天津市津南区人民法院民 事 判 决 书(2019)津0112民初10948号原告：王力，男，1957年3月28日出生，汉族，住天津市南开区。委托诉讼代理人：郭保鸣，天津益清律师事务所律师。被告：天津中海天嘉湖房地产开发有限公司，住所地天津市津**八里台镇工业园区。法定代表人：欧阳国欣，董事长。委托诉讼代理人：王伟，男，该公司职员。原告王力与被告天津中海天嘉湖房地产开发有限公司（以下简称“中海公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年10月22日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王力之委托诉讼代理人郭保鸣及被告中海公司之委托诉讼代理人王伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王力向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付逾期办理房地产权属证书的违约金120546.58元（自2016年10月30日至2018年10月31日）；2、诉讼费由被告负担。事实和理由：2014年5月9日，原告与被告前身天津中信天嘉湖投资有限公司签订了《天津市商品房买卖合同》及《品湖苑别墅补充合同》，被告将津南区八里台镇别墅售予原告，建筑面积189.47平方米，总房款1649054元。截止2014年9月5日，原告支付了全部购房款，被告给原告开具了购房发票。被告于2015年10月29日向原告交付了上述房屋。《品湖苑别墅补充合同》第十三条“关于产权登记”中约定：如买受人选择自行办理产权过户手续，则出卖人应当在该商品房交付使用之日起365日内，将办理该商品房所在楼宇初始登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，不能按期提供资料，导致买受人不能取得房地产权属证书，买受人选择不退房的，自本条约定的365日届满之日起，每逾期一日，出卖人应按照买受人已付购房款总额的万分之一向买受人支付违约金至出卖人办理完毕该商品房所在楼宇的初始登记备案手续之日止。可是，品湖苑楼因被告存在违规建设问题，造成实测与规划不符，迟延至2018年10月才办理完毕该楼宇的首次登记。2018年10月31日，被告通知原告到津南不动产登记中心办理品湖苑xx房屋权属转移登记。2018年11月15日，原告取得品湖苑xx房屋房地产权属证书。据原告了解，2017年5月3日，天津中信天嘉湖投资有限公司名称变更为天津中海天嘉湖房地产开发有限公司。基于上述事实，由于被告的原因，致使原告迟延取得房地产权属证书，被告应当承担逾期办证的违约责任。原告特此提出前列诉讼请求，以维护自身合法民事权益。被告中海公司辩称，不同意原告全部诉请，原告所属楼栋无法办理初始登记原因并不是开发商原因，是由于本楼栋其他住户的违法建筑所致，故开发商不应当承担相应违约责任。双方购房合同中约定的违约责任明显过高，不应按此计算违约金，综上，请法庭驳回原告全部诉请。本院经审理认定事实如下，对于双方认可的证据本院记录在卷，对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。双方无争议的事实如下：2014年5月9日，原、被告签订了合同编号为xxxxx的《天津市商品房买卖合同》，约定由原告购买被告开发的位于天津市津南区，建筑面积189.47平方米，每平方米价格为8703.51元，总价款1649054元，甲方（被告）于2015年10月31日前交付房屋。买卖合同第十二条约定,“双方约定，在下列第1种期限内，办结房屋权属转移登记：1、自初始登记完毕之日起180日。…由于甲方的原因，未能在上述期限内办结房屋权属转移登记的，按下列第1种约定处理：1、合同继续履行。甲方应按商品房价款的0.01%向乙方支付违约金。…”。同日，双方还签订了补充协议，该补充协议第十三条关于产权登记约定：“13.1主合同所约定的买受人取得该商品房权属证明的时间是指该商品房产权证上记载的登记日期”。“13.2.2如买受人选择自行办理产权过户手续，则出卖人应当在该商品房交付使用之日起365日内，将办理该商品房所在楼宇初始登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，不能按期提供资料，导致买受人不能取得房地产权属证书，买受人选择不退房的，自本条约定的365日届满之日起，每逾期一日，出卖人应按照买受人已付购房款总额的万分之一向买受人支付违约金至出卖人办理完毕该商品房所在楼宇的初始登记备案手续之日止”。买卖合同签订后，原告依约向被告缴纳了全部购房款。2015年10月29日被告向原告交付了诉争房屋。2016年3月14日，案外人中国海外发展有限公司与案外人中国中信股份有限公司发布收购协议公告，诉争房屋所在项目进行了整体转让，2017年5月3日，天津中信天嘉湖投资有限公司名称变更为天津中海天嘉湖房地产开发有限公司（即本案被告），中海公司对天津中信天嘉湖投资有限公司签订的商品房买卖合同及合同相应的权利义务均认可承接。