苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0509民初15510号原告：吴江市圆明印花厂，住所地苏州市吴江区盛泽镇荷花村**。负责人：钱高明，该厂投资人。委托诉讼代理人：钱斌，江苏吴越律师事务所律师。被告：苏州麦典暖通有限公司，住所地苏州市吴江区盛泽镇南环路北侧。法定代表人：方州，该公司总经理。被告：方州，男，1982年12月27日出生，汉族，住所地东海县。原告吴江市圆明印花厂与被告苏州麦典暖通有限公司、方州承揽合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用简易程序，于2019年12月26日公开开庭进行了审理。原告吴江市圆明印花厂的委托诉讼代理人钱斌到庭参加诉讼,被告苏州麦典暖通有限公司、被告方州经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。后因案情复杂，本院依法裁定将本案转为普通程序，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序独任审理，于2020年5月28日公开开庭进行了审理。原告吴江市圆明印花厂的委托诉讼代理人钱斌到庭参加诉讼,被告苏州麦典暖通有限公司、被告方州经本院公告送达开庭传票等材料，公告期间届满未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吴江市圆明印花厂向本院提出诉讼请求：1.判令原告与被告苏州麦典暖通有限公司合同自立案之日起解除;2.判令被告苏州麦典暖通有限公司返还原告预付款175000元，并支付违约金(以175000元为本金，自2018年12月18日起至立案之日止，按每天千分之一计算，计58975元);3.判令被告方州承担连带清偿责任;4.判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：被告苏州麦典暖通有限公司承接原告的风冷热泵系统工程，双方于2018年1月12日签订《空调系统工程合同书》，约定工程总价21万元,签订合同后3日内50%工程款、进场前3日内30%工程款、调试完毕3日内20%余款,并约定了违约责任及工期安排等条款。原告于2018年12月18日支付175000元工程款，但至2019年11月1日被告苏州麦典暖通有限公司仍未按约履行安装空调的合同义务。被告苏州麦典暖通有限公司为一人公司，故将其唯一股东列为被告。原告认为,被告苏州麦典暖通有限公司严重违约，并且不具备履行合同的能力,故诉至法院，请求支持诉求。苏州麦典暖通有限公司、方州未作答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1、苏州麦典暖通有限公司《空调系统工程合同书》一份，证明双方之间于2018年1月12日签订合同，约定了工程总价21万元,签订合同后3日内50%工程款、进场前3日内30%工程款、调试完毕3日内20%余款,由于乙方(被告)原因逾期竣工的，乙方应每天向甲方(原告)赔偿己付工程款的0.1%,作为违约金,并约定了工期安排等条款;施工内容为特灵牌风冷热泵系统，其中包括中央空调、中央采暖全屋净水系统以及新风系统。2、案涉工程合同书的附件4页复印件，证明空调系统方案配置表，品牌为特灵牌，一楼数量六台，室内机型为HFCF06三台、HFCF02一台、HFCF03一台、HFCF04一台、HFCF05一台；二楼四台，室内机型为HFCF02一台、HFCF04两台、HFCF06一台；三楼共七台，室内机型为HFCF04三台、HFCF05两台、HFCF02一台、HFCF03一台。一楼、二楼、三楼面积总计215平方，总热负荷32.3千瓦。新风系统方案配置表，新风系统使用的品牌为曼瑞德，全热交换新风系统型号NET150一台、NET250一台以及滤芯、主管等配件。净水系统方案配置表，净水系统品牌为滨特尔，前置过滤器型号BF-10一台、软水机型号SFT-1054一台、净水机型号KC-1054一台、直饮水机型号EF-120MO一台以及其他辅材。3、国内支付业务付款电子回单打印件三份，证明原告分别于2018年1月16日支付105000元、2018年6月26日支付5万元、2018年12月18日支付2万元，总计向被告支付175000元。4、装修合同一份，证明由于被告未能履行合同义务，原告重新与苏州奥石装饰设计有限公司签订了装修合同，工程于2018年12月底完成。对于原告提交的上述证据，本院分析认为，因被告未到庭质证，视为放弃质证权利，由此造成的法律后果由被告自负，原告提交的上述证据真实、合法、与本案相关联，本院予以确认并在卷佐证。根据原告提交的上述证据、庭审陈述等，本院认定事实如下：2018年1月12日，原告与被告苏州麦典暖通有限公司签订《空调系统工程合同书》，约定被告苏州麦典暖通有限公司为原告安装空调系统，该合同书主要载明：一、工程名称：特灵风冷热泵系统（中央空调、中央采暖、全屋净水、新风）。