徐州市铜山区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0312民初2663号原告：杨凤，女，1990年2月20日出生，汉族，住安徽省宿州市灵璧县。委托诉讼代理人：黄毅，北京市盈科（徐州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱松，北京市盈科（徐州）律师事务所律师。被告：铜山区蜜湖居室内装修服务部，住所地徐州市铜山区北京北路与黄河路十字西北角2楼。经营者：赵新，男，1986年9月20日出生，汉族，住徐州市沛县经济开发区。被告：赵新，男，1986年9月20日出生，汉族，住徐州市沛县经济开发区。被告：陈绍武，男，汉族，1975年7月19日出生，住安徽省广德县。委托诉讼代理人：陈登辉，江苏彭城律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈雨时，江苏彭城律师事务所实习律师。被告：崔波，男，汉族，1976年11月30日出生，住长沙市开福区。委托诉讼代理人：宋鑫，北京观道律师事务所律师。被告：尹传双，男，汉族，1983年6月15日出生，住湖南省道县。委托诉讼代理人：宋鑫，北京观道律师事务所律师。被告：任前进，男，汉族，1970年1月1日出生，住安徽省宿州市萧县。委托诉讼代理人：张扬，江苏苏旭律师事务所律师。委托诉讼代理人：李强，江苏苏旭律师事务所律师。被告：张学明，男，汉族，1970年3月8日出生，住安徽省宿州市萧县。委托诉讼代理人：张扬，江苏苏旭律师事务所律师。委托诉讼代理人：李强，江苏苏旭律师事务所律师。被告：江苏支点传媒集团有限公司，住所地徐州市中山北路1号盛佳大厦14层。法定代表人：尹磊，该公司总经理。委托诉讼代理人：魏国庆，江苏金合律师事务所律师。被告：徐州广播电视传媒集团，住所地徐州市西安南路101。法定代表人：李爱彬，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴新海，江苏茂通律师事务所律师。第三人：杭州蜜湖居家居科技有限公司，住所地杭州市下城区中河北路16号二楼2158。法定代表人：陈绍武，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈登辉，江苏彭城律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈雨时，江苏彭城律师事务所实习律师。原告杨凤诉被告铜山区蜜湖居室内装修服务部（以下简称蜜湖居服务部）、被告赵新、陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明、被告江苏支点传媒集团有限公司（以下简称支点公司）、徐州广播电视传媒集团（以下简称徐州电视台）、第三人杭州蜜湖居家居科技有限公司（以下简称杭州蜜湖居）承揽合同纠纷一案，本院于2019年2月27日立案受理，依法由审判员刘娟适用简易程序进行审理，后依法组成合议庭，并于2019年5月23日、2020年5月22日公开开庭进行了审理。原告杨凤及其的委托诉讼代理人黄毅，被告陈绍武、第三人杭州蜜湖居的委托诉讼代理人陈登辉，被告任前进、被告张学明的委托诉讼代理人张扬、李强，被告崔波、尹传双的委托诉讼代理人宋鑫，被告支点公司的委托诉讼代理人魏国庆，被告徐州电视台的委托诉讼代理人吴新海到庭参加诉讼。被告蜜湖居服务部、赵新经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨凤的诉讼请求为:1、解除原告与被告铜山区蜜湖居室内装修服务部签订的住宅装饰装修工程施工合同，合同款117648元；2、判令被告铜山区室内装修服务部及其负责人赵新、被告张学明、被告任前进、被告陈绍武、被告崔波、被告尹传双共同返还原告所支付的装修款49167元及利息（以49167元为基数，年利息6%,自签合同之日2018年11月17日起计算至实际给付之日)；3、判令被告铜山区室内装修服务部及其负责人赵新、被告张学明、被告任前进、被告陈绍武、被告崔波、被告尹传双共同承担律师费及其它维权费用5417元；4、判令被告徐州广播电视台对原告的各项损失负连带责任；5、判令被告江苏支点传媒集团有限公司对给原告的各项损失负连带责任。