山东省济南市长清区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0113民初774号 原告：济南利仁环保设备有限公司，住所地济南市长清区张夏街道办事处张夏村东北侧****。 法定代表人：黄继芳，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王传茹，山东舜泽律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋玉丽，山东舜泽律师事务所律师。 被告：潘寿本，男，1962年11月25日出生，汉族，居民，住山东省平度市田庄镇潘家庄村**，现住济南市历下区。 被告：山东昆昱环保工程技术有限公司，住，住所地济南市历下区文化东路**汇东星座商业公寓综合楼**/div> 法定代表人：潘香茗，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：马吟侠，山东金浩律师事务所律师。 委托诉讼代理人：许梅，山东金浩律师事务所律师。 原告济南利仁环保设备有限公司（以下简称利仁公司）与被告潘寿本、山东昆昱环保工程技术有限公司（以下简称昆昱公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告利仁公司及其委托诉讼代理人宋玉丽、被告潘寿本、被告昆昱公司委托诉讼代理人马吟侠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 利仁公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令潘寿本、昆昱公司偿还利仁公司欠款409350元及利息（利息自2018年4月28日起至实际给付之日止，以409350元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.本案的诉讼费、保全费等费用由潘寿本、昆昱公司承担。事实和理由： 2017年12月5日，利仁公司与昆昱公司签订《工程施工安装合同》，约定昆昱公司在利仁公司定作2×10t/h锅炉脱硝装置供内蒙古中谷矿业有限责任公司在内蒙古乌海市蒙西工业园内工地使用，合同总造价15.38万元。利仁公司将设备运至现场，发现现场情况与签订合同时不符。后双方协商一致分别于2018年1月9日、2018年3月21日签订两份《中谷脱硝补充协议》，对现场零星用工单价等事项作出补充约定。2018年4月28日，昆昱公司向利仁公司出具《完工证明》。但昆昱公司未按照合同及补充协议约定支付欠款。潘寿本为昆昱公司股东，也为实际控制人，其提供个人账户作为合同支款项账户，属个人与公司财产混同，应对公司欠款承担连带清偿责任。 潘寿本辩称，本人是公司业务经理，不是实际控制人，本人在涉案合同中的行为是执行职务行为，应当由昆昱公司承担民事责任。请求法庭驳回利仁公司对潘寿本的起诉。 昆昱公司辩称，昆昱公司与利仁公司签订《工程施工安装合同》，合同总价款15.38万元。利仁公司于2018年1月9日提出因为内蒙天气寒冷等原因要求剩余工程走定额。为此双方签订补充协议，约定每个人工按照750元结算（利仁公司负责氧气、乙炔、焊条机具不含吊车费），昆昱公司应支付利仁公司145100元，利仁公司在要求支付欠款利息的前提下，不得再要求支付违约金。 当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方当事人有异议的证据和事实，本院认定如下： 2017年12月5日，昆昱公司与利仁公司签订《工程施工安装合同》一份，约定利仁公司为昆昱公司制造安装2×10t/h锅炉脱硝装置，开工日期2017年12月6日，竣工日期2018年1月12日，合同总造价15.38万元，付款方式为合同签订后昆昱公司支付利仁公司预付款30%，反应器加工完毕运至现场，安装人员进场支付合同总价款的20%，工程完毕验收合格支付总价款的90%，自交工质保期满一周内付完全款，质保期1年。2018年1月9日，双方签订《中谷脱硝补充协议》，约定按750元1个工时结算，由昆昱公司负责其中一台吊车费用4个台班预计1万元，进场停工一天7人。2018年3月21日，双方再次签订补充协议，约定自2018年3月3日起利仁公司派驻施工人员起，昆昱公司按每工时750元/人/天据实结算，昆昱公司承诺在利仁公司自2018年3月3日派施工人员后十五日内支付利仁公司10万元用于结算利仁公司工人2017年的部分工资。自4月4日起付款每延迟1日，由昆昱公司向利仁公司支付违约金1000元，施工完毕30日内付至总工程款的95%。2018年4月30日，昆昱公司向利仁公司出具完工证明。涉案设备质保期应自2018年5月1日起算。关于利仁公司设备价款及安装费用，本院认定如下：对双方2017年12月5日签订的工程安装施工合同中15.38万费用，本院予以认定；对双方2018年补充协议中约定的工程量增加部分，依据利仁公司提交的2018年1月3日至2018年2月2日工程签证单，上述期间工程量增加部分为124800元（156个工×750元+1300元×6个台班）；对2018年3月3日后涉案合同增加量部分，依据利仁公司提交的2018年3月3日至2018年4月30日用工清单，上述期间增加工程量为275625元（367.5个工×750元），上述三部分工程费用共计554225元。截止利仁公司向本院主张权利，昆昱公司共支付利仁公司货款及安装费用共计156140元（146140元+10000元车费）。 本院认为，利仁公司与昆昱公司签订的《工程施工安装合同》及补充协议系双方当事人真实意思表示，符合法律规定，为有效协议，本院予以采信。本院予以确认。双方当事人均应依约履行合同约定的相关义务。利仁公司完工后，昆昱公司理应支付相应费用。昆昱公司尚欠利仁公司各项费用共计398085元（554225元-156140），由涉案《工程施工安装合同》及补充协议、工程签证单、用工清单及双方当事人陈述为证，事实清楚，证据充分，本院予以认定。昆昱公司未及时向利仁公司支付相应费用，致利仁公司向本院提起诉讼，昆昱公司应当承担本案的相应责任，利仁公司要求昆昱公司偿还欠款本息的请求，本院予以支持。利仁公司要求昆昱公司承担10万元违约金及相应利息的请求过高，应予调整，欠款利息及违约金计算基数依据双方2018年3月21日补充协议约定计付。故本院酌定，自2018年5月30日至2019年5月30日止，由昆昱公司以欠款本金378180.75元为基数（398085元×95%），按照中国人民银行同期贷款利率的1.95倍向利仁公司支付欠款利息及违约金；质保期满后，自2019年5月31日起至2019年8月19日止，由昆昱公司以欠款本金398085元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的1.95倍向利仁公司支付欠款利息及违约金；自2019年8月20日起，由昆昱公司以欠款本金398085元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.95倍向利仁公司支付欠款利息及违约金。利仁公司要求潘寿本承担还款责任的证据不足，本院不予支持。综上所述，案经调解未果，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、由山东昆昱环保工程技术有限公司于本判决生效之日起十日内偿还济南利仁环保设备有限公司欠款398085元； 二、由山东昆昱环保工程技术有限公司自2018年5月30日起至2019年5月30日止，以378180.75元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的1.95倍向济南利仁环保设备有限公司支付欠款利息及违约金，限于本判决生效之日起十日内付清； 三、由山东昆昱环保工程技术有限公司自2019年5月31日起至2019年8月19日止，以398085元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的1.95倍向济南利仁环保设备有限公司支付欠款利息及违约金，限于本判决生效之日起十日内付清； 四、由山东昆昱环保工程技术有限公司自2019年8月20日起至实际给付之日止，以398085元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.95倍向济南利仁环保设备有限公司支付欠款利息，限于本判决生效之日起十日内付清； 五、驳回济南利仁环保设备有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8894元，由山东昆昱环保工程技术有限公司负担8649元,由济南利仁环保设备有限公司负担245元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 长  冉 然 人民陪审员  王连起 人民陪审员  李 华 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  孙小棠