江苏省无锡市惠山区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0206民初3449号原告：无锡康明斯服饰有限公司。被告:磐安县蓝贝尔安防用品有限公司。第三人：诸暨市乐达服饰贸易有限公司。原告无锡康明斯服饰有限公司（以下简称康明斯公司）诉被告磐安县蓝贝尔安防用品有限公司（以下简称蓝贝尔公司）、第三人诸暨市乐达服饰贸易有限公司（以下简称乐达公司）加工合同纠纷一案，本院于2018年6月14日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告康明斯公司的法定代表人曹某及委托诉讼代理人勇某某、张某，被告蓝贝尔公司的委托诉讼代理人徐某到庭参加诉讼。第三人乐达公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告康明斯公司诉称：2017年9月5日，与蓝贝尔公司签订《购销合同》，向蓝贝尔公司采购橙色工装裤4550条、橙色夹克5450件、橙色连体服2700件，总价1084800元，约定最迟应在2017年11月15日前完成交货，合同签订后其已按约支付预付款216960元，后蓝贝尔公司未按时交货，导致其客户乐达公司向法院起诉，后法院判决其返还乐达公司首付款225222.2元并赔偿违约金300000元，故诉至法院要求判令：1、确认双方签订的《购销合同》于2018年6月4日解除；2、蓝贝尔公司立即返还预付款142188元及逾期付款利息（以142188元为基数，自起诉之日起至实际给付之日止，按银行间同业拆借中心公布的市场报价利率为准）；3、蓝贝尔公司赔偿面辅料材料款92360.5元及利息（以92360.5元为基数，自起诉之日起至实际给付之日止，按银行间同业拆借中心公布的市场报价利率为准）；4、蓝贝尔公司赔偿违约损失300000元；5、蓝贝尔公司赔偿可得利益损失93500元。被告蓝贝尔公司辩称：1、合同履行过程中,康明斯公司已部分解除合同内容，其不仅将3450条工装裤委托安徽的公司加工，并且将蓝贝尔公司采购的裤子面料一并骗走，价值80266.59元；2、双方之间的购销合同已经履行完毕，蓝贝尔公司于2017年12月13日、2017年12月17日向康明斯公司交付两批货物，但康明斯公司未按照合同约定时间支付货款，经多次催告仍拒不支付货款，为避免损失进一步扩大，蓝贝尔公司遂将剩余货物全部交付给乐达公司，合同交付义务全部履行完成。退一步讲，康明斯公司不履行付款义务属于根本违约，蓝贝尔公司有权解除未履行部分的合同，并且及时采取措施，防止损失的扩大；3、在合同履行过程中，自始至终违约的是康明斯公司，康明斯公司在支付预付款时就存在迟延支付的情况，在履行过程中又迟迟无法确认大货面料，服装打版也是在10月底才完成，更重要的是，康明斯公司拖延交付辅料，造成无法及时完成生产；4、对于违约责任，没有事实依据，也没有法律依据，属于重复主张；5、康明斯公司怠于履行其与乐达公司的义务，放任乐达公司、被告及原告自身的损失，如果康明斯公司要求解除合同，也不应当在交货期后长达半年之久才提出，所以乐达公司才要求解除其与康明斯公司的合同。第三人乐达公司未做答辩。经审理查明：2017年9月5日，康明斯公司（需方）与蓝贝尔公司（供方）签订《购销合同》一份，约定：康明斯公司向蓝贝尔公司购买款号KF-03橙色工装裤4550条、单价57元，价款259350元；款号KF-06橙色夹克5450件、单价93元，价款506850元；款号KF-04橙色连体服2700件，单价118元，价款318600元；总计1084800元；所有面料均由蓝贝尔公司提供，KF-03款由康明斯公司提供绗棉里布和所有拉链，KF-06款由康明斯公司提供绗棉里布、所有拉链及硅胶拉手绊，KF-04所有面辅料、包装材料由蓝贝尔公司提供；按照制单要求，大货前提供全码尺寸样进行确认；交货时间及方式：2017年11月15日前由蓝贝尔公司送至指定的港口（宁波港）；验收标准、方法及提出异议期限：由康明斯公司按照约定的质量标准在供方生产地检验，期限为发货前，验货合格才允许发货；结算方式及期限：在合同签订后5日内预付合同金额的20%、余款80%在进行尾期验货合格后全部支付，付款前供方开具全额增值税发票，最终货款按照实际出货数量结算；供方应保证在既定交货期内交货，如因供方原因导致货物延误、货物运输方式改变而引起的运费差价由供方承担；违约责任：违约方将承担违约金并向对方赔偿经济损失。2017年9月6日，在双方的邮件往来中，康明斯公司明确预付款只能20%，现金提货。2017年9月4日、9月16日、9月19日，康明斯公司分三次向蓝贝尔公司支付预付款216960元。2017年9月30日，蓝贝尔公司通过微信询问康明斯公司面料大样是否已确认，康明斯公司回复客人说夹克按原样品质。2017年10月10日，康明斯公司提供的绗棉里布送至蓝贝尔公司。康明斯公司提供的面辅料材料款共计135776.5元，并自认每件橙色夹克所需面辅料材料款为10.8元。2017年11月16日，蓝贝尔公司发送邮件给康明斯公司，内容为：经过工厂核算，夹克的交货期为12月15日左右，尽量提前完成，夹克下线后，会马上安排裤子连体服上线，这两款的交货期在2018年1月底左右。2017年11月21日，康明斯公司通过微信告知蓝贝尔公司，客户要求的夹克的最晚交付日期是12月26日。蓝贝尔公司于2017年11月27日催促康明斯公司提供拉链和手绊，康明斯公司直至2017年11月30日才邮寄给蓝贝尔公司生产夹克所需的拉链和手绊。