事实和理由：被告陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明于2018年1月15日合伙成立了蜜湖居服务部，该负责人登记为赵新。上述服务部成立前后，其以杭州蜜湖居等名义在徐州电视台《第一家装》等栏目，并在公交11路等公交媒体上投入近300万元巨资做广告。原告为寻找可靠的装饰公司进行新房装修，受其影响，错误相信蜜湖居服务部系杭州蜜湖居的分公司，交付了定金及装修款49167元。上述款项交付后，被告一直未开工。到2018年12月4日，被告人去楼空，原告才知道受虚假宣传误导。作为广告主及广告经营发布者，各被告应承担缔约过失责任和虚假宣传的连带赔偿责任。被告陈绍武及第三人杭州蜜湖居辩称：装修合同无法履行原因是蜜湖居服务部大厅被部分业主哄抢，大量装修材料等资产被抢走，导致蜜湖居无法继续经营。蜜湖居服务部不是杭州蜜湖居的分支机构，也不是分公司，也不是蜜湖居服务部的实际投资人，因此杭州蜜湖居与本案无关联性。案件律师费和其他维权费用被告不应当承担。被告任前进、张学明共同辩称：首先，张学明、任前进从未参与经营蜜湖居服务部，也没有与任何人达成成立该服务部的合意，更没有向该服务部投资的意思表示。其次，根据合同相对性原则，原告与服务部签订合同不能约束张学明、任前进，仅对原告及蜜湖居服务部产生法律效力。再次，被告陈绍武以开立蜜湖居徐州公司为由，要求张学明、任前进投资入股，2018年3月，陈绍武向任前进、张学明发送股东协议、补充协议及合作协议文本，明确约定合作设立新公司，结合张学明与任前进的投资规模，充分说明张学明、任前进的根本目的还是设立新公司，张学明、任前进投资行为仅为设立公司为目的，对蜜湖居服务部成立不知情，陈绍武的行为构成了诈骗。被告支点公司辩称：1、本案是承揽合同纠纷，原告所受经济损失，是承揽人违约所致。若承揽合同签订后承揽人按照合同履行，原告则不会受到经济损失。原告将承揽人的违约责任转嫁给与合同不具有相对性的支点公司没有事实和法律依据；2、支点公司的广告发布的是杭州蜜湖居，原告签订合同的承揽人是蜜湖居服务部，两者有着显著的区别。原告在明知合同承揽人是蜜湖居服务部的情况下，自愿与其签订合同，不能认为是支点公司误导所致；3、支点公司发布涉案广告的时间是2018年9月20日，原告与蜜湖居服务部签订承揽合同的时间是2018年7月14日，在广告发布之前，因此原告签订合同的行为不会受到广告的影响。故请求依法驳回原告诉请。被告徐州电视台辩称：1、原告与铜山区蜜湖居双方是承揽合同关系，铜山蜜湖居未按约定进行施工属于违约，原告应向铜山蜜湖居主张权利，徐州电视台不是装饰合同的主承揽体，因合同产生的争议与徐州电视台无关；2、徐州电视台与铜山区蜜湖居签订广告业务发布合同，依法正常进行广告发布不存在过错，原告主张徐州电视台发布虚假广告是无任何事实与法律依据的。故请求依法驳回原告诉请。被告崔波、尹传双共同辩称：1、崔波和尹传双既不是蜜湖居服务部的注册登记人，也不是该服务部的实际经营人，该二人作为本案被告主体不适格。2、原告在诉状中主张的第一项诉请是解除合同，后又主张被告违反了民事法的诚实信用原则和先合同义务应该承担缔约过失责任，但该责任的承担前提是合同没有生效，与原告诉请相冲突。3、双方并未在合同约定违约者承担律师费的约定，原告该项诉请无法律依据。故请求驳回原告对崔波、尹传双的诉讼请求。本院审理的涉及蜜湖居服务部系列案件中被告赵新向本院提交的书面意见，具体为:一、赵新作为本案主体不适格。赵新名为蜜湖居服务部的法人代表，实际上主要负责外联工作，对于服务部的核心业务不涉及。该服务部的实际经营人为陈绍武、张学明、任前进、崔波、尹传双五人，他们享有服务部的经营决策权、财务权、人事权，赵新只是服务部的普通员工，每月领取固定工资，因此赵新不应对此承担责任。二、原告诉请中提出的货款数额及案件事实赵新并不知情。赵新没有对蜜湖居服务部投资，该服务部的对外的收支款项赵新也从未经手。如果经营部需要承担责任，也应由其实际经营人承担，即使个别对账单有赵新签字，赵新也是行使职权，行使职权的法律后果应当由蜜湖居服务部承担。