5月2日签订的《戊成空间设计室内装修施工合同》、《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》；2.戊成公司返还姚晓伟尚未施工工程的装修款41112元；3.戊成公司支付自2018年12月26日起至诉讼材料送达至戊成空间处止按每天1600元计算的违约金，暂计至起诉之日止为332800元。诉讼期间，姚晓伟变更诉讼请求为：1.解除姚晓伟与戊成公司分别于2018年9月22日、2019年5月2日签订的《戊成空间涉设计内装修施工合同》、《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》；2.戊成公司返还姚晓伟尚未施工工程的装修款41112元；3.戊成公司支付自2018年12月26日起至诉讼材料送达至戊成空间处止按每天160元计算的违约金，暂计至起诉之日止为33280元。事实和理由：姚晓伟于2014年5月购得位于莆田市涵江区房屋一套，该房屋于2015年12月31日之前由出卖人交付给姚晓伟使用，姚晓伟于2018年9月22日与戊成公司就前述房屋的装修事宜签订《戊成空间设计室内装修施工合同》，约定：施工日期自2018年9月25日起至2018年12月25日止；采用全包方式；费用总计16万元；戊成公司指派李凤海作为现场负责人。姚晓伟于2018年9月25日通过交钥匙方式将房屋交付给戊成公司进行装修，并依约向戊成公司支付装修费共计136000元。戊成公司在合同约定期间内未能履行合同约定的义务，消极怠工，拖延时间，经姚晓伟多次催促戊成公司仍放缓施工进度，直至2019年5月仍有大部分工程未完工，严重影响到姚晓伟的房屋居住需要和使用计划。出于对戊成公司的信任及担心损失持续扩大，加之对房屋尽快入住的时间迫切，同时经多次交谈后戊成公司亦承诺在一个月内完工，故姚晓伟于2019年5月2日与戊成公司达成《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》，并约定戊成公司于2019年6月8日前完成各项装修工程，对并未完工程明细及金额进行确认。补充协议签订后，戊成公司并未着手开展装修施工事宜，以种种理由推脱，致使房屋至今无法居住。距离补充协议约定的竣工日期逾期天数已超过40多天，距离合同约定的完工日期逾期天数多达208天，现根据《补充协议》第三条之约定：“乙方完工时间逾期超过10日，甲方有权解除合同”，故姚晓伟请求解除装修合同，并返还未施工的装修款41112元。同时，《补充协议》第三条中约定：“若乙方未按约定日期竣工，则每日按工程总价款的百分之一支付违约金，即每日向甲方支付1600元违约金…甲方有权解除合同并要求乙方支付自2018年12月26日起至解除合同当日期限内的全部违约金”。戊成公司至今仍未完工，距合同约定的完工日期逾期天数已达208天，依合同约定应支付违约金共计332800元，现姚晓伟自愿将违约金变更为按每天160元计算，共33280元（截至起诉之日止的违约金）。 戊成公司未作答辩。 姚晓伟围绕诉讼请求依法提交了姚晓伟身份证、《企业信用信息公示报告》、戊成公司营业执照、《商品房买卖合同》、门牌证、《戊成空间设计室内装修施工合同》、《装修工程预算书》、《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》、《未做工程部分统计》，本院审查认为，戊成公司未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃诉讼权利。姚晓伟提交的上述证据真实、合法，能够证明其事实主张，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年9月22日，姚晓伟与李凤海（戊成空间指定代理人）签订《戊成空间设计室内装修施工合同》，约定：姚晓伟委托戊成公司对坐落莆田市涵江区涵东街道塔桥街268号3号楼1梯1401室的新居进行装修；承包范围为包工包料；开工日期为2018年9月25日，竣工日期为2018年12月25日；本工程总价款为160000元，合同签订时，姚晓伟支付总价的35%即56000元，木工进场时姚晓伟再付30%即48000元，漆工进场时姚晓伟再付20%即32000元，姚晓伟在本工程竣工验收合格后3日内一次付清尾款总价款的15%即24000元；戊成公司按约定工期完工，每拖延一天，按工程总价的百分之一扣款。合同签订之后，姚晓伟向戊成公司支付一、二、三期装修款共计136000元。