山东省胶州市人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0281民初309号原告：青岛广厦万间建材有限公司，住所地青岛胶州市胶西镇东祝村，统一社会信用代码：91370281575785400A。法定代表人：刘在玲，总经理。委托诉讼代理人：高春华，胶州市胶西法律服务所法律工作者。被告：东光县嘉隆包装机械厂，住所地河北省沧州市东光县连镇镇104国道东侧，统一社会信用代码92130923MA087U370M。经营者：李铁头，男，汉族。被告：李铁头，男，1983年7月27日生，汉族，住河北省沧州市东光县。被告：张洪春，男，1983年5月4日生，汉族，住河北省衡水市阜城县。原告青岛广厦万间建材有限公司与被告东光县嘉隆包装机械厂、李铁头、张洪春加工合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告的委托代理人高春华，被告张洪春到庭参加诉讼。被告东光县嘉隆包装机械厂、李铁头经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告赔偿原告因机械设备假一赔十是经济损失96800元；2、依法判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2019年11月2日，原被告签订了印刷机加工定作合同，约定被告自收到定金之日其45天供货，结算方式定金2万元，余款卸车付10万元，1万元一个月付清。墙板厚度50毫米，齿轮厚度50毫米，质保5年，大连君峰网纹辊。如螺纹钢、齿轮出现质量问题造成违约被告承担损失并赔偿假一罚十，即案整机价格十倍赔偿。被告没有依约提供大连君峰网纹辊，被告应承担网纹辊假一罚十的经济损失96800元。被告张洪春为质量提供担保。被告张洪春辩称，请求法院依法判决。被告东光县嘉隆包装机械厂、李铁头未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提交以下证据：提交证据1、加工定做合同一份，证明本案合同第一条约定假一赔十；证据2、判决书一份，证明供给原告的一对网纹辊是三无产品的事实，以及价格为9680元。被告张洪春质证称：对证据1定作合同不予认可，合同第一条第一行是我写的，剩下的都不是我写的，是原告自己改的合同。对证据2，判决书无异议。根据双方当事人举证质证情况及当庭陈述，本院经审理认定事实如下：在（2019）鲁0281民初1964号东光县嘉隆包装机械厂起诉本案原告青岛广厦万间建材有限公司追索设备款一案中，认定以下事实：2018年11月21日（10月29日），甲方广厦万间公司与乙方嘉隆包装厂签订《加工定作制造合同》一份，约定甲方向乙方订购印刷机一台，价格13万元，备注中注明“墙板50大连网纹辊”，自乙方收定金之日起45天供货，供货地点为嘉隆包装厂，结算方式为定金2万元整，余款付10万卸车，1万一个月付清，货款未付清之前，设备所有权属乙方所有，运输方式为乙方负责运输到甲方，乙方代办，货到未付款视为违约，乙方有权运回设备，定金不退，货款未付清前，设备所有权归乙方所有。合同最后特别注明“如有违约，定金不退”。上述合同签订后，广厦万间公司支付定金2万元，嘉隆包装厂于2019年1月4日到广厦万间公司交付印刷机，但在印刷机卸货前广厦万间公司在合同第一条中补充以下内容“合同于2019.1.4号补充双方约定内容，甲方于2018年11月26日以微信形式发给乙方代表人张洪春如下：墙板厚度50毫米，齿轮厚度50毫米，质保五年，大连君峰网纹辊（质保五年），……如果网纹辊齿轮、墙板、胶轴出现质量问题造成违约，乙方承担损失并赔偿假一赔十即：按照整机价格十倍赔偿给甲方，以上内容双方签字生效”，乙方处有张洪春签字，但张洪春称当时签字的时候上面没有这些后添加的文字，只是说让其签字给其付款，且该合同一式两份，嘉隆包装厂原来持有白联，但被对方抢走了。后双方因为卸货发生冲突，胶州市公安局胶西派出所于当日出具治安调解协议书（胶公（胶西）调解字【2019】0002号），载明，2019年1月4日15时许，刘永与张洪春在胶州市广厦万间公司因张洪春运来的印刷纸箱的设备与约定的不一样发生纠纷，后因纠纷，刘永与张洪春发生打架，张洪春把刘永处的门窗破坏，张洪春被刘永、刘在玲、刘可金打了，经调解双方自愿协商解决，互不追究对方的任何行政法律责任，不要求公安机关继续调查和处理。