广东省南雄市人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0282民初2401号原告：上海华成针刺材料有限公司，住所地：上海市松江区********。统一社会信用代码：913***********509Q。法定代表人：吴春峰，系该公司董事长。委托诉讼代理人：邱云霞，系广东永顺律师事务所律师。被告：南雄市彤置富水泥建材投资有限公司，住所地：广东省南雄市珠玑镇梅岭，统一社会信用代码：914************907。法定代表人：古约华，系该公司董事。委托诉讼代理人：黄行素，系广东广和律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡碧莹，系广东广和律师事务所实习律师。原告上海华成针刺材料有限公司与被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告上海华成针刺材料有限公司的委托诉讼代理人邱云霞到庭参加诉讼，被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司的委托诉讼代理人黄行素、胡碧莹到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告上海华成针刺材料有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司向原告上海华成针刺材料有限公司支付剩余货款308000元；2.判令被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司向原告上海华成针刺材料有限公司支付违约金15400元；3.本案诉讼费由被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司承担。事实和理由：2013年12月19日原被告双方签订《高温滤袋供货合同》，被告作为买方，向原告定制一批高温滤袋，合同总价款为3380000元。涉案合同第三款约定了付款方式，其后原告依据合同生产产品，被告也依据合同第三款支付了预付款、进度款以及提货款。原告于2017年3月25日向被告送达第一批货物，于2017年5月14日向被告送达第二批货物，届时双方合同买卖义务已履行完毕。依据涉案合同第三款第四条之约定，被告应在设备投入正常运转后12个月或到货后18个月（两者以先到者为准）后向卖方支付质量保证金。现该批货物已送达至被告，并已投入使用达29个月之久，期间被告也未向原告提出该货物有任何问题，原告曾多次与被告协商要求其支付质量保证金，但被告以多种借口拒绝，至今只于2019年10月25日支付了原告30000元质量保证金，尚有308000未支付。依据涉案合同第四款违约责任第2.1条逾期付款之约定要求被告支付15400元违约金。被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司辩称，因原告逾期交货，其应向被告交付逾期违约金2295986元，扣除剩余质量保证金308000元，原告仍欠付被告1987986元，被告保留就此向原告追索剩余违约金的权利。根据涉案合同第六条、第十四条、第1.1项之规定，原告应于30%预付款到账后四个月内交货。每逾期交货一周应向被告支付合同总价千分之五的违约金，合同签订后被告于2014年6月6日便支付了30%的预付款，原告应于2014年10月6日交付完全部货物，实际上原告逾期交货951天，直至2017年5月14日才完成交货，由此原告应向被告支付逾期交货违约金共计2295986元。根据补充协议第13条第四项之规定，在原告以质量保证金进行抵扣后，原告仍欠被告违约金1987986元，因此被告不存在欠付货款及违约金的情形，故请求驳回原告的诉讼请求。原告上海华成针刺材料有限公司围绕诉讼请求提交了以下证据：1.营业执照、法定代表人身份证，证明原告主体资格；2.工商企业信息登记，证明被告主体资格；3.《高温滤袋供货合同》复印件，证明原被告于2013年12月19日签订的《高温滤袋供货合同》；4.上海农商银行收款通知复印件，证明被告分别与2014年6月6日、2017年1月12日、2017年5月12日向原告支付预付款、进度款及提货款；5.送货单复印件，证明原告分别于2017年3月25日、2017年5月14日向被告送达货物；6.上海农商银行收款通知复印件，证明被告于2019年10月16日向原告支付30000元质量保证金。被告质证称，证据一证据二的三性予以认可，证据三真实性合法性无异议，其中第六条、第十四条约定了原告交货的时间及逾期交货违约金，证据四真实性合法性无异议，可以证明我方支付30%预付款的时间为2014.6.6日，证据五真实性合法性无异议，可以证明原告直至2017.5.12日才完成交货，逾期交货951天。证据六真实性合法性无异议。被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司提交了如下证据，高温滤袋供货合同补充协议复印件，证明支付方式已经发生变化，预付款未规定具体的付款时间，被告并未逾期支付货款。原告质证称，对真实性合法性无异议，合同变更条款的证明内容有异议，因为该条款约定时设备制造达100%，经买方确认后，提货前买方向卖方支付。卖方收到货款10内组织发货，根据我方提交的证据，被告是在2017年1月13向原告汇款，原告在收到款项之后，在2017.3.23日向被告送达货物。