福建省连城县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0825民初854号 原告：石狮市约翰圣堡服饰科技有限公司。住所地：石狮市灵秀镇青创城****，统一社会信用代码91350581M348ROU9T。 法定代表人：王国龙，职务：董事长。 委托诉讼代理人：罗家隆，连城县中心法律服务所法律工作者。 被告：连城县恒威服饰制造有限公司，住，住所地：连城县莲峰镇西街莲西路**一社会信用代码91350825MA34AIHK55。 法定代表人：刘学明，职务：执行董事。 被告：罗景楠，男，1969年10月7日生，汉族，住连城县。 委托诉讼代理人：罗桂群，女，1973年6月6日生，汉族，住连城县，系罗景楠之妻。 原告石狮市约翰圣堡服饰科技有限公司与被告连城县恒威服饰制造有限公司、罗景楠合同纠纷一案，本院于2020年3月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告石狮市约翰圣堡服饰科技有限公司的法定代表人王国龙及其委托诉讼代理人罗家隆、被告罗景楠及其委托诉讼代理人罗桂群到庭参加诉讼，被告连城县恒威服饰制造有限公司经本院传票传唤未到庭，本案现已审理终结。 石狮市约翰圣堡服饰科技有限公司(以下简称石狮约翰圣堡公司)向本院提出提出诉讼请求：1.请求判令连城县恒威服饰制造有限公司、罗景楠共同支付给石狮约翰圣堡公司违约金16500元（1320件×25元／件×50%），赔偿因长期未按时交货给原告造成的损失166320元（1320件×126元／件），同时解除原告与被告之间承揽合同。2.由二被告承担本案的诉讼费用。 事实与理由:2019年10月23日，原告与被告连城县恒威服饰制造有限公司签订加工服装承揽合同一份。双方约定以下主要事项：由甲方（原告）提供服装生产裁片相应辅料给乙方（被告一）进行服装成品生产加工，乙方按照甲方确认产前样后的原样（加工）。生产数量：1860件，（加工费每件）价格25元，合同违约金，按照合同总金额的50%，赔偿金为每件126元成本价计算。双方约定的最后交货日期为，余下150件左右最迟2019年12月30日一次性全部交清。合同还约定了其他事项。被告罗景楠在合同书上以乙方代表的名义签字并捺指模确认。经查，罗景楠系连城县恒威服饰制造有限公司的全资股东。合同签订后，原告按时将“服装生产裁片相应辅料”提供给被告一，但被告一未按合同约定提供产前样品给原告确认。被告一在原告允许之前先后加工了180件服装成品给原告，并要求加工费每件以28元计价。该批产品因达不到原告的质量要求，原告只得降价处理。因考虑到双方的合作关系，原告按被告的要价支付了180件服装的加工费。对于余下的1320件服装成品，经原告多次交涉、催促，被告至今未予交货。由于被告迟延并不交货，延误了服装上市的黄金季节，将会产生无法销售的后果，造成原告签订合同的根本目的无法实现。原告认为，本案双方的加工承揽合同依法订立，合同内容不违反法律的强制性规定，合法有效，受国家法律保护。被告一违约逾期不交货，给原告造成了较大经济损失，理应承担赔偿责任。为此，原告根据民诉法的相关规定，特向法院起诉，望予支持诉请。 罗景楠辩称，2019年10月份期间，王国龙妻子到我厂联系本案棉衣外发加工事宜，经双方多次协商以及王国龙妻子保证如果这款棉衣在网上销量好的情况下，能有l万件同款式翻单加工。在2019年10月23日双方签订了生产加工合同。签订合同后，原告才在10月31日将裁片及辅料从石狮发往我厂。而且其中帽子棉在11月5日石狮发货。由于原告拖延10多天发货的原因，导致停止生产，从而造成生产上的延误。在生产过程中由于原告提供的裁片及辅料存在缺陷及损坏，被告告知原告应加快补充完整，才能完整生产。可是原告一直没有补，造成50多件衣服无法加工完整。在12月3日王国龙岳父送呈一份出货单，被告也安排工人连续加班30多天生产，每晚连班至9点30分。在约定时间于12月5日发180件成品衣服给原告。12月11日发成品360件给原告，20日被告要出货时。考虑在12月11日己发货360件加上要出的600件货，共计加工款约3万元。被告请求原告先预付2万元给工人发工资。可原告以各种理由拒绝。在此情况下，被告才未发货给原告。并且剩余的衣服在12月22日已全部生产整理完成。于12月25日和29日被告也通过微信方式给原告发了告知函通知原告尽快落实衣服成品的接收和加工款结算事宜，可原告却置之不理。由此说明，原告是有意识的拖延时间。到了年底，被告万般无奈情况下，借1.5分利息的钱给工人发放了工资。原告主张的违约金过高，原告主张要求赔偿损失不成立，被告未违约，不应承担责任。 连城县恒威服饰制造有限公司(以下简称连城恒威公司)未答辩。 本院经审理认定事实如下：连城恒威公司系自然人独资有限责任公司，股东为罗景楠，法定代表人为刘学明，罗景楠在公司任经理职务。2019年10月23日，石狮约翰圣堡公司(甲方)与连城恒威公司(乙方)签订了一份《生产加工合同》。《生产加工合同》约定：由甲方提供服装生产裁片相应辅料给乙方进行服装成品生产加工，乙方按照甲方确认产前样后的原样（加工）。生产数量：1860件，（加工费每件）价格25元。