新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院民 事 判 决 书（2020）新2324民初477号 原告：蓝天环保设备工程股份有限公司，住所地浙江省杭州市西湖区翠柏路******。法定代表人：于欢欢，该公司董事长。委托诉讼代理人：滕立群，浙江天杭律师事务所律师。被告：新疆嘉润资源控股有限公司，住所地新疆维吾尔自治区新疆昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业区**嘉润产业园。法定代表人：任昌基，该公司董事长。委托诉讼代理人：郝丽娜，女，该公司法务部部长。委托诉讼代理人：常建明，新疆新蓝天律师事务所律师。原告蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天公司）与被告新疆嘉润资源控股有限公司（以下简称嘉润公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月17日立案后，依法适用普通程序，于2020年5月11日、2020年5月22日公开开庭进行了审理，原告蓝天公司委托诉代理人滕立群、被告嘉润公司委托诉讼代理人郝丽娜、常建明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告蓝天公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告货款12170400.31元；2．判令被告退还原告履约保证金（投标保证金）500000元；3．判令被告向原告支付从2014年6月22日起到货款还清之日止按本金6080000元、年利率6%计算的利息损失（暂算到2019年6月22日的利息为1824000元）；支付自2015年6月22日起到货款还清之日止按本金6090400元年利率6%计算的质保金利息损失（暂算到2019年6月22日的利息为1461696元）。以上两项利息合计暂定为：3285696元。事实和理由：原被告双方于2012年4月就“新疆嘉润资源控股有限公司2×350MW自备电厂项目”签订了烟气脱硫岛EPC采购、施工合同书（以下简称合同），合同总金额为61048000元。合同约定了由原告履行烟气脱硫岛设计、设备采购、安装工作，被告支付款项等相关权利，义务内容。合同订立后，原告依约供给设备并安装完毕，合同包含的1#、2#脱硫及公用系统分别于2013年12月11日、2013年12月22日通过了“168小时热态运行调试”验收，被告也在《脱硫及公用系统移交生产交接书》上签字确认，同意接收。此后，该设备系统运行良好，但被告应支付的款项一直拖欠。原告多次派人及发函催讨，被告只支付了部分款项。2018年3月被告重新委托了山东东信工程造价事务所对该烟气脱硫岛项目的合同款项进行结算核定，双方确认合同总造价为6090400.31元，除去原告已经收到的48800000外，被告尚欠原告货款12170400.31元。2014年6月22日，合同项下除质保金外的进度款支付全部到期；2015年6月22日，占合同总款10%的设备及安装质量保证金支付全部到期。原告认为，合法有效的合同，对原被双方均有约束力。被告的违约行为已经侵害原告的合法利益，也给原告造成了巨大的损失。被告嘉润公司辩称，总价款为60970400.31元，被告已经支付48800000元，在原告的设备安装工程中，由被告供电、供水，原告使用的电费、水费以及质量考核款合计190976.27元应从总额中扣除。按合同约定，在质保期内，原告有义务对质量存在瑕疵部分进行维护、修理，但被告多次口头通知原告，原告未到现场处理，且缺失了工业水箱一个、工业水泵二台，氧化风机、水煤气管2套合计价款为73000元，电厂无竣工资料。同意将扣除以上费用向原告支付，同意向原告退还保证金500000元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。当事人无异议的证据有：1、《新疆嘉润资源控股有限公司2×350MW自备电厂项目合同书》；2、1#脱硫系统移交生产交接书；3、2#脱硫及公用系统移交生产交接书；4、律师函、邮政特快专递面单；5、往来询证函；6、工程造价咨询核定表；7、保证金汇款凭证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：被告嘉润公司提交电费报表、工程考核通知单，拟证实原告在工程施工中，被告供电，电费合计。原告质证称罚款没有合同依据，不认可，水电费单据，是被告单方出具没有原告方施工人员确认，故不认可。该组证据被告嘉润公司出具了财务记账原件，工程质量罚款无原告方签字认可，山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司做出的工程造价咨询报告书中已经扣除了工程质量扣款，原告对报告书认可，说明就双方认可的质量扣款已经扣除，对被告提交的该部分证据本院不予确认。对于电费部分，报告书写明未扣除电费，原告安装施工过程中用电是事实，被告提交的电费记录符合客观事实，本院予以确认，但被告计算金额有误，应为158557.4元。根据当事人陈述以及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年4月13日，原告蓝天公司与被告嘉润公司通过招投标程序后，签订《新疆嘉润资源控股有限公司2×350MW自备电厂项目（烟气脱硫岛EPC采购、施工）合同书》，约定嘉润公司将烟气脱硫岛EPC项目承包给蓝天公司。包括脱硫岛以内且能满足2×350MW机组脱硫系统正常运行所必须具备的工艺系统设计、设备选型、采购、运输及储存、制造及安装；土建建（构）筑物的设计（包括地基处理及基础、脱硫岛范围内的雨污水排水）、施工（不包括地基处理）；调试、试验及检查、试运行、考核验收、性能考核试验、消缺、培训和最终交付投产等。