三、从任前进提供的股东群聊天记录可知，陈绍武向四名股东发送投资账户要求投资款转入赵新账户时，任前进等四人均未提出异议。可见四人对于500万投资款用于经营服务是明知的，并且在服务部经营数月之后也没有提出反对意见。因此，该五位股东均是蜜湖居服务部的实际经营者。四、蜜湖居服务与徐州电视台和支点公司签约宣传蜜湖居服务部是上层领导的决策，赵新作为普通员工没有权利参与。是否存在虚假宣传，混淆杭州蜜湖居与蜜湖居服务部的概念，消费者是否有足够的辨别能力，应由法院依法裁量。经审理查明：杭州蜜湖居于2017年3月设立，其法定代表人为陈绍武，该公司股东包括陈绍武、崔波、尹传双等人，注册资金1000万元。蜜湖居服务部系于2018年1月依法登记成立，该服务部登记为个体工商户，登记经营者系赵新，经营场所为铜山区北京北路与黄河路十字西北角。该服务部经营资金来源于陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明的投资；赵新未投资，但具体办理了服务部的工商登记。服务部设立后，赵新实际担任该服务部中层管理人员。2017年12月，由张学明经手，先期缴纳了蜜湖居服务部经营场所的房租及水电费用20万元；2018年5月，张学明和徐州大昌房地产开发有限公司协商一致，正式签订了房屋租赁合同，租用了该公司两层4300平方米房屋作为蜜湖居服务部经营场所。蜜湖居服务部主要由陈绍武具体负责管理经营，陈绍武并建立了徐州蜜湖居董事微信群，微信群成员包括陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明。2018年10月2日，原告杨凤和蜜湖居服务部签订了《住宅装饰装修工程施工合同》，该合同加盖了蜜湖居服务部印章，写明了施工地址为美的时代城24#-1-1302室，约定工程总造价为117698元，工程期限为90个工作日，合同签订之日付款65%，其中30%为35309元，35%为41194元，隐蔽工程验收合格三日内付款32%为37663元，竣工验收合格后三日内付款3%为3532元。上述合同系蜜湖居服务部提供的格式合同。杨凤并于2018年9月15日支付了5000元，被告蜜湖居服务部经办周婷给原告开具了收据，收款事由装修订金（订金可退），并加盖了蜜湖居服务部印章。2018年10月2日，杨凤支付了30309元，被告蜜湖居服务部经办赵婉给原告开具了收据，收款事由为首付款，并加盖了蜜湖居服务部印章。2018年10月16日，杨凤支付了41194元，被告蜜湖居经办周婷给原告开具了收据，收款事由为装修首期款35%，并加盖了蜜湖居服务部印章。2018年11月17日，杨凤支付了37664元，被告蜜湖居给原告开具了收据，收款事由为装修中期款97%，并加盖了蜜湖居服务部印章。庭审中，杨凤陈述房屋已进行部分装修，包括水电、地暖、厨房以及卫生间的墙砖、地砖等，已装修的部分价值估计为59500元。原告在案件审理中，向本院提交了鉴定申请，经鉴定机构和各方当事人现场勘验，涉案房屋已完成的工程项目为：水电安装、客厅800*800地砖、客厅过门石、卫生间（300*300地砖、300*600墙砖）、次卧800*800地砖、次卧（墙面一遍腻子、石膏线、踢脚线）、主卧800*800地砖、主卧（墙面一遍腻子、石膏线、踢脚线）、客厅墙面一遍腻子、客厅吊顶（仅做龙骨、石膏板，未刷漆）、筒孔灯、客厅踢脚线、厨房（300*300地砖、300*600墙砖）、过门石等。2020年4月24日，江苏维仁工程造价咨询有限公司作出了苏维仁司法[2020]第0003号司法鉴定意见书，认定涉案房屋蜜湖居服务部已完成的项目鉴定造价为34437.28元。诉讼中，杨凤变更诉请，要求以鉴定机构鉴定的已完工造价为准。被告主张涉案房屋被告停工后，原告找他人另行装修，鉴定范围系原告陈述，鉴定报告不能真实反映蜜湖居服务部的工程量及相应价值。2018年11月29日，张学明在“徐州蜜湖居500万股本出资清单”上签名，该清单载明了陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明已经出资的金额分别为45万元、62.5万元、62.5万元、100万元、100万元。