河北省沧州市运河区人民法院民 事 判 决 书（2019）冀0903民初2815号原告：马艳红，女，汉族，1980年4月29日出生，住沧州市运河区。委托诉讼代理人：张亚兰，河北福鑫律师事务所律师。被告：南京六方格装饰工程有限公司，住所地南京市江北新区浦泗公路**金融创新广场裙楼**。法定代表人：孙朝辉，该公司执行董事。被告：南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司，住所地，住所地：沧州市运河区解放西路华元一世界****楼**房iv>负责人：孙朝辉，该公司经理。被告：沧州九创装饰工程有限公司，住所地：沧，住所地：沧州市运河区永安大道西侧华元一世界****楼**>法定代表人：张凯，该公司经理。原告马艳红与被告南京六方格装饰工程有限公司（以下简称南京六方格公司）、南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司（以下简称六方格沧州分公司）、沧州九创装饰工程有限公司（以下简称沧州九创公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告马艳红的委托诉讼代理人张亚兰到庭参加诉讼。被告南京六方格公司、六方格沧州分公司、沧州九创公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告马艳红向本院提出诉讼请求：1、判令自原告起诉之日解除原告与被告之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、判令三被告返还原告预付装修款7.7万元并自支付日至实际退还完毕之日按银行同期借款利率计算利息；3、判令被告支付原告违约金2.2万元；4、本案诉讼费、保全费、鉴定费由三被告承担。事实与理由:2018年7月29日，原告与被告沧州九创装饰工程有限公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，装修天成和园7-2-1302房屋，并于当日向其支付30％预付款3.3万元，后沧州九创装饰工程有限公司声称公司被被告南京六方格装饰工程有限公司收购，将合同有相关权利义务转移给被告南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司。2019年5月原告与被告南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司重新签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定总工程款为11万元，原告先期支付定金及首付款后，被告开工，并在第四条第6款中约定如因被告原因解除合同须按工程款20％支付违约金。合同签订后，原告又向被告南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司支付4.4万元，共计7.7万元，但被告未按合同约定进行装修，装装停停直至2019年6月8日停工，原告找被告要求其复工，才发现被告的办公地已人去楼空，被告以自己的实际行动明确表示其不能完成与原告之间的合同，其行为已构成违约应承担相应的违约责任。被告南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司为被告南京六方格装饰工程有限公司的分支机构，应共同承担向原告承担民事责任。故原告诉至贵院，望判如所请。被告南京六方格公司、六方格沧州分公司、沧州九创公司缺席无辩称，在答辩期内亦未提交书面答辩意见。经审理查明：原告马艳红（甲方）与被告沧州九创公司（乙方）于2018年7月29日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定由被告沧州九创公司为原告位于天成和园小区的房屋进行装修，工程承包方式为包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材，工程期限自开工之日起60工作日，以《现场交底单》实际为工程开工日期。合同总价款为110000元，支付方式为：第一次首期款为总价款的30%即33000元、40%即44000元，第二次中期款为总价款的25%即27500元，第三次尾款为总价款的5%即5500元。在该合同签订后当日，原告向被告沧州九创公司缴纳了30%装修预付款33000元，但双方之间的装修合同未实际履行。2019年5月10日，原告马艳红（甲方）又与被告六方格沧州分公司（乙方、隶属于南京六方格公司）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定被告六方格沧州分公司为原告位于天成和园小区的7号楼2单元1302室房屋进行装修，工期为90天，以施工交底后第三天为开工日期，合同总价款为110000元。同时，被告六方格沧州分公司为原告提供了装修报价单，在该装修报价单中显示建墙的单价为每平方米400元。在该合同签订后，原告向被告六方格沧州分公司缴纳了工程款44000元。被告六方格沧州分公司也对原告的房屋进行了施工，在干了厨房、卫生间部分建墙工程后，被告六方格沧州分公司未再履行合同，对原告的房屋未进行继续装修。原告庭审中自认被告六方格沧州分公司为其建墙的费用为4256.28元。后原告向被告追要装修款未果，故诉至本院。本院认为，原告与被告沧州九创公司之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实的意思表示，内容不违反法律规定，该合同合法有效，本院依法予以确认。该合同履行过程中，因双方未继续履行合同，且被告沧州九创公司已不在其工商登记注册地经营，其行为已表明其不履行合同义务，故对原告主张解除合同的诉讼请求，本院依法予以支持。因原告已向被告沧州九创公司缴纳装修预付款33000元，被告沧州九创公司并未对原告房屋进行施工，故其收取的装修预付款33000元应退还原告。原告与被告六方格沧州分公司之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》也系双方真实的意思表示，内容不违反法律规定，该合同合法有效，本院依法予以确认。被告六方格沧州分公司在收取原告部分工程款后，未按约定进行装修施工，致使合同目的不能实现，故对原告要求解除双方之间合同的诉讼请求，本院依法予以支持。因被告六方格沧州分公司在合同履行中对原告的房屋进行了少部分施工，故被告六方格沧州分公司应在扣除已完工的工程量的装修款后，剩余装修款应返还给原告。庭审中，原告自认已完成的工程量的装修款为4256.28元，故被告六方格沧州分公司应退还其工程款39743.72元（44000元-4256.28元）。如被告六方格沧州分公司对已完成工程量部分的装修款有异议，其可另行主张权利。因被告六方格沧州分公司无独立法人资格，故其总公司即被告南京六方格公司应共同承担对原告的赔偿责任。因原告未提交证据证明被告沧州九创公司与被告六方格沧州分公司存在收购关系，其主张三被告承担共同返还责任依据不足，本院不予支持。本案在审理过程中，原告撤回对违约金及利息部分的诉讼请求，属于对自己权利的放弃，本院依法予以支持。被告南京六方格公司、六方格沧州分公司、沧州九创公司经本院合法传唤未到庭，视为对其答辩、举证、质证权利的放弃。本案经调解无效。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告马艳红与被告沧州九创装饰工程有限公司之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，被告沧州九创装饰工程有限公司返还原告马艳红装修预付款33000元。二、解除原告马艳红与被告南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，被告南京六方格装饰工程有限公司、南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司返还原告马艳红装修工程款39743.72元。以上一、二项限本判决生效后十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1725元、保全费1120元，由原告马艳红负担660元，被告沧州九创装饰工程有限公司负担975元，被告南京六方格装饰工程有限公司、南京六方格装饰工程有限公司沧州分公司负担1210元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。审 判 长 张 雯人民陪审员 杨 华人民陪审员 韩美荣二〇一九年十月二十九日书 记 员 刘 宇