湖南省长沙市雨花区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0111民初2811号原告：深圳市燎原玻璃有限公司，住所地广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋劲贝村燎原工业园A栋。法定代表人：李建庭，执行董事。委托诉讼代理人：陈丛林，广东环鼎律师事务所律师。被告：中建不二幕墙装饰有限公司广东分公司，住所地广东省广州市番禺区钟村街（汉溪商业中心）泽溪街3号702-704。负责人：刘国军，总经理。委托诉讼代理人：黄荻，女，1982年12月20日出生，汉族，住湖南省长沙市天心区。系公司员工。委托诉讼代理人：刘欢，女，1994年12月2日出生，汉族，住湖南省桃江县。系公司员工。被告：中建不二幕墙装饰有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区中意一路158号中建大厦21楼。法定代表人：王爱卿，董事长。委托诉讼代理人：黄荻，女，1982年12月20日出生，汉族，住湖南省长沙市天心区。系公司员工。委托诉讼代理人：刘欢，女，1994年12月2日出生，汉族，住湖南省桃江县。系公司员工。原告深圳市燎原玻璃有限公司（以下简称原告）与被告中建不二幕墙装饰有限公司广东分公司（以下简称不二幕墙广东分公司）、中建不二幕墙装饰有限公司（以下简称不二幕墙公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月9日立案后，依法适用简易程序，于2020年5月12日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人陈丛林、被告不二幕墙广东分公司和不二幕墙公司的委托诉讼代理人黄荻、刘欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.请求解除原被告于2018年11月13日签订的《科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程玻璃采购合同》；2.请求依法判令被告向原告支付拖欠的货款222772.64元及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率4.75%从2019年1月1日起至还清工程款之日止，变更为利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；利息暂计至起诉之时共计13190元，合计235962.64元；3.判令被告承担本案的诉讼费。事实与理由：2018年11月8日，被告不二幕墙广东分公司就位于广州市增城区“科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程”项目玻璃分供方，向原告发出《中标通知书》。该通知书接受原告投标价格，将中标含税价暂定为1782408.73元。当日，被告不二幕墙广东分公司即向原告发来型号为“6mm钢化玻璃+12A+6mm钢化玻璃”各种规格的订单。经过电话联络，被告不二幕墙广东分公司确认以上信息后，原告即组织生产。次日，被告不二幕墙广东分公司又给原告发来同型号不同规格的订单。按照被告不二幕墙广东分公司的工程进度要求，原告分别于2018年11月13日、19日、21日、22日、28日、29日将以上订单所载明的玻璃制品送往被告不二幕墙广东分公司指定的工地，并由相关人员签收。2018年11月13日被告不二幕墙公司通过互联网就以上中标事项给原告发来已经盖好其公章的《采购合同》，经查看与原告投标所报价格一致（只是增加了数量）后，盖好章回传给被告不二幕墙公司。根据《中标通知书》承诺和《采购合同》约定，每月20-22日为双方结算时间，一个月内结算货款的80%，最终结算完成3个月内支付至100%。但被告不二幕墙广东分公司不予配合，至2019年3月11日原告向其发出《付款联络函》之时，共欠货款222772.61元。2019年8月27日，原告向被告不二幕墙公司发出《催款通知书》告知其后果，但时至今日被告仍未付款。鉴于被告不履行合同的主要义务，为保护原告合法权益根据相关法律提出以上请求，请依法予以支持。被告不二幕墙广东分公司、不二幕墙公司辩称：一、原告未按合同约定供货，严重影响被告不二幕墙公司施工进度，给被告不二幕墙公司造成一系列损失，其严重违约行为是造成双方合同无法继续履行的根本原因，应向被告不二幕墙公司支付违约金并赔偿损失。