安徽省宿州市埇桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1302民初10821号 原告：宿州市辉茂商贸有限公司，住所地安徽省宿州市埇桥区宿马园区东部新城蒿沟村菜市街东侧。 法定代表人：昌波，该公司经理。 委托诉讼代理人：姚爱华，宿州市埇桥区蒿沟乡法律服务所法律工作者。 被告：中煤建工集团有限公司，住所地北京市丰台区西局南街甲15号华辰饭店二层8227房。 法定代表人：穆勇，该公司总经理。 原告宿州市辉茂商贸有限公司与被告中煤建工集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年10月31日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，本院于2018年07月30日作出（2017）皖1302民初9626号民事判决，被告中煤建工集团有限公司不服上述判决，向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉，2019年07月26日，安徽省宿州市中级人民法院作出（2019）皖13民终1227号民事裁定，撤销本院（2017）皖1302民初9626号民事判决，发回本院重审，本院于2019年10月31日立案后，依法由本院审判员杨浩担任审判长、与人民陪审员肖倩倩、吴学芹另行组成合议庭，由书记员阮鑫鑫担任法庭记录，于2020年05月19日09时30分在本院第三十四号法庭公开开庭进行了审理，原告宿州市辉茂商贸有限公司（以下简称辉茂公司）的委托诉讼代理人姚爱华到庭参加诉讼，被告中煤建工集团有限公司（以下简称中建公司）经本院依法送达开庭传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辉茂公司向本院提出的诉讼请求：一、中建公司向辉茂公司支付砂石料款1，871,495元和支付利息384,530元、渣土款42,139元、土方款222,648元，结计2，520,812元； 二、案件受理费，由中建公司负担。 事实与理由：2015年10月20日，辉茂公司与中建公司签订《皖北医药物流产业园一期材料购销合同》，辉茂公司向中建公司承建宿马园区皖北医药物流产业园一期建设工地供应砂石、水泥、砖、渣土、土方，自合同签订至2016年12月11日，辉茂公司向中建公司供应价值2,136,282元材料，中建公司至今未支付材料款。 中建公司未出庭作出答辩，亦未向本院提供书面答辩意见。 在诉讼中，辉茂公司为证明其提出主张所依据的事实，向本院提供的证据材料如下： 第一组、营业执照复印件一份，证明辉茂公司诉讼主体资格； 第二组、土方回填专业分包合同一份，证明辉茂公司与中建公司存在土方回填关系； 第三组、供销合同一份，证明辉茂公司与中建公司存在买卖合同关系； 第四组、销货对账单11张，证明辉茂公司与中建公司结算供应的砂石料价款合计1,871,495元； 第五组、渣土对账单一份，证明辉茂公司先期进入工地时为中建公司铺设道路、建造围墙的价款合计42,135.3元； 第六组、土方分包结算表、土方草图四张，证明辉茂公司回填土方量和土方款249,000元； 第七组、通知函一份，证明购销合同签订的价格，因市场价格上涨，辉茂公司通知中建公司涨价的情形； 第八组、民事判决书一份，证明辉茂公司并未擅自涨价，双方认可没有签订补充协议。 中建公司未出庭对辉茂公司提供的证据证明效力发表质证意见，亦未向本院提供书面证据材料。 结合审判庭对当事人提供的证据证明效力审查，本院对当事人提供的证据证明效力认定如下： 辉茂公司提供的第一、二、三、四、六、七、八组证据能够达到辉茂公司所要证明的目的，来源具有合法性、与本案具有关联性，本院予以认定。辉茂公司单方制作砂石对账单，但该对账单上仅有辉茂公司及其法定代表人昌波分别签章和签名，并未有中建公司签章或法定代表人，或者其他相关人员签名，且辉茂公司并未提供相关证据证明中建公司对该对账单载明砂石料价款的认可以及其供应砂石价款为42,135.3元，故该对账单不能达到辉茂公司证明目的。 