大连市甘井子区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0211民初2680号原告大连中豪厨房设备有限公司，统一社会信用代码91210200760775001T，住所地大连市甘井子区虹港路**。法定代表人邓号，系总经理。被告沙河口区和生记广东粥面馆，统一社会信用代码92210204MA0UHXMQXX，住，住所地大连市沙河口区西安路******/div>经营者单伟，男，1967年9月2日生，汉族，住址大连市高新区。原告大连中豪厨房设备有限公司与被告沙河口区和生记广东粥面馆承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告大连中豪厨房设备有限公司的法定代表人邓号，被告的经营者单伟到庭参加了第一次庭审。本案现已审理终结。原告大连中豪厨房设备有限公司诉称，要求判令被告偿还原告欠款82,000元及利息（自起诉之日起至还清之日止，按年利率6%计算），合计88,382.33元。事实与理由：原告自2016年10月开始给被告做厨房设备，双方签订《合同书》，设备款共计207,000元。被告一直拖欠，于2018年6月8日出具《补充协议》，被告已还78,000元，拖欠原告剩余设备款102,000元没有还清。协议约定减免42,000元，被告需向原告支付60,000元，自2018年7月开始每月30日前付一万，如有拖延，则恢复减免额度。协议签订后，被告转款给原告合计20,000元，剩余款项一直没有还清，因此恢复减免额度，至今尚欠82,000元。原告多次索款未果，诉至法院，提出如上诉讼请求。被告沙河口区和生记广东粥面馆的经营者单伟辩称，不同意原告的诉讼请求。合同签订后我按约支付了定金50,000元，同时与原告设备进场后支付原告总货款的30%，其余是安装调试后一次性付款，但是由于第三方中央大道商场延期交付场地，设备到场后不具备安装条件，使原、被告双方合同处于停止状态。2017年9月，商场方面通知我们具备开工条件了，原告没有提出任何处理办法或异议及要求，在我第一时间通知原告继续履行合同时，原告要求我方一次性付款方进场，多次与原告协商，原告均置之不理，我们只好请其他厂家进场将设备安装调试，对此原告也没有异议。2018年春节后，两名手持原告委托书的社会人员向我要全部尾款，并多次多伙人员到店限制店员人身自由，我们报警了，但公安没有处理意见。这件事导致我停业十多天。在此情况下，家里人让我把协议签了，我在被迫的情况下签订了补充协议。综上，不同意原告的诉讼请求。经审理查明，被告系个体工商户，经营者是单伟。2016年9月30日，原告（乙方）与被告沙河口区和生记广东粥面馆的经营者单伟（甲方）签订《合同书》，约定，由原告为被告沙河口区和生记广东粥面馆承揽制造厨房设备工程；二份合同的总造价为150,000元；付款方式，合同签订后甲方付给乙方预付工程款50,000元，货到现场后甲方付给乙方设备工程款50,000元，安装调试完毕，验收合格后，甲方给乙方付工程款50,000元；合同还对工程期限、质量和检查验收等事项做了约定。同年10月13日，原、被告再次为被告的上述面馆的厨房设备工程签订《合同书》，约定合同总价为59,000元（后双方变更为57,000元）；付款方式，合同签订后甲方付给乙方预付工程款20,000元，货到现场后甲方付给乙方设备工程款30,000元，安装调试完毕，验收合格后，甲方给乙方付工程款7,000元；双方对工程期限、质量和检查验收等也做了约定。合同签订后，被告按两份合同的约定，共向原告支付预付款70,000元，原告按约为被告定作了厨房设备，并将设备送至双方约定的安装场地。被告以客观情况不具备安装条件为由，未能履行货到现场后再付50,000元及30,000元的约定，原告也仅对部分设备进行了安装，被告退还原告部分设备。后被告的面馆开业，案涉设备投入使用，但原、被告双方间产生了争议。为了解决双方间争议，原、被告于2018年6月8日签订《补充协议》一份，内容为：原有合同设备款207,000元，已付78,000元，现应付款129,000元，退两件金额27,000元，余102,000元，减免42,000元，最后商定需要付款60,000元。今天付壹万元，余伍万，7月开始每月30日前付壹万，如有拖延，则恢复减免额度。协议签订后，被告于2018年8月份支付10,000元，至此，被告共向原告付款98,000元，后被告再未向支付款项。现被告自认沙河口区和生记广东粥面馆已停止营业，案涉设备仍在该面馆内。上述事实，有合同书、补充协议及本院的庭审笔录在案为凭，这些证据材料业经开庭质证及本院审查，可以采信。本院认为，依法成立的合同对双方当事人具有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原、被告签订《合同书》，约定由原告为被告承揽制造厨房设备，原、被告间成立承揽关系。在合同的履行时双方间发生争议，后原、被告达成《补充协议》，明确了双方间的权利义务，被告应按此协议履行。该协议中明确约定了减免货款的条件是被告按时支付约定的款项，现因被告未按约付款，原告主张按原价款执行及自起诉之日起，按年利率6%的标准支付利息的请求，理由正当，应予支持。至于被告主张该协议是受胁迫所签订，本院认为，当事人应对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果，据此被告其主张负有举证责任，被告对此未能举证证明，应承担举证不能的法律后果，因此对于被告主张的《补充协议》系受胁迫所签订的意见，本院不予采信。至于被告主张在其通知原告继续履行合同时原告称不做了即为合同终止了，被告再无给付货款的义务的意见，本院认为，双方在之后签订了《补充协议》，且被告也自认案涉合同标的物现仍在被告的店铺中，因此，被告的此节意见有悖于事实，本院不予采纳。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不参加第二次庭审，视为其对自己答辩权利的放弃。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：本判决发生法律效力之日起十日内，被告沙河口区和生记广东粥面馆偿还原告大连中豪厨房设备有限公司欠款82,000元及逾期还款的利息（自2019年2月28日起至欠款还清之日止，按照年利率6%计算）。案件受理费2,010元，由被告沙河口区和生记广东粥面馆承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。申请执行的期限为二年。审 判 长  孙云芳人民陪审员  张爱华人民陪审员  李 艳二〇一九年十月三十日书 记 员  刘 姗本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。