浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）浙04民终2580号上诉人（原审被告）：浙江美林房地产开发有限公司。住所地：海盐县武原街道盐北路88号美林?金色港湾小区15幢301室。统一社会信用代码：9133040077572037X9。法定代表人：林尔良，该公司董事长。委托诉讼代理人：冯美芳，浙江国傲律师事务所律师。委托诉讼代理人：齐好，浙江国傲律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：刘蒋明，男，1974年11月5日出生，汉族，住海宁市。被上诉人（原审原告）：颜云利，女，1975年6月19日出生，汉族，住海宁市。二被上诉人共同委托诉讼代理人：张勤华、颜梦迪，浙江峻德律师事务所律师。上诉人浙江美林房地产开发有限公司（以下简称美林公司）因与被上诉人刘蒋明、颜云利房屋买卖合同纠纷一案，不服浙江省海盐县人民法院（2019）浙0424民初1322号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月16日立案后，依法组成合议庭不开庭进行了审理。本案现已审理终结。美林公司上诉请求：撤销一审判决第一、二项，改判美林公司不承担责任或将案件发回重审。事实和理由：一、一审审理中遗漏了重要被告嘉兴伟达房地产开发有限公司（以下简称伟达公司）和浙江嘉兴中达建设有限公司（以下简称中达公司），程序上存在重大错误。1.2015年11月8日，美林公司与伟达公司、中达公司在海盐县住房和城乡规划建设局的主持下签订了《美林三期房地产开发项目转让协议书》，将本案争议的美林三期房地产开发项目整体转让给了伟达公司。伟达公司成为开发主体，对该项目承担权利和义务。协议中明确约定伟达公司负责已售商品房的交付和产权转移登记等开发商需承担的全部责任。另外，中达公司是美林三期房地产开发项目总承包单位，美林公司与中达公司存在工程债权债务关系，签订转让协议的真正用意是将美林三期转让给中达公司。因中达公司没有房地产开发资质，故组建成立了伟达公司。转让协议签订后，伟达公司接管了美林三期项目，具体交付事宜都是由伟达公司办理。美林公司不掌握和保存房屋交付的相关信息和情况。因此，伟达公司和中达公司才是本案适格被告。2.本系列案中，业主的代理人曾提交了一份视频光盘证据，内容为2016年5月29日播出的《范大姐帮忙》中“海盐美林金色港湾三期的房子已交付，逾期违约责任谁承担”的视频，从视频中可以看到本案楼盘的实际操作人已经变更，该项目的售楼处、外墙以及交房处的标识，也均更名为“中达·美林三期”。该视频中业主均承认，楼盘的交房通知是由中达公司发出。并且在视频采访中，业主也认为：既然中达公司接手了美林三期，也要接手美林的所有债务。因此，在本系列案件中，业主在收房时，均是明确知晓本案楼盘已经转让，在同意中达公司、伟达公司作为接盘公司的前提下，才确认收房。因此，伟达公司和中达公司才是案件的真正当事人，才是适格的被告。二、因一审法院未将伟达公司和中达公司列为被告，其在一审中没有作出抗辩，故对于出卖人是否存在逾期交房以及逾期办证的原因等未调查清楚，更没有对责任承担的主体进行调查认定。根据转让协议，若本案存在办理交房、备案登记及三证逾期的违约责任，承担主体也应为中达公司和伟达公司。三、本案中逾期交房违约金有部分已经超出了诉讼时效，一审法院对于该事实认定不清。一审法院认为，2016年6月6日，美林公司向刘蒋明、颜云利出具了《违约金计算单》，属于美林公司对有关债务的确认，引起诉讼时效中断。但对《违约金计算单》，美林公司在庭审过程中从未认可其真实性。因为交房时，本案项目己经整体转让给中达公司、伟达公司，一审法院未追加中达公司、伟达公司为本案被告，便无从查清该份证据的真实性。美林公司从未就逾期交房违约金和业主进行确认，刘蒋明、颜云利也未能提供其他证据证明其在起诉之前曾明确向美林公司主张过逾期交房违约金，因此，刘蒋明、颜云利主张逾期交房违约金的请求权的诉讼时效未中断，超出诉讼时效部分的逾期交房违约金不应当得到支持。四、一审混淆了出卖人办理备案登记（初始登记）与办理转移登记（代办三证）的概念，认定美林公司应在向海盐县国土资源局上交办理权属登记的所有材料后给予7日作为办理转移登记证书的合理期限，没有事实和法律依据。商品房买卖合同附件三第3条约定：“出卖人应当在商品房交付使用后360日内将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。