河南省济源市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫9001民初10404号原告：陕西华荣建筑劳务有限公司，住所地：陕西省西安市莲湖区沣镐西路**。法定代表人：程有根，该公司总经理。委托代理人张永慧，陕西群鑫律师事务所律师。被告：陕西中侨建工集团有限公司，曾用名：陕西中侨建筑安装工程有限公司，住，住所地：陕西省咸阳市渭城区乐育北路中侨广场**楼31F/div>法定代表人：田军虎，该公司董事长。委托代理人张晗，陕西稼轩律师事务所律师。原告陕西华荣建筑劳务有限公司（以下简称陕西华荣劳务公司）诉被告陕西中侨建工集团有限公司（以下简称陕西中桥公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法向被告送达了起诉状副本、开庭传票等诉讼文书，公开开庭进行了审理。原告陕西华荣劳务公司的委托代理人张永慧、被告陕西中桥公司的委托代理人张晗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2015年1月27日，原被告签订劳务分包合同，被告将位于河南省济源市高新区的西安交通大学济源科技园G地块7号行政办公楼及部分车库工程承包给原告施工。合同签订后，原告按合同约定进场施工了一段时间后，因被告原因被迫停工，双方终止劳务分包合同，并于2018年5月10日形成《解除合同》书面意见，明确了被告应支付原告的工程款、保证金、剩余物资损失、窝工等债务费用共计220万元，同时对付款方式及期限进行了约定。被告支付了1814615元后，剩余385385元至今未付。现要求被告支付原告欠款385385元，并承担资金占用期间的利息（从2018年5月10日起至实际付款之日按6%计算）。被告辩称：一、其认为济源市法院无管辖权，应以约定的管辖为准；二、因为双方签订的解除合同约定，2016年以后的租赁费是由被告协商解决，合同签订后，被告按约定与董成群进行了租赁费的确认并为原告垫付了相关租赁费用，该费用应在原告诉请的款项中扣除，为查明被告垫付的租赁费的真实性，要求追加董成群为第三人；三、被告代原告垫付的塔吊等机械租赁费应在原告所诉的金额中扣除，因双方解除合同中明确约定被告向原告支付的220万总款项中包含了保证金及工程款、剩余物资损失、窝工损失等费用，所以对于原告施工所产生的机械租赁费应由原告承担，被告为其垫付的该笔款项应依法进行债务抵消；原告诉状中提到的金额是遗漏了多笔被告已经支付给原告的款项，具体为12000元的塔吊租赁费及85000的塔吊租赁费，2019年2月3日被告还向原告支付了50000元，被告在依据合同约定代表原告确认2016年的相应租赁费过程中出租人确认了原告遗失扣件15000元及钢管租赁费15万元，上述款项均应从总额中扣除，另在后续被告与甲方的交接手续中，因原告施工质量问题，甲方扣除维修费10万元，该笔费用也应从总额扣除；四、原告主张的付款条件还未成就，因合同约定第二笔款项11万的付款时间和条件是被告收到济源交大科技园有限责任公司退还保证金后60个工作日之后，截止目前被告还未收到上述保证金，故该11万元的付款条件还未成就，原告无权主张，也应从总额中扣除。原告起诉要求被告支付资金占用损失无合同约定及法律依据，应予以驳回。经审理查明，2015年1月27日，原、被告签订劳务分包合同，被告将位于河南省济源市高新区的现交通大学济源科技园G地块7号行政办公楼及部分车库工程承包给原告施工。合同签订后，原告按合同约定进场施工了一段时间后，2018年5月10日双方形成了“西安交大济源科技园G地块7号楼工程，关于陕西中侨建工集团有限公司与陕西华荣建筑劳务有限公司核对款项汇总表”，1、保证金；2、工程款；3、临建；4、钢筋等机械；5、步步紧、拉丝；6、围挡材料、人工、空调家具及硬化地面部分；7、方木板子、架板、槽钢；8、塔吊租赁费；9、钢管、扣减、顶丝租赁费（2016年以前的租赁费由原告支付，2016年以后的租赁费由项目部帮忙协调解决）；10、合计2144200元，再补偿劳务队损失55800元；最后确认价2200000元，以双方本次的确认价格为最终价款。表下方批注，以上为被告项目部认可的原告的所有欠款，双方签字认可。并批注退场前付总款的95%，即2090000元，押5%质保金，60日内付清（两个月）。双方在合同上签字认可。同日，双方签订了书面《解除合同》，确认被告应付原告工程款、保证金、剩余物资损失、窝工损失等全部费用220万元，该费用为被告应支付原告的全部费用，原告无权另行主张其他任何费用。