贵州省六盘水市六枝特区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0203民初856号 原告：河北蓝箭橡胶机带有限公司贵阳分公司，住所地贵州省贵阳市南明区玉厂路1号，统一社会信用代码91520102722136217N。 法定代表人：张朝辉，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张占庄，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：罗彤彤，贵州乾通律师事务所律师，执业证号：15201201410732328。 被告：贵州华隆煤业有限公司，住所地六盘水市六枝特区人民路22号，统一社会信用代码91520000662994606Q。 法定代表人：陈朝勇，该公司执行董事。 被告：贵州华隆煤业有限公司新华分公司，住所地六盘水市六枝特区新华乡，统一信用代码91520200599392556T。 负责人：石云强，该公司经理。 被告贵州华隆煤业有限公司、贵州华隆煤业有限公司新华分公司委托诉讼代理人：刘钰，男。 被告：贵州天润矿业有限公司，住所地贵州省毕节市大方县高店乡石栀村，统一社会信用代码915205217952898209。 法定代表人：王立先，该公司董事长。 委托诉讼代理人：孙永良，男，该公司法律顾问。 被告：贵州天润新华矿业有限公司，住所地六盘水市六枝特区新华镇双屯村，统一社会信用代码91520200MA6GNHPC1G。 法定代表人：袁志明，该公司董事长。 被告：贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿，住所地六盘水市六枝特区新华镇大屯村，统一社会信用代码91520000MA6ED02A6N。 负责人：严孝文，该矿矿长。 委托诉讼代理人：刘文兵，男，该矿机电副总。 委托诉讼代理人：孙永良，男，该公司法律顾问。 原告河北蓝箭橡胶机带有限公司贵阳分公司（以下简称贵阳蓝箭橡胶公司）与被告贵州华隆煤业有限公司新华分公司（以下简称华隆新华煤业公司）、贵州华隆煤业有限公司（以下简称华隆煤业公司）、贵州天润新华矿业有限公司（以下简称天润新华矿业公司）、贵州天润矿业有限公司（以下简称天润矿业公司）、贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿（天润公司新华煤矿）买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月17日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告贵阳蓝箭橡胶公司委托诉讼代理人张占庄、罗彤彤，被告华隆煤业公司、新华煤业公司委托诉讼代理人刘钰，天润矿业公司、天润公司新华煤矿委托诉讼代理人刘文兵、孙永良到庭参加诉讼。被告天润新华矿业公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告贵阳蓝箭橡胶公司向本院提出诉讼请求：1.依法解除被告华隆新华煤业公司与原告总公司于2012年9月24日签订的编号为XHMKSB-2020-27《材料采购合同》；2.依法判令华隆煤业公司、华隆新华煤业公司共同支付原告贵阳蓝箭橡胶公司迟延支付货款期间的利息232.867315万元（暂计算至2019年4月28日，之后利息以所欠货款为本金按年利率7.665%计付至款息付清之日止）；3、被告天润新华矿业公司、天润矿业公司、天润公司新华煤矿对被告华隆煤业公司、华隆新华煤业公司所欠原告贵阳蓝箭橡胶公司的利息承担连带责任。事实和理由：被告华隆新华煤业公司与原告总公司—河北蓝箭橡胶机带有限公司于2012年9月24日签订《材料采购合同》，之后原告总公司委托原告向被告华隆新华煤业公司供应矿用阻燃防撕裂钢丝绳芯传送带及其他合同义务，被告华隆新华煤业公司亦向原告履行支付货款等合同义务。期间，原告累计向被告华隆新华煤业公司供应了总价值924.8373万元的输送带，但被告华隆新华煤业公司及被告天润公司新华煤矿累计仅向原告支付了400.99757万元的货款，剩余货款523.83973万元直到原告于2019年6月14日起诉后，才于2019年6月27日将剩余货款支付完毕。