陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院民 事 判 决 书 (2019)陕0526民初4405号 原告（反诉被告）XX城智拓劳务工程有限公司，住所地：陕西省渭南市XX城县。法定代表人：王战荣，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵XX，该公司员工。委托诉讼代理人：张XX，陕西辰玮律师事务所律师。被告（反诉原告）渭南苏辰建设有限公司，住所地：陕西省渭南市。法定代表人：张健一，该公司总经理。委托诉讼代理人：宋XX，该公司员工。委托诉讼代理人：陈X，该公司员工。原告XX城智拓劳务工程有限公司（以下简称智拓公司）与被告渭南苏辰建设有限公司（以下简称苏辰公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，被告苏辰公司提出反诉，本院依法适用简易程序进行了合并审理。原告智拓公司委托诉讼代理人赵XX、张XX与被告苏辰公司委托诉讼代理人陈X到庭参加诉讼。原告智拓公司法定代表人王战荣、被告苏辰公司法定代表人张健一及另一委托诉讼代理人宋XX经合法传唤或通知未到庭。原告智拓公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告之间签订的材料采购协议书及补充协议；2、依法判令被告苏辰公司支付原告智拓公司材料款（黄土款）263690.2元及利息（按年利率6%计算，自起诉之日至还款之日）；3、诉讼费、保全费由被告苏辰公司负担。事实和理由：2018年4月18日，原、被签订材料采购协议书，约定供应材料名目、价格等。后原告智拓公司按约定向被告苏辰公司供应相应规格的材料。2018年12月13日，经双方结算，被告苏辰公司共欠原告智拓公司材料款263690.2元。后经原告智拓公司多次催要，被告苏辰公司以各种理由推诿，拒不支付。被告苏辰公司辩称，现欠原告智拓公司货款263690.2元属实，但按约定尚未达到供货结算点，付款条件不成就，且双方未约定货款利息，故被告苏辰公司不同意解除合同，不支付货款及利息。被告苏辰公司向本院提出反诉请求：1、依法判令原告智拓公司赔偿被告苏辰公司损失63990元；2、判令原告智拓公司负担本案诉讼费、反诉受理费。事实和理由：原、被告于2018年6月18日签订材料采购协议书，就货物的品种、数量、价格、供货方式、供货时间、验收、运输、结算等做了详细约定。合同履行期间，原告智拓公司在供应17024.5方货时，停止供货，要求涨价，被告苏辰公司为了赶工期，无奈与原告于2018年10月29日签订补充协议，单价由14.5元/方变更为16.5元/方，原告智拓公司临时涨价给被告苏辰公司造成了实际损失。即便如此，原告智拓公司在供货18044.8方时，于2018年10月30日再次停止供货。被告苏辰公司多次催促，原告智拓公司仍未按约定履行供货义务。后被告苏辰公司为了不影响施工进度，分别与陕西汇林建筑工程有限公司、卤阳湖开发区蔚蓝子午渣土清运有限公司签订材料采购协议。因时间紧迫，被告苏辰公司在付款方式上作出让步，甚至约定支付方式为现金100%结算，并已实际履行。原告智拓公司的违约行为给被告苏辰公司造成损失，应予赔偿。原告智拓公司针对被告苏辰公司的反诉辩称，被告苏辰公司的反诉不能成立。1、原、被告之间签订的协议系双方真实意思表示，价格调整亦是双方协商的结果；2、被告苏辰公司与其他公司签订的合同与本案无关，原告智拓公司不承担赔偿责任；3、原告智拓公司不再供货的原因是被告苏辰公司商业信誉丧失，不能及时支付货款，且被告苏辰公司存在欺诈行为，其用土量根本达不到合同约定的供土量，亦无法达到结算条件。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，认定如下：原告智拓公司提供的证据1、XX区XX路XX路工程形象进度图照片截图一张，无相关证据佐证，不能证明被告苏辰公司存在欺诈行为，不予认定；2、中国裁判文书网照片截图三张，与本案缺乏关联性，不予认定。