嗣后，蓝贝尔公司于2017年12月12日交付橙色夹克2304件，并经检验合格；于2017年12月26日交付橙色夹克1716件，并经验收合格，共计交付4020件，货款价值373860元。康明斯公司于2017年12月13日付款125000元、12月20日付款46417.6元、12月27日付款80000元、2018年1月3日付款46480元，按照80%的付款比例，4020件夹克的货款康明斯公司尚欠1190.4元未付。其余合同项下除橙色工装裤以外的货物，蓝贝尔公司未经康明斯公司同意，自2018年1月14日起自行交付给康明斯公司的客户乐达公司。2017年12月3日，康明斯公司至蓝贝尔公司，将蓝贝尔公司采购的价值80266.59元的工装裤面料全部拖走。12月7日，蓝贝尔公司催促康明斯公司支付工装裤面料款，但康明斯公司至今未付。诉讼过程中，双方确认康明斯公司需支付蓝贝尔公司橙色工装裤面料款80266.59元，并一致同意在诉讼请求第二项中予以扣减。2018年2月1日、2月3日，蓝贝尔公司通过微信与康明斯公司联系，要求康明斯公司过来之前要把钱付掉，并告知夹克和裤子都好了，看怎么处理，麻烦下个星期一下午最好早点过来，在列明了需要支付的费用明细。康明斯公司答复好的。2018年2月5日，蓝贝尔公司发邮件给康明斯公司，内容为：上周双方约定2018年2月5日商量处理裤子面辅料材料费用和剩余货款问题，如果康明斯公司今天不来商量处理，蓝贝尔公司将自行处理剩余货物。2018年6月4日，康明斯公司发送律师函给蓝贝尔公司，要求解除双方之间签订的《购销合同》。另查明，康明斯公司的客户乐达公司向浙江省诸暨市人民法院起诉，法院经审理查明：2017年8月8日，乐达公司与康明斯公司签订《购销合同》一份，约定乐达公司向康明斯公司购买价值分别为345800元、615850元、364500元的橙色工装裤、橙色夹克、橙色连体服，交货时间定于2017年11月15日由供方送至指定港口，并约定晚出货45天扣款出货总价的50%，法院认定康明斯公司未按合同约定全面履行交货义务，构成根本违约，应支付的违约金为435945元，因乐达公司仅主张赔偿违约金30万元，故判决康明斯公司赔偿违约金30万元及返还相应预付款。以上事实，有《购销合同》、转账回单、电子邮件、微信聊天记录、验货报告、函、（2018）浙0681民初11961号民事判决书及当事人陈述等在卷佐证。本院认为：根据查明的事实，在合同履行过程中，康明斯公司存在逾期支付预付款、未支付橙色工装裤面料款、少支付橙色夹克货款及未及时提供辅料等违约情形。蓝贝尔公司虽有未按约交付货物的情况，但合同项下橙色夹克按照康明斯公司客户乐达公司的要求于2017年12月26日交付完成，并未产生延期交货。康明斯公司明确表示现款提货，但其在蓝贝尔公司多次催促后，仍拒不支付工装裤面料款、橙色夹克货款差额及剩余货款，据此，蓝贝尔公司已于2018年2月5日告知康明斯公司将自行处理剩余货物。因此，本案合同未全面履行的主要责任在于康明斯公司，且康明斯公司与乐达公司的合同中约定晚出货45天扣款出货总价的50%，康明斯公司对此负有采取补救措施，避免损失的产生或扩大的义务，但康明斯公司未及时采取补救措施，致使损失产生。综上，康明斯公司要求蓝贝尔公司支付违约金30万元及可得利益损失93500元，于法无据，本院不予支持。康明斯公司与蓝贝尔公司均有解除合同的意思表示，本院予以确认。合同解除后，康明斯公司多支付的款项216960元+125000元+46417.6元+80000元+46480元-373860元=140997.6元，蓝贝尔公司应予以返还。关于康明斯公司提供的面辅料材料款，总价135776.5元，扣除已交付的橙色夹克所需面辅料材料款10.8元*4020件43416元，并扣除双方一致确认的康明斯公司需支付蓝贝尔公司橙色工装裤面料款80266.59元后，蓝贝尔公司需支付康明斯公司面辅料材料款12093.91元。康明斯公司还主张自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，合法有据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除无锡康明斯服饰有限公司与磐安县蓝贝尔安防用品有限公司于2017年9月5日签订的《购销合同》。二、磐安县蓝贝尔安防用品有限公司于本判决生效后10日内返还无锡康明斯服饰有限公司货款140997.6元及利息（以140997.6元，自2018年6月14日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。三、磐安县蓝贝尔安防用品有限公司于本判决生效后10日内支付无锡康明斯服饰有限公司面辅料材料款12093.91元（以12093.91元，自2018年6月14日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。四、驳回无锡康明斯服饰有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7254元，由无锡康明斯服饰有限公司负担3892.2元、由磐安县蓝贝尔安防用品有限公司负担3361.8元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  季敏江人民陪审员  董洪萍人民陪审员  张 靖二〇二〇年五月二十一日书 记 员  徐晓婷