北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0108民初17546号原告：北京环鼎科技有限责任公司，住所地北京市昌平区城区镇创新路12号。法定代表人：李英波，总经理。委托诉讼代理人：崔英洁，北京博善律师事务所律师。委托诉讼代理人：申海伟，北京博善律师事务所律师。被告：德威兴业（北京）油气技术服务有限公司。法定代表人：谭志武，总经理。委托诉讼代理人：朱文林，男，1963年7月26日出生，汉族，住北京市海淀区。委托诉讼代理人：任勇，男，1976年5月18日出生，汉族，住河北省石家庄市新华区。原告北京环鼎科技有限责任公司（以下简称环鼎科技公司）与被告德威兴业（北京）油气技术服务有限公司（以下简称德威兴业公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月30日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告环鼎科技公司的委托诉讼代理人崔英洁，被告德威兴业公司的委托诉讼代理人朱文林、任勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告环鼎科技公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告德威兴业公司支付原告环鼎科技公司截止2018年11月6日尚欠货款本金7563255.6元，逾期支付货款违约金15685814.41元，以上总计23249070.01元；2、判令被告德威兴业公司支付原告环鼎科技公司自2018年11月7日至实际清偿之日，以7563255.6元为本金，按照每日0.1%支付违约金；3、判令原告环鼎科技公司另行支付被告德威兴业公司逾期付款违约金25万元；4、判令诉讼费用由被告德威兴业公司承担。事实和理由：2014年3月6日，环鼎科技公司与德威兴业公司双方签订合同编号为XXX《产品采购合同》一份，约定由环鼎科技公司向德威兴业公司供应货物，货款共计9454069.5元，德威兴业公司履行分期付款义务。且根据约定“若买方无正当原因延迟支付卖方合同价款，每延迟一天须缴纳应支付价款的0.1%作为违约金”。环鼎科技公司按照合同约定履行相关合同义务后，德威兴业公司除合同约定的第一笔货款1890813.9元按时支付外，其他款项均未按期支付。截至到起诉之前，德威兴业公司总计支付款项仅为4600813.9元。余款虽经环鼎科技公司多次催要未果，故环鼎科技公司诉至法院。被告德威兴业公司辩称，德威兴业公司不同意环鼎科技公司的诉讼请求。一、环鼎科技公司主张的本金有误。环鼎科技公司主张的付款日期与财务日期不一致，截止到2018年11月6日，德威兴业公司尚欠的本金是4853255.6元。二、因为本金金额不对，违约金计算是不对的。三、25万元违约金也是不对的，德威兴业公司因为无钱因此拖延付款，环鼎科技公司让讨债公司催款，德威兴业公司与讨债公司签过一个协议，德威兴业公司对协议不认可。四、德威兴业公司虽未按照合同约定付款，但环鼎科技公司亦未按照约定日期交货，环鼎科技公司实际交货时间为2014年8月4日，环鼎科技公司逾期交货的违约金应当为4213813元，且环鼎科技公司所主张的违约金应当分段计算。五、按照合同第六条约定，环鼎科技公司提供的设备没有按照合同约定一次性交付，设备在使用中出现问题，导致不能使用，德威兴业公司与环鼎科技公司进行沟通，2018年年底才彻底解决设备质量问题。因此环鼎科技公司按照合同约定完整交货是在2018年12月15日。环鼎科技公司交付的设备在使用中出现问题，突然不能用，甲方十分愤怒，致使德威兴业公司失去作业机会，为其造成损失。由此德威兴业公司按照合同计算违约金，截止至2018年12月15日完整交货的违约金为6000余万元。