文书内容重庆市石柱土家族自治县人民法院民 事 判 决 书(2020)渝0240民初1091号原告：重庆泰安装饰设计工程有限公司，住所地重庆市江**,统一社会信用代码91500105202824630U。法定代表人：张合，该公司总经理。委托诉讼代理人：肖庆光，重庆中力律师事务所律师。委托诉讼代理人：李伟业，重庆中力律师事务所律师。被告：重庆市量劲科技有限公司，住所地重庆市石柱土家族自治县，统一社会信用代码91500240MA5U7DQ61T。法定代表人：田广福，该公司董事长。委托诉讼代理人：马培良，该公司员工。原告重庆泰安装饰设计工程有限公司（以下简称泰安公司）诉被告重庆市量劲科技有限公司（以下简称量劲公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2020年4月1日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告泰安公司的委托诉讼代理人李伟业到庭参加了诉讼，被告量劲公司经本院传票合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。泰安向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付拖欠原告的工程款378743.20元；2.判令被告支付拖欠的工程款违约金，违约金按银行同期贷款利息五倍标准计算。自2019年2月3日起至付清之日止（截止自2020年2月29日被告应支付的违约金为89241.40元）；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2017年10月12日与被告签订了《消防工程施工合同》，然后进场施工。在施工过程中因主管部门下达了环保整改通知，该工程于2018年5月停工。在历经长达半年的停工期后，原、被告经协商均同意不再对原由工程继续施工，双方根据已完成的工程量据实结算，结算金额为2251226.40元，且原、被告于2019年1月24日在结算单上进行盖章认可。在结算之前，被告共计支付了原告工程款1872483.20元。按照《消防工程施工合同》的约定：“工程竣工经消防部门验收合格后开始对项目进行结算，甲方应在乙方提供完整结算材料后20天内对乙方所报结算进行结算，结算完成后10天应支付至结算总价的95%。余下的5%的质量保证金在质保期满后经甲方检查确认无质量问题后一个月之内付清（不计利息）。质保期2年；质保期计算日期从消费验收合格之日计算。”因原、被告在合同履行中经共同商议改变了履行目的，即双方未进行竣工验收就已经完成了工程量的结算。所以根据双方结算表中确定的工程结算金额并结合支付条款，被告应于2019年3月3日起向原告支付剩余结算款378743.20元。根据法律的相关规定，只要原告不具有被告可以中止履行、迟延履行的法定或约定情形，被告就应当按照合同的约定全面履行自己的义务。经原告多次催收，被告都未予理睬。现原告特诉至法院，以维护自身合法权益。量劲公司未作答辩。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月12日，原告泰安公司（乙方）与被告量劲公司（甲方）签订了《消防工程施工合同》，约定量劲公司将重庆量劲科技有限公司石柱5#、6#、7#、9#厂房消防工程交给量劲公司进行施工。该合同约定了工程计价方式为按分区域单价包干，暂定价为：2501950.44元（人民币大写：贰佰伍拾万壹仟玖佰伍拾元肆角肆分）。进度款支付：1.工程款按节点支付，5#楼、6#楼报警系统及消防喷淋系统完成后支付工程造价的80%；7#楼、9#楼报警系统及消防喷淋主管系统完成后支付工程造价款的80%；2.工程完工经过消防三方检测后支付至工程审核造价的90%；3.工程竣工经消防部门验收合格后开始对项目进行结算，甲方应在乙方提供完整结算资料后20天内对乙方所报结算进行结算，结算完成后10天内支付至结算总价的95%。余下5%的质量保证金在质保期满后经甲方检查确认无质量问题后一个月付清（不计利息）。质保期为2年；质保期计算日期从消防验收合格之日计算。违约责任：如发包方未能按照合同规定拨付工程款，超过10日以上拖欠部分应按国家贷款利息的5倍累计计取违约金。超过30日以上未拨付工程款乙方有权停工，由此造成的一切损失均由发包方负责。合同签订后，工程因故停工。停工后，量劲公司向泰安公司支付了部分工程款1872483.20元。2019年1月24日，原、被告双方签字盖章确认了《重庆市量劲科技有限公司西沱厂房（5#、6#、7#、9#）消防工程结算表》，对案涉消防工程进行了结算，结算金额为2251226.40元。