文书内容重庆市云阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0235民初4298号原告：潘锋，男，1983年3月20日出生，汉族，住重庆市云阳县。委托诉讼代理人：徐进，重庆龙脊律师事务所律师，一般代理。被告：云阳县名家装饰装修工程有限公司，住所地：重庆市云阳县青龙街道滨江大道588号C栋负1层6号门市，统一社会信用代码：91500235MA5U3U2R5W。法定代表人：杨宏。被告：杨宏，男，1978年5月25日出生，汉族，住重庆市南岸区。原告潘锋与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司、杨宏装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年7月3日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告潘锋的委托诉讼代理人徐进到庭参加诉讼，被告云阳县名家装饰装修工程有限公司、杨宏经公告送达起诉状副本、开庭传票等法律文书，未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。原告潘锋向本院提出诉讼请求：1.判令两被告返还原告装修款62000元；2.判令两被告支付违约金15000元；3.判令两被告支付律师费5000元；4.判令两被告承担全部诉讼费。事实及理由：2017年7月22日原告与两被告签订了《装饰装修工程施工合同》。合同约定两被告为原告云阳金科世界城G18-3201号住房进行装修，工程期限120天。合同签订后原告按合同约定支付了装修款，但在装修过程中由于两被告原因造成装修无故停工。原告多次和两被告进行交涉，双方于2018年1月17日对被告所做工程进行了确认，经双方确认截止当日被告所履行工程价值85000元，被告应退还原告装修款65000元，被告为原告出具了书面材料，并承诺一年内还清应退装修款。但约定到期后两被告只退还了原告3000元，其它装修款并未按约定退还。原告为维护自己的合法权益，起诉至法院，望判如所请。被告云阳县名家装饰装修工程有限公司未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。被告杨宏未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。本院经审理认定事实如下：2017年7月22日，原告潘锋与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司签订《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》，约定“发包方（以下简称“甲方”）潘锋（身份证号：XX），住所地址：云阳县移民大道XX号4幢；承包方（以下简称“乙方”）：云阳县名家装饰装修工程有限公司，单位地址：云阳县滨江大道588号阳光现代城，法定代表人：杨宏，工程监理人及电话：杨宏，本工程设计人：杨宏。……第一条工程概况1.1工程地点及面积金科G18-3201（面积：82平方米）1.2工程造价：150000.00元（若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实结算）1.3工程承办方方式，双方商定采取下列第一种承包方式：（1）乙方包工、包全部材料（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）。1.4工程有限期间120天，如遇国家法定假日或现场不许可施工时，工期顺延，周六、日属国家法定假日。开工时间2017年8月1日、竣工日期2017年11月30日。……第十一条工程款支付方式11.1双方约定按下列第二种方式支付工程款（2）装修款及家电包共计150000.00元，合同签订之日交兑换码（无忧）75000元，现金75000元款项一次性付清。……第十二条违约责任12.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10％的违约金；若因此造成损失的，违约方应当予以赔偿；……第十三条合同争议的解决方式，双方发生争议协商解决不成时，按向人民法院起诉方式解决；……甲方：潘锋；乙方：加盖云阳县名家装饰装修工程有限公司印章，法定代表人：杨宏；2017年7月22日。”2017年7月22日，被告云阳县名家装饰装修工程有限公司向原告潘锋出具收据一张，显示“交款单位：潘锋，收款方式：转账，人民币150000.00元，收款事由：装修款（其中柒万伍仟元为现金支付，另外柒万伍仟元为无忧密码支付），2017年7月22日。”加盖云阳县名家装饰装修工程有限公司财务专用章。2017年11月8日，原告潘锋与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司签订“补充协议”，约定“甲方：潘锋，乙方：云阳县名家装饰装修工程有限公司，甲乙双方于2017年7月22日签订《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同》，合同约定乙方为甲方金科G118-3201房屋进行装饰装修，约定装修竣工时间为2017年11月30日。由于乙方原因目前的工程进程完全无法在约定时间内竣工。现经甲乙双方协商达成如下协议：一、1.乙方必须在2017年11月11日前木工完工；2.……二、乙方如未能在约定的时间内完成本协议第二条约定，乙方每项每天向甲方支付逾期违约金100元；三、乙方各单项累计逾期违约时间达到30天，甲方有权解除甲乙双方于2017年7月22日签订《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同》。乙方在甲方解除合同十日内，无条件退还全部装修款。四、如乙方违反《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同》及本协议，甲方为维护合法权利所产生的一切费用（包含但不限于律师费、诉讼费、交通费）均有乙方承担。五、本补充协议是《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同》的一部分，具有同等法律效力。