广东省湛江市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤08民终356号上诉人（原审被告）：湛江市恒兴房地产有限公司，住所地：广东省遂溪县*********。法定代表人：陈某1。委托诉讼代理人：刘权，广东朝胜律师事务所律师。委托诉讼代理人：廖秉静，广东承诺律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：赵信，女，1992年2月12日出生，汉族，住广东省遂溪县**********，公民身份号码：440************028。上诉人湛江市恒兴房地产有限公司（以下简称“恒兴公司”）因与被上诉人赵信商品房销售合同纠纷一案，不服广东省遂溪县人民法院（2019）粤0823民初1550号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人恒兴公司的委托诉讼代理人刘权、廖秉静，被上诉人赵信到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人恒兴公司上诉请求：1.撤销一审判决，依法驳回赵信的诉讼请求；2.一、二审案件诉讼费由赵信承担。事实和理由：一、恒兴公司与赵信于2016年10月29日签订的《广东省商品房买卖合同》（以下简称“《商品房买卖合同》”）是双方的真实意思表示，赵信对其所购买房屋的具体情况是知情的，不可能存在任何误解。1.在双方签订合同之前，恒兴公司已经装修好样品房供赵信作为是否选购涉案商品房的参考；2.双方约定恒兴公司出售给赵信的是已经全部装修完成的商品房（见附件三）；3.《商品房买卖合同》第四条第1款约定：“该商品房属预售，按套出售，按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米4845.33元，总金额为138092元（138092元÷4845.33元/平方米=28.5平方米）”，第六条第1款约定：“一次性付款…138092元…”；4.涉案房屋实测面积为33.25平方米；5.虽然恒兴公司销售广告标语中有“赠送面积约6.5平方米”的陈述，但不明确具体。因此，双方在签订《商品房买卖合同》时已经明确约定涉案商品房按套出售，按建筑面积计算购房款，不可能存在任何误解。恒兴公司主张应按《商品房买卖合同》第五条第3款约定计算面积差异款22143.16元（4.57平方米×4845.33元/平方米），即恒兴公司主张赵信应当向其支付22143.16元面积差异款是有事实依据的。即使面积差异款不能按4.57平方米计算，也应当按0.855平方米（28.5平方米×3%）计算，即赵信应当向恒兴公司支付4142.76元（0.855×4845.33元/平方米）面积差异款。根据《商品房买卖合同》附件四第12条之约定，赵信必须先足额交付房屋面积差异款后，恒兴公司才有义务为赵信办理房地产权证。由于赵信不按附件四第12条之约定履行作为买受人支付房屋面积差异款的义务，故其应承担由此产生的违约责任。二、虽然恒兴公司销售广告标语中有“赠送面积约6.5平方米”的陈述，但并不明确具体，而对入户花园（非封闭阳台）赠送一半面积是恒兴公司在销售广告中的真实意思表示，并且明确具体。因此，恒兴公司赠送给赵信的面积为3.78平方米（附件一湛江市荣建测绘科技有限公司于2015年8月17日绘制的房地产平面图显示，涉案房屋非封闭阳台约7.56平方米，7.56平方米×1/2=3.78平方米）。一审法院认定恒兴公司赠送给赵信的面积为4.57平方米错误。三、遂溪县住房和城乡规划建设局（以下简称“县住建局”）、遂溪县城建市容卫生管理监察大队（以下简称“县监察大队”）的行政处罚不能作为赵信拒绝支付房屋面积差异款的理由。遂溪县房产管理局（以下简称“县房管局”）于2016年8月9日向恒兴公司收取罚款，于2017年12月28日向恒兴公司及赵信出具的《信访事项处理意见书》《责令停止违法行为通知书》是行政处罚及意向性的文件，上述文件并没有免除赵信交付房屋面积差异款的义务。恰恰相反，该局建议恒兴公司与赵信对房款进行结算，但赵信对该文件不予理眯。