广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0203民初4242号 原告（反诉被告）广西乐淳贸易有限责任公司，住所地：广西柳州市潭中西路16号金都汇2栋2单元5-2号。 法定代表人费翔，该公司执行董事。 委托代理人罗本标，广西万铭律师事务所律师。 被告（反诉原告）广西柳州特变科技有限责任公司，住所地：广西柳州市兴业路2号。 法定代表人贺莉，该公司董事长。 委托代理人玉桂平，广西全德（柳州）律师事务所律师。 委托代理人韦玲玲，广西全德(柳州)律师事务所实习律师。 原告(反诉被告)广西乐淳贸易有限责任公司与被告(反诉原告)广西柳州特变科技有限责任公司定作合同纠纷一案，广西壮族自治区鹿寨县人民法院于2019年3月8日立案后，于2019年3月28日依法作出裁定，将案件移送本院管辖。本院于2019年7月22日受理后，被告于2019年8月26日提起反诉，本院依法予以受理，并依法适用简易程序，于2019年10月12日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人罗本标及被告的委托代理人玉桂平、韦玲玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告的《润翔.星光城一期配变工程材料采购合同》（合同编号为LTC2019011101）；2、判令被告返还原告预付款660000元；3、判令被告承担逾期交货违约金79200元（违约金按合同总金额132万元为基数，以每日1%计算至2019年3月6日）；4、判令本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告于2019年1月与被告签订了《润翔.星光城一期配变工程材料采购合同》，约定被告向原告供应干式变压器、高压柜、低压柜及发电机进线柜的相关事宜，合同对采购标的、合同价款、付款方式、质量标准、交货时间地点、违约责任方式、争议解决办法等进行了约定。合同签订后，原告依约定向被告支付了合同总金额的50%及人民币66万元作为预付款，被告收到预付款后。没有依约定的日期、数量、质量标准向原告交付义务货物。原告认为，被告的行为已经严重违反了合同约定，给原告的商业信誉及其他利益造成了极大的损失，被告的行为已经使双方的合同再无履行的基础，原告现诉至人民法院，请求判令解除合同返还预付款，望予支持。 被告辩称，本案中原告已经按照双方合同约定履行了双方约定的义务，原告既没有约定的解除理由也没有法定解除理由，在本案中被告没有任何的违约行为，因此，被告认为原告诉请没有任何事实依据和法律依据，请求法院驳回原告的所有诉请。 被告(反诉原告)向本院提出反诉请求：1、确认反诉原、被告于2019年1月11日签订《材料采购合同》合法、有效，双方应继续依法履行；2、反诉被告立即向反诉原告支付剩余的50%货款，即人民币660000元；支付违约金198000元。以上合计858000元；3、本案诉讼费用均由反诉被告承担；4、本案律师费40000元由反诉被告承担。事实与理由：反诉原、被告与2019年1月11日签订《材料采购合同》，在该合同中约定：该采购材料用于润翔星光城一期配变工程，内容为：“当地供电局审核通过的施工图纸（含设计变更、工程联系单等）所涉及的四台干式变压器，十台高压柜，十七台低压柜及四台发电机进线柜等除电缆及配电房土建外所有设备及材料，详见附件（润翔星光城一期配变工程材料清单及材料配置要求）”。依据上述合同所需材料清单及配置要求，原、被告之间形成的是“承揽、订制”关系，为此，反诉原告在合同中明确预收了50%的货款，才能履行上述合同约定的自身义务。2019年1月25日反诉原告将润翔星光城一期配变工程材料清单中一批货物公变的七台高压柜、九台低压柜及九台不锈钢低压分电箱送到被告指定的地点，反诉被告收到定作的设备后，但一直没有按约定点验设备，也没有按合同约定支付第一批货物余下的50%货款。2019年2月26日，反诉原告在约定的时间内按反诉被告的要求生产完成其定作的设备，并告知了反诉被告，要求其安排时间通知原告送货，但反诉被告不但没有通知发货，反而在合同履行期内起诉至法院，要求解除合同。反诉原告认为其上述行为已构成违约，依法应承担违约责任。 反诉原告认为反诉被告主张解除上述双方签订的《材料采购合同》及返还其支付的预付款，这明显于法无据。在整个合同履约过程中反诉被告既不享有法定的合同解除权，也没有双方合同约定的解除权，而且本案涉及的《材料采购合同》实为“承揽合同”，反诉原告在合同签订后按反诉被告交给的设计图纸、审核通过的材料清单及材料配置要求生产完所有设备，反诉原告承揽合同标的已履行完毕。