此前这批货物早已生产完毕，原告多次要求被告支付货物进度款，但因被告一直拖欠，在2017年才向原告支付，原告收到款项后，即组织送货，因此，原告不存在逾期交付货物的行为。根据当事人陈述和其提供的证据，本院认定事实如下：2013年12月19日原告与被告签订《南雄市彤置富水泥建材投资有限公司2×5000t熟料水泥生产线A线高温滤袋供货合同》约定，合同总价为3380000元，交货时间为“本合同设备在图纸确认及30%预付款到卖方（原告）账后4个月内交货。如买方（被告）因工程进度原因要求推迟4个月以内交货，卖方（原告）不得收取额外费用；如买方（被告）要求提交交货应提前1个月书面通知卖方（原告）”。付款方式为预付款为设备总价30%（即￥1014000.00元），合同签订后一个月内买方（被告）向卖方（原告）支付。进度款为合同总价30%（即￥1014000.00元），设备制造达60%，经买方（被告）确认后向卖方（原告）支付。提货款为合同总价30%（即￥1014000.00元），合同设备具备发货条件支付。卖方（原告）收到货款后10日内组织发货。同时卖方（原告）向买方（被告）提供合同总价17%全额增值税发票。质量保证金为设备总价10%（即人民币3380000.00元），待设备投入正常运转后12个月或到货后18个月（两者以先到者为准）后向卖方（原告）支付。需方（被告）可从质量保证金中扣除因供方（原告）责任而承担的费用。逾期交货为设备每迟交货一周，支付逾期交货设备总价5‰的迟交货违约金；逾期交货达二个月时，买方（被告）有权终止合同，卖方（原告）应退回买方（被告）已支付的全部货款，并向买方(被告）偿付设备总价5%的违约金。买方若未按合同规定付款提货，视为买方违约。违约条款适用于买卖双方。逾期付款为每迟付一周支付相应逾期付款额5‰的逾期付款违约金，同时交货期顺延，但逾期付款违约金最高不超过逾期付款额的5%。被告于2014年5月16日和原告于2014年5月22日双方达成涉案合同补充协议，对涉案合同第十三条付款方式更改如下，其他条款不变，1.预付款为设备总价30%（即￥1014000.00元）。2.提货款为合同总价30%（即￥1014000.00元），设备制造达100%，经买方(被告）确认后，提货前买方向卖方支付。卖方收到货款后10日内组织发货。3.安装调试款为合同总价30%（即￥1014000.00元），安装调试带负荷运行验收合格后支付。同时卖方向买方提供合同总价17%全额增值税发票。4.质量保证金为设备总价10%（即人民币338000.00元），待设备投入正常运转后12个月或到货后18个月（两者以先到者为准）后向卖方支付。需方可从质量保证金中扣除因供方责任而承担的费用。2014年6月6日被告向原告支付1014000元，于2017年1月12日被告向原告支付1014000元，于2017年3月25日被告收到原告交付的部分货物，于2017年5月12日被告向原告支付1014000元，于2017年5月14日被告收到原告交付的剩余货物，于2019年10月16日被告向原告支付30000元。本院认为，本案系买卖合同纠纷。根据原被告签订的补充协议可知，双方已对交货时间作出变更，即提货款为合同总价30%（即￥1014000.00元），设备制造达100%，经买方(被告）确认后，提货前买方向卖方支付。卖方收到货款后10日内组织发货，经审查原告提交的发货单可判定原告存在迟延交货的情形，但被告对此情形并未终止合同，可知被告仍愿与原告继续履行合同。为此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，经审查原被告提交的证据可知被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司尚欠原告货款303800元，对此原告上海华成针刺材料有限公司诉请被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司支付剩余货款308000元，符合法律规定，本院予以支持。至于被告抗辩称应抵扣质量保证金30000元，因未提供相应证据佐证其主张，故本院不予采纳；根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”的及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条“出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉”的规定，原告在涉案合同履行过程中存在迟延交货情形，被告对此拒绝支付违约金的抗辩意见，本院对此予以采纳；原告诉请被告支付违约金15400元，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条之规定，判决如下：一、被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内一次性向原告上海华成针刺材料有限公司支付货款308000元；二、驳回原告上海华成针刺材料有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3076元，由被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审判员  陈亿祥二〇二〇年五月二十五日书记员  沈建华