2018年11月8日，被告不二幕墙广东分公司向原告发出中标通知书，约定原告为被告不二幕墙公司科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程项目（下称“案涉项目”）玻璃分供方，2018年11月13日，被告不二幕墙公司与原告签订《科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程玻璃采购合同》（下称“《采购合同》”），约定由原告向被告不二幕墙公司案涉项目提供所需玻璃，合同对货物名称、规格型号、价格、质量技术要求、质量保证期、付款方式、供货时间、地点、方式、误期违约、缺陷赔偿等作了明确约定。被告不二幕墙公司于2018年11月9日、2018年11月20日向原告进行货物下单，对货物规格型号、加工图编号、面积等有明确的要求，下单数量共计1815.38平方米。原告接到下单任务后，分别于2018年11月13日、19日、21日、22日、28日、29日向被告不二幕布墙公司施工工地供货。但供货数量仅有1417.43平方米，其中被告不二幕墙公司2018年11月9日下单的8mm单银Low-E(8010#)+12A+8mm钢化白玻176.99平方米，2018年11月20日下单的8mm单银Low-E(8010#)+12A+8mm钢化白玻176.99平方米、6mm单银Low-E(8010#)+12A+6mm钢化白玻29.82平方米、8mm单银Low-E(8010#)+12A+8mm钢化白玻14.46平方米，共计397.95平方米。原告一直未供货。另，原告于2018年11月13日提供的第一批玻璃，该批玻璃均无3C认证标识，被告不二幕墙公司将相关问题反馈至原告，原告于2018年11月19日再次玻璃供货但双钢中空玻璃仅单面有3C标识，且所供玻璃与副框结构胶粘结进深不符合相关幕墙规范，也与被告不二幕墙公司所下单的图纸冲突，被告不二幕墙公司要求粘接面为10mm，现场到货玻璃粘接面仅5～6mm，存在极大质量及安全隐患。上述原告供货的质量问题及未供货事宜，被告不二幕墙公司于2018年11月20日、2019年4月15日发函至原告，未达成一致意见。原告自2018年11月29日后再无向被告不二幕墙公司供货。原告应尊重契约，严格按照双方合同规定向被告不二幕墙公司供货，被告不二幕墙公司作为幕墙施工企业，其采购的玻璃是严格按照工期进度及要求进行，现原告在合同履行过程中出现的供货延迟、质量问题严重影响了被告不二幕墙公司的施工进度，也违反了双方合同的约定。根据《釆购合同》第8条供货方式作了相关规定，8.3条约定“无论采取何种方式，除在本合同约定的免责情形下，乙方均应承担相应的违约责任，并赔偿甲方造成的损失。在甲方另行采购部分或者全部货物的情况下，乙方承担的损失赔偿包括但不限于：由此造成的价格差额，该差额为以下费用之较高者：（1）当前市场价与相应合同价格之间的差额；（2）甲方在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。如因乙方未按合同规定或进度计划的要求按时交货，亦未履行及时通知义务，乙方还应承担甲方在此情况下遭受的误期损失。第13条对误期违约进行了约定，具体违约金为13.2条约定“违约金按照每迟交1日，按延期交货金额的10%计，累计违约金总额不超过合同总额的5%。合同14条缺陷索赔约定：如果甲方提出索赔通知后28日内或者其他合理时限内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。根据合同约定及原告延迟天数，计算原告延迟供货产生违约金远远超过了合同总额5%，按照合同总额5%计算，即1782408.73元×5%=89120.44元，质量问题的索赔按照被告不二幕墙公司于2019年4月15日发函，确定为10000元。二、被告不二幕墙公司不应向原告支付货款利息。前述原告供货延迟、质量问题违约在先，是造成双方合同无法继续履行的根本原因，也是双方未就已供货办理结算、未支付货款的根本原因。被告不二幕墙公司无需向原告支付货款利息的义务。三、原告主张被告不二幕墙公司支付百马碧桂园的货款3931.2元不是本案《采购合同》产生的货款，不是本案的受案范围，仅依据原告提交的证据无法证明该货款的真实性。综上，恳请法院依法作出公正判决。经审理查明，2018年11月8日，被告不二幕墙广东分公司就位于广州市增城区“科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程”项目玻璃分供方，向原告发出《中标通知书》。2018年11月13日，原告（供应商、乙方）与被告不二幕墙公司（需方、甲方）签订的《科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程玻璃采购合同》载明：工程名称：科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程；暂估数量：18491㎡，合同暂定总金额：1782408.73元。质量技术要求：玻璃浮法、离线Low-E原片为信义优质玻璃原片产品，玻璃颜色以甲乙双方确定的样板为准且原片产品质量和各项技术指标符合GB11614-89《浮法玻璃》建筑级标准。