另外，双方在《商品房买卖合同》第十条对规划、设计变更有详细具体的约定。恒兴公司对规划、设计作了变更，因此，本案双方的纠纷应当根据《商品房买卖合同》第十条的约定解决，赵信不能因此而拒绝履行支付房屋面积差异款的义务。四、恒兴公司变更规划设计对赵信无害，相反是有益的，而且变更规划设计得到了主管机关的同意，处罚决定中没有要求恒兴公司改回原规划设计的内容，所有的房屋都经过验收合格了。五、恒兴公司与赵信之间的房屋买卖合同是凭样品买卖的合同，不以前期广告为依据，而是以改变了规划设计之后装修出来的样品房，甚至是现房作为买卖的标准，双方对此都非常清楚。六、按照开发商品房的行业习惯，赠送的面积是指不计入实测面积的部分，包括阳台，根据规范性法律文件的规定，实测面积是不能赠送的。七、因为双方僵持不下，恒兴公司已经在遂溪县法院起诉赵信请求解除合同，而赵信其中有一个重要诉求是要求恒兴公司办理房产证，但合同解除后办证的基础和前提就不复存在了，因本案需以另案的审判结果为依据，故请求中止对本案的审理。被上诉人赵信答辩称：一、恒兴公司进行超面积的违规建设，且未经赵信同意擅自改变房屋规划设计，其向赵信追缴违规建设导致面积变化的房屋面积差异款及拒绝为赵信申请办理不动产权证，属于违约。根据有关部门的认定，赵信有权要求恒兴公司继续履行合同，办理过户手续，并有权向恒兴公司主张违约赔偿。恒兴公司开发的遂溪恒兴花园B区二期工程项目未按照已办理的建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证的规定进行建设，导致超面积建设属于违规建设的事实己被县住建局、县监察大队确认。恒兴公司不经作为买受人的赵信同意擅自改变规划属违规违约行为的事实也已被县房管局确认，违反了涉案《商品房买卖合同》第十条的约定，且县房管局给出了明确的处理意见：卖房人向买房人追缴违规建设导致面积变化的房屋差价及拒绝为业主申请办理不动产权证属于违规违约行为，买房人可以要求卖房人继续履行合同，办理过户手续，并可以向对方主张违约赔偿。因此，根据上述有关部门的认定，赵信有权要求恒兴公司继续履行合同，办理过户手续，并有权向恒兴公司主张违约赔偿。恒兴公司狡辩称县住建局、县监察大队的行政处罚不能作为赵信拒绝支付房屋面积差异款的理由不能成立，一审判决已经说明，根据《行政处罚法》第七条的规定，公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。恒兴公司因违建被行政处罚后，并没有免除因其违法行为对他人造成损害应当依法承担的民事责任。二、涉案房屋实测面积与合同约定面积存在4.57平方米的面积差并不属于误差，而是签约时恒兴公司承诺赠送的面积，故赵信无需支付所谓的房屋面积差异款，恒兴公司要求赵信支付面积差异款没有事实和法律依据。首先，房屋实测面积与预测面积的误差比的合理范围应在3%以内，而涉案房屋的误差比达到了16.03%（4.57÷28.50），明显不符合常理。其次，房屋的实测面积与合同约定的面积存在较大差异是恒兴花园B区二期10/12幢04/05户型的商品房普遍存在的问题。最后，恒兴公司在销售广告中明确表示“赠送面积约为6.5平方米”，该销售广告对赵信订立合同由重大影响，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第第三条的规定，“赠送面积约6.5平方米”应视为要约，属于合同的内容。且恒兴公司表示赠送的面积为“6.5平方米”己经精确到小数点后一位，非常明确具体。三、恒兴公司拒绝为赵信申请办理不动产权证，导致赵信不能在规定期限内取得房地产权属证书，恒兴公司的行为构成违约，按照涉案《商品房买卖合同》第十五条的约定，恒兴公司应承担逾期办证的违约责任。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决合法合理，恒兴公司的上诉理由不成立，请求二审法院依法驳回恒兴公司的全部上诉请求，维持一审判决。赵信起诉请求：1.