河北省围场满族蒙古族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0828民初3357号 原告：贾宝印，男，1972年6月15日生，汉族，市民，住河北省承德市双桥区。 委托诉讼代理人：王廷学，围场满族蒙古族自治县新世纪法律服务所法律工作者。 被告：河北圣科房地产开发有限公司（以下简称圣科公司），住所地河北省石家庄市长安区广安大街91号世纪方舟B-2205。 法定代表人：牛志宏，职务：总经理。 原告贾宝印与被告圣科公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告贾宝印及其委托诉讼代理人王廷学到庭参加诉讼，被告圣科公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告贾宝印向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付原告人工费人民币3760264.00元；2、由被告承担本案诉讼费用。事实与理由：被告于2013年7月25日与原告签订劳务承包协议，被告将位于围场满族蒙古族自治县御道口商业街宾馆及商业街A、B、C座的楼房主体再装修及附属工程发包给原告。原告按照协议约定完工，并经验收合格，工程结束后，被告在支付部分费用后，剩余人工费3760264.00元未支付。此款经原告多次向被告索要，被告以各种理由拒绝偿还，故原告诉至法院。 被告圣科公司未做答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，被告未出庭参加诉讼，视为放弃质证权利。本院经审理认定事实如下：原、被告于2013年8月13日签订《河北省承德市围场县御道口宾馆项目劳务承包协议书》，被告将其位于围场满族蒙古族自治县御道口牧场的商业街宾馆工程发包给原告，结算方法为“宾馆所有蓝图设计的主体及二次结构、内外墙装修等图纸内所有的土建部分工程除地下室、屋顶外，包干价为360.00元/㎡，待工程竣工验收合格之日起15天内进行结算，结算额为总价的95%，剩余5%按《合同法》规定结算。本价格已考虑施工中的各种因素，原告不得以任何理由再进行调价”。同时约定了双方的权利义务。原、被告于2013年8月13日签订《河北省承德市围场县御道口商业项目劳务承包协议书》，被告将其位于围场满族蒙古族自治县御道口牧场的商业街A、B、C座工程发包给原告，约定了双方的权利义务。 2014年6月10日，原、被告签订《协议书》，双方约定原告承包内容为：“1、A、B、C座一层格栅吊顶，以每平方米25.00元人工费计算；2、A座石膏板吊顶，以每平方米65.00元人工费材料费计算；3、A、B、C座一层、二层内墙涂料，以每平方米17.00元人工费材料费计算；4、A、B、C座外墙涂料，以每平方米45.00元人工费材料费计算；5、A、B、C座暖气片拆装费，以每组15.00元人工费计算；以上所有工程经被告验收合格，方可付款”。2014年8月18日，原、被告签订《工程量结算清单》，经双方结算，格栅吊顶6720㎡、A座石膏板吊顶195㎡、内墙涂料33800㎡、外墙涂料5350㎡、暖气片拆装700组。被告于2014年8月20日向原告出具该部分工程的《验收结算单》，故该部分人工费及材料费为：格栅吊顶168000.00元（6720㎡×25.00元/㎡）、A座石膏板吊顶12675.00元（195平方米㎡×65.00元/㎡）、内墙涂料574600.00元（33800㎡×17.00元/㎡）、外墙涂料240750.00元（5350㎡×45.00元/㎡）、暖气片拆装10500.00元（700组×15.00元/组），该部分总价款为1006525.00元。 2014年7月11日，原、被告签订《工程量清单》及《工程量结算单》，双方约定原告为被告建设御道口商业街A、B、C座外套楼梯彩钢雨棚1098㎡，单价为150.00元/㎡，价款为164700.00元；同时约定约定原告为被告建设御道口商业街C座通风采光井防护棚31㎡，单价为200.00元/㎡，双方协商价款为6000.00元，该部分总价款为170700.00元。 2014年12月28日，被告同意向原告支付2014年御道口商业街A、B、C座所有维修及内外墙粉刷、办公楼、宾馆外网产生的人工管理费100000.00元。 2014年6月20日，原、被告签订关于消防水池及地上物业办公楼工程的协议，双方约定被告将施工图纸中除消防、水电暖安装、防水、门窗、楼梯扶手、屋顶瓦外的全部工程承包给原告，价格为500.00元/㎡，工程面积为665.76㎡，价款为332880.00元。 2014年7月11日，原、被告签订关于C座广场垫层及铺砖、物业楼顶彩钢顶的《工程量结算单》，其中C座外广场六角砖垫层及铺装工程量为1858㎡，单价为23.00元/㎡，价款为42734.00元；消防物业楼顶上的彩钢顶面积为269.7㎡，单价为150.00元/㎡，价款为40455.00元，该部分总价款为83189.00元。 