文书内容重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝05民终5919号上诉人（原审原告）：重庆市九龙坡区嘉源石材厂，住所地重庆市九龙坡区九龙园华园路**新世界建材市场**，组织机构代码证号L0928962-4。经营者:陈小凡，男，1966年2月18日出生，住福建省罗源县。委托诉讼代理人：黄学功，重庆广普律师事务所律师。委托诉讼代理人：游永捷，男，1983年3月8日出生，住福建省罗源县，该公司员工。被上诉人（原审被告）：重庆环松工业（集团）有限公司，住，住所地重庆市九龙坡区华岩镇石堰工业园区一社会信用代码91500107203121558C。法定代表人:李松，董事长。委托诉讼代理人：张欢，重庆华立万韬律师事务所律师。委托诉讼代理人：张松，男，1968年4月16日出生，住重庆市沙坪坝区，该公司员工。上诉人重庆市九龙坡区嘉源石材厂（以下简称嘉源石材厂）因与被上诉人重庆环松工业（集团）有限公司（以下简称环松公司）买卖合同纠纷一案，不服重庆市南岸区人民法院（2017）渝0108民初869号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。上诉人嘉源石材厂上诉请求：1.撤销一审判决，改判支持嘉源石材厂的全部一审诉讼请求；2.由被上诉人环松公司承担一审、二审诉讼费。事实与理由：1.张天杰、张其法均系环松公司的职工，其签字确认的送货单应作为付款依据；2.对环松公司未签字的两张送货单共计26999元，应结合鉴定意见书的现场勘察结果记为应付材料款；3.原审判决对石材加工费以鉴定意见书的数据计算属于计价漏项。鉴定意见书并未将现场安装中产生的人工费以及安装过程汇总石材的损耗及安装完成后部分被遮挡、隐蔽加工项目等因素列入鉴定范围，故鉴定结论不应予采信，应按照送货单计算应付款项；4.案涉工程已于2016年8月完工并交付使用，远远超出了保修期，故扣留质保金已无必要。综上，一审法院认定事实不清，适用法律错误，应予以改判。被上诉人环松公司答辩称，1.环松公司对一审判决也有异议，因为涉案的纠纷多年未决，环松公司本着解决纠纷的态度才没有上诉；2.关于工程量价的问题，一审判决内容和鉴定结论均和事实不符，应以环松公司在一审中认可的金额6260976.23元为准；3.一审判决第一项认定的利息起算点有误，根据合同约定在工程完成后支付97%，现双方未办理结算，上诉人以诉讼的方式和被上诉人办理结算，付款条件不成就，故被上诉人不应支付利息；4.根据合同约定质保金在结算完后一年内支付，故被上诉人不应支付质保金。且上诉人存在长达80多天的工期延误，应在结算的基础上扣除延误的违约金。综上，请求二审法院依法予以改判。嘉源石材厂向一审法院起诉请求：1、环松公司向嘉源石材厂支付欠款2185295.3元。2、环松公司向嘉源石材厂支付资金占用损失（以2185295.3元为基数，按中国人民银行同期贷款利率为计算标准，从2016年11月23日至付清之日止）。3、诉讼费、保全费5000元由环松公司负担。一审法院认定事实：2015年10月14日，嘉源石材厂（乙方）与环松公司（甲方）签订《石材供货加工安装施工总承包合同》，主要约定：嘉源石材厂为环松公司的南岸区玉马路10号300幢装修石材的加工、运输、安装等交钥匙工程。嘉源石材厂按照环松公司提供的设计图纸为工程内容。品种、规格、单价见附件。嘉源石材厂按照环松公司指示将货物运输至环松公司指定地点，嘉源石材厂安排装卸石材及安装完成。环松公司提供石材样板，双方签字后，双方将样品样板封样，嘉源石材厂交付货物时，环松公司根据嘉源石材厂供货清单及样品样板进行验收。双方按照嘉源石材厂实际安装完成的工程量进行安装费的测量和结算。环松公司指派张其法为工程项目现场收货人及负责人。嘉源石材厂指派游永捷为工程项目现场负责人。本合同项目的加工至安装完成，达到验收标准，在本合同签订之日的6个月内完成。关于结算、付款方式双方约定：1、送货到环松公司工地现场时，嘉源石材厂附带的送货单据，结合项目单价计算，环松公司现场负责人签字确认，单据双方各执两份，作为工程进度款及工程结算付款的依据。乙方货物不能达到样本要求的，以及安装等过程中损坏，由乙方免费更换，双方签订货物更换单。2、每批次货物安装完成后，经甲方现场负责人签字确认作为工程进度款及工程安装费用结算付款的依据。3、合同签订时，环松公司需支付嘉源石材厂定金50万元。4、工程石材安装完成的累积货物价值达到100万元时，环松公司应向嘉源石材厂支付该款项的80%的工程款。因本合同履行发生争议，双方友好协商，协商不成，提交工程所在地法院裁决。在质量保证条款中，双方约定：工程结算完成，留工程结算金额的3%作为质量保证金，该质量保证金在一年内支付。在《石材供货加工安装施工总承包合同》附件中，约定了加工费项目调整后单价表如下：1、精磨单边，8元/米。2、手工造型，20元/米。3、满粘亮光，15元/米。4、欧式碰角，25元/个。5、弧形吊檐，25元/米。6、吊粘抛光，25元/米。7、精磨造型板，68元/米。8、精磨加厚欧式线条边，50元/米。9、大小头，10元/个。11、精磨加厚法式圆边，25元/米。12、精磨弧形欧式曲线条，每米每公分7元计算。13、精磨真光弧形欧式曲线条，每米每公分14元。14、开槽加筋，10元/米。15、白玉兰工艺座子含材料，77元/个。16、白玉兰荒料弧形板，1500元/平米。17、白玉兰梯间荒料一体单落樘护墙，1500元/平米（加工费另算）。18、白玉兰壁炉，10000元/套。19、白玉兰实心雕花罗马柱，23000元/根。20、白玉兰壁炉，18000元/根。21、白玉兰欧式工艺造型柱，5300元/根。22、白玉兰欧式工艺造型柱，4800元/根。23、白玉兰壁炉10000元/套。24、白玉兰欧式工艺造型柱，5300元/根。25、白玉兰荒料工艺艺术雕花，320元/个。26、白玉兰荒料工艺艺术雕花，180元/个。27、白玉兰荒料工艺艺术雕花，550元/个。28、白玉兰欧式工艺整体雕花，720元/个。29、白玉兰壁龛雕花，850元/个。30、白玉兰实心锥形造型柱，17000元/根。31、白玉兰造型门套M1,10500元/套。32、白玉兰造型门套M2,9500元/套。33、白玉兰造型门套M5,8500元/套。34、白玉兰造型门套M8,10500元/套。35、白玉兰栏杆大柱，2950元/根。36、白玉兰过道弧形栏杆扶手680元/米（扶手厚度8公分，宽度180）。37、白玉兰过道弧形栏杆底板，770元/米（底座高150，宽度180）。38、白玉兰过道栏杆，450元/根（花瓶直径120，高度800）。39、白玉兰旋转弧形栏杆扶手，760元/根。40、白玉兰旋转楼梯弧形栏杆底板，850元/米。41、白玉兰直形栏杆扶手，520元/米。42、白玉兰直形栏杆底板，540元/米（底座高150，高度180）。43、爵士白欧式工艺线条座子含材料，145元/个。44、爵士白过道弧形栏杆扶手，510元/米（扶手厚度8公分，宽度180）。45、爵士白过道弧形栏杆底板，530元/米（底座高150，宽度180）。46、爵士白过道弧形栏杆，195元/米（花瓶直径120，高度800）。47、爵士白栏杆扶手，510元/米（扶手厚度8公分，宽度180）。48、爵士白栏杆底板，530元/米（底座高150，宽度180）。49、爵士白梯间荒料一体单落樘护墙，1500元/平米（主材1500元/平米，真落棠160元/米）。50、爵士白实心锥形造型柱，17000元/根。51、爵士白荒料雕花帽方柱，2600元/根。52、爵士白欧式工艺造型柱，5300元/根。53、爵士白实心柱，16000元/根。54、爵士白实心雕花罗马柱，23000元/根。55、爵士白荒料工艺艺术雕花，80元/个。56、金啡欧式工艺艺术雕花（直形），工艺雕花6000元/平米。57、金啡欧式工艺艺术雕花（弧形），工艺雕花6000元/平米。58、负一层大厅石材门套M1（1800mm）弧形，10500元/个。59、负一层棋牌室石材门套M2（900mm）弧形，9500元/个。60、负一层过道一石材门套M3（1800mm），8500元/个。61、负一层过道一石材门套M4（900mm），7500元/个。62、负一层过道一石材门套M5（1300mm），8000元/个。63、一层门厅石材门套M6（2000mm）弧形,9000元/个。64、一层大厅石材门套M7（1700mm）弧形,10500元/个。65、一层大厅石材门套M8（1735mm）弧形,10500元/个。66、一层过道石材门套M9（1800mm）单面,8500元/个。67、一层过道石材门套M10（1000mm）,8000元/个。68、一层过道石材门套M11（3600mm）单面,2900元/个。69、一层过厅石材门套M12（2480mm）单面，3000元/个。70、一层餐厅石材门套M13（3760mm）单面，3500元/个。71、电梯石材门套（1200mm），2000元/个。72、一层餐厅石材门套M14（2440mm）单面，2800元/个。