沈阳经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0191民初96号原告：沈阳黎东幕墙装饰有限公司,住所地:沈阳市沈河区。法定代表人：赵佳，系该公司总经理。委托诉讼代理人：庞艳春，系辽宁誉硕律师事务所律师。被告:中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，住所地:沈阳经济技术开发区。法定代表人：刘建辉，系该公司董事长。委托诉讼代理人：张猛，男，住址：辽宁省昌图县。系该公司员工。委托诉讼代理人：刘一，女，住址：辽宁省凌源市。系该公司员工。原告沈阳黎东幕墙装饰有限公司与被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告沈阳黎东幕墙装饰有限公司的委托诉讼代理人庞艳春，被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司的委托诉讼代理人刘一到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沈阳黎东幕墙装饰有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告限期支付工程款854,821.24元及利息（从2016年6月21日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；3、诉讼费由被告承担。事实和理由：2013年9月至2015年4月,原、被告共签订五份《建设工程施工合同》，原告承包了被告新厂区的窗制作及安装（第一标段）制铝设备事业部南垮厂房窗制作安装工程；窗制作及安装（第二标段）制铝设备事业部北垮厂房窗制作安装工程；建设项目制铝车间南垮与北垮配电所、中厅、控压站、油漆房、自控所办公室、变电站窗制作安装工程；通用事业部车间、起重事业部车间、生产辅助用房施工工程；起重事业部车间、冶金事业部车间、生产辅助用房施工（第二排批）工程，工程结算价总计为5,073,881.24元。《建设工程施工合同》约定，被告应支付预付款，并按工程进度支付工程款（进度款），否则按应付款的贷款利息承担违约责任。在合同履行过程中，被告陆续支付部分工程款，尚欠867,147.33元。涉案工程于2015年5月30日前全部竣工并验收合格交付使用。被告以工程未结算为由拒绝付款，一直拖到2018年9月25日，被告才与原告进行工程结算，但一直未付工程款，现原告诉至法院，提出上述诉讼请求。被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司辩称，1.请求原告提供合同、发票付款验收单、到货单等合同原件，否则视为双方业务不存在，不予支付欠款。2.本案原告未全部提供发票，未提供发票金额为总欠款金额854,821.24元，减去财务挂账的金额601,272.20元，为253,549.04元，因增值税由17%改变为13%，所以，此部分欠款金额为244,880.70元，所以本案的总欠款金额实际为846,152.90元。3.2013年9月20日，双方签订的《建设工程施工合同—新厂区第一标段窗制作安装工程》金额是1,600,393.65元，该合同的竣工日期为2013年12月24日，合同约定的竣工日期为2013年10月30日，前后日期迟延54天，根据合同第18页第32.4及合同30页20条规定，合同的竣工日期为验收日期，未按合同约定日期供货和安装，扣罚合同价款的3%，之后，每延期一天，扣罚合同价款的1%，就此原告应承担的违约金912,224.38元。2013年9月20日双方签订的《建设工程施工合同—新厂区第二标段窗制作安装工程》，合同金额为1,799,870.60元，合同约定竣工日期为2013年10月30日前，实际竣工验收日期为2013年12月24日，延期54天，原告应支付违约金1,025,926.23元。2014年6月10日，双方签订合同名称《新厂区第一标段窗制作及安装（南垮、北垮）》合同金额154,487.55元，竣工验收时间是2015年4月26日，延期51天，应支付违约金387,763.75元。2015年1月10日签订的合同，合同金额390,384.90元，竣工日期是2015年4月20日，延期61天，应支付违约金249,846.34元。2015年4月20日签订的合同，合同金额875,195.50元，竣工日期为2015年6月28日，延期29天，应支付违约金280,062.57元。4.本案已过诉讼时效。5.因原告存在违约行为，所以不予支付剩余款项，不予支付所欠利息，并保留追究其多余违约金的诉讼权利。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年至2015年间，原告与被告签订5份《建设工程施工合同》，约定由原告为被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司新厂区新建项目中部分厂房制作安装铝合金窗。合同通用条款33.3条约定发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。合同通用条款36.3条约定：承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。即：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知书；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；……。涉案工程最后竣工日期为2015年6月20日。2018年9月24日，经原、被告及北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司三方对工程结算审查，确定涉案工程的工程款总额为5,073,881.24元。被告已向原告支付工程款4,219,060.00元，尚欠854,821.24元未付。上述事实，有当事人陈述、建设工程施工合同、结算报告、竣工报告、延期证明、工程进度付款申请表等证据，经庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。本院认为，原告与被告签订的《建设工程施工合同》系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被告尚欠原告工程款854,821.24元未付，应承担继续履行的违约责任，故本院对原告要求被告给付工程款854,821.24元的主张予以支持。关于原告要求被告给付利息的诉讼请求。涉案工程最后竣工日期为2015年6月20日，最终结算日期2018年9月24日，且双方在合同中约定发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。故本院确认被告应给付原告工程款854,821.24元的利息应从2018年10月23日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算。关于被告主张原告逾期完工，应支付违约金的问题。原告对此不予认可。原告主张部分项目存在逾期完工问题是因为原告部分厂房基建项目未按期完工导致铝合金窗无法安装所致。本院认为，被告在涉案工程完工后未向原告主张因逾期完工产生的违约金，且在2018年9月24日原、被告双方最后结算确定结算价款时也未将被告主张的逾期完工产生的违约金予以扣除，说明被告在结算时对原告部分项目逾期完成是认可的，结合原告提供的逾期证明可以认定原告主张的部分项目存在逾期完工问题是因被告原因所致具有高度可能性，故本院对被告的该项抗辩主张不予支持。关于被告抗辩称本案已过诉讼时效的主张。原、被告最后结算时间是2018年9月24日，依据合同约定被告应在结算后28天内给付货款，原告在2019年1月3日向本院起诉主张权利未过法律规定的诉讼时效，被告的该项抗辩主张没有事实依据，本院不予认可。综上所述，对原告沈阳黎东幕墙装饰有限公司的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《关于适用的解释》第一百零八条规定，判决如下：一、被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告沈阳黎东幕墙装饰有限公司工程款854,821.24元及利息（利息计算方法：以854,821.24元为基数，从2018年10月23日起至2019年8月19日止,按中国人民银行同期贷款利率计算;以854,821.24元为基数,从2019年8月20日起至实际给付之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告沈阳黎东幕墙装饰有限公司其他诉讼请求。案件受理费12,471.00元，由被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审 判 长  于树伟人民陪审员  赵 茜人民陪审员  刘 婷二〇二〇年五月二十五日书 记 员  高毓梓本判决依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《关于适用的解释》第一百零八条对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定。