wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
山东省蓬莱市人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0684民初1896号原告：阎业光，男，1954年3月23日出生，汉族，居民，住蓬莱市。委托诉讼代理人：罗世灿，山东宸来律师事务所律师。被告：蓬莱裕源置业有限公司，住所地蓬莱市武霖村。法定代表人：陈静，任经理。委托诉讼代理人：贺建平，山东蓬祥律师事务所律师。原告阎业光与被告蓬莱裕源置业有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告阎业光的委托诉讼代理人罗世灿、被告蓬莱裕源置业有限公司的委托诉讼代理人贺建平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阎业光向本院提出诉讼请求：1、判决被告给付违约金139192元；判令被告以508007元为基数，自2020年4月1日起按日万分之二向原告支付违约金至涉案房产综合验收合格日为止。事实和理由：2015年6月6日，原告购买被告开发的紫金世家10号楼3单元601室房屋，当日支付全款508007元。2016年8月26日双方网签《商品房买卖合同》，约定2015年6月30日前交付房屋。因延期交房，被告于2016年10月19日向原告支付至2016年6月30日的违约金18542元，并与原告签订《补充协议》，承诺继续承担违约责任直至综合验收合格，且延期超过一年的违约金按照已交房款的日万分之二计算。现被告拖延验收，影响办证。截止2020年3月底，被告欠违约金139192元。为依法维权，特诉请判决。蓬莱裕源置业有限公司辩称，原告的诉讼请求与事实不符，与约定相悖，请求驳回诉请。理由：1.双方合同约定被告于2015年6月30日前交房，双方于2015年12月15日办理交房手续，足以证明原告认可该房屋已经符合交房条件，被告现在仅同意支付原告2015年6月30日至12月15日按日万分之一计算的违约金。2.房屋交付原告后，原告已经实际占有、使用该房屋，因此不存在交房的违约事实，现原告也无证据证实其诉请的损失，对于取得诉争的房屋，被告于2016年8月16日已经取得五家单位的竣工验收合格手续，因此，原告诉请至今的违约金没有合法依据。3.因补充协议约定，逾期交房不超过一年按照日万分之一给付违约金，被告2015年12月15日交房没有超过一年期限，原告按照日万分之二计算没有法律依据。本院经审理认定事实如下：对于当事人没有争议的事实，本院予以确认。2016年8月26日，原、被告签订了商品房买卖合同。合同编号为蓬预字第160826130006号。合同第三条约定，原告购买被告开发的位于蓬莱市武霖˙紫金世家10号楼3单元601号楼房，建筑面积93.09平方米。第四条约定，商品房每平方米5457.16元，房款总金额508007元。第六条约定，原告于2015年6月6日一次性付清房款。第八条约定，被告应当于2015年6月30日前将具备下列条件的商品房交付原告使用：1、取得《建设工程竣工规划验收合格证》、《建设工程竣工验收备案表》、取得有关资质的房屋测绘机构出具的该商品房测绘报告；法律、法规、规章规定需满足的其他事项。第九条约定，被告逾期超过90日后，原告有权解除合同，原告解除合同后，被告应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按原告累计已付款的1%支付违约金。原告要求继续履行合同的，合同继续履行。自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。第十五条约定，如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房产权属证书的，双方同意按下列方式处理：以补充协议为准。2015年6月6日，原告一次性交付给被告购房款508007元。2015年12月15日，原、被告签订了交房确认单，被告将601号楼房交付原告。2016年10月19日，原、被告签订了补充协议。约定：1.因原告延期交房，延期时间在一年内的，违约金按原合同约定的每日万分之一执行；延期时间超过一年的，自超出之日起至综合验收前，按每日万分之二支付违约金。2.《商品房买卖合同》约定交房时间为2015年6月30日，截止2016年6月30日，原告应支付被告违约金为人民币18542元，原告于本协议签订当日支付原告；自2016年7月1日起至紫金世家综合验收前的违约金，被告将按照本协议第一款约定在综合验收完毕30日内陆续支付原告。补充协议约定的违约金18542元被告已向原告支付。另，涉案房屋于2016年8月16日通过勘察、设计、施工、建设、监理五家单位竣工验收。同年10月31日，涉案工程取得了建设工程竣工规划核实合格证。诉讼过程中，被告未提交合同约定的《建设工程竣工验收备案表》。原、被告对于因延期交房产生的违约金计算标准及计算时间存在争议。一、计算标准问题。原告主张按照双方签订的补充协议和被告作出的承诺书，应自2016年7月1日计算至综合验收之日，按万分之二计算。被告则认为原告已经接房，并无损失，违约金标准过高且根据补充协议约定，原告在逾期一年之内已经接房，应按日万分之一计算。原、被告2016年8月18日签订的补充协议约定“因甲方延期交房，双方约定延期时间在一年内的，违约金按原合同约定的每日万分之一执行；延期时间超过一年的，自超出之日起至综合验收前，甲方按照每日万分之二支付乙方违约金”，据此约定，原、被告合同中约定的交房日期为2015年6月30日前，原告实际接房时间2015年12月15日，故违约金应按照补充协议约定的每日万分之一计算。二、计算期间问题。原告主张应按补充协议的约定自2016年7月1日计算至涉案工程取得竣工综合验收备案表之日。被告不认可，认为国家已经取消了“综合验收”，“补充协议”上载明的“综合验收”的意思为勘察、设计、施工、建设、监理五家单位的竣工验收。本院认为，《中华人民共和国建筑法》(2011修正)第六十一条第二款：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。商品房必须通过竣工验收合格才能交付使用。此处的竣工验收合格即为勘察、设计、施工、建设、监理五家单位的验收。原、被告补充协议约定的违约金计算截止时间为“综合验收”，虽原、被告对于综合验收的理解有分歧，原告认为应为取得综合验收备案表，被告则主张为五家验收，但对于各自主张，双方均未提交证据予以证实，本院均不予采信。鉴于对于综合验收的约定不明，无法确定给付期间、给付时间。考虑到原告接房时相关附属设施及配套设施确实未全部配置，结合原、被告认可的涉案商品房水、电、暖等基础设施及配套设施具备使用基本使用功能的时间，原告亦无证据证明其损失情况，本院根据公平原则，酌情认定违约金支付至2017年12月31日止，即549天。本院认为，被告承认原告的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以支持。原、被告签订的商品房买卖合同有效，被告应按约定向原告履行交房义务。现被告延期交房事实清楚，故应按约向原告支付违约金。被告抗辩理由不当，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下：一、限被告蓬莱裕源置业有限公司于本判决生效后10日内给付原告阎业光逾期交房违约金27889.58元；二、驳回原告阎业光的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1542元，由阎业光负担1045元，蓬莱裕源置业有限公司负担497元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审判员  宫继英二〇二〇年五月十日书记员  王 娇
当阳市人民法院执 行 裁 定 书(2020)鄂0582执恢88号申请执行人当阳市农村信用合作联社，住所地当阳市长坂路**。被执行人张圣金，1955年2月28日出生，住当阳市。申请执行人当阳市农村信用合作联社与被执行人张圣金借款合同纠纷执行一案，申请执行人当阳市农村信用合作联社依据已发生法律效力的当阳市人民法院（2011）当民初字第25号民事调解书向本院申请执行，要求被执行人张圣金偿还借款50000元及利息，并承担案件受理费700元，申请执行费650元。本院于2020年5月11日立案执行，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人张圣金的银行存款52850元，或者扣留、提取其等额收入，或者查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的其它财产。在查封期间内，被执行人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。查封不动产及其他财产权利期限为三年，查封动产期限为两年，冻结银行存款期限为一年。需要续行查封、扣押、冻结的，申请执行人应当在查封、扣押、冻结的期限届满前十五日内向本院提出续行查封、扣押、冻结的书面申请。本裁定立即执行执行员  王龙二〇二〇年五月十一日书记员  董睿
江西省奉新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0921刑初67号 公诉机关奉新县人民检察院。 被告人王升旗，男，汉族，1993年出生于江西省奉新县，中专文化，务工人员，户籍地为江西省奉新县，住奉新县。因涉嫌犯王升旗罪于2018年12月27日被奉新县公安局刑事拘留，2019年1月17日被依法变更为取保候审。 被告人江罗伟，男，汉族，1983年出生于江西省奉新县，初中文化，个体户，户籍地为江西省奉新县，住奉新县。因涉嫌犯容留卖淫罪于2019年1月5日被奉新县公安局刑事拘留，2019年1月17日被依法变更为取保候审。 被告人蓝东旗，男，汉族，1991年出生于江西省奉新县，初中文化，务工人员，户籍地为江西省奉新县，住奉新县百丈山风景区。因吸食毒品于2016年9月28日被奉新县决定公安局行政拘留5日。因涉嫌犯王升旗罪于2018年12月27日被奉新县公安局刑事拘留，2019年1月17日被依法变更为取保候审。 奉新县人民检察院以奉检诉刑诉[2020]33号起诉书指控被告人王升旗、蓝东旗犯容留、介绍卖淫罪，被告人江罗伟犯容留卖淫罪于2020年5月9日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。奉新县人民检察院指派检察员涂清莲出庭支持公诉，被告人王升旗、江罗伟、蓝东旗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 奉新县人民检察院指控，2018年11月初，被告人王升旗通过到宾馆散发其制作的宣传名片等方式介绍徐某、“小雅”等人实施卖淫活动，从中抽取分成，并雇请被告人蓝东旗负责开车接送卖淫女。2018年12月8日，被告人王升旗和被告人江罗伟共同出资，在奉新县钱鸿花园小区南面经营“休闲足浴”店，容留徐某、梅某等人在店内卖淫并从中抽取分成，王升旗负责管理店内事务、到宾馆散发名片、联系嫖客、接送卖淫女到宾馆卖淫，并雇请和安排蓝东旗看店、收取卖淫分成和接送卖淫女到宾馆卖淫。江罗伟不参与足浴店具体管理，但不时通过王升旗了解足浴店经营情况。2018年12月25日，徐某、梅某在该“休闲足浴”店卖淫时被民警当场查获。王升旗、江罗伟在该店经营期间，从中非法获利5000余元。王升旗、蓝东旗到案后，如实供述了自己的罪行。江罗伟犯罪后自动投案，且到案后如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人王升旗以谋利为目的，为他人卖淫提供场所，并为卖淫的人与嫖客牵线搭桥，被告人蓝东旗明知他人容留、介绍卖淫而受雇为其提供帮助，被告人王升旗、蓝东旗的行为均构成容留、介绍卖淫罪。被告人江罗伟以谋利为目的，伙同王升旗为他人卖淫提供场所，其行为已构成容留卖淫罪。在共同犯罪中，被告人王升旗、江罗伟起主要作用，被告人蓝东旗起次要作用，系从犯。被告人江罗伟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人王升旗、蓝东旗到案后如实供述自己的罪行，系坦白。三被告人均自愿认罪认罚。建议判处被告人王升旗有期徒刑七个月，并处罚金6000元，建议判处被告人江罗伟拘役五个月，并处罚金5000元，建议判处被告人蓝东旗拘役五个月，并处罚金5000元。公诉机关提交了受案登记表及立案决定书，调取证据清单，合伙协议书，微信转账记录截图，宣传名片截图，行政处罚决定书，王升旗、江罗伟、蓝东旗的人口信息表，抓获经过，到案经过，无前科证明，罚没款专用现金缴款单、收据，证人梅某、徐某、张某、付某、梁某的证言，被告人王升旗、江罗伟、蓝东旗的供述与辩解，现场勘验笔录、现场图及现场照片，指认笔录、辨认笔录及照片等证据证实。 被告人王升旗、江罗伟、蓝东旗对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，王升旗向侦查机关上缴了违法所得5000元。 本院认为，被告人王升旗、蓝东旗的行为均构成容留、介绍卖淫罪，被告人江罗伟的行为已构成容留卖淫罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人王升旗、江罗伟在其中起主要作用，系主犯。被告人蓝东旗受雇提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人江罗伟犯罪后自动投案，且到案后如实供述了自己的罪行，系自首，并愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人王升旗、蓝东旗到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，并愿意接受处罚，可依法从轻处罚。被告人王升旗在案发后积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王升旗犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即22日。即从2020年6月8日起至2020年12月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人江罗伟犯容留卖淫罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即13日。即从2020年6月8日起至2020年10月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人蓝东旗犯容留、介绍卖淫罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即22日。即从2020年6月8日起至2020年10月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 周虹 二〇二〇年五月二十六日 代书记员 刘倩
