广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0115民初648号原告：广东鸿建建筑工程有限公司，住所地广东省广州市海珠区赤岗西路236、238号五楼自编504室，统一社会信用代码91440106773300902C。法定代表人：林万德。委托诉讼代理人：林国华，男，1970年7月26日出生，汉族，联系地址同上，系公司员工。委托诉讼代理人：周小妮，广东穗宏律师事务所律师。被告：湖南省湘天建设工程有限公司，住所地湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段268号蓉苑C座2901号，统一社会信用代码91430000753382859R。法定代表人：陈小波，职务总经理。委托诉讼代理人：宋之江，广东金桥百信律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱振宇，广东金桥百信律师事务所实习律师。被告：广州优世联合互联网科技有限公司，住所地广东省广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C2462，统一社会信用代码91440101MA59JT509B。法定代表人：罗熙平，职务执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：陈晓静，广东恒益律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄嘉敏，广东恒益律师事务所律师。原告广东鸿建建筑工程有限公司（以下简称鸿建公司）与被告湖南省湘天建设工程有限公司（以下简称湘天公司）、被告广州优世联合互联网科技有限公司（以下简称优世联合公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告鸿建公司的委托诉讼代理人林国华、周小妮，被告湘天公司的委托诉讼代理人宋之江、朱振宇，被告优世联合公司的委托诉讼代理人黄嘉敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鸿建公司向本院提出诉讼请求：1.湘天公司向鸿建公司支付南沙U3政务灾备高防数据中心项目的工程款900000元及利息；（以400000元为基数，从2018年12月21日起计至2019年8月19日止，按照银行同期贷款利率计算，从2019年8月20日起计至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以500000元为基数，从2019年1月21日起计至2019年8月19日止，按照银行同期贷款利率计算，从2019年8月20日计至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）2.优世联合公司在欠付工程款范围内对湘天公司支付上述工程款的义务承担连带清偿责任；3.本案诉讼费、保全费由被告湘天公司、优世联合公司负担。事实和理由：优世联合公司于2018年4月17日将广州市南沙U3政务灾备高防数据中心项目发包给湘天公司施工。2018年5月2日，湘天公司与鸿建公司签署了《工程专业分包合同》。合同约定湘天公司将上述工程中的部分工程分包给鸿建公司施工。鸿建公司在签订合同后随即着手准备入场施工。2018年6月8日，优世联合公司与湘天公司解除涉案工程项目的施工合同。2018年6月13日，湘天公司通知鸿建公司停止施工。2018年11月6日，优世联合公司和湘天公司就涉案工程项目中由鸿建公司施工部分进行结算，结算总价为1300000元。优世联合公司承诺其通过湘天公司向鸿建公司分三期支付前述工程款。湘天公司仅于2018年11月向鸿建公司支付第一笔工程款400000元。鸿建公司多次催收款项，均遭到拒绝。湘天公司、优世联合公司未按约定足额支付工程款，损害了鸿建公司的合法权益，故鸿建公司提起诉讼。湘天公司辩称，湘天公司已经向鸿建公司支付工程款700000元，还未支付的工程款为600000元。鸿建公司承诺优世联合公司未按约定付款的，就不向湘天公司主张付款。现上述付款条件尚未成就。鸿建公司还承诺将第二笔工程款用于支付管理人员的工资，但实际未履行其诺言，现该公司因债务问题被法院冻结其银行账户，无法再支付管理人员的工资，故鸿建公司无权要求湘天公司支付剩余的工程款。优世联合公司辩称，优世联合公司和湘天公司有建设工程施工合同关系，而优世联合公司与鸿建公司没有合同关系，鸿建公司要求优世联合公司承担责任缺乏事实依据。优世联合公司已向湘天公司支付工程款2050000元，超过湘天公司实际应支付鸿建公司的工程款，要求优世联合公司承担连带责任有失公平。