重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书（2019）渝05民初2094号原告：辛艳斌，男，汉族，1991年5月23日出生，住黑龙江省依安县。委托诉讼代理人：李旺，重庆智策律师事务所律师。委托诉讼代理人：闵汉林，重庆智策律师事务所实习律师。被告：重庆市破茧网络科技有限公司，住所地重庆市南岸区亚太路9号6幢32-6号，统一社会信用代码：91500108MA5UT65W1N。法定代表人：钱中宇，职务：执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘圳，男，该公司工作人员。第三人：猪八戒股份有限公司，住所地重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号，统一社会信用代码：915000007935261598。法定代表人：朱明跃，该公司董事长。委托诉讼代理人：李永刚，重庆博永律师事务所律师。原告辛艳斌与被告重庆市破茧网络科技有限公司（以下简称破茧公司）、第三人猪八戒股份有限公司（由原重庆八戒网络股份有限公司更名而来，以下简称猪八戒公司）技术委托开发合同纠纷一案，本院于2019年7月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告辛艳斌的委托诉讼代理人李旺、闵汉林，被告破茧公司的法定代表人钱中宇、委托诉讼代理人刘圳，第三人猪八戒公司委托诉讼代理人李永刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告辛艳斌向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告于2018年12月6日签订的《软件系统委托开发合同》；2、被告立即退还原告已支付的剩余开发款项21000元，并按合同约定向原告支付违约金18800元(截至起诉之日)；3、本案诉讼费由被告承担。主要事实和理由：原、被告于2018年12月6日通过第三人猪八戒公司就微信小游戏开发制作达成《软件系统委托开发合同》，约定原告委托被告为原告软件系统开发项目“小程序农场”进行有关的设计及制作，开发周期为30个工作日，开发总款项为50000元，同时约定了未按期交付的应按每日100元的标准承担违约责任。合同签订后，原告按约定通过第三人猪八戒网站支付了托管开发总款项50000元，其中的25000元按合同约定当日即已支付给被告，至此原告已履行完毕自己的合同义务。后约定的交付期限届满，被告却未予交付并以各种理由推诿要求延期。原告遂于2019年2月23日向第三人猪八戒网站提出维权请求，要求被告退还50000元开发款项。第三人依据双方举证判定被告未按时完成工作需退回全部交易款项，后第三人依据平台规则于2019年5月6日向原告退还了剩余托管款项25000元，并按规定扣除了被告在平台的诚信保证金4000元。截至起诉之日，除去第三人向原告退还的29000元，尚有开发款项21000元应由被告退还，而被告拒不退还。辛艳斌为此提起诉讼，望判如所请。被告破茧公司答辩称，双方于2018年12月6日签订《软件系统委托开发合同》后，虽然原告按约支付被告2.5万元定金，但其中5000元属于猪八戒公司扣取的平台中介费用，被告实际到账2万元；被告已经完成了合同内容，项目延期是原告未及时提交资料致使该项目不符合微信小程序的上架标准所致，而并非我方的原因造成；2019年2月春节期间，原告通过猪八戒网提出了举证，被告因处于放假期间而未能及时回复猪八戒公司，导致猪八戒公司误判被告退还原告所支付的定金，并扣除了我司6000元保证金及相应的平台会员费；原告应向被告支付项目合同余款，猪八戒公司也应恢复被告在猪八戒网站被封的店铺。综上，原告的诉讼请求不能成立，请求驳回原告诉讼请求。经审理查明：2018年12月6日，辛艳斌(甲方）与破茧公司(乙方）通过猪八戒公司运营的“猪八戒”网络平台签订了《网络服务交易合同》，该合同包含通用条款和包含《软件系统委托开发合同》在内的专用条款。通用条款第一条“定义”中对“雇主”定义为在服务平台上发布服务需求并支付赏金的用户，对“知识工作者”定义为在服务平台上提供服务并收取赏金的用户。通用条款第二条“双方责任”第2.6条约定：“知识工作者未在本合同约定期限（含变更期限）内完成工作（含变更内容）的，雇主有权拒绝支付未确认部分，期限届满后，如在雇主催告要求支付服务成果或申请退款之时起48小时内，知识工作者仍无法交付工作成果，知识工作者同意全额退款给雇主，但雇主与知识工作者另有约定的除外”。双方在专用条款《软件系统委托开发合同》约定：第一条网站游戏设计、制作项目名称及内容：甲方委托乙方为甲方软件系统开发项目进行有关的设计和制作，项目名称为“小程序农场”，乙方负责项目的设计。