贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)黔23民终1976号 上诉人（原审被告）：黔西南州富国置业有限公司，住所地贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市云柯路25号。 法定代表人：肖坤富，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：李春贵，兴义市黄草法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审原告）：付相军，男，1971年2月20日出生，汉族，住贵州省罗甸县。 被上诉人（原审原告）：姚新平，女，1973年2月27日出生，汉族，住贵州省罗甸县。 委托诉讼代理人：熊勇，贵州天生律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘丽娟，贵州天生律师事务所律师。 上诉人黔西南州富国置业有限公司（以下简称“富国公司”）因与被上诉人付相军、姚新平商品房预售合同纠纷一案，不服贵州省兴义市人民法院(2019)黔2301民初1898号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 富国公司上诉请求：l.撤销一审判决，改判驳回付相军、姚新平一审诉讼请求。2.本案一、二审诉讼费由付相军、姚新平承担。事实及理由：一审法院认定事实不清。1.付相军、姚新平与富国公司于2014年10月22日签订《商品房买卖合同》，购买了由富国公司所开发的位于兴义金州木贾物流城B12幢1层l-11号商业用房，建筑面积102.03平方米，房屋总价款为749965元（已减除三年租金167986元），富国公司采取售后返租方式，在《商品房买卖合同》中约定租期为三年，无论是否交付房屋及是否出租出去，都将三年租金折抵在购买的价款当中，从而刺激消费者购买房屋。富国公司交房方式虽然存在瑕疵，但交房行为已于合同签订时已经完成，付相军、姚新平已通过售后返租的方式实际行使对房屋占有、使用、处分和收益的权利，应视为交房行为实际完成。 2.该房地产项目于2017年12月15日全面竣工验收，陆续取得大产权登记，可以办理房屋产权证。涉案《商品房买卖合同》合同约定：“出卖人承诺于2015年6月30日取得商品房所有权初始登记，并办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人”。截止至2018年6月30日止届满三年。付相军、姚新平于2019年2月15日向法院提起诉讼请求富国公司承担逾期交房违约金和逾期办证违约金已超过诉讼时效。 付相军、姚新平辩称：1.一审判决富国公司支付逾期交房违约金具有事实和法律依据，涉案工程未通过竣工验收，不符合法律规定和合同约定的交房条件，且不存在法定免责事由，富国公司应当按照合同约定支付逾期交房违约金，同时，违约金约定并非明显过高，一审判决按照日万分之二计算逾期交房违约金并无不当。2.合同未约定逾期办证违约金的履行期限，付相军、姚新平可随时主张权利，故一审的全部诉请均未超出诉讼时效，一审判决对此存在错误。3.一审判决关于逾期交房、逾期办证违约金的计算基数认定错误。付相军、姚新平的实际已付房款应为实缴房款与扣减的三年租金之和，应当以该数额作为计算违约金的基数。 付相军、姚新平向一审法院起诉请求：1、判令富国公司支付原告2015年1月1日至2019年2月13日期间的逾期交房违约金276120元，自2019年2月14日起，按日利率0.02%计算逾期交房违约金至按合同约定交房之日；2、判令富国公司支付原告2015年7月1日至2019年2月13日期间的逾期办证违约金202408元，自2019年2月14日起，按年利率6%计算逾期办证违约金至富国公司办理完毕房屋转移登记之日止；3、本案诉讼费由富国公司承担。 一审法院认定事实：2014年10月22日，付相军、姚新平与富国公司签订《商品房买卖合同》，购买富国公司开发并已取得预售许可的位于兴义木贾物流城的第B12幢1层1-11号商业用房，约定房屋建筑面积为102.03平方米，房屋总价款749965元，付款方式为首付379965元，余款370000元以银行按揭贷款支付。合同第六条约定“出卖人已将该商品房出租，租赁期限自2015年3月30日起至2018年3月30日止，出卖人与买受人经协商一致，自本合同约定的交付日至出租期限届满期间的房屋收益归出卖人所有”，第十一条约定“出卖人应当在2014年12月31日前向买受人交付该商品房，该商品房交付时已取得建筑工程竣工合格证明文件”，第十三条约定“出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之贰的违约金”，第二十二条第三（一）项约定“出卖人承诺于2015年6月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付买受人”，第三（二）项约定“出卖人不能在前款约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，双方同意按照下列约定处理:2、约定日期起60日后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意按下列第（1）或者（2）项处理：（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金”，并约定“双方共同向房屋登记机关申请办理商品房转移登记”。