宁夏回族自治区中宁县人民法院民事判决书（2020）宁0521民初249号原告：任学兵，男，1969年2月10日出生，汉族，小学文化，农民，住宁夏回族自治区中宁县。被告：蒋巍，男，1984年2月14日出生,汉族,初中文化，农民，住宁夏回族自治区中宁县。委托诉讼代理人：朱娟，女，系蒋巍妻子。代理权限为特别授权。原告任学兵与被告蒋巍劳务合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案后，依法适用简易程序于2020年3月25日、4月27日公开开庭进行了审理。原告任学兵、被告蒋巍委托诉讼代理人朱娟到庭参加诉讼。本案当事人申请给予一段时间协商解决，后未达成协议。本案现已审理终结。原告任学兵向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付原告劳务费28766元；2.案件受理费由被告承担。事实及理由：2019年5月，原告为被告同村村民建房与被告认识。同年7月4日，原、被告协商，由原告为被告建造房屋，双方对砌院墙、硬化地面、贴瓷砖等作出约定。2019年7月5日至9月15日，原告雇佣工人进行施工，并完成全部工程。2019年9月30日，被告工地负责人与原告对涉案劳务费进行结算。原告多次向被告催要所欠劳务费，被告至今未付，原告无奈提起诉讼。原告为证实其主张，向法庭提交如下证据：一、结算清单一份，拟证实原告为被告所建房屋面积、价格的事实；二、考勤表、工资表各二份、花费清单一份，拟证实原告雇佣工人工作三个月及其他花费情况的事实；三、证人任某某、孙某某出庭作证证言、录音光盘各一份，拟证实原、被告口头约定房屋350元/平方米，院墙150元/平方米，瓷砖35元/平方米，院子15元/平方米，散水15元/平方米，大门2000元的事实。被告蒋巍辩称，原告所述部分不实。2019年7月，原告以包轻工的形式为被告建房。双方口头约定，按砖瓦房加挂瓦价格为340元/平方米，平顶库房为290元/平方米，工期40天，自2019年7月16日至2019年8月25日，完工后经被告验收合格付款。期间，被告支付原告40000元、原告雇佣工人7900元，共支付劳务费47900元。原告未按约定期限完工，2019年9月中旬工程大体完工，部分收尾工程至今未完工，延期一天违约金100元，应承担违约金2000元；原告对东外墙未按被告选定样式施工，返工需3000元；未按被告要求高度建造，应扣减相应费用5000元；外墙瓷砖缝未刮腻子，返工需300元；水电改造2600元由原告承担；施工期间，原告使用被告两辆推车租赁费600元。另外，原告所建房屋面积与被告要求建设面积不符，请求依法驳回原告的诉讼请求。被告向法庭提交证据如下：一、照片一张，拟证实原告所建房屋不符合双方约定的事实；二、照片二张，拟证实原告未按约定对东外墙进行施工的事实；三、照片三张，拟证实原告未按约定修建大门的事实；四、照片三张，拟证实外墙瓷砖至今未刮腻子勾缝的事实；五、照片一张，拟证实被告雇佣工人改造水电费用2600元的事实；六、收据一张、微信截图四张，拟证实被告支付原告40000元、原告工人7900元劳务费的事实。本院依职权对现场勘验作笔录一份，拟证实涉案房屋、院墙，院子等长度、宽度及面积的事实。原、被告提交的证据及本院依职权调取的证据，经庭审质证，本院分析、认定如下：原告提交的证据，被告对证据一、二有异议，不予认可；对证据三中任某某的证言、录音资料无异议，认为孙某某的证言被告不清楚，不发表质证意见。本院认为原告提交的证据一无被告签字确认，对其效力不予确认；证据二系原告对其雇佣工人进行考勤、支付工资等情况，与被告欠其劳务费无关联，对其关联性不予确认；证据三中任某某的证言、录音资料予以确认，孙某某的证言与任某某的证言、录音资料相互印证的部分予以确认。被告提交的证据，原告对其证明目的均持有异议，认为证据一、二、三、四不能证实被告的证明目的，原告均按被告的要求建造房屋，由被告监工、验收；证据五水电费用不包含轻工中，不应由原告承担；对证据六原告认可收到被告向其支付40000元，但认为被告向其借款5000元，实际支付35000元，对被告向原告雇佣工人支付7900元无异议。本院认为，被告提交的证据一、二、三、四均不能证实其证明目的，对其证明目的不予确认；证据五被告无证据证实该费用由原告承担，对其效力不予确认；对证据六中被告向原告支付劳务费40000元、向原告雇佣工人支付7900元的事实予以确认。本院出示的现场勘验笔录，原告无异议，被告对院墙计算方法有异议，经当庭核实院墙的长度为29米，高为2.2米，面积为29米×2.2米=63.8平方米。本院经审理认定事实如下：2019年7月，原、被告口头约定，原告以承包轻工的方式为被告建造房屋。同时约定房屋350元/平方米，院墙150元/平方米，室内瓷砖35元/平方米，院子15元/平方米，散水15元/平方米，大门2000元。后原告雇佣工人进行施工，2019年9月中旬完工。期间，被告向原告支付劳务费40000元，向原告雇佣工人支付7900元。另查明，涉案房屋被告已使用。经现场勘验核实，该房屋面积为134.504平方米、院墙面积为63.8平方米、室内瓷砖面积38.973平方米、院子面积141.3平方米、散水面积13.216平方米。本院认为，原、被告之间的劳务关系成立，应受法律保护。原告雇佣工人为被告提供劳务，且房屋已交付被告使用，被告应向原告支付劳务费用。原告的劳务费核实为：房屋134.504平方米×350元/平方米＝47076元，院墙63.8平方米×150元/平方米＝9570元，室内瓷砖38.973平方米×35元/平方米＝1364元，院子141.3平方米×15元/平方米＝2119元，散水13.216平方米×15元/平方米＝198元，大门2000元，共计62327元，扣除被告向原告及工人支付47900元，下欠14427元。被告辩称原告给其造成的延期违约金、返工损失等均无证据证实，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款,《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：被告蒋巍欠原告任学兵劳务费14427元，于本判决生效之日起十日内支付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取200元，由被告蒋巍负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中卫市中级人民法院。当事人不主动履行本法律文书确定的义务，对方当事人可申请人民法院执行，未提出申请的，视为自动放弃权利。申请执行的期间为二年。审判员 邸长英 二Ｏ二Ｏ年四月二十九日书记员 王 燕附相关适用法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。