上海市崇明区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0151民初10861号原告：上海六玉网络科技有限公司，住所地上海市崇明区。法定代表人：倪明，总经理。委托诉讼代理人：王二凤。被告：盛世乐居(武汉)科技控股有限公司上海分公司，住所地上海市长宁区广顺路XXX号XXX幢XXX层XXX室。负责人：王伟。被告：盛世乐居(武汉)科技控股有限公司，住所地湖北省武汉市。法定代表人：李建保。被告：蒋超，男，1980年3月18日生，汉族，住上海市虹口区。委托诉讼代理人：蒋远(系被告蒋超父亲)，1942年11月14日生，汉族，住上海市虹口区。原告上海六玉网络科技有限公司(以下简称“六玉公司”)与被告盛世乐居(武汉)科技控股有限公司上海分公司(以下简称“盛世乐居上海分公司”)、盛世乐居(武汉)科技控股有限公司(以下简称“盛世乐居公司”)、蒋超装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年12月2日立案后，依法适用普通程序组成合议庭于2020年5月11日公开开庭进行了审理。原告六玉公司的委托诉讼代理人王二凤、被告蒋超的委托诉讼代理人蒋远到庭参加诉讼，被告盛世乐居上海分公司、盛世乐居公司经本院公告传唤，无正当理由，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告上海六玉公司向本院提出诉讼请求：一、判令三被告立即支付原告以下项目所有款项：1、退还原告支付的装修合同(合同号shhl-GC-XXXXXXXX-0017)首付款88,000元；2、支付延期违约金3,240元，计算方式自2018年8月8日起至2018年10月8日按合同约定50元/天计算；3、按合同条款规定赔偿合同总价的百分之十违约金，计20,177元，并要求解除合同和所有施工人员无条件退场；二、判令被告盛世乐居公司对被告盛世乐居上海分公司的上述债务承担连带清偿责任；三、判令被告蒋超退还首付款中转入其私人账户的款项36,000元；四、判令被告及个人在清算其财产时原告享有优先受偿权；五、本案诉讼费由三被告承担。审理中，原告六玉公司撤回诉请一中第1项退还首付款及诉请三的主张。事实和理由：原告与被告盛世乐居上海分公司于2018年5月29日订立一份装修合同，并支付首付款88,000元，其中意向金10,000元、直接支付给被告盛世乐居上海分公司的42,000元、转账至被告蒋超个人账户的36,000元。因被告在合同内所用的公司名称和公司盖章不统一，故双方于2018年6月29日重新签订本案合同号为shhl-GC-XXXXXXXX-0017的装修合同。合同约定被告盛世乐居上海分公司以全包方式对崇明区陈家镇揽海路XXX号华贸东滩花园1219栋房屋进行装饰装修，施工日期由2018年7月6日—2018年11月20日，为期4个半月的装修时间。工程于2018年7月6日开工后，仅做了敲墙、砌墙，购买了部分水电工程施工材料，其余均未动工并于8月起停工。后经了解，被告盛世乐居上海分公司人去楼空，被告盛世乐居公司也经营不善无人上班，无法继续履行合同。因被告的违约行为导致合同无法履行，被告盛世乐居上海分公司应当承担退还首付款、赔偿违约金的责任。被告盛世乐居公司作为被告盛世乐居上海分公司的直属上级公司，应承担连带清偿责任。被告蒋超无视财务制度，违规操作，应该共同承担赔偿责任。被告盛世乐居上海分公司、盛世乐居公司未应诉、答辩。被告蒋超辩称：被告盛世乐居上海分公司是在总公司领导下进行具体经营的单位，受总公司控制，人财物均由总公司负责。关于首付款88,000元，应由原告举证证明款项已付的事实，如果能举证证明确已支付则应当返还，但不应由蒋超个人承担还款责任。虽然其中36,000元汇入蒋超个人账户，但是由被告盛世乐居上海分公司开具收据，款项最终也凭发票与其余工程款一并交付总公司。关于延期违约金与总价款百分之十的违约金属于重复主张，按照约定公司违约应当支付百分之十的违约金，但蒋超个人不应承担给付义务。经审理查明，2018年6月29日，原告六玉公司(甲方)与被告盛世乐居上海分公司(乙方)签订《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》，约定乙方以包工包料的方式对崇明区陈家镇揽海路XXX号华贸东滩花园1219栋进行装修，全房装修施工工期为58个工作日(双休日与国家法定节假日不计入施工工期)，即2018年7月6日至2018年11月20日，合同价款201,770元，支付方式：合同签订后当日甲方支付合同价款88,000元；水电隐蔽工程验收后当日甲方支付合同价款的73,416元；泥木验收后当日甲方支付合同价款15%，即30,266元。合同价款的5%，即10,088元。作为工程质量保证金，工程竣工后当日付清。另约定：乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期。除因甲方变更设计方案、停电、停水、甲方材料及货物供应不及时、甲方不配合进行验收等非乙方原因造成的停工及不可抗力因素导致的停工外，若工期延误，每拖延一天，由乙方支付甲方50元/天的违约金。