河南省郑州市金水区人民法院执 行 裁 定 书(2017)豫0105执10858号之一申请执行人杨磊，女，1987年11月5日出生，汉族，住河南省西平县。被执行人张丹，女，1985年2月7日出生，汉族，住郑州市金水区。关于杨磊申请执行张丹民间借贷纠纷一案，本院作出的（2017）豫0105民初13708号民事判决书已经发生法律效力。判决确认：被告张丹于本判决生效后十日内偿还原告杨磊借款本金17万元。案件受理费3700元，保全费1370元，由被告张丹负担。张丹未履行生效判决决定确定的义务，权利人杨磊于2017年10月16日向本院申请强制执行，本院于同日立案。在执行过程中查明，本院作出的（2017）豫0105财保133号民事裁定书，于2017年6月2日查封了张丹名下位于金水区××楼××号（产权证号：12××**）的房产。上述房产查封期限即将届满，现要求继续查封。依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百八十七条规定，裁定如下：续行查封被执行人张丹名下位于金水区索凌路1号8号楼20层283号（产权证号：12××**）。本裁定送达后即发生法律效力。审判员  李小涛二〇二〇年五月十日书记员  尚铭英河南省郑州市金水区人民法院协助执行通知书(2017)豫0105执10858号郑州市自然资源和规划局：关于杨磊申请执行张丹民间借贷纠纷一案，本院作出的（2017）豫0105民初13708号民事判决书已经发生法律效力。因案情需要，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条之规定，请协助执行以下事项：续行查封被执行人张丹名下位于金水区索凌路1号8号楼20层283号（产权证号：12××**）。查封期限：三年，自2020年月日至2023年月日止。附：执行裁定书一份二〇二〇年月日
陕西省安康市汉滨区人民法院   民 事 裁 定 书                           (2020)陕0902民初147号     原告：曾某某，女，汉族，住陕西省安康市汉滨区。   被告：付某某，男，汉族，住陕西省安康市汉滨区。   本院受理原告曾某某诉被告付某某名誉权纠纷一案，本院立案受理后，于2020年5月12日下午2时30分开庭审理，在庭审中，原告曾某某未经法庭许可中途退庭。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款（十一）项之规定，裁定如下：   本案按曾某某撤诉处理。   案件受理费500元减半收取250元，由原告曾某某承担。        审 判 长 李 锦 存      人民陪审员  徐 少 林     人民陪审员  柴  晓                               二〇二〇年五月十二日                              书 记 员 钱  珍        1
福建省福州市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）闽01执异85号 异议人（案外人）：陈依欢，女，汉族，1962年11月17日出生，住福建省福州市晋安区。 委托诉讼代理人：赵秀芝，福建度德律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李璐，福建度德律师事务所实习律师。 申请人:张朝栋，男，汉族，1977年10月22日出生，住福建省闽清县。 被申请人:曾繁卿，男，汉族，1985年6月29日出生,住福建省莆田市涵江区。 被申请人：陈雅婵，女，汉族，1987年9月24日出生，住福建省福州市仓山区。 申请人张朝栋与被申请人曾繁卿、陈雅婵民间借贷纠纷一案，福州仲裁委员会作出的（2019）榕仲裁字第120号调解书已经发生法律效力，本院根据申请人张朝栋的申请保全查封被申请人曾繁卿名下财产。异议人陈依欢对本院查封被申请人曾繁卿名下位于福州市晋安区××镇××路××号××明居（现源达小区二期）7号楼503单元（权证号：Ｒ××4）不服，向本院提出书面异议。在异议审查期间，异议人陈依欢于2020年5月26日向本院书面提出撤回异议的申请。 本院认为，异议人陈依欢提出撤回异议申请的请求，意思表示真实，不违反法律规定，可予准许。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十三条之规定，裁定如下： 准许异议人陈依欢撤回异议申请。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长  孙军挺 审判员  林 辉 审判员  杨贵先 二〇二〇年五月二十六日 书记员  吴美娟 附：相关法律条文 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议 和复议案件若干问题的规定》 第十三条执行异议、复议案件审查期间，异议人、复议申请人申请撤回异议、复议申请的，是否准许由人民法院裁定。
安徽省庐江县人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)皖0124执1410号之一 申请执行人：邓文凯，男，1992年8月7日出生，汉族，居民，住广西省隆林各族自治县。 被执行人：徐国福，男，1989年4月26日出生，汉族，居民，住安徽省庐江县。 本院在执行劳务合同纠纷一案中，向被执行人徐国福发出执行通知书，责令其履行法律文书确定的义务。经查，被执行人具备履行义务的能力，但至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下： 冻结被执行人徐国福在中国银行1842××××6CNY0账户内存款人民币5075.00元，冻结期限为十二个月。 本裁定立即执行。 审判员  王红兵 二〇二〇年五月二十日 书记员  魏 强 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百四十二条被执行人未按执行通知书履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。 人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。 第二百四十四条被执行人未按执行通知书履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所养家属的生活必需品。 采取前款措施，人民法院应当作出裁定。 联系人：王红兵联系电话：055××××1110
四川省甘孜县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川3328民初14号之一 申请人：吉米南嘉，男，1971年3月4日出生，藏族，住四川省石渠县。 委托诉讼代理人：赵雅君，北京市泓理律师事务所律师。 被申请人：广安市长翔物流有限公司，住所地：四川省广安市。 法定代表人：唐云林，系该公司总经理。 被申请人：奉军，男，汉族，1981年9月16日出生，住四川省广安市。 申请人吉米南嘉与安邦财产保险股份有限公司广安中心支公司保险人代位求偿权纠纷一案，本院已立案受理。 申请人吉米南嘉在举证期限内向本院提出申请：申请追加被申请人广安市长翔物流有限公司（以下简称物流公司）及奉军为本案第三人。申请理由有：一、本案所涉交通事故认定书认定申请人承担全部责任，没有事实和法律依据。根据事发现场的情况，当时申请人从德格向甘孜方向在自己的车道正常行驶，奉军是在相对方行驶，当时双方会车的地方正好是弯道，在如此需要谨慎驾驶的地段，奉军却占道行驶且未鸣笛。申请人发现后紧急按了喇叭，奉军才向自己车道打方向盘，申请人虽然采取紧急制动措施，但由于当时下雪路滑，两车距离太近，车辆没能及时刹住，导致两车相撞的事故。交通事故认定书中的照片上显示，停车后奉军的车辆只是车头进入自己的车道，车尾部分还在申请人方的车道。申请人一方有三人受伤，车辆完全报废。从事发经过看，奉军应该承担事故责任。在交通事故认定书中对奉军的询问极少，他作为肇事一方的司机，理应到庭陈述相关问题，以便于法庭全面了解事故发生的有关情况。二、在交警队进行事故责任处理时，肇事车辆所属企业广安长翔物流公司的法人代表唐云林及奉军一起和申请人的代表商定，各自的损失自己承担，相互不再要求对方承担责任，申请人遵守了这个调解意见。直到申请人收到本案诉讼材料，才知道交警队曾作出过交通认定书，却从未向申请人送达。及于此，双方商讨过的解决事故的意见，对审理本案有重要作用。因双方没有形成书面文件，所以物流公司及其法人代表到庭说明情况，并与当初申请人的商谈代表们对质，对本案的事实认定极其必要。三、本案的诸多事实都需要物流公司到庭进行说明。肇事车辆分为牵引车和挂车两部分，但是现有证据显示物流公司只给牵引车部分上了保险，挂车并未上保险；该车年检只到2015年11月；交通事故发生后，由什么部门对车辆受损进行了评定；现在修车的部分是否由此次交通事故导致；所花修车费用是否合理；其中重要修理部分的原因；还有为什么13,000元的拖车费用没有任何票据。这些问题都应由物流公司加以说明，以确定他们转给本案原告的追偿权是否有瑕疵，确定保险公司对其全额理赔是否正确。四、由于交通事故认定书是本案的重要证据，但认定书的结论却和事实不符，最重要的问题是至今事故认定书未送达申请人，事故认定书不能作为认定申请人承担事故全部责任的证据，也不能成为向原告进行赔偿的依据。所以物流公司和奉军作为第三人参加诉讼，对查明事故责任就是必要的。也即二被申请人与本案具有法律上的利害关系，同时这也涉及到申请人的损失承担问题。如物流公司及奉军负有事故责任，则物流公司也应该赔偿申请人的损失。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条之规定，申请追加广安市长翔物流有限公司和奉军作为本案的第三人。 本院经审查认为，被申请人广安市长翔物流有限公司与申请人吉米南嘉是否就案涉交通事故造成的损失达成有协议，对保险人安邦财产保险股份有限公司广安中心支公司有影响，故本院对申请人申请追加广安市长翔物流有限公司作为本案第三人的请求，予以准许。 关于申请人申请奉军作为本案第三人的请求，本院经审查认为，奉军虽系案涉交通事故中的一方当事人，但交通事故的当事人与民事案件中的当事人有本质区别，民事案件中的当事人系与案件处理结果具有法律上利害关系的人，而奉军系案涉车辆川X281**重型半挂牵引车的所有权人广安市长翔物流有限公司的驾驶员，其驾驶案涉车辆发生交通事故的行为只与处理案涉交通事故有关，而与本案作为民事案件的处理结果不具有法律上的利害关系，奉军的行为依法应由其受雇的广安市长翔物流有限公司负责，故本院对申请人申请奉军作为本案第三人的请求不予准许。申请人如认为奉军了解案涉交通事故的发生和处理经过，申请人可以申请奉军作为本案证人出庭作证。 综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第七十三条之规定，裁定如下： 一、准许被申请人广安市长翔物流有限公司作为安邦财产保险股份有限公司广安中心支公司与吉米南嘉保险人代位求偿权纠纷一案的第三人参加诉讼； 二、驳回申请人吉米南嘉的其他申请。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起三日内向本院书面申请复议。 审 判 长 王 廷 武 审 判 员 郭  伟 人民陪审员 罗 将 猛 二〇二〇年五月十八日 法官 助理 舒 代 义 书 记 员 单珍拉姆 附相关法条： 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第七十三条必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的，人民法院应当依照民事诉讼法第一百三十二条的规定，通知其参加；当事人也可以向人民法院申请追加。人民法院对当事人提出的申请，应当进行审查，申请理由不成立的，裁定驳回；申请理由成立的，书面通知被追加的当事人参加诉讼。
内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院执 行 裁 定 书（2020）内0823执515号之一申请执行人丁皎，女，1980年5月26日出生，汉族，现住呼和浩特市赛罕区。被执行人包头市嘉俊伟业物业服务有限公司，住所地内蒙古自治区包头市。法定代表人李伶伟，经理。本院在执行丁皎与包头市嘉俊伟业物业服务有限公司委托经营合同纠纷一案中，申请执行人丁皎依照（2019）内0823民初490号民事判决书申请执行，要求被执行人包头市嘉俊伟业物业服务有限公司给付案款52404.9元及利息。本院受理后经启动总对总查控和传统查控，未发现被执行人包头市嘉俊伟业物业服务有限公司可供执行财产，经与申请执行人丁皎约谈，申请执行人丁皎也不能提供被执行人可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  茹志伟审判员  申光全审判员  赵 俊二〇二〇年五月三十日书记员  梁 旭
天津市蓟州区人民法院民 事 裁 定 书（2020）津0119民初2163号原告：哈尔滨银行股份有限公司天津蓟县支行，住所地：天津市蓟州区中昌北路南端两侧鸿昌广场**楼。负责人：布玉新，行长。被告：康占东，男，1963年4月26日出生，汉族，农民，住天津市蓟州区。原告哈尔滨银行股份有限公司天津蓟县支行与被告康占东金融借款合同纠纷一案，本院于2020年5月7日立案。原告于2020年5月14日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的申请符合有关法律规定，依法应准予。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许哈尔滨银行股份有限公司天津蓟县支行撤回起诉。审判员  汪玉忠二〇二〇年五月十四日书记员  詹志东
当阳市人民法院执 行 裁 定 书(2020)鄂0582执162号之一申请执行人陈良红，男,1963年5月8日出生，汉族，住宜昌市夷陵区。被执行人郭耀全，男，1971年11月16日出生，汉族，住河南省城县。被执行人杨志，男，1996年4月12日出生，汉族，住枝江市。申请执行人陈良红与被执行人郭耀全、杨志机动车交通事故责任纠纷执行一案，申请执行人陈良红依据已发生法律效力的当阳市人民法院（2018）鄂0582民初2053号民事判决书向本院申请执行，要求被执行人杨志给付赔偿款501862.46元及利息，承担案件受理费和申请保全费2029元，被执行人郭耀全承担案件受理费和申请保全费1353元，二被执行人共同承担申请执行费7452元。本院在执行过程中，分别向金融、车管、不动产、证券等部门查询了被执行人的财产信息，并依法冻结了被执行人的银行账户，但未查到被执行人可供执行的财产，申请执行人亦未能提供可供执行的财产线索。本案在短期内难以执结（应执行金额501862.46元及利息,杨志承担案件受理费和申请保全费2029元，郭耀全承担案件受理费和申请保全费1353元,二被执行人共同承担申请执行费1379元）,本院可以裁定终结本案本次执行程序。终结后，待具备执行条件时本院再恢复执行。经合议，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。申请执行人再次提出执行申请，不受申请执行期限的限制。本裁定送达后即发生法律效力。执行员  于圣宏执行员  王 龙执行员  董 睿二〇二〇年五月十三日书记员  祁宇丹
