四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0104民初6489号 原告：四川元盛建筑工程有限公司，住所地：成都市金牛区蜀西路********。 法定代表人：周子媛，系该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：杨致昆，四川泰常律师事务所律师。 被告：成都锦诚盛建设工程有限公司，住所，住所地：成都市锦江区昭忠祠街******div> 法定代表人：黄国勇。 原告四川元盛建筑工程有限公司（以下简称元盛公司）与被告成都锦诚盛建设工程有限公司（以下简称锦诚盛公司）加工合同纠纷一案，本院于2019年5月29日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2019年10月17日公开开庭进行了审理。原告元盛公司的委托诉讼代理人杨致昆到庭参加诉讼。被告锦诚盛公司经公告传唤未到庭参加诉讼，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，本案进行缺席审理，现已审理终结。 原告元盛公司向本院提出诉讼请求：1．判令锦诚盛公司立即返还元盛公司货款100,000元；2．判令锦诚盛公司向元盛公司支付违约金449,600元（按合同暂定总金额2,248,000元×20%计算）；3．本案诉讼费由锦诚盛公司承担。事实和理由：2019年1月7日，元盛公司与锦诚盛公司签订了《钢结构加工承揽合同》。合同签订后，元盛公司依约向锦诚盛公司支付了100,000元货款并向锦诚盛公司提供了图纸。合同约定锦诚盛公司应于2019年1月17日开始出第一批构件，2019年1月25日加工完成5#楼150吨至200吨焊接H型钢及连接板（即5#楼的2层＋三层钢结构＋连廊50%）。2019年1月15日，元盛公司由于担忧锦诚盛公司的交货能力，向锦诚盛公司发出书面的《催货函》。锦诚盛公司收到前述《催货函》后未予以回应，也未按期交货。合同约定，锦诚盛公司的单项（单批次）加工工期逾期的，每逾期一日，以暂定总金额为基数，每日承担千分之一的违约金；逾期超过20日的，元盛公司有权解除本合同，本合同因此解除的，元盛公司有权收取锦诚盛公司暂定总金额20%的违约金并有权要求锦诚盛公司退还已支付但尚未验收部分的钢结构制作加工费。因锦诚盛公司并未按照合同约定于2019年1月17日开始出第一批构件，也未在2019年1月25日完成加工任务。故元盛公司于2019年2月20日、2019年2月27日分别向锦诚盛公司的合同地址和工商注册地址邮寄了《解除合同之律师函》。锦诚盛公司违约行为致使元盛公司和案外人业主方解除了合同，造成了元盛公司巨大损失。故元盛公司提起诉讼，希望法院支持元盛公司的全部诉讼请求。 被告锦诚盛公司未到庭答辩，也未提交证据材料。 原告元盛公司为证明其主张，向本院提交了元盛公司的营业执照、锦诚盛公司企业信息查询单、《钢结构加工承揽合同》、银行转账凭证、《催货函》及邮寄单打印件、两份律师函及EMS邮寄信息、解除短信记录、成都铂悦城项目钢结构工程施工合同、《四川隆阳房地产有限公司工作联系函》《关于通知四川元盛建筑工程有限公司退场的函》《解除成都铂悦城总承包工程钢结构工程专业分包协议书》《解除成都铂悦城总承包工程钢结构工程专业分包三方协议书》等证据材料。被告锦诚盛公司未到庭参加诉讼，视为其放弃对证据的质证权利，上述证据具备证据的真实性、合法性、关联性，被告锦诚盛公司未到庭质证，不影响本院对上述证据效力的认定，对原告元盛公司提交的上述证据，本院予以采信。 依据上述有效证据及原告元盛公司的陈述，本院认定以下事实： 2019年1月7日，元盛公司（定作方、甲方）与锦诚盛公司（承揽方、乙方）签订合同编号为CDJCS2019-0107的《钢结构加工承揽合同》，约定：工程名称为铂锐城钢结构，合同暂定总价为2,248,000元；本合同为综合单价包干，包含但不限于原材料、损耗、加工、制作、辅材、检测探伤、抛丸除锈、油漆厂内装车、含税金增值税专用发票16%、运输等；经双方协商2019年1月17号开始出第一批构件，2019年1月25日加工完成5#楼150吨至200吨焊接H型钢及连接板（即5#楼的2层＋三层钢结构＋连廊50%），天幕及楼梯年后进行加工，甲方人员签订的补充协议及图纸答疑文件资料，具有同等法律约束力（合同未约定的或延迟加工的构件形式加工综合单价由甲乙双方另行协商确定），详图设计由甲方提供，需由甲方负责人签字确认材料清单、加工数量无误，锦诚盛公司进行材料采购及加工；元盛公司负责成品构件运输，交货地点为龙泉铂悦城，甲方负责卸货；合同价款支付方式仅为由甲方银行账户转账到乙方合同所指定的基本银行账户。