买受人委托出卖人办理三证的过程中，因为买受人或政府机构的原因而导致三证延误办理的，出卖人不承担责任。”出卖人将相关资料报产权登记机关备案，即取得大产证，也就是完成初始登记。这与买受人委托出卖人办理转移登记即代办三证（现统一为不动产权证）是两个不同的概念。因出卖人办理三证还需要买受人配合和提供相关材料，如买受人不配合或不提交相关材料，出卖人无法单独完成办理三证登记的任务。而不动产登记中心只有在双方材料和手续齐全的情况下才受理三证的办理手续。美林公司认为一审不仅未能查清提交资料报产权登记机关备案的具体时间以及逾期的原因，还混淆了办理备案的时间和取得三证的时间，错误地认为美林公司向登记部门上交办理权属登记的所有材料后经过7日的合理期限就应当为涉案房屋取得不动产权属证书，属于认定事实不清。刘蒋明、颜云利辩称，一、美林公司主张一审遗漏重要被告伟达公司和中达公司，程序上存在重大错误的理由不能成立。1、根据合同相对性原则，与刘蒋明、颜云利签订购房合同的是美林公司，履行合同义务的相对人是美林公司。2、即使美林公司主张与伟达公司、中达公司签订了《美林三期房地产开发项目转让协议书》，根据合同法第八十四条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。美林公司从未向刘蒋明、颜云利告知过债务转移的事实。综上，美林公司是适格的被告，一审程序合法。二、刘蒋明、颜云利主张的逾期交房违约金没有超过诉讼时效。2016年6月6日，美林公司出具《违约金计算单》，属于对债务的确认，引起诉讼时效中断。刘蒋明、颜云利于2019年3月12日向原审法院起诉，没有超过诉讼时效。三、一审判令美林公司支付逾期办证违约金，认定事实清楚。综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，恳请二审驳回上诉，维持原判。刘蒋明、颜云利向一审法院起诉请求判令：1、美林公司承担逾期交房的违约金43450元（按购房款706508元自2014年9月30日起按日万分之一计算至2016年6月6日，计算方式=706508元*0.0001*615天）；2、美林公司承担逾期办证违约金42366元（按购房款706099元自2016年9月4日起按日万分之一计算至2018年4月27日，计算方式=706099元*0.0001*600天）；3、美林公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：2013年5月14日，刘蒋明、颜云利与美林公司签订《商品房买卖合同》一份，合同约定：刘蒋明、颜云利向美林公司购买美林·金色港湾三期第18幢2单元1506号房，该房建筑面积约120.75平方米，合同总价款706508元；合同第九条关于交付期限及条件约定为：出卖人应当在2014年9月30日前将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用；合同第十条关于出卖人逾期交房的违约责任约定为：除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之壹的违约金，合同继续履行；该合同第十六条对关于办理产权登记的事宜约定为：买受人委托出卖人办理该商品房转移登记；出卖人不能在约定的期限内交付权属证书，如约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.01%的违约金；附件三第3点对合同第十六条的补充约定为：出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。买受人委托出卖人办理三证过程中，因为买受人或政府机构的原因而导致三证延误办理的，出卖人不承担责任。合同还对双方当事人的其他权利义务进行了约定。2016年5月16日，美林公司向刘蒋明、颜云利出具交房通知书，载明：“我公司正式通知您，您购买的美林金色港湾三期经有关部门验收合格，具备了交房条件，我公司现正式通知您可以办理收房手续。办理日期为2016年5月21日—2016年5月31日。”同年6月6日，刘蒋明与美林公司办理收房及结算手续，美林公司出具购房确认结算清单一份，并有戴咏祥、陆佳祺等人签字。该结算清单载明：房屋总房款为706099元，加上美林公司代收办证费用、物业专项维修基金等共计723374.49元，刘蒋明、颜云利已预交706508元，应收16866.49元，刘蒋明、颜云利于同日缴清该款项。