广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤20民终737号上诉人（原审被告）：中山市富湾房地产发展有限公司，住所地广东省中山市东区*******10卡，统一社会信用代码914************783。法定代表人：阮宇忠，该公司总经理。委托诉讼代理人：郑建威，广东中元（中山）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李彩珍，女，1978年10月28日出生，汉族，住广东省中山市火炬开发区*********28巷14号。委托诉讼代理人：卢红华，广东威格信律师事务所律师。上诉人中山市富湾房地产开发有限公司（以下简称富湾公司）因与被上诉人李彩珍商品房预售合同纠纷一案，不服广东省中山市第一人民法院（2019）粤2071民初23527号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月23日受理后，依法组成合议庭对本案进行审理，现已审理终结。富湾公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回李彩珍的全部诉讼请求。事实与理由：一、李彩珍未在法定期限前缴付专项维修资金，富湾公司依约有权拒绝为李彩珍办理房屋权属证书，并延期至李彩珍缴付专项维修资金后办理房地产权属证书，无需承担违约责任。《住宅专项维修资金管理办法》第十二条第一款规定：商品住宅的业主应当在办理房屋入住手续前，将首期住宅专项维修资金存入住宅专项维修资金专户。虽然案涉商品房买卖合同未约定业主付清专项维修资金的期限，但依据前述规定，业主应在办理房屋入住手续前，将专项维修资金存入专户，而李彩珍未在法定期限前缴纳专项维修资金，一审法院认为李彩珍不存在逾期缴纳专项维修资金的行为，属于事实认定错误。所以富湾公司有权依据案涉商品房买卖合同第十一条的约定拒绝为李彩珍办理房地产权属证书，并顺延至李彩珍于2017年11月20日缴付专项维修资金后才依约起算办理房屋权属证书的期限。富湾公司于2018年8月21日为李彩珍办理房地产权属证书，并未违约，无需承担违约责任。二、即便富湾公司应向李彩珍计付违约金，但违约金总额应以已付房价款每日万分之0.5计算，违约金总金额应以已付房价款的1%作为上限。一审法院认为该违约金标准明显过低，并酌定为按年利率6%计算，没有任何事实和法律依据。但依据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条规定，李彩珍主张增加违约金数额，应以不超过实际损失额为限。在李彩珍未举证证明合同约定的违约金数额明显低于其实际损失额的情况下，依法李彩珍应承担举证不能的不利后果。故应当按照合同约定计算违约金数额，即违约金依约应按已付房价款每日万分之0.5计算，违约金总金额应以已付房价款的1%作为上限。李彩珍答辩称：一、李彩珍没有在收楼前缴存专项维修资金，不能作为富湾公司延迟办证的理由，不能免除富湾公司逾期办证的违约责任。1.《住宅专项维修资金管理办法》只是部门规章，不能作为延迟办证的依据。富湾公司也无证据证明在业主缴纳住宅专项维修资金前，案涉房屋已具备了办理权属证书的条件。富湾公司在业主入住前没有通知业主缴纳住宅专项维修资金，且在此情况下，富湾公司仍同意将房屋交付业主使用，视为其放弃抗辩。2.案涉商品房买卖合同没有约定缴存专项维修资金的期限，业主可以随时缴存，业主在收到通知后缴存没有违约。专项维修资金账户需要富湾公司或物业公司在专门银行开设，具体标准也要由富湾公司按规定决定。富湾公司在2014年6月9日通知李彩珍缴存，李彩珍当天即缴存了专项维修资金，没有迟延缴存，不存在违约。3.李彩珍实际缴存维修资金的时间应当以李彩珍在一审时提交的银行存款凭证为准，认定为2014年6月9日。二、一审法院违约金按年利率6%并持续计算公平合理。1.案涉商品房买卖合同是开发商定制的，在签订合同时，业主与开发商不是平等的，业主作为买受人明显处于弱势。从合同约定买方逾期付款应按日万分之四标准支付逾期付款违约金，而开发商逾期办证则只需要按日万分之0.5支付逾期办证违约金，且总额以已付房价的1%作为上限来看，明显不公平。2.房屋逾期办证，必然会给业主造成损失，比如无法设立抵押权、无法转让等，损失难以确定。若按照合同约定的以已付房价款1%作为逾期办证违约金的上限，明显低于业主的损失，故应当予以调整。故一审法院按6%计算违约金，不受上限限制符合法律规定。