贵州省贵阳市乌当区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0112民初137号原告陈某某，男，身份证住址贵州省遵义市汇川区。被告贵州劲泓建设集团有限公司，住所地贵州省贵阳市云岩区瑞金北路23号富中才智中心17层1号，统一社会信用代码91520000580673999A。法定代表人曹某某，该公司总经理。委托代理人张松，代理权限为一般授权代理。被告刘某，男，身份证住址贵州省绥阳县。原告陈某某诉被告贵州劲泓建设集团有限公司（以下简称劲泓公司）、刘某合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告陈某某、被告贵州劲泓建设集团有限公司委托代理人张松到庭参加了诉讼，被告刘某经本院公告传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告陈某某向本院诉求：一、解除原告与被告劲泓公司签订的《公墓工程项目建设施工承包协议》；二、判令被告劲泓公司返还原告协议信用金人民币30万元并支付从2016年12月29日起至还清上述协议信用金为止期间按照6%年利率计算的资金占用费；2、判令被告刘某对上述协议信用金及资金占用费承担连带责任；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年12月28日，被告劲泓公司与原告签订了《公墓工程项目建设施工承包协议》，被告刘某作为劲泓公司代理人和实际发包人将贵阳市乌当区东风镇茅草村金龙园公墓建设工程发包给了原告，由原告承建该工程的20，000-40，000座（具体以原告实际完工的数量为准）公墓。合同签订后，原告按照协议于2016年12月29日向刘某交付协议信用金人民币30万元，被告劲泓公司向原告出具了收条，收条载明原告进场时间为2016年12月29日，在原告完成1，000个公墓的修建后退还一半信用金，剩余信用金按照协议约定于全部工程完工后三十日一次性退还原告。原告此后为履行合同积极准备人力和物力，并于2017年1月组织工人进场施工，因被告刘某是从案外人谢显忠处承接的该工程，后谢显忠于2017年年初将该工程转给案外人东风镇茅草村村民万辉经营，因万辉要求刘某追加100万元项目启动资金未果，该工程实际经营人万辉便以此为由阻止原告继续施工，并于2017年4月中旬清场，原告随即被迫停工。从停工之日起至原告起诉之日止，原告未能再次进场施工，原告无法继续履行合同，期间原告多次联系两被告退还30万元协议信用金，两被告皆予以拒绝。原告和被告劲泓公司签订的《公墓工程项目建设施工承包协议》是双方真实意思表示，合同有效成立，双方应严格按照约定内容及时、全面履行各自的义务。原告签订合同后积极履行义务，因被告未能及时处理好与案外人万辉的合作关系，导致原告被清退出场，在随后长达三年的时间里，劲泓公司与刘某也未能处理该合同的履行障碍，合同因第三人万辉原因导致合同目的已经不能实现，依照法律规定，劲泓公司因第三人的原因造成违约，应当向原告承担违约责任，被告刘某作为实际发包人、劲泓公司代理人、实际收款人，应对此承担连带责任。被告劲泓公司辩称：一、我公司从未和原告签订过任何合同和协议，原告所诉讼的被告刘某既不是我公司员工，我公司也未授权给被告刘某，故被告刘某无权代表我公司对外签订任何协议和合同，被告刘某和原告签订的《公墓工程项目建设施工承包协议》系伪造我公司的印章所签订的假协议，我公司对外签订的合同均使用公章，无合同专用章，我公司已经在乌当分局做过备案记录，该行为属于被告刘某的个人行为，与我公司没有任何关系；二、原告向被告刘某支付的信用金没有经过我公司账户，公司并未收取过此款，此款是原告直接支付给被告刘某个人的，和我公司无关。综上，原告没有任何权利要求我公司承担任何责任，请求法院驳回原告对我公司的诉请。被告刘某经本院公告传唤，未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见。经审理查明，2016年12月26日，被告刘某以被告劲泓公司名义与原告签订了《公墓工程项目建设施工承包协议》，合同约定：一、甲方（被告劲泓公司）将贵阳市乌当区东风镇茅草村金龙园公墓建设工程发包给乙方（原告），由乙方承建该工程的20，000-40，000座（具体以原告实际完工的数量为准）公墓；二、合同签订时，乙方（原告）向甲方交纳协议信用金人民币60万元，该款在全部工程完工后三十个工作日内一次性退还。同时合同还对工期、承包方式、质量标准、工程计价、安全责任、质量保修等进行了约定，该合同加盖了“贵州劲泓建筑工程劳务有限公司合同专用章”。在合同签订时，被告刘某向原告出具了加盖有“贵州劲泓建筑工程劳务有限公司”及“曹某某印”印章的《法定代表人授权委托书》以及《介绍信》，时间均为2016年10月16日，在《法定代表人授权委托书》、《介绍信》中载明：贵州劲泓建筑工程劳务有限公司委托刘某以其名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改乌当区东风镇茅草村公墓项目/标段施工拿招标文件等事宜。