本院经审理认定事实如下：鸿建公司具备建筑工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级建筑企业资质。湘天公司具备地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级建筑企业资质证书。2018年4月17日，湘天公司经招投标成为广州南沙U3政务灾备高防数据中心项目-A段承揽的中标单位。2018年4月底，鸿建公司进入工地实施施工的前期工作。2018年5月2日，湘天公司（为甲方）和鸿建公司（为乙方）签订《工程专业分包合同》约定将南沙U3政务灾备高防数据中心项目—A段专业分包项目分包给乙方施工。合同约定分包范围为：1.四台发电机组的采购及安装，基座的制作及安装（总数8台组）;2.本项目二楼的机电系统的设备采购及安装（包括水、强弱电、UPS、UPS蓄电池、列头柜、配电箱台）;3.空调系统全部。合同约定工期从2018年4月30日至2018年10月30日。2018年5月3日，涉案工程开工。2018年6月3日，优世联合公司通知湘天公司停止广州南沙U3政务灾备高防数据中心项目的施工。2018年6月13日，湘天公司应优世联合公司的要求，通知鸿建公司停工。2018年8月21日，优世联合公司和湘天公司签署《U3项目善后处理会议纪要》。该会议纪要记载：“1.双方一致同意有关U3总包合同所有沟通协调由湖南湘天建设与优世联合之间进行，下属班组由湖南湘天建设管理好。2.双方一致同意由优世联合先行支付工程款给湖南湘天建设100万元，优世联合承诺在双方完善手续后七个工作日内付款。湖南湘天建设收到款后必须优先支付给所有现场的工人工资，并尽可能遣散工人。3.双方一致同意有争议的部分在9月10前双方进行沟通，协商解决，下属班组可以将诉求项目、理由及金额报给湖南湘天建设，并委托湖南湘天建设与发包方优世联合协商，下属班组不得以事情未解决为由继续滞留在工地。”2018年8月28日，优世联合公司向湘天公司支付了工程款1000000元，湘天公司向鸿建公司支付了300000元工人工资。2018年11月6日，鸿建公司的法定代表人林万德和优世联合公司签署《关于南沙U3政务灾备高防数据中心项目（广东鸿建建筑工程有限公司专业分包）结算会议纪要》。该会议记载的甲方为优世联合公司，乙方为湘天公司。该会议纪要记载：“1.由乙方承包甲方南沙U3政务灾备高防数据中心项目广东鸿建建筑工程有限公司专业分包工程结算总价为：根据2018年11月06日甲、乙双方协商的结果，甲乙双方协商一致同意确定南沙U3政务灾备高防数据中心项目（广东鸿建建筑工程有限公司专业分包）的最终结算总金额为：人民币1300000元。该结算总价包括该工程所有费用（含税），按本结算总价包干方式，乙方不再向甲方索取任何费用，自本会议纪要签确之日起生效。乙方收到甲方支付第一期款项后两个工作日内，甲乙双方现场交接剩余材料（电缆、配电箱及辅材等）、十个工作日内乙方人员材料机械等无条件清理退场。2．结算总价支付方式：本会议纪要签订生效后，甲方通过乙方向广东鸿建建筑工程有限公司专业分包分三期进行付款：（1）第一期付款：广东鸿建建筑工程有限公司专业分包负责与本项目总包单位即湖南省湘天建设工程有限公司协调后续一切问题并且盖章后10个工作日内，甲方通过乙方向广东鸿建建筑工程有限公司专业分包支付第一期工程款，即人民币400000元；（2）第二期付款：乙方按照甲方要求交接剩余材料以及退场后，且于2018年12月20日，甲方通过乙方向广东鸿建建筑工程有限公司专业分包支付第二期工程款，即人民币400000元。（3）第三期付款：于2019年1月20日，甲方通过乙方向广东鸿建建筑工程有限公司专业分包支付剩余工程款，即人民币500000元。3.本会议纪要双方签字生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。”2018年11月10日，优世联合公司和湘天公司签署《U3项目善后处理会议纪要》。该会议纪要记载：“关于《南沙U3政务灾备高防数据中心项目A段承揽合同》（下称合同），广州优世联合于2018年6月8日发函解除了前述合同，现双方就合同解除后，部分工程的结算和款项支付等事宜达成以下一致意见：1.经双方审核确认，土建部分、植筋粘碳纤维部分以及广东鸿建筑工程有限公司部分的工程结算金额为3354700.96元,该款项系土建部分、植筋粘碳纤维部分及广东鸿建建筑工程有限公司专业分包等三部分工程经双方代表签字确认的最终包干结算金额，具体构成见附表,该金额为不含税价格(其中广东鸿建130万为含税金额)。前述款项由广州优世联合分次支付给湖南湘天建设。2.广州优世联合在双方盖章之日起10个工作日内支付土建部分工程款700000元（用途注明‘土建-部分工程结算款’）、植筋粘碳纤维部分工程款200000元（用途注明‘植筋-工程结算款’）、鸿建部分工程款400000元（用途注明‘鸿建-部分工程结算款’）。