长春市绿园区人民法院结 案 通 知 书（2020）吉0106执保194号申请人王鹏皓与被申请人陈凤玲机动车交通事故纠纷一案，申请人向本院申请保全。在保全过程中，本院依执行裁定书载明的内容对被申请人陈凤玲名下银行账户予以冻结，本案保全完毕。申请人于保全日期届满前一个月向本院提出保全申请，逾期本院将不予续封。（2020）吉0106执保194号执行完毕结案。二〇二〇年五月二十六日
长春市绿园区人民法院结 案 通 知 书（2020）吉0106执保218号申请保全人丁文强与被保全人许国宝、汪海艳民间借贷纠纷一案，申请保全人于2020年5月13日向本院申请财产保全。在保全过程中，我院依民事裁定书载明的内容对被保全人许国宝名下银行账户予以冻结，房产予以查封，本案保全完毕。申请保全人于保全日期届满前一个月向我院提出保全申请，逾期我院将不予续封。（2020）吉0106执保218号执行完毕结案。办案人：杜玉娟二〇二〇年五月十八日
云南省昆明市官渡区人民法院民 事 裁 定 书（2020）云0111民初6376号起诉人：云南帅前寄售有限公司。住所：云南省昆明市盘龙区北京路广场金色年华****。法定代表人：张文俊。起诉人：马志雄，男，回族，1983年9月3日生，住云，住云南省大理白族自治州div>上述两起诉人的共同委托代理人：沈佳妮，云南同胜律师事务所律师，特别授权代理。上述两起诉人的共同委托代理人：解志鹏，云南同胜律师事务所实习律师，特别授权代理。起诉人云南帅前寄售有限公司、马志雄向本院递交诉状，以钏兴富、昆明市公安局车辆管理所为被告，请求法院判决：1、确认与原告云南帅前寄售有限公司、马志雄旧机动车买卖居间服务合同为无效合同；2、被告钏兴富退还财产195,000元，并以购车款为基数，按年利6%赔偿原告资金占用费；3、被告昆明市公安局车辆管理所承担连带赔偿责任；4、被告承担本案的诉讼费、执行费等相关费用。经本院审查认为：依据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定：“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”本案中，两起诉人以居间合同纠纷为请求权基础，向本院提起诉讼。涉案当事人在签订、履行的《旧机动车买卖居间服务合同》第九条约定：“如因本合同发生纠纷，各方应协商解决，协商不成的，应向丙方所在地人民法院诉。”该约定不违反法律的规定，对协议各方有约束力。该合同的丙方为云南帅前寄售有限公司，其住，其住所地不在本院辖区，本院对该案无管辖权。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第一百一十九条、第一百二十三条，裁定如下：对云南帅前寄售有限公司、马志雄的起诉，本院不予受理。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉至云南省昆明市中级人民法院。审判员 郭 荣二〇二〇年五月十一日书记员 杨旭波
江苏省兴化市人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏1281民初30号之二解除保全申请人：杨尚发，男，1963年9月21日生，居民身份号码3201211963********，汉族，住南京市江宁区东山街道苗圃路******。被申请人：兴化市新华龙不锈钢制品有限公司，统一社会信用代码：91321281668953610R，住所地江苏省兴化市戴南镇南环西路。法定代表人：潘祥梅，执行董事。被申请人：潘祥梅，女，1966年9月26日生，汉族，住江，住江苏省兴化市div>被申请人：陈少华，男，1967年5月27日生，汉族，住江，住江苏省兴化市div>被申请人：陈龙，男，1991年6月10日生，汉族，住江，住江苏省兴化市div>申请人杨尚发与被申请人兴化市新华龙不锈钢制品有限公司、潘祥梅、陈少华、陈龙挂靠经营合同纠纷一案，本院于2020年2月24日作出(2020)苏1281民初30号民事裁定，冻结被申请人兴化市新华龙不锈钢制品有限公司、潘祥梅、陈少华、陈龙银行存款90万元。2020年5月22日，杨尚发已向本院申请撤诉。本院经审查认为，申请人已向本院申请撤诉，依法应解除对被申请人的保全措施。依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十六条第一款第（四）项的规定，裁定如下：解除对被申请人兴化市新华龙不锈钢制品有限公司、潘祥梅、陈少华、陈龙银行存款90万元的冻结。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内，向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审 判 长  陆传美人民陪审员  金 华人民陪审员  严正寿二〇二〇年五月二十二日书 记 员  张一峰
安徽省和县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）皖0523执568号 申请人：徐飞，男，1986年10月20日出生，汉族，住安徽省和县。 被执行人：赵周明，男，1978年7月31日出生，汉族，住安徽省和县。 本院在执行徐飞与赵周明承揽合同纠纷一案中，双方当事人于2020年5月15日达成执行和解协议，该执行和解协议需长期履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项的规定，裁定如下： 终结（2020）皖0523执568号案件的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 马 俊 审判员 王 荣 审判员 高 雄 二〇二〇年五月十八日 书记员 孙亚军
山东省淄博市张店区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）鲁0303民初1525号之一 解除保全申请人：黄艺东，男，1974年11月7日出生，汉族，住淄博市张店区。 被申请人：杨健，男，1981年8月3日出生，汉族，住淄博市张店区。 原告黄艺东与被告杨健买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月10日作出(2020)鲁0303民初1525号民事裁定，冻结了杨健的财产。原告黄艺东于2020年5月12日向我院申请解除对被告杨健在中国建设银行股份有限公司淄博西城支行账户：62×××33、中国农业银行股份有限公司账户：62×××10、62×××75的查封。 本院经审查认为，黄艺东的申请符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条第一款第二项规定，裁定如下： 解除对被申请人杨健在中国建设银行股份有限公司淄博西城账户：62×××33、中国农业银行股份有限公司账户：62×××10、62×××75的查封。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审判员  贾磊 二〇二〇年五月十二日 书记员  韩婧
柳州市柳南区人民法院 广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）桂0204民初3662号 原告:曾凤群，女，1952年6月5日出生，汉族，住广西柳州市鱼峰区。 被告：丁家鹏，男，1990年8月2日出生，汉族，住广西来宾市兴宾区。 被告：黄玉群，女，1970年11月20日出生，壮族，住广西柳州市融安县。 被告：中华联合财产保险股份有限公司柳州中心支公司，住所地柳州市。 负责人：张洪超。 原告曾凤群与被告丁家鹏、黄玉群、中华联合财产保险股份有限公司柳州中心支公司关于机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2020年5月15日立案。原告曾凤群于2020年5月26日向本院提出撤诉申请。 本院认为，当事人在法律规定的范围内有权处分自己的诉讼权利和民事权利，现原告曾凤群申请撤诉，符合法律规定，应予准许。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许原告曾凤群撤诉。 案件受理费50元，因适用小额诉讼程序减半收取25元(原告已预交)，由原告曾凤群负担。 审 判 员  袁 奇 二〇二〇年五月二十六日 法官助理  张 斌 书 记 员  覃晶晶 附适用法律条文： 1.《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款：当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款：宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007
广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0106民初8858号原告：平安银行股份有限公司广州分行，住所地广州市天河区珠江新城华强路**珠控商务大厦**，统一社会信用代码91440101890473992Q。负责人：王军。委托诉讼代理人：孟静，广东盈隆律师事务所律师。委托诉讼代理人：张思婷，广东盈隆律师事务所律师。被告：邓勇，男，1988年10月8日出生，汉族，住湖南省桃江县。原告平安银行股份有限公司广州分行与被告邓勇金融借款合同纠纷一案，本院于2020年3月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告平安银行股份有限公司广州分行的委托诉讼代理人张思婷到庭参加诉讼。被告邓勇经本院合法传唤，逾期未到庭应诉。本案现已审理终结。案件查明事实（一）合同签订时间：2018年5月18日。（二）合同名称：《个人信用贷款合同》，编号：平银广州个信贷字2018第RL20180518001051号。（三）借款金额：100000元。（四）借款期限：36个月。（五）借款利率：执行固定月利率1.53%。（六）还款方式：等额还本付息。（七）逾期罚息利率：合同约定利率加50%。（八）合同履行：原告于2018年5月18日发放贷款100000元，被告借款后未能按时还款；《个人贷款业务贷款账户对账单》载明：截止至2020年4月21日，被告尚欠原告借款本金70000.4元，利息(含罚息)11664.39元，复利1194.39元。（九）律师费：原告已实际支付律师费400元。（十）原告诉讼请求：1、被告向原告偿还贷款本金70000.4元及其利息、逾期利息[截止至2020年4月21日利息（含罚息）11664.39元、复利1194.39元；从2020年4月22日起至实际清偿之日止，以尚欠借款本金为基数，按合同约定的固定月利率1.53%上浮50%计算罚息]；2、被告承担本案律师费400元；3、被告承担本案诉讼费用。（十一）被告答辩情况：被告未答辩，亦未提交证据。裁判理由与结果本院认为：原、被告双方之间的借款合同关系成立、有效，双方均应依约履行。原告提供《个人贷款业务贷款账户对账单》证明被告截止至2020年4月21日的欠款事实，被告经本院合法传唤，逾期未到庭应诉，视为放弃抗辩的权利，本院对上述证据予以采信。依据查明事实，原告诉请要求被告偿还尚欠的贷款本金及利息（含罚息）、复利、律师费符合合同约定与法律规定，本院予以支持。为有效降低实体经济的融资成本，自2020年4月22日起至贷款实际清偿之日止的罚息总计应不超过年利率24%为宜，超出部分本院不予支持。被告经本院合法传唤未到庭应诉，本院依法作缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，以及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告邓勇于本判决发生法律效力之日起十日内向原告平安银行股份有限公司广州分行清偿借款本金70000.4元及其利息、逾期利息[截止至2020年4月21日，利息（含利息、罚息）为11664.39元，复利为1194.39元；自2020年4月22日起至实际清偿之日止，以尚欠借款本金为基数，在合同约定月利率的基础上上浮50%计收罚息，罚息总计不得超过年利率24%，逾期罚息不得计收复利]；二、被告邓勇于本判决发生法律效力之日起十日内向原告平安银行股份有限公司广州分行支付律师费400元；三、驳回原告平安银行股份有限公司广州分行的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1740元，减半收取870元，由被告邓勇承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  陈俊雅二〇二〇年五月十八日书记员  葛 军
广西壮族自治区兴业县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）桂0924民初859号 原告：中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行，住所地：兴业县石南镇玉贵路**。统一社会信用代码：914509246750130297（1-1）。 法定代表人：梁通才，行长。 委托代理人：韦柳玉，女，1979年10月23日出生，汉族，系该银行职工，住玉林市玉州区。 被告：卢苇苇，女，1989年10月19日出生，汉族，住兴业县。 本院在审理原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行诉被告卢苇苇信用卡纠纷一案中，原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行于2020年5月28日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行的撤诉申请是对其诉讼权利的自行处分，且不损害国家、集体、他人的合法权益，符合法律规定，依法应予准许。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条的规定，裁定如下： 准许原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行撤回起诉。 本案受理费50元，减半收取25元，由原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行负担。 审 判 员 谭垂严 二〇二〇年五月二十九日 法官助理 徐小蕾 书 记 员 梁剑平
