四川省成都高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0191民初13268号 原告：四川正泰蜀南电气有限公司，住所地：成都市金牛区文家巷12号。 法定代表人：吴乐燕，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴明，北京市惠诚（成都）律师事务所律师，特别授权代理人。 委托诉讼代理人：郭建，四川普联律师事务所律师，特别授权代理人。 被告：四川宏业电力集团有限公司，住所地：成都市武侯区武兴五路90号。 法定代表人：谢绍朗，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：张代卡，北京炜衡（成都）律师事务所律师，特别授权代理人。 委托诉讼代理人：高荻，北京炜衡（成都）律师事务所律师，特别授权代理人。 第三人：四川万控电气成套有限公司，住所地：成都市郫都区成都现代工业港北区港华路523号。 法定代表人：周旭锋。 原告四川正泰蜀南电气有限公司与被告四川宏业电力集团有限公司、第三人四川万控电气成套有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月17日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人吴明、郭建、被告的委托诉讼代理人张代卡到庭参加诉讼，第三人四川万控电气成套有限公司经本院合法传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 四川正泰蜀南电气有限公司向本院提出诉讼请求：1．被告支付原告电气设备供货款705000元及违约金141000元；2．被告支付原告电气设备整改、更换费用合计61748元；3．诉讼费用由被告承担。事实和理由：2010年10月14日，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司与四川万控电气成套有限公司签订《供货合同》，约定：四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司在四川万控电气成套有限公司购买“东方·惠城AB区变配电工程”高低压配电柜设备（合同中已载明产品清单）；合同采用固定价格（不因市场价格变动而调整），总价为7050000元；付款方式为分期付款：在合同签订后5日内、设备达到现场确认合格后、通电验收合格并带电正常运行十个工作日后，分别向万控公司支付合同总价的30%（合计支付至90%），办理完毕竣工资料交接手续并结算完毕后，再支付合同总价的5%；剩余合同总价的5%为质保金，在工程竣工验收合格之日起2年内，无质量问题一次性付清。合同还约定，如未按合同履行付款义务，须按每天1000元的标准向四川万控电气成套有限公司支付违约金（违约金以合同总价的2%为限额）。合同签订后，四川万控电气成套有限公司已全部履行合同约定的供货义务，但四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司仅支付货款至合同总价的90%，对第四笔货款（合同总价的5%）及质保金（合同总价的5%）一直以工程审计未结束和结算未完毕等理由推诿。直到2017年8月，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司通知四川万控电气成套有限公司向其提供尾款705000元的发票，并称即将安排付款，但截至起诉之日，仍未支付。因此，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司的行为已经构成违约，除应向四川万控电气成套有限公司支付货款外，还应按合同约定支付违约金（1000元/天，以合同总价款2%为限额）141000元。此外，2011年3月15日，非因四川万控电气成套有限公司原因（配电房漏水）导致部分设备出现短路故障而返厂整改，整改费用总额为47193元；2011年3月11日，非因万控公司原因（设计要求变更）导致部分开关须更换，更换费用总额为14555元。上述两项，均已办理现场签证核定，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司项目负责人、监理公司等均已签章确认。上述两项签证，合计金额为 61748元，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司至今未向万控公司支付。四川省锦隆鑫实业有限责任公司已于2017年注销，被告自愿承接四川省锦隆鑫实业有限责任公司资产、债权债务及人员。故该公司的前述债务应当由被告承担。2018年12月13日，第三人与原告签订《债权转让协议》，第三人将上述债权转让给原告。2019年1月10日，将上述债权转让情况书面通知了被告。 四川宏业电力集团有限公司辩称，1．原告并非适格主体，无权要求被告支付款项；2．原告诉请的违约金金额过高，违反法律规定，应予以调整；3．被告不应支付原告电气设备整改、更换费用。 四川万控电气成套有限公司经本院合法传唤未到庭，亦未提交答辩意见及证据。 本院经审理认定事实如下：2010年10月14日，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司与第三人四川万控电气成套有限公司签订《供货合同》，主要约定：四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司从第三人四川万控电气成套有限公司购买高低压配电柜设备，总价共计7050000元。付款方式为分期付款：在合同签订后5日内支付合同总价的30%；设备到达需方现场确认合格后，需方按合同总价的30%支付；工程通过通电验收合格并带电正常运转十个工作日后，需方按合同总价款的30%支付；待需方办理完毕竣工资料交接手续，结算完毕后，再支付合同总价的5%，为352500元；合同总价的5%为质保金，在工程竣工验收合格之日起2年内，无质量问题一次性付清余款（无息）。合同还约定，需方如未按合同履行付款义务，须每天按1000元的标准向供方支付逾期违约金（违约金以合同总价的2%为最高限额）。 