恒兴公司立即为赵信所购的位于遂溪县*********恒兴花园B区二期xx幢xx房向产权登记机关申请办理不动产权证，将房屋过户登记至赵信名下并直至赵信取得房地产权属证书；2.恒兴公司向赵信支付违约金27729元（以赵信已付房价款138092元为基数，按日万分之二的标准，从恒兴公司逾期之日即2016年11月17日起计至赵信最终取得房地产权属证书之日，暂计至起诉之日）；3.本案诉讼费用由恒兴公司承担。赵信在庭审中变更第2项诉讼请求为：恒兴公司向赵信支付违约金21459元（以赵信已付房价款138092元为基数，按日万分之二的标准，从恒兴公司逾期之日即2017年6月28日起计至赵信最终取得房地产权属证书之日，暂计至起诉之日）。一审法院查明事实：恒兴公司对外发布的恒兴花园B区二期10/12幢04/05户型的销售广告，户型为1房1卫带有计算一半面积的入户花园设计，建筑面积约为29平方米，套内面积约22平方米，并明确赠送面积约6.5平方米。赵信与恒兴公司在2016年1月29日签订《商品房买卖合同》。《商品房买卖合同》约定：第三条、买受人（即赵信）购买的商品房为预售商品房，为本合同第一条规定的项目即遂溪·恒兴花园B区二期中xx幢xx房。该商品房阳台有非封闭式阳台1个，建筑面积为28.50平方米，套内面积为22.34平方米。第四条、该商品房属预售，按套出售，按建筑面积计算，该商品房单价为人民币每平方米4845.33元，总金额人民币138092元整。第六条、买受人一次性支付首期房款58092元，剩余房款80000元办理银行按揭。第八条、出卖人（即恒兴公司）应当在2017年3月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：（1）该商品房经验收合格。第十条、商品房预售后，出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的，出卖人应书面征得买受人同意。第十五条、出卖人应当在商品房交付使用后180日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理：买受人不退房，出卖人按已付房价款每逾期一天向买受人支付万分之二的违约金。附件一、由湛江市荣建测绘科技有限公司于2015年8月18日绘制的房地产平面图显示，涉案商品房带有非封闭式阳台。附件四、合同补充协议第十二条，对《商品房买卖合同》第五条条款的面积差异款结算，双方约定在买受人接到出卖人的房屋面积差异结算通知后，必须在通知规定的限期内与出卖人结清房屋面积差异款，否则由此造成该房屋无法及时办理房地产权证的责任由买受人承担。2016年1月28日，赵信向恒兴公司支付首期房款58092元。2016年5月10日，建设银行将发放给赵信的80000元贷款转支给恒兴公司。2016年11月28日，恒兴公司向赵信开具的《广东增值税普通发票》，发票记载涉案xx幢xxx房部分面积为16.5107平方米的房款为80000元。2016年5月19日，恒兴公司委托湛江市荣建测绘科技有限公司对恒兴花园B区二期xx幢商品房建筑面积进行实测，2016年5月20日出具的《房产面积测绘成果报告书》显示涉案商品房即xx幢xxx房的建筑面积为33.07平方米，比合同约定的房屋建筑面积28.50平方米多出了4.57平方米，且合同测绘图上虚线的非封闭式阳台已变成封闭式阳台。2016年8月9日，县住建局、县监察大队作出遂住建罚决字[2016]18号《行政处罚决定书》，因恒兴公司开发的遂溪·恒兴花园B区二期工程项目未按照已办理的建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证的规定进行建设，导致超面积建设，其行为违反《中华人民共和国城乡规划法》《建筑工程施工许可管理办法》的相关规定，对恒兴公司处以罚款的行政处罚。2016年8月9日，恒兴公司依据遂住建罚决字[2016]18号《行政处罚决定书》缴交罚款。2016年9月8日，恒兴花园B区二期工程经勘察单位、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位等五方主体验收合格。