广东省梅州市梅江区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1402民初2371号原告：深圳市鑫鸿建筑工程有限公司，地址深圳市宝安区新安街道布心社区**布心二村**317，统一社会信用代码914************311。法定代表人：马忠礼，该公司执行董事。委托诉讼代理人：周建华，广东方万律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘己，广东方万律师事务所实习律师。被告：广东方荣投资有限公司，住所梅州市梅江区********梅州义乌小商品批发城A栋7楼，统一社会信用代码914***********062Q。法定代表人：赖波涛，该公司董事长。被告：赖波涛，男，汉族，1963年11月15日出生，身份证号码442************313，身份证住址广东省连平县****************。原告深圳市鑫鸿建筑工程有限公司（下简称“鑫鸿公司”）与被告广东方荣投资有限公司（下简称“方荣公司”）、赖波涛装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，先适用简易程序后转为普通程序公开开庭进行了审理。原告鑫鸿公司的委托诉讼代理人周建华律师到庭参加了诉讼。被告方荣公司、赖波涛经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院缺席审理。本案现已审理终结。原告鑫鸿公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告方荣公司向原告返还合同履约金2800000元；2.判令被告方荣公司向原告支付截至2019年8月26日止的违约金553200元，后续违约金以2800000元为基数，按照年利率24%的标准支付至全部清偿之日止；3.判令被告方荣公司向原告支付为实现债权而支出的律师费165000元；4.判令被告赖波涛对上述债务承担连带责任；5.判令二被告承担本案案件受理费、保全费、担保费。事实与理由：2018年11月5日，被告方荣公司作为发包人，与作为承包人的原告签订《施工合同》，约定由原告承建方荣百尔盛国际大酒店室内装饰装修工程，开工日期为2018年12月12日，竣工日期为2019年5月18日。合同第三部分专用条款第25条约定，合同履约金为3000000元，在合同签订时承包人以银行转账方式转入发包人账户。合同签订后，原告依约将3000000元转至被告方荣公司账户。2018年12月14日，原告与被告方荣公司签订《补充协议》，约定双方同意开工日期顺延至2019年3月19日。2019年3月21日，原告与被告方荣公司再次签订《补充协议二》，约定双方同意将工期顺延至2019年7月31日，如工程在2019年7月31日前开工，双方继续履行《施工合同》；如2019年7月31日前无法开工，则《施工合同》于2019年8月1日起解除，被告方荣公司应在《施工合同》解除之日起一次性返还合同履约金2800000元及相应的违约金；被告赖波涛对被告方荣公司上述债务承担连带责任。补充协议二签订后，工程在2019年7月31日前仍无法开工，按照双方约定，《施工合同》已经解除，被告方荣公司应返还合同履约金2800000元及支付相应违约金。但上述款项经原告多次催要，二被告均不予支付。为维护合法权益，特向法院起诉，请法院依法判决。被告方荣公司未作答辩，亦未提交证据。被告赖波涛未作答辩，亦未提交证据。原告为证明其诉讼主张提交的证据有：1.原告营业执照；2.被告方荣公司工商登记资料、赖波涛身份证复印件；3.《广东方荣投资有限公司方荣·伯尔盛国际大酒店室内装饰装修工程施工合同》；4.方荣公司出具收到原告投标保证金100000元、合同履约保证金2900000元的两张《收款收据》；5.原告转账支付2900000元的银行流水；6.《补充协议》《补充协议二》；7.原告支付诉讼保全担保费的发票。原告表示愿对提交的证据及陈述真实性负法律责任。本院经审理认定事实如下：原告提交的证据能证明其上述主张事实，本院确认。另，1.《广东方荣投资有限公司方荣·伯尔盛国际大酒店室内装饰装修工程施工合同》约定的工程地址在“梅州市梅江区****（梅州火车站广场）”；2.原告确认2019年1月6日被告方荣公司已返还200000元履约保证金；3.《补充协议二》第3点约定被告方荣公司的违约金计算为“自2018年11月6日起，以300万元为基数，按年利率24%计算至2019年1月6日；自2019年1月7日起，以280万元为基数，按年利率24%计算，直至甲方付清全部款项为止”，第5点约定丙方（即赖波涛）个人自愿为甲方方荣公司债务承担连带保证责任；4.被告赖波涛在《补充协议二》落款“丙方”处签了名。本案诉讼期间，原告申请财产保全，本院依法冻结了被告方荣公司在梅州农村商业银行股份有限公司、中国工商银行梅州分行营业部城区支行的银行账户，查封了被告方荣公司位于梅州市火车站东侧义乌小商品批发中心多处不动产。原告为此支付了担保保险费3518元。本院认为，本案立案案由为建设工程施工合同纠纷，但据查明情况，原告与被告方荣公司签订的是室内装饰装修工程施工合同，故准确案由应为装饰装修合同纠纷。原告与被告方荣公司签订的《广东方荣投资有限公司方荣·伯尔盛国际大酒店室内装饰装修工程施工合同》（下简称“《施工合同》”）及《补充协议》，及与方荣公司、赖波涛共同签订的《补充协议二》，意思表示真实，内容未违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。原告2019年7月31日仍未能进场施工，依《补充协议二》约定《施工合同》于2019年8月1日正式解除，被告方荣公司应依约返还剩余履约保证金2800000元给原告并承担违约金。原告现诉请被告方荣公司返还履约保证金2800000元本院支持。对于原告要求被告方荣公司支付至2019年8月26日的违约金，经计算2018年11月6日至2019年1月6日的违约金为62天×（3000000元×24%÷365天）=122301.2元，2019年1月7日至2019年8月26日的违约金为232天×（2800000元×24%÷365天）=427132.88元，合计549434元。原告要求支付553200元不予支持。对于2019年8月27日起的违约金，原告要求被告方荣公司按《补充协议二》约定，以2800000元为基数，继续按年利率24%计算本院支持。原告诉请被告方荣公司支付律师费，缺乏依据，本院不予支持。对于原告诉讼保全支出的担保保险费3518元，该费用属于合理支出，属于其损失范围，其要求被告方荣公司承担本院则支持。原告要求被告赖波涛对上述方荣公司债务承担连带清偿责任，因赖波涛是连带责任担保人，本院支持。俩被告经本院依法传唤拒不到庭，视为放弃质证和抗辩等诉讼权利，由此引发的不利后果自行承担，可作缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告广东方荣投资有限公司应于本判决生效后十日内，返还履约保证金2800000元给原告深圳市鑫鸿建筑工程有限公司；二、被告广东方荣投资有限公司应于本判决生效后十日内，支付至2019年8月26日止的违约金549434元给原告深圳市鑫鸿建筑工程有限公司；三、被告广东方荣投资有限公司应于本判决生效后十日内，以2800000元为基数，支付该款从2019年8月27日起至付清止，按年利率24%计算的违约金给原告深圳市鑫鸿建筑工程有限公司；四、被告广东方荣投资有限公司应于本判决生效后十日内，支付担保保险费3518元给原告深圳市鑫鸿建筑工程有限公司；五、被告赖波涛对上述债务承担连带清偿责任；六、驳回原告其他诉讼请求。俩被告如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费34945.6元、财产保全费5000元（原告均已预交），由俩被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省梅州市中级人民法院。审 判 长  叶 飞人民陪审员  李建忠人民陪审员  黄 宁二〇二〇年五月二十八日书 记 员  梁婷婷