本案不具备解除合同之情形，反诉被告应依约支付剩余的货款给反诉原告，并承担本案的违约责任。据此，反诉原告依法向贵法院提起反诉，请求贵法院根据案件事实和证据材料，作出公正、公平的判决，支持反诉原告的诉求为盼。 反诉原、被告于2019年1月11日签订《材料采购合同》，在该合同十四条约定：本合同履行中发生争议协商不成时，可提交有管辖权的法院诉讼解决，因诉讼发生的合理费用由败诉方承担。 反诉被告辩称，请求法院驳回反诉原告的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求、反诉请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据无异议证据本院确认如下事实：双方于2019年1月11日签订《润翔.星光城一期配变工程材料采购合同》约定，原告为润翔星光城一期配变工程向被告采购产品，采购内容根据建设单位提供的经当地供电局审核通过的施工图纸所涉及的变压器、高压柜、低压柜及发电机进线柜等除电缆及配电房土建外所有设备及材料。合同总价为人民币1320000元。合同还约定：“四、付款方式：在合同签订后3工作日内。原告支付合同总金额的50%作为预付款。设备送达原告指定现场后3个工作日内，甲方支付该部分设备金额的50%。（被告完成设备生产后，根据原告的通知时间安排送货。）六、交货时间、地点：1.交货时间：一户一表低压柜2019年1月25号前，变压器、高压柜及其他材料2019年2月28日前或原告图纸经双方确认后40天内。2.交货地点：柳州市鹿寨县建中南路润翔星光城工地现场。十二、违约责任：1、因被告原因逾期交货的，每逾期一日按合同总金额的百分之一承担违约金。2、原告未按合同约定付款的，每逾期一日按合同总金额的百分之一承担违约金。合同签订当日，原告支付了预付款660000元。之后原告认为被告没有按时交货，被告认为原告没有依约提货，引起本案纠纷。 本院认为，原、被告签订的《润翔星光城一期配变工程材料采购合同》，是双方真实意思表示，合法有效，受法律保护。虽然合同称“采购合同”，实际属于定作合同，被告作为定作人依据原告人提供的有关图纸完成工作交付原告安装。本案争议焦点在于系争合同是继续履行还是已符合约定解除的条件。依据系争合同约定，原告与被告约定的交货时间存在争议。本案中，原告一直没有通知被告交货，被告也没有充分证据证明其已通知原告提货验货。原告的证据不足以证明被告的逾期交货行为已符合系争合同约定的原告行使解除权的条件。因此，原告要求解除系争合同并支付违约金的请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。相反，被告已完成定作工作，对此，原告应按约在本判决生效之日起十日内到被告工厂付款提货。被告的诉请，合法有据，本院予以支持。但因通知提货到实际提货双方均需要必要的准备时间，故违约金的起算日自本案申请执行之日起算比较合理，并应根据支付金额和时间的不同，按660000元基数分别计算。另对于被告主张的律师费，因双方合同中并没有明确约定且不为必须发生的费用，故对被告这一主张本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、原告广西乐淳贸易有限责任公司与被告广西柳州特变科技有限责任公司双方继续履行2019年1月11日签订的《润翔星光城一期配变工程材料采购合同》； 二、原告广西乐淳贸易有限责任公司支付被告广西柳州特变科技有限责任公司定作款人民币660000元； 三、原告广西乐淳贸易有限责任公司支付被告广西柳州特变科技有限责任公司以人民币660000元基数，自本案申请执行之日起至实际清偿日止，按日万分之一计算的违约金； 四、驳回原告广西乐淳贸易有限责任公司的全部诉讼请求； 五、驳回反诉原告广西柳州特变科技有限责任公司的其他反诉请求。 本案本诉受理费17393元,减半收取8696.50元，保全费4216元，合计人民币12912.50元(原告广西乐淳贸易有限责任公司已预交21609元)，由原告广西乐淳贸易有限责任公司承担；反诉受理费人民币6390元（被告广西柳州特变科技有限责任公司已预交），由原告广西乐淳贸易有限责任公司承担4696元，由被告广西柳州特变科技有限责任公司承担1694元。 上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。 审 判 员 阙勒夫 二〇一九年十月十八日 法官助理 罗 航 书 记 员 罗凌红 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 二、《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。