2016年11月25日，恒兴花园B区二期工程经验收合格予以备案。2017年3月30日，恒兴公司交付涉案商品房给赵信使用。2017年10月20日，恒兴公司向恒兴花园B区二期10/12幢04、05户型共104套业主发送《补交房款通知》导致业主集体到遂溪县信访局上访。经遂溪县信访局受理后转送县房管局调查处理。2017年12月28日，县房管局作出遂房[2017]49号《信访事项处理意见书》。县房管局认为该信访事项属于商品房面积差异纠纷事项，对于恒兴花园B区二期10/12幢04、05户型的面积差异问题，经调查核实，该户型原带有非封闭式阳台，现已变更为封闭式阳台，而双方签署的《商品房买卖合同》第十条对规划、设计变更作出了相关约定。恒兴公司不能提供因规划变更而向买受人发放的变更规划通知书或征询意见书，县房管局依据《广东省商品房预售管理条例》第十条、双方签署的《商品房买卖合同》第三条第三款、第十条及附件一（房屋平面图），认定恒兴公司不经买受人同意擅自改变规划属违规违约行为。县房管局就信访事项作出处理意见：卖房人向买房人追缴违规建设导致面积变化的房屋差价及拒绝为业主申请办理不动产权证属于违规违约行为，买房人可以要求卖房人继续履行合同，办理过户手续，并可以向对方主张违约赔偿。2017年12月28日，县房管局作出遂房[2017]47号《责令停止违法行为通知书》，责令恒兴公司根据《房产面积测绘成果报告书》中的实测建筑面积，结合双方签署的《广东省商品房买卖合同》第三条第三款、附件一（房屋平面图）及恒兴公司的商品房销售广告中的建筑面积为计算依据重新核定面积，与购买人进行房款差价结算。双方结算后30日内，恒兴公司应以实测建筑面积为业主依时按期申请办理不动产权证。恒兴公司已于2017年3月30日交付涉案商品房给赵信使用，但至今仍未取得不动产权证。赵信以恒兴公司拒绝申请办理不动产权证属违约行为为由，向一审法院提起诉讼，请求恒兴公司继续为赵信申请办理不动产权证及支付违约金。一审法院认为：本案是商品房销售合同纠纷。赵信与恒兴公司于2016年1月29日签订《商品房买卖合同》，该合同是双方的真实意思表示，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法、有效。《商品房买卖合同》第十五条约定，恒兴公司应在商品房交付使用后180日内，需提供由其提供的办理权属登记的资料报产权登记机关备案。恒兴公司已于2017年3月30日交付涉案商品房给赵信使用，恒兴公司根据《商品房买卖合同》附件四的补充协议第十二条的规定，以赵信没有结清房屋面积差异款为由拒绝申请办理不动产权证，并认为没有及时办理不动产权的责任应由赵信承担。赵信则认为，恒兴公司的销售广告中带有非封闭式阳台，并承诺赠送阳台面积，恒兴公司未经赵信同意擅自变更房屋规划设计并将原赠送的阳台面积纳入实测面积计算，恒兴公司违规违约在先，房屋面积差异款应由恒兴公司承担，且恒兴公司要继续为其办理不动产权证，同时因其违约行为，应支付违约金。纵观本案发生的前因后果，是因办理不动产权证需先结清房屋面积差异款，赵信与恒兴公司双方均拒绝支付房屋面积差异款导致无法办理不动产权证引起的纠纷，故本案的争议焦点为：1.房屋面积差异款是否应由赵信支付。2.恒兴公司是否应承担逾期办证的违约责任。一、房屋面积差异款是否应由赵信支付。恒兴花园B区二期工程超面积建设属于违规建设的事实已被县住建局、县监察大队确认，恒兴公司未经买受人同意擅自变更规划设计的事实也已被县房管局确认，上述事实有县住建局、县监察大队作出的遂住建罚决字[2016]18号《行政处罚决定书》及县房管局作出的遂房[2017]49号《信访事项处理意见书》予以佐证，一审法院予以认定。《行政处罚法》第七条规定，公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。恒兴公司因违反行政管理秩序被行政处罚后，并没有免除因其违法行为对他人造成损害应当依法承担的民事责任。赵信与恒兴公司签订的《商品房买卖合同》约定xx幢xxx房的建筑面积为28.50平方米，但实测建筑面积为33.07平方米，面积差异为4.57平方米。