陕西省太白县人民法院 陕西省太白县人民法院民 事 判 决 书 (2019)陕0331民初223号     原告：吴祥仁，男，汉族，1968年4月3日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，户籍所在地浙江省庆元县，现住陕西省太白县大棚。    被告：陕西秦西农林开发有限责任公司，住所地陕西省宝鸡市太白县，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX5719。    法定代表人，葛文官，该公司董事长。    委托诉讼代理人：闻杰，男，汉族，1969年12月2日出生，住陕西省宝鸡市金台区，系该公司员工，特别授权。    委托诉讼代理人：朱锦玫，女，汉族，1972年6月2日出生，住太白县，系该公司员工。    原告吴祥仁与被告陕西秦西农林开发有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月17日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴祥仁，被告陕西秦西农林开发有限责任公司的委托诉讼代理人闻杰、朱锦玫到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。    原告吴祥仁向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付原告款项人民币181200元及利息(其中香菇菌棒成本114700元，技术员工资损失72000元。利息自本案起诉之日起至款项付清之日止按年利率6计付)；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年12月15日，原被告签订一份《香菇菌棒购销协议》，约定在2017年12月15日至2019年4月10日的期限内，由原告向被告提供符合质量标准的香菇菌棒19000个，单价3.5元／个。2018年1月10日，签订协议后，被告向原告支付订金30000元，原告即着手准备生产协议约定的菌棒，并于2018年6月份原告向被告提供了七千个菌棒。接着原告继续依约为被告生产剩余的菌棒。由于2018年天气热得早气温高，对菌棒的生产是极为不利的，但是为了守信，原告克服困难，想尽一切办法又生产了六锅菌棒，每锅6700个菌棒，总计40200个菌棒，但因为天气的原因，菌棒只成活二万个左右。菌棒生产出来之后，被告一直不来提货，原告等到2018年10月22日，才请人将菌棒搬到棚里放气处理。原告认为，被告擅自违约，给原告造成6锅菌棒共计40200棒，每个3.5元，共计140700元生产菌棒的本金损失；造成原告后期不能生产重大亏损；造成原告农技师管理工资72000元的损失。以上损失减除原告应该支付给被告的大棚租费20000元和被告已经支付的订金30000元(已经有24500元的定金转为菌棒款)，被告应支付原告款项总计181200元。原告多次就案涉事项与被告交涉，均无果。为了维护原告的合法权益，提起诉讼，请依法支持。    被告陕西秦西农林开发有限责任公司辩称，双方于2017年12月15日签订香菇菌棒购销协议，约定由原告于2018年6月前为我公司提供合格菌棒19000个，单价3.5元，2018年1月15日，我公司向原告支付订金3万元。2018年6月初，原告通知我公司提货，6月5日至7日，我公司到原告处共提取菌棒6988个，其中符合质量要求的菌棒6700个，此后，原告再未通知我公司提货。直至2018年6月30日，因交货期限逾期，我公司通知原告终止合同履行。2018年10月下旬，原告要求我公司提货，因我公司不具备冬季种植技术条件，我公司明确拒绝。综上，原告未按照合同约定按期向我公司提供合格菌棒，错过香菇最佳生长期，已经违约，合同已无履行必要，应予解除。原告的诉请无事实及法律依据，应驳回原告的诉讼请求，原告应退还我公司多支付的订金6550元，同时我公司保留追究原告违约责任的权利。    本院经审理认定事实如下：原告吴祥仁承包被告陕西秦西农林开发有限责任公司绿色蔬菜产业园温室拱棚从事生产经营。2017年12月15日，原被告双方签订香菇菌棒购销协议，约定由乙方（原告吴祥仁）于2018年6月以前向甲方（被告陕西秦西农林开发有限责任公司）出售香菇菌棒19000个（规格17×3.5），单价3.5元/个，总价款66500元。交货方式为甲方自提，合同同时约定了产品质量标准及要求、技术指导义务、付款时间、违约责任等，在违约责任第2条中，明确约定“乙方应按合同规定如期向甲方提供合格香菇菌棒”，合同有效期为2017年12月15日至2019年4月10日。2018年1月15日，被告陕西秦西农林开发有限责任公司向原告吴祥仁预付订金3万元。