湖北省武汉市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鄂01民初970号 原告：蒋徐文，男，汉族，1991年11月17日出生，住址江西省鹰潭市余江县， 被告：湖北大唐至尊网络技术有限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区老武黄公路206号慧谷时空1栋21层06号。 法定代表人：邱保康，董事长。 原告蒋徐文与被告湖北大唐至尊网络技术有限公司（以下称大唐公司）计算机软件委托开发服务合同纠纷一案，本院于2019年3月12日受理后，依法适用普通程序组成合议庭对本案进行了审理。因被告大唐公司下落不明，本院依法采取公告方式向其送达开庭传票。本案于2019年7月1日公开开庭进行了审理，原告蒋徐文到庭参与了诉讼。被告大唐公司经公告送达未到庭参加诉讼，本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。 原告蒋徐文向本院提出如下诉讼请求：1、判令解除原、被告之间签订的项目搭建购销合同及赔偿原告违约金24,000元；2、判令被告退还原告合同款8万元；3、判令本案诉讼费用由被告承担；4、判令本案原告的路途差旅费及酒店住宿费由被告承担5,000元。事实和理由是：原告与被告大唐公司于2018年8月29日签订合同，双方约定游戏开发合同款8万元，并承诺60个工作日搭建完成交付原告，但直到2018年12月6日被告仍未制作游戏，原告无奈只能去被告公司商谈，被告对接网维出具承诺书，承诺2018年12月25日一定搭建完成并交付原告。此后网维一直推脱公司过年放假，等到正月十六后再无联系。2019年3月4日，原告前往被告公司，发现被告公司人去楼空。被告的上述行为构成违约，造成原告损失。因此，原告请求法院支持其诉讼请求。 被告大唐公司未提交书面答辩意见。 原告围绕诉其讼请求依法提交了证据1、游戏软件定制开发合同，2、POS单、收据单各一张、银行流水一份，证据3、微信聊天记录及电话录音，证据4、承诺书，证据5、照片打印件一张，共计五份证据，经核对属实，上述证据内容均与涉案软件开发服务合同的履行事项相关，可以证明原、被告之间的合同关系，对上述证据均予以采信。被告大唐公司未向本院提交证据。 经审理查明： 2018年8月29日，原告蒋徐文作为乙方与甲方大唐公司签订《游戏软件定制开发合同》一份，主要内容包括：1、合作方式，乙方委托甲方定制开发《游戏》软件产品，并为乙方搭建后台管理系统等，双方确认平台名称九点半，域名待定，该定制开发的软件将由乙方自主经营管理；甲方一般性授权乙方在合同约定的平台及域名中使用甲方为乙方定制开发的《游戏》软件产品；甲方负责为乙方定制开发的《游戏》软件产品提供平台维护与技术支持等服务，期限为2018年8月29日至2019年8月28日为止；乙方在本合同签订之前，观看了网络游戏的演示并进行了实际操作，对甲方向其定制开发的《游戏》软件产品已充分了解；2、乙方权利义务，乙方有权要求甲方按照合同约定，交付向其定制开发的网络游戏平台以及后台管理系统，并确保该游戏平台能够正常运行，有获得甲方为其进行产品知识培训和市场推广培训及技术支持的权利；乙方有义务按照协议约定，向甲方支付相关费用，服务器、苹果签名费用由乙方向第三方支付；乙方应在合同签订后15日内确定平台名称，并书面告知甲方，以便甲方平台研发；3、甲方的权利和义务，甲方有权依照合同约定要求乙方支付相关费用，甲方确保交付给乙方的网络游戏平台能够使用运行，甲方确保数据稳定运行，如出现游戏软件框架故障导致的数据中断应24小时内予以恢复。甲方可针对乙方运行平台期间出现的其他技术故障予以协助处理；4、合作保障，如因甲方的《游戏》技术问题导致不能正常运行使用软件，甲方有义务就技术部分进行修正，以确保乙方能够正常使用《游戏》软件产品；甲方可应乙方的游戏平台要求，为乙方的网络游戏平台研发和增加新的游戏项目，有关具体事宜应另行协商；5、技术服务费用，乙方应向甲方支付游戏软件的技术服务费总额为8万元，该费用包含网络游戏平台的研发与搭建、合同期内游戏软件技术维护与支持等；协议签订之日起，乙方需向甲方缴纳游戏软件的技术服务费，甲方保证为乙方建设平台提供服务，如逾期一天甲方按照3%收取乙方滞纳金。自乙方支付完款项后60个工作日之内，甲方需将网络游戏平台建立完毕后通过微信交付乙方；8、违约责任，合同签订后双方应当共同遵守，任何一方违约，应当按照合同价款的双倍赔偿守约方的损失。