2018年12月初，蜜湖居服务部因盲目扩大业务、经营不善、资金困难，其部分资产被业主哄抢，此后铜山区公安局介入调查，该服务部停止经营至今。2018年12月10日起，公安机关分别向蜜湖居服务部工作人员刘文军（副总经理）、赵新、马桂莲（财务人员）等询问。刘文军主要陈述：1、其系安徽广德县人，2017年10月起在陈绍武开办的广德蜜湖居装修公司从事工程督导工作，2018年5月经陈绍武介绍到蜜湖居服务部任副总经理，分管工程。2、陈绍武从开业起负责到2018年10月25日，以后由崔波负责，该公司为陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明五名股东控制，刘文军本人也参加过由上述五名股东召开的股东会。赵新主要陈述：1、其在2017年2月起在泉州为崔波干活，同年5月底在崔波处认识了陈绍武，并随陈绍武到广德蜜湖居装修公司。2、2017年12月，陈绍武安排赵新筹备蜜湖居服务部，赵新先后担任物料部、渠道部经理，陈绍武从筹备、开业负责到2018年10月25日，以后蜜湖居服务部由崔波负责，该公司为陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明五名股东控制。马桂莲主要陈述：1、其于2018年1月17日经应聘被陈绍武任命为服务部会计，任前进、张学明各自陆续出资125万元，在2018年11月中旬，又各自借款60万元用于服务部资金周转，后各自收回了25万元，陈绍武、崔波、尹传双也陆续各自出资。2、公司使用赵新的银行卡作为收款账号，该卡为马桂莲本人保管，马桂莲还建了徐州店财务群微信，群里面只有五个投资人，其本人每天通过微信群向投资人通报账目情况。2018年12月14日，铜山区公安局铜山派出所分别向张学明、任前进询问。张学明主要陈述：1、因蜜湖居服务部的受损群众找到其本人，其就来到公安机关说明情况。2、其于2008年认识陈绍武，2017年初，陈绍武说找到了赚快钱方法就是蜜湖居的整体家装，并已在杭州成立了蜜湖居家居科技有限公司。后来陈绍武邀请其和任前进到广德、宣城考察，陈绍武并邀请其投资徐州蜜湖居，其和任前进同意了。3、按陈绍武要求，其和任前进到徐州考察挑选了经营场所，并签订了房屋租赁合同，张学明先期付了20万元订金。4、2018年1月，陈绍武给了账号，张学明和任前进每人汇款125万元，以后陈绍武建店的时候，张学明每个星期来徐州一趟，并催陈绍武抓紧成立有限责任公司的章程、公司协议等相关手续。5、2018年4月15日，按预定时间，陈绍武通知其和任前进出席徐州蜜湖居开业仪式，陈绍武作为董事长上台致辞，并介绍张学明、任前进等也是股东。6、以后，陈绍武提出建立徐州财务微信群，有五个股东和公司出纳马会计，马会计定期给股东通报一些账目，后来11月，董事长换成了崔波。7、2018年11月27日，陈绍武通知去徐州蜜湖居开会，说再不拿钱徐州这家公司项目经理要挂条幅了，经理刘文军的车钥匙也被项目经理扣押了。因此，张学明和任前进去主持了两天，并又出资了60万元。任前进在公安机关所作的陈述和张学明内容相符。2019年1月25日，张学明、任前进在本院接受了询问，其主要陈述：1、是陈绍武告诉蜜湖居服务部不明真相的业主追加起诉张学明、任前进。2、张学明、陈绍武系多年朋友，张学明、任前进也是多年朋友，2017年，陈绍武邀请张学明、任前进到广德、宣城考察，陈绍武并邀请其投资徐州蜜湖居，承诺每人出100万元，分别占股20%，一年分红不低于20%，张学明和任前进予以同意。3、按陈绍武要求，张学明、任前进在徐州考察挑选了经营场所，并签订了租赁合同，张学明先期付了20万元订金。4、2018年1月，陈绍武向张学明、任前进提供了赵新账号，张学明和任前进每人汇入该账号125万元，陈绍武并建立了股东微信群。5、2018年4月15日，张学明、任前进参加了蜜湖居开业仪式并和其他股东见面。6、2018年11月28日到2018年12月1日，张学明、任前进按照陈绍武要求，临时管理了蜜湖居服务部，并又出借了60万元。2019年1月7日，徐州市铜山区公安局对赵忠华等人控告陈绍武等人涉嫌合同诈骗案，作出了不予立案通知。