2018年6月5日、6日、7日，被告陕西秦西农林开发有限责任公司到原告承包的温室拱棚提取香菇菌棒6988个，经验收，符合质量标准及要求的菌棒6700个。此后，原告吴祥仁继续生产香菇菌棒，被告陕西秦西农林开发有限责任公司再未提货。2018年10月30日，被告陕西秦西农林开发有限责任公司通知原告吴祥仁终止双方之间“香菇菌棒购销协议”的履行。2019年3月1日，原被告就双方之间的债权债务进行结算，原告吴祥仁在结算凭据上签署“欠公司26550元”的意见并捺手印，确认向被告交付香菇（菌）棒6700个，收到被告预付款3万元。    原告吴祥仁在庭审中提交的证据有：1.国家企业信用信息公示系统查询结果；2.香菇菌棒购销协议；3.秦西公司请款申请；4.证人毛建科自书“证明”；5.温室拱棚内的香菇菌棒照片；6.证人胡某某出庭作证证言。被告陕西秦西农林开发有限责任公司在庭审中提交的证据有：1.秦西绿色蔬菜产业园日光温室承包协议；2.香菇菌棒购销协议；3.订金支付凭证；4.香菇菌棒入库凭证；5.结算单据。    以上证据，本院双方当事人进行了质证、认证，听取了当事人的意见，确认原告吴祥仁提交的国家企业信用信息公示系统查询结果、香菇菌棒购销协议、秦西公司请款申请；被告陕西秦西农林开发有限责任公司提交的秦西绿色蔬菜产业园日光温室承包协议、香菇菌棒购销协议、订金支付凭证、香菇菌棒入库凭证、结算单据可以作为定案依据，本院予以确认。对原告吴祥仁提交的毛建科毛建科自书“证明”、证人胡某某的证言，因与原告吴祥仁的陈述不一致，不予认定；对原告吴祥仁提交的温室拱棚内的香菇菌棒照片，因无法确定拍摄时间，与本案争议事实无关联，不予认定。     双方当事人关于本案香菇菌棒购销合同履行当中原告是否违约及原告的损失范围存有争议。对双方有争议的事实与证据，本院认定如下：    关于原告是否违约问题。原被告双方于2017年12月15日签订香菇菌棒购销协议，合同约定的供货时间为“6月以前”，合同有效期为2017年12月15日至2019年4月10日，因此，供货时间为“6月以前”应当为2018年6月以前。原告吴祥仁提出，“6月以前”系被告私自所加，但原告提供的香菇菌棒购销协议打印件中供货时间亦为“6月以前”，且原告在规定时间内未能按照法庭要求提交己方合同原件证实己方主张，是举证不能，应当承担于己不利的法律后果，对原告该辩解意见不予采信；另外，原告未能举证证实自己在“6月以前”已将剩余香菇菌棒生产到位，并通知被告提货；因此，根据上述事实，本院认为，原告在履行双方签订的香菇菌棒购销协议过程中，未能按照约定的供货时间交付合乎质量标准的产品，已经违约。    关于本案合同履行中原告的损失范围。原告诉请要求被告给付原告香菇菌棒成本114700元，技术员工资损失72000元，共计181200元及利息，后原告当庭放弃利息诉求。依据原被告双方签订的香菇菌棒购销协议，香菇菌棒数量19000棒，单价3.5元/个，原告预期可得利益为66500元，原告诉请要求被告赔偿损失本院认为181200元，明显超出其预期可得利益，显然不合理。    本院认为，依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照合同的约定全面履行义务。本案中，原被告双方签订香菇菌棒购销协议，原告在履行购销协议过程中，未能按照约定的供货时间交付合乎质量标准及要求的产品，是违约，应当承担违约责任。原告未能按时交付足额香菇菌棒，错过香菇种植最佳时间，造成合同签订目的不能实现，被告通知原告终止合同履行的要求并无不当，应予以支持。原告未能提供证据证实自己按照合同约定生产了足够数量的合同标的，并通知对方提货，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定的“当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”。因此，原告吴祥仁的主张，无证据支持，应依法驳回其诉讼请求。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百三十条、第一百三十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：    驳回原告吴祥仁的诉讼请求。    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。    案件受理费3924元，减半收取1962元，由原告吴祥仁负担。    如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。  审  判  员  邱晓东    二〇一九年十月十四日 书  记  员  刘昕语