73、负一层大厅石材窗套C3（弧形），3530元/个。74、负一层棋牌室石材窗套C1（弧形），3360元/个。75、负一层棋牌室石材窗套C2（弧形），3840元/个。76、负一层熨烫区、洗衣房石材窗套C6，2740元/个。77、负一层洗衣房石材窗套C7，2670元/个。78、负一层次卧三卫生间石材窗套C10，2530元/个。79、负一层次卧二卫生间石材窗套C11，1830元/个。80、负一层次卧一卫生间石材窗套C17、C18，2530元/个。81、一层大厅石材窗套C19（弧形），4856元/个。82、一层大厅石材窗套C20（弧形），3564元/个。83、一楼宴会厅、过厅石材窗套C21（弧形）共9个窗套，2940元/个。84、一层餐厅、西厨石材窗套C22，2900元/个。85、一层西厨石材窗套C23，3220元/个。86、一层西厨石材窗套C24，3660元/个。87、一层主卧室淋浴房石材窗套C30，2120元。88、一层儿童房、次卧石材窗套C32，2960元/个。89、一层门厅石材窗套C31，2950元/个。90、二层大厅回廊石材窗套C33（弧形），4500元/个。91、二层儿童房外楼梯间石材窗套C35，2328元/个。92、二层儿子卫石材窗套C39、C40、C41，3220元/个。93、二层儿童房卫生间石材窗套C42，2960元/个。94、二层回廊石材柱，26000元/根。95、一层大厅石材柱，22000元/根。96、一层宴会厅石材柱，23000元/根。97、二层儿子房石材柱，17000元/根。98、负一层大厅石材柱，43000元/根。99、二层回廊拱门烧钢架，83000元/项（含人工及材料）。100、二层卫生间烧钢架，7900元/项（含人工及材料）。101、负一层大厅钢架结构，7500元/项。102、石材防水处理，15元/平米（油性处理，含人工费及材料）。103、石材墙面镜面护理，45元/平米（含人工及材料）。104、石材线条镜面护理，20元/平米（含人工及材料）。105、石材地面镜面护理，50元/平米（含人工及材料）。在备注栏中，双方约定：1、白玉兰石材480元/㎡、奥特曼石材540元/㎡，爵士白石材360元/㎡，金啡及深啡245元/㎡。2、1万以上含1万，降2000元，5000以上含5000，降500。3、钢架材质，按国际材质做。4、以上单价按任意品种整套计算，例如柱子、柱体、柱帽、柱座。合同附件约定安装费报价清单如下：1、卫生间地面正铺，90元/平米。2、卫生间地面斜铺，90元/平米。3、公共区域石材正铺安装，90元/平米。4、公共区域石材斜铺安装，90元/平米。5、直形边带安装，30元/米。6、弧形边带安装，30元/米。7、壁炉，1000元/套（一套算）。8、直形踢脚线，35元/米。9、直形线条，35元/米。10、异形或弧形线条，35元/米。11、异形或弧形线条的侧板，35元/米。12、直形平板，35元/米。13、直形平板200宽以内按线条计算，200宽以上按面积计算，35元/米。14、3米高以内罗马柱安装费，650元/根。15、直护墙腰线安装费，160元/平米。16、圆柱、方柱，650元/根。17、雕花安装费，150元/个。18、弧形平板、落樘板，180元/平米。19、弧形腰线、踢脚线、压顶线，35元/米。20、弧形栏杆安装，200元/米。21、直形栏杆子，20元/个。22、弧形收口石，35元/米。23、二层地面弧形悬边石材安装，35元/米。24、弧形梯步靠墙边踢脚线，35元/米。25、梯悬边弧形梯帮，35元/米。26、大厅弧形门套安装，900元/套。27、直形门套，800元/套。28、大厅弧形窗套，450元/套。29、直形窗套，400元/套。30、弧形梯步安装，45元/米。31、异形栏杆两端大柱安装，260元/根。32、拼花地面安装，160元/平米。33、直形门口石安装，25元/米。34、弧形门口石安装，30元/米。35、直形窗台安装，35元/米。36、异形窗台安装，35元/米。37、浴缸石材安装费，1500元/项。38、白水泥沙，30元/平米。在备注栏，双方约定：以上含人工费及辅料。2016年2月22日，嘉源石材厂向环松公司出具《嘉源石材厂报价单》，对下列石材单价进行了约定：1、黄金钻（花岗石）155元/平米，用于台阶、采光井插色。2、山东白麻（花岗石）115元/平米，用于储物柜。3、黄金麻（花岗石）140元/平米，用于柱子、踏步、采光井。4、黄金麻火烧面（花岗石）140元/平米，用于洗衣机房地面。5、罗源红（花岗石）75元/平米，用于车库地面。6、黄金麻直栏杆1200元/米（含安装和辅材）。7、黄金麻弧形栏杆1500元/米（含安装和辅材）。8、黄金麻洗衣池960元/米（含安装和辅材）。9、储物柜安装95元/平米（含安装及辅料）。10、入户炫观大柱子8600元/根（荒料，两拼光面）。11、大柱子安装，850元/根（含辅料）。12、入户栏杆大墩子650元/个（荒料，含安装及辅材）。在该报价单中，环松公司股东张红菊签名，并签署：“按8折”，嘉源石材厂现场负责人游永捷签字确认。此外，嘉源石材厂向环松公司出具《坡岭顿300栋室外石材预算表》，约定：1、主卧阳台直形栏杆（黄金麻），单价1200元/米，安装费200元/米。2、主卧阳台弧形栏杆（黄金麻），单价1500元/米，安装费200元/米。3、主卧阳台墩子（黄金麻），650元/根。4、主卧阳台地面面积（黄金麻），单价140元/平米，安装费135/平米（安装加辅材）。5、花台弧形栏杆（黄金麻），单价1500元/米，安装费200元/米。6、花台直形栏杆（黄金麻），单价1200元/米，安装费200元/米。7、花台墩子（黄金麻），单价550元/根。8、地、地面金麻），单价140元/平米，安装费135元/平米（安装加辅材）。9、入户大门直形栏杆扶手（黄金麻），单价1200元/米，安装费200元/米。10、入户大门弧形栏杆扶手（黄金麻），单价1500元/米，安装费200元/米。11、大墩子（黄金麻），单价850元/根。12、墩子（黄金麻），单价650元/根。13、入户柱子（黄金麻），单价8600元/根，安装费650元/根。14、2.5厚压顶石（磨法式边，黄金麻），单价245元/平米，加工费1250元，安装费35元/米。15、压顶立板（黄金麻），单价140元/平米，安装费35元/米。16、外用踢脚线（黄金麻），单价140元/平米，加工费4900元，安装费35元/米。17、弧形梯步（2.5厚，黄金麻），单价245元/平米，加工费3705元，安装费40元/米。18、弧形梯步里面（黄金麻），单价140元/平米，安装费40元/平米。19、采光井（2.5厚，黄金麻），单价245元/平米，加工费2000元，安装费35元/米。20、采光井立面（黄金麻），单价140元/平米，安装费35元/米。21、收口线条（弧形梗料，黄金麻），单价260元，安装费35元/米。22、收口线条（拼接，黄金麻），单价140元/平米，加工费11081元，安装费35元/米。2015年11月7日至2016年8月7日，嘉源石材厂向环松公司进行送货，形成了305张送货单。根据送货单，就坡岭顿小镇300栋石材供货加工安装施工工程，嘉源石材厂陈述：已由张其法、张天杰签字的送货单为305张，金额为6980664.3元，环松公司方未签字的送货单有2张，金额为26999元。上述送货单中，送货单第277、278、279、280、281、284、285、287、290、292、296、297、298、301、302页等部分中张其法除签字外还写有“注：户外花岗石单价结算”。送货单第168、305、306页等部分中，张其法的签字为“以上单价不清楚”。此外，由案外人张天杰签字的送货单为第48至72页、第94至116页。2015年10月14日，环松公司向嘉源石材厂交付定金50万元。2016年全年，环松公司共向嘉源石材厂支付石材款480万元，安装、护理工资80万元，后再无其他付款。2016年3月9日，嘉源石材厂经营者陈小凡向环松公司出具《承诺书》，主要载明：由嘉源石材厂承包的坡岭顿小镇300栋石材工程在2016年5月30日全部完成安装及打磨、抛光、打蜡等所有工作。如果到期未达到，我公司愿意每延期一天承担1万元的费用，该款项直接在合同工程款中扣除。如出现以下情况工程未能按期完成不在承诺书承诺工程完工范围内：1、石材已按甲方确认后安装完毕，甲方要求整改的；2、工程后期有新增石材项目的；3、护墙板未能安装影响石材进度的；4、甲方未能按合同规定如期付款的。另查明：2015年10月27日至2016年5月22日，环松公司形成了228张石材施工图纸，庭审中双方均认可，按上述图纸进行施工。其中在2015年5月10日设计师张羽与张其法签订的设计图有12张。在本案的审理过程中，环松公司申请对：1、对讼争房屋装修石材总承包工程的石材用量进行鉴定。2、依据适时市场价，对该工程合同范围外，石材单价进行鉴定。3、对该工程的人工费进行鉴定。一审法院以前述鉴定事项委托重庆鉑码工程咨询有限公司进行鉴定。