江西省永丰县人民法院民 事 判 决 书（2020）赣0825民初722号原告：上海宜容化妆品有限公司，住所地：上海市金山区廊下镇景乐路******，统一社会信用代码91310116320852683T。法定代表人：顾恩情，公司执行董事。委托诉讼代理人：李红群，北京京师（杭州）律师事务所律师。被告：永丰县润源鸿生物科技有限公司，住所地：，住所地：永丰县工业园**信用代码913608250544068585。法定代表人：张冬英，公司经理。被告：江西强龙生物科技有限公司，住所地：，住所地：永丰县恩江镇迎宾大道鑫鸿苑**楼**店铺信用代码91360825598893236Y。法定代表人：张冬英，公司经理。上述两被告委托诉讼代理人：戴启旺，江西赣中律师事务所律师。原告上海宜容化妆品有限公司（以下简称宜容公司）与被告永丰县润源鸿生物科技有限公司（以下简称润源鸿公司）、江西强龙生物科技有限公司（以下简称强龙公司）加工合同纠纷一案，本院于2020年3月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宜容公司委托诉讼代理人、被告润源鸿公司和被告强龙公司委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宜容公司向本院提出诉讼请求：1、解除原告和两被告于2020年2月6日达成的加工合同；2、两被告退还原告加工费67500元；3、两被告赔偿原告酒精、瓶子、纸盒、标贴等损失497700元；4、两被告赔偿逾期交付消毒液损失101250元；5、诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年2月6日原告和两被告通过微信达成协议，约定两被告为原告加工消毒液，瓶子、酒精、纸盒等材料由原告提供，加工费每瓶2元。原告已将加工费10万元及20吨酒精款项18万元支付给被告，瓶子、纸盒、标贴两被告亦予以接收。但截至起诉之日，两被告仍未交付全部消毒液，同时亦无法返还剩余瓶子、纸盒及产品标贴等。两被告的行为已构成违约，损害了原告的合法权益，为此提起诉讼。被告润源鸿公司和强龙公司共同辩称，1、同意解除双方达成的加工合同。2020年2月初双方公司主要负责人通过微信、电话的方式就本案所涉加工合同达成口头协议，但是在合同履行过程中，由于原告自身原因要求单方解除合同，并且以自己的实际行动表明不再按照双方的约定履行；2、导致合同解除的根本原因在原告本身，达成协议后被告按照约定积极组织加工生产，同时通知原告履行相关合同义务，如及时支付加工费、酒精材料费和代发快递费等，但原告因自己的销售渠道出问题迟迟不支付剩余款项，经被告的工作人员催收后仍然不履行，原告的负责人顾培在微信中明确提出停止生产，据此解除合同的原因在原告；3、原告所主张的退还加工费及赔偿相关经济损失不应支持。合同解除后，应当从合同解除之日起处理合同善后事宜。截止目前被告公司按照原告订单生产了20万瓶60毫升的消毒液，如要解除合同，原告应当先行支付相对应的加工费，其他材料如有剩余，原告可自行请车拖走。本院经审理认定事实如下：2020年2月4日原告宜容公司负责人顾培与被告强龙公司负责人戴逸龙通过微信和电话联系洽谈消毒液加工事宜，被告润源鸿公司与强龙公司系关联公司，由润源鸿公司直接负责加工生产。2020年2月6日双方达成口头协议，未签订书面加工合同，约定由被告为原告加工容量60毫升的消毒液40万瓶，每瓶加工费2元（包括加工费和贴牌费），酒精由原告提供，由原告付款给被告代买，瓶子、纸盒、标贴等由原告购买后直接提供给被告，运费及其他物流成本均由原告承担，其他事项未进行约定。2020年2月6日原告通过转账支付了被告18万元酒精材料款（可购买20吨，加工成60ML装消毒液40万瓶），2月7日通过物流发送了15400个瓶子，2月8日预付了10万元加工费，2月17日又发送了194000个瓶子，2月19日发送了26000个瓶子，还发送了240000个标贴和2400个包装盒。截止2020年2月19日前被告已代为购买酒精20吨，并加工完成200000瓶消毒液，已交付原告或其指定客户16250瓶。2020年2月18日原告负责人与被告负责人微信联系“总共是22万个瓶子啊，平时现在缺26000个去，平生去26000多，他这两天会发过来的”，被告负责人于2020年2月19日晚回复“昨晚瓶子下车费600”。2020年2月19日早上原告负责人通过微信向被告负责人提出“不要急着生产，我先落实好渠道。不然生产出来没有意义”，被告回复“目前按照20万瓶的标准计算，酒精需要12吨余8吨×9000＝72000元，20万元人工和贴牌费用2元每瓶一共40万元整，顾总您已经支付10万元定金所以您还需要支付40万元－10万元－7.2万＝22.8万元”。