广东省汕头市龙湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0507民初61号原告：广东宇泰制震装备股份有限公司，住所地广东省汕头市流美居委辖区*****东泰化工厂东面厂房。法定代表人：黄庭奇。委托诉讼代理人：李凡，国信信扬(汕头)律师事务所律师。被告：伽师县江州建筑安装有限公司，住所地新疆喀什地区伽师县******************。法定代表人：郑兵。委托诉讼代理人：李晓鹏，新疆卡吾力律师事务所律师。原告广东宇泰制震装备股份有限公司与被告伽师县江州建筑安装有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案，依法适用简易程序，于2020年1月19日依法转为普通程序，于2020年5月9日公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人李凡到庭参加诉讼，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判决被告归还原告货款387,000元及违约金按年利率24％，从2018年9月1日起计算，暂计至2019年11月30日止为116,100元，实际计算至全部货款还清之日止；2.判决被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：被告于2018年3月6日与原告签订《购销合同》，向原告购买建筑橡胶隔震支座产品一批，金额共计882,000元。原告已分别于2018年4月25日、2018年5月24日将该批货物送货至被告指定的喀什地区伽师县江巴孜中学工地，《购销合同》约定：若被告未按约定付款，则需按2万元／天的违约金支付给原告。因该违约金的约定计算出的金额远远超过按民间借贷纠纷相关司法解释规定的年利率24％计算的金额，因此原告主张按年利率24％的标准向被告收取违约金；另外合同约定发生争议，有异议的一方可向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。原告发货且产品安装施工完毕，原告货物全部安装在伽师县江巴孜中学教学楼，该教学楼已交付学校开学使用。被告除支付原告495,000元货款外，尚结欠原告剩余货款387,000元。经原告多次催讨，被告至今仍拒不归还全部货款及违约金。被告拒不按约定履行支付货款的行为，已严重损害原告的合法权益，为维护自身的合法权益，特提起诉讼。被告答辩称：1.原告未按约定履行合同义务，约定的供货周期为预付款到账之日50天内。被告银行账户流水显示第一笔预付款在2018年3月8日向原告支付了265,000元，按照合同约定原告即应在2018年4月27日之前将全部货物供应到位。但根据被告公司时任负责人郑浩和原告公司代理人郭彦林微信聊天记录可证实，原告公司的货物在2018年6月5日之前还没到被告公司的工地。按照双方签订的购销合同，原告至少延期40天以上才将货物供完，按照双方约定的违约责任，每延期一天供货，应按2万元／天违约金支付给被告，故原告应承担80万元的违约金，因违约金过高，被告按照30％违约责任计算，原告也应承担24万元违约金。故被告请求法院驳回原告要求被告支付违约金的诉讼请求。2.被告自始至终从未故意拖欠原告货款。原告先违约后，因被告工期任务重，业主催得紧，急需该物资用于施工，被告便多次联系原告代理人郭彦林协商货物周转事宜，原告及其代理人也并未给出具体有效的办法。后被告又多次联系原告代理人商议违约责任事项，原告代理人以各种理由推诿，拒绝和被告商量。如不是因原告违约在先，被告也不会拖欠剩余货款不给。综上所述，被告愿意支付原告相应的货款，但请求法院在查明事实的基础上免除被告的违约责任。原告围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1.原告营业执照、2.原告法定代表人身份证明书，证据1、2证明原告的主体资格；3.被告企业信用信息公示报告，证明被告的主体资格；4.购销合同，证明被告向原告购买电缆的事实；5.销售出库单，证明原告已交货、被告已签收货物；6.增值税专用发票，证明被告向原告购买货物的事实；7.中国建设银行单位客户专用回单，证明被告已支付货款495,000元，尚结欠原告货款387,000元的事实；8.照片，证明伽师县江巴孜中学教学楼已开学使用。被告提交了微信聊天记录截图，证明原告延期交货的事实。经质证，原告对被告的证据真实性有异议，认为被告没有提交原始载体，无法证明被告所要证明的内容。本院经审查后认为，原告提交的证据有原件核对，且与本案存在关联性，被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为放弃质证的权利，故本院对原告提供的证据根据证据审核规则予以确认并在卷佐证。被告提交的微信聊天记录截图没有提供原件，无法确认其真实性和证明内容，本院对被告提交的证据不予采信。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月7日，原告和被告签订《购销合同》，约定：原告向被告购买建筑橡胶隔震支座产品，金额合计882,000元。结算方式为合同签订后预付合同总额30%货款，全部货物到工地3个工作日内支付合同总额50%，产品安装施工完毕3个工作日内支付合同总额15%，余款5%质保金在一年内付清（无息）。违约责任为：“违约金双方约定为本合同总价款的2%。乙方（原告）承诺产品供货期为款到账后50天，若货期延误，乙方需按2万元／天的违约金支付给甲方（被告）；若甲方未按约定付款，则需按2万元／天的违约金支付给乙方”。原告将货物送货至合同约定的工程地点喀什地区伽师县江巴孜中学工地。被告通过中国农业银行帐号分别于2018年3月8日、2018年9月22日、2019年4月30日向原告汇款265,000元、200,000元和30,000，尚欠货款387,000元未付还。上述事实，有原告提供的原告营业执照、被告企业信用信息公示报告、购销合同、广东增值税普通发票、中国建设银行单位客户专用回单及原告当庭陈述为证。本院认为，原告与被告签订的《购销合同》是当事人的真实意思表示，内容没有违反法律禁止性规定，故双方的买卖合同关系依法成立，合法有效。被告付还货款495,000元，尚欠387,000元未按期还款，显属违约，应当承担偿还欠款的责任。原告请求被告归还货款387,000元的诉讼请求，依法有据，本院予以支持；原告请求将违约金计算标准调整为24%，有法律依据，本院予以支持。因原告未能提交证据证明合同约定的产品安装施工完毕的确切时间，故逾期付款的违约金起算时间应自原告起诉之日起开始计算。被告辩称“原告延期交货”，但未能提交充分有效证明原告违约延期交货的证据，故被告的抗辩缺乏依据，本院不予采纳。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法可以缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告伽师县江州建筑安装有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内付还原告广东宇泰制震装备股份有限公司货款387,000元，同时按年利率24%计算该款自2020年1月3日起至还清该款之日止的利息。二、驳回原告广东宇泰制震装备股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8831元，保全费3035.50元，合计11,866.50元。由原告广东宇泰制震装备股份有限公司负担2038元，由被告伽师县江州建筑安装有限公司负担9828.50元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省汕头市中级人民法院。审 判 长  吴 斌人民陪审员  李衍忠人民陪审员  林比丽二〇二〇年五月十九日法官 助理  黄斯妍书 记 员  林锦霖附件：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。