淮安市洪泽区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0813民初1972号 原告：淮安市嘉盛装饰工程有限公司,住所地江苏省淮安市洪泽区瑞特大道******。 法定代表人：施亮，该公司总经理。 委托诉讼代理人：杜建柳，淮安市洪泽区蒋坝法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：杜云春，淮安市洪泽区东双沟法律服务所法律工作者。 被告：刘得进，男，汉族，1982年4月1日生，住江苏省淮安市洪泽区。 委托诉讼代理人：刘宝良，江苏泽之源律师事务所律师。 原告淮安市嘉盛装饰工程有限公司诉被告刘得进装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月20日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年9月10日公开开庭进行了审理。原告淮安市嘉盛装饰工程有限公司的法定代表人施亮及其委托诉讼代理人杜云春，被告刘得进及其委托诉讼代理人刘宝良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告淮安市嘉盛装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付装修款60000元并承担逾期给付期间利息（按年利率6%计算至实际给付之日）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年10月20日，原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，被告将其经营的位于洪泽区东七街金阳光银行旁“火锅店”装饰装修工程发包给原告施工，工程造价为24万元，分四次付款（详见合同）；合同签订后，原告完成了施工项目并交付给被告使用，现因最后一期尾款被告久拖未付，索要无着，故具状诉至贵院请判如所请。 被告刘得进辩称，请求驳回原告的诉讼请求。1、依据合同第九条之规定，装饰工程分三段进行验收，验收合格后，装饰工程才算竣工。到目前为止原告没有通知被告对全部装饰工程进行验收，答辩人认为原告工程没有完成，作为负有先履行装饰工程义务的原告，未履行先行义务，被告有权拒绝履行后履行义务，即付款。2、原告违约在先，依据合同第一条第四款规定，竣工日期应为2018年12月26日，以本答辩状第一条理由，原告对装饰工程未如期履行，违约在先。依据合同第二条第二款规定，原告应提供设计施工图纸到目前为止原告没有提供，同样存在违约事实。3、依据合同第十一条第六款之规定，原告就目前情况应承担违约责任，承担违约金240000×259×0.001=62160元。 经审理查明，2018年10月20日，原告作为承包方、被告作为发包方就火锅店装璜工程签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同载明：第一条：工程概况：1.1工程地点：东七街金阳光银行旁；1.2工程内容及做法（详见报价单）；1.3工程承包方式：双方商定由承包人包工、包料；1.4工程期限62天，开工日期2018年10月24日，竣工日期2018年12月26日；1.5工程价款：（详见报价单）本合同为：人工及辅料120000元，主材120000元，合计240000元。第二条：施工图纸：发包人委托承包人设计施工图纸，图纸壹式贰份，发包人、承包人各壹份。第九条：工程验收和保修：9.1双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进行验收：（1）入场三日内对基础材料验收；（2）木工基础完活，油工封漆之前中期验收；3、全部完工后，对整体工程质量验收。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。9.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写验收单。……第十一条违约责任：11.1合同双方当事人中的任何一方为履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；11.2未办理验收手续，发包人提前使用或者擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责；11.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿相应的经济损失；11.4发包方未按期支付工程款的，每延误一天，应按逾期支付金额的千分之一向对方支付违约金，且工期相应顺延；11.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不顺延；11.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金为合同工程造价的千分之一。……第十四条其他约定事项：开工之前付6万，瓦工结束付6万，施工完成后付6万，第四次付款工程完成后半年6月1日付6万。合同签订后，由原告向被告提供了设计图纸，但被告并未对图纸进行确认。2018年10月26日，原告对涉案工程开始装修。后工程施工过程中，被告分别对电工、木工、瓦工、油漆工工程质量进行验收，对电工工程，被告表示“合格”，对木工、瓦工、油漆工工程，被告表示“对个人满意”。2018年12月31日，被告对工程进行验收，表示对此工程“非常不满意”。但该工程并未办理整体验收手续。后被告表明工程存在墙体开裂等施工问题、设计问题和应做未作部分。此后，原、被告就上述施工质量问题进行协商，但未达成一致意见。被告自认于2019年1月1日开始使用涉案房屋。因被告未向原告支付部分装修款，致使原告诉来我院。 上述事实，由到庭的原告、被告的当庭陈述及原告提供的家庭居室装饰装修工程施工合同、分阶段验收记录，被告提供的嘉盛装饰工程验收单、原、被告聊天记录、装潢照片加以证实，经庭审质证，能够证明案件事实，本院予以确认。 本院认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告已经完成涉案房屋的装修义务，被告欠付原告装潢款60000元，应当向原告履行支付义务。原告要求被告给付装潢款60000元的诉讼请求有事实和法律依据，本院予以支持。关于逾期给付利息的问题。法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。原、被告双方对利息没有约定，故应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际给付之日，原告要求按年利率6%计算至实际给付之日，高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率，对高出部分本院不予支持。 关于被告提出原告未对全部工程进行验收，工程尚未完成，原告有权不付剩余装潢款的意见。根据法律规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工之日。故该工程实际已竣工。而且被告已于2019年1月1日实际开始使用涉案房屋，故被告的辩解意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于被告辩称的原告应当承担违约责任的问题，可另行提起主张，其辩解意见不符合法律规定，本院不予采信。对于被告提出是装修质量问题，被告可依据双方的合同约定要求原告承担保修等义务。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款、第十七条规定，判决如下： 被告刘得进自本判决生效之日起十日内向原告淮安市嘉盛装饰工程有限公司支付装潢款60000元，并以60000元基数从2019年6月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率承担利息至实际还款之日。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1316元，减半收取658元，由被告刘得进负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院（开户行：中国银行股份有限公司淮安清江浦支行，开户名：江苏省淮安市中级人民法院，账号：62×××67）预交上诉案件受理费。 审 判 员 刘林厚 二〇一九年十月三十一日 法官助理 濮雪妍 书 记 员 陈 禹 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； （三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。