苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0509民初5860号原告：杨雪，女，1987年11月11日出生，汉族，住吉林省长春市朝阳区。被告：上海政驰建筑装潢有限公司，统一社会信用代码91310117MA1J1H374L，住所地上海市松江区永丰街道玉树路**。法定代表人：李一峰。原告杨雪与被告上海政驰建筑装潢有限公司（以下简称政驰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月30日立案受理后，依法由审判员李文苑适用简易程序于2019年5月31日公开开庭进行了审理。原告杨雪到庭参加诉讼。被告政驰公司的法定代表人经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。后因案情复杂转为普通程序依法由审判员李文苑与人民陪审员管凤兰、刘俊兵组成合议庭于2019年8月27日公开开庭进行了审理。原告杨雪到庭参加诉讼。被告政驰公司的法定代表人经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨雪向本院起诉请求：1、判令被告返还原告装修款10000元，后变更为8000元；2、判令被告支付原告逾期竣工违约金，自2018年12月18日开始计算至2019年4月30日止，每天100元，合计13600元（后变更为自2018年12月18日开始计算至2019年4月9日，计11300元）；3、解除原告与被告签订的装修施工合同；4、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年11月12日，原、被告双方签订装修施工合同，约定竣工日期为2018年12月17日。但直至2019年4月9日，被告只做了水电，铺了部分地砖。2018年11月10日，原告支付被告装修款9000元。因被告请求提前支付装修款，故在其未按照合同约定装修至50%时，原告又支付了被告12000元，故原告合计支付装修款21000元。经与被告装修经理吴春峰协商，其同意退还原告装修款8000元。另根据合同约定，被告每逾期一天完工，应向原告支付违约金100元每天，故至2019年4月9日，被告已逾期113天，应支付原告违约金11300元。以上款项原告主张未果致本案诉讼。被告政驰公司未作答辩，亦未提交任何证据。经审理查明：2018年11月12日，杨雪作为发包方（甲方）与政驰公司作为承包方（乙方）签订《政驰公司装修施工合同》。约定工程名称为月亮湾大花园5栋1单元1306室，承包范围为包工包料（水电、泥瓦、油漆、木工、保洁），承包方式为全包。合同工期35天，开工日期2018年11月12日，竣工日期2018年12月17日。工程总价3万元。签订合同后，工程款分三次付清：第一次为合同签订之日，甲方向乙方支付工程款的30%即9000元为工程启动资金；第二次即工程进展到一半时，甲方向乙方支付工程款的40%即12000元；工程完工甲方须向乙方结清余款9000元。由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。合同尾部由吴春峰在乙方政驰公司处盖章，并注明联系电话152××******。杨雪与贺碧聪系夫妻关系。贺碧聪微信号为×××,其与微信号为×××,昵称为“重启”的微信账户，聊天记录主要内容为：2018年11月10日，贺碧聪微信转账至“重启”9000元，“重启”已收钱。2018年11月12日，贺碧聪称对方为吴师傅，并表示己方系月亮湾5幢1306室业主，双方就装修具体问题进行了沟通。2018年11月25日，贺碧聪微信转账至对方3000元、9000元，“重启”确认已收取第二批12000元。2018年11月10日，政驰公司向杨雪开具收据，载明收到杨雪微信转账的9000元装修款。贺碧聪与微信号为×××,昵称为“春风”，电话号码为152××******的微信账户，聊天记录中主要内容为：2019年4月4日，贺碧聪称对方为吴经理，并表明对方收了其装修款，却不装修，还把其设为黑名单，请交还装修钥匙和装修款，否则要报警处理。对方称晚点回复。2019年4月9日，贺碧聪称里面装修情况会先找其他装修公司评估一下进度。对方表示同意。后双方多次就装修款返还事宜联系，“春风”均称肯定会解决问题，回来就处理。2019年5月1日，贺碧聪称钱也不再纠结，就按照对方说的8000元，说好了三天内一定返还的，却总是拖延不付，电话也不接，请求给个说法。后就该8000元，双方又多次协商，“春风”称愿意付，但钱一直没到位，只能说抱歉，但保证会第一时间处理。2019年3月12日，杨雪就本起装饰装修合同纠纷向本院起诉要求政驰公司支付逾期竣工违约金，后于2019年4月9日撤诉。以上事实，由原告提交的装修合同、收据、微信聊天记录截屏，本院调取的（2019）苏0509民初3495号民事裁定书及原告的庭审陈述等证据证实，本院予以确认。本院认为，原、被告双方签订的装修施工合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告杨雪通过其丈夫贺碧聪微信转账21000元至微信名昵称为“重启”的微信账户，该账户确认已收款。其中9000元于2018年11月10日转账支付，同日被告政驰公司向原告开具已通过微信转账收款9000元的收据，故可知该昵称为“重启”的微信账户为被告使用，后贺碧聪又向该微信账户转账支付12000元，故本院对原告认为已经支付被告装修款21000元的主张予以确认。装修施工合同中，合同尾部被告政驰公司盖章处留存的联系电话号码为152××******，而与贺碧聪微信聊天的另一微信名昵称为“春风”的微信账户绑定的电话即为该号码，故原告有理由相信该微信由被告政驰公司工作人员使用。该微信聊天记录中，“春风”同意返还装修款8000元，因对于返还的装修款双方已达成合意，故对原告要求被告返还装修款8000元的主张予以支持。在该聊天记录中，贺碧聪在2019年4月4日要求被告返还装修钥匙，表达了要解除合同的意思表示，在2019年4月9日表示要求找其他装修公司评估被告已装修的进度，“春风”表示同意，故原、被告签订的装修施工合同于2019年4月9日合意解除。装修施工合同中约定被告逾期竣工每日应支付违约金100元，合同约定竣工日期为2018年12月17日，直至2019年4月9日，双方合意解除合同时装修尚未完工，被告经本院合法传唤未到庭应诉，视为放弃相关答辩、举证、质证等诉讼权利，故对原告要求被告支付自2018年12月18起至合同解除日即2019年4月9日的逾期竣工违约金，合计11300元的请求予以支持。对原告提供的证据及所作的陈述，被告未到庭质证，也未提出答辩意见，应视为其对原告提供的证据与所作的陈述放弃质证与抗辩的权利，由此产生的法律后果理应由其承担。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第九十三条、第九十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下:一、原告杨雪与被告上海政驰建筑装潢有限公司签订的《上海政驰建筑装潢有限公司装修施工合同》于2019年4月9日解除。二、被告上海政驰建筑装潢有限公司应向原告杨雪返还装修款8000元，并支付自2018年12月18日起至2019年4月9日止的逾期竣工违约金11300元，均于本判决生效后十日内履行完毕。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费550元，由原告杨雪负担50元，由被告上海政驰建筑装潢有限公司负担500元，被告上海政驰建筑装潢有限公司应负担之数于本判决生效之日起十日内直接交至原告。原告已预交的诉讼费550元本院不再退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院；开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号：10×××76）预交上诉案件受理费。审 判 长  李文苑人民陪审员  管凤兰人民陪审员  刘俊兵二〇一九年十月十七日书 记 员  管 晓附相关法律条款：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。