2018年2月6日，重庆鉑码工程咨询有限公司出具《重庆鉑码工程咨询有限公司司法鉴定意见书》重铂鉴字（2018）第0002号。鉴定意见分为三部分，石材用量、《石材供货加工安装施工总承包项目合同》范围外石材各项单价、工程人工费为2083322.58元。一审庭审中，嘉源石材厂认为石材总工程款价款计算方式为：按照306张送货单上总金额为7007663.3元（包含石材费用和加工、打磨费）。安装费根据现场施工测量和总合同安装单价计算出来1001708元（包含安装费、辅材费、烧钢架费、补天工费、护理费），两者之和为8285295.3元。环松公司认为石材总工程款价款计算方式为：按照鉴定意见总的工程量乘以合同外石材单价和合同内石材单价，加上鉴定意见的人工费得出工程总价，上述合计为698720.36元。减去环松公司认为鉴定意见的不合理部分得出工程总价为6260976.23元。后续庭审中，环松公司确认鉴定结论所载工程量为嘉源石材厂所做，张天杰为环松公司员工，张天杰签字送货单的货是他代表环松公司所收，但他并无定价权。在代理词中，环松公司代理人认为张天杰无现场点货权，亦无定价权。一审法院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，嘉源石材厂与环松公司签订的《石材供货加工安装施工总承包合同》约定由嘉源石材厂总承包环松公司坡领顿小镇300栋装修石材的加工、运输、安装等交钥匙工程，嘉源石材厂为环松公司提供石材并进行加工、运输、安装等，不违反法律的禁止性规定，一审法院对嘉源石材厂与环松公司之间的承揽合同关系予以确认。本案的争议焦点为：一、嘉源石材厂承揽环松公司工程的石材费及人工费的计算方式。二、总的石材费用和人工费用。三、工程完工日期。四、嘉源石材厂是否应承担逾期完工的违约责任。五、工程的质量保证金是否应交付。六、工程剩余环松公司应付嘉源石材厂费用。七、本案诉讼费、鉴定费的承担。关于争议焦点一，一审法院认为，审理中双方对总工程款均进行了计算。嘉源石材厂计算方式中的安装费、辅材费、烧钢架费、补天工费、护理费为其单方测量，不能作为计算依据，故一审法院不采纳嘉源石材厂计算方式。环松公司的计算方式完全否定了送货单的石材送货量的证据作用，以安装成品作为计算基础，一审法院对环松公司计算方式亦不作采纳。现行国家标准、行业标准中，并无石材安装损耗的具体比例规定，送货单所载石材数量与安装石材数量存在差异，根据装修交易习惯，材料的损耗责任在于业主环松公司方。此外，送货单石材与安装石材不一致亦可能是由于现场保管不善造成的，嘉源石材厂将石材送至环松公司现场后，石材保管责任在于环松公司。根据《石材供货加工安装施工总承包合同》第五条的约定，环松公司均指定了现场负责人张其法，现场负责人负责仅现场的收货与交货，故应根据张其法签字的送货单确定工程的石材用量及部分人工费，对于环松公司现场负责人张其法未签字的送货单内的石材用量，不予计算。关于石材价格和人工价格，一审法院认为，有合同约定从合同约定，2016年2月22日的报价单2张价格列表8折进行计算。对于张其法有无合同范围外石材单价、人工费单价的定价权，石材量、人工费量的清点权的问题，一审法院认为，首先按照交易习惯张其法作为现场收货人及负责人应具备上述权利。第二，从证据部分送货单的签字情况来看，张其法尽了定价方面审慎义务，如送货单第277、278、279、280、281、284、285、287、290、292、296、297、298、301、302页等部分中，在嘉源石材厂未对户外黄金麻、栏杆等石材打8折形成送货单的情况下，张其法除签字外还写有“注：户外花岗石单价结算”。在送货单如第168、305、306页等部分中，张其法的签字为“以上单价不清楚”。可见张其法并非嘉源石材厂出具的所有送货单全部照实签字，具备定价的能力。综上，合同范围外的石材单价、人工费单价按送货单约定，其他未记载在合同中、送货单之中的人工费按鉴定意见。关于张天杰签字的送货单，一审法院认为，张天杰并非《石材供货加工安装施工总承包合同》指定的现场收货人及负责人。故张天杰并无签字项目石材和人工费的定价权和清点货物的权利。张天杰签字涉及项目石材款和人工费以鉴定为准。若上述送货单中涉及合同中已做明确单价约定项目、其他送货单中张其法已对石材及人工费做了约定，以合同约定及张其法签字送货单上单价为准。关于争议焦点二，一审法院认为，按照争议焦点一计算方法，总的石材费用为5137315.43元，总的人工费用为2483718.83元（详见附表）。关于争议焦点三，一审法院认为，嘉源石材厂的最后一张送货单日期为2016年8月7日，环松公司主张完工日期为2016年8月20日，但嘉源石材厂送货并不意味着完成了石材安装，故该工程的完工日期为2016年8月20日。关于争议焦点四，一审法院认为，环松公司主张嘉源石材厂逾期完工，应根据《承诺书》的约定承担违约责任，一审法院认为，在案证据设计图可以看出，在《承诺书》形成时间后双方有新增石材项目，故逾期完工责任不在嘉源石材厂，其不应承担逾期付款违约金。关于争议焦点五，一审法院认为，《石材供货加工安装施工总承包合同》第九条约定“工程结算完成，留工程结算金额的3%为质量保证金，该质量保证金在一年内交付。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿维修。竣工后甲方在使用过程中，人为因素造成问题除外。”一审法院认为，《石材供货加工安装施工总承包合同》第九条将工程结算完成与工程竣工分别做了约定，嘉源石材厂、环松公司约定质量保证金在工程结算完成的一年内交付，由于嘉源石材厂、环松公司对工程石材费及人工费的争议，工程结算尚未完成，故质量保证金不应交付。关于争议焦点六，一审法院认为，该工程石材费与人工费共计7621034.26元（5137315.43元+2483718.83元），环松公司已向嘉源石材厂交付定金50万元，石材费480万元，安装、护理费80万元，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定：“当事人可以依照约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。”故工程剩余的费用为1521034.26元（7621034.26元-500000元-4800000元-800000元）。现因双方未进行结算，本案以诉讼方式进行结算，故工程总价款的3%质保金即228631.03元（7621034.26元×3%）应在本案判决生效后一年环松公司支付嘉源石材厂。环松公司现应付嘉源石材厂工程款为1292403.23元（1521034.26元-228631.03元）。关于争议焦点七，一审法院认为，诉讼费24362元、保全费5000元，合计29362元应由环松公司应按胜诉比例承担，由嘉源石材厂承担11997元，环松公司承担17365元。对于鉴定费144600元，该费用虽因环松公司申请鉴定而产生，且主要属于环松公司的举证责任，但本案依据鉴定意见结果计算出了合同外、送货单之外的人工费以及张天杰签字的送货单所产生的石材费、人工费，故嘉源石材厂应酌情承担3万元，其余鉴定费114600元由环松公司承担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十五条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、重庆环松工业（集团）有限公司在判决书生效后7日内向重庆市九龙坡区嘉源石材厂支付1292403.23元及利息（以1292403.23元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算标准，从2016年11月23日起至实际付清为止自）。二、驳回重庆市九龙坡区嘉源石材厂的其他诉讼请求。本案案件受理费24362元、保全费5000元、鉴定费144600元，合计173962元，由重庆市九龙坡区嘉源石材厂负担41997元，重庆环松工业（集团）有限公司负担131965元。