文书内容江苏省高邮市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1084民初7274号原告：扬州市佳怡化妆品包装有限公司，住所地在高邮市经济开发区屏淮北路。法定代表人：柏荣春，董事长。委托诉讼代理人：居继武，江苏政泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：张富峰，江苏政泰律师事务所律师。被告：南京雪风影视文化传媒有限公司，住所地南京市秦淮区永丰大道36号02幢。法定代表人：周青松，董事长。委托诉讼代理人：张辉，江苏唯是律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘梦奇，江苏唯是律师事务所律师。原告扬州市佳怡化妆品包装有限公司（以下简称佳怡公司）与被告南京雪风影视文化传媒有限公司（以下简称雪风公司）定作合同纠纷一案，本院于2019年11月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。后因案情复杂，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告佳怡公司的委托诉讼代理人张富峰，被告雪风公司的委托诉讼代理人张辉、潘梦奇均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、要求判令被告雪风公司立即返还合同款11.2万元及利息（2019年9月11日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际还款之日止）；2、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年4月7日，原告就其“企业宣传片项目”制作与被告签署《影视制作合同》一份，制作周期为2019年4月10日至2019年5月10日，总金额为14万元，合同签署后，原告按约支付了11.2万元（80%的款项），后因原告厂房装修暂不具备拍摄条件，原告于约定拍摄前一日，即2019年4月14日紧急联系被告并与被告协调一致将拍摄日期延至7月份。被告曾对原告拟用于展会的产品进行拍照并于2019年5月16日交付原告，但因其拍摄效果太差，无法使用，要求被告改进，但被告一直推诿搪塞，原告在无奈下于2019年8月4日向原告发出书面《催告函》，又于2019年9月9日发出《解除合同通知书》，现因被告未按合同履行义务，原告现诉至本院，要求被告还款并承担资金占用期间的利息。原告为证明其诉讼主张，向本院提交如下证据：1、《影视制作合同》及《影视制作报价表》各一份，以证明制作期间为2019年4月10日至2019年5月10日，合同总价为14万元，付款方式为在合同签订后3日内支付首付款，即合同总价的80%，计11.2万元，成片经原告定稿后，支付全部尾款即合同总价款20%，计2.8万元以及被告收费项目清单的事实；2、中国农业银行出具的转账单一份，以证明原告于2019年4月8日向被告指定帐户汇款11.2万元的事实；3、微信截图打印件一份，以证明原告已提前通知被告变更拍摄时间，并确定为7月份的事实；4、《催告函》一份，以证明被告提供的产品图片严重不符合要求，要求被告尽快与原告联系，否则将依法承担不利的法律后果的事实；5、2019年8月14日的《回复函》一份，以证明被告以其行为表示违约的事实；6、产品对比图片一组，以证明被告提供的图片不符合原告要求的事实；7、《解除合同通知书》及2019年9月30日的《回复函》各一份，以证明原、被告双方的合同已于2019年9月10日解除，被告应返还11.2万元定作款的事实；8、2019年5月3日至2019年5月4日的微信聊天截图及第三方网站产品图片各一组，以证明原告已向被告提供图片的设计要求，即按提供的第三方网站的产品进行制作，但被告未按原告要求制作的事实；9、高邮市公安局卸甲派出所出个的询问笔录一份，以证明因被告无法联系，致原告于2019年8月19日向公安机关报案的事实。被告雪风公司辩称，原告陈述并不属实，违约责任在原告，合同期限早已届满，双方并未就合同履行期限变更订立新的合同，且为履行合同，被告开展了大量的工作，对于该部分费用应由原告承担，剩余的费用，被告同意退还原告。被告为证明其答辩主张，向本院提交如下证据：1、原告、被告双方在合同履行期间相关人员的微信聊天记录一份，以证明从2019年3月26日起至2019年8月20日期间，原告多次变更合同履行期间，即系原告先行违约的事实；2、海报打印一份，以证明原告使用被告设计的海报，该海报价值5000元的事实；3、被告与案外人南京市江宁区卢米亚影像工作室于2019年4月14日签订的租赁合同及该公司出具给被告的收据各一份，以证明被告为2019年4月15日到原告处拍摄向第三方租赁拍摄器材等支付了租金28700元的事实。原告对被告所举证据经质证认为：对证据1的真实性无异议，但对其待证目的不予以认可；对证据2予以认，但并不能证明被告提供的海报价值5000元；对证据3认为租赁合同上加盖的系南京市江宁区卢米亚影像工作室的财务专用章，该合同是否履行不清楚，对收款收据认为系被告与案外人编造的，并未实际支付。被告对原告所举证据经质证认为：对证据1、2无异议；对证据3无异议，但认为原告系断章取义，内容不完整；对证据4、5、6、7真实性予以认可，足以证明系原告违约在先的事实；对证据8的内容的予以认可；对证据9的真实性无异议，但对其待证明目的不予以认可。