四川省泸州市江阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川0502民初1525号 原告：谭宗凤，女，1963年7月25日生，汉族，住四川省泸州市江阳区。 委托诉讼代理人：曹浪，四川君益律师事务所律师。 被告：泸州百年饰家装饰工程有限公司，住所地：泸州市江阳区酒城大道四段****楼第****,统一社会信用代码：91510502356232021H。 法定代表人：宋斌。 被告：宋斌，男，1987年12月25日生，汉族，住四川省江安县。 被告：宋君，男，1987年12月15日生，汉族，住四川省江安县。 被告：叶淑瑜，女，1990年7月1日生，汉族，住浙江省温岭市。 委托诉讼代理人：瞿政，四川简法律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王蓉，四川简法律师事务所律师。 原告谭宗凤与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌、宋君、叶淑瑜装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告谭宗凤的委托诉讼代理人曹浪到庭参加了诉讼，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的法定代表人宋斌、被告宋斌、宋君到庭参加诉讼。被告叶淑瑜经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本案现已审理终结。 原告谭宗凤向本院提出诉讼请求：1.判令被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌返还装修款69,784元；2.判令被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌支付违约金（从起诉之日起按100元一天支付）；3.判令被告宋君、叶淑瑜对公司债务承担连带清偿责任；4.诉讼费由被告承担。事实和理由:2018年9月6日，原告委托被告泸州百年饰家装饰工程有限公司装修其位于康健苑8-2-1702号房屋，原告共向被告支付了装修款69,784元。因二被告未按期进行装修，遂于2019年9月29日向原告出具了一份《欠条》，载明被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌尚欠原告装修定金共69,784元，承诺于2019年10月20日前进场施工，如未按时进场，二被告在六个月内退还欠款，如有违约，另以每日100元的标准支付违约金。后被告未按约进场施工，遂于2019年10月19日与原告签订《装修合同》，进一步明确开工日期为2019年10月18日，工期为120个工作日，若未按期完成施工，每延误一个工作日向原告支付工程总造价1‰的违约金等。后被告未按约进场施工，给原告造成了严重的经济损失，有权要求被告退还装修款并支付违约金。被告宋斌、宋君为被告泸州百年饰家装饰工程有限公司和宜宾宋饰装饰工程有限责任公司股东，财务往来混乱，致使被告泸州百年饰家装饰工程有限公司账目严重不清，属于人格混同情形，故被告宋斌、宋君应承担连带赔偿责任，被告叶淑瑜系被告宋斌配偶，被告宋斌债务属于夫妻共同债务，故被告叶淑瑜也应对上述债务承担连带赔偿责任。综上，原告诉至法院，提出上列诉讼请求。 被告泸州百年饰家装饰工程有限公司辩称，同意退还2019年11月出具的欠条载明的装修款53,500元，但不同意承担违约金。 被告宋斌辩称，关于退还装修款方面同意在未出资的范围内承担责任，不认可违约金，也不承担其他责任。 被告宋君辩称，与原告签订的合同与其无关，不承担责任。 被告叶淑瑜辩称，本案所涉债务应由公司财产对债务承担责任，同时本案所涉债务非其与被告宋斌的夫妻共同债务，不应承担责任。 根据当事人的陈述和经本院依法认定的证据，本院确认以下事实：2019年10月19日原告谭宗凤（甲方）与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司（乙方）签订《家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定，原告将其位于康健苑8-2-1702号住房以包工包全部主材料方式承包给被告泸州百年饰家装饰工程有限公司装修，总价款110061元，施工日期为120个工作日，开工日期为2019年10月18日；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；乙方未按期完成施工工程，每延误一个工作日向甲方支付工程总造价1‰的违约金。合同签订后，原告共向被告支付装修款69784元，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司均向原告出具了收据，收据上加盖了泸州百年饰家装饰工程有限公司的财务专用章。2019年9月29日，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司向原告出具欠条一张，载明：“泸州百年饰家装饰工程有限公司，欠谭宗凤装修定金69784元（大写金额：陆万玖仟柒佰捌拾肆圆）；现公司法人：宋斌（身份证：5115231987××××××××，联系电话：＊＊＊××××＊＊＊＊），2019年10月20日前进场施工，如按期进场施工，此欠条作废，如未按时进场，欠款6个月退还，如有违约，另支付人民币每天100元”，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司在公司处盖章确认，被告宋斌在欠款人处签名捺印，同时宋斌又在法定代表人签字处签名捺印。