河北省蠡县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）冀0635民初1013号 申请人：李小虎，男，汉族，1970年8月7日出生，住河北省保定市蠡县。 被申请人：王干海（又王光明），男，汉族，1972年5月6日出生，住安徽省阜阳市颖州区。 原告李小虎与被告王干海（又名王光明）买卖合同纠纷一案，申请人李小虎于2020年5月26日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人王干海的银行存款1990000元或查封其相应价值财产。担保人中国平安财产保险股份有限公司蠡县支公司以诉讼财产保全责任险提供担保。 本院经审查认为，法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全。本案存在因被申请人原因可能使判决难以执行或者造成申请人其他损害的情况。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 冻结被申请人王干海（又名王光明）的银行存款1990000元或查封其相应价值财产。 2 案件申请费5000元，李小虎已交纳。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审判员  齐林飞 二〇二〇年五月二十六日 书记员  王兆轩
云南省通海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0423刑初132号公诉机关云南省通海县人民检察院。被告人文子铭，曾用名：文亚南，绰号：小帅、大帅，男，1996年5月24日出生于云南省通海县，汉族，中专文化，非农职业，家住云南省玉溪市通海县。因本案，于2020年1月9日被云南省通海县公安局刑事拘留，同年2月13日被依法执行逮捕。现羁押于通海县看守所。云南省通海县人民检察院以通检一部刑诉[2020]134号起诉书指控被告人文子铭犯盗窃罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。通海县人民检察院指派检察官陈燕出庭支持公诉，被告人文子铭到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月5日至8日期间，被告人文子铭以非法占有为目的，先后多次窜至通海县余丽琼经营的大桥卷烟店内，趁店主不备之机，盗窃了店内的现金人民币650元及价值人民币3430元的玉溪、大重九、小熊猫、长城、红塔山等香烟十条。破案后缴获人民币650元、香烟十条退还被害人。被害人对被告人的行为表示谅解。公诉机关认为应当以盗窃罪追究被告人文子铭的刑事责任，并认为文子铭具有坦白情节。上述事实，被告人文子铭在开庭审理过程中无异议，无辩解意见，自愿认罪认罚。经本院审理查明的事实与指控事实相一致，且有经庭审举证、质证的下列证据证实：户口证明、抓获经过、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、监控视频等证据，足以认定。本院认为，被告人文子铭秘密窃取他人财物之行为，侵犯了公民的合法财产所有权，构成盗窃罪。被告人文子铭到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人文子铭犯罪的事实、罪名、情节成立，本院予以确认。为保护公民的合法财产所有权不受侵犯，鉴于本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十二条之规定，判决如下：被告人文子铭犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2020年7月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员 戴 坤二〇二〇年五月二十二日书记员 郝若帆
山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0791民初157号 原告：中国建设银行股份有限公司潍坊东风支行，住所地潍坊高新区胜利东街东首（华都大厦），统一社会信用代码：91370700865456250U。 负责人：丰冲，行长。 委托诉讼代理人：李金梅，山东元康律师事务所律师。 委托诉讼代理人：肖娜，山东元康律师事务所实习律师。 被告：陈加峰，男，1971年12月4日生，汉族，住潍坊高新区。 原告中国建设银行股份有限公司潍坊东风支行与被告陈加峰金融借款合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人李金梅、肖娜到庭参加了诉讼，被告陈加峰经本院依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中国建设银行股份有限公司潍坊东风支行向本院提出诉讼请求：1、被告偿还原告借款本息共计26671.04元（其中本金20855.52元，利息及违约金5815.52元，此数额是截止到2019年5月31日，之后的欠款本息及违约金根据合同约定计算至实际偿还之日）；2、本案的诉讼费、保全费由被告承担。 事实与理由：2012年11月27日，被告陈加峰向原告申请中国建设银行鲁通龙卡ＩＣ信用卡（Ｂ卡）一张，卡号为6625××××0910，被告于2012年12月27日开始使用该信用卡透支消费。但是，被告在后期用卡过程中连续多期逾期偿还欠款本息，严重侵害了原告的合法权益。 陈加峰未答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提交鲁通龙卡IC信用卡（B卡）申请表、领用协议、信用卡激活截图、交易明细、公告。经审查认为，原告提交的上述证据均真实、有效、合法，且与本案具有关联性，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年11月27日，被告向原告申请办理信用卡，并填写鲁通龙卡ＩＣ信用卡（Ｂ卡）申请表一份。后原告向被告发放了卡号为6625××××0910的信用卡。被告于2012年12月27日开始使用该信用卡透支消费。被告自2018年2月1日起开始逾期，截至2019年5月31日，被告欠本金为20855.52元、利息、手续费、违约金为5815.52元。 本院认为，被告向原告申请信用卡，自愿与原告签署信用卡领用协议，是当事人的真实意思表示，且不违反法律与行政法规的强制性规定，当事人应依约履行。被告透支信用卡后未按时还款，已构成违约，原告要求被告偿还透支款本金20855.52元，于法有据，本院予以支持。被告未按时还款，造成利息、手续费、违约金，亦应予以偿还，截至2019年5月31日，被告欠利息及违约金5815.52元，原告要求被告予以偿还，于法有据，本院予以支持，之后的利息及违约金被告应按约偿还。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条之规定，判决如下： 被告陈加峰于本判决生效之日起十日内偿还原告中国建设银行股份有限公司潍坊潍州支行信用卡透支款本金20855.52元，利息、手续费、违约金等5815.52元（利息、手续费、违约金等计算至2019年5月31日，之后按合同约定计算至实际给付之日）； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费467元，保全费287元，以上共计754元，由被告陈加峰负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审 判 长  高 鹏 人民陪审员  徐昌伟 人民陪审员  牟爱芬 二〇二〇年五月十九日 法官 助理  张伟伟 书 记 员  王 琮
云南省昆明市西山区人民法院执 行 裁 定 书(2020)云0112执恢229号申请执行人：林青，女，汉族，1977年6月5日出生，身份证登记住址：昆明市西山区。被执行人：杨成伟，男，汉族，1975年9月15日出生，身份证登记住址：昆明市西山区。申请执行人林青与被执行人杨成伟离婚纠纷一案中，昆明市西山区人民法院作出的（2013）西法民初字第3605号民事调解书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向本院申请强制执行。本院在执行过程中，申请执行人林青向本院申请撤销本案执行，本院于2019年6月5日作出（2019）云0112执787号执行裁定书，裁定终结该案的执行。申请执行人林青于2020年5月21日向本院申请恢复执行，经审查本院依法恢复执行。经本院执行，被执行人杨成伟已履行83200元，本案现已执行完毕。本院认为，昆明市西山区人民法院作出的（2013）西法民初字第3605号民事调解书确定的关于抚养费的偿付内容中至今欠付的抚养费已经全部执行完毕，申请执行人基于执行依据的权利全部得到了实现，本案依法予以执行结案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条第（1）项的规定，裁定如下：终结昆明市西山区人民法院（2013）西法民初字第3605号民事调解书中关于抚养费的偿付内容里至今欠付的抚养费的执行。本裁定书送达后立即发生法律效力。审判员  刘龙二〇二〇年五月二十六日法官助理司俊书记员周宏
云南省昆明市官渡区人民法院民 事 裁 定 书（2020）云0111民初6495号起诉人：方玉福，男，汉族，1976年9月5日生，现住重庆市巴**。起诉人：蒲元刚，男，汉族，1971年9月2日生，现住四川省泸州市江阳区。起诉人：四川省金八方建筑劳务有限公司。住所：四川省成都市武侯区栖霞路**附****。法定代表人：叶正富，执行董事兼总经理。以上共同委托代理人：陈洁晶、李莎，重庆金牧锦扬律师事务所律师，特别授权代理。起诉人方玉福、蒲元刚、四川省金八方建筑劳务有限公司向本院递交诉状，以云南傲旋建设工程有限公司、云南安宁昆软投资有限公司为被告，以余祖强为第三人，请求法院判决：1、被告一向三原告退还保证金人民币100万元，并支付对应的资金占用损失，以人民币100万元为基数，自2019年1月7日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际付清为止，按照中国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价率计算，暂计算至2020年3月31日，为人民币52,948.61元人民币；2、被告一向三原告支付工程款人民币130万元，并支付对应的资金占用损失：以130万元为基数，自2019年5月26日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至实际付清为止，按照中国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价率计算，暂计算至2020年3月31日，为人民币46,998.6元；3、判令被告二对第二项诉讼请求在欠付云南傲旋建设工程有限公司的工程款范围承担支付责任；4、本案诉讼费、保全费由两被告承担。经本院审查认为：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条第（一）项规定：“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。”及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二十八条规定：“民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权力确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。”本案中，起诉人方玉福、蒲元刚借用起诉人四川省金八方建筑劳务有限公司的名义与被起诉人云南傲旋建设工程有限公司签订了《温泉五月温德姆假日酒店土建部分内部承包施工协议》及《温泉五月温德姆假日酒店土建部分内部承包施工补充协议》，依据上述协议要求被起诉人返还工程款及保证金，可以确认本案属于建设工程施工合同纠纷，该案应当由工程所在地法院专属管辖，因涉案工程所在地位于云南省安宁市，不在本院辖区，故我院对该案无管辖权。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条、第一百一十九条、第一百二十三条及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二十八条之规定，裁定如下：对方玉福、蒲元刚、四川省金八方建筑劳务有限公司的起诉，本院不予受理。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉至云南省昆明市中级人民法院。审判员 郭 荣二〇二〇年五月十二日书记员 杨旭波
上海市奉贤区人民法院民 事 裁 定 书（2020）沪0120民初6667号申请人：周勇，男，1975年2月27日生，汉族，住上海市长宁区。申请人：上海鼎集包装材料有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：戚攀峰，执行董事。上列两原告共同委托诉讼代理人：赵忠敏，上海市昆仑律师事务所律师。上列两原告共同委托诉讼代理人：吴博慧，上海市昆仑律师事务所律师。被申请人：上海大脉纸业有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：黄琳。被申请人：黄琳，女，1979年4月22日生，汉族，住江苏省金坛市。被申请人：毛力争，男，1984年6月17日生，汉族，住安徽省宿州市。申请人周勇、上海鼎集包装材料有限公司诉被申请人上海大脉纸业有限公司、黄琳、毛力争其他合同纠纷一案，申请人于2020年5月11日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人银行存款2,600,000元，或查封、冻结其所有的同等价值的其他财产。本院经审查认为，申请人的申请符合有关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条和第一百零三条第一款规定，裁定如下：冻结被申请人上海大脉纸业有限公司、黄琳、毛力争存款计2,600,000元，如存款不足，则只进不出，额满为止，余额可正常往来；或查封、冻结其所有的其他同等价值的财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  张明月二〇二〇年五月十一日书记员  张 裕附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。第一百零二条保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。第一百零三条财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。……