附表：一、该工程石材费合计5137315.43元，详见下表：（一）合同内石材费2503311.07元：            序号              材料名称              工程量              单价              合计（元）                  1              金啡、深啡              578.91              245元/m2              141832.95                  2              白玉兰              854.79              480元/m2              410299.2                  3              爵士白              599.53              360元/m2              215830.8                  4              奥特曼              658.09              540元/m2              355368.6                  5              黄金麻              364.34378              112元/m2              40806.5                  6              黄金钻              37.66125              124元/m2              4670                  7              一层大厅石材门套M7              1              10500元/个              10500                  8              一层过道石材门套M6              2              9000元/个              18000                  9              一层过道石材门套M9              3              8500元/个              25500                  10              石材门套M3              12              8500元/个              102000                  11              一层大厅白玉兰柱子              4              22000元/根              88000                  12              一层宴会厅白玉兰柱子              2              23000元/根              46000                  13              二层儿子房柱子              2              17000元/根              34000                  14              负一层大厅石材柱              8              43000元/根              344000                  15              二楼回廊石材柱              14              26000元/根              364000                  16              白玉兰直形扶手              7.961              520元/ m              4139.72                  17              白玉兰雕花              4              850元/个              3400                  18              白玉兰过道栏杆              225              450元/根              101250                  19              白玉兰栏杆大柱              2              2950元/根              5900                  20              白玉兰弧形栏杆底座              3              850元/ m              2550                  21              白玉兰弧形栏杆扶手              3              760元/ m              2280                  22              白玉兰直形栏杆底板              3.295              540元/ m              1779.3                  23              白玉兰C21窗套              9              2940元/个              26460                  24              白玉兰C23窗套              3              3220元/个              9660                  25              白玉兰C24窗套              2              3660元/个              7320                  26              白玉兰回廊造型窗套              12              10500元/个              126000                  27              白玉兰弧形栏杆扶手              17.3              680元/m              11764      （二）合同外石材费2634004.36元：            序号              材料名称              工程量              单价              合计（元）                  1              金啡              12.5999              550元/m2              6929.945                  2              金啡、深啡（弧形）              26.45522              1500元/m2              39682.83                  3              金啡墩子              75              450元/个              33750                  4              金啡墩子              2              500元/个              1000                  5              白玉兰（弧形）              495.16572              1500元/m2              742748.58                  6              白玉兰墩子              4              450元 /个              1800                  7              白玉兰墩子              4              400元/个              1600                  8              二楼回廊地面复杂拼花              9.1              1500元/m2              13650                  9              二楼回廊地面简单拼花              96.264              1000元/m2              96264                  10              负一层台球厅地面拼花              35.47              1500元/m2              53205                  11              负一层过道地面拼花              8.28              1500元/m2              12420                  12              一层入户大厅地面拼花              21.79              1500元/m2              32685                  13              一层主卧地面拼花              3.4335              1500元/m2              5150.25                  14              室外门厅地面拼花              18.98              