山东省成武县人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁1723民初358号原告：姚刚成，男，1976年5月28日生，汉族，农民，住山东省定陶县。被告：成武尚美服饰有限公司。统一社会信用代码：91371723MA3G8FDT1G。住所地：山东省成武县党集镇刘老家村。法定代表人：王朋，经理。原告姚刚成诉被告成武尚美服饰有限公司加工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告姚刚成、被告成武尚美服饰有限公司法定代表人王朋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告姚刚成向本院提出诉讼请求：请判令被告成武尚美服饰有限公司立即支付原告姚刚成加工费30480元。事实和理由：2019年8月15日原告与被告成武尚美服饰有限公司签定加工合同书，原告为被告加工棉服、加工件数11400件，加工费每件6.4元，共计7078元，交款日期为：2019年9月27日，原告严格按照合同的约定保质保量完成，并如期交货。期间被告已支付给原告2.8万元的加工费，剩余26000元被告以种种理由拒不支付，故原告提起诉讼，上述事实均有相关证据予以证实，请依法审理。被告成武尚美服饰有限公司辩称：不同意支付，因为这个合同原告有严重性违约，包括当时签合同是11400件，这个订单是由他自己来生产，交期时间2019年9月27日也是原告同意的，但是他没有按这个时间完成交期，而且在生产的过程中导致了一些严重衣服不良。还有他的货从我这个地方领过去以后，实际送到我厂验货的只有2000多件，其余的数量都是他这边直接给我客户那边去沟通，包括直接发到客户那边，没有经过我，导致一些严重性的不良，客户索赔，我有客户给我开的针对姚刚成生产不良的扣款明细。我们签订合同的第七条的三项，他都有严重违约，而且做完以后，他应该剩余的辅料和面料退到我厂里面来，但是到10月22日的时候他车间里边还堆满了我的一些衣服和面料。合同第七条、第二条，如果是因为交期延误，导致了一些损失，是由乙方姚刚成来承担一切损失，包括空运费、诉讼费用，包括律师费用，当时合同上都有明确的要求，也明确的备注。第七条的第三条，途中不可以变更结算方式，这个合同的交期是2019年9月27日，但是乙方姚刚成完成交期的时候，最后一批发货，没有通知到我，到10月22日我去到车间的时候，一些衣服还有一些辅料，都在车间里边，还没有发出。10月22日这个期间，按照9月27日来说交期已经延迟了将近一个月的时间。原告姚刚成围绕诉讼请求提交了下列证据：1、加工合同及微信截图3张。拟证明：原、被告签订的加工合同，原告按合同约定给被告加工服装，其中被告微信支付给我加工费15000元，被告让别人微信支付7000元，被告还应付我剩余的加工款。2、2019年9月25日微信语音记录一份。拟证明：证明加工数量，向客户发货是被告让原告直接发货的。3、初期验货报告1张。拟证明：原告给被告公司加工的服装没有质量问题。4、微信截图1张和快递单1张。拟证明：被告提供的衣服扣子有问题，后来又补发的货导致的延期。5、出库单1张。拟证明：原告给被告发了服装成品8200件。被告成武尚美服饰有限公司质证意见：对证据1加工合同真实性无异议，对微信截图没有异议，通过我这边支付给原告15430元，另外7000元我不知道谁支付的。对证据2没有异议。但是原告给被告加工的数量不够。对证据3没有异议，只能证明初期没有质量问题，但是不能证明中期和后期没有质量问题。对证据4微信截图不是跟我的，不能证明耽误交期是被告造成的，对快递单有异议，不能证明原告的证明目的。对证据5出库单有异议，没有款名，也没有我方的签字和确认，上面的字体是后来加上去的。被告成武尚美服饰有限公司围绕争议焦点提交以下证据：1、加工合同。拟证明：原告没有按照合同去履行，严重违约。2、2019年9月25日我方厂长与原告的微信截图7张。拟证明：其中一张证明被告方对原告声明，如不按期交货需赔偿。其中3张证明我支付给原告15430元的事实，还有我方催促原告抓紧时间完成订单。还有3张证明原告后期向其他人发货没有经过我同意，没有通知我，原告和其他人结算也没有经过我同意。其中2019年10月22日的微信截图及视频，证明2019年10月22日原告车间仍然堆放着被告的衣服和辅料、废料，这时已经超期1个月了。3、扣款明细。拟证明：原告没有按要求做，没有订扣子，直接发给客户，导致客户扣原告款1000元。衣服尺寸不符合标准，没有按照工艺标准生产，每件扣款50元，共计662件，总扣款33100元。面料浪费，后续补面料，补了200米，每米30元，总共扣了6000元。货期延迟，每件衣服扣2元，总共扣了16200元。综上共扣除56300元。4、通话录音一份。拟证明：原告恶意扣留被告几百件衣服和面料。