四川省都江堰市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0181民初1232号 原告：戴丽菊，女，1972年8月4日出生，汉族，住浙江省台州市路桥区。 原告：金士林，男，1967年5月13日出生，汉族，住浙江省台州市路桥区。 二原告委托诉讼代理人：戴志良，男，1996年5月10日出生，汉族，住浙江省台州市路桥区，系二原告之子。 被告：成都新莲花置业有限公司。住所地：都江堰市幸福大道下段建川丽水青城。 法定代表人：赵中彬，公司总经理。 委托诉讼代理人：熊原，北京德恒（成都）律师事务所律师。 原告戴丽菊、金士林与被告成都新莲花置业有限公司（以下简称新莲花公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月8日受理后，组织双方调解未果，依法适用简易程序，于2020年4月27日公开开庭进行了审理。原告戴丽菊、金士林的委托诉讼代理人戴志良，被告新莲花公司的委托诉讼代理人熊原到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 戴丽菊、金士林向本院提起诉讼请求：1、判决被告为二原告办理位于都江堰市的住宅（面积为：88.48平方米）不动产权证；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2010年12月16日，戴丽菊、金士林与新莲花公司签订了商品房买卖合同及其补充协议、附件。戴丽菊、金士林于2010年12月16日向开发商交清购房款438877元。2011年10月29日，戴丽菊、金士林将该房的维修基金、所有契税等办证费用交付给新莲花公司，但至今未取得不动产权证书，新莲花公司的违约行为严重损害了二原告的合法权益，故诉至法院。 新莲花公司辩称，对左志忠、冯文建要求办理房屋不动产权证书的诉讼请求予以认可，新莲花公司目前也正积极为左志忠、冯文建办理房屋的不动产权证书。 本院经审理认定事实如下：戴丽菊与金士林系夫妻关系。2010年12月16日，戴丽菊、金士林与新莲花公司签订《商品房买卖合同》，案涉约定：一、戴丽菊、金士林购买新莲花公司销售的位于都江堰市（都江堰大道）中段“都江明珠”6幢1单元15楼72号住宅（以下简称案涉房屋），建筑面积88.48平方米，其中套内建筑面积73.81平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积14.67平方米。按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米5946元，总价款为438877元，商品房为预售商品房，房屋所在楼栋的房屋所有权证号为0301238。二、抵押情况：1、该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押。三、付款方式及期限：一次性付款。四、出卖人应当在2011年10月31日前向买受人交付该商品房。五、产权登记：（一）初始登记：出卖人应当在2012年10月31日前取得该商品房所在楼栋的权属证明，如因出卖人的责任未能在本款约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，双方同意按照补充协议处理；（二）转移登记：商品房交付使用后，买受人同意委托出卖人向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起见补充协议日内取得房屋所有权证书的，双方同意按照补充协议处理。同日，戴丽菊、金士林与新莲花公司签订《补充协议及附件》，与本案有关的约定如下：4.2、为能及时、统一办理出产权证书，买受人应在与出卖人办理交房手续时，按当时规定的标准及商品房合同价款预交应由买受人承担的契税、房屋产权登记费、土地登记费、产权证书工本费、印花税等费用，若实际缴费时标准或商品房价款发生变化导致实际税费缴费金额不一致的，则多退少补。买受人未按前述规定缴费的，产权证延误办理的责任由买受人自行承担。4.3、买受人委托出卖人办理本合同项下商品房的房屋权属证书的，应在房屋交付时按房管部门的要求签订委托办理房屋产权事宜的《委托书》，买受人须全力配合办证事宜，并按本补充协议4.2款规定向出卖人支付按政府规定应由买受人承担的办理房屋分户所有权证及分户国土使用权证所需各种税、费并提交相关资料。如因买受人原因导致未在上述期限内向出卖人支付上述费用并提交相关委托手续和办证资料的，出卖人不负催告义务，买受人应自行向出卖人申请提交，且商品房买卖合同第十九条第（二）款及本补充协议中约定的办理房屋分户所有权证及分户国土使用权证的期限相应顺延至买受人实际提交齐全办证所需的全部委托手续、办证资料和费用之日起开始计算，且买受人应按逾期天数向出卖人支付合同约定的总购房款的万分之零点五作为违约金，同时出卖人有权拒绝办理交房手续。出卖人应当在买受人交清全部资料和税、费及房屋维修资金且办理完毕交房手续后365日内将办理房屋分户产权登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案；出卖人应当在买受人取得其所购房屋的分户房屋产权之日起3年内将办理国土分户使用证需由出卖人提供的资料报国土部门备案。