制作并参考甲方的意见和建议。由甲乙双方确定如下：（1）整体网页，游戏策划，UI设计，页面布局等；（2）框架开发，程序开发，数据库开发；前端：cocos2d后端：Java数据库：Mysql（3）乙方应严格按照双方确定的设计方案完成项目建设工作，并及时如实向甲方通报工程进度。乙方应在项目的进行中提供给甲方有关项目建设的所需资料，及准备工作所需的相关文档；（4）在方案实施过程中，甲方提出修改意见，双方友好协商解决后，对内容进行修改。第三条交付的时间：乙方在签订合同日并收到全额托款之日起30个工作日内，完成整个项目的开发、部署；乙方应在甲方支付各个阶段的项目价款项后的3个工作日内，将所对应阶段的项目上传至指定网络服务器上，以供甲方测试并做出相应的建议及修改；如甲方变更项目开发需求及设计要求，或者因不及时提交资料等原因乙方有权延长交付时间，并不承担因此带来的任何损失，甲方也不能因此而拒付款项；第四条验收期限及标准：1、甲方在收到工作成果后，应在7日内完成对工作成果的验收。验收合格后，甲方应以书面方式签收；甲方未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。2、乙方交付的工作成果应满足如下标准：（1）甲方可以通过电脑或手机来进行访问该游戏；（2）主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）；（3）网络程序正常运行；（4）售后维护六个月；（5）微信能通过微信端代码查询；第五条项目开发总金额及付款方式：1、委托开发项目价款总计：人民币50000元（大写：伍万元整）。2、付款方式如下：（1）本合同签订之日，甲方走猪八戒。（2）开发前期甲方需向乙方支付合同项第五条第1项总价款的百分之五十，计25000元，大写：贰万伍仟元整作为定金。（3）当本合约项目由乙方交付给甲方进行测试检测，乙方协同甲方根据功能需求清单对项目功能进行检验，当测试完毕转移服务器，交付所有资料给客户上线之前，甲方向乙方支付总价款的百分之五十元，计25000大写：贰万伍仟元项目工程款。其他费用:（1）项目制作完成后，若甲方需大幅度改变项目需求及整体页面风格等，甲方应支付合理的技术成本；（2）乙方可负责协助甲方域名备案申请，但甲方必须全力配合乙方完成官方工作，因甲方原因导致微信号、微信支付、支付宝、域名备案申请的延迟或失败致使项目交付延期的，乙方不承担任何由于延期带来的相关后果，甲方亦不能以此为据而拒绝支付项目技术开发费用。第九条违约责任:1、乙方若在规定的期限内，没有完成甲方委托的工作，则每延迟一日，应向甲方交付技术开发商城系统总价款的0.2%，即人民币100元（RMB）；2、甲方没有按时履行支付价款的义务，除向乙方补交余款外，应每日按技术开发商城系统总价款的0.2%，即人民币100元向乙方支付迟延履行金。3、甲乙双方违反本合同项下的其他义务，需赔偿因此给对方造成的损失。又查明：在合同签订的当日即2018年12月6日，辛艳斌按约定通过“猪八戒”网络平台向第三方猪八戒公司支付了托管项目开发总款50000元，其中的25000元按合同约定支付给破茧公司作为定金。还查明：合同签订之日，辛艳斌与破茧公司共同建立了一个微信群“B86613项目群”。从该聊天记录反映出：双方从2018年12月10起就在该项目群中就涉及“小程序农场”项目的各种问题进行沟通交流。辛艳斌从2019年1月14日即开始催促破茧公司在合同约定的期间交付开发成果。同年1月17日，破茧公司向辛艳斌解释称主要是引擎要写的太多了，故时间会延迟一点；同年1月30日，破茧公司向辛艳斌提供了一个可以访问的二维码地址,辛艳斌访问该地址后向破茧公司提出该程序功能不能用，破茧公司对此于同年1月31日向辛艳斌表示该程序还在测试，辛艳斌回复称如果破茧公司解决不了，辛艳斌就要联系“猪八戒”平台；2019年2月12日（春节假期后）辛艳斌又催问破茧公司程序什么时候能做好，破茧公司表示争取在同年2月15日赶出来。2月22日，辛艳斌向破茧公司提出是最后一天了并询问破茧公司还差什么没做好，破茧公司回答称前端和后台的数据还有点接口没对接。再查明：2019年2月23日上午9点45分，辛艳斌在“猪八戒”网络平台进行维权投诉称：“2018年12月6日签订的微信小游戏开发制作合同，规定日期为30个工作日，到期后对方没有按期交货，延期至后一周左右也没有完成，第二次说年前完成也没交货，第三次推到2019年2月23日，目前也没完成，期间他们主管说23日不能完成全额退款，现在日期已过，我方已不再信任对方，要求退还全部50000元开发款！”2019年2月25日，破茧公司在“猪八戒”网络平台上陈述：“项目已完成！”