赵信主张上述面积差是恒兴公司在出售xx幢xxx房时所赠送的面积，而恒兴公司则主张上述面积属于房屋整体面积增加的误差。根据本案已查明的事实，一审法院采信赵信关于上述面积差额部分属于赠送面积的主张，具体理由如下：首先，因测量或房屋建设过程中存在的多种原因，实测面积与预测面积（即合同约定面积）可能存在误差，但误差比的合理范围应是在3%以内，而涉案xx幢xx房的误差比达到16.03%（4.57÷28.50），明显不符合常理；其次，涉案xx幢xx房的实测面积与合同约定面积存在较大差异并不属于个别现象，而是在恒兴花园B区二期10/12幢04/05户型的商品房普遍存在的问题；最后，恒兴公司对外发放的10/12幢04/05户型的销售广告承诺赠送面积约为6.5平方米。虽销售广告已明确入户花园（非封闭式阳台）是计一半面积，但销售广告未明确入户花园的面积。赵信误以为销售广告赠送约6.5平方米的面积为入户花园的面积，因而在签订《商品房买卖合同》时以为房地产平面图虚线以内非封闭式阳台的面积为赠送面积。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条“商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任”的规定，赵信作为购房者，是被销售广告标语的“赠送面积约6.5平方米”吸引而购房，因此，销售广告中对于赠送面积的说明对赵信订立商品房买卖合同有重大影响，“赠送面积约6.5平方米”的说明应当视为要约。该说明和允诺虽未载入《商品房买卖合同》，但应当视为合同内容。综上，涉案xx幢xxx房的实测面积与合同约定面积存在4.57平方米的面积差并不属于误差，而是恒兴公司在与赵信签订《商品房买卖合同》时承诺赠送的面积，故在赵信已全部支付涉案房屋的房款138092元的情况下，恒兴公司要求赵信支付面积差价款，没有事实和法律依据。二、恒兴公司是否应承担逾期办证的违约责任。合同第十五条约定，商品房交付使用之日起180日内，出卖人应提供需由其提供的办理权属登记的资料报产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，出卖人按买受人已付房价款每逾期一天向买受人支付万分之二的违约金。恒兴公司以赵信未结清房屋面积差异款为由拒绝为赵信申请办理不动产权证，现已查明面积差为赠送面积，赵信无需支付差异款，现因恒兴公司的过错，导致赵信不能在规定期限内取得房地产权属证书，恒兴公司应承担逾期办证的违约责任。涉案商品房的交付时间为2017年3月30日，按约定，恒兴公司逾期办证的起算时间点应为2017年9月26日（即交房之日2017年3月30日起加上180天）。根据合同第十五条约定，恒兴公司提供需由其提供的办理权属登记的资料给产权机构时，则完成了合同约定的义务。故赵信请求恒兴公司支付的逾期办证违约金至赵信取得不动产权证之日止没有事实依据，不予支持。恒兴公司应在结清房屋面积差房价款的相关税费后，及时将相关票据资料报送产权机构完成提供产权登记手续。赵信已支付房款138092元，恒兴公司应以已付房款138092元为基数，从2017年9月26日起按照每日万分之二计算违约金直至恒兴公司完成需由其提交的产权登记资料的手续之日止。违约金暂计算至赵信起诉之日即2019年8月14日（违约688天），恒兴公司应支付的违约金为19001.45元（138092元×万分之二×688天）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国行政处罚法》第七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十七条的规定，判决：一、限湛江市恒兴房地产有限公司于判决发生法律效力之日起一个月内为赵信申请办理坐落于遂溪县*********遂溪·恒兴花园B区二期xx幢xxx号商品房的《不动产权证书》手续，赵信应当予以必要的协助。