山西省壶关县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）晋0427民初837号 原告：新乡市冠彤机电安装工程有限公司，住所地河南省辉县市百泉镇南关村路北。 法定代表人：李守忠，职务：总经理。 委托诉讼代理人：原献伟，河南百泉律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：中钢特材科技（山西）有限公司，住所地长治市壶关县集店乡集店村开元大街。 法定代表人：杨晓林，职务：总经理。 委托诉讼代理人：于普亮，山西维善律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。 委托诉讼代理人：史文杰，该公司法务，代理权限为特别授权。 原告新乡市冠彤机电安装工程有限公司（以下简称冠彤公司）与被告中钢特材科技（山西）有限公司（以下简称中钢特材公司）合同纠纷一案，本院于2019年8月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告冠彤公司的委托诉讼代理人原献伟，被告中钢特材公司的委托诉讼代理人于普亮、史文杰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告冠彤公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告立即支付锅炉检修施工款650000元并承担逾期付款的银行利息47067.5元（暂计算至2019年7月13日），从2019年7月13日起以650000元为基数按银行同期贷款利率支付利息直至付清为止；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年7月9日，原、被告双方经过协商订立了《2#锅炉检修合同》，合同约定被告将中钢特材公司动力厂发电段厂区2号锅炉交由原告进行检修施工，合同约定了付款方式及期限：“乙方人员、施工机具进厂后5天内预付合同总金额的30%，锅炉设备货到验收合格后5天内付合同总金额的20%，乙方开具17%的全额增值税发票交付甲方，检修调试完成经当地主管部门验收合格并出具验收报告后一周内付合同总金额的40%，留合同总金额10%作为质保金，质保12个月，质保期满无质量异议付清余款”。合同签订后，原告方如约履行了合同义务，施工完毕后双方对工程完工进行了确认，被告对工程进行了竣工验收，2017年10月11日经长治市特种设备监督检验合格。从投入运行到2018年10月10日止，2号锅炉处于正常运行状态，该锅炉质保期已届满，本合同签订后，被告向原告共计付款850000元，下欠施工款650000元。由于被告方未按照合同约定的付款节点支付施工款，应当按照同期银行贷款利率支付利息。 原告为证明其主张提供证据如下：1、《2#锅炉检修合同》一份，用于证明双方存在维修关系，该合同对于付款的方式和期限做了明确的约定；2、2017年10月11日《锅炉安装、改造和重大修理监督检验证书》一份，用于证明2号锅炉在维修完毕以后经过了长治市特种设备监督检验所的监督检验，并且验收合格；3、2017年9月27日《工程完工确认单》一份，用于证明二号锅炉的完工时间；4、《工程竣工验收报告》一份，用于证明该锅炉经过了被告方的竣工验收，竣工验收报告中显示了竣工时间和开工时间；5、2019年2月24日《2#锅炉检修工程质保期间运行情况说明》一份，用于证明合同的质保期是截止2018年10月10日。6、增值税专用发票20份共计150万元，用于证明原告按合同约定性被告方开具了全部施工款的发票；7、工程验收申请表一份，用于证明合同在执行的时候，由于被告方的原因工期增加了10天；8、请示报告单一份，用于证明工程延期的原因。 被告中钢特材公司辩称，1、原被告签订的合同是承揽合同；2、签订合同之后，在履行合同中，原告存在有违约行为，逾期11天完工，维修锅炉发生内漏，维修过三次，而且这三次的前后时间很短，说明原告交付的成果存在质量问题，应当根据《合同法》关于承揽合同的规定，适当减少相应的报酬，我们认为质量问题和逾期11天的违约金共计10万元。 被告为证明其主张提供证据如下：1、《2#锅炉检修合同》一份，用于证明合同中第4、6条有明确规定，原告应当按照合同约定履行；2、工程完工确认单，用于证明开工时间为2017年7月14日，完工时间为2017年9月27日，按照合同约定完工时间为2017年9月17日；3、情况说明一份，用于证明2018年10月5日出现质量问题，我们通知了对方，对方没有按时到场，第一次是由我们工人进行了抢修，第二、三次由原告进行维修；4、工作联系函一份，用于证明存在逾期11天问题，原告默认，没有回复。 经审理查明，原告冠彤公司与被告中钢特材公司于2017年7月9日订立了一份《2#锅炉检修合同》，合同约定：“甲方（被告中钢特材公司）委托乙方（原告冠彤公司）购买相关锅炉部件并进行更换施工；含税单价为1500000元；检修时间：合同生效后65日内检修调试完毕；检修质量：锅炉检修完成，乙方须提交检修安装资料和锅检所经检验合格后出具的监督检验证明，如安装出现质量问题，乙方承担给甲方生产造成的损失；付款、结算方式及期限：乙方人员、施工机具进场后5天内预付合同总金额的30%，锅炉设备货到验收合格后5天内付合同总金额的20%，乙方开具17%的全额增值税发票交付甲方，检修调试完成经当地主管部门验收合格并出具验收报告后一周内付合同总金额的40%，留合同总金额10%作为质保金，质保12个月，质保期满付清余款。违约责任：乙方必须严格按合同质量、数量及交货期要求检修完成，如乙方不能在合同规定期限内交付甲方，必须经甲方认可，否则乙方延时影响甲方生产，逾期每日罚款100000元。甲方必须按照约定及时支付乙方款项，如延迟付款、乙方工期顺延，且由甲方承担银行同期利率，其他违约责任按《合同法》执行，由违约方承担违约责任……”。合同签订后，2017年9月5日原告冠彤公司为被告中钢特材公司开具增值税专用发票20张共计1500000元。2017年9月27日，双方签订了《工程完工确认单》，确认了2#锅炉检修装配已完成，施工时间为2017年7月14日至2017年9月27日。2017年10月11日长治市特种设备监督检验所检验锅炉检修合格。2017年11月21日，双方确认施工质量合格。2018年9月23日被告给原告发工作函认为，2#锅炉检修工程原告存在逾期11天的违约责任。2018年10月5日锅炉运行出现异常，被告与原告联系后，自行进行了维修，2018年10月11日原告方派员进行了检修；后锅炉过热器又发生内漏，2018年10月15日原告方再次对锅炉进行检修，2018年10月16日起锅炉运行正常，锅炉三次检修导致停炉79小时。被告中钢特材公司共支付了工程款850000元，剩余工程款650000元至今未付，原告诉至本院。 本院认为：依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告冠彤公司与被告中钢特材公司签订的《2#锅炉检修合同》是双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效。原告已按照合同的约定完成了锅炉检修工程并验收合格，且现在质保期已过，被告理应按照合同的约定支付工程价款，但被告未按照约定全额支付工程款显属违约，应承担继续履行支付剩余工程款650000元之违约责任。关于被告中钢特材公司辩称原告逾期完工及原告交付的工作成果存在质量问题应当减少报酬100000元，因被告没有提供给其造成的损失的相关依据，本院不予支持。关于原告要求被告支付逾期付款利息的主张，因原告在施工中存在延期且在质保期锅炉出现问题导致停炉给被告造成一定的损失，被告就支付工程款事宜曾发函和原告协商，故对原告要求被告支付逾期付款利息的主张，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下： 一、被告中钢特材科技（山西）有限公司在本判决生效后十五日内支付原告新乡市冠彤机电安装工程有限公司货款650000元。 二、驳回原告新乡市冠彤机电安装工程有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10770元，减半收取5385元，由被告中钢特材科技（山西）有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于长治市中级人民法院。 审判员  李华燕 二〇一九年十月十五日 书记员  王文玲