综上，双方均有违约行为，因此，诉讼费不应当由德威兴业公司承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。经审理查明，2014年3月6日，德威兴业公司（买方）与环鼎科技公司（卖方）签订合同编号为XXX的《产品采购合同》约定，一、商品名称、规格与价格。商品名称为HH2530测井系统配套井下仪器一套，总价为9454069.5元（含17%增值税）。三、质量要求和技术标准。1、质量要求：Q/CPHDH001-2007。2、技术标准：Q/CPHDH001-2007，配套井下仪器应能满足井下150℃、100MPa的工况作业需要。五、运输责任及保险。工厂提货后，买方自行负责运输。六、交付。1、交付时间：卖方须于2014年4月15日前交货。2、交付地点（即到货地点）：环鼎科技公司内。3、收货人：朱文林。4、交付方式：一次性交付，货物清单详见附件一。卖方在买方提货前一天通知买方所提货信息，并将所提货清单以传真或者邮件形式发给买方。5、单证与资料的交付：卖方需出具单证和技术资料。上述单证资料正本买方共需要二份，除货物包装中附随一份外，卖方需将另外一份在发货后一周之内快递到北京市西城区德胜门外大街德胜国际中心B座8层，邮编100088。卖方只有在完成了上述的事项后，方视为合格地履行了交货义务，交付后，货物所有权归买方所有。交付前货物毁损、灭失的风险由卖方承担。如果卖方非因第十一条中规定的不可抗力事件而无故拖延交货的，则应按照第十二条的规定承担迟延交货的违约责任。七、检测与安装调试。1、卖方应在接到买方通知后20天内派员赴买方指定地点（包括国内与国外）完成对设备的现场检测、安装与调试，保证设备与主机能够完全吻合，配套使用，运转正常，整机经联运测试完全符合约定的技术指标，并且测试成功。本设备的最终使用地在境外，卖方在境外安装调试验收合格后，双方代表可在10日内现场签署验收证书，完成对全部设备的最终验收。2、若查出货物情况与合同约定有不符之处，买方有权要求卖方在规定的期限内及时解决问题（限期内未完成的，按延期交货处理）、拒绝接受货物或解除合同，并要求卖方承担由此给买方造成的损失。3、在验收安装调试期间，如果卖方提供的设备、材料存在缺陷或由于卖方技术人员的指导错误或由于卖方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成买方设备、材料损坏，卖方应及时采取必要的补救措施，并赔偿买方所遭受的损失。八、质量保证和售后服务。本合同中所指的质量保证中包括技术保证。1、质量标准：卖方保证所交付货物的质量标准不低于国家或行业同类产品的质量标准，双方约定的质量标准高于国家标准或行业标准的，执行约定的质量标准。2、质量保证期：产品质保期为自最终验收合格之日起12个月。质量保证期内，由于质量问题导致货物修理时，则质量保证期应按实际停用时间相应顺延。若由于质量原因出现更换的，质保期自设备与主机配套使用正常，验收合格后重新计算。修理、更换或重做的，卖方应在接到买方通知之日起15日内予以修理、更换等，由于修理、更换等而发生的一切费用由卖方承担。必要时，买方可自行排除故障，费用由卖方承担，卖方在接到买方书面维修费用证明后，应毫不延迟的予以支付并赔偿损失。卖方不履行或延迟履行上述约定的，将按照本合同第十二条的约定支付违约金。6、卖方对所有货物承担质量保证责任，包括外购件在内。九、付款。本合同付款采取分期付款的方式：合同签订后，买方于20日内向卖方支付合同总金额20%的货款，即付1890813.9元。合同签订后的第十三个月向卖方支付合同总金额20%的货款，即付1890813.9元。合同签订后第二十五个月向卖方支付合同总金额20%的货款，即付1890813.9元。合同签订后的第三十七个月向卖方支付合同总金额20%货款，即付1890813.9元。合同签订后的第四十九个月向卖方支付合同总金额20%的货款，即付1890813.9元。