浙江省金华市金东区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0703民初890号 原告：韩文龙，男，1989年7月18日出生，汉族，住山东省利津县，现住金华市婺城区。 委托诉讼代理人：李萍、汪大伟，浙江振进律师事务所律师。 被告：浙江森派装饰工程有限公司，住所地浙江省金华市婺城区婺江西路28号时代商务中心1幢301号南，统一社会信用代码91330702MA29NMFK30。 法定代表人：曹成坚。 委托诉讼代理人：李荣茂，浙江明其道律师事务所律师。 原告韩文龙与被告浙江森派装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月20日立案受理，依法适用简易程序由审判员宋欢独任审判于2020年5月21日公开开庭进行了审理。原告韩文龙及其委托诉讼代理人汪大伟到庭参加诉讼。被告浙江森派装饰工程有限公司经本院依法传唤，无正当理由拒不参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告韩文龙向本院提出诉讼请求：1、依法解除原告与被告签订的《S6定制精装施工协议》；2、依法判令被告返还原告己付装修款75335.24元及违约金6300元（违约金己从2019年8月20日起按总价款的每日30元计算至2020年3月19日，此后仍按每日30元计算至实际履行之日止）；3、依法判令被告交付原告海尔9公斤滚筒洗衣机、20000元欧派全场通用现金券、TCL55寸4K高清电视55A360、欧派烟机灶具E626和Q626、惠而浦除荃空气净化器WA-1901FK、欧派烤箱KWS230-K631、欧派蒸箱ST48-S631、德郎仕多功能破壁机YM-688,如无法交付则判令被告支付原告等价的款项50955元；4、判令被告承担原告为实现债权而支出的律师费用5000元；5、由被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2019年5月17日，原、被告签订《定金协议》一份，协议约定由原告（甲方）交10万元活动定金，并享会员特权价——超高性价比（含有设计费、工程、主材、管理费），其中分为8090套餐、1112套餐、1314套餐。同时协议第2条中约定预存10万元送价值104753元的电器（包含欧派全场通用现金券）。协议签订当日，原告即交纳了10万元的装修定金，在2019年9月26日提取了冰箱、跑步机、按摩椅，根据定金协议的记载价值为53798元，尚有价值50955元的电器包括20000元全场通用现金券并未交付给原告。2019年6月12日，原、被告就位于御江山17-4-201室的室内装修签订《S6精装套餐施工协议》，对精装面积及计算方式、精装项目材料品牌及用量说明、付款方式、主材确认、延期违约责任等进行了约定。根据合同第五项的规定，套餐仅减少了瓷砖、卫浴主材由原告自行购买外，其余主材均由被告提供，包括在合同总金额中。2019年7月13日原告支付了30340元工程款，2019年8月30日支付了30566元工程款，合计支付的工程款为160906元。被告因公司内部出现问题导致于2019年8月20日暂停施工，经原告多次催促，依旧不能恢复施工。之后，经双方对御江山17-4-201工程量进行核对，涉及到被告未装修的款项为72335.24元。根据施工协议书第二条第七项的其它项目，被告应承担保洁费、搬运费，费用为3000元。因被告的违约行为导致施工协议无法继续履行，同时，原告为实现债权而支出了律师费用。 原告为支持自己的主张，向本院提供了以下证据： 1、原告身份证复印件一份，证明原告的主体资格。 2、被告工商登记信息打印件一份，证明被告的主体资格。 3、定金协议一份、收据一份，证明双方就御江山17幢4单元201室的装修达成定金协议及相关权利义务的约定，原告已支付10万元定金的事实。 4、S6定制精装施工协议一份，证明双方就御江山17幢4单元201室的装修达成协议及相关权利义务的约定。 5、收款收据二份，证明原告支付的工程款。 6、工程量核算单一份、主材选购单七页，证明被告未完成的装修及价款。 7、微信聊天记录四页、转账记录二页，证明原告支出的铺设大理石人工费用1500元。 8、活动赠送礼品提货凭证一份，证明原告仅提取了赠品中的冰箱、跑步机、按摩椅。 9、委托代理合同、律师费发票一份，证明原告花费的律师代理费用。 被告浙江森派装饰工程有限公司未在法定答辩期限内提供书面答辩意见，也未在法定举证期限内提供证据。 原告提供的证据能证明原告主张的事实，本院予以认定。 本院认定本案的法律事实如下：2019年5月17日，原告（甲方）韩文龙与被告（乙方）浙江森派装饰工程有限公司签订《定金协议》一份，约定：甲方交10万元活动定金，享受1、会员特权价：超高性价比（含设计费、工程、主材、管理费）8090套餐（一口价129800元）、1112套餐（一口价159800元）、1314套餐（一口价179800元）；2、预存10万元送价值3999元海尔9公斤滚筒洗衣机、7999元ESE5209TB伊莱克斯对开门冰箱、20000元欧派全场通用现金券、6999元TCL55寸4K高清电视55A360、4999元欧派烟机灶具E626和Q626、3980元惠而浦除荃空气净化器WA-1901FK、2999元欧派烤箱KWS230-K631、3999元欧派蒸箱ST48-S631、3980元德郎仕多功能破壁机YM-688、29800元美蒂泰期4D太空舱按摩椅、15999元硕琪高端智能跑步机（备注：以上赠品需提前订货，客户需3个月内提走，否则加收1000元/套仓库管理费；如遇到个别型号断货可赠送同品类等价值的其他型号）。双方还就其他事项作出约定。同日，原告向被告交纳10万元定金。2019年6月12日，原告（甲方）韩文龙就位于金华御江山17-4-201室的室内装修与被告（乙方）浙江森派装饰工程有限公司签订《S6精装套餐施工合同》，双方对精装面积及计算方式、精装项目材料品牌及用量说明、付款方式、主材确认、变更及退货、延期违约责任等进行了约定。