。同年3月1日又陈述：“在雇主已经确认功能后，开发过程中雇主要求更改功能，导致项目延期。”同日，辛艳斌对此陈述：“1、有改动是因为服务商不能按照规定时间完成项目导致！2、改动确定后，服务商再次答应的完成时间内并没有完成项目！”猪八戒公司经调查认定服务商未按时完成工作，需要退回全部交易款项，已支付的部分先扣除保证金赔付，其余部分需要自行退款。猪八戒公司为此判定举报人辛艳斌“胜诉”。2019年5月6日，猪八戒公司向辛艳斌退回款项29000元（其中25000元系托管余款，4000元为猪八戒公司扣除破茧公司在平台的诚信保证金）。上述事实，由双方当事人陈述及经当庭质证的《网络服务交易合同》通用条款及专用条款《软件系统委托开发合同》、支付宝交易电子回单、猪八戒网络平台网页截屏、项目群人员微信聊天截图等证据予以证实，足以认定。本院认为，原告辛艳斌与被告破茧公司签订的《网络服务交易合同》及《软件系统委托开发合同》系双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规的禁止性规定，应认定为有效，对双方均有法律约束力，双方均应按约全面履行各自合同义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”。《中华人民共和国合同法》第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。……”本案中，辛艳斌于签约当日即2018年12月6日即按约向第三方平台猪八戒公司全额托款50000元，但破茧公司并未在约定的时间即托款之日起30个工作日内完成受托项目“小程序农场”的开发工作，而且在辛艳斌给予的最后宽限期即2019年2月22日也未能交付开发成果，破茧公司辩称其逾期未交付是辛艳斌的资料缺失所致，但破茧公司并无证据予以证实，故应认定破茧公司的行为已构成违约，并致辛艳斌的合同目的不能实现，辛艳斌对此依法享有合同解除权。辛艳斌于2019年2月23日即向第三方猪八戒公司的“猪八戒”网络平台提交维权申请，认为破茧公司未按期交付开发成果并要求全额退还开发款5万元，此应认定为辛艳斌作出了解除《软件系统委托开发合同》的意思表示。破茧公司收到系统通知后，于同年2月25日在“猪八戒”网络平台上作出“项目已完成”的回复意见，应认定破茧公司此时已收到辛艳斌发出的解除通知，故应认定双方之间的《软件系统委托开发合同》于2019年2月25日已解除。由于破茧公司未在合同约定的期限内交付服务成果，在辛艳斌催告并给予宽限期后仍未能交付，根据双方在《网络服务交易合同》通用条款2.6条的约定，破茧公司应全额退还开发款项。鉴于猪八戒公司受理辛艳斌的投诉并判定其“胜诉”后已经退还25000元项目开发款，同时猪八戒公司还扣除了破茧公司在“猪八戒”网络平台的诚信保证金4000元，用以先行退还辛艳斌，故辛艳斌共计收到退款29000元，尚有21000元开发款未收回，此款应由破茧公司退还给辛艳斌。对于辛艳斌主张的违约金问题，如前所述，本案合同的解除是因破茧公司未能按期履行交付服务成果的合同义务的违约行为所致，破茧公司按约应承担逾期一日支付100元违约金的违约责任。自2019年1月18日至本案合同解除之日，共计逾期37天，故破茧公司应支付的违约金为3700元。辛艳斌主张违约金计算至本案起诉之日的理由不应予以采信。综上所述，由于破茧公司存在逾期交付服务成果的违约行为并导致合同目的不能实现，故辛艳斌诉请解除合同的请求应予支持。同时，辛艳斌主张的违约金部分应予支持。辛艳斌的其余诉讼请求应予驳回。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第九十六条第二款、第一百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、原告辛艳斌与被告重庆市破茧网络科技有限公司在2018年12月6日签订的《软件系统委托开发合同》于2019年2月25日解除；二、由被告重庆市破茧网络科技有限公司于本判决生效之日起15日内退还原告辛艳斌项目开发款项21000元；三、由被告重庆市破茧网络科技有限公司于本判决生效之日起15日内支付原告辛艳斌违约金3700元；四、驳回原告辛艳斌的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费795元，由原告辛艳斌负担95元，由被告重庆市破茧网络科技有限公司负担700元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于重庆市高级人民法院。审 判 长  樊仕琼审 判 员  严荣源人民陪审员  张 莉二〇二〇年五月十七日法官 助理  郑大地书 记 员  廖 妤