宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院民事判决书（2018）宁0302民初4329号原告：梁自明，男，1963年5月7日出生，公民身份号码：×××,汉族，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区板桥乡梁湾村**。被告：花桂兰，女，1956年7月11日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，住宁夏，住宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街**大院**楼****楼**iv>被告：花春义（系被告花桂兰侄子），男，1988年7月11日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，住宁夏回族自治区，住宁夏回族自治区吴忠市利通区东塔寺乡石佛寺村2队iv id='2'  style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt;" >原告梁自明与被告花桂兰、花春义劳务合同纠纷一案，本院于2018年7月18日立案受理后，依法适用普通程序，于2019年1月9日公开开庭进行了审理。原告梁自明、被告花桂兰到庭参加诉讼，被告花春义经公告送达民事起诉状副本、举证通知书及开庭传票，公告期限届满未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告梁自明向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付原告工程款100000元；2.由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年5月，被告花桂兰找到原告，要求原告就东塔寺乡石佛寺村的老奶奶庙工程进行施工，双方约定开工时间为2017年5月10日。后原告按照花桂兰要求，在指定的位置进行了基坑开挖及后续施工，由于花桂兰前期的施工资料未完善被建设单位责令停工。2017年5月28日，原告将基础垫层砼浇筑完毕后，建设局要求停工，致使原告在施工前期的准备工作全部作废，包括施工前期进场的30多吨钢筋原材。6月份，被告和建设局协调无果后和原告在石佛寺进行了一次结算，扣除已经支付给原告的部分工程款，给原告出据了一张190000元的欠条。按照欠条的内容，被告应在2017年6月30日前把欠款全部付清，被告花春义（被告花桂兰侄子）承诺对被告花桂兰债务承担连带清偿责任。后经多次催要，二被告对欠款至今未付，故原告诉至法院。被告花桂兰辩称，1.请求驳回原告的诉讼请求；2.本案诉讼费由原告承担。事实与理由：一、花桂兰不应该再支付190000元给梁自明。被告已于2017年5月8日、2017年5月25日、2017年7月6日分三次支付欠条所述款项170000元。2017年因石佛寺村拆迁，圣仙庙也列入了拆迁范围。被告经人介绍与原告认识，与其协商承建圣仙庙搬迁事项，但因对建设施工单价、式样、工程承包程度（是否彩绘、塑像、地面平整、围栏承建）等合同主要条款未达成一致而未能签订建筑工程施工合同。原告在协商合同主要条款时自行施工，不听劝阻给被告造成190000元的损失，原告威胁恐吓被告不给190000元，就让被告盖不成庙。迫于原告的恐吓，被告于2017年5月8日、2017年5月25日分两次给原告转账共计80000元整，可原告在收到钱后并不搬出施工地点，还让被告出具欠条，说出具欠条后才能搬出，被告与原告协商尾款于2017年6月30日之前付清，原告归还欠条给被告。2017年7月6日，被告又转账90000元给原告并让原告归还欠条，原告拒绝。二、花桂兰不再支付剩余20000元，原告自行给被告施工，所建瓦房质量不合格，后期需重新维修，综上所述，被告花桂兰对原告的诉求不承担任何责任。被告花春义经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃答辩、举证、质证和辩论的权利。原告梁自明为支持其主张提交欠条一份，证明花桂兰欠原告190000元并由被告花春义担保的事实。被告花桂兰质证意见为：名字是我写的,其他内容不是我写的，我不认可该条子。被告花桂兰为支持其辩称，向法庭提交黄河农村商业银行汇款单（银行交易凭证、原件）、照片，证明其已经向被告支付170000元款，现在不欠原告的工程款。原告的施工质量有问题，地基和房屋有裂缝，安装的是烂门、旧门。原告梁自明质证意见为：这是之前发生的工程款，条子的年月日写错了。本院经审查认为，原告所举欠条因被告花桂兰对其签名的真实性无异议，欠条能够证明本案的部分事实，本院予以确认；对被告所举银行交易凭证原告无异议，本院予以确认；对照片因系被告单方制作，原告不认可，无其他证据相印证，本院对其证明效力不予确认。本院认定的基本事实：2017年因石佛寺圣仙庙拆迁，原告经人介绍与被告协商承建圣仙庙搬迁工程。后原告按双方的口头约定进行了基坑开挖及基础垫层等事宜。在施工过程中，因建设局要求停工致工程终止。被告花桂兰于2017年5月8日、5月25日、7月6日三次给原告转款170000元。2017年6月12日，原、被告经核算，被告给原告出具欠条一张，载明：“今欠到梁自明现金190000元整，壹拾玖万元整，在6月14日先付100000元，壹拾万元，剩余90000元，玖万元，在6月30日付清，,欠款人花桂兰，证明人：花春义，2016年6月12日”。后原告追要欠款，被告至今未付。为此，原告起诉法院。本院认为，被告花桂兰需要劳动力完成石佛寺村圣仙庙搬迁工程，原告梁自明按照需要提供劳务，双方形成劳务合同关系。经对账确认，花桂兰欠到梁自明劳务费190000元。原告主张两被告下欠原告劳务费100000元未付，被告花桂兰辩称现下欠20000元。本案中石佛寺村圣仙庙在2017年开始拆迁，原告在2017年5月才开始施工，所以该欠条出具的时间2016年6月12日显然有瑕疵。由于花桂兰在2017年5月8日、5月25日给梁自明支付了80000元，欠条载明的190000元里是否包含在已支付的80000元里，梁自明主张不包含，花桂兰主张包含，双方均未做出合理性的解释，因此欠条出具的时间就成为本案的关键。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己提出的诉讼请求或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。对欠条的出具时间梁自明既没有做出合理性的解释，也没有进一步提供证据证明，故本院对原告梁自明的主张不予采信。结合庭审查明的事实，本院确认花桂兰出具190000元的欠条后，又给付梁自明170000元，花桂兰尚欠梁自明20000元未付。花桂兰辩称梁自明所干工程存在质量问题但未提供充分的证据证明，本院对其辩称不予采信。花桂兰至今未向梁自明付清劳务费20000元，显然违背双方的约定和诚实信用原则，构成违约，依法应当承担相应的违约责任。花春义虽然在欠条中以证明人身份签名，但欠条内容载明证明人对债务承担连带责任，花春义的行为属债务加入行为，即自愿加入被告花桂兰对原告梁自明所负的债务中，根据法律规定，被告花春义应对上述债务负连带清偿责任。被告花春义虽未到庭，本院根据原告的诉讼请求及查明的事实，依法可以缺席审理。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告花桂兰于本判决生效后十日内，给付原告梁自明劳务费20000元；二、被告花春义对上述债务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4100元、公告费600元，由原告梁自明承担3800元，被告花桂兰承担900元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。审 判 长 张道春人民陪审员 李秀萍人民陪审员 李学萍 二〇一九年三月十八日书 记 员 鲁 飞附：本案相关法律释明表《中华人民共和国合同法合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。备注：有执行内容的判决书、裁定书、调解书，当事人必须在裁判文书生效后两年内向人民法院申请执行，并持生效的裁判文书和该案的诉讼费结算票据及申请执行书向本院立案庭办理执行立案手续。