原告姚刚成质证意见：对证据1无异议。对证明目的有异议，违约是被告造成，因为我是轻加工，裁剪好拉到我那去，废料不是我造成的，另外发给我的扣子也不合格造成延期，加工时，一直有跟单人员在跟踪，如果不合格也发不出去，如果合同有意义，被告支付我15000元，剩余余款也应支付给我。对证据2-1没有异议。对2-2-1.2.3有异议，因为被告不同意，第三方拉不走衣服，没有被告我也不认识第三方，经过被告同意后，第三方才能拉走货。对2-3-1.2.3有异议，因为当时加工过程中料不够，被告补的料，交给被告8200件货之后剩余的料，当时我也通知王朋把废料拉走，后来王朋就把废料拉走了。对证据3有异议，跟我没有关系，我是轻加工，我负责把货加工好，货从我厂走，走到厂家就是成品，他们双方的扣款跟我没有关系，我把活干好就没有我的事了，这些扣款是不符的，扣款单上没有日期，不能证明是我发的货出现问题扣的款项。对证据4录音没有意见。对证明目的有异议，我没有扣留他的衣服，被告补的料发多了，然后我又给他做成衣服，我通知王朋把衣服和机器一块拉走。根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：2019年8月15日，原告姚刚成与被告成武尚美服饰有限公司签定加工合同书，合同约定：被告（甲方）委托原告（乙方）加工19227蓝色棉服，加工件数11400件，加工费每件6.4元，交货日期：2019年9月27日。合同第四条：1、根据委托方或甲方提供的样衣、技术要求进行加工制作。2、乙方加工过程中，甲方有权对加工质量进行监督，有甲方派出跟单员提出的质量要求必须服从，并按照跟单员要求进行改正或返修。3．经过甲方验收后交付，最终的质量应符合甲方的质量标准。合同第五条：1、按交期经甲方全部检验合格后30天内结算。2、如有特殊原因需甲，乙双方协调解决。合同第六条：1、乙方加工过程中质量经整改仍不符合要求，甲方有权终止合同。2、甲方可以根据乙方加工生产进度速度结合订单要求，可以对乙方委托加工合同进行更改。合同第七条：1、违反第五款第1条之规定，乙方在得到甲方的合同终止通知后，应及时将已加工的服装和半成品原料．辅料及其他材料等退回甲方。并赔偿给甲方带来的损失与费用（包括返工修理与运费）。2、乙方延误交期影响甲方订单合同正常履行，乙方应赔偿甲方因此产生的一切损失（包括航空运输费、诉讼费用、律师费用等）。合同签订后，原告开始为被告加工棉服，但未在合同约定的交货期限完成合同约定的加工数量，经被告催促和双方沟通，原告共为被告加工棉服8100件，2019年9月6日初期验货报告原告加工棉服无质量问题，未进行中期和后期验货。原告为被告加工的棉服，其中一部分直接交付被告，另外一部分交付被告指定客户。2019年9月25日，被告微信转账给原告10000元；10月1日，被告微信转账给原告5000元，10月4日，被告客户微信转账给原告7000元。后原告以被告未给付剩余货款为由诉至法院。本院认为：原告姚刚成与被告成武尚美服饰有限公司签定加工合同书，原告为被告加工棉服，双方形成加工合同关系。原告诉称为被告加工棉服8200件，但未能提供足够的证据，根据被告向法庭提交的扣款明细，可以认定原告为被告实际加工棉服的数量为8100件。《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。原告诉请被告支付已完成加工棉服的剩余货款，依法予以支持。被告应支付原告加工费的总额为51840元（8100件X6.4元/件），被告已支付22000元，还应支付原告29840元。根据原、被告的微信记录，能够认定原告系经被告同意将加工棉服发给被告客户，故本院对被告称原告未经其同意发货的抗辩理由不予采信。被告辩称原告未能按照合同约定按期交货、加工棉服存在质量问题，依法应承担违约责任。原、被告在合同中约定的违约责任赔偿数额不明确，被告向法庭提交的扣款明细，系被告客户单方自行出具的，且无其他证据予以佐证。被告未能就原告加工棉服存在质量问题和其受到的损失提供足够的证据证实，故本院对被告要求原告按照合同约定承担违约责任、赔偿损失的抗辩无法支持，被告可在补全证据后另行向原告主张权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条及有关法律规定，判决如下：一、被告成武尚美服饰有限公司于本判决生效后五日内给付原告姚刚成加工费29840元。二、驳回原告姚刚成的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费594元，减半收取计297元，由原告姚刚成负担24元，由被告成武尚美服饰有限公司负担273元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。审判员  李超二〇二〇年五月九日书记员  刘君