安徽省巢湖市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0181民初5314号 原告:山东悦华电网设备有限公司，住所地山东省滨州市邹平县长山镇魏桥铝深加工产业园，统一社会信用代码：91371626MA3DPHMH65。 法定代表人：蒋菊英，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：徐奇伟，男，1966年11月出生，汉族，浙江省杭州市人，住杭州市下城区，该公司员工。 委托诉讼代理人：常建军，浙江铭广律师事务所律师。 被告：巢湖市骏威电工机械有限公司，住所地巢湖市夏阁工业集中区，统一社会信用代码：91340181077236353Q。 法定代表人：李建军，该公司董事长。 委托诉讼代理人：江屾，男，1986年5月出生，汉族，安徽省庐江县人，住安徽省合肥市蜀山区，该公司员工。 委托诉讼代理人：赵家松，巢湖市环城法律服务所工作人员。 原告山东悦华电网设备有限公司诉被告巢湖市骏威电工机械有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，于2019年10月15日公开开庭进行了审理。原告山东悦华电网设备有限公司（以下简称悦华公司）的委托诉讼代理人徐奇伟、常建军，被告巢湖市骏威电工机械有限公司（以下简称骏威公司）的委托诉讼代理人江屾、赵家松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告悦华公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付逾期交货违约金570000元；2、判令被告因逾期交货向原告赔偿损失843300元；3、判令被告向原告赔偿对外采购配件、材料及安装调试服务损失242000元；4、判令被告返还或减少合同总价10%的质保金134000元；5、本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年8月31日，原、被告签订了一份《加工定作合同》，约定由原告向被告定作一批绞线设备。合同就机械的型号、规格、价款及履行方式和违约金等作了约定，合同总价款为190万元。设备质量按合同约定的技术标准验收，无约定的以国标、行标或满足定作方要求。被告每延迟交货一天扣合同总价的0.5%作为工期违约金（违约金累计不超过货款总价的30%）。约定各设备交付履行期限为：ＪＬＫ500型／12＋18＋24框绞机在预付款到50天内交货，ＪＬＫ500型／12＋18框绞机在预付款到55天内交货，ＪＧ500型／1＋6轴承式管绞机在预付款到60天内交货。原告于2017年9月5日将预付款57万元支付给被告，被告于2017年10月26日将两台Ｊ×××××型／1＋6轴承式管绞机发送给原告，但因质量存在问题，被告于2017年12月8日将该设备自行拉回，且在长达半年以上的时间内仍未能提供合格设备给原告。被告于2017年12月8日将两台Ｊ×××××型／12＋18＋24框绞机送交原告，于2018年4月1日将一台Ｊ×××××型／12＋18框绞机送交原告，于2018年4月9日将ＪＬＫ500型／12＋18＋24框绞机使用的安全网、放线架和ＪＬＫ500型／12＋18框绞机安全网等主要零部件送交给原告，而部分零部件之后一直未予提供。原告于2018年4月24日通过邮寄方式向被告提出质量异议，要求被告交付符合质量要求的货物，并完成安装调试，处理遗留问题，但被告未进行安装调试和处理质量问题。双方因设备逾期交货、质量问题及货款支付等发生争议，巢湖市人民法院（2018）皖0181民初4385号判决书判决原告向被告支付货款770000元。原告未提起反诉，故法院未就被告逾期交货、设备质量等问题作出处理。 另按照合同的约定，合同总价的10%作为质保金，在质保期满且无质量遗留问题后一个月内付清；承揽方所供设备的质保期为自安装调试验收合格之日起计一年。但被告未履行安装调试义务，且提供设备存在质量问题，故被告收取质保金缺乏事实和依据，违反合同约定。被告已严重违约，故起诉到法院，要求判如所请。 被告骏威公司辩称：对于原告提出的违约金问题，在巢湖市人民法院（2018）皖0181民初4385号判决中已作出处理，本案原告提出的违约责任依法不能成立，关于违约造成的经济损失，由于违约责任已经人民法院生效判决处理，因违约造成的损失不属于法律保护的范围，案涉的配件材料、服务费等由原告举证，对于减少合同总价质保金，无事实依据，请求驳回原告的诉讼请求。 原告悦华公司围绕诉讼请求依法提交了如下证据：《加工定作合同》、《交货及质量异议书》、发货清单、（2018）皖0181民初4385号民事判决书、（2019）皖01民终3210号民事判决书、发票及发票清单、未交付零部件清单、《框绞机控制及断线停车装置维修合同》、支付凭证、《安装维修合同》。 