河南省焦作市解放区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0802民初513号原告：孙明明，男，1990年1月3日出生，汉族，住焦作市解放区。委托诉讼代理人：海江河，焦作市体化示范区正德法律服务所法律工作者。被告：焦作市业之峰装饰工程有限公司，住所地：焦作市塔南路与人民路交叉口西北角保险公司裙楼。法定代表人：薛利文，执行董事。原告孙明明与被告焦作市业之峰装饰工程有限公司（以下简称业之峰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年2月19日立案后，依法适用简易程序，于2020年4月23日公开开庭进行了审理。原告孙明明及其委托诉讼代理人海江河到庭参加诉讼，被告焦作市业之峰装饰工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告孙明明向本院提出诉讼请求：1.依法解除原告与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》;2.判令退还未装修部分款项50000元;3.判令被告按合同约定总额107900元的千分之一赔偿原告违约金9711元;4.诉讼费由被告承担。事实与理由:2019年7月26日原告与被告签订家庭居室装饰装修工程施工合同。原告按合同约定分批支付被告装修款共107900元，在施工过程因材质原因原告又增加支付被告5900元。被告开始施工，工期为100天（自2019年7月26日至2019年11月6日止)。现被告停止施工，原告也联系不上被告。至今被告未能按合同约定完工交付，给原告造成了损失，请法院依法判令上述诉求。被告业之峰公司未作答辩。原告孙明明为支持自己的主张，在庭审中提交了下列证据：1.工程施工合同1份，证明原告与被告建立合同关系，原来工程造价为102000元，后又增加5900元，工程总造价为107900元；2.付款票据4张（107900元），证明被告收到原告的装修款项；3.施工现场照片8张，证明原告施工现场装修进度，又证明被告所在施工原告房子的停工状态，从2019年10月中旬至今未按合同约定施工；4.被告给原告出具的装修明细1份（13页）、被告工作人员书写的增项减项明细，证明施工与未施工项目，已经施工57000元还剩52000元未施工，现原告仅主张50000元及违约金。被告业之峰公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃举证、质证的权利。本院对当事人提交的证据认定如下：原告提交的证据1能够证明原告与被告之间存在装饰装修合同关系，证据2能够证明原告向被告分别于2019年7月8日支付3000元，2019年7月26日向被告支付58200元。2019年11月14日向被告支付35700元和11000元，原告共计向被告支付装修款107900元的事实；证据3、4能够证明被告还有50000元未施工的事实，本院予以采信。根据当事人陈述及审查确认的证据，本院认定案件事实如下：原告孙明明位于焦作市解放区××小区××楼××单元××室的房产需要装修，原告于2019年7月8日向被告支付装修定金3000元，于2019年7月26日与被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定：工程总造价为102000元，工期为100天，从2019年7月26日至2019年11月6日止。付款时间为开工前三天付款60%，金额为61200元，第二次工程日期过半，付款35%，金额为35700元，第三次付款为验收合格三日内，付款5%，金额为5100元。双方约定的违约责任为：1.由于甲方（孙明明）原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方（业之峰公司）停工、误工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，甲方不按合同约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额的1‰的违约金，甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰。…因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。原告于2019年7月26日向被告支付58200元，后在装修过程中增加装修项目，原告于2019年11月14日向被告支付35700元和11000元，原告陆续共向被告支付装修款107900元。后被告并未按照工程进度进行施工。原告多次催促被告施工未果，据此，原告于2020年2月19日向本院提起诉讼，形成本案。另查明，被告未装修的项目有：波导线：1288元，背景基层：770.2元，飘窗台面494.5元，垃圾清运费775元，卫浴：9600元，淋浴房：4000元，厨房推硅镁合金门980元，厨房门套900元，壁纸4500元，集成吊顶1918.1元，集成吊顶灯具240元，单包套669.5元，包垭口962.2元，室内门5920元，卫生间硅镁合金门1960元，开关面板900元，踢脚线556元，卧室地砖补差658.5元，窗台板952.8元。未做项目合计38044.8元。后期增加的项目未作的部分有：阳台吊顶打底和窗帘盒为1309元，厨房门口和主卧门洞加垛为380元，飘窗窗台石为959元，木门加高费1400元，窗套3个为1908元，飘窗为3523元，阳台垭口为1343元，阳台竹木纤维板造型3000元。增项合计为13822元。未装修项目合计为51866.8元。本院认为，本案属于装饰装修合同纠纷。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告孙明明与被告业之峰公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定工程造价为102000元。工期为2019年7月26日至2019年11月6日。原告于2019年7月8日支付3000元，2019年7月26日向被告支付58200元。后在装修过程中增加装修项目，原告于2019年11月14日向被告支付35700元和11000元，原告陆续共向被告支付装修款107900元。被告业之峰公司在原告催促后仍未按照合同约定完成装饰装修工作，原告要求解除其与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》不违反法律规定，本院予以支持。关于返还未装修的工程款。结合原告与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及原告的相关证据，原告共向被告支付装修款107900元，被告未装修项目合计为51866.8元。被告未按照合同约定履行自己的义务，其未装修部分的款项，应予返还原告。在审理过程中，被告经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，且在本院通知其法定代表人薛利文要求其与原告对账结算时，至今拒不配合。被告未装修项目的工程款合计51866.8元，现原告主张被告返还其50000元装修款，不违反法律规定，本院予以支持。关于违约金问题。原、被告在《家庭居室装饰装修工程施工合同》中约定：工期为2019年7月26日至2019年11月6日。违约责任：由于乙方（业之峰公司）原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额的1‰的违约金。被告未按照合同约定履行自己的义务，应承担相应的违约责任。被告应从逾期之日即2019年11月7日，以107900元为基数按照日1‰的标准计算至2020年2月19日，原告主张计算90天，共计9711元（107900元×1‰×90日），原告的该主张不违反法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、解除原告孙明明与被告焦作市业之峰装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告焦作市业之峰装饰工程有限公司应于本判决生效后十日内支付原告孙明明返还装修款50000元及违约金9711元。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费696元，由被告焦作市业之峰装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提交副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员 李 艳二〇二〇年五月十八日书记员 赵方圆附：本案适用的相关法条《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果