宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁0106民初10835号 原告：迟辉，女，1980年3月31日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。 被告：杨磊，男，1984年1月9日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市西夏区。 委托诉讼代理人：禹淑珍，宁夏矜群律师事务所律师。 被告：银川亚美利加装饰工程有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区。 法人代表：涂金峰，该公司经理。 原告迟辉与被告杨磊、银川亚美利加装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月29日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告迟辉、被告杨磊的委托诉讼代理人禹淑珍到庭参加诉讼。被告银川亚美利加装饰工程有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.依法解除《预定合同》，被告返还原告已交纳的房屋装修30%的首期工程款，共计24926元（贰万肆仟玖佰贰拾陆元整）；2.依法判定被告承担本次诉讼费用。事实和理由：2016年6月11日，原告与杨磊作为股东的XXe站银川站XX电子商务有限公司银川分公司签定了关于装修XX房屋的《预定合同》，原告向被告所在的家装e站银川站支付了30%的首期工程款，共计贰万肆仟玖佰贰拾陆元整。2018年，原告得知在2017年3月24日，杨磊所在XX有限公司银川分公司已注销，直接导致原告与被告所签定的合同无法履行。经多方打听后得知，杨磊股东公司解散以后，口头说明，该公司解散后，所有已签定合同的权利、义务均由银川亚美利加装饰工程有限公司继承，但银川亚美利加装饰工程有限公司并未通知原告，原告也不同意由银川亚美利加装饰工程有限公司履行合同义务，据此，原告诉至法院，要求解除涉案合同，同时要求二被告共同返还已收取的涉案工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《合同法》相关规定，特向贵院提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益，保障公民的财产安全不受侵犯。 被告杨磊辩称：1、杨磊作为被告主体不适格，不应当承担任何责任，根据公司法第四十六条规定，分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构。分公司不具有企业法人资格。民法总则第七十四条第二款的规定，分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担，也可以现以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的由法人承担。本案中原告与XX驿站有限公司的分公司签订了预定合同，根据合同相对性原则，原告应将潍坊驿站家装有限公司的分公司列为本案被告，由分公司与总公司共同承担责任，但是银川分公司已经注销，分公司注销后，被告的适格主体为总公司，杨磊只是分公司的负责人，不是该公司的股东，不应当承担任何责任，所以本案杨磊作为被告系主体不适格；2、潍坊驿站家装有限公司与被告亚美利加公司没有转让关系；3、本案合同能够继续履行，至今未装修的原因系原告未按照合同约定足额支付首付款，原告违反预定合同的约定，未按合同约定的时间支付首期款41544.5元，只支付了24926元，已经构成违约，预定合同中第三条第一项的约定，合同签订客户支付首期合同款，合同总额的50%，小计20995元。双方签订的《家装主材包内容说明及确认书》第三条第一项约定，签订合同支付首期款，合同签订客户支付首期合同款，合同总额的50%，小计20549.5元，以上索要缴纳的首付款共计41544.5元，但是预定合同签订后，原告并未按照约定付款，所以其构成违约，根据《预定合同》第四条第二项约定:“原告应按照约定支付金额及方式向被告付清工程款;无故逾期，每天按应付工程款的1%向被告支付滞纳金，被告有权停止施工，工期相应顺延。”被告一直遵守合同的约定，但原告违反合同约定未按期支付首期工程款，才导致不能开工，所以本案的违约方是原告，原告应当按照合同约定向被告支付违约金。四、原告主张解除《预定合同》，其应向被告支付违约金16617.8元，并支付设计费3990元，合计20607.8元。《预定合同》第四条第六项约定:“预订合同签订后，如原被告任何方单方面要求解除预约合同，须按工程款的百分之二十支付对方违约金。如被告要求解除预约合同，还需承担被告因签订本预约合同发生的设计费(按30元/建筑平方收取)。”原告未按照合同约定支付全部首付工程款的义务，已经构成违约，应承担违约责任。原告违约后又主动提出解除《预定合同》，其应根据双方签订的合同向被告支付违约金及设计费合计20607.8元。五、被告的分公司注销了，总公司一直存续，承担责任的主体一直是总公司，所以注销分公司不影响合同的履行。原告以分公司注销为由提出合同目的无法实现，无事实及法律依据，所以原告要求被告承担返还装修款也无事实及法律依据。综上所述，被告认为，原被告签订的涉案合同系双方当事人真实的意思表示，主体及内容均不违反法律规定，双方应遵守执行，原告在签订合同后至今未支付首付工程款，又主动提出解除合同，已构违约。所以，请贵院依法驳回原告的诉讼请求。 被告银川亚美利加装饰工程有限公司未到庭参加诉讼，未向法庭提交答辩意见及证据材料。 原告围绕诉讼请求依法提交了预定合同、施工及辅料项目细则、环保补充协议、收款收据、银行流水，被告杨磊对以上证据无异议，本院予以确认并在卷佐证。原告提交的录音资料，无法确定其真实性，本院不予采信。被告杨磊未向本院提交证据。 根据原、被告的当庭陈述及本院对证据的认证，确认以下事实： 2016年6月11日，原告与被告杨磊作为股东的XX电子商务有限公司银川分公司签定《预定合同》一份，约定由被告杨磊作为股东的XX电子商务有限公司银川分公司为原告位于XX室房屋进行装修。原告向被告所在的XX电子商务有限公司银川分公司支付了首期款30%，即24926元。被告一直未履行装修义务，现原告诉至法院，请求判如所请。 另查明，2017年3月24日，XX商务有限公司银川分公司已注销；2017年7月31日，XX电子商务有限公司注销。 本院认为，当事人应当按照合同约定严格履行合同义务。原告依约支付了装修款24926元，XX商务有限公司银川分公司应当按照合同进行装修，XX商务有限公司银川分公司未施工完毕，构成违约。XX商务有限公司及其银川分公司应对债权债务予以清算，以上二公司未清算，公司的主要负责人应承担责任，故对原告要求解除合同及被告杨磊退还装修款24926元本院予以支持。原告主张被告银川亚美利加装饰工程有限公司承继XX电子商务有限公司银川分公司，但未提供证据证实，故对原告要求被告银川亚美利加装饰工程有限公司承担责任，本院不予支持。被告杨磊主张原告违约，并未向本院提交相应的证据予以证实，本院对其抗辩主张不予支持。被告银川亚美利加装饰工程有限公司经本院合法传唤未到庭应诉，视为放弃对原告所举证据和主张的事实进行质证和抗辩的诉讼权利，应承担相应的法律后果。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除原告迟辉与XX商务有限公司银川分公司于2016年6月11日签定的《预定合同》； 二、被告杨磊于本判决生效之日起五日内退还原告迟辉24926元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费423元，由被告杨磊负担。 如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  张国华 人民陪审员  刘 艳 人民陪审员  虎艳萍 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  刘佩佩 附：相关法律法规 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。