2019年5月2日，姚晓伟的代表人郑细妹与戊成公司签订《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》，且姚晓伟当庭表示认可该补充协议，该补充协议约定：戊成公司已收到姚晓伟所付三期工程款136000元，现已经结清；若戊成公司在此次补充协议约定的工期内完成装修工程，验收合格后姚晓伟应在15各工作日付清尾款24000元；戊成公司指定现场负责人为李凤海；工程总天数为30天，开工日期为2019年5月8日，竣工日期为2019年6月8日；若戊成公司未能按约定日期竣工，则每日按工程总价款的百分之一支付违约金，即每日应向姚晓伟支付1600元违约金；逾期超过10日，姚晓伟有权解除本合同，并要求戊成公司支付自2018年12月26日起至解除合同当日期限内的全部违约金，同时约定送达条款。合同约定施工期限届满后，戊成公司未能按期完成装修工程，仅完成了部分工程，并于2019年5月向姚晓伟出具《未做工程部分统计》一份，确认尚未完工的工程项目及金额。截止到开庭之日，《未做工程部分统计》中油漆工程计16720元、油漆工程计1300元、其他工程计5400元及未做部分合计41692元仍未完工。姚晓伟尚未支付尾款24000元。 本院认为，双方签订的《戊成空间设计室内装修施工合同》、《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》意思表示真实，未违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效。虽《戊成空间设计室内装修施工合同》系由李凤海签订，但结合本案在案证据应认定李凤海系戊成公司指定现场负责人，其签订合同的行为系履行职务行为，法律后果应由戊成公司承担。姚晓伟将案涉房屋交给戊成公司装修，并支付了相应的工程进度款，但合同约定施工期限届满后，戊成公司未能按合同约定完成施工，构成了违约，姚晓伟有权要求解除案涉《戊成空间设计室内装修施工合同》、《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》。戊成公司尚未完工部分的装修款合计为65112元（16720元+1300元+5400元+41692元），扣除姚晓伟尚未支付的24000元尾款，戊成公司应返还姚晓伟41112元（65112元-24000元），故姚晓伟请求戊成公司返还尚未施工工程的装修款41112元，合法有据，予以支持。姚晓伟诉请戊成空间承担因未按合同约定的竣工日期完工交付产生的违约金，因姚晓伟未能举证证明其实际损失，根据双方合同履行情况兼顾公平原则，酌定违约金为10000元，超出部分，不予支持。 综上所述，姚晓伟的诉讼请求，对其合法有据的部分，予以支持。戊成公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、姚晓伟与莆田市戊成空间设计有限公司于2018年9月22日、2019年5月2日签订的《戊成空间设计室内装修施工合同》、《戊成空间设计室内装修施工合同补充协议》予以解除； 二、莆田市戊成空间设计有限公司应在本判决生效之日起五日内返还姚晓伟装修款41112元； 三、莆田市戊成空间设计有限公司应在本判决生效之日起五日内支付姚晓伟违约金10000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9139元，减半收取计4569.5元，由姚晓伟负担2762.5元，莆田市戊成空间设计有限公司负担1807元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。 审判员  林永洲 二〇一九年十月十八日 书记员  詹云卿 附：本案相关的法律法规及申请执行提示 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒： （一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的； （二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的； （三）违反财产报告制度的； （四）违反限制高消费令的； （五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的； （六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。 第六条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。 人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。 失信被执行人是国家工作人员的，人民法院应当将其失信情况通报其所在单位。 失信被执行人是国家机关、国有企业的，人民法院应当将其失信情况通报其上级单位或者主管部门。