第一笔209万元（总价款95%），因济源交大科技园有限责任公司要求此笔款项需结清工人工资，故原告需根据被告通知，安排工人在施工现场领取，工资结清后原告立即退场，被告确认原告退场后将第一笔款项剩余部分支付给原告。第二笔款项11万元（总计款的5%）属于济源交大科技园有限责任公司扣留的质保金，该笔款项于被告收到济源交大科技园有限责任公司退还保证金后60个工作日内支付。2016年以前的租赁费由原告自己支付，2016年以后的租赁费由项目部帮忙协商解决。项目交接及退场中约定，原告在被告发放完工人工资后应立即退场，退场后被告将第一笔款项剩余部分支付至原告，原告拒绝退场，被告有权拒绝支付剩余款项。被告通知原告安排工人领工资后，原告应及时安排工人到施工现场或指定地点领取工资，必要时向被告出具发放工资的书面委托及应发工资清单。因本合同产生的纠纷，双方先协商解决，协商不成，由原告所在地人民法院管辖。协议签订后，双方按约定履行。2018年10月26日，被告受原告委托代原告支付塔吊信号工工资15500元，2018年10月30日被告受原告委托代原告支付了7号楼塔吊租赁费82000元，同日被告又支付了2016年至2018年10月30日的塔吊租赁费85000元；以房折抵工程款1474115元，原告另委托被告支付2016年之前三钢租金225000元。原告认可被告还支付给李凯的50000元。被告认可原告于2018年10月离场。本院认为，原、被告签订的《解除合同》是双方当事人真实意思表示，为有效合同。根据该合同约定，被告应支付原告的款项为220万元，扣除原告认可的被告支付的2016年之前的塔吊工人工资15500元，2016之前的塔吊租金82000元，被告以一套房折抵了1474115元，书面委托被告支付的2016年之前的三钢的租金255000元，支付给李凯的50000元，余款为323385元，证据充分，本院予以确认。被告辩称，解除合同中约定，2016年以后的租赁费由项目部帮忙协商解决，在协调过程中，确认原告遗失扣件价值15000元及钢管租赁费15万元，该款应由原告承担，因双方的解除合同上并未约定该款由原告支付，且被告也没有证据证明其将确认的情况通知了原告，并经原告认可，所以，被告该主张不能成立，该费用不应当在原告主张的款项中扣除。被告另辩称因原告施工质量问题，被济源交大科技园有限责任公司扣除维修费10万元，未提供证据，本院不予采纳。被告还主张其还替原告付款85000元，因原告不认可，被告也没有提交证据证明，是受原告委托付款，该主张本院也不予采信。关于原告的保证金问题，在双方的汇总表上约定60日内付清（两个月），但在解除合同上约定，11万元（总计款的5%）保证金属于济源交大科技园有限责任公司扣留的质保金，该笔款项于被告收到济源交大科技园有限责任公司退还保证金后60个工作日内支付，约定的付款时间不一致，因合同上的数额与汇总表上的数额一致，正常情况下是先汇总，才在合同上填写汇总的数额，由此可以推定在汇总之后才签的的解除合同，所以，应以解除合同约定的时间为准，根据该合同，因济源交大科技园有限责任公司未退还被告保证金，原告的保证金目前不符合退还的条件。原告的保证金11万元应当从其应得款中扣除。综上被告应支付原告款213385元。原告请求被告支付资金占用期间的利息，因双方约定了付款时间，被告认可原告于2018年10月离场，应从2018年11月1日起向原告支付利息，但原告主张6%过高，应按中国人民银行同期同类型贷款利率计算。审理中，被告称本院对该案无管辖权，应以双方约定的管辖为准，因其未在答辩期间提出管辖权异议，该辩称理由不符合法律规定，本院不予采纳。诉讼中原被告均要求追加被告，因均与本案不属于同一法律关系，本院未予追加。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：被告陕西中侨建工集团有限公司在本判决生效后十日支付原告陕西华荣建筑劳务有限公司213385元及利息（利率按按中国人民银行同期同类型贷款利率自2018年11月1日计算至实际给付之日）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8305元，保全费1435元，原告负担3740元，被告负担6000元。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于河南省济源中级人民法院。审 判 长  邓素云人民陪审员  贾喜梅人民陪审员  葛佩佩二〇二〇年五月十九日书 记 员  朱 琳