安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0191民初716号 原告：合肥驰超建筑安装工程有限公司,住所地安徽省合肥高新技术产业开发区浙商创业大厦A-904,统一社会信用代码91340100353227411E。 法定代表人:王启光,总经理。 委托诉讼代理人：王曦，安徽协利律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张慧思，安徽协利律师事务所实习律师。 被告:天一消防工程集团有限公司合肥分公司,住所地安徽省合肥市包河区黄山路北侧鸿城大厦902,统一社会信用代码91340100327981680M。 负责人:邬长春，总经理。 委托诉讼代理人：张虎，员工。 委托诉讼代理人：孙焱维，安徽振信律师事务所律师。 被告:天一消防工程集团有限公司,住所地河南省郑州市二七区淮南街22号院19号楼东2单元10层南3号,统一社会信用代码91410103769469545G。 法定代表人:郭留奇,董事长。 委托诉讼代理人：邬长春，员工。 原告合肥驰超建筑安装工程有限公司（以下简称驰超公司）与被告天一消防工程集团有限公司合肥分公司（以下简称天一公司合肥分公司）、天一消防工程集团有限公司（以下简称天一公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月2日受理后，依法适用普通程序，于2020年4月21日公开开庭进行了审理。原告驰超公司委托诉讼代理人王曦、张慧思，被告天一公司合肥分公司委托诉讼代理人张虎、孙焱维均到庭参加诉讼，被告天一公司经本院合法送达民事起诉状副本及开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。 原告驰超公司向本院提出诉讼请求：一、判令天一公司合肥分公司、天一公司立即支付驰超公司工程款279801.67元及利息损失19898.95(以279801.67元为基数,按照银行同期贷款利率,自2018年1月1日暂计至2019年6月24日,以后计至款清之日止),以上合计299700.62元；二、本案诉讼费用由天一公司合肥分公司、天一公司承担。 原告驰超公司诉称的事实与理由：2017年8月30日,天一公司合肥分公司与驰超公司签订了《工程施工承包合同》一份,约定天一公司合肥分公司将合肥市美的经开区工厂钢结构涂料工程交由驰超公司施工,施工地点位于合肥经济技术开发区交口。合同签订后,驰超公司组织人员进场施工,依约完成合同义务,上述工程也于2017年12月31日竣工验收,双方核算金额为1156581.67元。另，双方核算关于涉案工程装三北二楼点工费金额，合计43160元，涉案工程清理挪货人工费6760元、误工费共计53300元。根据承包合同约定,涉案工程验收合格后天一公司合肥分公司将一次性支付剩余工程款。驰超公司已按合同约定履行了施工义务,涉案工程早已交付使用,但天一公司合肥分公司至今仅支付980000元,尚欠279801.67元。天一公司合肥分公司是天一公司分支机构,天一公司依法应当承担还款责任。 被告天一公司合肥分公司辩称：一、驰超公司承包的工程未经我方竣工验收，我方支付剩余工程款的条件未成就，其主张无事实依据，其诉请依法应予驳回。1、因驰超公司施工不符合双方合同约定，造成业主方车间的设备、墙面、空调风管等多处污染的事实；防火涂料涂刷厚度及面积均达不到合同约定的平均厚度与覆盖面积，且经我方多次通知整改清理，至今未整改清理，工程至今未竣工。2、按照合同约定，驰超公司应于工程竣工后向我方提交竣工验收通知书，但我方未收到驰超公司提交的任何竣工及验收资料。3、按照双方合同约定，工程完工后支付到工程款90%，剩余10%待工程经验收后一次性支付。现驰超公司既没有证据证明工程已竣工，也未提交证据证明工程已竣工且经我方验收合格。驰超公司现在主张支付剩余工程款没有事实依据，我方支付工程款的条件尚未成就。二、双方合同约定工程的保修期为一年，自竣工验收合格签发之日起计算，现工程既未竣工，也未验收合格，我方可以暂扣剩余的工程款作为质保金。三、我方已支付工程款990000元，且双方并未进行工程的最终结算，驰超公司主张的金额无事实基础。四、驰超公司主张利息损失无事实依据。 被告天一公司未作辩称。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。被告天一公司经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，放弃举证、质证权利，由其自行承担不利法律后果。 