2013年12月18日，原、被告对御道口牧场商业街2013年A、B、C和宾馆的全部人工费进行结算，总人工费为6800000.00元；在此期间，原告为被告垫付材料费300000.00元；被告于当天向原告出具金额为7100000.00元的《清算单》一份。 2014年6月-11月，双方约定工人工资按大工260.00元/天、小工170.00元/天进行计算，在被告对原告的考勤表中记载大工共1343个、小工1445个，原告主张该部分合计工资款为594830.00元，本院予以认可。 2013年，在被告建设御道口商业街过程中，在江苏中顺建筑公司未撤场的情况下，被告要求原告工人进场，造成原告人工费损失180000.00元、架子管等租赁费14000.00元及工人吃、住、交通费等损失60000.00元，三笔费用合计254000.00元，被告同意该费用全部由被告负责偿还，于2014年6月21日向原告出具证明一份，并由被告的项目负责人王春奇、李兵签字、按印确认，同时加盖河北圣科房地产开发有限公司第一项目部公章。 2014年7月26日-28日，因停工为原告造成损失74820.00元，项目负责人李兵及总工陆桂银于2014年8月6日在费用清单上签字，并加盖河北圣科房地产开发有限公司第一项目部公章。2014年8月4日-7日，因停工为原告造成损失99760.00元，项目负责人李兵及总工陆桂银于2014年8月6日在费用清单上签字，并加盖河北圣科房地产开发有限公司第一项目部公章。2014年3月1日至2014年7月20日因被告原因致使宾馆未及时装修产生架子管租赁费46080.00元，项目负责人李兵及总工陆桂银于2014年11月28日出具说明一份，并加盖河北圣科房地产开发有限公司第一项目部公章。2014年9月4日-27日，因停工为原告造成损失224250.00元，项目负责人李兵及总工陆桂银于2014年12月24日在费用清单上签字，并加盖河北圣科房地产开发有限公司第一项目部公章。该部分款项合计金额为444910.00元。 被告在2013年让原告给御道口牧场装修，共花费13800.00元，项目负责人王春奇于2014年6月21日为原告出具证明一份，并加盖河北圣科房地产开发有限公司第一项目部公章。 2013年，因案外人史无能在宾馆楼顶造型中不打砼，造成原告施工损失33900.00元，项目负责人王春奇于2013年10月2日为原告出具证明一份，并加盖河北圣科房地产开发有限公司第一项目部公章。 以上全部工程款合计金额为10134734.00元。 2017年8月18日，原告贾宝印与被告圣科公司对于原告支取的工程款进行核算，在核算过程中，双方对被告圣科公司于2014年12月4日以房抵顶原告的工程款829400.00元修改为564000.00元，经双方核算原告共支取工程款的数额为6415650.00元；故被告应向原告给付的剩余工程款数额为3719084.00元。 上述事实，有原告提交的双方签订的《河北省承德市围场县御道口宾馆项目劳务承包协议书》、《河北省承德市围场县御道口商业项目劳务承包协议书》、《协议书》、《工程量结算清单》、费用明细记录、被告向原告出具的费用证明以及工程款支取明细予以证实，且与当事人的陈述相互印证，本院予以确认。 本院认为，原告贾宝印与被告河北圣科房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，经公开开庭审理，原、被告在签订施工合同后，原告按照合同约定进行工程建设，完工后，经被告验收，被告向原告出具的《协议书》、《工程量结算清单》、费用明细记录、被告向原告出具的费用证明等证据能够证实原告为被告施工符合双方约定及被告拖欠相应工程款的事实存在，双方之间的债权债务关系明确，被告在原告向其索要工程款后，应及时给付，但被告未履行还款义务，应承担相应民事责任，故对原告要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予认可。 综上所述，原告要求被告偿还工程款的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十九条、第二百八十六条之规定，判决如下： 被告河北圣科房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告贾宝印人工费人民币3719084.00元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费36882.20元，由被告承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交副本，上诉于河北省承德市中级人民法院（同时预交二审案件受理费）。 审 判 长  许晶晶 审 判 员  魏 兵 人民陪审员  马青元 二〇二〇年五月十八日 法官助理赵建伟 书记员李明芙