原告回复“如果现在不生产可以不”，或者“我三万五万生产可以不”，“现在生产这块，我想停一下，实在不行，瓶子和料体全部拉回上海”，“全部生产，现在压力巨大”，“不行我就把瓶子卖掉，我补你钱都行，及时止损”，被告回复“就你的单违约了我还没跟我哥谈”，原告回复“还没违约”，“我现在和你商量”，“到目前为止，我没有让你承担一毛钱风险”，“我就想了解，生产的数量是你说了算还是我说了算？”被告回复“你确定你那边放弃销售了对吧？你给一个底价我方便跟人家谈”，原告回复“你看着出，你建议是亏本出还是挣一点点？”2020年2月21日上午原告负责人微信联系被告负责人“没有我授权的罐装，全部给我倒出来。把瓶子空出来”，“第一批五万个罐装，我认的”，“其他我不认的”。被告负责人于2020年2月22日上午回复“即于你我双方口头协议，您下了四十万瓶60ML消毒液订单约定的是每瓶2元的代工和贴牌费（瓶子及其他所有材料自理）。目前已经生产出二十万瓶，您只打了十万的货款和二十吨共计十八万的酒精材料款，您一共还差我公司代工费30万元整！至于您现在要求发货，我公司将不再受理，请您于三日内2月25号之前把余款付清把货和您剩余的酒精拉走，若您不遵守承诺我公司会将余货处理用于弥补我公司的经济损失。”原告负责人回复“那就不发了，打官司吧，我马上对接上海的律师”。之后因双方就是否继续进行加工、原告是否支付加工费及被告是否退还相关材料等问题协商不成，导致本案诉讼。另查明，原告公司客服与被告公司负责人在发货群聊天记录显示，2020年2月17日下午原告负责人告诉被告负责人“235000个，做2400个，差不多”。被告在当天下午回复“晚上在加班，药晚上就可以全部罐装好”，“就看瓶贴的事了”，原告负责人则回复“标贴明天早上应该可以到”。2020年2月20日下午原告公司客服微信联系被告负责人“19号的单子打包好了吗？还需要加一单可以嘛？”2020年2月22日、23日原告客服给被告发送了发货清单要求被告发货。被告最后发货日期为2020年2月22日，之后未再发货。再查明，原告购买235400个瓶子费用为305520元、支付瓶子运费11700元，购买标贴240000个费用为15177元。原告于2020年2月7日与上海匠美人健康管理有限公司签订了一份《产品销售合同》，约定原告向上海匠美人健康管理有限公司销售益夫净消毒液34000瓶，合同金额为265200元，交货日期为2020年2月25日前。本院认为，原告宜容公司与被告强龙公司负责人通过微信联系约定由被告润源鸿公司为原告加工消毒液，原材料由原告提供，被告按照原告要求进行加工，向原告交付加工产品，原告向被告支付报酬，双方之间成立加工合同关系，原告为定作人，被告为承揽人。由于双方未签订书面加工合同，只是口头约定了原材料的提供、加工费的计算方法及物流费的承担等，未明确约定质量、验收标准和方法、履行期限等事项。合同依法成立后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据合同法规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，并应当向定作人交付工作成果，定作人应当按照约定的期限支付报酬。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。现原告作为定作人要求解除与被告于2020年2月6日达成的加工合同，于法有据，被告亦表示同意，本院依法予以支持。关于本案争执的焦点问题：第一，关于原、被告约定的加工消毒液数量。原告提出因其只支付了10万元加工费，按每瓶加工费为2元计算，双方约定的加工数量应当为5万瓶；被告则提出双方约定的加工数量为40万瓶，第一批为20万瓶。本院认为，双方约定的加工数量应当确定为40万瓶，理由是：首先根据原告提供的酒精原材料款18万元可购买20吨酒精，可以生产出60ML消毒液40万瓶；其次根据原告提供的瓶子、标贴及纸箱均超过20万瓶的数量；再次原告负责人与被告负责人在2020年2月6日晚微信聊天中被告提出“35－40万个”“60ML”，原告回复“明白的”。如果仅约定加工数量为5万个，原告负责人不可能提出“我三万五万生产可以不”。因此可以认定双方约定的加工数量为40万瓶，第一批为20万瓶。原告在本案起诉前并未明确向被告提出解除加工合同，如果已提出则不存在本案中请求解除加工合同，而是确认之前已解除加工合同。在合同未解除前，被告按合同约定履行加工义务并无过错。因此被告已加工消毒液20万瓶应当予以确认。第二，关于被告是否未按照约定交付工作成果。