贵州省大方县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0521民初838号 原告：重庆浙渝建筑劳务有限公司，住所地：重庆市九龙坡区杨家坪桃花溪街B座27#，统一社会信用代码：91500107781583455H。 法定代表人：冯德方，系重庆浙渝建筑劳务有限公司经理。 委托诉讼代理人：栾兴明，重庆西田律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邹雪峰，系重庆浙渝建筑劳务有限公司员工。 被告：自贡市荣新建筑工程有限公司毕节分公司，住所地：贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段，统一社会信用代码：91520521594154102T。 负责人：杨毅。 委托诉讼代理人：龚博，系自贡市荣新建筑工程有限公司毕节分公司执行经理。 被告：毕节市荣新置业发展有限公司，住所地：贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段，统一社会信用代码：91520521050808569U。 法定代表人：张森，系毕节市荣新置业发展有限公司董事长。 委托诉讼代理人：杨毅，系毕节市荣新置业发展有限公司总经理。 原告重庆浙渝建筑劳务有限公司（以下至判决主文前简称“重庆浙渝公司”）与被告自贡市荣新建筑工程有限公司毕节分公司（以下至判决主文前简称“自贡荣新毕节分公司”）、毕节市荣新置业发展有限公司（以下至判决主文前简称“毕节荣新公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告重庆浙渝公司之委托诉讼代理人栾兴明、邹雪峰，被告自贡荣新毕节分公司之委托诉讼代理人龚博，被告毕节荣新公司之委托诉讼代理人杨毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告重庆浙渝公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付尚欠的工程款3859148.46元及利息（以3859148.46元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月26日至付清之日，暂计至2020年1月17日的利息为72319.00元），暂合计3931467.46元；2、判令案涉工程产生的还未支付的租赁费用666548.39元由被告承担（出租方分别为：大方县新旧木材加工厂-张龙琼、贵阳白云永顺建筑物资租赁站、毕节市博鑫建筑机械设备租赁公司）；3、依法确认原告在被告所欠付的工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权；4、本案的一切诉讼费用由被告承担。事实及事由：原告与被告于2017年8月6日签订《荣新·大方时代广场6＃楼建筑工程劳务大清包施工合同》及《补充协议》。协议签订后，原告按约定履行了义务，被告严重违约，造成案涉工程多次停工。2019年8月5日，被告致函原告解除案涉合同，双方于2019年8月26日对案涉工程进行结算。此后被告未支付任何费用给原告。原告多次要求被告一及时付款，被告一都以种种理由加以拒绝。2018年9月29日，二被告签订付款承诺，被告二作为案涉工程的发包方，对此债务也应承担其相应的责任。现原告诉至法院，望判如所请。原告方在庭审中撤回第二项诉讼请求，利息变更为按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，并表示工程款欠款金额为4525696.85元，因第二项诉请中的租赁费是以被告一的名义签订的租赁合同，同意在总的工程款中扣除666548.39元租赁费，如果在租赁费最终由被告一单方支付，则由被告一支付给出租方，如果由原告支付，被告再把该款支付给原告。 被告自贡荣新毕节分公司辩称，工程款金额属实，总的结算金额是9255696.85元，已支付4730000.00元，剩余工程款4525696.85元，因为租赁合同是以我们公司的名义签订，租赁费由我们直接支付，要在工程款中扣除，费用是666548.39元，扣除后金额是3859148.46元。银行利息我们认可的，按中国人民银行同期利率计算，在这个案子中把大方县新旧木材加工厂-张龙琼、贵阳白云永顺建筑物资租赁站、毕节市博鑫建筑机械设备租赁公司的666548.39元租赁费扣出来，如果判决租赁费由我公司支付的，我公司直接支付，如果判决由原告方支付的，剩余的钱我们直接支付给原告方。 被告毕节荣新公司辩称，我们答辩意见和自贡荣新毕节分公司一样，补充一点，工程款和三家租赁费都是由自贡荣新毕节分公司支付，我们不承担支付责任。 本院经审理查明事实如下：荣新·大方时代广场6＃楼系毕节荣新公司发包给自贡荣新毕节分公司施工。2017年8月6日，自贡荣新毕节分公司作为发包方、甲方与重庆浙渝公司作为承包方、乙方签订《荣新·大方时代广场6＃楼建筑工程劳务大清包施工合同》和《补充协议》，约定由重庆浙渝公司承包荣新·大方时代广场6＃楼建筑工程劳务作业。重庆浙渝公司进行了涉案工程的施工。2018年9月13日，自贡荣新毕节分公司向重庆浙渝公司发出《停工通知》，表示因自贡荣新毕节分公司资金问题，暂时无法保证涉案工程钢材及砼的供应，要求重庆浙渝公司于2018年9月15日开始停工。2018年9月29日，自贡荣新毕节分公司、毕节荣新公司共同出具《关于6号楼劳务的付款承诺》，内容为“6号楼目前至主体22层，依据与劳务公司所签合同及目前工程进度，尚欠劳务工程款共计430余万元，其中人工费200万元。对所欠人工费做如下付款承诺：（1）2018年9月30日解决人工费10万；（2)2018年10月30日前解决100万；（3）2018年11月30日前解决50万；（4）2019年春节前解决剩余40万元。若我项目公司未能按照以上承诺足额及时支付人工欠款，工人所产生的来去车费、误工费由项目公司承担，同时该人工费的解决不包含于项目6号楼复工后的正常工程款项中。”此后，重庆浙渝公司收到20万元人工费。2019年8月5日，自贡荣新毕节分公司致函重庆浙渝公司，通知解除涉案劳务分包合同，重庆浙渝公司撤场，并于2019年8月15日前完成现场结算工作。2019年8月26日，经自贡荣新毕节分公司与重庆浙渝公司最终结算，重庆浙渝公司涉案工程款为9255696.85元，扣除已支付的款项，自贡荣新毕节分公司尚欠重庆浙渝公司涉案工程款4525696.85元。因重庆浙渝公司向大方县新旧木材加工厂-张龙琼、贵阳白云永顺建筑物资租赁站、毕节市博鑫建筑机械设备租赁公司租赁材料的租赁合同系以自贡荣新毕节分公司的名义签订，尚有租赁费666548.39元未支付，故双方同意在涉案4525696.85元工程款先暂扣该租赁费。重庆浙渝公司因未收到剩余工程款，故诉至本院。 上述事实，有原、被告陈述，《荣新·大方时代广场6＃楼建筑工程劳务大清包施工合同》、《补充协议》、《停工通知》、《关于6号楼劳务的付款承诺》、解除合同的联系函、劳务工程结算书等证据在卷为证，足以认定。 本院认为，自贡荣新毕节分公司与重庆浙渝公司签订的《荣新·大方时代广场6＃楼建筑工程劳务大清包施工合同》和《补充协议》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合同成立并生效，根据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”、第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”的规定，双方当事人均应按照约定行使权利、履行义务。