李彩珍于2019年9月5日向一审法院提出诉讼请求：判令富湾公司立即支付逾期办理房地产权属证书违约金52462元（自2016年11月16日至2018年8月21日止，以495704元为基数，按年利率6%计）。一审法院认定事实：2013年5月19日，李彩珍（买受人）与富湾公司（出卖人）签订商品房买卖合同约定，买受人以495704元的价格购买出卖人开发的位于中山市火炬开发区嘉和苑二期2幢501房；买受人如未按本合同规定的时间付款,逾期超过30日后，买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之四的违约金;出卖人应当在2013年12月31日前，依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，将由出卖人、监理单位、施工单位、设计单位、勘查单位出具工程竣工验收报告的商品房交付买受人使用；合同第十一条第二款约定，由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人逾期收楼的在出卖人指定的交楼期限届满当天，视为已实际交付买受人使用，并由该日之次日起算房屋的保修期及物业管理费，因买受人未履行付清应付房价款、专项维修资金、及办证费用等应付款，出卖人有权拒绝交楼及拒绝为买受人办理契证而无须承担违约责任，且自本合同第八条约定的交付期限届满后次日起算物业管理费，买受人付清所欠款后方可收楼；合同第十四条约定，出卖人应当在商品房交付使用后720个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，出卖人自迟延之日起按买受人已付房价款每日万分之0.5向买受人支付违约金，违约金总金额以已付房价款的1%作为上限，此外出卖人无需承担其它法律责任或赔偿买受人任何损失。合同签订后，李彩珍按合同的约定向富湾公司支付了全部的购房款。李彩珍于2013年12月31日前办理了收楼手续。2018年8月21日，涉案房屋的不动产权证书办出，权利人为李彩珍。一审法院认为，本案系商品房预售合同纠纷。案涉商品房买卖合同系李彩珍与富湾公司之间的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应恪守履行。本案的争议焦点为：一、李彩珍是否存在逾期缴纳专项维修资金的行为，富湾公司能否因此不承担逾期办证的违约责任；二、如果富湾公司需要承担逾期办证违约责任，违约金的计算方式。关于焦点一。合同并未约定李彩珍付清专项维修资金的期限，富湾公司也没有提供证据证明其曾向李彩珍指定履行期限，因此，李彩珍不存在逾期缴纳专项维修资金的行为，富湾公司不能以此为由迟延履行办证义务。富湾公司未按合同约定按时为李彩珍办理房产证，应承担相应的违约责任。关于焦点二。涉案合同第十四条约定，富湾公司应当在商品房交付使用后720个工作日内，将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案，如因富湾公司的责任导致李彩珍不能在规定的时间期限内取得房地产权属证书的，李彩珍不退房，富湾公司自迟延之日起按已付房价款每天万分之0.5支付违约金。李彩珍、富湾公司均同意逾期办证违约金按合同约定的交楼期限2013年12月31日起算720个工作日即2016年11月16日起计算至不动产权证书办出之日即2018年8月21日止，一审法院予以准许。对于逾期办证违约金的计算标准。双方约定逾期办证违约金为按已付房价款每天万分之0.5计算，综合考量富湾公司逾期办证的过错程度,对李彩珍造成的损失及敦促富湾公司履行协助办证义务的作用，一审法院认为双方约定按已付房价款每天万分之0.5的标准支付逾期办证违约金标准明显过低。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条之规定，约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求人民法院予以增加，增加的违约金数额以不超过实际损失额为限。具体到本案中，对于逾期办理房产证导致李彩珍的实际损失数额，双方均无充分证据予以证明，因而实际损失难以确定。根据合同对等原则再结合本案的实际情况，一审法院酌定为按年利率6%计算。依照上述计算方法，逾期办证天数为644日（2016年11月16日至2018年8月21日期间），富湾公司应向李彩珍支付逾期办证违约金52477元（495704元×644日×6%÷365日）。李彩珍主张52462元，于法不悖，一审法院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：富湾公司于一审判决生效之日起七日内向李彩珍支付逾期办证违约金52462元。