被告对该房屋进行了部分装修，截至2019年12月3日，经原被告共同确认，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司共欠原告装修款53200元。被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌向向原告出具欠条一张，载明：“泸州百年饰家装饰工程有限公司欠谭宗凤装修工程款共计53200元（大写金额：捌万零伍佰肆拾壹圆），限公司法人：宋斌（身份证：5115231987××××××××，联系电话：＊＊＊××××＊＊＊＊）。”被告泸州百年饰家装饰工程有限公司在公司处盖章确认，被告宋斌在欠款人处签名捺印，同时宋斌又在法定代表人签字处签名捺印。 另查明，泸州百年饰家装饰工程有限公司成立于2015年9月10日，公司类型属于自然人投资或控股，注册资金200万元股东为宋斌和宋君，其中宋斌出资180万元任执行董事兼总经理，法定代表人，宋君出资20万元任监事。2019年8月26日，公司出资变更为宋斌198万元，占股99%，宋君2万元，占股1%，出资时间均至2035年8月31日，法定代表人仍为宋斌。 再查明，被告宋斌与被告叶淑瑜于2017年1月18日登记结婚，2019年9月16日办理离婚登记。 以上事实，有原、被告的陈述，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司以及宜宾宋饰装饰工程有限公司的工商登记信息、《家庭装饰装修工程施工合同》、银行转账记录、收据、欠条、离婚登记审查处理表、离婚协议书等证据在卷佐证，足以认定以上事实。 本院认为，一、本案被告泸州百年饰家装饰工程有限公司在本案中应承担的责任。原告谭宗凤和被告泸州百年饰家装饰工程有限公司签订的《家庭装饰装修工程施工合同》，系当事人的真实意思表示，且不违反法律的规定，因此合法有效。原告按约定支付了装修费用，被告应按约定完成装修义务，被告逾期未完成的行为已构成违约。现双方约定的装修期限届满，被告仍未完成装修事务，被告的行为已构成违约。现原告要求被告退还剩余装修款的请求应予支持。被告于2019年12月3日出具的欠条，应视为原、被告双方对装修费用进行的结算，同时该欠条的出具表明了双方解除合同的一致意愿，故解除合同的时间为2019年11月30日，被告应退还的装修款为53,200元。关于违约金的计算，虽原告主张依据2019年9月29日欠条约定，被告未按时进场施工构成违约，应按每天100元支付违约金。但双方于2019年10月19日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》中也对违约责任进行了约定，应认为是原、被告双方对违约责任进行了重新约定，现被告违约，依照合同的约定，应当支付相应的违约金。合同虽约定违约金为工程造价20%，但庭审中被告以约定违约金过高，明确提出降低违约金的请求，考虑被告已完成部分装修事务的事实，本院酌定违约金按未完成部分工程造价的20%计算为宜，即10,640元（53,200元×20%）。被告以欠条上未约定违约金，说明原告放弃违约金主张的辩解无证据证明，本院不予采信； 二、被告宋斌在本案中是否担责问题。原告持有的欠条虽载明系泸州百年饰家装饰工程有限公司欠款，但被告宋斌不仅在该欠条法定代表人处签名捺印，同时也在欠款人处签名捺印。宋斌的行为除代表公司外，亦代表个人认可该笔债务，故被告宋斌应对该笔欠款及其资金占用利息承担共同还款责任。由于宋斌个人不是《家庭装饰装修工程施工合同》的相对方，故对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司应承担的违约金不承担支付义务； 三、被告宋君作为股东是否应对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任问题。《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”本案原告虽提供被告泸州百年饰家装饰工程有限公司将原告等人支付的装修款转入宜宾宋饰装饰工程有限公司账户的证据，但该证据并不能证明被告宋君有逃避债务、严重损害公司债权人利益的行为，故要求股东宋君对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任的主张不予支持； 四、被告叶淑瑜是否对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任问题。被告叶淑瑜虽与被告宋斌原系夫妻关系，但叶淑瑜并非《家庭装饰装修工程施工合同》的相对方，不应对被告泸州百年饰家装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任，故原告的该项主张本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告谭宗凤与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司签订的《家庭装饰装修工程施工合同》于2019年11月30日解除； 二、被告宋斌、泸州百年饰家装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内退还原告谭宗凤装修款53,200元； 三、被告泸州百年饰家装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告谭宗凤违约金10,640元； 四、驳回原告谭宗凤的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费本院减半收取772元，由原告谭宗凤承担74元，被告泸州百年饰家装饰工程有限公司、宋斌共同承担698元。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院。 审判员 陈 佳 二〇二〇年五月二十一日 书记员 严子寒