另查明：蜜湖居服务部自2018年3月起和支点公司、徐州电视台签订了广告发布合同，支点公司在11路等公交车上述发布印有“杭州蜜湖居、地址铜山万达向南三百米”等公交广告，徐州电视台在《第一家装》、《金牌设计师》等栏目中播放关于杭州蜜湖居及蜜湖居服务部开业等相关宣传专题。上述事实，有原、被告当庭陈述及提交的住宅装饰装修施工合同、材料工厂报备合同、交款收据、促销企划案、股本图表、股东崔波、陈绍武、任前进、张学明参与蜜湖居服务部经营及活动照片、陈绍武与装修业主通话记录、陈绍武及张学明在铜山区派出所与周所长以及项目经理代表、业主代表、员工代表、材料供应商代表谈话录音、第一家装栏目全年战略合作伙伴徐州广播电台与蜜湖居签署合作协议、徐州交通广播电台蜜湖居广告图片、支点传媒蜜湖居公交车车体广告照片、律师费发票、蜜湖居开业日照片和经营期间杭州蜜湖居副总经理管洋在徐州电视台、江苏台接受记者采访的照片、张学明签名的“徐州蜜湖居500万股本出资清单”、“徐州蜜湖居董事”微信聊天记录截图、陈绍武通过蜜湖居管理微信群向任前进张学明发送的股东补充协议与股东协议微信截图、股东合作协议及股东合作补充协议、萧县公安局的报案材料、苏维仁司法[2020]第0003号司法鉴定意见书等证据证实，本院予以确认。本案主要焦点在于：原告主张应予赔偿的数额能否支持，本案各被告是否应当承担责任。本院认为：一、被告未按约定完成装修义务，现不能履行，合同应予解除，被告应退还装修款。原告杨凤于2018年10月和蜜湖居服务部签订了《住宅装饰装修施工合同》，该合同依法有效。原告向被告蜜湖居服务部支付了装修款，但该服务部至2018年12月即停止经营，导致原告装修工程停工，装修合同无法继续履行，对此蜜湖居服务部应承担全部责任，故原告要求解除合同，退赔装修款，本院应予准许。因原告杨凤住宅装修在停工后，被告未再继续施工，已完成的工程项目经鉴定机构和当事人现场勘验已经确定。鉴定机构出具的工程造价鉴定意见书认定：已完成工程价值为34437.28元。蜜湖居服务部作为承揽方，应对涉案房屋装修程度进行举证，但被告并未提交证据证明已完工的工程量及造价，鉴定机构根据原告自认、现场勘验、本院调取的《杭州蜜湖居装饰徐州分公司预算表》及市场询价作出的上述鉴定意见，客观真实，对该鉴定结论本院予以采信。本案原告已付装修款114167元、扣除已完成工程价值34437.28元，被告应返还原告装修款的数额为79729.72元。关于原告主张的利息的问题，本案中，原告并未提交证据证明被告的行为给其造成的具体损失，被告履行不能的行为其实是变相地占用了原告的资金，该损失对原告来说实际是资金被占用期间的利息损失，故逾期付款利息应以被告应返还的工程款79729.72元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率，自2018年11月17日起计算至2019年8月19日止；自2019年8月20日起至债务实际给付之日止的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。二、蜜湖居服务部实为个人合伙经营，其债务应依据合伙法律规定予以清偿。蜜湖居服务部于2018年1月依法登记成立，该服务部启动资金数百万元，来源于被告陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明的实际投资；蜜湖居服务部经营场所亦系任前进、张学明出面联系租赁；该服务部主要由陈绍武具体负责管理经营，其服务部内部财会人员、管理层人员均知晓服务部股东系上述五被告；故该服务部虽登记为个体工商户，但实系由被告陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明合伙经营。《民法通则》第三十五条明确规定，合伙债务由合伙人以各自财产承担清偿责任，合伙人对合伙的债务承担连带责任。据此，对本案债务，合伙人应依法承担连带清偿责任。被告崔波、尹传双、任前进、张学明辩称，其出资是为设立有限公司，并非成立蜜湖居服务部，从该辩称亦可以看出，上述五被告虽未签订书面的合伙协议，但该五被告确系出资前已经协商一致达成了合伙经营的合意，并均按照发起人陈绍武指令、按其达成合意的内容，各自按比例已实际交纳了各自出资，上述行为完全符合合伙成立的要件；同时，是否参与经营并不能影响对合伙的认定；本案最终成立的合伙经营的形态，合伙人有分歧，但该分歧系其合伙内部纠纷，并不影响合伙经营期间合伙人对外债务的承担。