广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0107民初4593号 原告：莫立华，男，1953年9月7日出生，汉族，住南宁市青秀区。 委托诉讼代理人：方高升，广西欣源律师事务所律师。 委托诉讼代理人：廖成，广西名虎律师事务所律师。 被告：黄仕鹏，男，1986年12月25日出生，汉族，住南宁市青秀区。 原告莫立华与被告黄仕鹏装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月19日立案后，依法适用普通程序，于2020年2月10日公开开庭进行审理。原告莫立华的委托诉讼代理人方高升到庭参加诉讼。被告黄仕鹏经本院公告送达传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告莫立华向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2018年7月19日签订的《装修合同》以及2018年9月22日签订的《装修补充合同》2.判令被告向原告退还预付的装修款20万元；3.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原告于2017年11月将位于南宁市中海御熙岸11栋3302号房委托给被告装修，并陆续向被告支付了20万元装修款，双方于2018年7月19日补充签订了《装修合同》，被告确认已收到原告装修款20万元，但只完成了全部工程的三分之一，承诺2018年8月25日前完成全部装修工程，清理干净后交付原告使用。但《装修合同》约定的期限届满后，被告未能依约完成装修工程，为此，双方又于2018年9月22日再次签订了《装修补充合同》，被告确认已累计收到原告支付的23万元装修款，承诺2018年10月30日前完成全部装修工程，并列出了详细的工程进度表。但补充合同签订后，被告就再没有对原告的房屋进行装修，装修期限再次届满后，被告仍然未能完成装修工程并交付给原告使用。原告多次催促，被告均以各种理由推诿搪塞。由于被告中途停工且装修流程与装修要求不符，除卫生间、厨房（工程量约为3万元）勉强可以继续施工以外，已经施工到半的水电铺设、衣柜、阳光房等装修部分均需要重新拆除后重做。原告认为，原、被告之间的合同合法有效，原告已经向被告支付了23万元装修款，但被告未依约履行合同义务，已经构成违约，且由于被告的违约行为，导致原告需要另行支出其他费用翻工装修。因此，原告有权解除合同并要求被告返还原告预付的装修款项。原告为维护自身合法权益，特向法院起诉，望法院判如所请。 被告黄仕鹏未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月19日，原告莫立华（甲方）与被告黄仕鹏（乙方）签订《装修合同》，约定甲方于2017年11月委托乙方装修位于中海御湖熙岸11栋3302号房，甲方已付20万元，由于各种原因至今只完成了工程量的三分之一。乙方承诺2018年8月25日完成全部装修工程，并清理干净交付甲方使用。2018年7月23日进场，否则推迟一天扣罚100元。甲方承诺，接到乙方通知验收房子，二天内与乙方核对完成工程量，双方签字后即付清余款。乙方承诺装修过程中按国家规范、安全规范施工，装修过程中发生的任何事故，由乙方负全责。 2018年9月22日，原告莫立华（甲方）与被告黄仕鹏（乙方）签订《装修补充合同》，约定甲方于2017年11月委托乙方装修位于中海御湖熙岸11栋3302号房，甲方已付23万元，由于各种原因至今只完成了工程量的三分之一。乙方承诺2018年10月30日完成全部装修工程，并清理干净交付甲方使用。甲方承诺，接到乙方通知后，二天内与乙方核对验房，并核算工程费用。目前甲乙双方并不存在阻碍工程施工的客观事由。乙方必须按照工程进度表施工，如出现不可预料之事由，甲乙双方协商解决。如乙方违约，甲方有权要求乙方返还未施工部分的预付款。《装修补充合同》所附的《目前工程量》第一页记载：衣柜人工约12000元，材料约13000元；油漆人工9600元，材料6000元；玻璃16000（铝材加人工）、玻璃3800元；瓷砖12000元、人工5000元；浴缸3100元，水泥沙、瓷砖胶1000元；防水800元、人工600元；水电13000元（材料+人工）；立邦墙漆10000元；楼上杂工3000元；防盗网6300元。合计124000元。材料款以实际票据为准，人工按实测完成工程面积测算人工费。《目前工程量》第二页记载：楼梯石7000（定）差5000元；扶手16000元（定金8000元），马桶2300元1个；门6000元，木工人工2000元；花窗1000元，合计26300元。 原告通过微信转账方式陆续向被告转账共计23万元。庭审过程中，原告称《目前工程量》中的材料系由其购买，被告所完成工程的人工费为：衣柜人工12000元、油漆人工9600元、瓷砖人工5000元、防水人工800元、水电人工13000元、楼上杂工3000元、木工2000元，合计45400元。由于被告未能在《装修合同》、《装修补充合同》约定的期限内对涉案房屋进行装修，原告已另行聘请他人对涉案房屋进行装修，并已装修完毕。 本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告黄仕鹏经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已经放弃答辩和质证的权利，应承担由此带来的相应法律后果。 原、被告签订的《装修合同》及《装修补充合同》均出自双方当事人的真实意思表示且不违反法律、行政法规的强制性规定，成立并依法有效，双方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”。本案中，原告已依约向被告支付装修款，但被告未能在合同约定的期限内完成对涉案房屋的装修，被告的行为已构成违约，原告有权依据上述规定解除合同。现原告要求解除与被告签订的《装修合同》及《装修补充合同》，于法有据，本院予以支持。 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”本案中，原告共计向被告支付装修款230000元，而被告未举证证明其所完成工程量的工程造价，根据原告的陈述，被告所完成的工程费用为45400元，被告未提出抗辩，本院予以确认。合同解除后，被告应将多收取的装修款184600元（230000元-45400元）退回给原告。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（三）、（四）款、第九十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告莫立华与被告黄仕鹏于2018年7月19日签订的《装修合同》、于2018年9月22日签订的《装修补充合同》； 二、被告黄仕鹏向原告莫立华返还装修款184600元。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费4300元（原告莫立华已预交），由原告莫立华负担436元，被告黄仕鹏负担214元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  韦月玲 人民陪审员  陈 涛 人民陪审员  陈 英 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  唐 敏