广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤0112民初315号原告：广州金南德生物科技有限公司，住所地广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2区第3层302单元，统一社会信用代码91440101552388381X。法定代表人：陶正国，该公司执行董事。委托诉讼代理人：马必会，广东正大方略律师事务所律师。被告：江苏维祥生物科技有限公司，住所地江苏省连云港市灌云县临港产业区经八路西侧,统一社会信用代码913207236627258364。法定代表人：陈大祥。原告广州金南德生物科技有限公司（以下简称“金南德公司”）与被告江苏维祥生物科技有限公司（以下简称“维祥公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告金南德公司的委托诉讼代理人马必会到庭参加诉讼，被告维祥公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭，本院依法进行了缺席审理，本案现已审理终结。原告金南德公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告返还原告定金50万元及逾期利息（以50万元为本金，从2018年4月1日起计至实际付清款日止，按年利率24%计算）；2、判令被告向原告支付违约金616000元（以280万元为本金，从2017年5月11日起计至2018年3月31日止，按年利率24%计算）;3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年4月1日，原、被告签订《采购合作框架协议》，有效期自2017年4月1日至2018年3月31日止。2017年4月5日，原、被告签订《采购协议》，约定：原告（甲方）向被告（乙方）采购10吨C15醇，价格28万元/吨，交货时间2017年5月10日前，若有延误，每逾期一天，被告（乙方）须向原告（甲方）支付采购物品总价款的0.3%作为违约金，不限于此，原告（甲方）有权要求被告（乙方）赔付双倍定金，并承担由此给原告（甲方）造成的损失。《采购合同》签订后，原告在2017年4月7日向被告支付50万元，被告收取定金后，未向原告交付任何货物。鉴于《采购合同框架协议》约定有效期自2017年4月1日至2018年3月31日止，《采购合同》至2018年3月31日已实际终止。被告逾期不交付货物，应当支付违约金给原告，双方约定违约金标准为每日0.3%，原告同意适当降低违约金标准，被告应当按照年利率24%的标准，以总价款280万元为基数，从2017年5月11日起至2018年3月31日止计算并支付违约金给原告。《采购合同》至2018年3月31日已实际终止，被告应当在合同终止时立即双倍返还定金给原告，被告逾期返还定金，应当支付逾期利息给原告。综上所述，原告为维护自身合法权益，特此起诉。被告维祥公司未作答辩，也未向本院提供证据材料。原告金南德公司围绕诉讼请求依法提交了《采购合作框架协议》、《采购合同》、网上银行付款回单、公证书、QQ聊天记录等证据，本院经核实予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下，2017年4月1日，被告维祥公司（原连云港亿隆化工有限公司）的法定代表人陈大祥以电子邮件的形式向原告金南德公司员工吴超发送一份盖有被告合同专用章及陈大祥签名的《采购合作框架协议》（协议号：GZ20170401），原告下载该协议后加盖原告合同专用章。《采购合作框架协议》约定：原告预计每月向被告采购10吨C15醇，总采购数量约120吨，价格为28万元/吨（含17%增值税）；被告送货至原告指定地点，结算方式为原告收到被告提供的合格产品及17%增值税发票后，一个月内以承兑汇票支付被告货款；合同签订后，原告向被告预付50万元作为定金，此笔款项可以用于冲抵货款，在协议有效期内，被告须保证每月前向原告供应10吨C15醇，如被告不能履行向原告及时、足量供货的义务，被告需向原告赔付双倍定金，并承担由此给原告造成的损失。合同有效期自2017年4月1日至2018年3月31日止。2017年4月6日，被告法定代表人陈大祥通过其QQ向原告的员工吴超发送一份盖有被告合同专用章及陈大祥签名的《采购合同》，主要内容为：原、被告双方在采购合作协议框架（协议号：GZ20170401）的基础上，经双方协商一致，签订本合同。原告向被告采购10吨C15醇，价格为28万元/吨（含17%增值税），被告送货至原告指定国内地点，交货时间为2017年5月10日前，若有延误，则每逾期一天，被告须向原告支付采购物品总价款的0.3%作为违约金，不限于此，原告有权要求被告赔付双倍定金，并承担由此给原告造成的损失，合同签订后，原告向被告预付50万元作为定金，此笔款项原告可以用于冲抵货款。原告下载《采购合同》后，在《采购合同》上加盖原告公司合同专用章。2017年4月7日，原告向被告的银行账户转账50万元，备注用途为货款，但被告未向原告供货。原告多次催促被告履行供货义务，被告均未履行。原告提供的QQ聊天记录反映被告于2019年3月20日通过陈大祥的QQ向原告发送一份《关于归还广州金南德生物科技有限公司货款的承诺》，承认收到原告支付的50万元预付款，被告向原告提供135千克的产品样品，由于受连云港灌云县临港产业区环保问题的影响，导致被告公司停产，无法确定何时能恢复生产交付，被告承诺于2019年6月31日前将扣除已经交付的135千克产品后的余款退还给原告。但被告至今未向原告退款，故原告诉至法院。另查明：被告维祥公司的工商登记资料显示被告原名称为连云港亿隆化工有限公司，2017年4月17日变更为江苏维祥生物科技有限公司。本院认为，被告维祥公司经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，也没有提供证据反驳原告金南德公司主张的事实，视为其放弃抗辩权，本院在审核原告提交的证据基础上对本案进行裁判。原告提供的QQ记录和电子邮件记录证实《采购合作框架协议》及《采购合同》签订过程，《采购合作框架协议》及《采购合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反国家法律法规强制性规定，合法有效，本院予以认可。原告依约向被告支付了预付款(定金)50万元，但被告未履行供货义务，预付款（定金）亦未退还给原告，被告已构成违约，应承担违约责任，将预付款（定金）50万元减除135千克样品对应的37800元后的价款462200元退还给原告并支付违约金。关于违约金，原告主张被告以280万元为基数，从2017年5月11日起至《采购合作框架协议》终止时间即2018年3月31日止，按年利率24%计算为616000元。除违约金外原告还要求被告以50万元为本金，从2018年4月1日起计至实际付清款日止，按年利率24%计算逾期利息。对此本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不应超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失”，第一百一十四条第一、二款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁予以适当减少”。《采购合同》约定被告逾期交货的，每逾期一日按采购物品总价款的0.3%支付违约金。该违约金条款约定的是被告延期交货的违约责任，本案被告因环保原因无法履行合同，原告知晓，故被告不是有履约能力而未能在约定时间交货，而是被告无法继续履行合同。基于此，延期时间从约定交货之日一直往后计算明显不合理，即使计算至原告主张的框架协议终止时间，该时间与交货日亦相距十个月，也明显过长，本院亦不予认可，且违约金按每日0.3%计算亦明显过高。综合上述意见，本院结合《采购合同》约定原告有权要求被告按双倍定金赔偿损失的条款，酌定本案的违约金为50万元。至于原告要求的逾期利息损失，由于违约责任属于填补性质，50万元的违约金足以弥补原告的逾期利息损失，原告不应额外获得利益，故对原告的该项请求本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告江苏维祥生物科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州金南德生物科技有限公司返还预付款462200元；二、被告江苏维祥生物科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州金南德生物科技有限公司支付违约金500000元；三、驳回原告广州金南德生物科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16394元，由被告江苏维祥生物科技有限公司负担11896元，原告广州金南德生物科技有限公司负担4498元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审  判  长 陈 蓉人民 陪 审员 陈婵珠人民 陪 审员 钟婕兰二〇二〇年五月十二日书记员（代） 林晓芳附一：申请执行事项根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”