长春经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）吉0191民初328号 原告：长春市鑫宏达消防设备有限公司，住所地长春市二道区。 法定代表人：顾春雨，该公司总经理。 委托代理人：张卓超，吉林朗业律师事务所律师。 被告：吉林省佳鹏门业有限公司，住所地长春市二道区，现住所地长春市朝阳区。 法定代表人：赵国莉，该公司董事长。 原告长春市鑫宏达消防设备有限公司(以下简称鑫宏达公司）与被告吉林省佳鹏门业有限公司（以下简称佳鹏公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。 鑫宏达公司向本院提出诉讼请求：1、佳鹏公司继续履行合同，向鑫宏达公司支付工程款933225元及违约金121851元；2、佳鹏公司支付逾期还款利息，以933225元为基数，按银行同期贷款利率计算至全部工程款支付完毕为止；3、本案的诉讼费、律师代理费等合同内约定的维权费用由佳鹏公司承担。事实和理由：2018年8月，长春豪顶房地产开发有限公司将摩天活力城项目的防火门、窗及卷帘工程项目承包给了佳鹏公司。2018年8月1日，佳鹏公司与鑫宏达公司签订防火卷帘采购合同一份，将防火卷帘工程分包给了鑫宏达公司，该合同约定的工程范围为佳鹏公司指定的摩天活力城设计图纸范围内的防火卷帘，包括防火卷帘的加工制作、安装调试，满足消防检测验收的一切工作内容。合同约定总价款暂定2140000元，并以现场实测后工程量确定最后的工程总价。付款方式：工程完成总量50％时，支付完成工程量的50％工程款，全部安装完毕后付总价款的70％，消防验收合格后支付至总价款的95％（验收时间最迟不能超过2018年12月31日，到时，视为验收合格，即支付该款项）。2019年1月23日，双方确认工程总价款为2877020元。2019年1月26日，摩天活力城正式开业，合同约定的工程范围内的防火卷帘全部安装完毕，经测试合格，并通过验收。但是佳鹏公司在支付440000元工程款后，对于剩余工程款拒绝支付。2019年2月1日，双方达成还款计划及房屋价格确认单，确认未支付工程款为2437020元，鑫宏达公司同意佳鹏公司以房屋（经纬大厦6-2栋703室和704室）抵偿工程款1359945元（已经履行完毕），和房屋（高新区火炬路冠军寓2栋1613室）及车位一个抵偿工程款589231元，余款487844元。扣除质保金143850元后的343994元，鑫宏达公司同意佳鹏公司在2019年7月31日前支付，质保金143850在2021年1月31日前支付。但是到期之后，佳鹏公司以种种理由为借口拒绝支付剩余工程款。 佳鹏公司辩称，没有付款的原因是合同约定是消防验收的，我们没有收到鑫宏达公司任何消防资质文件，没有配合我方进行产品维修和工程结算，导致我方至今结算进行不下去，我与对方法人有过电话沟通，甲方如何给我结算我就怎么给他付款，因为我方不能证明结算，导致我方垫付3000000元资金至今不能收回，另外我已经给付鑫宏达公司的款项未给我开具发票。 本院经审理认定事实如下：2018年8月11日佳鹏公司（甲方）与鑫宏达公司（乙方）签订《防火卷帘采购合同》，约定就摩天活力城防火卷门采购和供应,达成如下条款:工程名称:摩天活力城设计图纸范围内的防火卷帘采购和供应等。工期:合同签订之日起，计划完工日为2018年10月11日。付款方式：本工程未完成总量的50%时，支付完成工程量的50%。全部安装完毕后付总价数的70%;消防验收合格后支付至总价款的95%(验收时间最迟不超过2018年2月31日，到时视为验收合格，即支付该款项）。甲方应按照本合同第六条的约定，及时向乙方支付材料设备款。不得以任何理由和借口推脱、拖延,否则视为甲方违约。乙方负责向甲方提供产品合格证、检测报告等有关资质材料，配合甲方办理报验手续。甲方应当按照合同的约定及时支付价款,如果甲方未按合同约定支付价款，除应当继续履行支付价款的义务外,还应当按合同的总价款5%向乙方支付违约金。甲乙双方中任何一方违反本合同的约定，守约方为维护自身权利产生的费用，包括不限于诉讼费、鉴定费、通讯费、差旅费、律师代理费等费用由违约方承担。 双方开始履行合同，2019年1月23日双方签订《现场工程量确认单》，确认工程款总额2877020元。2019年2月1日双方签订《还款计划》，写明鑫宏达公司同意以该价款接收三套房屋及车位[房屋明细:长春市朝阳区辽宁路与西安大路交汇经纬大厦6-2栋703室(114.39平方米)、704室（120.61平方米)抵账单价位5787元/平方米（两套房屋抵账总价1359945元)，高新区火炬路冠军寓2#公寓1613室（51.02平方米)抵账单价为9197元/平方米，车位一个，抵账价格12万元/个（公寓及车位抵账总价为589231元)，共计1949176元]后的余款支付方式如下:该项目余款487844元，扣除质量保证金143850元后的343994元,鑫宏达公司同意佳鹏门业在2019年7月31日前支付，质保金143850元在2021年1月31日前支付(收房同时，鑫宏达公司提供相应等额发票)。同日，双方签订《房屋价格确认单》，写明佳鹏公司在摩天活力城项目应付鑫宏达公司工程款2437020元,经协商,鑫宏达公司与佳鹏门业双方同意以上述房屋抵给鑫宏达公司防火卷帘门款共计1949176元。佳鹏公司已向鑫宏达公司实际交付部分房屋（长春市朝阳区辽宁路与西安大路交汇经纬大厦6-2栋703室、704室），其余房屋及剩余工程款佳鹏公司未给付。 本院认为，双方签订的《防火卷帘采购合同》、《还款计划》及《房屋价格确认单》是各方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，应认定合法有效并已实际履行。佳鹏公司主张在案外人压力下达成协议，未提供证据，本院不予支持。双方在《还款计划》中已确认佳鹏公司以房屋抵账及给付欠款343994元，质保金未至支付期限，佳鹏公司未按协议给付全部房屋及欠款，故佳鹏公司应按实际欠款数额，给付鑫宏达公司工程款933225元及违约金。依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条，双方对违约金的计算已有约定，鑫宏达公司主张违约金121851元符合约定，本院予以支持。鑫宏达公司另行主张支付逾期付款利息与违约金的约定不符，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，鑫宏达公司向佳鹏公司主张逾期付款利息，应按约定处理，违约金是当事人双方对未来违约造成的损失赔偿约定，合同约定的违约金包括了逾期付款情形，故不予支持。双方对律师代理费的负担在合同中已有约定，应按约定办理，但佳鹏公司亦提出鑫宏达公司存在部分违约情形，鑫宏达公司未提供证据予以证明，故鑫宏达公司的律师代理费应平均分担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告吉林省佳鹏门业有限公司在本判决生效后立即给付原告长春市鑫宏达消防设备有限公司工程款933225元及违约金121851元； 二、被告吉林省佳鹏门业有限公司在本判决生效后立即给付原告长春市鑫宏达消防设备有限公司律师代理费20000元； 三、驳回原告长春市鑫宏达消防设备有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费14296元减半收取7148元，由被告吉林省佳鹏门业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于长春市中级人民法院。 审判员  周其巍 二〇二〇年五月二十五日 书记员  刘丽妍