合同签订后，原告按合同约定实际交纳购房款749965元，于2014年12月23日接收涉案房屋。 另查明，1、富国公司于2017年12月15日取得涉案楼盘建设工程竣工验收备案，于2018年5月16日办理涉案房屋不动产权登记。2、2013年10月13日，原告与案外人黔西南州万商汇市场管理服务有限公司签订《商铺委托经营管理协议》，约定原告自愿将其购买的物流城B12幢1层1-11号一二层连体商铺委托该公司经营管理，管理期限为三年，从2015年3月30日起至2018年3月30日止。 一审法院认为，依法成立的合同受法律保护，双方均应按照合同约定履行各自义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。富国公司在取得商品房预售许可后，与付相军、姚新平签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性、禁止性规定，合法有效，具有法律约束力，双方应按照合同约定全面履行各自义务。本案付相军、姚新平已按合同约定支付了全部购房款，富国公司未在合同约定的2014年12月31日前向买受人交付已取得建设工程竣工验收合格证明文件的商品房，亦未在合同约定的2015年6月30日前取得商品房所有权初始登记，并将办理转移登记的有关文书交付买受人，已构成合同违约。付相军、姚新平虽未举证证明其因富国公司逾期交房和逾期办证的实际经济损失，但因违约金兼具损失填补和违约惩罚的双重性质，富国公司违约系客观事实，应按双方约定和法律规定承担相应违约责任，支付付相军、姚新平从约定交付涉案商品房之次日起至涉案楼盘取得建设工程竣工验收备案登记之日止的逾期交房违约金，以及从约定办理初始登记之次日起至涉案楼盘实际取得大产权初始登记之日止的逾期办证违约金，但因富国公司未举证证明其取得涉案楼盘商品房大产权初始登记的具体日期，而举证证明其已于2018年5月16日为付相军、姚新平办理了涉案房屋的不动产权登记，本案中即以该日期为本案逾期办证违约金的止算日。但本案付相军、姚新平以双方合同价款相加三年租金的总额为基数计算富国公司应支付的违约金，与双方合同约定及付相军、姚新平实际交纳购房款金额不符，不予采信，故应以付相军、姚新平实际交纳购房款为基数计算本案逾期交房及逾期办证违约金。 关于本案诉讼时效问题，因付相军、姚新平所诉逾期交房及逾期办证违约金均系按日计算的个别债权，系一种继续性债权，富国公司逾期一日即应计算一日的违约金，根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年”的规定，付相军、姚新平于2019年2月15日向法院提起诉讼，向富国公司主张权利，往前计算三年即为2016年2月15日，故付相军、姚新平此前的违约金请求权已过诉讼时效，依法不予支持，本案富国公司应承担逾期交房违约责任的期间为2016年2月15日至2017年12月15日，应承担逾期办证违约责任的期间为2016年2月15日至2018年5月16日。 关于付相军、姚新平诉请的逾期交房违约金，首先，双方合同约定富国公司应于2014年12月31日前交付房屋，且明确约定交付条件为“已取得建筑工程竣工合格证明文件”等，根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定“……建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收合格，不得交付使用”，预售商品房合格的法定证明文件即是《建设工程竣工验收备案表（证）》，可见，商品房经验收合格是商品房达到法定交付条件的最低标准，若未经验收合格，无论房开商在合同约定的交房期限届满后是否将商品房交付买受人，或者仅经其组织的验收会议验收合格，或者分项验收合格，均构成逾期交房。本案涉案房屋于2017年12月15日才取得建设工程竣工验收备案登记，富国公司构成违约系客观事实，故富国公司关于付相军、姚新平已收房，不存在逾期交房违约损失的辩解意见，不予采信。