广东省江门市蓬江区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0703民初5681号原告：朱晓跃，女，1987年6月11日出生，汉族，住江门市蓬江区，被告：郑安杰，男，1968年12月30日出生，汉族，住河南省，被告：江门塞纳春天科技有限公司，住所地：江门市蓬江区。法定代表人：郑安杰。被告：广州塞纳装饰工程有限公司，住所地：广州市花都区法定代表人：郑安杰。原告朱晓跃诉被告郑安杰、江门塞纳春天科技有限公司（以下简称“江门塞纳公司”）、广州塞纳装饰工程有限公司（以下简称“广州塞纳公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月13日立案受理后，依法适用普通程序，于2019年8月7日公开开庭进行了审理。原告朱晓跃到庭参加诉讼。被告郑安杰、江门塞纳公司、广州塞纳公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告朱晓跃诉称：原告于2017年7月29日与江门塞纳公司、广州塞纳公司签订装修合同。原告已全额向被告支付了工程款98000元。原定于2017年10月29日完成全部装修工程，但被告一直未施工完毕。2018年3月30日，双方经协商并签订《保利中汇花园装修工程协议书》，约定被告退回工程款20000元给原告，并于同年5月10日前将该款项退回到原告账户，逾期应按100元/天计算违约金，总计10000元整。约定上述期限届满后，经原告多次追问，被告至今未退回上述工程款，为此，原告起诉至法院，请求判令：一、被告郑安杰、江门塞纳公司、广州塞纳公司向原告退还工程款人民币20000元；二、被告郑安杰、江门塞纳公司、广州塞纳公司向原告支付违约金人民币10000元；二、本案的诉讼费用由三名被告承担。在庭审中，原告陈述被告曾于2019年1月28日退还了工程款500元，由于数额太少，原告在提起本案诉讼已将该退还的金额遗忘，故在此将退还的工程款更正为19500元。朱晓跃在举证期限内提供的证据有：1、郑安杰的身份证，2、江门塞纳春天公司的社会信用代码，3、广州塞纳装饰公司的社会信用代码，4、保利中汇花园装修工程款协议书，5、塞纳春天互联网家装工程施工合同书，6、收据三份，7、POS签购单两份，以上证据证明双方签订了关于装修的合同，发生纠纷后双方再签订有关协议，协商处理退款事宜；8、银行交易明细，证明被告退了500元给原告。被告郑安杰无到庭，书面辩称：原告起诉郑安杰作为被告属于主体错误，郑安杰不是合同的一方，原告要求郑安杰承担本案责任没有事实和法律依据，请求驳回原告对郑安杰的诉讼请求。郑安杰在举证期限内无提供证据。被告江门塞纳公司无到庭，书面辩称：被告江门塞纳公司不是合同的相对方，原告与被告广州塞纳公司签订装修合同，总造价为98000元。之后因广州塞纳公司的装饰装修资质一直未审批下来，无法再开展装修项目。于2018年3月30日，广州塞纳公司委托江门塞纳公司与原告协商解除合同，江门塞纳公司仅是受委托处理协商解除合同事宜，该公司没有参与过装修合同的履行事宜，也没有收取过原告支付的任何款项，故原告要求江门塞纳公司承担本案责任没有事实和法律依据，原告起诉该公司属于主体错误，请求驳回原告对江门塞纳公司的诉讼请求。江门塞纳公司在举证期限内无提供证据。被告广州塞纳公司无到庭，书面辩称：被告广州塞纳公司于2017年7月29日与原告签订装修合同，总造价为98000元。之后因广州塞纳公司的装饰装修资质一直未审批下来，无法再开展装修项目。于2018年3月30日，广州塞纳公司委托江门塞纳公司与原告协商解除合同，向原告退还未完成工程的工程款20000元，并约定于2018年5月10日前退还上述款项，但因广州塞纳公司经营受挫，资金出现问题，没办法如期退还上述款项。原告起诉的金额有错，被告广州塞纳公司于2019年1月28日通过转账向原告退还了500元。原告与江门塞纳公司签订的协议所约定的违约金过高，广州塞纳公司无力支付高额违约金，请求按中国人民银行同期同类贷款利率计算违约金。广州塞纳公司在举证期限内无提供证据。本院根据以上证据及综合当事人的陈述意见查明以下事实：原告朱晓跃与被告广州塞纳公司于2017年7月29日签订《塞纳春天互联网家装工程施工合同》（合同编号：0201037），主要约定：“发包人（甲方）：朱晓跃，承包人（乙方）：广州塞纳公司，双方就发包人的家庭居室装饰工程有关事宜达成如下协议：工程名称（地址）：江门市蓬江区保利大都会中江花园11幢2103，施工内容：预算表及有关设计方案、施工图纸，承包方式：乙方包工包料。合同价款：本合同造价为人民币98000元…落款甲方签名：朱晓跃，乙方加盖印章：广州塞纳公司。”原告提供的《收据》、《POS签购单》载明：“今收到赵锦波保利大都会11#2103定金（装修款）10000元、36000元、20000元、10000元（刷卡）、10000元（刷卡）…。”原告与被告江门塞纳公司于2018年3月30日签订《保利中汇花园装修工程款协议书》，主要约定：“甲方（业主方）：赵锦波、朱晓跃，乙方（承建方）：江门塞纳公司，就上述2103室房屋室内装修施工工程合同解约事项协商一致后，订立本协议：甲方代表朱晓跃2017年7月29日与乙方签订合同，合同预算金额为人民币98000元。