本院经审理调查认定的事实如下： 2015年10月20日，中建公司作为购货方（以下简称甲方）与辉茂公司作为供货方（以下简称乙方）签订合同编号为：ZMJGH-TH-10号《皖北医药物流产业园一期材料采购合同》约定的主要内容为：项目名称皖北医药物流产业园一期；建筑面积约57448.83m³；材料名称、价格、质量要求：普通硅酸盐水泥32.5、数量暂定1223.75t、单价240元、暂定金额293,700元、质量要求1、达到《GB175-2007通用硅酸盐水泥》规定；2、包检测合格；煤矸石空心砖240*200*115，暂定数量671725块，单价0.95元，暂定金额638,233.75元、煤矸石配砖200*115*95，暂定数量335500块，单价0.48元，暂定金额161,040元、煤矸石实心砖200*95*47，暂定数量60500块、单价0.28元、16，940元，质量要求：1、达到国家或者设计有关规定；2、包检测合格；中砂，暂定数量5280t，单价63元，暂定金额332,640元，质量要求：1、达到《建设用砂》GBT14684-2011国家或设计有关规定；2、包检测合格；碎石0.5-3cm暂定数量4262.5t，单价69元，暂定金额294,112.5元，质量要求：1、达到《建设用碎石、卵石》GBT14685-2011国家或设计有关规定；2、包检测合格，暂定合同价1,736,666.25元，注：1、数量按实结算，以甲方实际需要为准；2、单价含运输、装卸、税金（增值税专用发票）及所有运输及装卸过程中风险费；3、工期以甲方实际工期为准；4、本合同价格与市场价格上下浮动超过5%进行价格调整；甲方责任和义务：甲方应及时通知乙方所需材料的规格和数量；乙方向甲方承诺足量供货，甲方随时抽检，如抽检量不足，每月结算时按当月或单量计算……乙方责任和义务：乙方应及时按置按量的供应甲方所需材料，并负责运至现场；乙方须将产品运输至甲方指定的地点并承担运输费用及运输过程中所有风险……每车材料的数量应保证与送货单上的数量相符……结算方式：按第一项规定的价格结算；如抽查缺少数量的情况下，按扣除后的数量计算……结算时间及付款方式：单栋装饰装修完成后付70%材料款，验收后15日内付款100%；每月25日双方核对所供材料总量，乙方需提供供货签收单、材料合格证明等相关资料；每次付款前乙方应当提供足额增值税专用发票，发票抬头“中煤建工集团有限公司”，乙方保证提供增值税专用发票合法合规，如乙方提供发票不合法所造成的一切经济、法律责任由乙方承担，且乙方应重新开具合法合规增值税专用发票，并承担税金；业主支付甲方材料款且乙方按结算金额全额提供增值税专用发票后，甲方付款审批流程办理完毕，方可向乙方支付相应付款节点材料款；甲方付款采用银行转账或者银行承兑汇票形式支付；甲方款项汇入本合同约定乙方公司账户；未尽事宜，双方协商解决，协商不成向工程所在地有管辖权人民法院起诉（其他内容详见合同）。签订合同后，辉茂公司按照合同约定自2015年10月20日至2016年12月31日期间向中建公司供应水泥、黄沙、石子、小红砖、小砖、空心砖、碎石等材料，辉茂公司与中建公司分别于2016年03月01日、04月01日、05月01日、06月01日、07月01日、08月01日、09月01日、10月01日、11月01日、12月01日、12月31日签订材料价款对账单，确认材料价款分别为8,280元、342,257.66元、158,531.145元、151,739.44元、139,151.8元、258,075.875元、71,560.5元、258,481.525元、278,558.5元、160,763.6元和80,482.5元，材料价款合计1,907,882.54元，辉茂公司及其法定代表人昌波、中煤建工集团有限公司项目部（以下简称项目部）及其项目部经理赵宗元和项目部人员张克鉴分别在上述对账单上加盖公章、项目部印章和签名确认上述对账结果。 