另，泰安公司曾就本案厂房的环氧地坪漆工程工程款向本院提起诉讼。本院作出判决后，量劲公司不服，上诉至重庆市第四中级人民法院。重庆市第四中级人民法院于2020年5月9日作出了（2020）渝04民终542号民事判决书。该生效判决书中认定：量劲公司和泰安公司在二审庭询中一致确认量劲公司应支付泰安公司案涉环氧地坪漆工程和消防工程的工程款合计为2655556.65元，量劲公司共已支付工程款为1997483.20元，两个工程尚欠工程款合计为658073.45元。该判决书判决量劲公司向泰安公司支付工程款279330.25元。本院认为，原告泰安公司与被告量劲公司签订的《消防工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，双方均应按照合同约定履行义务。合同签订后，消防工程虽未完工，但双方经协商一致后对工程进行了结算，量劲公司理应按照合同约定履行支付工程款的义务。关于支付工程款的金额，依照双方盖章确认的《重庆市量劲科技有限公司西沱厂房（5#、6#、7#、9#）消防工程结算表》和已生效的（2020）渝04民终542号民事判决书的判决内容，量劲公司应向泰安公司支付工程款为2251226.40元，鉴于泰安公司自认量劲公司已经向其支付了工程款1872483.20元，则可认定量劲公司尚欠消防工程工程款378743.20（2251226.40－1872483.20）元。为此，本院对泰安公司请求量劲公司支付拖欠工程款378743.20元的诉讼请求予以支持。关于违约金的问题，因泰安公司与量劲公司签订的《消防工程施工合同》明确约定了“进度款支付：工程竣工经消防部门验收合格后开始对项目进行结算，甲方应在乙方提供完整结算资料后20天内对乙方所报结算进行结算，结算完成后10天内支付至结算总价的95%。余下5%的质量保证金在质保期满后经甲方检查确认无质量问题后一个月付清（不计利息）。质保期为2年；质保期计算日期从消防验收合格之日计算”和“违约责任：如发包方未能按照合同规定拨付工程款，超过10日以上拖欠部分应按国家贷款利息的5倍累计计取违约金”，如前所述，量劲公司存在未按合同约定按时足额向泰安公司支付剩余工程款的违约行为，理应依照合同约定承担违约责任，即向泰安公司支付违约金。因双方结算的时间为2019年1月24日，则违约金支付时间应从2019年2月14日起开始支付。根据中国人民银行于2019年8月16日就改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制发布的2019年第15号公告要求，自2019年8月20日起，取消中国人民银行贷款基准利率这一标准，人民法院裁判贷款利息的基本标准改为“全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率”。故，量劲公司向泰安公司支付违约金的标准为以378743.20元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率的5倍从2019年2月14日起支付至2019年8月19日，以378743.20元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的5倍从2019年8月20日起支付至付清时止。另，量劲公司未到庭，未作答辩，视为对其自身权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，判决如下：一、被告重庆市量劲科技有限公司于本判决生效后十日内向原告重庆泰安装饰设计工程有限公司支付剩余工程款378743.20元；二、被告重庆市量劲科技有限公司于本判决生效后十日内向原告重庆泰安装饰设计工程有限公司支付违约金（以378743.20元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率的5倍从2019年2月14日起支付至2019年8月19日，以378743.20元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的5倍从2019年8月20日起支付至付清时止）；三、驳回原告重庆泰安装饰设计工程有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6981.00元，由被告重庆市量劲科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第四中级人民法院。审 判 长  刘 宏人民陪审员  谭祥云人民陪审员  谭成琼二〇二〇年五月二十六日法官 助理  郭妮恒书 记 员  黄 茜