1000元/m2              18980                  15              一层地面拼花              2.47              1300元/m2              3211                  16              一层玄关台阶梯步地面拼花              8.74              1500元/m2              13110                  17              一层过道地面拼花              6.408              1500元/m2              9612                  18              一层过道地面水刀拼花              7.25              1500元/m2              10875                  19              黄金麻              6.2818              160元/m2              1005.088                  20              黄金麻              2.2              155元/m2              341                  21              黄金麻-荔枝面              21.6              165元/m2              3564                  22              黄金麻落樘柱              2              2500元/根              5000                  23              芝麻白              171.2755              55元/m2              9420.1525                  24              芝麻白盒子              19              80元/个              1520                  25              天山黑              3.81              100元/m2              381                  26              花岗石              2.25              60元/m2              135                  27              黄金麻直形栏杆              47.119              960元/m              45234.24                  28              黄金麻弧形栏杆              64.49              1200元/m              77388                  29              永定红拖把池              3              320元/个              960                  30              改洗衣池              1              400元/个              400                  31              单小斜边              8.93              8元/m              71.44                  32              负一层大厅白玉兰柱子              2              17000元/根              34000                  33              一层大厅白玉兰圆柱              2              22000元/根              44000                  34              白玉兰直形线条材料              3.06852              960元/ m              2945.7792                  35              白玉兰直形侧板材料              14.47014              480元/ m              6945.6672                  36              白玉兰弧形侧板材料              5.428              480元/ m              2605.44                  37              白玉兰弧形线条材料              0.624              1500元/ m              936                  38              白玉兰弧形线条材料              2.4408              960元/ m              2343.168                  39              负一层柱子内拼花地面              64.4683              1500元/m2              96702.45                  40              负一层柱子外拼花地面              144.7491              1000元/m2              144749.1                  41              一层大厅内圈拼花地面              42.6837              1500元/m2              64025.55                  42              一层大厅外圈拼花地面              149.8163              1000元/m2              149816.3                  43              负一层洗衣池半成品              4.835              960元/ m              4641.6                  44              一层过厅、餐厅白玉兰柱子              8              17000元/根              136000                  45              一层主卫爵士白柱子              2              15000元/根              30000                  46              一层主卧白玉兰柱子              6              23000元/根              138000                  47              负一层柱子              4              4200元/根              16800                  48              白玉兰三面造型柱              2              22000元/根              44000                  49              白玉兰大柱柱头雕刻造型              5              7500元/根              37500                  50              白玉兰大柱底座              5              2000元/根              10000                  51              白玉兰栏杆              15              450元/个              6750                  52              入户大厅三面白玉兰方柱              8              3800元/根              