根据当事人陈述和审查确认的证据，本院认定如下事实：2017年8月30日，天一公司合肥分公司（甲方、发包方）与驰超公司（乙方、承包方）签订了《工程施工承包合同》一份,甲方将位于合肥经济技术开发区交口合肥市美的经开区工厂钢结构涂料工程交由乙方施工,施工面积按实际完成的面积结算，合同单价为主梁、次梁、超薄型涂料6元／㎡，乙方包工；关于竣工验收和保修，甲方在接到乙方的竣工通知书协助乙方组织有关部门进行验收；建设工程的保修期，自竣工验收合格签发之日起计算；关于工程结算，项目没有预付款，甲方按照月进度款支付乙方工程款，按照实际完成的主梁、次梁、立柱表面积60%工程款进行结算，工程完工后支付工程款90%，剩余10%待工程经验收后一次性支付，综合单价包死，不作调整，竣工按实际涂刷面积计算（完成一栋决算一栋）保质期一年，如一年未验收视为验收。 上述合同签订后，驰超公司进行施工。案涉工程施工完毕后，交付使用。2018年7月2日，案涉工程通过合肥市公安消防支队验收。 2019年1月24日，经双方决算案涉钢梁防火涂料第一遍涂刷决算金额为442985.22元，钢梁防火涂料第二遍涂刷决算金额为224728元，立柱防火涂料第一遍涂刷决算金额为488868.45元，合计为1156581.67元；2017年12月31日，经双方决算合肥市经开区美的冰箱厂钢结构防火涂料装三北二楼点工费60840元，清理挪货人工费6760元；2018年3月12日，经双方决算合肥市经开区美的冰箱厂钢结构防火涂料人员误工费分别为17680元、17940元，故案涉工程总价款为1259801.67元。 2019年1月17日，驰超公司出具《说明》一份，确认此前甲方已经支付工程款87万元，并同时申请再支付12万元。2019年1月18日，驰超公司丁友超收到12万元付款，其中附言为防火涂料。 本院认为：天一公司合肥分公司与驰超公司于2017年8月30日《工程施工承包合同》，是双方真实意思表示，内容并不违反国家法律、法规的强制性规定，依法应为有效，双方理应全面履行各自的权利义务。驰超公司已按约定完成案涉钢结构涂料工程的施工，故天一公司合肥分公司应向驰超公司支付工程款。天一公司作为设立天一公司合肥分公司的法人，依法应对天一公司合肥分公司所负债务承担补充清偿责任。天一公司合肥分公司辩称驰超公司施工不符合约定，但并未提供证据其因该部分施工遭到业主追责，如产生损失，其另案诉讼主张权利。天一公司合肥分公司辩称驰超公司并未经过其确认竣工验收，但案涉项目消防验收已经通过，故对此辩称本院不予采纳。 关于工程欠款，案涉工程总价款为1259801.67元，天一公司合肥分公司已支付工程款990000元，驰超公司主张天一公司合肥分公司仅向其支付工程款980000元，多出的10000元实际是扣款，但其出具的《说明》已经确认收到870000元，故属于对不利事实的自认。故天一公司合肥分公司尚欠工程款269801.67元（1259801.67元-990000元），其中质保金为125980.17元（1259801.67元×10%）。 关于逾期支付利息，案涉工程于2018年7月2日通过合肥市公安消防支队验收，根据合同约定“甲方按照月进度款支付乙方工程款，按照实际完成的主梁、次梁、立柱表面积60%工程款进行结算，工程完工后支付工程款90%”，天一公司合肥分公司尚欠工程款143821.5元（269801.67元-125980.17元），故其应于2018年7月3日开始支付逾期付款利息。案涉工程质保期为一年，已于2019年7月1日届满，故天一公司合肥分公司应于2019年7月1日前向驰超公司返还质保金125980.17元，其并未按约定返还质保金，故应自2019年7月2日起支付逾期付款利息。合同未对逾期付款的标准进行约定，故应按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付逾期付款利息。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告天一消防工程集团有限公司合肥分公司于判决生效之日起十日内向原告合肥驰超建筑安装工程有限公司支付工程款269801.67元及利息[自2018年7月3日起，以143821.5元为基数，计至2019年7月1日；自2019年7月2日起，以269801.67元为基数计至计至款清之日止；上述均按中国人民银行同期同类贷款基准利率计息]； 二、被告天一消防工程集团有限公司合肥分公司的财产不足以清偿本判决第一项确定的债务的，由被告天一消防工程集团有限公司以其财产清偿； 三、驳回原告合肥驰超建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。 若本案给付义务人未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5796元，保全费2018元，由被告天一消防工程集团有限公司合肥分公司、天一消防工程集团有限公司共同承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  孙宗欣 二〇二〇年五月十三日 法官助理李讷 书记员吴晶晶 附相关法条： 《中华人民共和国民法总则》 第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。 分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。