当日，双方签订协议一份，载明“今欠嘉隆包装厂设备11万元，因广厦万间公司购买嘉隆包装厂的印刷机存在质量问题，与广厦万间公司合同要求的大连君峰网纹辊不相符，等嘉隆包装厂更换大连君峰网纹辊后，期限为30天，自2019年1月4日开始，广厦万间公司将剩余设备款支付给嘉隆包装厂，如过期不能更换，视嘉隆包装厂放弃该设备款，网纹辊到货后支付给嘉隆包装厂五万元”，广厦万间公司刘在玲与嘉隆包装厂张洪春在协议上签字。2019年1月15日，嘉隆包装厂从大连君峰公司订购网纹辊两件，价格9680元。2019年1月18日，嘉隆包装厂再次到广厦万间公司称给其更换网纹辊，双方再次签订补充协议，载明“广厦万间公司订购嘉隆包装厂印刷机一台，因嘉隆包装厂交货的印刷机网纹辊跟双方合同要求的不符，嘉隆包装厂要求进行更换，网纹辊到达广厦万间公司后，广厦万间公司先支付5万元，等设备更换调试没有问题后，广厦万间公司再支付5万元，其他合同条款仍按照原合同执行（第一份合同），合同管辖权属于胶州市人民法院”，刘在玲和张洪春在该协议上签字。签订协议后双方再次发生纠纷，张洪春与刘在玲均向胶州市公安局胶西派出所报警，张洪春称因卸货与人发生纠纷，刘在玲称因卸机器发生纠纷。原审庭审中，张洪春称其1月18日按照约定将大连君峰的网纹辊送到广厦万间公司，但广厦万间公司拿不出五万元，说让其签字给钱，张洪春就在1月18日的补充协议上签字了，但真正卸货时广厦万间公司就不让卸了；广厦万间公司代理人称，因嘉隆包装厂从刚开始就不讲信用，提供假的大连君峰的合格证，假的大连君峰的网纹辊，在网纹辊没有到达广厦万间公司院内的情况下，双方协商达到调试没问题后达成的1月18日的协议，当时是嘉隆包装厂自己来到广厦万间公司，说货到了，但公司院内没有见到货。本院询问广厦万间公司主张的嘉隆包装厂运来的印刷纸箱的设备与约定的不一样，具体是指什么，广厦万间公司称指的是印刷机的网纹辊的品牌与合同约定的不一致，合同约定的是大连君峰，但实际提供的网纹辊的合格证是大连君峰的假的合格证，网纹辊上没有大连君峰品牌的标志，而且生产日期与合格证的生产日期不符，而嘉隆包装厂主张，双方一开始只是约定是大连的，没有具体品牌，签合同一星期后广厦万间公司又发微信说要君峰品牌，因为网纹辊不是通用件，嘉隆包装厂拿订单后已经找人定作了，实际提供的是大连的，具体品牌代理人不清楚。询问涉案印刷机所用规格的大连君峰的网纹辊价格和实际使用的网纹辊价格，嘉隆包装厂提交的大连君峰公司发货凭证证明两件共9680元，广厦万间公司称两件大约3万元，关于实际使用的网纹辊价格，双方一致认可两件大约6000元。在（2019）鲁0281民初1964号案，本院认为，本案双方争议的焦点是：广厦万间公司能否以网纹辊不符合约定品牌为由拒付剩余11万元的合同款。对该争议焦点，无论之前双方在合同中或通过其他方式是否协商一致应当使用大连君峰品牌的网纹辊，但2019年1月4日、1月18日的协议是双方真实意思表示，双方对剩余货款的支付应严格按照该两份协议的内容履行，根据该两份协议约定，嘉隆包装厂自2019年1月4日起30日内为广厦万间公司更换大连君峰网纹辊，到货后先支付5万元，等设备更换调试没有问题后，广厦万间公司再支付5万元，剩余1万元一个月付清。但在2019年1月18日嘉隆包装厂到广厦万间公司更换网纹辊时，广厦万间公司拒绝更换，致使合同无法继续履行，征询双方合同是否继续履行的意向后，原审法院认为本案合同应以终止履行为宜，对尚未更换的网纹辊不再更换，广厦万间公司应继续支付嘉隆包装厂扣除大连君峰网纹辊与实际交付网纹辊之间差价之后的剩余货款，根据嘉隆包装厂提交的发货凭证显示的大连君峰网纹辊的价格两件9680元和双方一致认可的实际使用的网纹辊价格两件约6000元，二者差价为3680元，故广厦万间公司应继续支付嘉隆包装厂剩余货款106320元（110000-3680）。关于广厦万间公司抗辩的1月18日嘉隆包装厂并非去更换网纹辊的问题，本院认为，既然1月4日双方的协议已经约定30日内更换网纹辊，逾期视为放弃剩余设备款，且嘉隆包装厂已于2019年1月15日从大连君峰公司订购了网纹辊，从常理上讲，嘉隆包装厂不可能不更换网纹辊而自动放弃十多万的货款，广厦万间公司所说的18日不是为了去更换网纹辊，仅是为了去砸广厦万间公司的设备不合常理，无法理解三个外地人到广厦万间公司所在地仅为了打砸当地企业的设备，而且1月18日双方又签订了一份协议，如果仅是为了打砸广厦万间公司的设备则嘉隆包装厂就没有必要再在一份比1月4日协议内容对其更不利的协议上签字，在签订该协议时嘉隆包装厂显然并不占上风，其签订该协议的目的就是想要让对方支付5万元到货款然后为对方更换网纹辊，相反广厦万间公司为了使嘉隆包装厂违约拒不支付剩余货款而拒绝嘉隆包装厂的更换却是极有可能的。