30400                  53              入户大厅黄金麻两拼圆柱              4              8000元/根              32000                  54              二楼回廊白玉兰弧形栏杆扶手              36              680元/ m              24480                  55              二楼回廊白玉兰弧形栏杆              36              770元/ m              27720                  56              入户大厅白玉兰造型门套              1              13000元/个              13000                  57              意大利山水白              1              26000元/ 副              26000                  58              白玉兰栏杆柱子              38              450元/根              17100                  59              组合背景墙              5              38000元/套              190000                  60              人造石洗衣槽              47.108              160元/m2              7537.28                  61              洗衣槽加工费              7.825              500元/m2              3912.5                  62              一层大厅白玉兰三面方柱              2              2800元/根              5600                  63              二楼回廊白玉兰落樘柱              2              3500元/根              7000                  64              二楼回廊白玉兰方柱              1              2800元/根              2800                  65              一层大厅大花白壁炉              1              18000元/个              18000                  66              一层大厅壁炉炉心              1              1800元/个              1800                  67              户外前门楼梯将军柱              2              5900元/根              11800      二、该工程人工费合计2483718.83元，详见下表：（一）合同内人工费2037187.466元：            序号              项目名称              工程量              单价              总价                  1              大小头              1980              10元/个              19800                  2              开槽加筋              12825.43              10元/m              128254.3                  3              石材防水              4249.05              15元/m2              63735.75                  4              精磨单边              4673.72              8元/m              37389.76                  5              欧式碰角              3285              25元/个              82125                  6              手工造型              977.612              20元/m              19552.24                  7              满粘亮光              1316.23              15元/m              19743.45                  8              吊粘抛光              1519.03              25元/m              37975.75                  9              加厚法式边              453.258              25元/m              11331.45                  10              加厚法式边（弧形）              197.166              50元/m              9858.3                  11              8公分弧线条              2              112元/m              224                  12              10公分直线条              668.93              70元/m              46825.1                  13              10公分弧线条              41.72              140元/m              5840.8                  14              12公分直线条              292.432              84元/m              24564.288                  15              12公分弧线条              55.316              168元/m              9293.088                  16              14公分直线条              11.2              98元/m              1097.6                  17              15公分直线条              581.69              105元/m              61077.45                  18              15公分弧线条              52.066              210元/m              10933.86                  19              20公分直线条              121.155              140元/m              16961.7                  20              25公分直线条              28.898              175元/m              5057.15                  21              25公分弧线条              88.217              350元/m              30875.95                  22              30公分直线条              54.098              210元/m              