同日，美林公司向刘蒋明、颜云利出具违约金计算单一份，载明计算截止日期为2016年5月22日，房号为18-1506，已付房款706508元，合同交付日期为2014年9月30日，收款时间是2014年9月30日前，逾期天数600天，利率0.01%，违约金额为-42390.48元。2018年4月27日，刘蒋明、颜云利取得涉案房屋的不动产权证。一审庭审中，美林公司答辩称：首先，本案的主体不适格。因美林公司与伟达公司、中达公司于2015年11月18日在海盐县住房和城乡规划建设局的主持下签订了《美林三期房地产开发项目转让协议书》（以下简称《协议书》），约定美林公司将本案争议的美林三期项目整体转让给伟达公司和中达公司，并由伟达公司和中达公司负责已售商品房的交付和产权转移登记等，因此申请法院将伟达公司、中达公司追加为共同被告。其次，美林三期可以办理交房的日期是2016年5月21日，刘蒋明、颜云利在2016年6月6日办理交房，是刘蒋明、颜云利的原因未能在第一时间收房，因此2016年5月21日之后的逾期天数不能归责于开发商。再次，2014年10月1日至2015年9月30日的逾期交房违约金已超过诉讼时效，而逾期办证的天数，应根据合同附件三中的约定，在商品房交付后360日内由出卖人办理初始登记，故美林公司为刘蒋明、颜云利办理不动产权证的时间多于360天，而不是刘蒋明、颜云利提出的商品房交付后90日内。最后，因美林公司目前经营困难，刘蒋明、颜云利提出的逾期办证违约金过高，恳请法庭予以调整。一审法院认为，刘蒋明、颜云利与美林公司签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，应认定合法有效。就本案中双方争议的焦点问题，一审作如下认定：第一，关于是否需追加伟达公司和中达公司为共同被告的问题。一审认为，首先，美林公司申请追加伟达公司、中达公司为共同被告的理由，不符合法律、法规规定的必要共同诉讼情形。其次，根据合同相对性原理，与刘蒋明、颜云利签订购房合同及办理结算手续的均为美林公司，故即便是伟达公司、中达公司确在与美林公司履行相关协议中存在违约情况导致美林公司办证的延迟，也系美林公司与伟达公司、中达公司之间的法律关系，美林公司不能以此来对抗其应向刘蒋明、颜云利履行的义务。美林公司与伟达公司、中达公司间的争议纠纷可另行处理。因此，对于美林公司提出追加伟达公司、中达公司为共同被告的申请一审不予准许。第二，关于逾期交房的天数及诉讼时效问题。美林公司在《交房通知书》中载明的交房办理日期为2016年5月21日至2016年5月31日，该通知书表明业主在此期间均可以办理收房手续。美林公司主张的交房日期为2016年5月21日不符合双方约定，但刘蒋明、颜云利无正当理由于2016年6月6日办理交房手续，晚于美林公司规定的最后期限2016年5月31日，故2016年6月1日至同月6日期间不应作为美林公司逾期交房天数计算，因此逾期交房天数应从2014年10月1日起计算至2016年5月31日，逾期609天。至于美林公司主张的部分逾期交房违约金已超过诉讼时效问题，逾期交房违约金按日计算，因此，逾期后每天产生的违约金数额是固定的，这些违约金可以区分为数个个体债权分别主张。事实上，刘蒋明、颜云利在合同约定交房日期次日就知道或应当知道其权利受到侵害，应当向美林公司主张违约金。2016年6月6日，美林公司向刘蒋明、颜云利出具违约金计算单，属美林公司对有关债务的确认，诉讼时效中断。而刘蒋明、颜云利于2019年3月12日向一审起诉，诉讼时效再次中断。故，刘蒋明、颜云利诉请的2014年10月1日至2016年5月31日期间（609天）的违约金，均没有超过诉讼时效。对于违约金的计算标准，刘蒋明、颜云利主张按已支付房款每日0.01%的标准计算，符合双方约定，也未明显过高，一审予以支持。因此，刘蒋明、颜云利可请求的逾期交房违约金为43026.34元（706508元*0.01%*609天），对刘蒋明、颜云利请求的超出部分不予支持。第三，关于逾期办证的天数问题。刘蒋明、颜云利认为，因双方合同第十六条关于逾期办证具体起始时间约定不明，因此应适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条“自买受人在房屋交付使用之日起90日内未办理的，应承担违约责任”的规定，自2016年9月4日起计算逾期办证天数。一审认为，虽商品房买卖合同中第十六条没有明确具体的交付权属证书的时间，但合同附件三第3条对出卖人应于何时办理产权初始登记作出了约定。该约定未违反法律、法规的强制性规定，是合同组成的一部分，应认定合法有效。因此美林公司提出应适用附件三中关于逾期办理权属约定的主张一审予以采纳。