经审理查明：2017年8月31日，原告与被告签订一份《加工定作合同》，合同约定：由被告为原告加工制作一台Ｊ×××××型／12＋18＋24框绞机，两台Ｊ×××××型／12＋18框绞机和两台Ｊ×××××型／1＋6管式绞线机。合同总价款为1900000元，质量要求、技术标准执行合同约定的标准，无约定的依国标、行业标准或满足定作方要求。付款方式为：合同签订后，定作方预付合同总价的30%（570000元），货到定作方指定地点时支付合同总价款的30%，安装调试结束验收合格，并经承揽方出具本合同约定的全额发票后支付合同总价的30%，合同总价的10%作为质保金，在质保期满且无质量遗留问题后一个月内无息付清。合同对承揽方的违约责任作了约定，即承揽方每迟一天交货扣合同总价的0.5%作为工期违约金（违约金累计不超过货款总价的30%）。履行期限为：ＪＬＫ500型／12＋18＋24框绞机在预付款到50天内交货，ＪＬＫ500型／12＋18框绞机为预付款到55天内交货，ＪＧ500型／1＋6管式绞线机在预付款到60天内交货。合同签订后，原告于2017年9月5日将预付款570000元支付给被告。被告于2017年10月26日将ＪＧ500型／1＋6管式绞线机发送给原告，原告以质量存在问题为由，要求被告整改，被告于2017年12月8日将该设备拉回。2017年12月8日，被告将一台Ｊ×××××型／12＋18＋24框绞机送交原告，2018年4月1日，被告又将两台Ｊ×××××型／12＋18框绞机送交原告，部分零部件在2018年4月9日送达,另还有一部分零配件一直未提供。该部分零配件包括框绞机上盘篮具三个、500／12＋18框绞机控制盘、控制屏、ＰＬＣ编程模、安全防护网封闭推拉式轨道、断线停车装置。原告在2018年4月24日通过邮寄方式向原告提出质量异议，要求被告立即交付符合质量要求的货物，并派人完成安装调试及修复，协商处理遗留问题。后被告未进行安装调试，原告遂自行委托江苏镇江朗祺机械设备科技有限公司、杭州富阳小纯机电维修部进行安装调试，并购买了部分零配件，计花费155000元。 另，因原告在支付了570000元预付款后，对下余货款没有支付，导致被告向法院起诉，巢湖市人民法院（2018）皖0181民初4385号、安徽省合肥市中级人民法院（2019）皖01民终3210号民事判决书判决原告向被告支付货款770000元。 本院认为：原告与被告之间签订的加工定作合同合法有效，双方均应按照合同的约定履行。被告延期提交货物存在违约现象，应当承担相应的违约责任，但原告未能按照合同的约定给付货款，亦存在违约现象，对于双方违约责任的承担在生效的法律文书中已进行了认定及处理，本案不再进行处理。故对原告要求被告支付逾期交货违约金的请求不予支持。原告在收到上述货物后，虽向被告提出质量异议，但未经被告安装调试，擅自投入使用，应视为被告认可接受原告所提交的货物。原告要求被告承担因逾期交货造成的其可期待利益，即利润损失843300元，因双方均存在违约行为，且都有过错，故对该损失不予支持。被告在交付货物时有部分零配件未交付，且未按照合同约定履行安装调试的义务，对于由此产生的合理费用应由被告承担，故对原告的该项诉讼请求予以支持。原告实际支付155000元，对于原告超出实际支出部分的诉请不予支持。原告要求被告返还或减少合同总价10%质保金，缺乏事实和法律依据，对此本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百一十九条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条之规定，判决如下： 一、被告巢湖市骏威电工机械有限公司于判决生效后十日内赔偿原告山东悦华电网设备有限公司采购零配件、材料及安装调试费用155000元； 二、驳回原告山东悦华电网设备有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10450元，由原告承担7000元，被告承担3450元。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  石晓梅 二〇一九年十月二十九日 书记员  刘 云 附本案所引用法律条文： 1、《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当迟延履行金。 2、《中华人民共和国民法总则》 第一百一十八条民事主体依法享有债权。 债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。 第一百一十九条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 3、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。