11360.58                  23              30公分弧线条              18.565              420元/m              7797.3                  24              弧形吊檐              2              25元/m              50                  25              弧形雕花造型              16.2519              6000元/m2              97511.4                  26              石材墙面镜面护理              1852.24              45元/m2              83350.8                  27              石材线条镜面护理              3262.87              20元/m2              65257.4                  28              石材地面镜面护理              1856.03              50元/m2              92801.5                  29              石材地面铺贴              552.63              90元/m2              49736.7                  30              石材拼花地面铺贴              616.38              160元/m2              98620.8                  31              直形边带安装              1032.47              30元/m              30974.1                  32              弧形边带安装              119.35              35元/m              4177.25                  33              直形门口石安装              108.88              25元/m              2722                  34              弧形门口石安装              8.22              30元/m              246.6                  35              直形踢脚线安装              709.35              35元/m              24827.25                  36              弧形踢脚线安装              110.3              35元/m              3860.5                  37              异形或弧形线条              408.92              35元/m              14312.2                  38              直形平板              1695.57              35元/m              59344.95                  39              直形平板              1604.41              175元/m2              280771.75                  40              弧形平板、落樘板              511.23              180元/m2              92021.4                  41              白水泥沙              4194.36              30元/m2              125830.8                  42              壁炉安装              1              1000元/套              1000                  43              圆柱、方柱安装              650              90元/根              58500                  44              雕花安装费              14              150元/个              2100                  45              弧形栏杆安装              167.91              200元/m              33582                  46              直形栏杆子安装              488              20元/个              9760                  47              弧形门套安装              1              900元/套              900                  48              直形门套安装              12              800元/套              9600                  49              弧形窗套安装              21              450元/套              9450                  50              直形窗套安装              5              400元/套              2000                  51              直形窗台安装              66.24              35元/m              2318.4                  52              异形窗台安装              30.47              35元/m              1066.45                  53              浴缸石材安装              1              1500元/项              1500                  54              异形栏杆两端大柱安装              28              260元/根              7280                  55              梯步安装              258.63              45元/m              11638.35                  56              负一层大厅钢架结构              7500              1元/项              7500                  57              二楼卫生间烧钢架              7900              1元/项              7900                  58              二楼回廊拱门烧钢架              83000              1元/项              83000      （二）合同外人工费446531.366元：            序号              项目名称              工程量              单价              总价                  1              大小头              16              15元/个              240                  2              石材防水（弧形）              151.01              