2016年05月15日，辉茂公司出具证明的内容为：由于2016年05月10日市场材料上涨现在给皖北医药物流产业园供应的材料相应上涨。具体涨价后价格如下：1、32.5水泥285元/吨；2、煤矸石空心砖0.98元/块（240*200*115）；3、煤矸石实心砖0.32元/块（200*95*47）。特此证明。项目部及其经理赵宗元、项目部相关人员张克鉴、汤荣茂分别在该证明上加盖项目部印章和签名确认。2016年10月10日，辉茂公司向中建公司发送通知函的内容为：尊敬的贵单位：原有我单位为皖北医药物流产业园项目工程所供应的墙地材料、黄砂、石子、水泥等原材料于2016年05月份至今大幅度上涨，目前石子每吨进价90元，税收每吨6%（每m³等于1.5吨）合计每立方石子价格为143.1元，此价格为本公司购进价格，贵单位要考虑本公司利润多少；水泥由以前的每吨260元涨到现在每吨315元；黄砂由每立方105元涨为每立方110元。望贵单位给予确认价格后方可供料，否则耽误工期本公司不承担任何责任。特此通知。辉茂公司及其经理昌波、项目部及其项目部经理赵宗元和项目部相关人员张克鉴、汤荣茂分别在该通知函上加盖印章和签名，并赵宗元在该通知函上注明的内容为“经询市场价格属实”。 2017年09月27日，辉茂公司单方制作《皖北医药物流产业园砂石料对账单》中载明渣土、小红砖等材料价款合计42,139.3元，但并未有项目部价格印章，或者由项目部经理赵宗元或者项目部相关人员汤荣茂、张克鉴签名确认。 2016年03月01日，中建公司作为发包方（以下简称甲方）与辉茂公司作为承包方（以下简称乙方）签订合同编号为：ZMJCH-WBWLY-11号《皖北医药物流产业园一期2#、8#、10#、12#楼土方回填专业分包合同》约定的主要内容为：工程名称：皖北医药物流产业园一期……承包范围：皖北医药物流产业园一期2#、8#、10#、12#楼土方回填；工程期限：工期以业主进度及施工总承包工期要求为准；承包内容：堆土点挖土装车、土方场内驳运、机械分层回填及机械夯实达到密实度、梁底小挖机整平、场地平整夯实、场内土方运输临时道路铺设、铺道钢板、现场安全防护、文明施工、各种土方机械的进出场等；包工、包机械、包进度、包质量、包文明施工、包场内外发生的一切事项处理及费用……土方回填承包综合单价为12元/m³（含税价）；综合单价的内容：此价格包括与此工程施工过程所有费用，包括人工费、机械费、税金、开挖回填所涉及的协调费用以及其他一切费用等；本合同承包单价为一次性包干价，乙方不得以任何理由（包括因政府人工费用调整）要求增加；暂定合同价（含税）200，000元；土方计量方法：场地原始自然地坪标高，由业主方、监理方及甲方现场定位测量方格网，三方签字确认，土方回填量暂估18334m³，最终结算依据土方开挖方案、竣工图，据实结算工程量（密实后体积）；承包价款结算与支付：回填土工程完成后60天内，业主支付甲方工程款且乙方按结算金额全额提供增值税专用发票后，甲方付款审批流程办理完毕，方可向乙方支付相应付款节点工程款，同时满足本条（1）–（5）项后方可支付工程款；（1）每月25日前办理当月工程进度的签认工作，乙方需要提供供货签收单、工程进度结算单等相关资料；（2）每次付款前乙方应当足额提供已结算全额增值税专用发票，发票抬头“中煤建工集团有限公司”，乙方保证提供增值税专用发票合法合规，如乙方提供发票不合法所造成的一切经济、法律责任由乙方承担，且乙方应重新开具合法合规增值税专用发票；甲方付款采用银行转账；甲方款项汇入本合同约定乙方公司账户……违约责任：乙方开工前必须做好相关方面的工作，施工过程中不得出现民扰或扰民事件,一旦出现民扰或扰民事件,严重影响工程进展,甲方可以终止合同,另行安排其他施工单位进场施工,由此产生的一切经济损失由乙方承担;乙方无正当理由中途停工、怠工、不履行本合同规定条款的，甲方可以终止合同，另行安排其他施工单位进场施工，乙方必须退场，且将已完成工作量视为违约金弥补甲方的损失；乙方正常施工，但不能按期完成，每延期一天按1000元/天罚款……合同纠纷：因履行本合同发生的一切争议，由当事人协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉（其他内容详见合同）。