由于原、被告未约定合同履行期限，交付方式为被告按照原告的指示发货给原告或其指定客户。被告已经按照原告的指示将部分消毒液发货给指定客户，其余货物因原告未要求发货故不存在逾期交货的问题。而且由于被告在合同解除前已加工了20万瓶，加工费为40万元，而原告只预付了10万元加工费，根据合同法规定，定作人未向承揽人支付报酬或材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。故在原告未全额支付加工费的情况下，被告有权留置工作成果，也不存在逾期交付问题。第三，关于合同解除的责任。原告认为两被告未交付全部消毒液，同时亦无法返还剩余瓶子、纸盒及产品标贴等，两被告的行为已构成违约。从原告负责人与被告负责人的微信聊天中可以看出，原告在销售形势不好的情况下想减少加工数量，而提出与被告商量减少加工数量或停止加工，但并未明确提出解除加工合同或者明确提出减少多少加工数量，2020年2月19日被告已向原告提出支付尚欠加工费，但原告未支付，2020年2月22日再次通知原告在2月25日前支付加工费，并将货物和剩余材料提走，原告仍未按照要求支付。前已述及，在原告未全额支付加工费的情况下，被告有权留置工作成果，因此被告未交付全部消毒液于法有据，且原告未提供证据证明被告不能返还剩余瓶子、纸盒及产品标贴，故解除合同的责任不在被告，而在原告自己。第四，关于原告提供的原材料数量。原告支付给被告酒精材料款18万元，根据被告与原告的微信聊天记录，被告购买的酒精每吨为9000元，可购买20吨酒精，加工成60ML装消毒液40万瓶，被告已加工20万瓶，则剩余酒精为10吨。关于瓶子，原告主张已交付瓶子数量为235400个，被告主张缺少26000个。根据原、被告的微信聊天记录，第一次交付了15400个瓶子，第二次发货交付瓶子22万个确实少了26000个，但之后补发了26000个，被告表示已收到瓶子，但未进行清点，其责任在被告，故确定瓶子数量为235400个，被告已加工20万瓶，剩余瓶子为35400个。标贴240000个、纸箱2400个数量双方无异议，被告已使用标贴为200000个，剩余40000个，纸箱按每箱100瓶装，20万瓶消毒液已使用纸箱2000个，剩余400个。根据合同法规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因此被告尚未加工的20万瓶消毒液不再履行，但合同解除前已完成加工的产品原告仍应按照约定支付相关费用。在合同解除前被告已加工完成20万瓶消毒液，加工费为40万元，原告只支付了10万元，故原告要求被告退还加工费67500元的请求无法律依据，本院依法不予支持。被告尚未使用完的材料应当返还给原告，包括剩余酒精10吨、瓶子35400个、标贴40000个、纸箱400个。根据双方约定所需物流等费用由原告承担，故被告返还上述原材料的费用由原告承担。原告无证据证明上述材料已全部灭失或损坏无法使用，故其要求被告赔偿上述材料损失无事实依据，本院依法不予支持。由于合同解除的责任在原告，原告未提供证据证明双方约定了履行期限且被告存在逾期交货行为，故原告要求被告赔偿逾期交货损失无法律依据，本院依法不予支持。至于被告的加工费及其他损失，由于被告在本案中未提出反诉，在本案中不进行处理，被告可另案主张。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第二百五十一条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告上海宜容化妆品有限公司与被告永丰县润源鸿生物科技有限公司、江西强龙生物科技有限公司于2020年2月6日达成的加工合同；二、被告永丰县润源鸿生物科技有限公司、江西强龙生物科技有限公司于本判决生效后十日内返还原告上海宜容化妆品有限公司剩余的酒精10吨、瓶子35400个、标贴40000个、纸箱400个，所需费用由原告上海宜容化妆品有限公司承担；三、驳回原告上海宜容化妆品有限公司其他诉讼请求。案件受理费10464元（原告已预交），减半收取计5232元，由被告永丰县润源鸿生物科技有限公司、江西强龙生物科技有限公司负担1000元，原告上海宜容化妆品有限公司负担4232元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江西省吉安市中级人民法院。审判员  胡伍根二〇二〇年五月十七日书记员  吴国凤附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果。温馨提示：权利人申请执行的期限为二年，逾期不申请执行，视为放弃，即丧失向法院申请执行的权利。