本合同项下的供应材料均应符合中国国家标准。付款方式：每月20-22日为双方结算时间，结算单以双方签字确认的送货单为依据，根据当月的送货单办理月度结算（结算单版本以需方提供为准）。进度款：双方以签字确认的结算单为依据，在一个月内支付至结算货款的80%（进度款支付公式：累计结算金额×80%－累计已付金额）。结算款：最终结算完成3个月内支付至100%。2019年6月30日前付至100%。供货时间：乙方应分期分批将本合同规定之货物（铁架）运至工程现场，供货时间为自甲方下单之日起，批订单20天内供完，后续订单按15天（不大于2000㎡）。甲方下单后，乙方需在l小时内反馈收单的情况，未反馈视为乙方单已收妥。供货方式：乙方必须配合全部工程的进度计划要求供应合同项下货物。根据本工程施工进度计划及现场存放要求，供货时间可能在工程进行中适当修订，甲方应在计划修订后2日内书面通知乙方。乙方应按照修订后的计划，以甲方说明的次序方式并在不影响工程进度的前提下供应货物，但甲方应给予乙方合理的供货准备时间。本合同履行过程中，无论乙方因客观阻碍或是其自身原因不能按照合同规定或进度计划的要求按时交货时，乙方均应在相关情况发生后4小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理：（1）变更、修改合同，酌情延长交货时间；（2）解除或部分解除合同，另行采购相关货物。无论采取何种方式，除在本合同约定的免责情形下，乙方均应承担相应的违约责任，并赔偿甲方造成的损失。在甲方另行采购部分或者全部货物的情况下，乙方承担的损失赔偿包括但不限于：由此造成的价格差额，该差额为以下费用之较高者：（1）当前市场价与相应合同价格之间的差额；（2）甲方在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。如因乙方未按合同规定或进度计划的要求按时交货，亦未履行及时通知义务，乙方还应承担甲方在此情况下遭受的误期损失。误期违约：非甲方原因乙方延迟交货（本合同中规定的不可抗力除外），乙方应承担以下违约责任：支付误期违约金，并承担因货物延误而可能造成的工期延误从而给甲方造成的一切损失；同时在甲方确认乙方严重违约并导致甲方无法正常履行施工承包合同情况下，甲方有权书面通知乙方终止合同。若乙方因自身原因未能按本合同要求及时供货造成工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金按照每迟交1日，按延期货物金额的10%计，累计违约金总额不超过合同总额的5%。如误期货物不能满足工程整体进度，经双方书面确认，甲方有权另找其他供方供货。甲方不按时支付货款，将按照拖延支付货款期间的银行同期存款利率向乙方承担违约责任（以中国人民银行公布的存款利率为准）。缺陷索赔：如甲方在各阶段的检验过程中发现货物不合格现象，有权邀请当地有关质量监督管理部门或其他鉴定机构进行检验，并出具检验证书，甲方可以据此向乙方提出索赔。乙方承担货物在卸至交货地前即已存在缺陷的任何责任。对甲方在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内发现缺陷提出的索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。如果甲方提出索赔通知后28日内或其他合理时限内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的合理时限（28日内）或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从应付给乙方的款项中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。合同还对不可抗力、争议解决、合同文件及资料的使用和保密等进行了约定。2018年11月9日至2018年11月20日，被告不二幕墙公司即向原告发送《物资采购计划表》6份，采购1号楼、2号楼外墙各种规格的钢化玻璃共计1815.38平方米。原告分别于2018年11月13日、19日、21日、22日、28日、29日将上述计划表所载明共计1417.4平方米的玻璃制品送往被告不二幕墙广东分公司指定的工地，并由相关人员签收。2018年11月20日，被告不二幕墙广东分公司向原告发出的《工作联系函》，认为原告的供货、质量均有问题。之后，原被告为供货问题、货物的质量及货款支付的问题发生争议，原被告未继续履行合同。2019年3月11日，原告向被告不二幕墙公司发出《付款联络函》载明：“贵司‘科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程’项目总欠款218841.41元，‘百马碧桂园’样板欠款3931.2元。