2017年9月5日，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司与第三人四川万控电气成套有限公司签订《物资采购结算单》，载明：四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司因东方·惠城AB区变配电工程需要，于2010年9月向第三人采购一批高低压配电柜设备且于2010年10月签订物资合同，经双方确认，第三人已按照物资合同供货要求如数执行，该物资合同最终金额为7050000元。 2018年12月7日，第三人向四川宏业电力集团有限公司高新分公司出具《企业询证函》，载明：截止2018年12月6日，四川宏业电力集团有限公司高新分公司欠货款705000元。四川宏业电力集团有限公司高新分公司在数据证明无误处盖章确认。 2018年12月13日，第三人四川万控电气成套有限公司与原告四川正泰蜀南电气有限公司签订《债权转让协议》，载明：鉴于2010年10月14日，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司（债务人）与第三人四川万控电气成套有限公司签订《供货合同》，约定该公司在第三人处购买“东方·惠城AB区变配电工程”高低压配电柜设备，合同总价为7050000元，截止2018年12月13日，第三人早已如约履行完毕供货义务，债务人尚欠第三人货款本金705000元（相关利息、违约金等按照《供货合同》计算）。债务人2017年注销，四川宏业电力集团有限公司自愿承接四川省锦隆鑫实业有限责任公司资产、债权债务及人员。第三人自愿将其对债务人四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司（现债务人为四川宏业电力集团有限公司）的上述705000元债权及相关利息、违约金等全部转让给原告四川正泰蜀南电气有限公司。 2018年12月13日，原告向四川宏业电力集团有限公司高新分公司邮寄《债权转让通知书》，载明：2010年10月14日，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司与第三人四川万控电气成套有限公司签订《供货合同》，约定在第三人处购买高低压配电柜设备，合同总价为7050000元，第三人早已如约履行完毕供货义务，债务人尚欠第三人货款本金705000元（相关利息、违约金等按照《供货合同》计算）未归还。债务人因被四川宏业电力集团有限公司吸收合并于2017年注销，根据相关法律规定，上述债务应由被告四川宏业电力集团有限公司承担。第三人四川万控电气成套有限公司与原告四川正泰蜀南电气有限公司于2018年12月13日签订《债权转让协议》，根据该协议约定，第三人已将对被告享有的债权自2018年12月13日起转让给原告。 另，原告提交的《债务担保说明》，载明：四川宏业电力集团有限公司吸收合并四川省锦隆鑫实业有限责任公司，四川省锦隆鑫实业有限公司注销，四川宏业电力集团有限公司续存。公司合并后，合并各方债权债务由合并后续存的四川宏业电力集团有限公司承继并承担连带偿还义务。 以上事实，有《供货合同》、《债权转让协议》、《企业询证函》、《债权转让通知书》等证据予以佐证。 本院认为，四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司与四川万控电气成套有限公司之间的买卖合同法律关系为双方自愿协商的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。因四川锦隆鑫实业有限公司注销后其债权债务由合并后存续的四川宏业电力集团有限公司承继。2018年12月7日，四川宏业电力集团有限公司高新分公司确认尚欠第三人货款 705000元。2018年12月13日，第三人与原告签订《债权转让协议》，约定第三人自愿将其对债务人四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司的上述705000元债权及相关利息、违约金等全部转让给原告四川正泰蜀南电气有限公司。原告与第三人达成的《债权转让协议》系属双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应属合法有效。按照协议约定，第三人同意上述705000元债权及相关利息、违约金等全部转让给原告四川正泰蜀南电气有限公司。根据《中华人民共和国合同法》第七十九条“债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人”及第八十条“债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知该债权转让对债务人不发生效力”规定，原告已以邮寄的方式向被告送达了《债权转让通知书》，《债权转让通知书》到达被告时转让行为生效，原告与第三人之间的债权转让行为对被告发生效力。原告有权要求被告支付相应货款及违约金。对被告抗辩认为原告主体不适格的意见，本院不予采纳。对被告认为705000元尚未达到支付条件的抗辩意见，本院认为，双方已在《企业询证函》中明确被告尚欠第三人货款应支付，故对被告该抗辩，本院不予采纳。对被告认为违约金过高应予以调整的意见，本院认为，该违约金系第三人与四川省锦隆鑫实业有限责任公司高新南星分公司明确约定，被告亦已于2018年12月7日确认尚欠第三人货款705000元应予以支付，被告未按约支付款项造成原告资金占用损失，原告主张的违约金金额并不属于明显过高，对被告该抗辩意见，本院不予采纳。对原告要求被告支付电气设备整改、更换费用合计61748元的诉讼请求，因双方在《债权转让协议》中并未明确约定该债权第三人已转让给原告，且电气设备整改更换费用亦并不属于第三人向原告转让的债权有关的从权利，故，对原告要求被告支付该电气设备整改、更换费用合计61748元的诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十九条、第八十条、第八十一条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告四川宏业电力集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川正泰蜀南电气有限公司支付货款705000元及违约金141000元； 二、驳回原告四川正泰蜀南电气有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6439元，由被告四川宏业电力集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  方利敏 二〇二〇年五月十四日 书记员  石 娟