约定合同总价款为6104.8万元，其中设备总价4518.48万元、建筑工程费891.1万元、安装工程费695.22万元；合同生效原告的50万元投标保证金全额转为履约保证金；合同生效后在约定的施工时间开始前5天内，被告支付总价的10%作为预付款；1#机建筑工程完工后进度款付至80%，工程竣工验收合格后付至90%，留10%作为质量保证金在质量保证期满后支付；1#机交付至被告现场验收后支付设备价款的40%作为到货款，安装完毕后支付20%作为安装设备款，调试完毕后支付20%作为调试验收款，运行验收后支付10%作为运行款，余10%作为质保金；1#机安装工程款于工程完工后付至80%，工程竣工验收合格后付至90%，余10%作为质保金，于安装工程质量保证期满后支付；2#机的付款方式同1#机。2012年9月1日开始进场施工，于2013年11月10日完工；施工用电电费按0.6元/kW·H计算由被告支付结算；质量保证期开始时间为移交证书已签发、合同项下所有工作均已完成且验收合格、竣工验收证书自签发的日期，时间为一年。原告于2013年12月11日与被告嘉润公司签署1#脱硫系统移交生产交接书，于2013年12月22日签署2号脱硫及公用系统移交生产交接书。2018年2月10日，山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司对本案所涉工程项目进行结算审核，审定工程总造价净值为60970400.31元，原、被告均认可该工程总造价。该总造价已计算双方认可的质量扣款77599.69元，未扣除电费。原告施工过程中共使用电费合计158557.4元。被告嘉润公司已经向原告支付48800000元，剩余12170400.31元未支付。在招投标程序中，原告蓝天公司向被告嘉润公司支付投标保证金500000元，签订合同后，将投标保证金转为履约保证金，合同履行完毕后，被告嘉润公司未向原告返还。本院认为，原告蓝天公司与被告嘉润公司签订的《新疆嘉润资源控股有限公司2×350MW自备电厂项目（烟气脱硫岛EPC采购、施工）合同书》经过招投标程序后签订，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告蓝天公司按合同约定履行交付设备以及设备的安装调试等合同义务后，被告嘉润公司应当向原告支付合同价款。按合同约定，原告在施工、安装设备过程中产生的电费应由原告支付给被告嘉润公司，故电费应当从总价款中扣除，扣除后，被告嘉润公司还应向原告蓝天公司支付货款12011842.91元，本院对原告蓝天公司要求被告嘉润公司支付货款12170400.31元的诉讼请求，依法支持12011842.91元。被告嘉润公司提出应当扣除质量扣款的答辩意见，经审查，山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司对本案所涉工程项目进行结算审核时已经扣除双方认可的质量扣款，故本院对被告嘉润公司该答辩意见不予采纳。对于原告蓝天公司要求被告嘉润公司支付利息损失3285696元的诉讼请求。按合同约定，被告嘉润公司应在工程移交投入生产后六个月即2014年6月22日向原告支付总价款的90%，即54873360.28元，但被告只支付了48800000元，减去电费后，逾期支付5914802.88元，10%质量保证金6097040.03元应于2015年6月22日返还原告，但被告嘉润公司未返还，违反合同约定，均构成违约，原告蓝天公司有权要求被告支付利息损失。2014年6月22日，中国人民银行公布的5年以上同期贷款基准年利率6.55%，2015年6月22日，5年以上贷款基准利率为5.65%，原告按年利率6%主张有事实依据，本院依法予以支持，截止至2019年8月19日，利息为3198097.55元（1800071.68元＋1398025.87元），利息应当计算至货款全部付清为止，2019年8月20日之后以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。合同履行完毕后，被告嘉润公司应当将收取的履约保证金返还给原告蓝天公司。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百六十一条规定，判决如下：一、被告新疆嘉润资源控股有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蓝天环保设备工程股份有限公司支付货款12011842.91元；二、被告新疆嘉润资源控股有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蓝天环保设备工程股份有限公司支付2019年6月22日之前的利息3198097.55元，2019年6月23日至2019年8月19日的利息以未付货款为基数，按中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算，2019年8月20日之后的利息以未付货款为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算支付至货款付清之日；三、被告新疆嘉润资源控股有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蓝天环保设备工程股份有限公司返还履约保证金500000元；四、驳回原告蓝天环保设备工程股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费117602元，由被告嘉润资源控股有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。审判长拜春梅审判员刘敏人民陪审员董德玲二 〇 二 〇 年 五 月 二 十 七 日书  记  员   赵玉芬