其中精装项目材料品牌及用量说明中包含被告提供大理石窗台板（公共空间、卧室）、大理石门槛石（厨房空间、卫生空间、阳台）的铺设安装、初步开荒保洁一次；双方约定合同总金额为179800元，套餐内减少项目有瓷砖、卫浴在二期款中做减项；装修款项分为四期：首期款合同的40%，于签定合同后，开工日之前全额交付至乙方（公司）财务部（含定金），一次中期款为总合同额的40%，于水电结束后木工或泥工进场前交至乙方（公司）财务部，逾期不办理的予以停工处理，二次中期款为总合同额的17%，于油漆进场前交至乙方（公司）财务部，尾期款合同额的3%，于油漆结束后，安装开关面板前付清（如发生增减项目时，应有甲方（客户）、设计师、监理、项目经理四方签字确认，并初步核算数量），将尾款交至乙方（公司）财务总，逾期不办理的予以停工处理，工程竣工验收合格甲方签字后，乙方（公司）办理保修手续；双方约定工期为120天，2019年6月13日开始，2019年10月13日结束（以水电材料进场开始计算工期）；工程由于乙方（公司）施工或主材原因导致工程延期时，按照主合同规定，每延期一天，按30元/天进行赔付，只有某一项或几项延期的，乙方（公司）对其他部分不承担违约责任，工程由于甲方（客户）原因造成工程延期时，每延期一天，按30元/天进行赔付；赠送产品发放和安装时间随机安排，为不影响整个施工及验收过程，一般会安排在工程整体验收后安装（赠送产品的安装不计入工程延期之内）。2019年7月13日原告支付30340元工程款，2019年8月30日原告支付30566元工程款。施工过程中，被告于2019年8月20日停工后未能复工。2019年10月20日，经核对御江山17-4-201工程量，除完工项目外，未做部分包括批灰、乳胶漆人工材料1.5万元；大理石（含门槛石、卫生间门槛石、大理石窗台板）主材进场但未铺贴（铺贴费用本是森派公司半包工程量）；房门7312元、单边门套932.2元、双边门套1541.6元、厨房移门2080.8元主材未进场；一字型淋浴房1828元、小五金518元、洗衣机龙头140元主材未进场、外卫集成吊顶499.2元、厨房集成吊顶678.4元、卫生间灯暖三合一518元、照明88元主材未进场；卧室、卫生间、厨房开关面板1488元主材未进场；底柜5280.8元、吊柜3719.84元、台面6100.8元、水槽龙头1488元主材未进场；主卧地板10168.2元、次卧11.8平方地板4460.4元、踢脚线主材未进场；额外增加次卧18.5平方米木地板6993元主材未进场，上述工程量总计价70835.24元。因进场的门槛石及大理石窗台板被告未铺设，原告自行雇人铺贴花费1500元。2020年3月20日，原告诉至本院。另查明，原告于2019年9月26日提取了《定金协议》中载明的冰箱、跑步机、按摩椅赠送礼品。 本院认为，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。当事人主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案被告浙江森派装饰工程有限公司在施工过程中无正当理由停止施工，其违约行为导致施工协议无法继续履行，原告主张解除合同，有事实与法律依据，被告于2020年3月25日收到起诉状副本，故本院确认原告与被告2019年6月12日签订的《S6精装套餐施工合同》解除。原告主张返还已付装修款75335.24元，包括双方于2019年10月20日核算的未做工程量70835.24元、因进场的门槛石及大理石窗台板被告未铺设，原告自行雇人铺贴花费1500元、保洁费3000元。本院认为，合同解除后，被告因其违约未实际施工的工程款70835.24元应退还原告。同时根据双方的合同约定，被告负责大理石的铺设安装，现因被告未提供故原告自行花费1500元（于2020年1月14日支付）雇人安装，该笔费用应由被告负担。原告主张的保洁费3000元，虽然合同中约定被告负担初步开荒保洁一次，但原告并未举证证明产生该笔费用的事实，故本院对此不予支持。至于原告主张按每日30元自2019年8月20日起计算违约金，本院认为，双方约定在工程延期情况下适用该违约金计算方式，对于因被告违约造成合同解除的违约金计算方式双方并未约定，故本院调整为按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算违约金。被告未提供协议约定赠送产品，原告主张交付或支付等项款项，合法有据，本院予以支持。原告为实现本次债权支付律师费，但由于合同双方对此并未进行约定，故本院对此不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告韩文龙与被告浙江森派装饰工程有限公司于2019年6月12日签订的《S6精装套餐施工合同》解除。 二、被告浙江森派装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告韩文龙已付装修款72335.24元，并支付违约金（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付，以70835.24元为基数，自2019年8月20日起计算至2020年1月13日，此后违约金以72335.24元为基数计算至实际履行之日止）。 三、被告浙江森派装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内交付原告韩文龙海尔9公斤滚筒洗衣机、20000元欧派全场通用现金券、TCL55寸4K高清电视55A360、欧派烟机灶具E626和Q626、惠而浦除荃空气净化器WA-1901FK、欧派烤箱KWS230-K631、欧派蒸箱ST48-S631、德郎仕多功能破壁机YM-688,如无法交付则由被告浙江森派装饰工程有限公司支付原告韩文龙等价款50955元。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 三、驳回原告韩文龙的其他诉讼请求。 案件受理费1526元（已减半收取），由原告韩文龙负担118元，由被告浙江森派装饰工程有限公司负担1408元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员  宋 欢 二〇二〇年五月二十九日 代书记员  王婉婷