广东省佛山市顺德区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤0606执3012号之一 被执行人：杨寿江，男，1979年6月1日出生，汉族，住广西桂平市。 被执行人杨寿江欠缴案件受理费一案，本院作出的（2019）粤0606民初7253号民事判决书及广东省佛山市中级人民法院作出的（2019）粤06民终9225号民事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，案件受理费减半收取5039元、财产保全费3659元，合计8698元（原告已预交），由被告杨寿江负担。因杨寿江未按上述生效法律文书履行义务，本院审判庭移送强制执行，本院于2020年3月6日依法立案受理。 在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施: 一、向被执行人发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人至今下落不明，未履行义务，未向本院申报财产。 二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产。 查明被执行人杨寿江持有佛山市XXXX有限公司1%股权，本院（2019）粤0606执17928号案于2020年3月10日冻结（冻结期限为三年，从2020年3月10日至2023年3月9日止，申请执行人若需续冻结,请在冻结期限届满的十五日前向本院提出书面申请续冻结，逾期将自动解除冻结），因股权价值不大，本院暂不处理。 三、通过委托广西壮族自治区桂平市人民法院调查、电话联系、实地走访等形式对被执行人住所地周边群众进行了调查和了解，未发现被执行人，也未能查找到被执行人的其他可供执行的财产。 四、已向被执行人发出限制消费令。 本案债权8748元（含执行费50元）未能实现。 本院认为，经穷尽财产调查措施，被执行人暂无其他财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 本院（2020）粤0606执3012号案件终结本次执行程序。 被执行人杨寿江负有继续履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。 本院发现被执行人有可供执行财产的，可恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  伍雨峰 审判员  梁群王 审判员  卢致慧 二〇二〇年五月二十六日 书记员  卢锦淳
云南省昆明市官渡区人民法院民 事 裁 定 书（2020）云0111民初6425号起诉人：詹道永，男，汉族，1979年1月3日生，云南省曲靖市人，住云南省曲靖市会泽县。起诉人詹道永向本院递交诉状，以杨万文为被告，请求法院判决：1、被告赔偿因其盗窃原告机动车造成原告财产损失所产生的修理费700元、违章罚款2,000元、误工费12,000元（计算方式为3,000/月×4/月），以上各种费用共计14,700元；2、本案的诉讼费由被告承担。经本院审查认为：依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定：“起诉必须符合下列条件：…（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”第一百二十三条规定：“人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。”本案中，起诉人以财产损害赔偿纠纷为请求权基础，向本院主张权利，但从起诉人提交的诉讼状及证据材料显示：被起诉人杨万文系涉嫌盗窃起诉人的机动车给起诉人造成了财产损失，而被起诉人杨万文因涉嫌危险驾驶已被公安机关立案侦查。现被起诉人涉嫌犯罪行为尚未处理前，起诉人以民事纠纷为由提起的诉讼，违反了我国民事诉讼法“先刑后民”的原则，其起诉不符民事案件的受理条件。故本院不予受理。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十三条、第一百二十四条第一款（三）项之规定，裁定如下：对詹道永的起诉，本院不予受理。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉至云南省昆明市中级人民法院。审判员 郭 荣二〇二〇年五月十一日书记员 杨旭波
广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）桂0103执3541号 申请执行人中信银行股份有限公司信用卡中心南宁分中心住所地广西南宁市青秀区教育路**金凤凰南湖御景**。 法定代表人林飞勇。 被执行人王国天，男，1976年09月04出生，汉族，住广西，住广西壮族自治区南宁市兴宁区iv> 本院依据已经发生法律效力的（2018）桂0103民初1922号民事判决书，向被执行人发出执行通知书，责令被执行人履行法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行法律文书确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条之规定，裁定如下： 一、冻结或者扣划、扣留、提取的银行存款人民币及其它款项人民币212171.83元及利息和本案有关的费用；或查封、扣押其等值财产，以清偿本案债务。 二、银行存款冻结期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。 需要续行查封、冻结、扣押的，申请执行人应当在期限届满前十五日内向本院提出续行查封的书面申请；履行义务后，被执行人可以申请解除查封。 本裁定立即执行。 审判员  邱伽苾 二〇二〇年五月十七日 书记员  李 游
江苏省南京市栖霞区人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0113执293号申请执行人：许宁，男，1971年10月26日出生，汉族，现住江苏省南京市栖霞区。被执行人：戴冬虎，男，1986年11月9日出生，汉族，住江苏省靖江市。申请执行人许宁与被执行人戴冬虎合同纠纷一案，南京市栖霞区人民法院于2019年4月19日作出（2019）苏0113民初596号民事判决书，判决：戴冬虎于本判决生效之日起十日内返还许宁欠款4058元及违约金(以4058元为基数，自2018年6月4日起按照年利率24%支付至实际还款之日止)。如当事人未按照本判决指定的期间内履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行利息。案件受理费50元，减半收取25元，由戴冬虎负担，戴冬虎应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳25元，逾期不缴，本院将依法强制执行。申请执行人以被执行人到期未履行生效法律文书所确定的法律义务为由，向本院申请执行。本院于2020年1月15日立案执行。本案执行过程中，本院向被执行人戴冬虎邮寄送达谈话传票、执行通知书、报告财产令等材料，但被执行人逾期未到庭，亦未作任何答复。本院通过网络执行查控系统查询，并采取相应执行措施：1、被执行人名下无银行存款。2、被执行人名下无车辆登记信息。3、被执行人名下无不动产登记信息4、本院已将被执行人戴冬虎纳入失信被执行人名单，并对其采取限制消费措施。上述事实，有执行通知书、传票、报告财产令、执行裁定书、谈话笔录以及各协助执行单位出具的财产查询回执、送达回证等证据证实。本院认为，申请执行人的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人是否有履行能力。被执行人无可供执行银行存款、不动产、车辆、证券等信息，被执行人暂无可供执行的财产。本院已穷尽执行措施，暂未发现被执行人戴冬虎名下有其它可供执行财产。本院已依法将上述执行情况告知申请执行人许宁，申请执行人书面同意终结本次执行程序。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结南京市栖霞区人民法院（2019）苏0113民初596号民事判决书的本次执行程序。今后如发现被执行人有可供执行的财产或本案具备执行条件时，申请执行人可向本院申请恢复执行。执行长 巫 杉执行员 王培鑫执行员 罗方方二〇二〇年五月十八日书记员 王 燕
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新0104执恢227号   申请执行人：卢清华，女，1970年6月出生，汉族，住乌鲁木齐市。   被执行人：孙大勇，男，1978年12月出生，汉族，住乌鲁木齐市。   本院依据已经发生法律效力的（2016）新0104民初2055号民事判决书，责令被执行人履行判决书所确定的义务，但被执行人至今未按通知履行法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条的规定，裁定如下：   一、冻结、扣划、扣留或提取被执行人的存款、收入641135元、执行费15211.35元。   二、被执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息。   三、被执行人承担因强制执行所发生的实际费用。   四、如款额不足以清偿被执行人的债务，依法查封、扣押、变卖、拍卖被执行人同等价值财产。   本裁定书送达后，立即发生法律效力。   审  判  员   李建忠   二 Ｏ 二 Ｏ 年 五 月 八 日   书  记  员   吕金霞
安徽省和县人民法院 执 行 案 件 结 案 通 知 书 （2020）皖0523执655号 和县自然资源和规划局、郑龙文： 和县自然资源和规划局申请执行郑龙文行政非诉执行纠纷一案，本院于2020年5月12日立案执行，并向被执行人郑龙文送达了执行通知书、报告财产令等材料。 执行过程中，本院划拨了被执行人郑龙文的银行存款83,866元，本案现已全部执行完毕。据此，依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条第（1）项的规定，本案予以结案。 二〇二〇年五月二十九日
河北省东光县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）冀0923民初445号之一 申请人：沧州银行股份有限公司东光支行。住所地：河北省沧州市东光县茧城大街**，统一社会信用代码：91130923586944569F。 法定代表人：徐东，行长。 被申请人：于松，男，1986年6月8日出生，汉族，住河北省沧州市东光县。 被申请人：孟金菊，女，1986年9月21日出生，汉族，住河北省沧州市运河区。 被申请人：霍楠，男，1983年11月2日出生，汉族，住河北省沧州市东光县。 原告沧州银行股份有限公司东光支行与被告于松等金融借款纠纷一案，本院于2020年4月15日作出（2020）民初445号民事裁定书，冻结被申请人于松、孟金菊、霍楠银行存款170000元或查封其相应价值的其他财产。因孟金菊中国农业银行账户为住房贷款还款账户，为避免因账户冻结不能还款影响其征信记录，现申请人申请法院解除对孟金菊中国农业银行账号62×××70存款的冻结。 本院经审查认为，沧州银行股份有限公司东光支行申请解除财产保全符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条第一款第四项规定，裁定如下： 解除对孟金菊中国农业银行账号62×××70存款的冻结。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审判员  韩福星 二〇二〇年五月七日 书记员  周雪晴
甘肃省临夏市人民法院民事裁定书（2020）甘2901民初58号原告：兰州恒怡房地产开发有限公司，统一社会信用代码9162010369564280XE。法定代表人：杨某。委托诉讼代理人：马某，临夏宏远律师事务所律师。被告：刘某，身份号码×××，住甘肃省东乡族自治县，现住兰州市。原告兰州恒怡房地产开发有限公司与被告刘某确认合同无效纠纷一案，本院于2020年1月7日立案。原告兰州恒怡房地产开发有限公司于2020年5月13日向本院申请撤诉。本院认为，原告兰州恒怡房地产开发有限公司以案外人原长坤公司经理史某向被告刘某支付了补偿款，被告刘某承诺不再向原告兰州恒怡房地产开发有限公司索要房屋，原合同争议已妥善解决为由，故而撤诉的理由符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告兰州恒怡房地产开发有限公司撤回对被告刘某的起诉。案件受理费100元，减半收取50元，由原告兰州恒怡房地产开发有限公司承担。审 判 长 马原平审 判 员 赵春霞人民陪审员 常甜甜 二○二〇年五月十三日书 记 员 马 沁
云南省昭通市中级人民法院民 事 裁 定 书(2020)云06民终1499号上诉人（原审被告）邓文均，男，1988年9月1日出生，云南省盐津县人，汉族，住盐津县。被上诉人（原审原告）黄朝春，男，1986年12月28日出生，云南省彝良县人，汉族，住彝良县。委托代理人：刘绍前，云南意衡（彝良）律师事务所律师。委托代理人：刘婷琪，云南意衡（彝良）律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）彝良县昌达建筑工程有限责任公司。统一社会信用代码：91530628734290035Y。住所地：彝良县角奎镇大河边。法定代表人郑德洲，执行董事。上诉人邓文均因与被上诉人黄朝春、彝良县昌达建筑工程有限责任公司运输合同纠纷一案，不服彝良县人民法院（2019)云0628民初2745号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本院审理过程中，上诉人邓文均向本院申请缓交二审案件受理费未获批准。本院依法向邓文均送达了《案件受理费交款通知书》，限其于收到该通知之次日起七日内预交上诉案件受理费，告知逾期未交的，按自动撤回上诉处理。邓文均收到本院《案件受理费交款通知书》后，逾期未预交二审案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十条规定，裁定如下：本案按上诉人邓文均自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 王 碧审判员 张丽勤审判员 周国艳二〇二〇年五月二十九日书记员 王政莹
