山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1091民初2925号 原告：威海鲁源置业有限公司，统一社会信用代码91371081344621441J，住所地山东省威海市南海新区金海路西、海韵路南。 法定代表人：孟昭连，总经理。 委托诉讼代理人：俞玉梅，山东昆嵛先锋律师事务所律师。 被告：威海火炬高技术产业开发区恒锐机电安装服务中心，统一社会信用代码92371000MA3MJNX25A，营业场所山东省威海火炬高技术产业开发区文化西路66号-111。 经营者：邓云莲，女，汉族，户籍地山东省淄博市张店区，现住户籍地。 委托诉讼代理人：边增洋，自然情况同被告边增洋，系邓云莲之夫。 被告：边增洋，男，汉族，户籍地山东省淄博市张店区，现住户籍地。 原告威海鲁源置业有限公司（以下简称“鲁源公司”）与被告边增洋、威海火炬高技术产业开发区恒锐机电安装服务中心（以下简虹称“恒锐机电中心”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告鲁源公司之委托诉讼代理人俞玉梅，被告恒锐机电中心之委托诉讼代理人、被告边增洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告鲁源公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告返还原告预付货款190469元；2、判令二被告支付原告违约金463925元。庭审中，原告自愿将违约金请求变更为以190469元为本金，自2019年1月9日起至2019年8月19日期间按同期银行贷款利率的1.3倍计算的利息，自2019年8月20日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。事实与理由：2018年11月28日，原、被告签订产品购销合同，约定被告给原告供应4639251元的各类型号电缆，原告支付被告预付金60万元，被告根据原告进度要求将所需货物40个工作日内分批陆续供齐，违约方应支付合同金额10%的违约金。合同签订后，原告与2018年11月29日给被告预付金60万元，截至2019年6月24日，被告仅给原告供应价值409531元的电缆。被告行为构成违约，原告有权终止合同并要求被告返还剩余预付款，承担违约责任。故原告诉至法院，请求处理。 被告边增洋辩称，恒锐机电系被告与邓云莲夫妻共同经营的个体工商户性质企业。原告预付被告货款60万元属实，但原告诉请数额有误，合同清单以外的价格不对，被告给原告供应了536951元的电缆、水泵、网线等货物，另供应了热水、强排、地下室排污部分货物及施工费价值48万余元，原告尚欠付被告40余万元，被告未继续给原告供货是因为原告承诺抵顶给被告的房屋未能交付，故被告亦要求解除合同。 本院经审理认定事实如下：2018年11月28日，原告作为甲方与被告恒锐机电中心作为乙方、被告边增洋作为担保人签订了一份《产品购销合同》，约定：双方就威海鲁源国际大酒店电缆采购事宜达成如下协议：乙方给甲方合同总货款4639251元，以最终实际供货量就是结算的各类型电缆，详见合同附表内产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、总价；合同签订后一个生产节点一次性将货物供齐，由乙方运送至威海市南海新区金海路西、海韵路南鲁源国际大酒店项目部；货款以合同价款50%现金给付，50%以房屋抵顶；甲方预付乙方60万元，乙方根据甲方进度要求将所需电缆清单内电缆40个工作日内分批陆续供齐，如未按期供齐，处以乙方50万元罚款并收回预付款；电缆全部导出后，甲方陆续将甲方名下卓达及鲁源3#楼约定房源过户给乙方，卓达房产按照卓达抵顶给甲方原价办理手续，鲁源3#楼按甲方开盘价下浮10%办理；双方签订合同之日起乙方可到甲方办理抵顶房产协议等手续；剩余部分现金2019年7月份陆续支付，剩余5%现金作为质保金，待工程最终验收通过后24个月内无质量问题后支付；按时按照实际接收数量进行结算，结算时乙方须给甲方提供同等价值增值税普通发票；乙方迟延交货应承担合同总价款5%的违约金并赔偿甲方经济损失；本合同债权不得转让，如违反约定转让，除转让行为无效外，违约方应支付守约方合同价款10%的违约金并赔偿对方损失；合同并对双方其他权利义务进行了约定。