截止2019年4月28日，共产生资金占用利息232.867315万元。被告华隆煤业公司于2017年7月21日以存续分立的形式，新设立天润新华矿业公司，依据相关法律规定，新设立的天润新华矿业公司应对被告华隆煤业公司、华隆新华煤业公司分立前的债务承担连带责任。又因被告天润新华矿业公司系被告天润矿业公司的个人独资企业，且被告天润新华矿业公司与被告天润矿业公司、天润公司新华煤矿之间的财产混同，故被告天润新华矿业公司、被告天润矿业公司、被告天润公司新华煤矿应对华隆煤业公司、华隆新华煤业公司所欠原告的利息承担连带责任。依照双方合同约定，合同签订时被告应支付30%的预付款，原告才按合同约定进行生产和采购。但合同签订后，被告到2013年1月22日才支付完30%的合同预付款，在此情况下，原告组织货源，于2014年3月将总计9248373元的货物供应给被告。被告至原告供货结束后，直到2018年11月6日时隔4年才支付第一笔货款80万元，2019年原告提起诉讼后，在2019年6月27日才将货款全部支付完毕。按照合同约定，货到后要付30%，安装调试完成付款30%，剩余10%作为质保金，质保期1年。从货物送到被告，质保期间早已届满，被告严重逾期付款行为已经致使合同目的不能实现，也造成了原告大量资金积压，损失惨重，依照合同法的规定，原告方有权行使解除权，请法庭依法解除该合同。 被告华隆煤业公司辩称，根据双方合同约定，华隆煤业公司下属的华隆新华煤业公司支付了30%的预付款，原告向华隆新华煤业公司供货，华隆新华煤业公司提供的验收单最后一次供货是2015年，原告提供的是三无产品，并不是像原告诉称的设备材料是由他们公司生产制造的。合同约定货到验收合格后付30%货款，安装调试正常使用后付30%，给原告购买的材料没有安装调试，不能正常使用。所以原告要求支付逾期付款利息不应得到支持。按技术合同的约定，原告提供的设备指定的是龙城天鹅湖的胶带，根据原告提交证据发货清单明细没有明确表示是购买的龙城天鹅湖的产品。原告提出解除《材料采购合同》，根据双方于2012年9月24日签订的《材料采购合同》，被告于2017年5月12日与天润公司分立后，该合同实际履行情况华隆公司并不清楚，原告是否按合同约定履行完合同的权利义务，华隆公司也不知情，所以被告华隆公司不同意解除该合同。该合同的解除需原告与现在的天润公司协商解除。 被告华隆新华煤业公司的答辩意见与被告华隆煤业公司一致 被告天润矿业公司辩称，原告未按照合同约定全面履行合同义务，存在严重违约。合同约定的总价款为1069.9919万元，原告至今只向被告交付价值924.8373万元的材料。原告未按照合同约定的时间履行交货义务，给被告造成巨大经济损失。原告的行为构成根本违约。原告最后交货的时间比合同约定晚了近三年的时间。原告主张解除合同的权利已超过法定期限，原告主张解除合同的权利已消灭。原告要求被告支付迟延支付货款期间的利息，没有合同约定和法律依据。原告没有完全履行合同义务，应承担违约责任。被告不同意解除合同，合同是双方依法签订的，是合法有效的，该合同已经执行了大部分，被告不同意解除合同。原告没有完全履行合同义务，由于原告提供的1.2米宽的胶带安装过程中，因原告技术人员不专业，导致安装发生严重错误，多次返工，严重影响工期。原告提供服务有质量问题，被告所付的款已经包含质保金，原告的诉请严重不符合事实。 被告天润公司新华煤矿答辩意见与被告天润矿业公司一致。 被告天润新华矿业公司未提出答辩主张，亦未向法庭提交证据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人存在争议的事实和证据，本院经审理认定如下：2012年9月24日，被告华隆新华煤业公司与原告总公司—河北蓝箭橡胶机带有限公司签订《材料采购合同》，合同总价款1069.9919万元（含17%增值税、运费等）。合同约定：合同签订时被告应支付30%的预付款，原告按合同约定进行采购。合同约定的付款时间节点，货到验收合格支付30%，安装调试付30%，剩余10%作为质保证，质保期一年。被告华隆新华煤业公司于2012年11月29日支付100万元；2012年12月28日支付100万元；2013年1月22日支付120.99757万元。