签订合同后，辉茂公司按照约定全面履行土方分包合同义务，辉茂公司制作无日期的《（2016）5月份工程土方分包结算表》载明土方回填价款合计249，000元，辉茂公司及其法定代表人昌波、项目部经理赵宗元、材料部张克鉴、后勤部汤荣茂、技术部王江、安全部张传胜分别在上述结算表签名确认。 本院认为，辉茂公司与中建公司自愿签订《皖北医药物流产业园一期材料购销合同》是双方真实意思表示，内容并不违反法律法规强制性规定，为合法有效合同，双方当事人应当全面履行合同约定的义务。辉茂公司按约定向中建公司供应材料后，经双方结算，并签订结算单，辉茂公司向中建公司供应砂石、水泥、黄沙、石子、砖块等材料价款合计1,907,882.54，本院予以确认。 按照辉茂公司与中建公司在《皖北医药物流产业园一期材料购销合同》明确约定，结算方式及付款方式：单栋装饰装修完成后付70%材料款，验收后15日内付款100%；每月25日双方核对所供材料总量，乙方需提供供货签收单、材料合格证明等相关资料；每次付款前乙方应当提供足额增值税专用发票，发票抬头中煤建工集团有限公司……乙方保证提供增值税专用发票合法合规，如乙方提供发票不合法所造成的一切经济、法律责任由乙方承担，且乙方应重新开具合法合规增值税专用发票，并承担税金；业主支付甲方材料款且乙方按结算金额全额提供增值税专用发票后，甲方付款审批流程办理完毕，方可向乙方支付相应付款节点材料款。中建公司未按照约定付款方式支付货物价款，显然违反诚实信用原则，已构成违约行为，应承担继续履行的违约责任，为此，辉茂公司请求中建公司支付材料款1,871,495元的诉讼请求，理由成立，本院予以支持。因辉茂公司未按约定向中建公司提供增值税专用发票，显然违反合同约定义务，其应承担相应违约责任，故辉茂公司请求中建公司支付货物价款的利息，本院不予以支持。 辉茂公司与中建公司签订《皖北医药物流产业园一期2#、8#、10#、12#楼土方回填专业分包合同》后，辉茂公司按合同约定履行回填土方工程项目义务，并双方签订《（2016）5月份工程土方分包结算表》载明土方回填价款数额，可以看出双方确认土方回填款合计249，000元，中建公司应承担支付责任，故辉茂公司请求中建公司支付土方回填款222,648元的诉讼请求，理由成立，于法有据，本院予以支持。 辉茂公司于2017年09月27日单方制作《皖北医药物流产业园砂石料对账单》载明渣土材料价款合计42,139.3元，但该对账单上并未有中建公司加盖印章，或者相关人员签名确认该渣土价款数额，辉茂公司亦未提供相关证据证明渣土料价款数额为42,139.3元，故辉茂公司请求中建公司支付该笔款项的诉讼请求，理由不能成立，证据不足，本院不予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款之规定，判决如下： 一、被告中煤建工集团有限公司于本判决发生法律效力之日起二十日内分别向原告宿州辉茂商贸有限公司支付材料价款1，871,495元和土方回填款222,648元，同时原告宿州辉茂商贸有限公司向被告中煤建工集团有限公司提供足额增值税专用发票； 二、驳回原告宿州辉茂商贸有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费26,967元，原告宿州辉茂商贸有限公司负担854元，被告中煤建工集团有限公司负担26,113元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审 判 长  杨 浩 人民陪审员  肖倩倩 人民陪审员  吴学芹 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  阮鑫鑫 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。