四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1602民初4114号 原告：杨子会，男，生于1961年6月30日，汉族，住四川省广安市广安区。 被告：四川省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司，住所地四川省广安市广安区。 法定代表人：何燕。 被告：广安市朗润装饰工程有限公司，住所地四川省广安市广安区。 法定代表人：张敏。 原告杨子会与被告四川博美百佳装饰工程有限公司广安分公司（下简称博美公司广安分公司）、广安市朗润装饰工程有限公司（下简称朗润公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月21日立案后，依法适用简易程序，后裁定转为普通程序，于2019年9月19日公开开庭进行了审理。原告杨子会到庭参加了诉讼，被告博美公司广安分公司、被告朗润公司下落不明，本院向其公告送达了开庭传票等相关法律文书，公告期满后，仍未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杨子会向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原告与被告签订的《施工合同》；2、请求依法判决二被告返还原告支付的未施工部分的装修135000元，并支付违约金40770元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年10月18日,原告与被告博美公司广安分公司签订了一份《广安市家庭装饰装修施工合同》,合同编号*****,约定由被告博美公司广安分公司负责完成原告位于某某小区**幢*单元房屋的整体装修,施工面积约为123平方米，总工程造价135000元。签订后，原告按约定分别在2018年10月18日、11月15日、12月24日向被告支付共计130050元装修款。根据合同约定工期为90天，被告1应于2019年2月6日完工。但至今，被告1仍未完场装修义务，严重损害了原告的合法权益。通过了解，被告1实际于2019年1月27日停止了在广安的业务，并准备注销分公司，其不具备继续履行合同的能力。 此外，被告1违反合同约定，未经原告同意，擅自于2019年1月27日与被告2签订《转让协议》，将合同义务转让给并无履行能力的被告2，该转让行为严重损害原告的权益，属于无效行为。同时，根据合同第12.1条约定，违约方应向守约方支付工程造价20%违约金即27000元，第12.5条约定每延误工期一日由责任方向对方支付工程造价1‰的违约金，截止起诉之日，产生违约金13770元，以上共计违约金40770元。综上所述,原告为维护自己的合法权益,特提起诉讼。 被告博美公司广安分公司、朗润公司未作答辩。 经审理查明：2018年10月18日,原告（甲方）与被告博美公司广安分公司（乙方）签订了《广安市家庭装饰装修施工合同》,主要约定由被告博美公司广安分公司负责完成原告在广安市广安区某某小区房屋的装修,工程造价135000元，工期90天，工程承包方式为乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料，同时在合同12.1条明确约定，合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金，若因此造成损失的，违约金应予以赔偿。由于甲方或乙方原因导致工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价1‰的违约金。 2018年10月18日，被告博美公司广安分公司向原告出具收到装修款42300元的收款收据，于2018年11月25日，又向原告出具收到装修工期款40500元的收款收据，于2018年12月24日，再次向原告出具收到装修工期款47250元的收款收据。原告共计支付装修款130050元。 合同签订后,博美公司广安分公司为原告所有的房屋进行了设计，并进行了部分装修。2019年1月27日，博美公司广安分公司与朗润公司签订转让协议，约定博美公司广安分公司将经营期间的债权债务及在建装修工程转让乙方。转让的在建装修工程包括本案原告的房屋。 2019年2月22日，朗润公司的法人张敏出具承诺，主要内容为：“经与博美百佳协商，某某小区**栋*单元杨子会业主原与博美百佳签订的装修合同，现由广安市朗润装饰公司全权接管，并履行合同各项义务。承诺人：张敏”。 张敏出具承诺后，朗润公司进场装修，但仅提供了5000元的装修材料。嗣后，在2019年4月9日，朗润公司法人张敏向原告出具“某某小区**幢*单元**房未完成工程确认”，该确定单载明：博美公司广安分公司承接的某某小区**幢*单元**房的装修未续工程，移交朗润公司后，由于朗润公司经营危机，无力履行工程装修合约，对没有完成的工程部分和应配备而未配备的设施设备及电器等，经与房主现场查看并根据装修合同里的装修工程清单，现确认如下：……共计19项，合计60912元。 另查明，后因博美公司广安分公司与朗润公司停止营业，未履行完毕装修义务，导致涉案房屋装修停工，给原告造成了损失，故原告起诉至法院。 上述事实，有《广安市家庭装饰装修施工合同》、《转让合同》、设计图、预算表、收款收据3张、转款记录、承诺书、未完工确认单、企业信用信息公示系统查询结果及原告的当庭陈述等证据予以证实。 本院认为，本案主要的问题是责任主体和责任范围问题。 第一，关于责任主体的问题。被告博美公司广安分公司向被告朗润公司转让对原告的债务，未得到原告的明确同意，故被告博美公司广安分公司应当继续承担其对原告的责任。被告朗润公司的法定代表人张敏代表被告朗润公司自愿受让被告博美公司广安分公司与原告签订的《广安市家庭装饰装修施工合同》中约定的债权债务，故被告朗润润公司应对原告承担责任。综上，二被告均是本案的责任主体。 第二，关于责任范围问题。原告与被告博美公司广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，合同双方均应当全面履行义务。被告未按合同约定完成装饰装修工作，构成违约，致使原告的合同目的无法实现，原告请求解除与被告博美公司广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修施工合同》符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，被告理应退还未实际履行而收取原告的装修款，因原告与朗润公司法人张敏对于未完工部分进行了清点和书面确认，双方确认的金额即60912元可以认定为未完成履行完毕的金额，该金额理应由被告退还。同时，合同明确约定，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金,由于被告未到庭对违约金约定标准提出抗辩意见，故本院应当依据双方的合同约定确认违约金的数额，工程造价为150888元，故其20%的数额为27000元。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第八十四条、第九十四条第四项、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 被告四川博美百佳装饰工程有限公司广安分公司、广安市朗润装饰工程有限公司返还原告杨子会支付的未施工部分的装饰装修款60912元，并支付违约金27000元，两项共计87912元。 上述债务，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 本案受理费3816元，减半收取1908元，由被告四川博美百佳装饰工程有限公司广安分公司、广安市朗润装饰工程有限公司负担，向广安市广安区人民法院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于广安市中级人民法院。同时预交上诉案件诉讼费，逾期未预交又提不出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 审 判 长  尹 庆 人民陪审员  张琴兰 人民陪审员  杨 阳 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  宋思琪 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第八十四条债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。第九十四条第四项有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。