宁波市奉化区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0213民初3762号 原告：宁波玖优电子科技有限公司，住所地：宁波市鄞州区诚信路**，统一社会信用代码91330212MA2AJY3R6M。 法定代表人：陈武芳，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈刚，浙江求是行律师事务所律师。 委托诉讼代理人：沈江威，浙江求是行律师事务所律师。 被告：宁波市奉化索宾柯机械有限公司，住，住所地：宁波市奉化区东郊瑞峰路**一社会信用代码913302833089041029。 法定代表人：鲍利东，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：李乐波，浙江天职正律师事务所律师。 原告宁波玖优电子科技有限公司（以下简称玖优公司）为与被告宁波市奉化索宾柯机械有限公司（以下简称索宾柯公司）加工合同纠纷一案，于2019年7月15日向本院起诉，本院于同日立案受理后，依法适用简易程序进行审理。审理过程中，经双方申请，庭外和解30日。本院于2019年10月11日公开开庭审理了本案，原告玖优公司的委托诉讼代理人陈刚，被告索宾柯公司的委托诉讼代理人李乐波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告玖优公司以被告索宾柯公司未能按约交付货物为由，要求判令：1.确认解除原、被告于2018年11月7日签订的《订单合同》；2.被告支付违约金93996元（按合同金额313320元的30%确定）。 被告索宾柯公司未提交书面答辩状，庭审中口头答辩称：1.索宾柯公司同意解除双方签订的《订单合同》；2.索宾柯公司延期交货是因为玖优公司未能及时提供色板、中途更改设计等因素，玖优公司未按约支付货款，也存在过错；3.即使认定索宾柯公司违约，玖优公司主张的违约金标准过高，要求予以调整。 本院经审理，认定事实如下：2018年11月7日，玖优公司作为甲方、索宾柯公司作为乙方，签订《订单合同》（编号：KXP-181107-2）一份，合同约定：委托加工产品为KX指纹锁五金外壳全套生产及表面处理，加工产品数量为3000套，加工产品单价为含税单价69.84元/套+喷漆费29元/套（未税）+模具费5.6元/套（未税）；产品交货期限为按乙方接单起30天内备货完毕，11月18日乙方应交首批成品600套，11月30日乙方需交货1400套成品，12月30日需交货1000套成品；费用结算为甲方预付约30%的货款（90000元），首批600套到货后不另支付货款尾款，1400套到货后二日内支付总计1500套尾款的65%货款，1000套到货后二日内结清本批订单以及首批500套65%的货款尾款，每批订单金额5%货款尾款作为质保金按到货日期延后2个月支付；违约责任为乙方必须严格按照双方规定时间交货收货，如逾期订单时间交货，乙方应向甲方支付订单金额的0.2%作为每天的违约金，逾期时间超过5天后按照订单金额2%每天计算违约金。案涉加工产品每套产品由12个配件组成，合同签订后，索宾柯公司于2018年11月19日至2019年3月17日向玖优公司送货，配件中发货数量最少的为1664件。玖优公司分别于2018年11月7日、2018年11月12日、2019年2月2日、2019年3月25日向索宾柯公司支付案涉价款45000元、45000元、10000元、20000元，合计120000元。 以上事实由原告玖优公司提交的《订单合同》、送货单、销货清单、银行交易凭证，被告索宾柯公司提交的对账清单、送货单、销货清单、网上银行交易凭证及双方当事人的陈述予以证明。 本院认为：玖优公司与索宾柯公司签订的《订单合同》依法成立并成效。现双方协商一致，同意解除案涉《订单合同》，本院依法予以支持，庭审中双方同意扣除1361套产品后予以返还，本院予以支持，具体返还清单详见附件。关于索宾柯公司是否违约的问题，本院认为，本案加工产品由12个配件构成，索宾柯提交的微信聊天记录及邮寄单显示，玖优公司提供封样的壳是在2018年11月28日，壳的数量未显示，双方在《订单合同》中约定11月30日前需交付2000套产品，结合费用结算的约定，玖优公司预付90000元货款，首批600套到货后不另支付货款尾款，1400套到货后二日内支付总计1500套尾款的65%货款。玖优公司已经支付90000元预付款，索宾柯公司后续交付到2000套产品后二日内，玖优公司方应支付1500套（156660元×65%）价款101829元，但截至2019年3月17日，索宾柯公司尚未完成交付，未达到玖优公司付款条件。索宾柯公司认为玖优公司未及时提供色板、中途更改设计，存在过错，但未能提交有效证据予以证实，故对该辩解意见，本院不予采纳。结合以上事实，索宾柯公司未能按照约定，至玖优公司起诉时亦未能交付全部产品，应当认定索宾柯公司违约。关于违约金金额的问题，本院认为，索宾柯公司在合同签订后仅交付部分产品，且延期交付，势必影响玖优公司产品销售，对玖优公司造成损失，本院综合索宾柯公司的违约情况，酌定50000元。经双方协商，对1361套产品的加工款142142.84元（其中69.84元/套×1361套=95052.24元为含税价格），扣除玖优公司已经支付的120000元，剩余价款22142.84元，在违约金中扣除，故索宾柯公司尚应支付玖优公司27857.16元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 原告宁波玖优电子科技有限公司与被告宁波市奉化索宾柯机械有限公司于2018年11月7日签订的《订单合同》于2019年7月15日解除； 被告宁波市奉化索宾柯机械有限公司于本判决生效后十日内向原告宁波玖优电子科技有限公司支付违约金27857.16元； 三、原告宁波玖优电子科技有限公司于本判决生效后十日内向被告宁波市奉化索宾柯机械有限公司返还剩余零配件（具体详见返还清单），由被告宁波市奉化索宾柯机械有限公司至原告宁波玖优电子科技有限公司自取。 四、驳回原告宁波玖优电子科技有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费2150元，减半收取1075元，由被告宁波市奉化索宾柯机械有限公司负担311.75元，由原告宁波玖优电子科技有限公司负担763.25元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号：37×××92，开户银行：宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。 审判员 江 敏 二〇一九年十月十五日 书记员 田鑫晨 附件：返还清单 配件名称 产品用量 发货数量 确认数量 应返还数量 单位 执手kx-yz003 2只/套 只 前面盖kx-yz001 1只/套 只 后面盖kx-yz002 1只/套 只 钮kx-yz008 1只/套 只 标 1只/套 只 PA圈 1只/套 只 PA圈 1只/套 只 锌合金kx-yz005 1只/套 只 锌合金kx-yz004 1只/套 只 锌合金kx-cy003a 1只/套 只 锁板kx-cy001 1件/套 件 锁板kx-cy002 1件/套 件 附：一、本判决所依据的相关法律条文 1.《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 3.最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 二、申请执行的规定 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 2.最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第18条：人民法院受理执行案件应当符合下列条件：（1）申请或移送执行的法律文书已经生效；（2）申请执行人是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人；（3）申请执行人在法定期限内提出申请；（4）申请执行的法律文书有给付内容，且执行标的和被执行人明确；（5）义务人在生效法律文书确定的期限内未履行义务；（6）属于受申请执行的人民法院管辖。人民法院对符合上述条件的申请，应当在七日内予以立案；不符合上述条件之一的，应当在七日内裁定不予受理。