关于违约责任约定：因一方原因，合同无法履行或继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方因此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。(违约金按合同金额的百分之十支付，甲方违约时还应向对方支付设计费：按100元/平方米建筑面积计算)。合同上甲方由王二凤签名，乙方加盖盛世乐居上海分公司印章、蒋超签名。合同签订前，原告公司员工王二凤于2018年3月10日、5月29日通过信用卡分别消费刷卡10,000元，42,000元至被告盛世乐居上海分公司账户，同日还通过手机转账36,000元至被告蒋超账户。现原告诉至本院，称被告盛世乐居上海分公司于2018年7月6日开始对上述房屋进行装修施工，因经营不善至8月初擅自停工，后续工程原告委托他人进行施工，故要求被告依约承担违约责任。另查明，被告盛世乐居上海分公司与被告盛世乐居公司系分公司与总公司关系。以上事实，由原告提供的住宅室内装饰工程供货安装施工合同、三份付款凭证、信用卡消费记录，及原告与被告蒋超的当庭陈述予以证实。本案的争议焦点为：一、原告是否有权要求解除与被告盛世乐居上海分公司签订的供货安装施工合同；二、原告是否有权主张相应的违约赔偿；三、违约责任承担主体及责任方式的确定。关于争议焦点一：本院认为，根据相关法律规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，另一方可以解除合同。本案中，原告与被告盛世乐居上海分公司签订的供货安装施工合同，合法有效，双方均应恪守。然被告盛世乐居上海分公司在合同约定的装修期间内擅自停工，且因经营不善未能继续履行合同，构成根本违约，故原告有权依法行使合同解除权。因此，本院认定，原告六玉公司与被告盛世乐居上海分公司于2018年6月29日签订的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》自本判决生效之日起予以解除。关于争议焦点二：本院认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的违约责任。本案中，被告盛世乐居上海分公司因自身经营问题擅自停止履约，系合同违约方，根据合同约定，应当按照合同金额的10%向原告支付违约金。至于原告主张的延期违约金，根据合同约定，此系违反工期约定应当承担的违约责任，并非根本违约的责任条款，原告要求被告盛世乐居上海分公司同时承担该两项违约责任，无据可依，本院不予支持。关于争议焦点三：关于违约责任主体承担的问题。被告盛世乐居公司是被告盛世乐居上海分公司的总公司，盛世乐居上海分公司作为其分支机构，不具有独立法人资格，故本案所涉违约责任应由被告盛世乐居公司承担。原告要求被告盛世乐居公司与被告盛世乐居上海分公司承担连带清偿责任，于法相悖，本院不予支持。至于被告蒋超代表被告盛世乐居上海分公司与原告签订合同，系履行职务行为，相应的法律后果应由公司承担，故原告要求其个人共同承担违约责任，无事实和法律依据，本院难以支持。此外，原告要求三被告及个人在清算其财产时享有优先受偿权的诉求，于法无据，本院不予支持。被告盛世乐居上海分公司、被告盛世乐居公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为其放弃当庭抗辩的权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告上海六玉网络科技有限公司与被告盛世乐居(武汉)科技控股有限公司上海分公司于2018年6月29日签订的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》自本判决生效之日起予以解除；二、被告盛世乐居(武汉)科技控股有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告上海六玉网络科技有限公司违约金20,177元；三、原告上海六玉网络科技有限公司的其余诉讼请求，不予支持。如果负有给付义务的当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费386元，由原告上海六玉网络科技有限公司负担82元、被告盛世乐居(武汉)科技控股有限公司负担304元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 长  朱华颜审 判 员  贺宇红人民陪审员  施玉兰二〇二〇年五月二十八日书 记 员  肖文文附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。……第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。……二、《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。……三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。