四川省金堂县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0121民初4192号 原告：四川麦克威通风设备有限公司，住所地四川省金堂县。 法定代表人：梁鹏，公司总经理。 委托诉讼代理人：梁中，男，公司法务。 被告：四川博瑞建筑工程劳务有限公司，住所地四川省成都市武侯区。 法定代表人：王学诗，公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：黄勇军，男，公司经理。 原告四川麦克威通风设备有限公司（以下简称麦克威公司）与被告四川博瑞建筑工程劳务有限公司（以下简称博瑞公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告麦克威公司的特别授权委托诉讼代理人梁中、被告博瑞公司的特别授权委托诉讼代理人黄勇军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告麦克威公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告51825.24元；2、判令被告支付违约金15万元；庭审中，原告麦克威公司变更该项请求，请求判令被告支付违约金5万元。3、判令被告支付资金占用利息（利息，以51825.24元为基数，自2018年9月25日起，按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍计算至付清之日止），截至起诉之日为7515元；庭审中，原告麦克威公司不再主张该项请求。4、本案诉讼费，由被告承担。事实和理由：原、被告于2018年2月9日签订《通风器安装施工合同》，合同价款为251827.20元。原告已按约定履行完合同义务，2018年5月27日经被告签章确认安装完毕，原告多次向被告提出验收请求，但被告无故拖延，至今仍未进行验收。合同第十一条第2点约定：若甲方无故拖延工程验收时间，应从工程完工之日起计算，十五日内自动视为甲方验收合格，因此本案通风器安装于2018年6月12日验收合格。2018年7月17日原告将结算资料交由被告，但被告以各种理由（如污染费等）进行扣款，故双方就结算未能达成一致。根据合同第七条第2点的约定，被告应于2018年9月25日前支付至97%，即支付244272.38元。被告至今仅支付了192447.14元，还应支付51825.24元（不包含3%的质保金）。经原告多次催收，被告以种种理由推诿拒绝给付己构成违约，应按合同第十六第4点的约定支付违约金（即每天按合同总金额的3%。支付违约金）并承担给原告造成的一切经济损失。根据《合同法》等相关法律法规的规定，及合同第十八条解决合同纠纷的方法：1、协商解决；2、协商解决不成，可提起诉讼。诉讼由原告所在地的人民法院管辖。为维护原告的合法权益，现特提起诉讼，望判如所请。 被告博瑞公司辩称，对原、被告签订《通风器设备供货合同》的基本事实无异议，但该工程至今未通过竣工验收，未到支付结算款的时间，被告不存在违约。被告已按约支付了原告安装进度款192447.14元。原告工期违约应支付被告违约金256863.74元，安装的通风器存在严重漏水问题等。 本院经审理查明：2018年2月9日，原告麦克威公司与被告博瑞公司签订了一份《通风器安装施工合同》。合同与本案相关的主要内容：采购方（甲方）：博瑞公司；供货方（乙方）：麦克威公司；甲方将加德纳航空全球旗舰工厂项目1#和2#钢结构厂房屋面和墙面围护系统中的屋面通风器的安装分包给乙方。工程名称:加德纳航空全球旗舰工厂项目1#和2#钢结构厂房屋面和墙面围护系统通风器的安装。工程地点：成都市双流区西航港大道南延线。分包范围及工作内容：工程分包范围包括完成上述工程内容及与其相关的所有工作内容，为完成该工程中所有应由乙方负责的工作所需要提供的所有机械设备、人员的服务和用于施工工程的所有辅料以及采取的技术、安全等措施等。分包方式：乙方包工、包安装，负责提供所有安装施工材料、人工、机械等。合同工期：通风器安装施工周期为35天，具体安装时间以甲方或业主书面通知进场时间为准。