安徽省淮北市杜集区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖0602民初1129号原告：安徽绿升建设集团有限公司，住所地安徽省安庆市。法定代表人：朱大合，该公司总经理。委托诉讼代理人：段叶中，该公司业务经理。委托诉讼代理人：刘宝国，安徽文都律师事务所律师。被告：淮北市友诚房地产有限公司，住所地安徽省淮北市。法定代表人：王立新，该公司经理。委托诉讼代理人：胡刘韬，该公司员工。原告安徽绿升建设集团有限公司（以下简称绿升公司）与被告淮北市友诚房地产有限公司（以下简称友诚公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年4月8日立案后，依法适用简易程序，于2020年5月6日公开开庭进行了审理。原告绿升公司委托诉讼代理人段叶中、刘宝国、被告友诚公司委托诉讼代理人胡刘韬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。绿升公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告签订的《美星大厦A、B座氟碳漆、翼板工程施工合同》;2、判令被告友诚公司向原告绿升公司支付工程价款466231元,并支付欠付工程价款利息(自2015年9月1日至2020年1月1日的违约金)484880元,合计951111元;3、被告支付自2020年1月1日至实际清偿之日止的欠付工程价款利息,以466231元为基数按年利率24%计算;4、被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由:2014年9月1日,被告(发包方，甲方)与原告（承包方，乙方）签订《美星大厦A、B座氟碳漆、翼板工程施工合同》,由原告包工包料对位于淮北市杜集区开渠中路69号博览城内的“美星大厦A、B座”氟碳漆、翼板工程进行施工,并约定合同金额“暂按140万元”,综合包干单价为:氟碳漆140元/m、翼板538元/m;结算方法为:双方签字确认的实际工程量×综合单价十签证；并约定付款方式、工程变更及被告确认增加的变更价款与工程款同期支付,对被告工地代表提交的工程量资料及施工情况等及时予以签证并作为结算依据。被告应按约定支付工程进度款,逾期则原告有权停工,被告按造价每天千分之二承担违约金等。后原告按约施工,至2015年8月7日(已付款中最后一笔时),被告工程部负责人口头通知原告工地项目经理段叶中无钱支付进度款了,原告只好停工。被告自2014年11月21日至2015年8月7日共支付原告工程款118万元,剩余工程款一直没有给付。2019年11月13日，原、被告双方对原告施工的工程进行结算,确认原告累计完成工程计1646231元。被告欠原告工程款长期未付，请求法院依法支持原告诉讼请求。被告友诚公司辩称：1、欠原告工程款466231元情况属实；2、2014年11月，原告向被告申报工程进度款1580661元，根据合同第六条规定，被告按照原告方实际完成工程75%的进度支付工程款。被告应支付1185458元工程款，实际支付118万元，原告要求支付工程款违约金的诉讼请求不能成立；3、原、被告双方于2019年11月13日对原告施工工程进行结算，该时间可作为双方解除合同的时间，违约金也应从此时开始计算。经审理查明：2014年9月1日,友诚公司（甲方，发包方）与绿升公司（乙方，承包方）签订《美星大厦A、B座氟碳漆、翼板工程施工合同》，由绿升包工包料对友诚公司位于淮北市杜集区开渠中路69号博览城内的“美星大厦A、B座”氟碳漆、翼板工程进行施工。双方对工程范围、承包方式、单价、结算方法、付款方式、违约责任等进行了约定。付款方式为：1、按月进度付款，即每月5日之前由乙方申报月进度计量报表，甲方须在5个工作日内审核完毕，并在次月5日前支付当月氟碳漆，翼板工程实际完成产值75%的进度款；2、氟碳漆、翼板单项工程竣工后十个工作日内由甲方组织验收，验收合格后七个工作日内支付实际完成工程量85%的工程款；3美星大厦工程建设单位、监理单位、设计单位以及施工单位四方验收合格后支付至结算造价的95%；4、留结算总价的5%作为质保金，质保期满后付清；5、甲方支付的所有工程款，乙方均需开具工程发票给甲方等。违约责任：甲方按照协议约定支付工程进度款，逾期支付则乙方有权停止施工，甲方按结算总造价每天千分之二承担违约金。乙方应严格按照合同期限完工、交工。违反进度要求的，逾期每天按工程结算总造价的千分之二向甲方支付违约金。