杭州市西湖区人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0106民初4839号原告：黄艳芬，女，1976年12月23日出生，汉族，住浙江省金华市金**。委托诉讼代理人：严志龙（系黄艳芬丈夫），男，1972年1月12日出生，汉族，住浙江省金华市金**。委托诉讼代理人：童舒，浙江浙临律师事务所律师。被告：杭州鼎洲装饰设计工程有限公司，住所地浙江省杭州市石祥路**。法定代表人：平秋华，执行董事。委托诉讼代理人：徐苏强，男，1979年1月17日出生，汉族，住浙江省富阳市。被告：季家寿，男，1976年1月14日出生，汉族，住浙江省泰顺县。原告黄艳芬诉被告杭州鼎洲装饰设计工程有限公司（以下简称鼎洲公司）、季家寿装饰装修合同纠纷一案，于2019年5月13日诉至本院，本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，因被告季家寿下落不明，本案转换成普通程序审理，本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。原告黄艳芬的委托诉讼代理人严志龙、被告鼎洲公司的委托诉讼代理人徐苏强到庭参加诉讼。被告季家寿经本院合法传唤未到庭应诉。本案现已审结终结。原告黄艳芬向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与两被告签订的《装饰装修施工合同》。2、判令两被告返还装修款85000元，并承担违约金81000元（以每日500元为标准，自2018年10月21日起暂计算至2019年4月1日）共计166000元。3、判令诉讼费用由两被告承担。事实与理由：2018年4月17日，原告与两被告签订住宅装饰装修施工合同一份，约定被告承包原告位于杭州市西湖区××幢××室房屋的装饰装修工程。原告应支付装修款85000元，被告应于同年7月8日前完工。届期后被告未完成施工，季家寿向原告出具承诺书一份，承诺于同年10月21日前完成施工，否则每逾期一日支付500元违约金。但此后被告仅完成部分施工，故提起诉讼。被告鼎洲公司辩称，原告提供的合同文本与鼎洲公司持有的合同文本不一致，季家寿并非鼎洲公司的员工，原告提供的合同文本中所盖的公章也不是鼎洲公司的公章，故不同意原告主张的诉讼请求。被告季家寿未作答辩。经审理，本院认定以下事实：2018年4月18日，黄艳芬（甲方）与杭州鼎洲建设工程管理有限公司（乙方）签订住宅装饰装修合同一份，该合同约定，装饰施工地点：杭州市西湖区××幢××室，住房结构**一厅框架结构，建筑面积61.88平方米。工程承包方式：乙方包工、包全部材料。工程期限80天，从2018年4月18日开工，至2018年7月8日交付。工程合同价款85000元，合同签订3天内工程施工开工时，甲方支付工程合同价款30%；木工进场前甲方支付工程合同价款的40%；尾款甲方应在本工程竣工验收合格后30日内一次付清。公司指定账户名称李玉英，账号：6236********。指派季家寿为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同对逾期付款与逾期竣工的违约责任均予以划掉删除。该合同甲方由黄艳芬签名，乙方由季家寿签名并加盖杭州鼎洲建设工程管理有限公司公章。审理中黄艳芬提供了由杭州鼎洲建设工程管理有限公司盖章的申瑞国际装修项目装修材料清单一份，包括电线、水管、开关面板、瓷砖、地、地板门、木门、筒灯、乳胶漆、坐便器、淋浴房、墙纸等。合同签订后，杭州鼎洲建设工程管理有限公司进场施工。2018年4月20日，原告向合同指定账户付款25500元；同年7月21日付款10897元；同年8月27日付款20000元；同年10月15日付款14000元。2018年10月14日，黄艳芬（甲方）与季家寿（乙方）签订申瑞住房装修合同书一份，约定，甲乙双方原有装修合同约定2018年7月8日装修完成并交付，现乙方推迟延期交付，双方另立合同约定如下：乙方保证于2018年10月21日完工并交付，如延迟按每日人民币500元处罚。装修品质保证，按原合同书标准验收。保修时间按实际交付时间起算，保修期12个月。乙方同意自己名下汽车承诺完成上面合同约定并担保。鼎洲公司对约定的住房进行了电线铺设、地、地砖地板铺设等部分装修工程未完全完成合同约定的工程量。审理中，黄艳芬申请本院对鼎洲公司已完成的工程量进行鉴定。本院委托了浙江信望工程咨询有限公司进行鉴定。因申请人未在规定期限内支付鉴定费用，经多次催促无果，鉴定单位终止鉴定。鉴定单位将上述情况函告本院并将相关材料退还本院。本院另认定，2017年5月17日，杭州鼎洲建设工程管理有限公司变更名称为杭州鼎洲装饰设计工程有限公司。审理中，鼎洲公司向本院提供了杭州鼎洲建设工程管理有限公司的合同文本及所盖的公章样本，其在诉讼中并无申请鉴定。经本院与原告提供的合同文本中杭州鼎洲建设工程管理有限公司进行比对，并未发现明显不同。上述事实，有装修合同、付款凭证及当事人的陈述等证据在案作证。本院认为，黄艳芬与杭州鼎洲建设工程管理有限公司签订的装修合同合法有效，对双方当事人均具有拘束力，是处理本案纠纷的合同依据。杭州鼎洲建设工程管理有限公司的名称变更为鼎洲公司，应由鼎洲公司承担合同之义务。鼎洲公司辩述合同签订与履行均并非该公司行为，与事实不符，本院不予采纳。鼎洲公司未按期完成施工，构成违约，黄艳芬要求解除合同的诉讼请求，理由充分，本院予以支持。对于合同解除后，黄艳芬实际支付的工程款与鼎洲公司已完成工程量之间的差额部分，鼎洲公司应当返还。由于黄艳芬在本案中申请鉴定后未交纳鉴定费用致使鼎洲公司完成的工程量不能确定，鉴于鼎洲公司未完全完成合同约定的工程量的事实存在，对此本院酌情予以确定。黄艳芬要求鼎洲公司按照合同约定的金额85000元予以返还，有违民事合同中权利义务对等之常理，本院不予支持。双方签订的装饰装修合同中对逾期付款与逾期交付的违约责任予以划掉，表明双方在签订合同时对违约责任并无约定，因此黄艳芬要求鼎洲公司承担违约责任的诉讼请求，本院不予支持。季家寿与黄艳芬签订的协议书，季家寿以个人名义签订且以个人名义作出承诺，对季家寿个人产生约束力，其违约责任本院综合考虑违约行为及黄艳芬的损失情况，酌情确定。季家寿经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，可作缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、黄艳芬与杭州鼎洲装饰设计工程有限公司于2018年4月18日签订的住宅装饰装修合同于本判决生效之日起解除。二、杭州鼎洲装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还黄艳芬装修工程款10000元。三、季家寿于本判决生效之日起十日内支付黄艳芬违约金10000元。四、驳回黄艳芬的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3620元，由黄艳芬负担3184元，杭州鼎洲装饰设计工程有限公司、季家寿负担436元。公告费650元由季家寿负担，于本判决生效之日起七日内径直支付黄艳芬。原告于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的案件受理费费。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。审 判 长 何 亦 波人民陪审员 陈 建 华人民陪审员 曹  霞二〇二〇年五月十七日书 记 员 申屠书婷