广西壮族自治区兴业县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）桂0924民初863号 原告：中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行，住所地：兴业县石南镇玉贵路**。统一社会信用代码：914509246750130297（1-1）。 法定代表人：梁通才，行长。 委托代理人：韦柳玉，女，1979年10月23日出生，汉族，系该银行职工，住玉林市玉州区。 被告：何小梅，女，1977年1月18日出生，汉族，住兴业县。 本院在审理原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行诉被告何小梅信用卡纠纷一案中，原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行于2020年5月28日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行的撤诉申请是对其诉讼权利的自行处分，且不损害国家、集体、他人的合法权益，符合法律规定，依法应予准许。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条的规定，裁定如下： 准许原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行撤回起诉。 本案受理费50元，减半收取25元，由原告中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行负担。 审 判 员 谭垂严 二〇二〇年五月二十九日 法官助理 林 莹 书 记 员 梁剑平
内蒙古自治区察哈尔右翼前旗人民法院 民 事 判 决 书 （2020）内0926民初45号 原告兴和县速跑汽车服务中心，统一社会信用代码92150924MAON99BJ7C，住所地兴和县新城一马路铭扬酒店西第四间商铺。 经营者闫俊，公民身份号码xxx，男，1975年10月17日出生，汉族，现住乌兰察布市集宁区xxx，个体户。 被告乌兰察布市燕川汽车销售有限责任公司，统一社会信用代码91150926MA0N3BB206,住所地内蒙古察右前旗察哈尔工业园区（208国道西、前旗路东、奥捷通汽贸南）。 法定代表人李根，公民身份号码xxx，男，1997年12月1日出生，汉族，现住河北省xxx，该公司经理。 原告兴和县速跑汽车服务中心（以下简称速跑汽车服务中心）诉被告乌兰察布市燕川汽车销售有限责任公司（以下燕川汽车销售公司）合同纠纷一案，本院于2020年4月23日立案受理,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告速跑汽车服务中心经营者闫俊，被告燕川汽车销售公司法定代表人李根到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告速跑汽车服务中心诉称，2018年11月份，被告的工作人员联系原告，让原告代卖其所有的车辆，但要求缴纳保证金。原告同意代卖被告所有的车辆，同年12月11日，原告向被告交付40000元保证金，被告给原告出具一份收据。后被告并没有让原告代卖其所有的汽车。对收取原告的保证金，经原告多次催要被告拒绝退还。现为维护原告的合法权益诉至人民法院，一、请求人民法院依法判令被告返还原告保证金40000元；二、判令被告支付原告占用保证金期间的利息，从2018年12月11日起，以40000元为基数，按照贷款市场报价利率1.5倍计算，直至实际付清之日止（利息2580元）；三、案件受理费由被告承担。 原告速跑汽车服务中心为支持其诉讼请求向法庭出示下列证据： 1、原告营业执照、经营者身份证复印件，拟证明原告主体适格； 2、收据一张，拟证明被告收过原告40000元保证金； 3、百度企业信用网的图片，拟证明2018.12.13被告公司法定代表人由王小波变更为李根； 4、农业银行交易明细表，拟证明2018.12.11原告交付的40000元保证金是用被告公司的pos机刷的。 被告燕川汽车销售公司辩称，这笔保证金不应该由燕川汽车销售公司承担，应该由迁西县助享汽车销售有限公司承担；燕川汽车销售公司原法定代表人王小波与迁西县助享汽车销售有限公司签订了上汽荣威4S店转让协议书，协议约定二网债权债务由迁西县助享汽车销售有限公司承担，协议盖有公章，具有法律效力。 被告燕川汽车销售公司向法庭出示下列证据： 燕川汽车销售公司与迁西县助享汽车销售有限公司签订的上汽荣威4S店转让协议书，拟证明被告收到过原告40000元保证金，由于协议对二网公司的债权债务有过约定，所以这笔款应该由迁西县助享汽车销售有限公司承担。 经审理查明，2018年12月7日被告燕川汽车销售公司（甲方）与迁西县助享汽车销售有限公司（乙方）签订上汽荣威4S店转让协议书，协议约定“甲方承诺在其经营期内及因其经营在后期产生的所有经营税费、员工工资、社会保险、贷款等所有债权债务、税务问题均由燕甲方承担并给予清偿（目前在库44辆车以及二网的资金往来除外），公司变更后因乙方经营产生的债权债务、税务问题由乙方承担”。协议签订后，双方未办理公司变更登记等相关手续。2018年12月被告燕川汽车销售公司与原告速跑汽车服务中心口头约定，由原告交纳40000元保证金代卖被告所有的2台汽车。12月11日原告通过被告公司的POS机将40000元保证金以刷卡方式转入被告指定的乌兰察布市嘉昕房地产开发有限公司账户中。被告向原告出具收据一张，载明2018年12月11日收到兴和速跑汽贸交来保证金人民币肆万元整。收款人王鹏飞，交款人闫俊，加盖了被告燕川汽车销售公司财务专用章。被告收到保证金后并未让原告代卖其公司所有的汽车，也未将与迁西县助享汽车销售有限公司签订的上汽荣威4S店转让协议书中约定的关于债权债务转移事项告知原告。2018年12月13日被告公司法定代表人由王小波变更为李根。后原告多次要求被告返还40000元保证金，被告拒绝返还。现原告提起诉讼，请求判令被告返还原告保证金40000元；二、判令被告支付原告占用保证金期间的利息，从2018年12月11日起，以40000元为基数，按照贷款市场报价利率1.5倍计算，直至实际付清之日止（利息2580元）；三、案件受理费由被告承担。 本院认为,被告燕川汽车销售公司与原告速跑汽车服务中心自愿达成的口头协议合法、有效。对原、被告均具有法律约束力，双方应按约定履行自己的义务。原告已按约定履行了向被告交纳40000元保证金的义务，被告未按约定向原告交付代卖车辆，属于违约。庭审中，被告以与迁西县助享汽车销售有限公司签订上汽荣威4S店转让协议书，协议约定二网债权债务由迁西县助享汽车销售有限公司承担，原告交纳的保证金不应该由燕川汽车销售公司承担为抗辩理由。根据《中华人民共和国合同法》第八十四条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。因被告对原告未尽到债务转移的通知义务，亦未经得原告同意，故对被告的抗辩理由本院不予采信。现原告速跑汽车服务中心主张要求被告返还保证金40000元的诉求，本院予以支持。本案中因原、被告双方口头达成的协议未约定违约责任，庭审中原告亦未提供相关的证据予以证明因被告的违约行为造成实际损失的证据，故原告主张要求被告支付占用保证金期间的利息，从2018年12月11日起，以40000元为基数，按照贷款市场报价利率1.5倍计算，直至实际付清之日止（利息2580元）的诉求，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定判决如下： 一、被告乌兰察布市燕川汽车销售有限责任公司于本判决生效后五日内返还原告兴和县速跑汽车服务中心保证金40000元； 二、驳回原告兴和县速跑汽车服务中心的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费865元，由被告乌兰察布市燕川汽车销售有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于乌兰察布市中级人民法院。 审 判 长  董 伟 审 判 员  冯晓娟 人民陪审员  乔瑞利 二〇二〇年五月十二日 书 记 员  刘少华 附法律条款： 《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同， 对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应按照约定全面履行自己的义务。 …… 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
河南省焦作市山阳区人民法院民 事 裁 定 书（2020）豫0811民382号之一本院于2020年4月1日对原告何辉与被告郭路路、第三人郭恒运债权人撤销权纠纷一案作出的（2020）豫0811民初382号民事判决书中，存在笔误，应予补正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第七项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十五条规定，裁定如下：（2020）豫0811民初382号民事裁定书中“第三人：郭恒远……”补正为“被告：郭恒运……”，“原告何辉诉被告郭路路、第三人郭恒远债权人撤销权纠纷一案”补正为“原告何辉诉被告郭路路、第三人郭恒运债权人撤销权纠纷一案”，“本院经审查认为，原告何辉提供被告郭路路、第三人郭恒远身份信息有误”补正为“本院经审查认为，原告何辉提供被告郭路路、第三人郭恒运身份信息有误”。审判员  孙东东二〇二〇年五月二十日书记员  徐贝贝
云南省昆明市官渡区人民法院民 事 裁 定 书（2020）云0111民初6143号起诉人：云南登昆商贸有限公司。住所：云南省昆明市西山区昆明毅人汽车市场****商铺。法定代表人：周登兵，执行董事。委托代理人：王琳、杨芳，云南平航律师事务所律师，特别授权代理。起诉人云南登昆商贸有限公司向本院递交诉状，以云南庆立物流有限公司、牟晋宏为被告，请求：1、被告偿还原告为被告垫付的款项262,149.93元；2、本案案件受理费由被告承担。经本院审查认为：本案系追偿权纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定：“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”本案中，起诉人以被起诉人牟晋宏（借款人）、云南庆立物流有限公司（共同借款人）与（案外人）一汽财务有限公司（贷款人）签订了《汽车抵押贷款合同》、《汽车贷款保证合同》等合同，其代债务人履行保证义务后，取得追偿权。依据上述合同的约定（第十一条）：“争议解决，，由合同签订地或贷款人住所地人民法院管辖”该约定应对合同当事人各方具有约束力且合法有效。本案的合同签订地位于云南省曲靖市麒麟区，，贷款人住所地位于吉林省长春市净月区，因合同签订地或贷款人住所地均不在本院管辖范围我院对该案无管辖权。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第一百一十九条和第一百二十三条之规定，裁定如下：对云南登昆商贸有限公司的起诉，本院不予受理。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉至云南省昆明市中级人民法院。审判员 郭 荣二〇二〇年五月六日书记员 杨旭波
云南省昆明市官渡区人民法院民 事 裁 定 书（2020）云0111民初6321号起诉人：杨艳蓉，女，汉族，1986年9月30日生，户籍地云南省昆明市宜良县，现住云南省昆明市官渡区。委托代理人：施继英，云南枫耀律师事务所律师，特别授权代理。起诉人杨艳蓉以云南勇玲园林绿化工程有限公司、谭勇、邱玲为被告，向本院递交起诉状，请求法院判决：1、被告返还原告240,000元；2、被告支付原告聘请律师代理本案法律服务费8,000元及调解费7,600元；3、被告支付原告前款自2018年5月13日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；4、诉讼费由被告承担。经本院审查认为：依据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条第（一）项规定：“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二十八条规定：“民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权力确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。”本案中，起诉人虽以“合同纠纷”为请求权基础，向本院主张权利，但从起诉人提交的诉讼状及证据材料显示，涉案当事人系因签订、履行位于云南省昆明市五华区地块等回填工程施工产生的权利义务纠纷，双方合同履行的标的为“倒回填土及平整土地”工程的施工。依照上述的法律规定，因该工程纠纷提起的诉讼应当由施工工程所在地人民法院专属管辖。涉案工程所在地不在本院辖区，故本院对该案无管辖权。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条、第一百一十九条、第一百二十三条及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二十八条之规定，裁定如下：对杨艳蓉的起诉，本院不予受理。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉至云南省昆明市中级人民法院。审判员 郭 荣二〇二〇年五月十一日书记员 杨旭波
内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院民 事 裁 定 书（2020）内2921财保4号申请人:张有斌，男，1960年6月23日出生，汉族，职业不详，住阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛汉镇。被申请人：周洋，男，1983年3月4日出生，回族，系个体工商户，住宁夏回族自治区中宁县。被申请人：宁夏谷丰农业有限公司同心分公司，住宁夏回族自治区同心县河西镇朝阳村。负责人：周洋，系该公司经理。本院在审理申请人张有斌与被申请人周洋、宁夏谷丰农业有限公司同心县分公司买卖合同任纠纷一案，申请人张有斌于2020年5月20日以无法查证被申请人资产信息为由向本院申请撤回诉前财产保全申请。本院认为，申请人的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百五十四条第一款第（十一）项的规定，裁定如下：准予申请人张有斌撤回申请。案件受理费4509元，退回申请人张有斌。审判员 云 文二〇二〇年五月二十日书记员 那米拉
河北省三河市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）冀1082民初2184号 原告：隋熠，男，1983年5月20日出生，汉族，住天津市滨海新区。 被告：刘利，男，1983年2月25日出生，汉族，住三河市燕郊开发区。 原告隋熠与被告刘利租赁合同纠纷一案，本院于2020年4月3日立案。原告隋熠在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按原告隋熠撤回起诉处理。 审判员  牛宝卫 二〇二〇年五月十一日 书记员  李文燕