合同违约金，按照合同总金额的50%，赔偿金为每件126元成本价计算。余下150件左右，最迟2019年12月30日一次性全部交清。甲方收到乙方500件货品后，开始计算每交一批三日内甲方支付当批次货品90%，乙方交清所有货品半个月左右甲方支付所有余款(即甲方预留400件左右货品金额在乙方交清所有货品15天左右甲方全部结付清)。石狮约翰圣堡公司在《生产加工合同》上加盖公章，石狮约翰圣堡公司的法定代表人王国龙在合同上签名。罗景楠在《生产加工合同》上乙方简称栏处填写：连城县恒威服饰，在乙方地址栏处填写莲西南路1-5号。罗景楠并在乙方代表签字盖章栏处签名并加盖指模。合同签订后，经王国龙与罗景楠协商，双方同意将每件服装的加工费调整为28元。2019年12月5日，罗景楠通过物流公司向石狮约翰圣堡公司发了加工好的180件成品服装，2019年12月11日，罗景楠通过物流公司向石狮约翰圣堡公司发了加工好的360件成品服装。2019年12月10日，石狮约翰圣堡公司工作人员用微信转账的方式向罗景楠支付了180件服装的加工费5040元(28×180)。2019年12月25日，罗景楠发函给王国龙称，因石狮约翰圣堡公司提供在原料有问题，有49件无法加工，另1272件已加工好，要求石狮约翰圣堡公司接收并结算加工费。而石狮约翰圣堡公司则要求罗景楠先交付服装，双方产生纠纷。2019年12月29日，罗景楠再次发函给王国龙，要求石狮约翰圣堡公司接收并结算加工费。石狮约翰圣堡公司坚持要求罗景楠先交付服装。罗景楠拒绝，现加工好的服装仍在罗景楠处。石狮约翰圣堡公司委托加工的服装系男中长款棉衣。 双方当事人对上述事实无争议，本院予以确认。 本院认为，涉案的《生产加工合同》虽未加盖连城恒威公司的公章，连城恒威公司的法定代表人也未在《生产加工合同》上签名，但连城恒威公司系自然人独资有限责任公司，股东为罗景楠，且罗景楠在公司任经理职务，罗景楠在《生产加工合同》乙方栏处填写公司名称、住所地，并在《生产加工合同》上签名并加盖指模，石狮约翰圣堡公司有理由相信罗景楠系代表连城恒威公司与其签订《生产加工合同》。连城恒威公司未到庭抗辩其未与石狮约翰圣堡公司签订《生产加工合同》，在诉讼过程中，罗景楠自认系其个人与石狮约翰圣堡公司签订《生产加工合同》。故石狮约翰圣堡公司要求由连城恒威公司、罗景楠共同承担责任的请求有事实和法律依据。按《生产加工合同》的约定，石狮约翰圣堡公司收到乙方500件服装后，罗景楠每交一批服装，石狮约翰圣堡公司在交付此批次服装三日内按所交服装的数量支付90%的加工费。罗景楠交清所有服装半个月左右石狮约翰圣堡公司支付所有余款。这一约定清楚明确表明，罗景楠必须先向石狮约翰圣堡公司交付500件以上的服装后，石狮约翰圣堡公司才对超过500件服装部分支付加工费。罗景楠在向石狮约翰圣堡公司交付540件服装，石狮约翰圣堡公司支付180件服装加工费后，要求石狮约翰圣堡公司支付加工费后才向其交付服装，违反《生产加工合同》对支付加工费的约定，属违约行为，应承担相应的违约责任。石狮约翰圣堡公司委托加工的衣服系冬季所穿，罗景楠在2019年12月25日左右拒绝向石狮约翰圣堡公司交付已加工好的服装，致石狮约翰圣堡公司无法在冬季销售，现石狮约翰圣堡公司拒收服装并要求赔偿的诉讼请求有事实和法律依据。石狮约翰圣堡公司的损失按合同约定的服装的成本价计算，即(1860件－540件)×＝129360元。《生产加工合同》约定的违约金不是服装价值的50%，而是加工费的50%，罗景楠主张违约金过高本院不予支持。石狮约翰圣堡公司主张的损失，仅是服装的成本价，不包括服装出售后的合理利润，石狮约翰圣堡公司在要求赔偿损失的同时主张违约金，本院予以支持。石狮约翰圣堡公司起诉后，罗景楠以石狮约翰圣堡公司的法定代表人为被告提起反诉，罗景楠的反诉不符合反诉成立的条件，对罗景楠的反诉不予立案。罗景楠称石狮约翰圣堡公司提供的原料存在质量问题，致使有49服装件无法加工，但罗景楠未举证证明，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 连城县恒威服饰制造有限公司、罗景楠应于判决生效之日起十日内赔偿石狮市约翰圣堡服饰科技有限公司损失129360元，连城县恒威服饰制造有限公司、罗景楠并应支付给石狮市约翰圣堡服饰科技有限公司违约金16500元。上述二项总计145860元。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3956.4元，减半收取1978.2元，由连城县恒威服饰制造有限公司、罗景楠负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员  谢海龙 二〇二〇年五月二十七日 法官助理林惠 代理书记员  吴功生 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十九条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条即“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”