货物出口起运后，买方根据出口报关单书面通知卖方开具正规的增值税发票，卖方在收到买方书面开票通知后须于7日内将全额增值税发票快递至买方。若依据本合同的约定，卖方应向买方支付违约金或赔偿金的，买方有权从应付款项中优先扣除。十、索赔条款。1、质量上，卖方保证如果由于产品质量有下列情形之一的，经双方确认一致后或经有权威的第三方确认后，买方将书面通知卖方：（1）不具备产品应当具备的使用性能的；（2）不符合合同中注明采用的产品标准的；（3）不符合其它以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。此书面通知将作为买方向卖方理赔的依据。卖方将按照买方的索赔要求，负责立即修理、全部或部分更换货物或根据损坏的程度给予折价或退货。必要时，买方可自行排除故障，费用由卖方承担，卖方在接到买方书面维修费用证明后，应毫不延迟的予以支付。卖方不履行或延迟履行上述约定及货款、维修费等的返还义务，将按照本合同第十二条的规定支付违约金。如果卖方在收到索赔后一个月内未给予书面答复，应视为卖方已接受索赔。2、索赔的范围包括但不限于以下合理费用：（1）修理、更换有瑕疵的产品或退货，以及由上述原因产生的一切费用；（2）因缺陷产品造成买方停产、停工及其它设备的毁损费用；（3）因缺陷产品造成的人身及其它财产损失。以上费用经双方一致确认后或经有专业资质的第三方确认后，卖方应在收到买方书面通知后7日内向买方支付赔偿金，延迟支付的，将按照本合同第十二条的约定支付违约金。十二、违约责任。1、卖方违约责任。（1）若卖方未能按合同规定时间交货，除合同第十一条规定的不可抗力原因外，买方同意延迟交货的，该违约金按合同总金额的百分比率由货款中扣除。违约金的金额与时间比率如下：第一至第二周：每周2%；第三至第四周：每周2.5%；五周以上：每周3%。每延迟交货少于7天的按7天计算。如卖方无正当原因在约定的交货日后10日内仍不能交货的，买方有权选择解除合同并要求卖方支付违约金。卖方在买方解除合同的情况下，应毫不延迟地将前述违约金和买方已支付货款支付和返还给买方。该等违约金不能弥补买方直接经济损失和预期利润等全部损失的，卖方应根据买方的索赔通知支付赔偿金。（2）如卖方未能按技术附件规定的时间提交关键技术资料，导致推迟合同货物使用或投产的时间，除不可抗力外，卖方须按合同12.1.1款规定的违约金比率向买方支付迟交资料的违约金。（3）因本合同项下货物出现质量问题，买方依照第八条、第十条向卖方索赔，卖方延迟履行约定义务的，按12.1.1款约定的比例处理。2、买方违约责任。若买方无正当原因延迟支付卖方合同价款，每延迟一天须缴纳应支付价款的0.1%作为违约金。合同还对其他内容作出约定。合同附件一为具体商品规格、型号及数量等，包括HH-2530地面计算机测井系统等产品，并附有产品配置要求。2014年7月1日，德威兴业公司与环鼎科技公司签订《环鼎2530仪器验收德威兴业LHM5257TCJ70测井车验收测井施工安全协议》。约定为完成一体化测井车整装和检验，双方意见一致，签订协议。约定验收方式为环鼎2530仪器和德威兴业LHM5257TCJ70测井车在环鼎公司车间完成一体化整装、联配，然后赴山东孤古8井测井1井次。该协议有效期至2014年8月30日。2014年8月7日，德威兴业公司通过银行账户向环鼎科技公司转账1890813.9元，附言“设备款”。2016年1月18日，德威兴业公司通过银行账户向环鼎科技公司转账40万元货款。同年8月11日，德威兴业公司向环鼎科技公司出具银行承兑汇票一张，金额16万元。2017年3月9日，德威兴业公司出具了《关于德威兴业（北京）油气技术服务有限公司延期付款的说明》，写明德威兴业公司于2014年8月收到并验收了编号为XXX合同项下的货物，到2017年3月8日为止已经付款2451953.9元。因为客观原因，造成付款不及时，希望环鼎科技公司给一定时间，双方另行商定付款计划。2017年8月4日，德威兴业公司通过银行账户向环鼎科技公司转账5万元货款。