如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1112元，减半收取为556元，由富湾公司负担（李彩珍已预付556元，富湾公司于一审判决生效之日起七日内迳付李彩珍）。二审期间，双方当事人均未向本院提交新的证据。一审判决查明事实清楚，本院予以确认。二审查明：关于业主是否缴纳住宅专项维修资金与办理房产权属证书之间是否存在因果关系的问题，富湾公司二审期间称产权登记机关是依据富湾公司提交的资料办理权属登记手续，所以并非业主未缴纳专项维修资金，产权登记机关就必然不办理产权登记手续。但富湾公司因受《住宅专项资金管理办法》的约束必须在业主缴纳专项维修资金以后才可以向产权登记机关提交材料，办理相关产权登记手续。本院认为，本案为商品房预售合同纠纷。本案二审争议焦点为：一、富湾公司能否以李彩珍迟延缴纳专项维修资金为由不承担逾期办证的违约责任；二、若富湾公司需要承担逾期办证违约责任，违约金的计算方式。对此，本院具体分析如下：关于焦点一，即富湾公司能否以李彩珍迟延缴纳专项维修资金为由不承担逾期办证的违约责任的问题。本院认为，富湾公司主张依据案涉商品房买卖合同第十一条约定：因买受人未履行付清应付房价款、专项维修资金、及办证费用等应付款，出卖人有权拒绝交楼及拒绝为买受人办理契证而无须承担违约责任。因李彩珍于2017年11月20日才缴付案涉商品房的专项维修资金，故此时才依约起算办理房屋权属证书的期限，富湾公司于2018年8月21日办理了案涉商品房权属证书，并未违约，故无需承担违约责任。本院认为，合同并未约定李彩珍付清专项维修资金的期限，富湾公司也没有提供证据证明其曾向李彩珍指定履行期限，因此，富湾公司不能以此为由迟延履行办证义务。富湾公司未按合同约定按时为李彩珍办理房产证，应承担相应的违约责任。退一步讲，即便是富湾公司在双方对缴纳专项维修资金期限未作约定的情形下主张同时履行抗辩权。因本案系商品房预售合同关系，李彩珍作为买受人其主要义务是向富湾公司支付购房款，而富湾公司作为出卖人的主要义务则为向买受人交付房屋并协助办理房屋权属证书。现李彩珍已足额向富湾公司支付了购房款，履行了主合同义务；富湾公司应当向李彩珍交付符合合同约定的商品房并在合同约定期限内持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。住宅专项维修资金，系由政府部门代管的，用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。该资金交纳与本案商品房预售合同关系显然不属于同一法律关系。二审诉讼中，富湾公司亦确认业主是否足额缴纳住宅专项维修资金与其履行递件办证义务并无因果关系。富湾公司以李彩珍未交纳专项维修资金为由，拒绝按照合同约定履行相关产权登记义务，显然不具有关联性和对等性，不属于合同法的同时履行抗辩。故富湾公司的该主张不能成立，本院不予采纳。关于焦点二，即若富湾公司需要承担逾期办证违约责任，违约金计算方式的问题。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；……”根据上述法律规定，如当事人约定的违约金过低，不足以弥补守约方损失的，或不足以促使违约方继续履行其义务的，经一方当事人（守约方）提出请求，法院可对双方约定的违约金予以调整。双方当事人在涉案商品房买卖合同中约定，如富湾公司无法按时协助办证的，则按日向李彩珍支付已交付房价款万分之0.5的违约金，违约金总额以已付房价款的1%作为上限。从现已查明的事实来看，富湾公司逾期办证时间长达一年多，如果按合同约定的逾期办证违约金的计算方法，在达到上限后，富湾公司应承担的违约金数额与逾期时间长短无关，不能更好地促使富湾公司履行义务，不利于李彩珍实现其对涉案房屋所享有的占有、使用、收益、处分等合法权益，显然不足以填补李彩珍因此造成的损失。在富湾公司单方严重违约的情况下，作为非违约方的李彩珍以约定违约金上限数额过低为由，请求人民法院调整违约金，理据充分。一审判决酌定为按年利率6%计算，理据充分，本院予以维持。综上，富湾公司的上诉理由不能成立，一审法院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1112元（中山市富湾房地产开发有限公司已预交），由中山市富湾房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 曾 玲审判员 赖晓筠审判员 刘 通二〇二〇年四月二十二日书记员 李玉琴