浙江省海宁市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0481民初6581号 原告：海宁市金鸡除尘设备有限责任公司。住所地：海宁市马桥街道利众村小日辉桥1号。统一社会信用代码：913304811467631826。 法定代表人：褚加贤，董事长。 委托诉讼代理人：李应龙，浙江峻德律师事务所律师。 被告：浙江奥威狮集成家居科技有限公司。住所地：海盐县澉浦镇六里集镇。统一社会信用代码：91330424MA28AHY99D。 法定代表人：顾雪章，执行董事。 原告海宁市金鸡除尘设备有限责任公司（以下简称“金鸡公司”）诉被告浙江奥威狮集成家居科技有限公司（以下简称“奥威狮公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月29日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告金鸡公司的委托诉讼代理人李应龙、被告奥威狮公司的法定代表人顾雪章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告金鸡公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告立即支付原告货款100120元，并支付自2019年1月12日起至本判决生效之日止按年贷款利率6%计算的逾期付款利息损失；2.本案诉讼费用由被告承担。诉讼过程中，原告变更第一项诉讼请求为：依法判令被告立即支付原告货款100120元，并支付自起诉日起至本判决生效之日止按年贷款利率6%计算的逾期付款利息损失。事实与理由：被告因生产所需，于2016年11月28日向原告购买一台货值123600元的袋式收尘器（JJPM6A-180）并签订《工矿产品购销合同》。嗣后，原告交付安装了该袋式收尘器。被告实际生产后，发现被告生产机器的排气量远大于被告向原告采购收尘器所计划的排气量。遂经双方协商，原告拆除已安装的JJPM6A-180收尘器，并更改管道。原、被告双方于2017年6月3日向原告购买一台货值290000元的袋式收尘器（JJPM6A-650）并签订《工矿产品购销合同》。经结算后，被告应支付原告货款299000元（包括除尘器290000元及管道消音器9000元）。嗣后，原告全额向被告开具299000元发票，被告向原告支付198880元。2019年1月11日，被告确认尚欠原告货款100120元。此款，虽经原告催讨，被告总是认欠不付。为此，原告起诉至法院。 被告奥威狮公司辩称，原告金鸡公司与被告分别于2016年11月28日和2017年6月3日签订两份产品购销合同，是因为被告要求原告提供的设备能够解决被告开槽设备的粉尘问题，而原告给被告第一台设备安装后未能达到效果，所以原告的设备他们自行拆回，导致按照原计划给被告生产延误造成重大损失。后经和原告业务员商量，重新返工安装，并补充签订了2017年6月3日的购销合同，然后进行安装，但在施工期间，被告提出要求原告将设备抬高地面4米，保障消防通道的畅通，而原告我行我素，自顾自进行安装，后被告一再督促原告的业务员，要求抬高设备，原告业务员答应返工抬高但至今未能实施。因此，原告安装的设备没有进行验收，被告也未出具验收证明。另，被告至今未收到原告催讨货款的证据和证明。被告认为，原告提供安装的设备，必须是在国家法律、法规允许的安全范围之内，在设备安装使用后，既要保证安装使用的质量效果，更不能影响被告厂区消防安全通道及设备周边通道的畅通，被告要求原告将设备抬高4米，保障消防通道安全畅通合情合理，如原告将设备抬高安装完毕，并验收通过，被告自会减去原告由于前期设备延误造成的损失，结清余款。 本院经审理认定事实如下：2016年11月28日，原告金鸡公司（供方）与被告奥威狮公司（需方）签订《工矿产品购销合同》一份，约定由被告向原告购买价值123600元的JJPM6A-180袋式收尘器一台，后因无法满足被告生产需要，经双方协商由原告拆回JJPM6A-180袋式收尘器。后双方于2017年6月5日签订了《工矿产品购销合同》一份，约定由被告向原告购买价值290000元的JJPM-650袋式收尘器一台；由原告负责主机及出风管安装和调试；设备调试结束10天内付总价10%，设备质保金总价10%调试正常12月内付清。此外，被告还向原告购买了价值9000元的消音器。2016年12月23日，被告分别向原告支付货款50000元、48880元，2018年2月11日，被告向原告支付货款100000元。2019年1月11日，经原、被告双方对账确认，被告尚欠原告货款100120元，此款，被告至今分文未付。 另查明，JJPM-650袋式收尘器原告已经按照被告要求安装在指定地点并调试完毕，被告也已投入使用。袋式收尘器为普通工业设备。 上述事实原、被告双方无异议，并由原告提供的《工矿产品购销合同》、应收账款明细账、银行交易回单、浙江增值税专用发票，被告提供的照片在案佐证。 本院认为，原、被告之间签订的《工矿产品购销合同》系当事人真实意思的表示，合法有效，双方均应严格履行。庭审中，原告认为袋式收尘器于2017年10月份调试正常，而被告则认为该设备于2018年3月份调试正常，虽双方均未能提供相应的证据予以证实，但双方陈述的时间均已超过了合同约定的调试正常12月的期限，故被告的付款期限已经届满，且在双方未约定逾期付款违约金的情况下，原告要求被告按照年利率6%支付迟延履行期间的利息损失未超出法律允许的范围。 关于双方争议的被告奥威狮公司要求原告金鸡公司将袋式收尘器抬高4米是否符合双方约定。被告认为原告是工矿产品的生产安装企业，必须在国家法律、法规允许的范围内安装设备，且被告未出具验收证明，并提交了设备安装的现场照片。原告认为，设备安装的位置是由被告指定的，被告要求将设备抬高4米是在该设备投入使用一年后才提出的。原告已经全面履行了《工矿产品购销合同》中约定的安装调试义务，且合同没有约定要将设备抬高4米，因此将设备抬高4米并不是原告的义务，也与本案无关联性，被告应当依约支付剩余款项。本院认为，原、被告签订的《工矿产品购销合同》中未约定设备的安装位置，在安装过程中原告根据被告的要求安装在指定地点，并完成了设备的调试，后被告也及时投入了生产。在庭审中，原、被告均认可将设备抬高4米的要求是被告在设备投入生产一年后才提出的。因此，该事项应当由原、被告另行约定，本案中被告履行付款义务的条件已经成就，被告以此抗辩，本院不予认可。 综上所述，原告要求被告支付货款100120元并支付逾期付款利息损失的诉讼请求，理由正当，以予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 被告浙江奥威狮集成家居科技有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告海宁市金鸡除尘设备有限责任公司货款100120元，并赔偿逾期付款利息损失（计算方式：自2019年8月29日起以未付款为基数按年利率6%计算至判决生效之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2302元，减半收取计1151元，财产保全申请费1045元，合计2196元，由被告浙江奥威狮集成家居科技有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。 审判员  姚建明 二〇一九年十月十八日 法官助理郑芳华 书记员朱慧 ? 附页 1．如当事人不服本判决提起上诉的，需按照本院送达的《嘉兴市中级人民法院上诉费用缴纳通知书》规定的收款单位、银行、账号、金额及期限预交上诉案件受理费用。 2．一方当事人拒绝履行发生法律效力的判决书、裁定书、调解书规定的义务，对方当事人可以向人民法院申请执行。当事人申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。上述期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。