重庆浙渝公司履行了涉案工程的劳务施工义务，因自贡荣新毕节分公司的原因导致涉案合同解除，自贡荣新毕节分公司应在结算之日即2019年8月26日支付重庆浙渝公司剩余的涉案工程款4525696.85元。因重庆浙渝公司向大方县新旧木材加工厂-张龙琼、贵阳白云永顺建筑物资租赁站、毕节市博鑫建筑机械设备租赁公司租赁材料的租赁合同系以自贡荣新毕节分公司的名义签订，尚有666548.39元租赁费未支付，双方同意在涉案4525696.85元工程款中先暂扣该租赁费，故自贡荣新毕节分公司现应支付重庆浙渝公司的工程款金额为3859148.46元。自贡荣新毕节分公司与毕节荣新公司的管理人员混同，但两个公司不具备隶属关系，法律上的人格是分开的，重庆浙渝公司以两个公司管理人员混同视为两个公司混同，从而要求两个公司共同承担支付责任的主张于法无据，本院不予支持。对自贡荣新毕节分公司未支付的工程款，毕节荣新公司与自贡荣新毕节分公司于2018年9月29日共同承诺支付重庆浙渝公司200万元人工费，实际只支付了20万元，对剩余的180万元毕节荣新公司应共同承担支付责任。故应由自贡荣新毕节分公司支付重庆浙渝公司工程款2059148.46元（3859148.46元-1800000.00元），由自贡荣新毕节分公司、毕节荣新公司支付重庆浙渝公司工程款1800000.00元。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。”、第十八条“利息从应付工程价款之日计算，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已经实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”的规定，因自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故应由自贡荣新毕节分公司支付以2059148.46元为基数，由自贡荣新毕节分公司、毕节荣新公司支付以1800000.00元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算自2019年8月26日起至付清之日止的利息。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”和《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。”、第四条“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”的规定，重庆浙渝公司作为合法分包人，享有对涉案工程总承包人自贡荣新毕节分公司和发包人毕节荣新公司的债权，该债权系涉案荣新·大方时代广场6＃楼的劳务工程款，故重庆浙渝公司要求享有建设工程价款优先受偿权的诉请本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条的规定，判决如下： 一、被告自贡市荣新建筑工程有限公司毕节分公司、毕节市荣新置业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告重庆浙渝建筑劳务有限公司工程款1800000.00元，并支付从2019年8月26日起至付清之日止，以1800000.00元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息； 二、被告自贡市荣新建筑工程有限公司毕节分公司于本判决生效之日起十日内支付原告重庆浙渝建筑劳务有限公司工程款2059148.46元，并支付从2019年8月26日起至付清之日止，以2059148.46元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息； 三、原告重庆浙渝建筑劳务有限公司就涉案工程在 3859148.46元范围内享有优先受偿权。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费43580.00元，适用简易程序减半实收21790.00元，由被告自贡市荣新建筑工程有限公司毕节分公司负担 11790.00元，被告毕节市荣新置业发展有限公司负担10000.00元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 本判决生效后，如义务方不自动履行，权利方可于本判决指定的自动履行期届满之日起的二年内向本院或被执行人财产所在地的人民法院申请执行。 审判员  王静 二〇二〇年五月二十日                                                                          法官助理 魏海洋                                                                           书记员  申开琳 贵州省大方县人民法院 执行告知书 人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书确定的义务，义务人必须按照规定的期限自觉履行。若不按规定履行，当事人向法院申请强制执行，法院立案后，被执行人仍未按规定履行义务的，人民法院将按照《民事诉讼法》、《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的规定，对被执行人采取如下措施： 一、将被执行人纳入失信被执行人名单，将失信被执行人名单信息录入全国法院失信被执行人名单库，并向社会公布；将失信被执行人名单信息向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人子以信用惩戒；将失信被执行人名单信息向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录；国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，将失信情况通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。 二、对纳入失信被执行人名单的被执行人采取限制消费措施。被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；(五)购买非经营必需车辆；(六)旅游、度假；(七)子女就读高收费私立学校；(八)支付高额保费购买保险理财产品；(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向本院提出申请。被限制消费的被执行人因生活或者经营必需而进行前述禁止的消费活动的，应当向本院提出申请，获批准后方可进行。 三、被执行人若违反限制消费令进行消费，经查证属实的，人民法院将予以拘留、罚款； 四、构成拒不执行人民法院判决裁定罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。