四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1602民初3753号 原告：王君，女，1974年4月12日出生，汉族，住四川省广安市广安区。 被告：四川省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司，住所地：四川省广安市广安区枣山物流商贸园区站前大道1号万贯法国风情街4幢2楼207、208号。 法定代表人：何燕。 被告：四川省博美百佳装饰工程有限公司，住所地：四川省大英县蓬莱镇卓筒大道。 法定代表人：舒君。 原告王君与被告四川省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司（以下简称“博美广安分公司”）、四川省博美百佳装饰工程有限公司（以下简称“博美公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月6日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告王君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。本案现已审理终结。 原告王君提出诉讼请求：一、请求法院判决解除原告与被告博美广安分公司于2018年8月12日签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》；二、请求法院判令二被告退还原告支付的工程款70000元；三、请求法院判令二被告向原告支付违约金31360元；四、本案的诉讼费由二被告承担。事实和理由：2018年8月12日原告王君将位于广安市城南南城印象3-2105承包给被告四川省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司进行装饰装修，并签订了《广安市家庭装饰装修工程施工合同》。工期为200天，（2018年8月19日至2019年3月10日），工程价款共计156800元；合同签订之日支付装修首期款30%计46040元，水电完工验收合格支付装修二期款30%计47040元，在木作吊顶完工、厨卫贴砖完支付装修三期款35%计54880元；本工程不得转包；任何一方违约造成合同无法履行，向受约方支付工程造价20%的违约金。 合同签订后原告按约定履行付款义务，截止2018年1月29日原告支付了95%的工程价款。但在原告支付了第三期款后，被告没有履行合同。后原告去被告博美广安分公司的办公地点，发现其办公室设施设备全部搬离，人员遣散，被告博美广安分公司已解散。后经了解，被告博美广安分公司已经全部权利义务转移给了广安市朗润装饰工程有限公司，但广安市朗润装饰工程有限公司却没有履行义务。 原告房屋的装饰装修期限早已到期，但仍有7万余元的工程项目没有完工。根据原、被告签订的协议，本项目不得转包给他人施工，并且被告无故停工施工，不履行合同义务，被告已违背合同约定，现原告根据《合同法》规定解除合同，并要求被告退还原告已支付的未完成的工程量价款70000元，向原告支付违约金31360元。综上，原告为维护自己的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，特诉至贵院，请求法院支付原告诉请。 被告博美广安分公司、博美公司未作答辩。 经审理查明：2018年8月12日，原告王君（发包方、甲方）与被告博美广安分公司（承包方、乙方）签订了《广安市家庭装饰装修工程施工合同》，合同主要约定，博美广安分公司承接原告所有的位于广安市房屋的家庭装饰装修工程，工程总造价为156800元，采取乙方包工、部分包材料、甲方提供部份材料的方式，工程有效期限200天。第一期付款为合同签订之日缴纳47040元，第二期付款为水电完工验收后3日内缴纳46040元，第三期付款为木作吊顶完工、厨卫贴砖完工后3日缴纳54880元，第四期付款为竣工验收后15日内缴纳7840元。合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理中止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失，违约方应予以赔偿。由于甲方或者乙方原因致使工期延误的，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价1‰的违约金。合同签订后，原告按合同约定分别于2018年8月12日、2018年10月28日向被告博美广安分公司交纳了第一期、第二期工程款，共计93080元，被告博美广安公司均按施工进度完成了施工。2019年1月29日，原告向被告博美广安分公司交纳了第三期工程款54880元。对在建装饰装修工程，如因乙方未能全面履行甲方与业主签订的合同，造成的所有损失由乙方承担。 另查明，合同约定博美广安分公司承接原告所有的位于广安市房屋的家庭装饰装修工程总价172341.86元，最终合同执行价格156800元，尚有乳胶漆、墙布、电视沙发背景墙等工作未进行施工，合计工程价格43313.78元。 上述事实有原告的陈述、交款收据，照片、未做项目说明、《广安市家庭装饰装修工程施工合同》等证据予以证实。 本院认为,原告王君与被告博美广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》是双方的真实意思表示,合法有效,双方当事人应当按照合同约定享有权利,履行义务。原告王君在合同履行过程中，依约定支付了工程款，被告博美广安分公司下落不明，导致合同无法继续履行，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，原告王君请求解除与被告博美广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，被告博美广安分公司未进行施工的工程项目金额47607元，应按成交工程总价的折扣退还原告，合计43313.78元，其余已经施工但尚未完工的工程项目应退还的金额，由于原告未提出相应的证据，本院不予支持。原告王君与被告博美广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》约定，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金，是双方的真实意思表示，符合法律行政法规的规定，本院予以支持，被告应向原告支付违约金31360元。《中华人民共和国公司法》第十四条，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。被告博美广安分公司虽经依法登记设计，但基应承担的民事责任应由设立它的公司博美公司承担。故，博美公司应退还原告王君工程款43313.78元，并支持违约金31360元。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中国人民共和国公司法》第十四，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告与被告博美广安分公司于2018年8月12日签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》； 二、四川省博美百佳装饰工程有限公司退还原告王君工程款43313.78元； 三、四川省博美百佳装饰工程有限公司向原告王君支付违约金31360元； 四、驳回原告王君的其他诉讼请求。 本案受理费2328元，由原告王君负担328元，被告四川省博美百佳装饰工程有限公司负担2000元，分别向广安市广安区人民法院交纳。 义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人人数提出上诉状副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。同时上缴上诉案件诉讼费，逾期未预交又不提出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 审 判 长  郭章辉 人民陪审员  兰宗禹 人民陪审员  蒋有富 二〇二〇年五月六日 书 记 员  邓长超 附：相关法律、法规 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的