合同签订后2天内甲方需向乙方提供可加工的盖章蓝图或甲方签字确认的白图图纸，乙方进行详图分解（甲供详图需提供模型给乙方），乙方根据详图加工；总工期40天、节假日除外，元月17日前出一部分构件，乙方收到合同约定的备料预付款且甲方签字确认图纸和技术交底答疑文件的次日开始计算工期。若甲方未按合同付款、图纸及答疑等技术文件未及时签字确认，每延误一天，则工期顺延，延误时间超过5天，工期重新排产调整。开始发货前（含发货期间因甲方原因、天气原因停止发货后再次发货前）甲方应进行（短信、微信、邮件、传真等）书面通知，未接到甲方通知导致工期延后的，乙方免责。实际加工总价根据最后实际结算重量×综合单价为准。合同签订后1天内甲方向乙方支付合同总价的100,000元作为预付款，每批构件提货前甲方需付清当批构件款的70%后提货（批款批货），在最后一批构件出厂前甲方需付清全部货款后提货。在当批货款全部付清时，乙方应将所对应金额的发票寄往甲方财务部门，暂定量有增加的或者采购计划量比暂估工程量多30吨以上，即增补预付款，若因材料涨跌价3%内不作调整。乙方每完成批量加工制作后，应及时书面通知甲方提货，甲方收到乙方的通知后2天内，应立即组织货款和人员前来验货并提走货物，如甲方超过10天未提货，甲方应将该批构件所有货款支付给乙方，并向乙方支付该批构件的占用资金和场地占用费（10元/吨/天）至甲方支付完该批加工制作费为止，工期顺延。乙方应在每批货物出厂提前2日通知甲方验收收货，货物验收分为外观质量验收和重量验收，只有在外观质量验收和重量验收同时验收完毕满足的情况下，才视为甲方对该批货物验收完毕（但甲方对外观质量的验收不视为质量验收合格的确认，若后期经第三方鉴定货物质量不合格，以鉴定为准）；在每批货物出厂时，由甲方进行重量验收，否则不予出厂和结算，在每批货物到达本合同约定的交货地点交付甲方后，进行外观质量验收。因甲方有效图纸不能确定、图纸答疑未及时回复、设计变更、重新设计、未按时支付预付款，导致乙方详图重复分解、材料采购浪费、不能及时加工构件的材料价格变化、报废、返工、窝工、停工等，甲方需承担乙方损失，材料价格按构件具体加工时间另行确定，其他费用按实计算，工期重新调整。乙方的单项（单批次）加工工期逾期的，每逾期一日，以暂定总金额为基数，每日承担千分之一的违约金，逾期超过20日，甲方有权解除本合同，本合同因此解除的，甲方有权收取乙方暂定总金额20%的违约金并有权要求乙方退还已支付但未验收部分的钢结构制作加工费。本协议的加工工期均以甲方在交付地点实际验收货物为加工工期完毕期，加工工期包含原材料购买、运输、加工、装卸、交验等各种期间。甲方在乙方制作完构件后应及时领取钢构件（定作物），超过90天不领取钢构件的，乙方有权将钢构件变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费时，退还给发包方，变卖钢构件所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分；如钢构件不能变卖，甲方应当及时支付全部货款并赔偿乙方的损失。若因乙方加工构件时间延误、质量造成的损失由乙方承担。 2019年1月7日，元盛公司向锦诚盛公司支付预付款100,000元。 2019年1月15日，元盛公司向锦诚盛公司邮寄《催货函》，邮寄地址为成都市高新区天府大道中段133号美年广场大厦1栋4层，收件人为锦诚盛公司法定代表人，邮寄结果为蜂巢快递柜代收。 2019年2月20日，元盛公司委托四川泰常律师事务所向锦诚盛公司邮寄《解除合同之律师函》，邮寄地址为成都市高新区环球中心E2区2011，要求解除元盛公司与锦诚盛公司签订的《钢结构加工承揽合同》，锦诚盛公司向元盛公司支付违约金449，600元并返还货款100,000元、赔偿损失833,694元，邮件被退回。 元盛公司于2018年2月5日与四川隆阳房地产开发有限公司签订《成都铂悦城项目钢结构工程施工合同》，承包范围为5号楼屋面钢结构、5-6号楼间钢结构天幕、1号楼和5-6号楼间钢结构环廊、5号楼和6号楼观光电梯钢结构等铂悦城招标图纸所含的全部钢结构内容，计划开工日期为2018年1月20日，计划完工日期为2018年7月30日，工期总日历天数为191日，工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 2019年1月14日，四川隆阳房地产开发有限公司向元盛公司发送《工作联系函》载明：元盛公司承接的铂悦城5#楼屋面、环廊、观光电梯及天幕钢结构工程，自项目2018年9月恢复施工以来，元盛公司进展缓慢且长期处于停滞状态，已严重影响屋面工程、幕墙、精装修、园林景观单位等相关工序的正常施工。