广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0702民初2624号 原告：深圳新科特种装饰工程有限公司，住所地深圳市福田区华发北路**，统一社会信用代码：914403001921773018。 法定代表人：徐新桥，总经理。 委托诉讼代理人：张锦盛，广西众源律师事务所律师。 被告：广西华汇新材料有限公司，，住所地钦州市钦**进口资源加工及新材料产业园统一社会信用代码：91450700576803092D。 法定代表人：王应虎，董事长。 委托诉讼代理人：郭家安，广西华汇新材料有限公司员工。 原告深圳新科特种装饰工程有限公司与被告广西华汇新材料有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月2日立案受理后，分别于2019年9月2日、2020年5月15日两次公开开庭审理，原告的委托诉讼代理人张锦胜，被告的委托诉讼代理人郭家安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告深圳新科特种装饰工程有限公司向本院提出以下诉讼请求：被告支付原告工程价款650000及利息（利息计算方式：以650000元为基数，从2016年7月1日起至还清欠款之日止，按照同期银行贷款利率计算）；本案的诉讼费用、评估鉴定费用全部由被告承担。事实与理由：2015年8月，原告与被告签订《广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目承包合同》（合同编号：GXHH(2015]-036)，承包合同约定内容：被告将广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目发包给原告承包建设。该工程具体项目包括技术中心实验室实验台部分、通风系统、装修部分、废水处理、气路部分。含同约定包干总价款为人民币150万元整。付款及结算方式约定为：1、合同签订后，且装修队伍进场开始施工，被告向原告预付合同总价的lO%，即人民币15万元；2、按照合同附件l清单，全部装修材料进场并经甲方初步确认后，被告向原告支付合同总价的20%，即人民币30万元；3、全部实验台柜及通风设备、污水处理设备到货并经被告初步验收后，被告向原告支付合同总价的40%，即人民币60万元；4、项目全部验收、结算办理完成并原告向甲方开具结算总价100%税票后，甲方在14个工作日内，向乙方支付合同总价的20%，即人民币30万元；5、装修部分预留5%作为质保金，设备部分10%作为质保金。从竣工验收之日起一年后，经原被告双方共同确认没有质量问题，被告向原告一次付清质保金（无息）。其他具体约定详见《广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目承包合同》。合同签订后，原告进场施工，施工开始之后，原告陆续完成了装修材料进场以及全部实验台柜及通风设备、酸雾处理设备、污水处理设备到货并己进行了建设安装，本案工程项目原告己基本上完成，仅剩一些零碎的收尾工作。根据合同约定，被告应当在全部实验台柜及通风设备、污水处理设备到货后支付原告工程款共计105万元。但从进场施工之日起至原告完成全部实验台柜及通风设备、酸雾处理设备、污水处理设备的建设安装，被告仅支付原告工程款人民币850000元，剩余应当支付的 工程款为人民币650000元。被告不按合同约定支付原告工程款，并且己不提供任何条件让原告方进行施工建设，同时原告的广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）也己停止建设。 被告不按约定支忖原告工程款且停止本案合同约定工程项目建设的行为己违反了双方合同约定，根据法律规定被告应当按照合同继续履行合同义务支付工程款并承担违约责任。为维护原告的合法权利，原告特向人民法院起诉，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。 被告广西华汇新材料有限公司辩称，原告请求被告支付工程款65万元和承担相关费用，被告不予认可拒绝支付。合同约定项目全部竣工验收，结算办理完成，原告向被告开具结算总价100%税票后，被告在14个工作日内向原告支付合同总价的20%，完成本合同项目全部工程调试后，向被告发出竣工验收通知书，被告组织人员进行验收，但原告既没有开具全额税票，也没有完成全部工程向被告发出竣工验收通知书，因此原告请求付款，被告不予认可。合同约定装修部分预留5%的质保金，设备部分预留10%的质保金，从竣工验收之日起1年后，双方确认没有质量问题，被告向原告返还，由于原告没有全面完工，被告拒绝支付质保金。原告的严重违约是导致工程没有完成的主要原因，原告没有按照约定安排材料进场，造成工期的拖延，原告应当承担违约责任。为此请求人民法院驳回原告的诉讼请求。 经审理查明，2015年8月，原告(乙方)与被告(甲方)签订《广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目承包合同》（合同编号：GXHH(2015]-036)，承包合同约定内容：被告将广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目发包给原告承包建设。该工程具体项目包括技术中心实验室实验台部分、通风系统、装修部分、废水处理、气路部分。含同约定包干总价款为150万元整。付款及结算方式约定为：1、合同签订后，且装修队伍进场开始施工，被告向原告预付合同总价的lO%即15万元；2、按照合同附件l清单，全部装修材料进场并经甲方初步确认后，被告向原告支付合同总价的20%即30万元；3、全部实验台柜及通风设备、污水处理设备到货并经被告初步验收后，被告向原告支付合同总价的40%即60万元；4、项目全部验收、结算办理完成并原告向甲方开具结算总价100%税票后，甲方在14个工作日内，向乙方支付合同总价的20%，即人民币30万元；5、装修部分预留5%作为质保金，设备部分10%作为质保金。从竣工验收之日起一年后，经原被告双方共同确认没有质量问题，被告向原告一次付清质保金。合同还对其它事宜进行约定。合同签订后，原告组织进行施工，被告陆续支付了90万元（其中工程款为85万元，质保金5万元）。由于被告未能按照约定的进度付款，导致工程停工。另查明，原告向本院申请对本案涉案工程价款进行评估，本院委托广西标鼎工程项目管理有限公司进行评估，认定原告已完成项目的工程造价为1109340.21元。 以上事实有原告提供的《广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目承包合同》、《图片》，被告提供的《广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目承包合同》、《照片》，广西标鼎工程项目管理有限公司所作的工程完成项目鉴定报告，以及原、被告在庭上所述予以证实。 本院认为，原、被告签订的《广西华汇新材料有限公司50万t/a新材料项目（一期工程）技术中心实验室装饰装修及配套设施工程项目承包合同》是双方的真实意思表示，没有违反法律的强制性规定，本院对合同的效力予以确认，合同签订后，原告进场施工，所完成的工程项目造价是1109340.21元，该工程造价经广西标鼎工程项目管理有限公司评估所得，故本院对工程造价予以确认，现被告仅支付了85万元，尚欠259340.21元未支付，因被告未能按照约定向原告支付工程款，已经构成了违约，被告应当向原告支付尚欠的工程款及利息，由于工程为竣工结算，因此利息应当从起诉之日起算至本生效判决确定的履行期最后一日止，以259340.21元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第十八条的规定，判决如下： 被告广西华汇新材料有限公司支付给原告深圳新科特种装饰工程有限公司工程款259340.21元及利息（利息从起诉之日起算至本生效判决确定的履行期最后一日止，以259340.21元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 案件受理费减半收取5150元，鉴定费13500元，共计18650元，由原告深圳新科特种装饰工程有限公司负担11190元，被告广西华汇新材料有限公司负担7460元。 如不服本判决，应当在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广西壮族自治区钦州市中级人民法院。 审判员 张 峰 二〇二〇年五月二十五日 书记员 许翎梓