贵司合计尚欠我司货款222772.61元，最后一批送货日期为2018年11月29日，按照与贵公司签订的购销合同约定，每月20-22日为双方结算时间，结算单以双方签名确认的送货单为依据，根据当月的送货单办理月度结算，在一个月内支付至结算货款的80%，最终结算完成3个月内支付至l00%,但是截至目前我司尚未收到贵司任何货款。请贵司本着诚信、友好经营的理念，限定于2019年5月1日前给予我司办理完所需款项，对款项有任何疑问请贵司及时提出并采取有效沟通！感谢！”2019年8月27日，原告向被告不二幕墙公司发出《催款通知书》，被告不二幕墙公司仍未付款，原告遂向本院提起诉讼，请求裁决。本案在审理过程中，一、针对被告关于原告未供货397.95平方米的问题。原告认为被告不二幕墙公司于2018年11月26日以微信方式在项目工作群确定取消该订单，且说明待订单确定后再重新下单给原告，为此，原告提供了原被告员工之间的微信聊天记录，被告不二幕墙公司对该微信聊天记录的真实性不持异议。二、针对被告不二幕墙公司关于第一批送过去的玻璃没有印3C标识的问题。原告认为下料单中也均无体现需要丝印3C标识的要求，在第二批次中原告已重新按对方新要求安排印3C标识。这里存在双方沟通分歧的情况，在强制性产品认证规则里没有明确复合玻璃每片组成都需丝印3C标志，并且关于3C标志的丝印方式不影响产品的使用，不能构成对方公司不付款的理由。被告不二幕墙公司则认为没有3C标识，就是存在质量问题。为此，被告不二幕墙公司提供了2018年11月20日和2019年4月12日向原告发出的《工作联系函》。上述事实，有《科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程玻璃采购合同》《中标通知书》《物资采购计划表》《销售送货单》《付款联络函》《催款通知书》、微信往来记录、邮件截图、照片、《工作联系函》、函件发送微信截图以及当事人陈述等在卷佐证，足以认定。本院认为，原告与被告不二幕墙公司签订的《科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程玻璃采购合同》是双方当事人真实意思的表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效；当事人均应按合同约定严格履行。原被告在合同履行过程中，为供货问题、货物的质量及货款支付的问题发生争议，且自2018年11月26日双方以微信方式确定取消该订单，且在庭审中，双方均无继续履行合同的意思表示，现原告要求解除《科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程玻璃采购合同》，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，因原告根据被告不二幕墙公司的《物资采购计划表》向被告不二幕墙公司提供玻璃制品，该部分货款应予支付；庭审中，被告不二幕墙公司对原告要求支付货款218841.41元无异议，故原告要求被告不二幕墙公司支付货款218841.41元，本院予以支持。被告不二幕墙公司对原告主张的“百马碧桂园”样板欠款3931.2元，认为与本案无关，本院认为因原告的该主张与本案不是同一法律关系，本案不宜一并处理。原被告对货款的结算及支付进行了约定，但在合同履行过程中，双方未进行结算，故原告要求被告不二幕墙公司支付自2019年1月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，不符合合同约定，本院不予支持。被告不二幕墙公司以原告提供的货物存在质量问题和未按被告不二幕墙公司发出《物资采购计划表》的数额向被告不二幕墙公司提供货物，要求原告支付违约金并赔偿损失，因被告不二幕墙公司未提出反诉，本案不予处理。本案诉争的合同相对方为原告与被告不二幕墙公司，根据合同相对性原则，原告要求被告不二幕墙广东分公司共同承担支付货款的责任，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条之规定，判决如下：一、解除原告深圳市燎原玻璃有限公司与被告中建不二幕墙装饰有限公司签订的《科技小镇四期03-02地块幕墙施工工程玻璃采购合同》；二、被告中建不二幕墙装饰有限公司应于本判决生效之日起7日内支付原告深圳市燎原玻璃有限公司货款218841.41元；三、驳回原告深圳市燎原玻璃有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2420元，由被告中建不二幕墙装饰有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  肖述华二〇二〇年五月二十二日书记员  刘晓宇附：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。