浙江省建德市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0182民初3488号 原告：李惠琴，女，1978年4月12日出生，汉族，江西省宜黄县人，户籍地建德市，住建德市。 委托诉讼代理人（特别授权）：周卫群，男，汉族，浙江省建德市人，住建德市，系原告李惠琴丈夫。 被告：浙江康源装饰有限公司，住所地浙江省杭州市拱墅区登云路518号恒策西城时代中心1幢2002室-C。 法定代表人：袁红仙，执行董事兼总经理。 原告李惠琴与被告浙江康源装饰有限公司（以下简称“康源装饰公司”）装饰、装修合同纠纷一案，本院于2019年8月19日立案后，依法适用简易程序，于2019年10月10日公开开庭进行了审理,并当庭宣告判决。原告李惠琴的委托诉讼代理人周卫群到庭参加诉讼；被告康源装饰公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李惠琴向本院提出诉讼请求：1.按装修结算变更，被告退还原告减少项目金额35000元；2.按装修施工合同，逾期一年竣工，被告赔付原告违约金10950元；3.现房屋漏水，墙体开裂，电路不通，要求被告赔付20000元，并将电路图交付原告；4.本案诉讼费由被告承担。事实和理由:自2017年6月26日，原告李惠琴与康源装饰公司签订装修合同，约定被告应于2018年1月10日交付完工，但实际直至2019年1月10日才交付完工，按合同30元/天，应赔付违约金10950元。期间原告向被告支付全额装修款，经双方同意装修项目柜体减少、地板自购等，按合同造价应退还原告金额35000元。由于装修施工原因，现厨房间漏水，墙体开裂；电路线路原因，楼梯灯不亮，经常短路跳闸；卫生间暖风机、排风扇不能使用。据此，原告为维护自身合法权益，向人民法院提起诉讼，望法院依法支持原告的以上诉讼请求。 原告李惠琴为证明其诉讼主张成立，向本院提供了以下证据材料： 证据一、《杭州市住宅装饰装修施工合同》复印件一份（提供原件核对），用以证明原、被告之间建立了住宅装饰装修施工合同关系，该合同对双方的权利和义务进行了约定的事实； 证据二、《决算、结算客户确认单》照片打印件一份（原件在被告处），用以证明原、被告于2019年1月10日对工程价款进行决算，被告项目经理签字确认其因变更减少项目，应退还金额35000元的事实； 证据三、收据原件二份及交通银行个人客户交易清单打印件一份，用以证明原告已经按照合同约定向被告支付了全部工程价款。 被告康源装饰公司在法定期间内未提出答辩，亦未向本院提供证据材料。 上述原告李惠琴提供的三组证据，经庭上出示，由于被告康源装饰公司无故未到庭，视为其对上述证据及本案事实所享有的质证权、抗辩权的放弃。本院经审核认为，原告李惠琴所提供的该三组证据符合证据的真实性、合法性和关联性的要求，本院予以认定。 根据上述有效证据及当事人在庭审中的陈述，本院对本案事实认定如下： 2017年6月26日，原告李惠琴作为甲方（委托方），被告康源装饰公司作为乙方（施工方），双方签订了《杭州市住宅装饰装修施工合同》一份。该合同约定，“装饰施工地点为建德市更楼街道香槟郡小区7幢103室；住房结构为四室二厅框架结构，建筑面积180平方米；工程承包方式采取下列第（2）种方式，即乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料；本工程由陈建龙设计；总工期为180天，从2017年7月11日开工，至2018年1月10日交付；工程合同价款为320000元；付款方式：(1)合同签订后工程施工开工前，甲方支付工程合同价款的40%，即?128000元，（2）木工进场前，甲方支付工程合同价款的30%，即?96000元，（3）油漆进场前，甲方支付工程合同价款的30%，即?96000元；乙方工作：1.对甲方进行施工图纸、施工做法说明的现场交底,拟定方案和进行计划,交甲方审定；2.指派王冬根为乙方代表,负责合同履行,按双方认可的设计方案组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决办理由乙方负责的各项事宜”等内容。双方在合同中对违约责任进行了约定：“1.本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或者解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失;2.由于甲方原因(不含未按约定付款)导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方30元，工期顺延；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的3%支付违约金，工期顺延；3.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方30元违约金”等。合同签订后，原告李惠琴已经按照合同约定向被告康源装饰公司支付了全部工程价款人民币320000元；但被告康源装饰公司未按照合同约定的工期竣工，直至2019年1月10日才交付工作成果，逾期竣工365天。竣工当日，原、被告对工程价款进行决算，被告康源装饰公司应当退付原告李惠琴因变更减少项目的价款人民币35000元，后经原告李惠琴催讨，其至今仍未退付。竣工后，被告康源装饰公司一直未将其设计、布置的电路图交付给原告李惠琴，致使原告李惠琴难以对电路进行检查和维修。 本院认为，原告李惠琴与被告康源装饰公司签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、法规强制性规定，应当认定合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第八条规定，“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”。合同订立后，原告李惠琴已经按照合同约定，向被告康源装饰公司全面履行了自己的付款义务，但被告康源装饰公司未按照合同约定的期限竣工并交付工作成果，其行为已经构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，“当事人一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。因双方在合同中约定了“由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方30元违约金”的违约责任条款，故被告康源装饰公司应当按照约定向原告李惠琴支付相应的违约金。原、被告已对工程价款进行了决算，并经双方签字确认，被告康源装饰公司即应当及时向原告李惠琴退付因变更减少项目而产生的剩余价款人民币35000元；后经原告李惠琴催讨，被告至今仍未支付，其行为构成违约，理应承担立即支付剩余价款的民事责任。被告康源装饰公司在工程竣工后，应当向原告提供其在工程施工中设计、布置的电路图，这是其应当履行的合同附随义务，附随主合同义务一并履行，但其至今仍未履行，故应当承担继续履行的民事责任。原告李惠琴要求被告康源装饰公司赔偿其因房屋漏水、墙体开裂、电路不通等所造成的损失计人民币20000元，因其未能提供证据证明其该事实主张，故对其该项诉讼请求本院不予支持。因此，原告李惠琴的诉讼请求合理部分，本院予以支持；对其他不合理部分，本院不予支持。被告康源装饰公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院可依法缺席作出判决。据此，依照《中国人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百五十一条和《中国人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告浙江康源装饰有限公司支付原告李惠琴变更减少项目剩余价款人民币35000元； 二、被告浙江康源装饰有限公司支付原告李惠琴逾期竣工违约金人民币10950元； 以上一、二项款项合计人民币45950元，被告浙江康源装饰有限公司在本判决生效后十日内支付原告李惠琴。 三、被告浙江康源装饰有限公司在本判决生效后十日内交付原告李惠琴装饰装修住宅电路图。 四、驳回原告李惠琴的其他诉讼请求。 当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取人民币724元，由原告李惠琴负担250元,由被告浙江康源装饰有限公司负担474元。 当事人在本判决书生效后十五日内到本院办理诉讼费用结算手续，逾期不交纳应负担的诉讼费用的，依法强制执行。 当如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审判员  叶碧川 二〇一九年十月十日 书记员  李 英