4.4、如因出卖人的责任未能在《商品房买卖合同》第十九条第一款约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，买受人不退房，《商品房买卖合同》继续履行，自出卖人应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满次日起至实际取得权属证明之日止，按已付房款的每日万分之零点五向买受人支付违约金。4.5、如因出卖人的责任，导致买受人未能在合同约定的商品房交付之日起两年内取得房屋所有权证书的，买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.5%向买受人一次性支付违约金。4.6甲乙双方同意：上述4.4、4.5条约定的违约金在任何情况下均不得同时使用，买受人职能选择其中一项适用。合同尾部有买受人戴丽菊、金士林的签字捺印，新莲花公司的盖章及其法定代表人赵中彬的签章予以确认。2010年12月30日，新莲花公司就案涉房屋办理完成商品房合同备案，备案号为62270。 合同签订后，戴丽菊、金士林向新莲花公司交清了购房款438877元。2011年10月29日，戴丽菊、金士林向新莲花公司支付了契税、印花税、产权登记费、土地证费用共计13278元，同时缴纳了维修基金1592元，并交接了办理房屋产权登记资料。2011年10月29日，新莲花公司向戴丽菊、金士林交付案涉房屋。 新莲花公司以出让方式取得案涉房屋所在地块的国有土地使用权（编号：都国用（2008）第××号，面积28718.90平方米），新莲花公司经批准在该地块建设名称为“都江明珠”的商品房，并取得了商品房预售许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。案涉房屋所有权已于2014年9月18日办理在新莲花公司名下，所有权证书编号为监证0469212，业务件号为权0301238，规划用途为住宅，建筑面积为88.44平方米，无抵押、无限制登记信息。 另，据都江堰市人民政府于2016年10月18日发布的《关于正式启动不动产统一登记工作的通告》，都江堰市不动产登记中心于2016年11月15日起统一受理不动产登记申请。 以上事实，有当事人提交的身份证及结婚证复印件、新莲花公司的工商登记信息、契税与印花税缴费票据、维修基金收费票据、购房收据、《商品房买卖合同》及《补充协议及附件》、《房屋信息查询记录》、《网签合同信息查询记录》、《个人住房信息查询记录》等证据及庭审笔录在卷佐证，本院予以确认。 本院认为，戴丽菊、金士林与新莲花公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议及附件》系双方真实意思表示，未违反法律、法规等强制性规定，依法成立并有效，各方应遵守合同约定。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款“依法成立的合同，自成立时生效。”及第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”之规定，双方应当按照合同约定全面履行自己的义务。根据《中华人民共和国物权法》第十条第二款“国家对不动产实行统一登记制度。统一登记的范围、登记机构和登记办法，由法律、行政法规规定”，第十七条“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；记载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准”，《不动产登记暂行条例》第五条第一款第（二）项“下列不动产权利，依照本条例的规定办理登记：（二）房屋等建筑物、构筑物所有权”之规定，本案合同项下所约定的办理房屋分户所有权证及分户国土使用权证已客观不能，但就双方签订合同的目的来看，开发商仍负有协助购房者办理不动产权属证书的义务。 关于办理期限，根据《补充协议及附件》约定“出卖人应当在买受人交清全部资料和税、费及房屋维修资金且办理完毕交房手续后365日内将办理房屋分户产权登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案；出卖人应当在买受人取得其所购房屋的分户房屋产权之日起3年内将办理国土分户使用证需由出卖人提供的资料报国土部门备案”，双方当事人于2011年10月29日完成交房手续并交接了办理房屋产权登记相关资料，以《补充协议及附件》约定的国有土地使用权证办理期限作为不动产权属证书的办理期限，即2015年10月29日为新莲花公司协助办理不动产权属证书的期限届满日，且新莲花公司对戴丽菊、金士林要求办理房屋不动产权证书的诉讼请求予以认可，故对戴丽菊、金士林的诉请，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国物权法》第十条第二款、第十七条，《不动产登记暂行条例》第五条第一款第（二）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条之规定，判决如下： 被告成都新莲花置业有限公司于本判决生效之日起三十日内协助原告戴丽菊、金士林办理位于都江堰市景环路395号“都江明珠”6栋1单元15楼72号房屋【合同备案号：62270】的不动产权属证书。 案件受理费200元，减半收取100元，由被告成都新莲花置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员 周 平 二〇二〇年五月二十二日 书记员 胡小雪