本案中，刘蒋明、颜云利委托美林公司办理涉案房屋的权属证书，并于2016年6月6日交房当日交清美林公司预收的办证费用。按照合同附件三的约定，美林公司应于交房后360日内将办理权属登记的资料报产权登记机关备案办理。另，结合海盐县国土资源局对办理不动产权登记所需的材料及办理流程，一审认为在美林公司向海盐县国土资源局相关部门上交办理权属登记的所有材料后应给予7日作为办理登记证书的合理期限，故涉案房屋应于2017年6月8日前办理不动产权登记并取得权属证书，而涉案房屋实际取得不动产权登记证书时间为2018年4月27日，逾期323天。对于违约金的计算标准，刘蒋明、颜云利主张按已支付房款每日0.01%的标准计算，符合双方约定，也未明显过高，一审予以支持。因此，刘蒋明、颜云利可请求的逾期办证违约金为22807.00元（706099元*0.01%*323天），对刘蒋明、颜云利请求的超出部分不予支持。据此，一审依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、美林公司于判决生效之日起十日内支付刘蒋明、颜云利逾期交房违约金43026.34元、逾期办证违约金22807.00元；二、驳回刘蒋明、颜云利的其他诉讼请求。如果美林公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费973元，由刘蒋明、颜云利负担227元，美林公司负担746元。二审中，双方当事人均未提交新的证据。本院除对一审认定的事实予以确认外，另认定：一、涉案商品房买卖合同第十六条“关于产权登记的约定”第二款为：出卖人负责办理土地使用权登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。第三款为：出卖人承诺于×年×月×日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。买受人委托出卖人办理该商品房转移登记。第四款为：出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：1.约定日期起180日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的0.01%承担违约责任；2.约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，双方同意按下列第②项处理：①买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起90日内将买受人已付房价款退还给买受人，并自约定日期至实际退款日止，按日向买受人支付已交付房价款0.01%的违约金。②买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.01%的违约金。二、美林公司在二审中确认，其在与中达公司、伟达公司签订《美林三期房地产开发项目转让协议书》之前、之后，均未向刘蒋明、颜云利等业主发送过书面通知。本院认为，刘蒋明、颜云利与美林公司签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应依约履行各自的义务。本案二审的争议焦点有三：一、美林公司是否为逾期交房和逾期办证违约责任的承担主体，一审未追加中达公司和伟达公司为本案被告是否程序不当；二、刘蒋明、颜云利要求美林公司支付逾期交房违约金的请求权是否超过诉讼时效；三、美林公司是否构成逾期办证违约，以及逾期办证的天数如何确定。（一）关于美林公司是否为逾期交房和逾期办证违约责任的承担主体的问题。美林公司上诉称，其已将涉案美林三期房地产开发项目转让给中达公司和伟达公司，因此，即便确实存在逾期交房和逾期办证的事实，违约责任也应由中达公司和伟达公司承担，一审未追加前述两公司为共同被告不当。对此，本院认为，涉案商品房买卖合同的缔约双方为刘蒋明、颜云利和美林公司，现刘蒋明、颜云利要求美林公司承担逾期交房和逾期办证的违约责任，符合合同的相对性原则。一方面，《中华人民共和国合同法》第八十四条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”美林公司如果将房屋买卖合同约定的交房和办证义务转让给中达公司和伟达公司，应当征得业主刘蒋明、颜云利的同意，否则对刘蒋明、颜云利不发生效力。目前，没有证据表明，美林公司就转让其合同义务已征得刘蒋明、颜云利的同意，况且在交房、结算等合同履行过程中，仍存在以美林公司名义实施、加盖其公章的行为。