云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)云0128民初1063号 原告李某某，男，彝族，1974年7月20日生，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。 委托代理人杨金权、戴蕾，云南精群律师事务所律师。特别授权代理。 被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司。统一社会信用代码91530128MA6K3DXWX3。 住所地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县南北路。 法定代表人鄢某某，经理。 被告鄢某某，女，汉族，1992年2月19日生，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。 委托代理人郭正伟，云南丰沛律师事务所律师。特别授权代理。 原告李某某与被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、李银桂、鄢某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月20日立案后，依法适用普通程序审理，在审理中，原告李某某于2019年8月8日向本院提出撤回对被告李银桂的起诉。2019年8月15日公开开庭进行了审理，原告李某某及其委托代理人杨金权、被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某的共同委托代理人郭正伟到庭参加诉讼。审理中，原告李某某申请对被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司己进行的工程量进行评估，本院准许并委托相关机构进行评估鉴定后，原告李某某又以无钱为由，不预交鉴定费，致评估无法进行。2019年10月21日第二次公开开庭进行了审理，原告李某某及其委托代理人戴蕾、被告鄢某某及被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某的共同委托代理人郭正伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李某某向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告签订的《装饰装修工程施工合同》；2、被告返还工程款104800元；3、被告支付违约金120000元；4、本案诉讼费由被告承担。审理中，原告李某某又将诉讼请求变更为：1、解除原告与被告签订的《装饰装修工程施工合同》；2、被告支付违约金120000元；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年11月5日，原告与被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司签订装饰工程施工合同，合同约定由被告包工包料的方式为原告装饰则黑乡街道上的宾馆及餐馆；合同履行期为2018年11月7日至2019年1月25日，115天被告应将宾馆及餐馆交付原告经营；违约金以每天1000元计算。合同签订后，原告支付了25万工程款给被告。合同约定的期限届满时，被告做了部分工程。原告多次找被告，被告前后六次派人进行装饰，每次派一人敷衍原告，而每次派去的工人，只做一天或者两三天就离开。从合同到期至今，被告完成工程量还不到总工程量的30%。现工程又停工，而工程造价不超过15万元。原告系经营宾馆及餐馆生意，因被告的违约行为，给原告造成了损失，为了宾馆及餐馆尽快投入经营，现急需将宾馆及餐馆装饰完毕，被告己无能力继续履行合同，应解除合同。 被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某辩称，被告鄢某某虽系被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司的法定代表人，但实际经营者是被告鄢某某的前夫李银桂。被告鄢某某与李银桂己于2018年3月16日离婚，并且双方对夫妻债务进行约定，禄劝乐艺佳装饰有限公司自双方离婚后由李银桂经营，与被告鄢某某无关。被告鄢某某依法不应承担责任，应由被告禄劝乐艺佳装饰有限公司在有限责任内承担，即在公司的财产限额内对外承担责任。原告诉请要求返还104800元及支付违约金120000元无事实与法律依据。被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司与原告签订合同后，被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司已完成了大部分的工程量，完成工程量的价款已经超过被答辩人己付的25万元工程款。原告在未经双方结算及工程量鉴定的情况下要求返还104800元的工程款无事实与法律依据。另外，原告没有证据证明其实际损失，而且违约金约定过高。其要求支付违约金12万元无事实与法律依据。 原告李某某针对其诉讼主张提交了下列证据： 1、云南省装饰装修工程施工合同，证明原告与被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司签订《云南省装饰装修工程施工合同》，约定了双方的权利和义务； 2、转款凭证、收据，证明原告将装修预付款250000元转入被告鄢某某的账户，收到装修预付款后由李银桂出具收据给原告收执； 3、离婚协议，证明被告鄢某某与李银桂的离婚时间为2018年3月16日。 被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某对原告提交的《云南省装饰装修工程施工合同》、转款凭证、离婚协议无异议。对收据，认为系案外人李银桂出具，其不清楚。 被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某针对其抗辩主张提交了下列证据： 1、鄢某某身份证、法定代表人身份证明、禄劝乐艺佳装饰有限责任公司营业执照，证明被告乐艺佳装饰有限责任公司的信息情况及被告鄢某某的身份信息情况； 2、离婚协议书，证明被告鄢某某与李银桂于2018年3月16日协议离婚，离婚后公司的实际经营者为李银桂。 原告对被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某提交的鄢某某身份证、法定代表人身份证明、禄劝乐艺佳装饰有限责任公司营业执照无异议。对离婚协议书，认为内容不真实。 本院认为，原告提交的《云南省装饰装修工程施工合同》、转款凭证、收据能相互印证，本院予以确认。原告提交的离婚协议，因与本案无关，本院不予确认。 被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某提交的鄢某某身份证、法定代表人身份证明、禄劝乐艺佳装饰有限责任公司营业执照因原告无异议，本院予以确认。被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某提交的离婚协议书，因与本案无关，本院不予确认。 综上所述，本院确认如下法律事实：2018年11月5日，原告李某某与被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司签订《云南省装饰装修工程施工合同》，合同约定，原告李某某将其坐落于禄劝则黑街整栋房屋发包给被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司装饰装修；工期为115天，即自2018年11月7日至2019年1月25日；合同价款为788000元；付款方式为预付款为工程总价的30%，即236400元；工程全部俊工交付给原告李某某使用后，付款要达到总工程价的90%,剩余5%在交付使用后六个月内支付给被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司,另外5%作为保证金在使用满一年后支付；若因被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司原因，除不可抗拒因素外造成工程延误的按每天1000元支付给原告李某某。合同签订后，原告李某某于2018年11月6日将装修预付款250000元存入被告鄢某某的银行账户内。被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司随后进入涉案房屋开始施工。但至2019年1月25日被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司只完成部份工程，后被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司停止施工并撤离装修场地。 审理中，原告李某某主张被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司做了总工程量的30%，大约200000元左右。原告李某某放弃要求被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司返还剩余预付款的诉讼请求。被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某则抗辩主张被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司已做了250000元左右的工程，原告李某某支付的预付款已用完。被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司、鄢某某同意解除合同。 本院认为，原告与被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司签订的《云南省装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，真实合法有效。原告依约向被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司支付了预付款，被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司就应按约履行装修义务。但被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司未按约定的期限交付工程，且已停止施工，被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司的行为属违约行为，应承担违约责任。被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司停止施工并撤离装修场地的行为表明被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司不再履行装修的义务，原告的合同目的不能实现，故原告要求解除合同、支付违约金的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。但原告主张的违约金过高，本院根据当地的实际及原告的实际损失，酌情确定逾期后每天500元（自2019年1月26日起至2019年5月25日），合计60000元。 关于原告要求被告鄢某某承担连带责任的诉讼请求，因无法律和事实的依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）、（三）、（四）项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、解除原告李某某2018年11月5日与被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司签订的《云南省装饰装修工程施工合同》； 二、被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司于本判决生效之日起三十日内支付原告李某某60000元违约金； 三、驳回原告李某某对被告鄢某某的诉讼请求； 四、驳回原告李某某的其他诉讼请求。 如未在上述期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4672元，由被告禄劝乐艺佳装饰有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。 审 判 长  李志平 人民陪审员  金玉才 人民陪审员  张才学 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  李逻辑