甲乙双方同意从2018年3月20日起解除编号为0201037的装修合同，没有完成的工程，乙方不再负责施工，由甲方负责施工。经双方找工人现场量尺打价，后续工程造价为人民币20000元，经双方约定由甲方垫施工程款20000元，乙方在2018年5月10日前，以转账或现金方式退回工程款人民币20000元给甲方。退款日期为5月10前，2018年5月11日开始计算违约金，按100元/天计算，总额不超过10000元，自收到退款之日起，双方装修施工上的权利、义务关系自行消除…落款甲方签名：赵锦波、朱晓跃，乙方加盖印章：江门塞纳公司。”在庭审中，原告陈述其与赵锦波为夫妻关系，上述中汇花园11幢2103室房屋的业主为其夫妻两人。被告广州塞纳公司作为发包方与原告签订施工合同，原告与广州塞纳公司建立合同关系。双方发生纠纷后，被告江门塞纳公司代表广州塞纳公司与原告协商，双方并签订《协议书》。被告郑安杰代表广州塞纳公司与原告洽谈装修等事宜。广州塞纳公司施工的内容以双方签订的施工合同为准，没有增加工程，该公司施工的工程均为室内简易装修工程，不涉及承重结构，该公司约于2017年10月开始施工，至2017年12月停工，当时已完成大部分施工，经原告多次催促后，该公司仍未对工程施工完毕。原告通过其丈夫赵锦波已向被告广州塞纳公司全额支付工程款98000元。在广州塞纳公司停工后，双方经协商，确定该公司未完工部分的工程造价为20000元，该公司应向原告退还20000元。双方签订《协议书》后，广州塞纳公司只向原告退还了500元，至今未足额退还未完成部分的工程款，依照双方的约定，该公司逾期退还应向原告支付违约金10000元。在诉讼中，赵锦波到庭接受询问，其陈述其与原告是夫妻关系，其不是本案的当事人，在原告与被告发生纠纷后，因原告未有时间处理相关事宜，故由其代表原告与被告协商，并签订《协议书》。本案的施工合同及协议书的权利义务由原告承担，与其无关，其不需要参加本案诉讼。本院认为：综合分析当事人的举证、陈述以及上述查明的事实，原告朱晓跃提供的《塞纳春天互联网家装工程施工合同》、《保利中汇花园装修工程款协议书》、《收据》、《POS签购单》等证据有原件，被告郑安杰、江门塞纳公司、广州塞纳公司经本院合法传唤无到庭，应视为被告放弃其相应权利，并应承担相应的法律后果，故本院确认原告提供的上述证据的真实性。由此，从原告提供的上述证据以及结合被告江门塞纳公司、广州塞纳公司书面答辩确认广州塞纳公司与原告签订装修合同等情况，可以证实被告广州塞纳公司承建了原告名下坐落于江门市××区××大都会中××室房屋××室内装修工程，因此，可以认定原告与被告广州塞纳公司之间建立装饰装修合同关系。再综合原、被告陈述被告施工的内容为房屋室内装修，即该装修相对简易且不涉及承重主体结构，故对被告是否具备施工的资质可不作特别要求，据此，原告与被告广州塞纳公司之间的合同关系已在原告与被告之间真实发生，没有违反法律的强制性规定，依法具有法律效力，双方均应依约定履行各自义务。关于原告主张退还的工程款如何认定的问题。依照原告与被告广州塞纳公司签订的施工合同，双方发生纠纷后签订的《协议书》，以及结合原告及广州塞纳公司陈述签订合同后双方的履行情况，被告广州塞纳公司施工的本案工程未完工，双方就未完成部分的工程问题已达成一致处理意见，即由广州塞纳公司向原告退还未完成部分工程的工程款20000元，而本案未有证据显示广州塞纳公司在签订《协议书》后除退还了500元外已退还其他工程款，由此，依据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，再结合双方关于逾期付款违约责任承担的约定，原告要求被告广州塞纳公司退还工程款人民币19500元以及支付违约金10000元的请求依据充分，本院予以支持。对原告要求被告郑安杰、江门塞纳公司对广州塞纳公司负担的上述债务承担共同清偿责任的请求，因郑安杰、江门塞纳公司不是本案施工合同的相对方，且原告也陈述上述两主体是代表广州塞纳公司与原告洽谈处理装修事宜，故原告的上述请求理据不足，本院不予支持。对被告广州塞纳公司抗辩认为原告主张的违约金过高，应按银行同期同类贷款利率计算的意见，因与双方的约定相悖，且被告也未能举证证明其双方之间的该约定已违反相关法律规定，故被告的上述意见依据不足，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告广州塞纳装饰工程有限公司应自本判决生效之日起十日内向原告朱晓跃退还工程款人民币19500元；二、被告广州塞纳装饰工程有限公司应自本判决生效之日起十日内向原告朱晓跃支付违约金人民币10000元；三、驳回原告朱晓跃的其他诉讼请求。广州塞纳装饰工程有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理550元，由被告广州塞纳装饰工程有限公司全部负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院，并在递交上诉状之日起七日内预交上诉受理费。如不上诉，义务人拒不在判决书规定期限内履行义务的，权利人可在判决书发生法律效力后，上述履行期限届满的次日起二年内向本院申请执行。审 判 长  杨丽燕人民陪审员  钟伟玲人民陪审员  李建华二〇一九年十月二十八日法官助理黄乐媛书记员林绮莹