至2019年1月11日，经四川隆阳房地产开发有限公司与项目监理人员现场清点构件，现项目进入施工塔吊全面拆除阶段，为此四川隆阳房地产开发有限公司管理人员已多次催促，并于2018年12月29日发函书面督促元盛公司需即刻安排钢结构材料及安装人员进场，但至今未见材料及人员。 2019年1月25日，中国建筑第二工程局有限公司铂悦城总承包项目部向元盛公司发送《关于通知四川元盛建筑工程有限公司退场的函》载明：钢结构工程计划总日历天116天，计划完工日期2018年8月25日，迄今为止该工程工期已延误153天，2019年1月25日，收到了业主方函件载明自2018年10月通知复工以来，元盛公司一直未进行全面复工，施工进度严重滞后，对项目整体开发节奏造成极大影响；现通知元盛公司在2019年1月29日前到成都铂悦城项目部办理退场手续，终止双方合同关系。 2019年3月22日，元盛公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了《解除成都铂悦城总承包工程钢结构工程专业分包协议书》。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。元盛公司与锦诚盛公司签订的《钢结构加工承揽合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，其合法有效，双方应全面履行合同约定的义务。元盛公司按照合同约定向锦诚盛公司转账支付预付款100,000元，并约定于2019年1月17日开始出第一批构件，2019年1月25日加工完成5#楼150吨至200吨焊接H型钢及连接板（即5#楼的2层＋三层钢结构＋连廊50%），天幕及楼梯年后进行加工。此时合同约定的“年后”是指农历新年之后。根据双方约定，锦诚盛公司应当在2019年1月17日出第一批构件，现并无证据证明锦诚盛公司已经按照约定向元盛公司交付了第一批构件，元盛公司亦明确否认锦诚盛公司按约履行了第一批交货义务，锦诚盛公司未到庭参加诉讼，视为放弃对元盛公司的陈述进行抗辩，对于元盛公司的陈述，本院予以采纳。现元盛公司已与案外人解除了合同，元盛公司与锦诚盛公司签订《钢结构加工承揽合同》的合同目的已不能实现，故对于元盛公司主张锦诚盛公司退还货款100,000元的诉讼请求，本院予以支持。元盛公司提交的《成都铂悦城项目钢结构工程施工合同》《工作联系函》《关于通知四川元盛建筑工程有限公司退场的函》均显示元盛公司在与案外人签订的合同中其违约在先，违约行为发生在元盛公司与锦诚盛公司签订《钢结构加工承揽合同》之前，且四川隆阳房地产开发有限公司向元盛公司发送《工作联系函》的时间在《钢结构加工承揽合同》约定第一批交货时间之前，故对于元盛公司关于锦诚盛公司违约造成其解除与案外人签订的合同的主张，本院不予采纳。但锦诚盛公司并未按约供货，已经违约，应当承担相应的违约责任，双方合同约定的按照暂定总金额20%的计算违约金明显过高，违反了公平原则，元盛公司亦未能举出有效证据证明锦诚盛公司违约造成的损失，本院认定锦诚盛公司应当支付的违约金金额为30,000元，对于超出部分，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条（法律条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告成都锦诚盛建设工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告四川元盛建筑工程有限公司返还货款100,000元并支付违约金30,000元； 二、驳回原告四川元盛建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9,296元，后续因送达本裁判文书产生的公告费，由被告成都锦诚盛建设工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  詹 茜 人民陪审员  陈秀全 人民陪审员  杨川玲 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  苏 倩 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国合同法》 第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。