本院经审理认定的事实如下：2019年4月7日，原、被告双方签订《影视制作合同》一份，该合同附《影视制作报价表》一份，合同约定的项目名称为：扬州市佳怡化妆品包装有限公司企业宣传片项目，制作周期为2019年4月10日至2019年5月10日，合同项目总价格为14万元，支付方式为合同签订后3日内支付合同总款项的80%即11.2万元，定稿后结清全部尾款2.8万元，并注明了付款的指定帐户，同时约定乙方需在制作周期内按时完成高影视拍摄及后期制作，因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定，由甲方问题导致的项目延期，乙方不承担任何责任。合同签订后原告按约支付首付款11.2万元，在合同履行期间，因原告认为被告提供的照片等不符合要求，经多次沟通无效后，解除了合同，现原告诉至本院，要求被告返还已支付的价款11.2万元并支付相应的利息。本院认为，因原、被告双方对于2019年4月7日签订的《影视制作合同》无异议，本院依法予以确认。本案合同约定的制作周期为2019年4月10日至2019年5月10日。根据原、被告各自提供的微信聊天记录，原、被告双方约定由被告于2019年4月15日到原告处进行拍摄，而原告于2019年4月14日下午4时21分临时通知被告延期拍摄，而在2019年4月14日，被告为准时于2019年4月15日到原告处进行拍摄，已与案外人南京市江宁区卢米亚影像工作室签订租赁合同并支付了租金2.87万元。被告同意延期后，经被告追问，原告告知因自身原因需延期至2019年7月份再进行拍摄，被告同意并要求原告修改合同，原告未与被告就合同履行期间进行修改，在此期间被告一直与原告保持联系，直至2019年6月21日，原告以被告提供的图片效果不好为由，决定终止合同不再拍摄宣传片，在被告拒绝退款的情况下，原告于2019年7月23日告知被告其已准备就绪，可以进场拍摄，并于2019年8月1日晚5时42分通知被告第二天到原告处商谈拍摄事宜，被告予以拒绝。由此可见，原告作为甲方因自身的原因一再延期拍摄，后又以对被告提供的图片效果不好为由要求终止合同，在被告不同意退款的情况下，又要求继续拍摄，而此时已超出原、被告双方口头变更的合同履行期限2019年7月份；另被告于2019年5月16日已将150张合同产品照片传给原告，原告2019年5月20日举办会展时又使用印有被告提供的印有被告拍摄的部分合同产品照片的海报，即原告在收到被告提交的合同照片后并未及时提出异议，后又于2019年6月21日以照片效果不好为由要求终止合同，本院认为，本案所涉图片为肉眼直观可见，如对图片有异议应及时提出，而非在时隔36天后提出，且原告在海报上还使用过部分图片，故原告未在合理的异议期内对被告提交的照片提出异议，存在一定的过错，现被告有权要求原告支付相应的费用以赔偿其损失。对于被告提出的创意策划费用0.8万元，因被告已履行了合同义务，对该主张本院依法支持；对被告主张的设备租赁费及车辆使用费2.87万元，因原告临时变更拍摄日期致被告已实际支付了该费用，原告认为系被告与案外人南京市江宁区卢米亚影像工作室恶意串通，但无证据予以证实，本院对原告的该质证意见不予采信，对被告的该项主张依法予以支持；对被告主张的专业照片费用2.25万元，因被告已向原告实际交付，且部分已用于展会的宣传海报，对该费用本院依法予以支持；对被告主张的人工费用2万元，根据《影视制作报价表》人工费用明细，被告虽于2019年4月15日带人到原告处，但未明确带了什么人或多少人，故本院依法酌定为0.5万元；对被告主张的利益损失，因合同中未对该项作出约定，故本院依法不予支持；对于被告主张的额外设计海报的费用5000元，虽原、被告未对该费用达成一致意见，但原告在展会中已实际使用，故本院依法酌定为2000元，以上合计6.62万元。因原告已支付被告11.2万元，故被告应返还原告4.58万元，又应原告在合同履行过程中存在过错，故原告主张被告支付利息的诉讼请求，本院依法不予支持。综上所述，为维护当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告南京雪风影视文化传媒有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告扬州市佳怡化妆品包装有限公司所支付的定作款4.58万元；如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告扬州市佳怡化妆品包装有限公司超出上述诉讼请求的其他诉讼请求。案件受理费2700元，由原告承担1600元，由被告承担1100元(此款原告已预交，被告在履行上述判决义务时一并给付原告)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时依照国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定缴纳上诉案件受理费，上诉于江苏省扬州市中级人民法院。审判长 李 娟审判员 徐澄涛审判员 华 娟二〇二〇年五月十一日书记员 翁 玲附相关法律条款：《中华人民共和国合同法》第二百六十八条：定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。