四川省自贡市贡井区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川0303民初218号之三 原告：徐欣，女，1993年12月24日出生，汉族，住广州市花都区。 被告：刘育岑，女，1990年10月5日出生，汉族，住四川省自贡市贡井区。 原告徐欣与被告刘育岑不当得利纠纷一案，本院于2020年3月30日立案。原告徐欣于2020年5月15日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告的申请不违反法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条规定，裁定如下： 准予原告徐欣撤诉。 本案受理费102元，保全申请费181元，合计283元，由原告徐欣负担。 审判员  罗李梅 二〇二〇年五月十八日 书记员  刘 洋
云南省昭通市中级人民法院民 事 裁 定 书(2020)云06民终1503号上诉人（原审被告）邓文均，男，1988年9月1日出生，云南省盐津县人，汉族，住盐津县。被上诉人（原审原告）王兴华，男，1993年7月18日出生，云南省彝良县人，汉族，住彝良县。委托代理人：刘绍前，云南意衡（彝良）律师事务所律师。委托代理人：刘婷琪，云南意衡（彝良）律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）彝良县昌达建筑工程有限责任公司。统一社会信用代码：91530628734290035Y。住所地：彝良县角奎镇大河边。法定代表人郑德洲，执行董事。上诉人邓文均因与被上诉人王兴华、彝良县昌达建筑工程有限责任公司运输合同纠纷一案，不服彝良县人民法院（2019)云0628民初2687号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本院审理过程中，上诉人邓文均向本院申请缓交二审案件受理费未获批准。本院依法向邓文均送达了《案件受理费交款通知书》，限其于收到该通知之次日起七日内预交上诉案件受理费，告知逾期未交的，按自动撤回上诉处理。邓文均收到本院《案件受理费交款通知书》后，逾期未预交二审案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十条规定，裁定如下：本案按上诉人邓文均自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 王 碧审判员 张丽勤审判员 周国艳二〇二〇年五月二十九日书记员 王政莹
山东省济南市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁01民终3590号上诉人（原审原告）：孟召库，男，1961年4月10日出生，汉族，住平阴县。委托诉讼代理人：杨淑清，山东坤泽律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：张庆菊，女，1963年11月24日出生，汉族，平阴县'style='cousor:pointer'>住平阴县。被上诉人（原审被告）：赵建国，男，1962年10月2日出生，汉族，住平阴县'style='cousor:pointer'>住平阴县。被上诉人（原审被告）：刘华，男，1961年6月17日出生，汉族，住平阴县。上诉人孟召库因与被上诉人张庆菊、赵建国、刘华民间借贷纠纷一案，不服山东省平阴县人民法院（2019）鲁0124民初2637号民事判决，向本院提起上诉。本院依法对本案进行了审理。本院审理过程中，上诉人孟召库向本院申请，自愿撤回上诉请求。本院认为，孟召库在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条规定，裁定如下：准许上诉人孟召库撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费7600元，减半收取3800元，由上诉人孟召库负担。本裁定为裁定判决。审 判 员 黄宏伟二〇二〇年五月十四日法官助理 乔 馨书 记 员 李在利
广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0106民初40364号原告：匡凤伟，男，1970年4月20日出生，汉族，住重庆市合川市。委托诉讼代理人：罗太亮，广东合邦律师事务所律师。被告：冯卫民，男，1975年8月12日出生，汉族，住广州市天河区。被告：广州祺诚广告有限公司（以下简称为“祺诚公司”），住所地广州市天河区。法定代表人：冯卫民。原告诉两被告合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人罗太亮，被告冯卫民及被告祺诚公司法定代表人冯卫民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告起诉请求判令：两被告连带返还原告投资款30万元和分红款（从2019年10月10日起按10000元/月标准支付至清偿之日止）；本案诉讼费由两被告承担。事实与理由：2019年1月11日，原告与两被告签订《投资协议书》，协议约定原告出资30万元投资于被告，投资期限为2019年1月11日至2020年1月11日，每月（每期）分红为10000元，从2019年2月11日起在每月的10日支付，支付12期共12万元，如乙方违约，非违约方有权终止履行。协议签订后，原告依约支付了30万元给两被告（29万元银行转账，10000元现金支付），但两被告至今未支付2019年10月起的分红，并且两被告现在下落不明。两被告共同辩称：作为祺诚公司法人，冯卫民确实在经营和投资决策有失误之处，公司在2017年、2018年连续两年经营稳定，作为以租赁设备提供搭建运营服务的微小企业在承接业务时，经常垫资运营项目，结算周期长，再加上公司设备物料不足及陈旧，为降低外租赁成本提高毛利率，公司决定加大贷款额度增加设备和物料，希望通过设备更新和投入及技术人员的加入而扩大经营，所以在朋友介绍下与原告沟通贷款分别于2019年1月11日签订贷款30万元（当即扣10000元利息，实际到账29万元）和8月7日单项项目贷款70000元（其中10000元是8月份的利息，实际到账60000元）。2019年1月后，公司营业额并没有明显增长。公司自与原告签订贷款协议后，连续10个月支付原告贷款利息及还款102900元，只是由于市场活力不足营业额无法大幅提升，加上客户结算周期长及公司运营成本大，同时偿还贷款而造成目前困境。由于缺乏沟通，住房、公司和仓库设备、办公用品及个人物品被部分临时工及供应商分割或变卖。被告冯卫民于2019年11月22日、24日及2020年2月10日多次联系原告协商无果。经审理查明：2019年1月11日，原告（甲方）与两被告（乙方）签订《投资协议书》，约定：投资经营项目灯光音响LED屏设备升级，公司名称为祺诚公司，甲方出资30万元作为公司灯光音响设备升级资金和流动资金，投资期限自2019年1月11日至2020年1月11日，乙方将为甲方提供12万作为分红；如乙方出现经营不善，必须保证甲方权益，在投资期限内所投资的设备甲方拥有优先处理权并保证甲方的投资本金及分红优先分配；投资利润和回款方式，本次投资本金为30万元，利润分红为12万元，乙方分12期先息后本给予甲方，2019年1月11日起每月10日给予甲方10000元；如乙方出现逾期回款，每逾期一天另支付200元给甲方等。同日，骆雪慧向被告冯卫民转账20万元。1月14日，骆雪慧向冯卫民转账90000元。两被告述称，两被告实际收款29万元，另10000元用以抵扣2019年1月利息，且2019年1月至2020年1月两被告共还款102900元，其中通过微信转账支付82900元，2019年1月已付10000元（用30万元本金中的10000元抵扣），2019年8月未付（用另案投资款70000元中的10000元抵扣）。原告对两被告微信转账82900元予以确认，其他不予认可。本院认为：原告与两被告签订《投资协议书》，原告与两被告之间的合同关系成立。原告主张已付款30万元，两被告虽抗辩实际收款29万元，考虑两被告对2019年1月利息10000元抵扣30万元本金的抗辩，本院对原告主张依法予以采信。现合同约定回款期限已过，两被告仍未支付全部款项，原告据此主张两被告返还投资款30万元有理，本院依法予以支持。两被告主张已向原告还款102900元，虽原告对部分金额不予确认，但综合微信转账记录、两被告实收投资款金额及两被告用以抵扣还款金额的抗辩，本院对两被告主张依法予以采信。合同约定两被告支付原告12万作为分红，两被告已支付102900元，现原告诉请被告支付分红款17100元有理，本院依法予以支持，超出部分不予支持并依法予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告广州祺诚广告有限公司、冯卫民于本判决发生法律效力之日起十日内向原告匡凤伟返还投资款300000元；二、被告广州祺诚广告有限公司、冯卫民于本判决发生法律效力之日起十日内向原告匡凤伟支付分红款17100元；三、驳回原告匡凤伟其他诉讼请求。如果两被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5950元、保全费2070元，均由被告广州祺诚广告有限公司、冯卫民负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  李 江人民陪审员  谈凤英人民陪审员  樊明香二〇二〇年五月十九日法官助理文静书记员王施琪吕美玉
甘肃省永靖县人民法院民 事 判 决 书（2020）甘2923民初745号原告：张珺恒，男，汉族，生于1979年7月5日，本科文化，甘肃刘化集团有限公司职工，住甘肃省永靖县。公民身份号码×××。被告：胡春明，男，汉族，生于1984年11月15日，永靖县自然资源局干部，住甘肃省永靖县，现住甘肃省永靖县古城新区。公民身份号码×××。原告张珺恒与被告胡春明追索劳动报酬纠纷一案，本院于2020年4月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张珺恒到庭参加诉讼。被告胡春明经本院传票传唤，无正当理由，拒不到庭应诉。本案现已审理终结。张珺恒向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付拖欠张珺恒人工工资5620元；2、本案诉讼费由张珺恒负担。事实和理由：2019年10月1日，胡春明雇佣张珺恒在位于永靖县太极镇白川村沙厂制作自动选沙机，双方口头约定日工资为260元，至2019年11月1日机器制作完毕，共计工资5620元。经张珺恒多次追要，胡春明不接电话、躲避不见。为维护张珺恒合法权益，特向贵院依法起诉，望判如所请。胡春明未答辩。张珺恒提交的证据及证明目的：1、微信聊天记录截屏三页，证明张珺恒向胡春明催要记录；2、手机短信截屏5页，证明胡春明拖欠张珺恒工资5620元。胡春明未提交证据。张珺恒提交的证据，本院予以采信。依据本院采信的证据及当事人的陈述，本院认定事实如下：2019年10月1日，胡春明雇佣张珺恒在位于永靖县太极镇白川村沙厂制作自动选沙机，2019年11月1日制作完毕，共计劳动报酬为5620元。经张珺恒多次索要，胡春明至今未付。本院认为，债务应当清偿。张珺恒依约向胡春明提供了劳务，胡春明应当及时、足额支付劳动报酬。经张珺恒催要后，胡春明仍拒不支付劳动报酬已属违约，应承担相应的民事责任。张珺恒诉请胡春明支付拖欠的劳动报酬5620元，本院予以支持。经本院传票传唤，胡春明未到庭应诉，视为放弃答辩、举证和质证的权利，不影响本院的审理和裁判。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：胡春明于本判决生效之日起十日内向张珺恒支付劳动报酬5620元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25元，由胡春明负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省临夏回族自治州中级人民法院。审判员  张维民二〇二〇年五月二十八日书记员  焦正剑
江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣1103刑初133号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人丁春仙，女，1963年11月26日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，小学文化，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌故意伤害罪于2020年1月11日被上饶市广丰区公安局刑事拘留，同年1月18日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。 辩护人徐玉仙，江西金乘律师事务所律师。 江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检一部刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人丁春仙犯故意伤害罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，被告人丁春仙及其辩护人徐玉仙到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省上饶市广丰区人民检察院指控： 2018年11月13日中午14时许，纪某5经过其堂兄弟纪某1家门口，纪某1因为两家人的陈年积怨，不让纪某5经过并骂纪某5，双方因此发生争执，被纪某1雇来做事的纪某2、纪某3等人劝阻。纪某5的妻子丁春仙听到吵架声后就从家里赶过来，与纪某1的妻子刘某互相辱骂，继而两人互相撕扯，互相拳打脚踢，丁春仙用拳头击打刘某额头、左侧脸颊，用手抓刘某的面部，用脚踢刘某，致刘某面部、躯干等处受伤，左侧上下各两枚牙齿脱落。刘某用拳头击打用手抓丁春仙的脸部，致丁春仙鼻子、脖子左侧脸颊受伤。纪某2将丁春仙抱开，分开后刘某晕倒在地，丁春仙又上前踢了刘某几脚，随即被边上的人拉开。 经江西广丰丰溪司法鉴定中心鉴定，刘某左侧上牙槽第6、8颗牙齿，下牙槽、第4、5颗牙齿外伤性脱落，构成轻伤一级。 对以上指控的事实，公诉机关出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人丁春仙故意伤害他人身体，致人轻伤一级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。因丁春仙具有坦白、初犯、因堂兄弟之间矛盾引发、被害人有过错的法定、酌定量刑情节，并自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月。 被告人丁春仙对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 经审理查明： 2018年11月13日中午14时许，纪某5经过其堂兄弟纪某1家门口。因为两家人的陈年积怨，纪某1不想让纪某5通过并骂纪某5，双方因此发生争执并相互对打，被纪某1雇来做事的纪某2、纪某3等人劝阻。