同年10月17日，德威兴业公司向环鼎科技公司出具电子商业承兑汇票，金额10万元。2018年2月13日，德威兴业公司通过银行账户向环鼎科技公司转账10万元。同年5月22日，德威兴业公司向环鼎科技公司出具银行承兑汇票二张，金额共计150万元。同年11月6日，德威兴业公司通过银行账户向环鼎科技公司转账40万元货款。德威兴业公司至今未向环鼎科技公司支付剩余货款。诉讼中，德威兴业公司向本院提交《关于合同（合同编号：XXX）70mm八扇区水泥胶结测井仪投产使用存在的问题》称，“70mm八扇区水泥胶结测井仪套件”发生了二起与该套件仪器质量有关的问题。2016年12月底，70mm八扇区水泥胶结测井仪设备抵达现场后发现2530测井软件中ECBL测井模块使用许可已经过期，为德威兴业公司造成了较大的损失。2018年8月，再次发现ECBL测井模块使用许可已经过期，造成SBL测井项目所需的“70mm八扇区水泥胶结测井仪套件”无法完成测试检查准备，为德威兴业公司造成一定的产值损失，希望环鼎科技公司能够尽快解决问题。德威兴业公司称环鼎科技公司于2018年12月给了其软件许可，永久性解决问题。诉讼中，环鼎科技公司称其于2014年8月交付货物，并已经为德威兴业公司开具全额增值税发票。环鼎科技公司主张违约金按照合同约定计算，环鼎科技公司的还款应先扣除违约金再扣除本金。上述事实，有原告环鼎科技公司提交的《产品采购合同》，中国建设银行单位客户专用回单汇票、银行承兑汇票、《环鼎2530仪器验收德威兴业LHM5257TCJ70测井车验收测井施工安全协议》、《关于德威兴业（北京）油气技术服务有限公司延期付款的说明》等证据及本院开庭笔录在案佐证。本院认为，环鼎科技公司与德威兴业公司签订的《产品采购合同》，未违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人均应履行各自的义务。合同签订后，环鼎科技公司于2014年8月交货。德威兴业公司辩称环鼎科技公司逾期交货，已经构成为违约。本院认为，依据环鼎科技公司提交的《环鼎2530仪器验收德威兴业LHM5257TCJ70测井车验收测井施工安全协议》，可以认定双方就验收方式及验收时间做出变更，且依据《产品采购合同》约定，德威兴业公司应先履行付款义务，环鼎科技公司再行发货，德威兴业公司违约付款在先，本院对其辩称理由不予采信。环鼎科技公司发货后，德威兴业公司应依约履行合同付款义务，德威兴业公司仅支付4600813.9元货款，已经构成违约，环鼎科技公司主张德威兴业公司支付剩余货款4853255.6元部分，于法有据，本院予以支持。环鼎科技公司主张德威兴业公司按照每日0.1%标准支付违约金，该计算标准过高，本院予以调整，调整之后的违约金为1455976元。德威兴业公司辩称设备存在质量问题，但未提交有效证据予以证明，故本院对其辩称理由，不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条之规定，判决如下：一、被告德威兴业（北京）油气技术服务有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告北京环鼎科技有限责任公司货款四百八十五万三千二百五十五元六角及违约金一百四十五万五千九百七十六元；二、驳回原告北京环鼎科技有限责任公司其他诉讼请求。如果被告德威兴业（北京）油气技术服务有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费十五万九千二百九十五元（原告北京环鼎科技有限责任公司已预交），由被告德威兴业（北京）油气技术服务有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。审 判 长  张建文人民陪审员  文飞凤人民陪审员  闫少梅二〇一九年十月二十四日书 记 员  刘金霞书 记 员  王致君