25元/m2              3775.25                  3              弧形线条包材料              108              200元/m2              21600                  4              落樘成品包装费              78              10元/个              780                  5              弧形喷砂造型              34.326              450元/m              15446.7                  6              墩子造型              1              459元/个              450                  7              精磨单边（弧形）              550.38              16元/m              8806.08                  8              满粘见光（弧形）              27.24              30元/m              817.2                  9              吊粘抛光（弧形）              439.298              50元/m              21964.9                  10              吊粘抛光（弧形）              105.4              100元/m              10540                  11              落樘线条              552.94              160元/m              88470.4                  12              落樘线条（弧形）              286.62              320元/m              91718.4                  13              法式边              240.626              15元/m              3609.39                  14              法式边              7.04              20元/m              140.8                  15              法式边（弧形）              62.08              30元/m              1862.4                  16              12公分双弧形线条              3.6              336元/m              1209.6                  17              15公分线条              8.28              70元/m              579.6                  18              15公分双弧形线条              105.4              420元/m              44268                  19              弧形弯头线条              48              400元/m              19200                  20              弧形107线条              42.814              150元/m              6422.1                  21              弧形117线条              42.814              164元/m              7021.496                  22              弧形线角              18              200元/个              3600                  23              弧形线条              144              200元/m              28800                  24              罗马槽见光              463.61              25元/m              11590.25                  25              罗马槽见光              20              15元/m              300                  26              拉槽              67.88              10元/m              678.8                  27              白玉兰雕花              14              3280元/块              45920                  28              雕花              4              600元/m2              2400                  29              弧形雕花              4              900元/m2              3600                  30              入户背景墙雕花              4              180元/块              720      二审中，双方当事人均未举示新的证据。本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，本案争议的焦点主要如下：一、一审法院对案涉工程石材费及人工费的计价方式是否恰当；二、环松公司是否应支付质保金。针对争议焦点，本院评述如下：一、关于一审法院对案涉工程石材费及人工费的计价方式是否恰当的问题，本院认为，案涉工程系石材供应及加工安装工程，涉及的工程量大，石材的供应、运输、加工、安装、后期保养等程序繁多，且在加工、安装中还存在增项、损耗等种种情形。一审中，一审法院根据环松公司的申请委托重庆鉑码工程咨询有限公司进行鉴定，重庆鉑码工程咨询有限公司根据双方确认的《石材供货加工安装施工承包合同》、《加工费项目单价表》、《安装费报价清单》、设计图纸、结合签字确认的送货单，经过现场的测量、复核，计算出案涉工程的石材用量，并根据双方合同中对石材单价、人工费的约定，对合同中没有约定的，参考施工期间市场价格计算，对案涉工程的石材用量、合同范围外石材单价、人工费作出了鉴定报告。一审法院在鉴定报告的基础上，再结合双方提交的送货单等依据，对鉴定报告予以调整，计算出该工程的实际石材费及人工费金额。一审法院的计价方式综合考虑了鉴定机构的意见及石材安装中的损耗、安装完成后的部分遮挡项目及隐蔽工程加工项目等因素，其计价方式客观、合理，本院予以确认。至于环松公司未签字确认的送货单及张天杰签字的送货单，诚如一审法院所言，环松公司对未签字的送货单不予认可，而张天杰并非双方约定的现场收货人及负责人，其并无清点货物及定价权，同时鉴定意见中亦对上述送货单对应的工程进行鉴定以确定工程量，故一审法院以鉴定结论为准，对上述送货单未直接予以采信并无不当。二、关于质保金是否应予支付的问题，本院认为，双方总承包合同约定，工程结算完成，留工程结算金额的3%作为质量保证金，质保金一年内支付。现双方对案涉工程并未办理结算手续，经本案以诉讼方式结算后，按照合同约定，环松公司应在本判决生效后一年向嘉源石材厂支付。嘉源石材厂要求环松公司在本案中支付质保金，没有事实依据，本院不予支持。综上所述，上诉人嘉源石材厂的上诉理由均不能成立，其上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉,维持原判。二审案件受理费24362元，由上诉人重庆市九龙坡区嘉源石材厂负担。本判决为终审判决。审 判 长  杨 瑾审 判 员  黄 淳审 判 员  柳光洪二〇一九年十月二十三日法官助理  傅 沿书 记 员  赵光宇