纪某5的妻子即被告人丁春仙听到吵架声后就从家里赶过来，与纪某1的妻子刘某互相辱骂，继而两人互相撕扯，互相拳打脚踢，丁春仙用拳头击打刘某额头、左侧脸颊，用手抓刘某的面部，用脚踢刘某，致刘某面部、躯干等处受伤，左侧上下各两枚牙齿脱落。刘某用拳头击打用手抓被告人丁春仙的脸部，致被告人丁春仙的鼻子、脖子左侧脸颊受伤。纪某2将被告人丁春仙抱开，分开后刘某倒在地上，被告人丁春仙又上前踢了刘某几脚，随即又被边上的人拉开。 经江西广丰丰溪司法鉴定中心鉴定，刘某左侧上牙槽第6、8颗牙齿，下牙槽、第4、5颗牙齿外伤性脱落，构成轻伤一级；被告人丁春仙之夫纪某5左侧第8、9前肋骨骨折，构成轻伤二级；纪某1因钝器物致头面部胸部软组织挫伤，构成轻微伤。 上述事实，被告人丁春仙在法庭审理过程中对与刘某发生互相撕打无异议，并有归案情况、刘某的ＣＴ诊断报告书、ＣＴ检查报告单、病历、出院记录、诊断证明书、出院小结、证人纪某1、纪某2、纪某3、纪某4、纪某5、纪某6的证言、被害人刘某的陈述、被告人丁春仙的供述与辩解、广丰丰溪鉴定中心司法鉴定意见书、勘验笔录、视听资料、认罪认罚具结书等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人丁春仙因邻里纠纷与被害人发生撕打，故意伤害被害人的身体致其轻伤一级，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁春仙归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；被告人丁春仙系初犯，可酌情从轻处罚；本案的发生系邻里纠纷而引发，被害人亦有一定的过错，依法可酌情从轻处罚；被告人丁春仙的家人愿意赔偿被害人的经济损失并将赔偿款缴存在本院执行账户，依法可酌情从轻处罚。综合本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人丁春仙犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2020年12月10日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 坚 人民陪审员  徐昌水 人民陪审员  邓 斌 二〇二〇年五月十一日 书 记 员  颜晓桐
山东省枣庄市薛城区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0403民初683号原告：杨东，男，1972年12月8日出生，汉族，住薛城区。被告：种衍利，男，1970年12月24日出生，汉族，住薛城区。原告杨东与被告种衍利承揽合同纠纷一案，本院于2020年3月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨东到庭参加诉讼，被告种衍利经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨东向本院提出的诉讼请求：1、依法判令被告偿付欠款2.4万元及利息（自2019年10月1日起至实际付清时止，按中国银行同期贷款利息计算）；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年7月7日，原告与被告签订美沃门窗订制合同书，约定由被告种衍利为原告杨东加工订制门窗，付款方式为签订合同时原告交定金5万元，被告根据合同产品交货日期组织生产，所有产品在付清余款后送货上门安装使用，全部货款总计16万元。后被告给原告说先付货款，多退少补。2018年8月18日，原告向被告转账20.1万元。2018年12月，工程完工，被告迟迟不退还多余货款，经原告多次催要，被告退还了2万元，剩余2.4万元至今未退。2019年9月7日，被告向原告出具欠条一张，载明欠原告货款2万元，保证金4千元，合计2.4万元，于2019年9月30日前付清。该款后经原告催要，被告拒不退款，故提起诉讼。被告种衍利未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交证据，根据当事人提交的证据，本院认定事实如下：2018年7月7日，原告与被告签订美沃门窗订制合同书，约定由被告种衍利为原告杨东加工订制门窗，付款方式为签订合同时原告交定金5万元，所有产品在付清余款后送货上门安装使用，全部货款总计16万元。后被告给原告说先付货款，多退少补。2018年8月18日，原告向被告转账20.1万元。2018年12月，工程完工，但被告迟迟不退还剩余货款及保证金，后经原告多次催要，被告向原告退还了2万元货款，2019年9月7日，被告向原告出具欠条一张，载明欠原告货款2万元，保证金4千元，合计2.4万元，于2019年9月30日前付清。但被告至今没有向原告返还上述货款及保证金。本院认为，被告种衍利经本院合法传唤后无正当理由未出庭亦未答辩，视为放弃自身诉讼权利，应承担相应不利法律后果。根据原告的陈述及其提交的被告书写的欠条，本院认定原、被告之间存在订制门窗的合同关系，合同履行后被告应当按欠条约定的期限向原告返还剩余的货款及保证金，逾期不返还还应当支付相应的利息损失，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：被告种衍利于本判决生效之日起十日内向原告杨东返还货款2万元、保证金4千元及利息（以2.4万元为基数，自2019年10月1日至实际付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费400元，由被告种衍利负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。审判员  陈建合二〇二〇年五月十四日书记员  杨**雯
山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0891刑初90号公诉机关山东省济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人陈继庆，男，1968年12月5日出生于济宁市任城区，汉族，小学文化，户籍所在地济宁市任城区，现住山东省济宁高新区。因涉嫌危险驾驶罪，于2019年10月10日被济宁市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，于2020年5月11日被济宁高新技术产业开发区人民检察院取保候审。辩护人张桂香，山东圣和律师事务所律师。辩护人王征，山东圣和律师事务所实习律师。山东省济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人陈继庆犯危险驾驶罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院适用刑事速裁程序，公开开庭审理了本案。山东省济宁高新技术产业开发区人民检察院检察员朱天慧出庭支持公诉，被告人陈继庆及辩护人张桂香和王征到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月21日20时许，被告人陈继庆驾驶鲁Ｈ×××**小型轿车由西向东行驶至济宁市济宁高新区南贯集大桥处时，与同向行驶的王某驾驶的鲁Ｈ×××**小型面包车相撞，致面包车上的成员王冠强受伤。经认定，陈继庆承担事故的全部责任。经济宁市公安局刑事科学技术研究所检验，陈继庆的血液中检出乙醇成分，乙醇含量为211.3mg/100ml，属于醉酒驾驶。另查明，被告人陈继庆已取得被害人王某谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议且自愿认罪认罚，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、事故认定书、查获经过、呼气式酒精检测单、血样提取登记表及提取照片、协议书、谅解书、收条等书证，被告人陈继庆的供述，证人王某的证言，济宁市公安局刑事科学技术研究所检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈继庆在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人陈继庆明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拘捕行为，供认犯罪事实，应认定为自首；且自愿认罪认罚，取得被害人谅解，可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人陈继庆犯危险驾驶罪，判决拘役二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  赵文斌二〇二〇年五月二十八日书记员  吴 韩
贵州省兴仁市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）黔2322财保12号之一 申请人：贵州东湖新城市建设投资有限公司，统一社会信用代码：91522322587261903D，住所地：贵州省兴仁市经济开发区办公大楼****。 法定代表人：杨玖。 被申请人：贵州博融养生城建设有限公司，统一社会信用代码：91522322065761003X，，住所地：贵州省兴仁市东湖街道办事处博融养生城** 法定代表人：崔道明。 申请人贵州东湖新城市建设投资有限公司与被申请人贵州博融养生城建设有限公司诉前财产保全纠纷一案，本院于2020年3月19日作出（2020）黔2322财保12号民事裁定，一、查封申请人贵州东湖新城市建设投资有限公司所有的土地一宗（产权证号为：黔（20**）兴仁县不动产权第0000185号），查封期限为三年；二、查封被申请人贵州博融养生城建设有限公司位于兴仁市，具体房号如下：房号:（Ｃ2）1-1-2（预告登记证号：201701619）；（Ｃ6）1-1-1（预告登记证号：201701608）；（Ｃ6）1-1-3（预告登记证号：201701609）；Ｃ9-6-1（预告登记证号：201701611）；Ｃ9-1-2（预告登记证号：201701610）；Ｄ区商业门面2套，房号：Ｄ1-3-36（预告登记证号：201701599）；房号：Ｄ1-3-37（预告登记证号：201701600），查封期限为三年。 本院经审查认为，因申请人贵州东湖新城市建设投资有限公司在我院采取保全措施后三十日内未向本院提起民事诉讼，本院将依法解除上述保全措施。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条第三款之规定，裁定如下： 一、解除对申请人贵州东湖新城市建设投资有限公司所有的土地一宗（产权证号为：黔（20**）兴仁县不动产权第0000185号）的查封； 二、解除对被申请人贵州博融养生城建设有限公司位于兴仁市，具体房号如下：房号:（Ｃ2）1-1-2（预告登记证号：201701619）；（Ｃ6）1-1-1（预告登记证号：201701608）；（Ｃ6）1-1-3（预告登记证号：201701609）；Ｃ9-6-1（预告登记证号：201701611）；Ｃ9-1-2（预告登记证号：201701610）；Ｄ区商业门面2套，房号：Ｄ1-3-36（预告登记证号：201701599）；房号：Ｄ1-3-37（预告登记证号：201701600）的查封。 案件申请费5000元，由申请人贵州东湖新城市建设投资有限公司负担。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止本裁定的执行。 审判员  张志龙 二〇二〇年五月二十九日 书记员  张玉君
云南省昆明市西山区人民法院执 行 裁 定 书(2020)云0112执恢210号申请执行人：李明富，男，汉族，1977年6月14日出生，身份证登记住址：云南省昆明市西山区。被执行人：云南净硅商贸有限公司。组织机构代码：09332580-7。住所地：云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居委小村居民小组**。法定代表人：李龙祥。申请执行人李明富与被执行人云南净硅商贸有限公司提供劳务者致害责任纠纷一案中，昆明市中级人民法院（2017）云01民终1852号民事调解书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向本院申请强制执行。经本院执行，被执行人云南净硅商贸有限公司已履行295968元，本案现已执行完毕。本院认为，昆明市中级人民法院（2017）云01民终1852号民事调解书确定的内容已经全部执行完毕，申请执行人基于执行依据的权利全部得到了实现，本案依法予以执行结案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条第（1）项的规定，裁定如下：终结昆明市中级人民法院（2017）云01民终1852号民事调解书的执行。本裁定书送达后立即发生法律效力。审判员  马驰原二〇二〇年五月十二日法官助理李保平书记员曾子媚
长春市绿园区人民法院结 案 通 知 书（2020）吉0106执保217号申请保全人岳共柱与被保全人耿珊珊、高军合同纠纷一案，申请保全人于2020年5月13日向本院申请财产保全。在保全过程中，我院依民事裁定书载明的内容对被保全人耿珊珊名下房产予以查封，本案保全完毕。申请保全人于保全日期届满前一个月向我院提出保全申请，逾期我院将不予续封。（2020）吉0106执保217号执行完毕结案。办案人：孙晓博二〇二〇年五月二十日
广东省广州市增城区人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤0118民初1915号原告：洪展新，男，1979年12月17日出生，汉族，住广东省广州市增城区。委托诉讼代理人：简涛，广东兆鹏律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓燕梅，广东兆鹏律师事务所实习律师。被告：周全山（曾用名：周伦峰），男，1983年12月18日出生，汉族，住广东省广州市增城区。被告：罗志城，男，1988年9月24日出生，汉族，住广东省广州市增城区。被告：张满东，男，1972年8月20日出生，汉族，住广东省广州市增城区。被告：广州市保值房地产代理有限公司，住所地广东省广州市增城荔城街荔乡路**。法定代表人：陈志彪。原告洪展新与被告周全山、罗志城、张满东、广州市保值房地产代理有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年2月14日立案。原告洪展新于2020年5月21日以原、被告双方就案涉债权债务达成一致且被告已经向原告全部履行完毕为由向本院提出撤诉申请。本院认为，原告洪展新撤回起诉的申请符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项、《诉讼费缴纳办法》第三十四条第一款的规定，裁定如下：准许原告洪展新撤回起诉。案件受理费82元，由原告洪展新负担。审判员  陈少梗二〇二〇年五月二十二日书记员  廖穗满