二、限湛江市恒兴房地产有限公司于判决发生法律效力之日起五日内向赵信支付暂计算至2019年8月14日的逾期办证违约金19001.45元，从2019年8月15日起以138092元为基数按照日万分之二的标准支付违约金至湛江市恒兴房地产有限公司完成需由其提供的产权登记资料的手续之日止。如果未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费168.23元，由赵信负担19.27元，由湛江市恒兴房地产有限公司负担148.96元。二审期间，恒兴公司向本院提交一份不动产产权证，用以证明同户型房屋的实测面积与房地产实测面积是一致的。经质证，赵信对恒兴公司提交的证据没有异议。本院经审查认为：恒兴公司二审提交的证据不属于新证据，且该证据只能证明与涉案房屋同户型房屋的实测面积确实为33.25㎡，对本案的事实认定没有影响，故本院不予采纳。二审期间，赵信没有提交新的证据。本院经审理查明：一审判决查明事实清楚，本院予以确认。本院认为：本案是商品房预售合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”的规定，本院对恒兴公司上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。根据上诉人恒兴公司的上诉请求和理由，及被上诉人赵信的答辩意见，本案双方当事人二审争议的焦点问题是：恒兴公司应否为赵信申请办理涉案房屋的不动产权证及向赵信支付逾期办证违约金。恒兴公司上诉主张涉案房屋的面积差并不是恒兴公司出售涉案房屋时向赵信赠送的房屋面积，而是属于法律规定的误差，赵信应向恒兴公司补足面积差异款，在赵信并未支付上述面积差价款的情况下，恒兴公司有权拒绝为赵信申请办理涉案房屋的不动产权证，故恒兴公司不存在逾期办证的违约行为，亦不应承担逾期办证的违约责任。因恒兴公司与赵信在涉案《商品房买卖合同》的附件四即《合同补充协议》中约定“12.对《广东省商品房买卖合同》第五条条款的面积差异款结算，双方约定在买受人接到出卖人的房屋面积差异结算通知后，必须在通知规定的限期内与出卖人结清房屋面积差异款，否则由此造成该房屋无法及时办理房地产权证的责任由买受人承担”，故要确定恒兴公司是否存在逾期办证违约行为，关键在于赵信应否向恒兴公司支付房屋面积差价款。从本案查明的事实来看，恒兴公司关于涉案房屋的面积差并不是恒兴公司出售涉案房屋时向赵信赠送的房屋面积，而是属于法律规定的误差，赵信应向恒兴公司补足面积差异款的上诉理由明显不能成立。在恒兴公司向社会公开发布的10/12幢04/05户型的销售广告中，恒兴公司明确承诺该户型的赠送面积约为6.5平方米。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条“商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任”的规定，“赠送面积约6.5平方米”的承诺虽未载入涉案《商品房买卖合同》，但应当视为合同内容，恒兴公司应当按照上述承诺履行。综上，涉案房屋的实测面积与合同约定面积存在的面积差应属于恒兴公司在与赵信签订《商品房买卖合同》时承诺赠送的面积，故恒兴公司关于赵信应向其补足面积差异款上诉理由不能成立，本院不予采纳。因赵信无需向恒兴公司支付房屋面积差异款，故恒兴公司以赵信未向其支付房屋面积差异款为由，主张其有权拒绝为赵信申请办理涉案房屋的不动产权证，没有事实和法律依据，本院不予支持。因恒兴公司未按涉案《商品房买卖合同》约定的期限为赵信申请办理涉案房屋的不动产权证，故一审判决判令恒兴公司履行办证义务并向赵信支付逾期办证违约金并无不当，本院予以维持。综上所述，恒兴公司的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费297.92元，由上诉人湛江市恒兴房地产有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长 郑玉莲审 判 员 陈小红审 判 员 林 竹二〇二〇年五月十八日法官助理 邱诗婷书 记 员 谢卓凡附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。