被告苏辰公司提供的证据：材料采购协议书两份、中国工商银行网上银行电子回单一份、电子银行承兑汇票一份，据此证明因原告智拓公司停止供货，被告苏辰公司无奈与其他两家公司签订材料采购协议，给被告苏辰公司造成损失，因与本案缺乏关联性，不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月18日，原告智拓公司与被告苏辰公司签订材料采购协议书，由原告智拓公司向被告苏辰公司供应黄土。协议书主要内容为：一、供货品种、规格、数量及价格；二、供货时间：自2018年5月20日起原告智拓公司开始组织备货，具体批次数量及送货时间以被告苏辰公司书面通知为准。书面通知形式包括但不限于手机短信、微信、QQ、电子邮件等。通知对象为原告智拓公司或原告智拓公司的联系人；三、交货地点、方式；四、验收方法及标准；五、运输方式、结算及付款方式；六、安全责任；七、违约责任：原告智拓公司应按被告苏辰公司的通知，及时、保质、保量地供货到被告苏辰公司指定的地点，否则苏辰公司可以中止协议，并要求原告智拓公司承担相应的损失；八、其他事项。2018年10月29日，原告智拓公司与被告苏辰公司又签订补充协议，约定供货含税单价由14.5元/方变更为16.5元/方，其余事项按照双方签订的原材料采购协议书执行。后原告智拓公司按照约定向被告苏辰公司供货。2018年12月13日，经双方结算，被告苏辰公司欠原告智拓公司材料款263690.2元。另查明，2019年3月13日、2019年11月22日，被告苏辰公司分别与案外人陕西汇林建筑工程有限公司、卤阳湖开发区蔚蓝子午渣土清运有限公司签订供应黄土的材料采购协议书。本院认为，原告智拓公司与被告苏辰公司签订的材料采购协议书及补充协议系双方真实意思表示，不违法法律、行政法规的强制性规定，合法有效。现原告智拓公司要求解除双方签订的材料采购协议书及补充协议，被告苏辰公司不同意解除，辩称其曾通过电话形式通知原告智拓公司联系人供货，原告智拓公司不认可，而被告苏辰公司亦未提供相关证据支持其主张，故对其辩称意见不予采信。且双方结算后，被告苏辰公司亦和案外人订立购买黄土的材料采购协议书，其已经以自己的行为表明不履行与原告智拓公司的合同义务，原告智拓公司有权解除合同。因案涉合同已经结算，原、被告双方已经形成合同之债，故被告苏辰公司应向原告智拓公司清偿货款263690.2元。原告智拓公司要求被告苏辰公司支付利息，因双方已结算，苏辰公司一直未付款，原告智拓公司要求从起诉之日支付利息，符合法律规定，被告苏辰公司应自2019年10月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息至付款之日。被告苏辰公司要求原告智拓公司赔偿损失63990元，因案涉合同的根本违约方为被告苏辰公司，其要求原告智拓公司赔偿损失缺乏事实和法律依据，故对其反诉请求依法不予支持。   综上，原、被告之间签订的材料采购协议书及补充协议依法应予解除，被告苏辰公司清偿原告智拓公司货款263690.2元并支付利息。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条等之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）XX城智拓劳务工程有限公司与被告（反诉原告）渭南苏辰建设有限公司签订的材料采购协议书及补充协议。二、由被告（反诉原告）渭南苏辰建设有限公司于本判决生效十日内向原告（反诉被告）XX城智拓劳务工程有限公司支付货款263690.2元及利息（自2019年10月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息至清偿之日止）。三、驳回原告（反诉被告）XX城智拓劳务工程有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）渭南苏辰建设有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费5255元，减半收取2627.5元，保全申请费1838元，反诉受理费700元，共计5165.5元，由被告（反诉原告）渭南苏辰建设有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。审  判  员    高  娜 二〇二〇年五月二十日 书  记  员    伍  航 1