上述合同签订之日，蒋徐文向大唐公司支付8万元，大唐公司亦出具收款专用收据，确认该公司收到蒋徐文支付的8万元技术服务费。 2018年12月2日，蒋徐文通过微信与大唐盛世运维部工作人员联系，询问游戏制作进度，大唐公司技术人员仅告知“技术人员在更新，完成后通知蒋徐文”。同月6日，大唐公司工作人员韩睿出具承诺书一份，承诺：“12月25日之前完成《九点半》平台的修改，按照签订合同提交过来的规则修改完成，保证平台正常运行，后期需要微调修改的问题，可协商修改”。同月16日，在微信询问游戏进展无果的情况下，蒋徐文电话联系大唐公司负责游戏对接的工作人员韩睿，韩睿说明最后对接地方出问题，测试好交付成品。同月26日，大唐公司技术人员通过微信回复蒋徐文询问，表示“10日出测试包、15日之前基本上全部搞好，留四五天的时间修改一些小细节什么”。2019年1月15日后，蒋徐文再也无法与大唐公司工作人员取得联系，本人到大唐公司办公场所核实，亦发现该公司大门紧锁，无人办公。 本院认为： 原告蒋徐文与被告大唐公司之间就定制软件及平台签订有《游戏软件定制开发合同》，系双方真实意思表示，约定内容不违反法律、法规的禁止性规定，该合同应为有效，对合同双方均具有约束力。因此，原、被告双方应当按照合同约定履行各自的义务。《游戏软件定制开发合同》约定了蒋徐文有权要求大唐公司按照合同约定，交付网络游戏平台以及后台管理系统，并确保该游戏平台在合同有效期内能够正常运行。蒋徐文还可以要求大唐公司对其平台版面及技术进行相应的更新升级，并享有新平台技术的被告知权，故该合同为计算机软件委托开发服务合同，合同目的在于大唐公司为蒋徐文开发包含定制特定游戏功能的游戏平台并提供一年的技术维护服务。 关于合同解除，《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项规定，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除该合同。本案中，经原告催促大唐公司交付软件产品，大唐公司仍未在约定的期限提供符合合同约定的软件平台，且未继续履行合同约定的平台维护与技术支持等服务，其工作人员拒绝与蒋徐文联系的行为亦表明了不履行合同的态度，导致涉案合同目的无法得以实现，蒋徐文作为守约方于2019年3月12日提起民事诉讼要求解除双方协议，符合上述法律规定，故涉案《游戏软件定制开发合同》可以依法予以解除。 关于合同责任，《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。因大唐公司始终未交付符合合同约定的定制游戏及平台，其合同义务并未实际履行，依据前述法律规定，大唐公司所收取的合同款项因而缺乏相应占有的依据，故蒋徐文要求返还其已支付合同款的诉请，应当予以支持。关于违约赔偿，双方合同第八条关于违约责任条款亦约定有“任何一方违约，应当照合同价款的双倍赔偿守约方损失”内容，该约定属于双方对于合同损失赔偿计算方式约定，原告在本案中提出违约金24,000元和差旅费5,000元均在该损失赔偿计算范围内，依照上述合同违约约定，均应由违约方即被告承担。 综上所述，原、被告之间签订的《游戏软件定制开发合同》合法有效，被告未按照合同以及修改功能的约定事项交付符合条件的软件产品和提供技术支持、维护等服务，其行为构成违约，应当承担向原告返还合同款项并承担赔偿违约损失的民事责任。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、确认原告蒋徐文与被告湖北大唐至尊网络技术有限公司之间签订的《游戏软件定制开发合同》于2019年3月12日解除； 二、被告湖北大唐至尊网络技术有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蒋徐文退还技术服务费8万元； 三、被告湖北大唐至尊网络技术有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蒋徐文赔偿损失29,000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2,480元，由被告湖北大唐至尊网络技术有限公司负担。 如不服本判决，可在接到本判决书次日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交上诉状副本，上诉于最高人民法院。 审 判 长 陈 峰 人民陪审员 赵 萍 人民陪审员 余祖国 二〇一九年十月二十七日 法官助理何娅 书记员黄河