因此，即便美林公司所称涉案房地产项目转让属实，也不能据此免除美林公司所应承担的合同责任。另一方面，《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定：“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”如果本案存在逾期交房和逾期办证的事实，即便是因中达公司、伟达公司的原因导致，美林公司也应当向刘蒋明、颜云利承担违约责任。其和中达公司、伟达公司之间的纠纷，依照法律规定或按照约定解决。综上，美林公司要求追加中达公司、伟达公司为本案共同被告的依据不足，中达公司、伟达公司并非本案必须参加诉讼的当事人，一审未追加该两公司为共同被告，并无不当。美林公司就此所提上诉意见，于法无据，本院不予采纳。（二）关于刘蒋明、颜云利要求美林公司支付逾期交房违约金的请求权是否超过诉讼时效的问题。本案认定诉讼时效的关键在于能否根据2016年6月6日的《违约金计算单》认定诉讼时效中断。美林公司否认曾与刘蒋明、颜云利确认过违约金。刘蒋明、颜云利在一审中提供了《违约金计算单》的原件，上有美林公司盖章和相关人员签字，美林公司在二审中也认可签字人为其财务人员。因此，该证据足以证明刘蒋明、颜云利在2016年5月30日向美林公司主张过违约金的事实。一审据此认定从该日起诉讼时效中断正确。刘蒋明、颜云利主张美林公司支付逾期交房违约金的请求尚未超过诉讼时效。（三）关于美林公司是否构成逾期办证违约，以及逾期办证的天数如何确定的问题。美林公司上诉称，一审混淆了房屋初始登记和转移登记的概念。合同附件三第3条是针对房屋初始登记证书而非转移登记证书的约定，美林公司只要在商品房交付使用后360日内，将办理房屋初始登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，即履行了合同义务。而对转移登记证书，虽约定业主委托美林公司办理（即由美林公司代办契证、房屋所有权证和土地使用权证等“三证”），但未明确约定办理（取得转移登记证书）的期限，故美林公司不构成逾期办证违约。对此，本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百二十五条规定，当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。根据商品房买卖的一般实践，初始登记通常指开发商就宗地向相关行政主管部门申报权属登记，即俗称“大证”，而转移登记则指购房者依据商品房销售合同向主管部门申请过户登记，即俗称“小证”。案涉商品房买卖合同第十六条“关于产权登记的约定”中明确，买受人委托出卖人办理案涉商品房的转移登记，但未对转移登记期限作出明确约定。而双方合同附件三第3条明确是对前述商品房买卖合同第十六条的补充，该第3条明确约定：出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。从文义看，该条款既已明确系办理权属证书，并特别指出了权属证书包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证，显然应为对出卖人代为办理转移登记的期限要求。一审确定美林公司办理转移登记备案的时间为房屋交付使用之日起360日内，符合双方约定。关于逾期办证天数的确定。案涉房屋交房日为2016年6月6日，依照双方约定，美林公司办理转移登记的期限也就是将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的期限，最迟应在2017年6月1日前。而美林公司并未提交证据证明其于该期限前，已履行了约定的备案义务。一审法院结合海盐县国土资源局对办理不动产权证所需的材料及办理流程，再给予美林公司7日的合理期限，据此确定美林公司应于2017年6月8日前办理不动产权登记并取得权属证书，逾期办证期限从2017年6月8日起算至美林公司办理不动产登记证时止，并无不当。美林公司上诉所提其不构成逾期办证的意见，依据不足，不予采信。综上所述，美林公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1446元，由上诉人浙江美林房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 谭 灿审判员 倪 勤审判员 章玉萍二〇一九年十月二十九日书记员 陈 诚