四川省彭州市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0182民初1141号 原告：肖晓峰，男，1967年12月11日出生，汉族，住四川省彭州市。 委托诉讼代理人：张毅，四川法翼行律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曾志云，四川法翼行律师事务所律师。 被告：蒙晓波，男，1980年5月7日出生，汉族，住四川省南部县。 原告肖晓峰与被告蒙晓波承揽合同纠纷一案，本院于2019年3月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告肖晓峰及其委托诉讼代理人张毅到庭参加诉讼，被告蒙晓波经传票传唤后无正当理由未到庭应诉，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。 肖晓峰向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》；2.判令被告退还原告未完工工程款60000元；3.判令被告支付原告违约金8000元；4。判令被告承担本案的律师代理费、鉴定费。事实和理由：原、被告于2018年12月2日签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，约定：原告将其所有的位于彭州市丹郡兰庭6幢1单元706号房屋装修工程发包给被告施工，工程造价为80000元，违约金为工程造价的10％，竣工日期为2019年2月17日。其后，原告截止2019年1月22日分四期向被告支付工程款80000元，但被告并未按期完工，其在2019年3月18日通过微信向原告明确表示无法继续履行合同，造成装修工程一直停摆。后经原告多次联系被告，但被告一直关机，原告遂诉讼来院。 蒙晓波未作答辩，亦未向法庭提交证据材料。 原告围绕诉讼请求依法提交了当事人身份信息资料、《成都市家庭装饰装修工程施工合同》、付款收据、被告向原告发送的微信截图、原告的房屋买卖合同、物业费收据。上列证据，经庭审举证及本院审查、判断，因具有证据的真实性、合法性、关联性及证明效力，本院予以确认并在卷佐证。关于原告提交的律师代理费发票，虽真实发生，但与本案处理不具有关联性，故不予采信。 本院经审理认定事实如下：2017年9月6日，原告与成都恒兴置地房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》一份，约定成都恒兴置地房地产开发有限公司将其开发建设的位于彭州市的房屋出售给原告。2018年12月2日，肖晓峰（甲方）与蒙晓波（乙方）签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》一份，主要约定为：甲方将位于彭州市房屋的装饰装修工程发包给乙方承揽施工，由甲方自行设计并提供施工图纸，除合同中注明外，五金、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等均由甲方购买，工程造价为80000元，开工日期为合同签订当日，竣工日期为2019年2月17日。合同签订后，任何一方违约造成合同无法履行的，违约方应向守约方支付工程造价10％的违约金。合同签订后，原告当即支付定金3000元，次日被告即组织工人进场开始装修施工作业。期间，原告于2018年12月11日、2018年12月21日、2019年1月22日三次向被告付款，至此将工程款80000元全部付清。约定竣工日期届满后，工程并未完工，于是被告在2019年3月16日向原告出具承诺书一份，载明：本装修工程定于2019年4月15日完工，若未完工，赔付违约金8000元。嗣后，被告中断施工，直至承诺期限届满后，被告仍未恢复施工，经原告多方联系被告未果，原告遂诉讼来院。诉讼中，原告申请对被告已完工部分的造价进行鉴定，但两次逾期拒不预交鉴定费，并于2019年10月17日申请撤回要求被告退还未完工程款60000元的诉讼请求。 本院认为，肖晓峰、蒙晓波就案涉房屋装修事务所签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》系双方当事人协商一致的意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，故该合同合法、有效,对双方均具有法律约束力。合同成立后，原告积极履行了装修款支付义务，但被告中途停工无故不继续履行装修施工义务，经催告在约定的竣工之日届满后仍处于停工状态，致使原告的房屋装修目的不能实现，其行为已构成严重违约，完全符合行使合同法定解除权的条件，故本院对原告要求解除原、被告签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》的诉讼请求予以支持，其解除时间应以解除通知到达对方时为准，即自本案起诉状副本送达被告之日起解除。关于原告主张的违约金8000元，具有违约事实及法律依据，本院对此亦予以支持。诉讼中，原告自愿放弃要求被告退还未完工装修款60000元的诉讼请求，系其对民事权利的自由处分，本院予以准许。关于原告还主张的律师代理费，因无约定基础，亦非法定损失，故本院不予支持。诉讼中，被告蒙晓波经本院合法传唤后拒不到庭应诉，视为其放弃答辩、举证、质证和辩论权利，本院依法根据现有证据确认案件事实。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、自本案起诉状副本送达蒙晓波之日起即解除肖晓峰、蒙晓波于2018年12月2日签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》； 二、蒙晓波于本判决生效之日起十日内支付肖晓峰违约金8000元； 三、驳回肖晓峰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，由被告蒙晓波负担（此款原告已先行垫付，被告蒙晓波于本判决生效之日起十日内直接支付原告）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员 陈 勇 二〇一九年十月二十二日 书记员 邱胤兹 不履行生效裁判司法风险告知书 一、当事人应当自觉履行生效判决、裁定、调解书。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，当事人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。当事人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。一方未自觉履行的，另一方可申请人民法院强制执行。 二、一方当事人申请人民法院强制执行后，被执行人应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条的规定，报告当前以及收到通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的，人民法院可对被执行人或其法定代表人、法定代理人予以罚款、拘留。 三、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。 根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》，被执行人为自然人的，不得（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）其它非生活和工作必需的高消费行为。被执行人为单位的，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施上述行为。 被执行人属于《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》中第一条所列六种情形的，人民法院将其纳入失信被执行人名单，并将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对其进行信用惩戒。 四、被执行人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，人民法院可予以罚款、拘留，情节严重构成犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位构成前述犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。