3.广州优世联合在2018年12月20日前支付土建部分工程款1019843.73元（用途注明‘土建-工程结算尾款’）、植筋粘碳纤维部分工程款134,857.23元（用途注明‘植筋-工程结算尾款’）、鸿建部分工程款400000元（用途注明‘鸿建-部分工程结算款’）。4.广州优世联合在2019年1月20日前支付鸿建部分工程款500000元（用途注明‘鸿建-工程结算尾款’）。5.广州优世联合第一次付款到账之日起两个工作日内，湖南湘天建设与广州优世联合在现场交接剩余材料（铝合金型材、钢筋、水泥等）；首次付款到账之日起十个工作日内，湖南湘天应当清退土建部分、植筋粘碳纤维部分、广东鸿建建筑工程有限公司专业分包的全部施工人员、机械以及归属于湖南湘天建设的全部材料（不包含未结算工程的机械设备及材料）。若鸿建公司应当得款项未到其账户，鸿建公司不予退场。6.若土建部分、植筋粘碳纤维部分、广东鸿建建筑工程有限公司专业分包的施工人员拒绝退场或者交接清退剩余材料、机械的，湖南湘天建设承担赔偿责任。7.附表中未列举的项目均不包括在本次结算中，附表中未列举的项目（除本会议纪要项下的三部分工程以外的剩余及其他工程的相关费用及剩余材料移交、设备人员清场）以及《南沙U3政务灾备高防数据中心项目A段承揽合同》的违约责任等由双方另行共同核算、协商处理。8.湖南湘天建设确认已收到2018年8月21日会议纪要中约定的100万元预付款（已经于2018年8月28日支付，汇款备注为工程款）。该款项在广州优世联合和湖南湘天最终结算时予以扣除。9.本会议纪要于广州优世联合和湖南湘天盖章以及参会的全体人员签字之日起生效。10.本会议纪要一式五份，广州优世联合持一份，湖南湘天建设持四份。”合同附件为《南沙U3政务灾备高防数据中心项目签确汇总表（广东鸿建建筑工程有限公司专业分包）》、《南沙U3政务灾备高防数据中心项目（土建班组）审核汇总表》、《南沙U3政务灾备高防数据中心项目审核汇总表植（筋粘碳纤维班组）》。2018年11月23日，鸿建公司向湘天公司出具《承诺函》，承诺：“一、承诺人确认贵公司与优世联合公司于2018年11月10日签订的会议纪要附件中约定的鸿建部分结算金额为承诺人在本项目中的总结算金额，除该款项外承诺人不再向贵公司主张任何费用。二、承诺人同意，若优世联合公司未按会议纪要的约定向贵司支付鸿建部分工程款，则贵司不承担向承诺人支付任何款项的责任，贵司与承诺人一并向优世联合公司主张附件会议纪要里的权利。三、优世联合公司支付给贵司的款项必须注明：‘鸿建-部分工程结算款’或‘鸿建-工程结算尾款’才视为该款项系本承诺第二条的‘鸿建部分工程款’，否则视为贵司与优世联合公司的其他往来款，贵司不负有对承诺人的支付义务。四、承诺人在收到第一笔款项之日起两个工作日内，必须将目前承诺人控制的电缆、配电箱及辅材等交接给优世联合公司。五、承诺人在收到第一笔款项之日起十个工作日内，必须保证承诺人人员、机械、材料无条件清理退场。六、承诺人未履行本承诺函第四条、第五条的，贵司有权停止支付第二笔款项。七、承诺人领取第三笔款项时，必须将《专业分包合同》原件交还给贵司，否则贵司有权拒绝支付第三笔款项。八、贵司支付以上款项后，贵司无其他任何款项未向承诺人支付，承诺人不再向贵司主张任何款项，双方合同关系解除，双方之间任何关系均终止。……”当天，优世联合公司以银行转账的方式向湘天公司支付鸿建公司部分工程结算款工程款400000元，湘天公司将400000元工程款转付给鸿建公司。2018年11月底，鸿建公司撤离施工现场。2019年9月23日，优世联合公司以银行转账的方式向湘天公司支付涉案合同价款1000000元。2020年1月13日，优世联合公司以银行转账的方式向湘天公司支付涉案合同价款50000元。优世联合公司先后共向湘天公司支付2450000元，其中2050000元在支付时未明确支付用途。2019年9月29日，鸿建公司委托律师事务所向湘天公司发出律师函，要求支付拖欠的工程款。在本案起诉前，鸿建公司向本院申请诉前财产保全，请求查封、扣押或冻结被申请人湖南省湘天建设工程有限公司名下价值994412.5元的财产，并由广东泓盛融资担保有限公司提供编号为2019泓南保字第029号的担保函作为财产保全申请的担保。本院于2019年12月12日以（2019）粤0115财保352号民事裁定书裁定查封、扣押或冻结被申请人湖南省湘天建设工程有限公司名下价值994412.5元的财产。鸿建公司支付了申请费5000元。2020年3月19日，优世联合公司在本案庭审过程中确认上述2050000元中的1019843.73元是土建部分的工程款，134857.23元是植筋部分的工程款。895299.04元支付鸿建公司承包部分的工程款。本院认为，鸿建公司和湘天公司签订的《工程专业分包合同》是双方的真实意思表示，并未违反法律法规的强制性规定，合法有效。