合同价款：本工程为单价包干价，项目通风器MCW4HK-1540n，数量为36米×18条，工程总量为648米，安装包干综合单价为388.622元/米，暂定合同总价为：安装费251827.20元。付款方式：安装工程款（进度款），乙方每月25日申报当月完成工程量，甲方在次月5日前审核完毕，次月15日前按审核后工程量的80%支付乙方上月进度款。通风器竣工结算自施工单位提交竣工结算资料起60天内审核完成，结算款项在竣工结算完成双方签字确认后7日内支付至97%，留3%为质保金，质保金在通风器竣工验收满两年后的30日之内全额无息支付。支付方式为银行转账。验收：通风器安装完成，乙方应在提出验收时间前7天，书面形式通知甲方，由甲方通知业主现场代表、监理工程师进行验收；通过竣工验收，业主和监理等单位验收合格并签字确认后即验收合格。但若甲方无故拖延工程验收时间，应从工程完工之日起计算，15日内自动视为甲方验收合格。违约及其它：因乙方原因如不能按时保质完成合同内容，每天按合同总金额的3‰支付对方违约金，并承担因此给对方造成的一切经济损失；因甲方原因未能按时支付该合同工程款，每天按合同总金额的3‰支付对方违约金，并承担因此给对方造成的一切经济损失等。合同签订后，原告麦克威公司按约进场施工，并于2018年5月27日安装完毕。2018年7月5日，原告麦克威公司通过快递向被告博瑞公司送达了工作联系函。联系函载明：“博瑞公司：我司负责制作安装的贵司加德纳航空全球旗舰工厂项目1#和2#钢结构厂房屋面和墙面围护系统通风器的安装工程已于2018年5月27日竣工，我司曾多次向贵司提出验收请求，但贵公司至今未组织对通风器安装工程的单项验收工作。为此我司致函贵司，请贵司收到本函后7日内组织办理相关验收的工作。按照合同约定：若甲方无故拖延工程验收时间，则应从工程完工之日起计算，15日内自动视为甲方验收合格”。2018年7月10日，被告博瑞公司向原告麦克威公司支付了安装款192447.14元。签收联系函后，被告博瑞公司至今未对上述工程组织验收。 上述事实有通风器安装施工合同、工作联系函、快递回单、中国工商银行网上银行电子回单，以及当事人当庭陈述等证据在案佐证，本院予以确认。 本院认为，原告麦克威公司与被告博瑞公司签订的《通风器安装施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应遵守。本案系建设工程施工合同纠纷。原告麦克威公司按照合同约定履行了安装义务，但被告博瑞公司未按约定支付安装款。原告麦克威公司安装竣工后，被告博瑞公司应按照合同约定组织人员进场验收，但未实施。原告麦克威公司则按照合同的约定向被告博瑞公司送达了工作联系函书面通知被告博瑞公司进行验收，但被告博瑞公司仍未组织验收，且阻碍了付款条件的成就。故被告博瑞公司存在违约应当支付剩余安装款，并承担违约责任。《通风器安装施工合同》约定“因甲方原因未能按时支付该合同工程款，每天按合同总金额的3‰支付对方违约金，并承担因此给对方造成的一切经济损失”。原告麦克威公司认为，该约定的违约金过高，主动调减为请求被告博瑞公司支付违约金5万元。原告麦克威公司主张调减后的违约金，符合相关法律规定，本院公予以支持。被告博瑞司认为原告麦克威公司违约、安装通风器存在质量问题，但未主张权利提起反诉，故本院在本案中不予审理。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十八条第一、二、三款规定，判决如下： 一、被告四川博瑞建筑工程劳务有限公司于本判决发生法律效力后十日内，支付原告四川麦克威通风设备有限公司51825.24元； 二、被告四川博瑞建筑工程劳务有限公司于本判决发生法律效力后十日内，支付原告四川麦克威通风设备有限公司违约金5万元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1243元，由被告四川博瑞建筑工程劳务有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  陈福彪 二〇一九年十月十日 书记员  罗雯雯