故上述被告以未参加合伙经营或以蜜湖居服务部非有限公司等理由为由主张不承担责任，本院不予采信。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五十九条明确规定，在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人；有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人；营业执照上登记的经营者与实际经营者不一致的，以登记的经营者和实际经营者为共同诉讼人。赵新登记为蜜湖居服务部经营者，虽实际为该服务部部门经理，未参与对服务部实际投资，非蜜湖居服务部实际合伙人，但依照上述法律规定，赵新作为登记的经营者，其亲自办理了工商登记，亲自领取了个体工商户营业执照，应作为本案的共同被告承担责任。三、原告主张支点公司和徐州电视台担责，依据不足。蜜湖居服务部虽登记为个体工商户，但其系杭州蜜湖居法定代表人陈绍武、股东崔波、尹传双等投资设立并直接经营管理，该服务部启动资金数百万元均已投资到位，经营前期业务发展迅速，在广告发布期间该服务部正常运行；蜜湖居服务部虽与杭州蜜湖居无权利义务关系，但其实际发起、投资、经营、管理人为杭州蜜湖居的法定代表人陈绍武及该公司股东崔波、尹传双；因此，本案涉及广告所指向的蜜湖居服务部虽非杭州蜜湖居的分公司，但两者之间客观上存在着密切关联，因此不能认定本案涉及广告系虚假广告。本案原告和蜜湖居服务部就原告房屋装修经协商一致，双方并直接签订了装饰装修施工合同，该合同客观存在，真实有效。对该合同的是否签订，取决于原告自身的考量结果；涉案广告内容并非本案装饰装修合同签订的决定因素，原告亦没有证据证明广告对合同签订具有实质性的影响。本案原告所签订的装饰装修合同此后未能履行的原因系蜜湖居服务部盲目扩大业务、管理不善、资金周转等经营原因所致，且又发生意外哄抢的特殊事件，导致股东无法再继续投资、服务部无法再继续经营，致使部分业主包括本案原告在内的合同无法继续履行，这些因素亦与广告发布者无任何关系。因此，本案原告的损失，系蜜湖居服务部自身经营决策所致，涉案的广告与损害结果之间没有直接因果关系。故，原告主张受广告影响，致本案损失发生，请求广告经营发布者承担连带责任，本院不予采信。此外，原告主张律师费用由被告承担，该主张无合同约定，亦无法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国广告法》第二十八条、第五十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告杨凤与被告铜山区蜜湖居室内装修服务部于2018年10月2日签订的装饰装修工程施工合同；二、被告铜山区蜜湖居室内装修服务部、赵新于本判决生效之日起十日内退还原告杨凤装修首付款79729.72元及利息（以79729.72元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率，自2018年11月17日起计算至2019年8月19日止；自2019年8月20日起至债务实际给付之日止的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、被告陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明对上述债务承担连带清偿责任；四、驳回原告杨凤的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2762元、保全费565.84元、鉴定费3000元，共计6327.84元，由被告铜山区蜜湖居室内装修服务部、赵新、陈绍武、崔波、尹传双、任前进、张学明共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交案件受理费。审 判 长 刘 娟人民陪审员 仇 彬人民陪审员 刘雪华二〇二〇年五月二十五日法官 助理 袁 鑫书 记 员 张欣然