鸿建公司和湘天公司应按合同约定履行。鸿建公司应湘天公司的要求停工，双方协商确定由湘天公司向鸿建公司支付相应的工程款。本案当事人对湘天公司是否应支付工程款项本息和优世联合公司是否应承担相应的连带责任产生争议。关于应支付工程款的问题，鸿建公司的法定代表人林万德在2018年11月6日签署的《关于南沙U3政务灾备高防数据中心项目（广东鸿建建筑工程有限公司专业分包）结算会议纪要》中确认鸿建公司承包部分的结算总金额为1300000元，由优世联合公司通过湘天公司支付给鸿建公司。2018年11月10日签署的《U3项目善后处理会议纪要》中约定了优世联合公司向湘天公司支付土建部分、植筋粘碳纤维部分以及鸿建工程承包部分的工程款。其中鸿建公司承包部分工程款为1300000元。在鸿建公司于2018年11月23日向湘天公司出具的《承诺函》中，鸿建公司再次确认上述1300000元为涉案工程总结算金额，鸿建公司不再向湘天公司主张其他费用。湘天公司对此不持异议，鸿建公司现主张上述金额并非双方结算的总额缺乏依据，本院对鸿建公司的主张不予采纳，根据上述会议纪要和函件确认确认鸿建公司和湘天公司结算金额共1300000元。由于湘天公司已经向鸿建公司支付了700000元，故仍须向鸿建公司支付600000元。关于支付工程款的利息的问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”上述会议纪要并未约定湘天公司向鸿建公司支付工程款的时间。在鸿建公司和湘天公司没有对此明确约定的情况下，鸿建公司主张在结算和撤场后，从优世联合公司付款期限届满后起算利息并无不当，本院予以支持。具体计算方式是以100000元为本金，从2018年12月21日起计至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算，从2019年8月20日起计至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以500000元为本金，从2019年1月21日起计至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算，从2019年8月20日计至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。关于优世联合公司是否应承担连带责任的问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”优世联合公司和湘天公司就鸿建公司承包部分结算的工程款为1300000元，优世联合公司经确认支付鸿建公司承包部分的工程款为1295299.04元（按400000元+895299.04元计算），仍有4700.96元（按1300000元-1295299.04元计算）未付。因此，优世联合公司应在4700.96元范围内对湘天公司支付工程款的义务承担连带责任。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条、第二十六条的规定，判决如下：一、被告湖南省湘天建设工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告广东鸿建建筑工程有限公司一次性支付工程款600000元及其利息（以100000元为本金，从2018年12月21日起计至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算，从2019年8月20日起计至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以500000元为本金，从2019年1月21日起计至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算，从2019年8月20日计至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告广州优世联合互联网科技有限公司在4700.96元的限额范围内对判决第一项被告湖南省湘天建设工程有限公司的支付义务承担连带责任；三、驳回原告广东鸿建建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费6872元、诉前保全申请费5000元，由原告广东鸿建建筑工程有限公司负担受理费2291元、诉前保全申请费1667元，被告湖南省湘天建设工程有限公司、广州优世联合互联网科技有限公司负担受理费4581元、诉前保全申请费3333元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员 陈 健二〇二〇年五月十四日书记员 成涵真