其次，双方合同约定逾期交房违约金计算标准为“出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之二的违约金”，即为0.02%，折合年利率7.3%，该约定系双方真实意思表示，并非明显过高，但因付相军、姚新平未举证证明其因富国公司逾期交房产生的实际经济损失，且其已实际接收房屋，并与案外人签订房屋租赁协议，已不存在租金损失，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，对本案富国公司应支付的逾期交房违约金酌情按双方约定的30%计算为：749965元×0.02%×669天（2016年2月15日至2017年12月15日）×30%=30103.60元。 关于本案逾期办证违约金的计算，首先，商品房大产权初始登记系买受人获得房屋权属证书的必需前提，如果富国公司未在约定期限内完成申请办理商品房大产权初始登记的合同义务，必将导致付相军、姚新平房屋权属证书的办理时间相应推后；其次，本案合同对富国公司超过约定日期60日后办理初始登记的违约责任约定分为买受人退房和不退房两种情形，本案付相军、姚新平选择不退房，对此，双方约定“出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金”，双方合同约定的违约金计算方式折合年利率3.65%，该约定亦系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性、禁止性规定，并非明显过高或者过低，尊重双方当事人意思自治，故在本案中富国公司应支付付相军、姚新平的逾期办证违约金为：749965元×0.01%×821天（2016年7月1日至2018年5月16日）=61572.13元。 据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条之规定，判决：一、限黔西南州富国置业有限公司于本判决生效后十日内支付付相军、姚新平逾期交房违约金30103.60元；二、限黔西南州富国置业有限公司于本判决生效后十日内支付付相军、姚新平的逾期办证违约金61572.13元；三、驳回付相军、姚新平的其余诉讼请求。案件受理费4239元，由付相军、姚新平承担3427元，黔西南州富国置业有限公司承担812元。 二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审查明事实予以确认，另查明，涉案商品房价款为917951元，扣减三年（2015年3月30日起至2018年3月30日止）返租房屋租金167986元，故商品房买卖合同价款为749965元。 本院认为：富国公司交付给付相军、姚新平的房屋虽未按合同约定于2015年12月31日前取得建筑工程竣工合格证明文件，不符合双方合同约定，构成违约，但付相军、姚新平与案外人黔西南州万商汇市场管理服务有限公司签订《商铺委托经营管理协议》，约定付相军、姚新平自愿将其购买的物流城B12幢1层1-11号商铺委托该公司经营管理，管理期限为三年，从2015年3月30日起至2018年3月30日止。付相军、姚新平在应付给富国公司的房屋价款中已经将该三年返租收益予以扣减，即在合同约定交付房屋的时间至富国公司取得建筑工程竣工验收备案期间，付相军、姚新平已通过协议售后返租的形式取得了收益，已实现其合同目的，即其房屋租金损失已得以填补，且付相军、姚新平亦未举证证明富国公司的违约给其带来的损失及具体的损失数额，故根据公平原则，付相军、姚新平主张的逾期交房违约金，本院不予支持。 对于逾期办证违约金，因付相军、姚新平所诉逾期交房及逾期办证违约金均系按日计算的继续性债权，逾期一日即应计算一日的违约金，根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年”的规定，从起诉之日倒推三年的债权部分未超过诉讼时效，而其余部分超过诉讼时效，一审认定富国公司应承担逾期办证违约责任的期间为2016年7月1日起至2018年5月16日止并未违反法律规定。一审未以实际购房款作为逾期办证违约金计算依据不当，但付相军、姚新平未予上诉，系对其权利的处分，本院不予干涉。 综上所述，黔西南州富国置业有限公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、维持贵州省兴义市人民法院(2019)黔2301民初1898号民事判决第二项：“限黔西南州富国置业有限公司于本判决生效后十日内支付付相军、姚新平逾期办证违约金61572.13元”； 二、撤销贵州省兴义市人民法院(2019)黔2301民初1898号民事判决第一项； 三、驳回付相军、姚新平其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费8478元，减半收取为4239元，由付相军、姚新平负担3730元，由黔西南州富国置业有限公司负担509元。二审案件受理费8478元，由付相军、姚新平负担7460元，由黔西南州富国置业有限公司负担1018元。 本判决为终审判决。 审 判 长  石 鑫 审 判 员  陆金凤 审 判 员  简 坤 二〇一九年十月二十四日 法官助理  张灏华 书 记 员  孙茂腾