合同成立后，绿升公司进入工地施工,2015年8月7日，绿升公司从友诚公司拿到最后一笔工程款后，因担心友诚公司不能如期支付进度款而停止施工。自2014年11月21日至2015年8月7日，友诚公司共支付绿升公司工程款118万元。其中2014年11月21日付款20万元，2014年11月28日付款10万元，2014年12月17日付款8万元，2015年1月15日付款10万元，2015年2月13日付款45万元，2015年7月30日付款5万元，2015年8月7日付款20万元。2019年11月13日，原、被告双方就绿升公司施工的工程进行结算,友诚公司为绿升公司出具《工程竣工结算书》一份，主要内容为：1、美星大厦A、B座翼板、氟碳漆工程截至2014年11月完成产值1580611元（详见2015年1月5日出具的《美星大厦A、B座氟碳漆、斑斑工程进度审核》表）；2、因部分签证单据在进度款审核时未完成审批流程，进度款计量时有部分遗漏项目，具体如下：（1）美星大厦B座翼板安装螺杆变更（签证单编号：15-01-13（5）），金额4840元；（2）美星大厦B座翼板加固（工作联系单编号：本项目第四号），金额21840元；（3）美星大厦A座柱顶封堵及粉刷、氟碳漆工程施工（未编号），金额19320元；（4）美星大厦A座柱面修复（未编号），金额19620元；（5）综上，美星大厦A、B座翼板、氟碳漆工程截止至2019年10月累计完成工程款为1646231元（含已付款）。另查，绿升公司曾于2019年6月28日向本院提起诉讼，后因双方达成结算协议原告于2019年11月25日撤诉。以上事实有原告营业执照、公司变更信息、建筑资质证书、安全生产许可证、被告《工商公示信息》、《美星大厦A、B座氟碳漆、翼板工程施工合同》、《工程竣工结算书》、民事裁定书以及原、被告当庭陈述等证据随卷佐证，本院予以确认。本院认为：原、被告签订的《美星大厦A、B座氟碳漆、翼板工程施工合同》是在平等互利、协商一致基础上达成的，是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合同依法成立，具有法律效力，双方当事人应当按照合同约定履行各自权利义务。合同成立后，绿升公司进行了施工，因担心友诚公司资金问题，在工程没有施工完毕情况下离开工地。现绿升公司要求解除合同，友诚公司不持异议，本院予以确认。2019年11月13日，原、被告双方对原告施工工程进行了结算，友诚公司为绿升公司出具《工程竣工结算书》一份，认可绿升公司施工的美星大厦A、B座翼板、氟碳漆工程截止至2019年10月累计完成工程款为1646231元，扣除被告已支付的工程款1180000元，余款466231元至今未付，绿升公司要求被告支付工程款466231元的诉讼请求，本院予以支持。因原、被告双方于2019年11月13日才对绿升公司施工工程进行结算，友诚公司在绿升公司离开工地之前已按合同约定向原告支付了工程进度款1180000元，友诚公司逾期支付工程款的时间应从2019年11月13日起算，对绿升公司要求被告以欠付工程款为基数自2015年9月1日支付逾期利息的诉讼主张，本院不予持。根据原、被告双方合同约定，友诚公司逾期支付工程款，按结算总造价每天千分之二承担违约金，绿升公司要求按年利率24%支付逾期利息，友诚公司对此不持异议，本院予以确认。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十三条第一款、第九十七条、第九十八条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、解除原告安徽绿升建设集团有限公司与被告淮北市友诚房地产有限公司签订的《美星大厦A、B座氟碳漆、翼板工程施工合同》;二、被告友诚公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽绿升建设集团有限公司工程款466231元及逾期利息（利息从2019年11月13日起按年利率24%计算，至工程款付清之日止）；三、驳回原告安徽绿升建设集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13311元，减半收取6655.5元，原告安徽绿升建设集团有限公司负担3300元，被告淮北市友诚房地产有限公司3355.5元负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。审判员  宫恒红二〇二〇年五月二十七日书记员  陈冰洁附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。