如本协议与《重庆市云阳名家装饰装修合同施工合同》有不同约定部分以本协议为准。……甲方：潘锋签字。乙方：加盖云阳县名家装饰装修工程有限公司印章，加盖杨宏印章。2017年11月8日。”2018年1月17日，原、被告协商解除《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》及其《补充协议》。2018年1月17日，被告杨宏向原告潘锋出具借条一张，载明“今借到潘锋65000元正现金，于2018年4月开始每月只归还2000元，壹年内还清。借款人：杨宏，身份证：510214197805250818。2018年1月17日。”2019年3月6日，原告潘锋与重庆龙脊律师事务所签订法律事务委托合同，约定“委托人：潘锋，受托人：重庆龙脊律师事务所，……第一条乙方接受甲方委托，指派徐进为甲方因与云阳县名家装饰装修工程有限公司、杨宏装修合同纠纷一案在下列程序中提供法律服务，担任代理人；……第五条律师服务费：伍仟元。……第七条合同签订之日交费2000元，剩余律师费法院判决后十日内付清。……”2019年3月22日，原告潘锋支付重庆龙脊律师事务所诉讼代理费2000元。另查明，云阳县名家装饰装修工程有限公司至今仅对涉案房屋进行了部分装修。庭审中，原告自认被告对涉案房屋已装修部分价值为85000元，2018年1月17日被告杨宏向原告潘锋出具的65000元借条实际系被告未返还的装修款，且签订借条后杨宏偿还了原告3000元。上述事实，除有原告的陈述外，还有原告提交的原告身份证复印件、被告企业信用信息公示报告、被告身份证复印件、《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》、《补充协议》、收据、借条、重庆增值税普通发票、法律事务委托合同等证据在卷佐证，本院予以确认。前述证据客观真实，并能够相互印证，本院予以采信。本院认为，原告潘锋与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司签订的《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》及其《补充协议》系双方当事人的真实意思表示，对双方当事人具有约束力，属有效的合同。原告与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司签订《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》后，原告按照涉案合同约定，支付了装饰装修款15万元，被告云阳县名家装饰装修工程有限公司则应依法履行合同义务对涉案房屋进行相应的装饰装修工程施工，但被告云阳县名家装饰装修工程有限公司仅对涉案房屋进行了部分装修后就停止施工。鉴于原告与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司于2018年1月17日已经协商解除了本案《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》及其《补充协议》，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”结合本案实际，涉案房屋总工程造价为15万元，但被告云阳县名家装饰装修工程有限公司仅进行了部分装修，原告陈述原、被告均认可涉案房屋已装修部分价值为85000元，同时，被告杨宏给原告出具了65000元借条作为未返还涉案装修款的凭证，原告自认被告杨宏出具借条后已支付其3000元，故原告要求被告云阳县名家装饰装修工程有限公司返还装修款62000元的诉讼请求，本院予以支持。但本案《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》及其《补充协议》均系原告潘锋与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司签订，被告杨宏作为云阳县名家装饰装修工程有限公司的法定代表人，其以法人名义从事的民事活动，其法律后果应由法人承受，故原告诉请要求被告杨宏承担本案的连带给付责任，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”结合本案，原告与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司签订《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同条款》第十二条约定“合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10％的违约金；若因此造成损失的，违约方应当予以赔偿。”因此，原告诉请要求被告云阳县名家装饰装修工程有限公司支付涉案工程造价15万元的10％即15000元违约金，本院予以支持。根据原告与被告云阳县名家装饰装修工程有限公司签订的《补充协议》第四条，约定“如乙方违反《重庆市云阳名家装饰装修工程施工合同》及本协议，甲方为维护合法权利所产生的一切费用（包含但不限于律师费、诉讼费、交通费）均有乙方承担。”因此，原告诉请要求被告云阳县名家装饰装修工程有限公司支付5000元律师费，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民法总则》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下:一、被告云阳县名家装饰装修工程有限公司在本判决生效后十日内向原告潘锋返还装修款62000.00元；二、被告云阳县名家装饰装修工程有限公司在本判决生效后十日内向原告潘锋支付违约金15000.00元；三、被告云阳县名家装饰装修工程有限公司在本判决生效后十日内向原告潘锋支付律师费5000.00元。案件受理费1850.00元，由被告云阳县名家装饰装修工程有限公司负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审 判 长  沈阳东人民陪审员  赵 容人民陪审员  侯燕明二〇一九年十月二十八日法官 助理  高 峰书 记 员  胡 倩