纵观本案合同履行的过程，广厦万间公司在嘉隆包装厂第一次送货时就以网纹辊不合格为由与对方发生冲突，而实际上合同约定的很明确“付10万元卸车”，若广厦万间公司认为对方的设备不符合其要求，完全可以不必卸货也不必支付剩余货款而要求其更换合格的设备，既然双方已达成协议就应严格按照协议履行而不应故意阻止付款条件成就以达到拒付剩余货款的目的，广厦万间公司的此种做法有违诚信原则和法治精神，应予以严肃批评。《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款之规定“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就”，故嘉隆包装厂要求广厦万间公司继续支付剩余货款于法有据。关于广厦万间公司抗辩的对张洪春采取非法行为带人闯入广厦万间公司打砸设备公安机关已立案侦查的意见，本院认为，广厦万间公司并未提交公安机关立案的证据，且打砸设备的行为与本案并非同一法律关系，不影响本案审理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第四十五条第二款、第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决一、青岛广厦万间建材有限公司于本判决生效之日起十日内支付东光县嘉隆包装机械厂货款106320元；二、驳回东光县嘉隆包装机械厂的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2500元，减半收取1250元，由东光县嘉隆包装机械厂承担42元，由青岛广厦万间建材有限公司承担1208元。青岛广厦万间建材有限公司不服（2019）鲁0281民初1964号判决书，上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院认为，双方在签订《加工定作制造合同》后，又于2019年1月4日签订协议，约定设备所用网纹辊系大连君峰公司生产，并且约定更换大连君峰网纹辊的期限为30天，如过期不能更换，视为嘉隆包装厂放弃该设备款。2019年1月18日，被上诉人嘉隆包装厂有关人员到达上诉人广厦万间公司处，上诉人广厦万间公司称没有见到被上诉人运来的大连君峰牌网纹辊，被上诉人嘉隆包装厂称运来了大连君峰牌网纹辊，是上诉人拒绝更换。对此本院认为，首先，1月18日双方发生冲突，分别报警，被上诉人嘉隆包装厂报警称因卸货产生纠纷，上诉人工作人员报警称因卸机器产生纠纷，并未提及被上诉人没有按照1月4日协议约定运来网纹辊的问题。其次，1月18日双方又签订补充协议，约定网纹辊到达上诉人公司后，上诉人先支付5万元，等设备更换没有问题后，再支付5万元。该合同是在被上诉人嘉隆包装厂工作人员张洪春到达上诉人公司处后签订，如果当天被上诉人根本没有带来1月4日协议约定的网纹辊，在1月4日协议对付款时间已经约定且对于逾期更换所产生后果也有明确约定的情况下，为何又签订1月18日协议上诉人没有作出合理解释。其三，被上诉人在一审期间提交了大连君峰公司通过微信发送给被上诉人的涉案货物发货凭证，二审期间又提交了向大连君峰公司付款的凭证，这些证据能印证被上诉人所称的为履行1月4日协议而备货的主张。综合本案证据以及双方当事人一、二审的陈述，本院认为被上诉人嘉隆包装厂提交的证据更具有优势，原审认定上诉人拒绝更换网纹辊阻却付款条件的成就正确。在此情况下，原审法院扣除两种网纹辊之间的差价后判令上诉人向被上诉人支付货款并无不当，本院予以维持。本院认为，原被告双方签订的定作合同虽然约定假一赔十，但在（2019）鲁0281民初1964号东光县嘉隆包装机械厂起诉本案原告青岛广厦万间建材有限公司追索设备款一案中，一二审均确认被告已购买于2019年1月4日双方签订协议约定的大连君峰网纹辊，原告拒绝更换网纹辊阻却付款条件的成就，不能交付、更换网纹辊的责任在原告青岛广厦万间建材有限公司，原告应承担对其不利的后果。且在（2019）鲁0281民初1964号一案中已扣除网纹辊的差价，原告再要求被告赔偿网纹辊损失96800元，本院不予支持。综上所述，原告青岛广厦万间建材有限公司要求被告东光县嘉隆包装机械厂、李铁头、张洪春赔偿损失96800元，本院不予支持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：驳回原告青岛广厦万间建材有限公司的诉讼请求。案件受理2220元，减半收取1110元，由原告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审判员  周建波二〇二〇年五月十八日书记员  刘 洁