四川省江油市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0781民初1384号 原告：熊博超，男，汉族，生于1992年10月16日，住四川省江油市。 被告：江油市尚嘉雅庭装饰设计工程有限公司，住所地四川省绵阳市江油市太平镇李白大道南二段3号中润恒大国际商贸城14栋1楼110号，统一社会信用代码91510781MA66H8JJ42。 法定代表人：唐嘉伟。 原告熊博超诉被告江油市尚嘉雅庭装饰设计工程有限公司（以下简称：尚嘉雅庭公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月13日立案受理后，依法由审判员邹艾岑适用简易程序于2020年5月7日公开开庭进行了审理。原告熊博超到庭参加了诉讼，被告尚嘉雅庭公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告熊博超向本院提出诉讼请求：1、请求解除原被告签订的的《装修施工合同》；2、请求判决被告退还装修款39,517.00元，并支付2019年12月27日至2020年4月26日的违约金4,440.00元，共计43,957.00元；3、本案诉讼费、公告费由被告承担。事实及理由：原告与被告于2019年9月28日签订《装修施工合同》，施工名称及施工地点为御翠豪庭，合同约定工程期限为90天，合同总价款为74,000.00元，支付方式为分期支付，第一次为签订合同后支付10%的工程款，第二次为开工进场后支付40%的工程款，第三次为漆工材料进场后支付45%的工程款，第四次为工程完工验收合格后支付5%的工程款。合同签订当日，开始施工。在合同履行期间，原告一直按照合同约定支付工程款,2019年9月28日，原告向被告支付了第一期工程款7,400.00元；被告开工进场日2019年12月3日原告支付第二次工程款29,600.00元，2020年1月12日被告准备漆工材料入场时，原告支付了33,300.00元，原告共计支付了70,300.00元。但在原告支付了第三期工程款之后，被告一直未进场施工，被告确认此项目施工项目合计已进行的工程总额为30,783.00元。约定竣工日为2019年12月27日，按照《装修施工合同》的第九条违约责任的约定，若因被告原因造成竣工工期延误的，每延误一天被告按照合同总价款的万分之五支付违约金。因原告方已依合同约定履行了相关的义务，但被告一直未进行施工，其行为已经严重违约，经原告的多次催促，被告一直未进行施工也不退还装修款，故原告起诉来院。 被告尚嘉雅庭公司未出庭应诉，亦未提交书面答辩意见和证据。 经审理查明：2019年9月28日，原告熊博超（发包方，甲方）与被告尚嘉雅庭公司（承包方，乙方）签订《装修施工合同》，约定：本工程设计：苏新庭，施工负责人：李远兵；工程名称，御翠豪庭；工程承包方式双方商定采取乙方包工、包全部材料（预算项目每单项造价内双方确认价格包干）；工程期限90天；合同总价款74,000.00元，合同总价款是乙方按照承包范围、本合同条款、现场条件、施工组织设计、清单报价，并参考该工程项目施工现场的相关情况，在完成《尚嘉雅庭装饰设计报价表》项目全部工程的前提下，经双方确认的包干金额。结算时按甲方同意的设计或工程变更签证及本合同实际施工情况进行增减调整；付款方式，合同生效后甲方按照以下方式向乙方支付工程款：第一次，签订合同10%；第二次，开工进场40%；第三次，漆工材料进场45%；第四次，工程完工验收合格5%；违约责任，工程竣工验收合格后，甲方应在15个工作日内结清尾款，从竣工验收合格起计算，每超逾期一天甲方按合同未付价款的1‰累计计算向乙方支付违约金。若因乙方原因造成竣工工期延误的，每延误一天乙方按合同总价款的0.5‰计算向乙方支付违约金等。并就其他相关事宜作出了约定。 合同签订后，原告依约于2019年9月28日向被告支付装修款7,400.00元，2019年12月3日原告向被告支付装修款29,600.00元，2020年1月12日原告向被告支付装修款33,300.00元。原告共计向被告支付了装修款70,300.00元。 该装修工程，被告于2019年9月28日进场开工，2020年1月12日停工。被告仅完成了部分工程，至今尚未完工。 2020年4月5日，原、被告就本工程已做工程进行了确认和结算，合同中载明的设计师苏新庭及施工负责人李远兵均在已做工程明细表上签名捺印确认，本案装修工程已做工程总金额30,783.30元。苏新庭、李远兵也系被告公司的股东。 以上事实有：原告身份证复印件、被告的企业登记信息、《装修施工合同》、已做工程明细表、收款收据、转账详情以及原告陈述等证据在案佐证。 本院认为：原、被告签订的装修施工合同是双方真实意思表示，合法、有效，本院予以确认，双方应当按照合同约定履行。 在合同的履行过程中，原告依约支付了装修款，被告应当在合同约定的工期内完工，被告由于自身的原因没有在合同约定的工期90天内完工，已构成违约，该装修工程自2020年1月停工，至今未进行施工，被告以其行为明确表示不再履行合同义务，因此，对于原告请求解除双方的《装修施工合同》的诉请，本院予以支持。 被告的股东苏新庭、李远兵，也是合同载明的设计师和施工负责人，其与原告就本工程已经完成的部分进行了结算，确认已完成的工程总金额为30,783.30元，对此，本院予以确认。 合同解除后，被告已支付的70,300.00元装修款，扣除应支付的30,783.30元，多支出的装修款39,516.70元，被告应当向原告退还。 依据装合同的约定，因被告原因造成竣工工期延误的，违约金每天按照合同总价的0.5‰支付，由于被告从2019年12月28日起才开始违约，原告诉请被告支付的违约金应从2019年12月28日开始计算至原告主张的时间2020年4月26日，违约金应为4,477.00元（74,000.00元×0.5‰×121天），原告主张4,440.00元是其真实意思表示，本院予以支持。 原告诉请的公告费并未产生，本院不予认定。 综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第一百一十四条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下： 一、解除原告熊博超与被告江油市尚嘉雅庭装饰设计工程有限公司于2019年9月28日签订的《装修施工合同》； 二、被告江油市尚嘉雅庭装饰设计工程有限公司在本判决生效后十日内向原告熊博超返还装修款39,516.70元，并向原告熊博支付违约金4,440.00元，合计43,956.70元； 三、驳回原告熊博超的其他诉讼请求。 本案案件受理费1,650.00元，减半收取825.00元，由被告江油市尚嘉雅庭装饰设计工程有限公司承担。 如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。 审 判 员 邹艾岑 二〇二〇年五月八日 法官助理 梁 杉 书 记 员 杨莉君 附相关法律条文： 1、《中华人民共和国合同法》 第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。” 第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务” 第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形” 第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。……” 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”