2018年6月12日，天津市津南区城市管理综合执法局向天津市津南区国土资源分局做出了《关于中海公园城品湖苑小区无违法建筑房屋核查说明》，该说明记载中海公园城品湖苑小区共288户房屋，其中87户房屋无任何拆改扩建，其余201户房屋均存在不同程度的违法建设情况，现已对无违建的房屋进行了实地核查确认及公示，由天津市津南区国土资源分局为无违建的87户办理房产证，其余201户限制转移登记，该说明附无违法建筑房屋及存在违法建筑房屋明细表，本案诉争房屋属于无违法建筑的房屋。2018年8月29日，天津市津南区国土资源分局向案外人张重祥出具了《关于张重祥反应津南区八里台镇中海公园城品湖苑无法办理产权证问题的信访事项的答复》，该答复载明：“中海公园城品湖苑项目共计75幢建筑，现除3、5、6、8、11、13、15、16、18、20、23、25、27-30、32-34、36-38、40-43、45、46、48-63、67、68、70、73、75共49幢建筑因开发企业存在违规建设问题，造成实测与规划不符，暂不能办理不动产首次登记。其余26幢无企业违规建设的建筑均已完成首次登记。上述存在企业违建的49幢建筑已于2018年8月6日经津南区政府研究决定，由津南区城市管理综合执法局对开发企业违规建筑进行处罚，处罚完成后，我局依据区综合执法局出具的处罚通知及《关于中海公园城品湖苑小区无违法建筑房屋核查说明》为其办理不动产首次登记”。诉争房屋所在楼栋存在开发商违法建筑问题。2018年10月22日诉争房屋办理完毕了不动产首次登记。2018年10月31日，中海公司通知王力可以为诉争房屋办理权属转移登记。2018年11月15日，王力取得了诉争房屋的不动产权属证书。对于原、被告存在争议的事实及证据本院评析如下：原、被告提交的民事判决书及国土资源局的说明可以相互印证，故对于原、被告提交的证据的证明效力本院予以确认，对诉争房屋所在小区延迟办理初始登记系开发商违法建设和部分业主违法建设共同导致的事实予以确认。本院认为，原、被告之间订立的《商品房买卖合同》、《补充合同》等均系双方当事人的真实意思表示，且该合同并不违反法律、法规的强制性规定，该合同合法有效。双方均应按照合同约定的内容，履行各自的义务。结合原告的诉讼请求本院评析如下：1、关于被告是否应为涉案房屋办理权属登记及涉案房屋权属登记逾期办理责任在谁的问题，不动产的权属登记系权利人向法定登记机关申请登记的行为，被告作为原告购买商品房的开发企业，不具备为原告办理权属登记的相应职权，但应为原告办理权属登记备齐相应法定手续，存在协助原告办理涉诉房屋权属转移登记手续的合同义务。同时根据现行法律法规规定，涉诉房屋的初始登记是办理房屋权属转移登记的必备前置要件，被告未在法定的期限为涉诉房屋办理初始登记，导致诉争房屋无法在合同约定的期间内办理权属登记，其确实存在违约行为。被告抗辩其未按时办理初始登记的原因系诉争房屋所在楼栋存在其他业主违建，但根据原告提交的国土资源局信访回复可知诉争房屋所在小区逾期办理初始登记既有部分业主违法建设的原因也有开发商违法建设的原因，诉争房屋所在楼栋存在中海公司违法建设问题，且经综合执法部门核查王力所购买房屋不存在违法建设，王力亦在办理权属登记证书过程中不存在过错，故应由中海公司承担逾期办理诉争房屋权属转移登记的违约责任。2、关于中海公司逾期协助原告办理涉诉房屋权属登记的违约责任如何承担的问题，原、被告签订的商品房买卖合同中明确约定了被告逾期办理权属登记的违约责任自交付诉争房屋之日起365日，诉争房屋自2015年10月29日交付给原告，被告应于2016年10月28日之前为诉争房屋办理初始登记（首次登记），故被告应承担自2016年10月29日至2018年10月21日（被告办理诉争房屋首次登记时间前一日）期间共计723天的逾期办理初始登记的违约责任，原告主张自2016年10月30日起计算，本院予以支持，则共计应为722天按照合同约定计算为119061.7元（722×164.9054），原告主张120546.58元过高，本院不予全部支持。被告抗辩主张合同约定的违约金过高，高于被告违约对原告造成的损失，但被告未能举证证明，本院对于被告的抗辩不予采信。综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、天津中海天嘉湖房地产开发有限公司于本判决书生效后十日内给付王力逾期办理权属转移登记的违约金119061.7元。二、驳回王力的其他诉讼请求。如天津中海天嘉湖房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2711元，减半收取计1355.5元，由天津中海天嘉湖房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  鲁一男二〇一九年十月二十八日书记员  元 东附相关法条：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。