至此，合同约定的30%预付款才支付完毕。之后河北蓝箭橡胶机带有限公司委托原告向被告华隆新华煤业公司供应矿用阻燃防撕裂钢丝绳芯传送带及其他合同义务。原告最后一次供货时间是2014年3月21日，原告累计向被告华隆新华煤业公司供应了总价值924.8373万元的输送带，原告供货完成后，被告未按时间节点及时足额支付货款。被告华隆新华煤业公司及被告天润公司新华煤矿先后累计向原告支付了400.99757万元的货款。剩余货款523.83973万元，在原告起诉后，被告天润公司新华煤矿才于2019年6月27日全部付清。 另查明，被告华隆煤业公司于2017年7月21日以存续分立的形式，新设立天润新华矿业公司，被告天润新华矿业公司系被告天润矿业公司的个人独资企业，被告天润新华矿业公司与被告天润矿业公司、天润公司新华煤矿之间的财产混同。 本院认为，原告虽然并非合同签订时的当事方，但原告替河北蓝箭橡胶机带有限公司实际履行该合同，并得到河北蓝箭橡胶机带有限公司的授权，被告在履行合同过程中对此也未提出异议，因此原告主体适格。由于被告华隆新华煤业公司在合同签订之初即存在违约行为，未按合同约定及时支付合同预付款，致使原告供货时间相应作了调整。但在2014年3月21日原告最后一次供货完成后，被告华隆新华煤业公司未按合同约定的付款时间节点支付货款，直到2018年11月6日，时隔4年之久才支付除预付款之外的第一笔货款80万元，在原告起诉后，被告天润公司新华煤矿才将剩余货款支付完毕，被告的行为构成严重违约，应承担相应的违约责任。同时，被告也以其拖延履行主要债务的行为表明原、被告双方签订的《材料采购合同》已实际不能履行，现原告提出解除案涉合同，本院予以支持。原告主张的迟延支付货款利息，符合相关规定，本院予以支持。但被告已于2019年6月27日将剩余货款支付完毕，因此，原告主张的逾期付款利息计算至2019年6月27日止。因被告华隆煤业公司于2017年7月21日以存续分立的形式，新设立天润新华矿业公司，依据相关法律规定，新设立的天润新华矿业公司应对被告华隆煤业公司、华隆新华煤业公司分立前的债务承担连带责任。又因被告天润新华矿业公司系被告天润矿业公司的个人独资企业，且被告天润新华矿业公司与被告天润矿业公司、天润公司新华煤矿之间的财产混同，故被告天润新华矿业公司、被告天润矿业公司、被告天润公司新华煤矿应对华隆煤业公司、华隆新华煤业公司所欠原告的利息承担连带责任。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四项、第一百零七条、第一百一十二条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决如下： 一、依法解除河北蓝箭橡胶机带有限公司与被告贵州华隆煤业有限公司新华分公司于2012年9月24日签订的编号为XHMKSB-2020-27《材料采购合同》。 二、限本判决生效之日起十五日内，由被告贵州华隆煤业有限公司新华分公司、贵州华隆煤业有限公司共同支付原告贵阳蓝箭橡胶公司2014年4月1日至2019年4月28日期间迟延支付货款的利息232.867315万元；2019年4月29日至2019年6月27日期间迟延支付货款的利息6.69205万元。合计239.559365万元。 三、被告贵州天润矿业有限公司、贵州天润新华矿业有限公司、贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿对以上债务承担连带清偿责任。 四、驳回原告河北蓝箭橡胶机带有限公司贵阳分公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3.2385万元（原告已预交），由被告贵州华隆煤业有限公司新华分公司、贵州华隆煤业有限公司、贵州天润新华矿业有限公司、贵州天润矿业有限公司、贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿共同负担（限本判决生效之日起十五日内给付原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省六盘水市中级人民法院。 审判员  邹丹 二〇二〇年五月十九日 法官助理乌楠伟 书记员肖慈艳