其中《法定代表人授权委托书》注明委托期限为：15日历天，《介绍信》注明委托期限为：有效期30天。合同签订后，2016年12月27日，原告通过其妻李兰的账户向被告刘某指定的账户汇款人民币30万元，2016年12月29日，被告刘某向原告出具了《收据》一份，载明：今收到乙方陈某某交来贵阳金龙园公墓建设工程施工承包协议信用金人民币30万元．．．．．．。在收款单位一栏加盖了“贵州劲泓建筑工程劳务有限公司”印章，在收款人一栏有被告刘某签名。此后，在合同履行产生争议，原告多次要求两被告退还交纳的协议信用金30万元，但两被告均未退还，故在2018年，原告陈某某向贵阳市乌当区人民法院提起刑事自诉，认为被告刘某的行为构成合同诈骗罪，应当对其追究刑事责任，在该案经两审终审后，二审法院贵阳市中级人民法院认定的与本案有关联的事实如下：2016年10月25日，谢显忠以贵阳世纪金龙园管理服务有限公司为甲方，与武汉市建安集团有限公司贵阳分公司为乙方，签订了《公墓工程项目建设施工承包协议》，约定谢显忠将贵阳市乌当区东风镇茅草村金龙园公墓建设工程一、二期总计10万座公墓的土石方、堡坎、公路、公墓、办公楼、停车场、便道及其他附属工程承包给武汉市建安集团有限公司贵阳分公司。此后，刘某（本案被告）以劲泓公司（本案原告）的名义与武汉市建安集团有限公司贵阳分公司金龙园公墓建设项目部签订了《公墓工程项目建设施工承包协议》，约定将上述工程转包给本案被告刘某。被告刘某承包了该工程后，又以劲泓公司的名义与原告陈某某签订《公墓工程项目建设施工承包协议》，被告刘某按照和陈某某的合同约定，收取了陈某某协议信用金人民币30万元。被告刘某收取了原告的30万元协议信用金后，原告于2017年1月份组织人员进场施工，在施工过程中，因被告刘某未按时向工程的发包方支付项目启动金（该工程发包方已经变更为贵州银辉公司），导致原告被通知停工至今，现原告实质已经退场，合同已经无法履行，原告多次与被告刘某等协商退还信用金未果后，原告提起刑事自诉，但其请求并未得到支持，故原告向本院提起民事诉讼，请求判决如诉所请。上述事实，有原、被告当事人的当庭陈述，有原告提交的《法定代表人授权委托书》、《介绍信》、《公墓工程项目建设施工承包协议》、《转账凭证》、《收据》、《刑事判决书》等证据在卷佐证，并经庭审质证，足以认定。本院认为，因原告刘某未按期向工程发包方交纳项目启动金导致涉案的公墓项目停工至今，故原告刘某以劲泓公司的名义与原告签订的《公墓工程项目建设施工承包协议》已经无履行的可能，应当予以解除。本案争议的焦点为被告刘某是否是得到了被告劲泓公司的授权与原告签订了《公墓工程项目建设施工承包协议》，针对该焦点，本院认定如下：在签订合同时，被告刘某向原告出具了《法定代表人授权委托书》、《介绍信》，但上面载明的委托事项为“拿招标文件”，且上面明确载明了委托期限，《法定代表人授权委托书》注明委托期限为：15日历天，《介绍信》注明委托期限为：有效期30天，但被告刘某以被告劲泓公司名义与原告之间《公墓工程项目建设施工承包协议》是在2016年12月26日签订，已经超过了《法定代表人授权委托书》、《介绍信》载明的委托期限，故在本案中对于原、被告均提到的公章真假问题，本院认为无鉴定的必要，如公章系伪造，那么被告刘某属于无权代理，如公章为被告劲泓公司真实印章，原告亦未尽到形式审查义务，且原告交纳的信用金并未打入被告劲泓公司账户，被告刘某也不构成对被告劲泓公司的表见代理，被告刘某的行为亦属于无权代理。上述两种情况下，该《公墓工程项目建设施工承包协议》的合同相对方均应认定为被告刘某，合同解除后，被告刘某应承担向原告陈某某返还协议信用金人民币30万元的义务。原告交纳信用金的目的是保证合同的继续履行，但此后因被告刘某的原因导致合同无法继续履行，本身就存在一定的违约行为，且在2017年停工时，被告刘某就明知合同已经无法继续履行，但是其并没有及时退还原告交纳的协议信用金，故本院原告主张被告刘某从2016年12月29日起以收取的人民币30万元协议信用金为基数按照6%年利率计算的资金占用费的请求符合法律规定，应该予以支持。综上，根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十一条、《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条之规定，判决如下：一、被告刘某于本判决生效之日起十日内一次性退还原告陈某某交纳的协议信用金人民币30万元，并从2016年12月29日起按照6%的年利率支付资金占用费，直至支付完毕全部协议信用金时止；二、驳回原告陈某某的其余诉讼请求。案件受理费人民币6，520元，由被告刘某负担（该费已由原告预交，被告刘某在支付上述费用时一并将该费支付给原告）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。逾期不上诉，则本判决发生法律效力。审 判 长  魏鸣东人民陪审员  胡家义人民陪审员  陈 露二〇二〇年五月二十一日书 记 员  汤华伟