二、工程内容及承包范围……。三、承包合同金额及付款方式：工程总价21万元，签订合同后3日内50%工程款、进场前3日内30%工程款、调试完毕3日内20%余款。四、开工和竣工期限。1.此合同空调机器均为定制机器，定制期为15工作日。2、开工日期：双方正式签约，并收到甲方通知开工后3日内为开工日期。3、积极配合甲方装修进度，竣工时间不能迟于装修工程竣工前2天。4、如遇下列情况，工期可以作相应延后，且不算乙方工程进度逾期。4.1、由于施工方案的调整，或甲方未能提供施工用电或其他相应的施工条件。4.2、由于发生国家法律规定的自然灾害或不可抗拒力。4.3、甲方装修进度迟缓，造成乙方不能按时竣工的。4.4、甲方未能按照合同条款进行付款的。五、设备的运输和保管……六、工程的施工……七、工程质量检验及验收……八、工程保修……九、违约责任。1.由于乙方原因逾期竣工的，乙方应每天向甲方赔偿已付工程款金额的0.1%作为违约金。2.由于甲方原因造成付款延期的，甲方应每天按照工程总价的未付款额的0.1%赔偿给乙方，作为违约金。……6.该合同一经签订，如在履行过程中，出现单方面违约的现象，则根据已经安装到位及已经订货的设备及材料清单，双方结清往来账后，应由首先违约方支付给对方10%的违约金。十、附则。……2、本合同一式二份，包含合同附件，具有同等法律效应，双方盖章或签字后立即生效。合同签订后，原告分别于2018年1月16日支付105000元、2018年6月26日支付5万元、2018年12月18日支付2万元，共向被告苏州麦典暖通有限公司支付175000元。被告苏州麦典暖通有限公司收款后未为原告安装特灵风冷热泵系统（中央空调、中央采暖、全屋净水、新风系统）。被告苏州麦典暖通有限公司系被告方州投资的一人有限责任公司。本院认为：原告与被告苏州麦典暖通有限公司间的承揽合同关系依法成立，且合法有效，双方当事人均应恪守信用，依约履行各自的权利和义务。原告应在签订合同后三天内支付105000元，可原告推迟一天支付，属于未按合同期限支付款项；被告收款后未能为原告安装风冷热泵系统（中央空调、中央采暖、全屋净水、新风系统），故引起本案纠纷的主要责任在被告苏州麦典暖通有限公司。现原告请求与被告苏州麦典暖通有限公司解除合同、被告苏州麦典暖通有限公司返还原告预付款175000元、支付违约金的诉讼请求成立，应依法予以支持。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对公司债务承担连带责任。被告方州系一人有限责任公司被告苏州麦典暖通有限公司的股东，现被告方州未提供证据证明被告苏州麦典暖通有限公司财产独立于被告方州自己的财产，故应当对被告苏州麦典暖通有限公司债务承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告吴江市圆明印花厂与被告苏州麦典暖通有限公司间的《空调系统工程合同书》；二、被告苏州麦典暖通有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告吴江市圆明印花厂返还175000元、支付违约金58975元(自2018年12月18日起至2020年5月28日止);（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市吴江区人民法院，开户行：中国农业银行吴江分行营业部，账号：62×××68）三、被告方州对被告苏州麦典暖通有限公司的上述债务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4450元，诉讼保全费1395元，合计5845元，由两被告负担，并于本判决发生法律效力之日起十五日内交至本院（账户名称：苏州市吴江区人民法院诉讼费专户，开户行：中国农业银行苏州吴江分行营业部，账号：62×××66）。原告已预交的诉讼费用，本院于本判决发生法律效力之日起十五日内退还原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本四份，上诉于江苏省苏州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（户名：江苏省苏州市中级人民法院；开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；帐号：10×××76，并将已交上诉费的凭证提交我院）。逾期不交按自动放弃上诉处理。审判员  陆明荣二〇二〇年五月二十八日书记员  盛晓玲附录法律条文：一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。二、《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。