合同附件报价清单列明公寓楼、地下室、酒店所需各类电缆型号、数量、单价、合同总价等内容。合同签订后，原告于2018年6月29日以转账形式支付被告恒锐机电中心预付款60万元，恒锐机电中心陆续2018年9月13日至2019年6月24日期间给原告供应了价值409531元的各类电缆。 因被告迟延供货，原告于2019年5月13日向被告发送律师函，称被告按双方合同应于合同签订后40个工作日内供齐全部电缆，但被告仅供应了30余万元货物，构成违约，要求被告尽快将剩余货物供应，否则将追究被告违约责任，并保留寻求法律途径解决的权利。被告收到该律师函后又于2019年6月24日前陆续供应了部分货物，此后未再供应货物。原告遂诉来本院，请求处理。 另查，恒锐机电中心系被告边增洋与其妻子邓云莲共同经营的个体工商户性质企业，工商登记经营者为邓云莲，实际经营人主要为被告边增洋。 庭审中，被告辩称原告提供的8张入库单不是其供应的全部货物，其手头持有12张入库单。因被告边增洋在本院书面通知的庭审前一日打电话以其尚在淄博老家、不在威海为由要求延期，其在本案诉讼过程中，多次以其在淄博老家过年为由拒收本院相关诉讼材料，亦拒绝提供接收诉讼材料地址，本院未准许其该延期请求。被告边增洋遂在庭审中以其匆忙从淄博赶回威海开庭未能准备好证据为由要求延期举证，并承诺于庭审后次日将入库单12份提供到庭,但仍未在其承诺并经本院指定期限内提供。 本院认为，依法成立的合同对双方当事人具有约束力，双方均应当依照合同约定行使权利、履行义务。按照原、被告2018年6月28日签订的产品供销合同，被告应在合同签订后40个工作日内将合同约定全部电缆供齐，即被告应在2018年8月份前将合同约定货物全部供齐，但被告未在约定期限内供应货物并经原告2019年5月13日发送律师函催告后又陆续供应部分货物，仍未全部供应合同约定货物，违反合同约定，依法应承担相应责任。原、被告均要求解除双方2018年6月28日签订的产品供销合同，本院予以确认。 关于被告供应货物价值，本院认为，被告边增洋虽辩称其供应了价值536951元的电缆、水泵、网线等货物，另供应了热水、强排、地下室排污部分货物及施工费价值48万余元，其手头持有入库单12份，但拒不在其本人承诺并经本院指定的期限内提供，应承担由此产生的不利后果，对其该辩称，本院不予采纳。 关于原告主张的违约金，由于双方合同约定的违约金为合同总价款的10%，过分高于实际给原告造成的损失，原告在庭审中自愿降低该部分请求至按同期贷款利率及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1.3倍计算的利息，不违反相关法律规定，本院予以准许。关于违约金起算节点，双方合同约定货物应按40个工作日内全部供齐，按每月21.75天工作日计算时间为被告应自合同签订后2个月内即2018年8月底前全部提供，故原告要求自2018年9月1日起计算违约金，符合双方合同约定。 被告边增洋作为被告恒锐机电中心的实际经营人及该购销合同的担保人，依法应对恒锐机电中心的债务承担责任。故原告要求二被告返还剩余货款并支付违约金的诉讼请求，理由正当，本院予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百三十条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告威海火炬高技术产业开发区恒锐机电安装服务中心、边增洋于本判决生效后十日内返还原告威海鲁源置业有限公司剩余货款190469元并支付违约金（违约金以190469元为本金，自2018年9月1日起按同期银行贷款利率的1.3倍计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算利息）。 案件受理费5172元，原告负担1172元，二被告负担4000元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。 审判员  谢颖虹 二〇二〇年五月十一日 书记员  高 斐