福建省厦门市海沧区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0205民初2407号 原告：谊瑞展示架（厦门）有限公司，住所地厦门市海沧新阳工业区新昌路**厂房，统一社会信用代码91350200612046413L。 法定代表人：潘水明，董事长。 委托诉讼代理人：温耀通，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：张晓东，福建正廉律师事务所律师。 被告：厦门钢宇工业有限公司，，住所地厦门市海沧区东孚街道东孚工业区统一社会信用代码91350200612047977T。 法定代表人：李明宗，董事长。 委托诉讼代理人：何凌云，福建天衡联合律师事务所律师。 原告谊瑞展示架（厦门）有限公司（以下简称谊瑞公司）与被告厦门钢宇工业有限公司（以下简称钢宇公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年7月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告谊瑞公司委托诉讼代理人张晓东、温耀通到庭参加诉讼，被告钢宇公司委托诉讼代理人何凌云到庭参加诉讼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告谊瑞公司向本院提出诉讼请求：1、判决钢宇公司继续履行合同并支付货款575736元；2、判令钢宇公司支付从起诉之日起，以575736元为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息；3、判令钢宇公司赔偿原告木箱库存期间租金损失54000元（暂计至2017年6月，租金合计54000元）。事实和理由：钢宇公司与谊丰家具工业（厦门）有限公司（以下简称谊丰公司,后更名:谊瑞展示架（厦门）有限公司签订《购销协议》，向谊丰公司采购木箱，用于其与客户订单项下的产品生产需要，该协议约定：钢宇公司向谊丰公司采购的货物详情及单价、数量、交货期依每次下达的采购单为准。2016年4月7日，钢宇公司下达2160301941号（货物名称木箱E007-B01，数量9710个，单价98元/个，总价951580元）和2160301944号采购单（货物名称木箱E007-B01，数量2940个，单价92元/个，总价270480元）给谊丰公司，双方确认2016年4月26日交货1000个，从2016年5月5日起每天交货400个，直至所下订单出完为止。但2016年4月8日，钢宇公司通知谊丰公司暂停采购单生产及发货，后续什么时候发货请等候通知。2016年4月24日钢宇公司通知谊丰公司可以安排采购单的生产，于2016年4月25日发给谊丰公司具体交货计划，并且变更采购单号，变更后为：21603000662号（木箱120个）、2160301941号（木箱9710个）、2160301944号（木箱2920个）。谊丰公司接到通知后按双方确认的出货时间、数量交货。在履行协议期间，钢宇公司催促谊丰公司不能停止生产，提醒谊丰公司不得影响其生产进度；钢宇公司还告知谊丰公司，钢宇公司订单的后续生产数量会增加，谊丰公司在生产过程中，也及时将生产安排情况告知钢宇公司。2016年5月30日，谊丰公司告知钢宇公司：目前谊丰公司是按照钢宇公司下的订单12750个安排生产的，最后一批料要投下去了，如果要补，一批一批安排进去。钢宇公司答复：好的。2016年6月3日，钢宇公司询问谊丰公司生产进度，谊丰公司回复：油漆已完成9442个（含送货部分），白身组装完成12341个（包含油漆完成部分），剩下的都已经下料完成，部件已经加工完成，待组装。2016年6月17日，钢宇公司通知谊丰公司暂停发货，具体需要再确定时间。此时谊丰公司已将采购单项下的木箱全部完成生产并告知钢宇公司。在此之前，谊丰送货6492个，其中21603000662号采购单木箱120个，2160301941号采购单木箱6372个。2016年6月30日，钢宇公司将2160301941号采购单拆分，将未提货的3338个木箱处置为编号2160603277采购单，单价优惠为92元/个，提货时间为2016年7月30日。就上述已送货木箱的货款，钢宇公司于2016年7月15日支付21603000662号采购单项下120个木箱货款11760元货款；2016年8月25日支付2160301941号采购单项下6372个木箱货款624456元。鉴于钢宇公司未对库存的木箱安排提货，2016年8月8日、2016年9月7日，谊丰公司请求钢宇公司给予具体提货时间，钢宇公司答复还未具体确定，到时确认好了具体需求日期会安排。谊丰公司于2016年10月25日函告钢宇公司木箱库存状况并请求提货，钢宇公司回复谊丰公司：钢宇公司与客户的订单暂时完结，经过沟通明年如果钢宇公司没有订单，也会让钢宇公司的客户协助购买木箱，消耗库存。2017年5月8日，谊丰公司向钢宇公司发出催告函，要求钢宇公司提货，但钢宇公司置之不理。另，钢宇公司经催告仍迟迟不提货，谊丰公司为存放库存木箱租赁了仓库保管。另，谊丰公司于2017年5月26日将企业名称变更为谊瑞展示架（厦门）有限公司。原告认为，钢宇公司根据《购销协议》、采购单应当全面履行合同义务。通过钢宇公司告知谊丰公司的木箱需求时间及数量可以判断，钢宇公司催促谊丰公司按照采购单数量抓紧生产，并告知谊丰公司生产不能停。但是，就在钢宇公司不断催货的生产过程中，钢宇公司因客户订单取消而忽然告知谊丰公司暂停提货，其行为已经构成违约；此后在谊丰公司多次要求钢宇公司继续提货的情形下，钢宇公司明确回复谊丰公司，其与客户的订单暂时完结。谊丰公司根据钢宇公司的上述行为，可以认定钢宇公司拒不继续履行合同。本案中，钢宇公司有义务将采购单项下库存的木箱提走并付清对应的货款，同时还应对未能及时提货给谊丰公司造成的损失承担相应的民事责任。原告为维护自身合法权益，特诉至法院。 被告钢宇公司辩称：1、被告已依约履行全部义务，原告无权要求被告继续支付货款。原告与被告签订的《购销协议》中第一条约定，被告向原告采购货物，货物详情及单价、数量、交货期以被告下达的《采购单》为准。2016年3月17日，被告向原告发出2160301941号采购单，后来经双方协商变更为以下两份采购单：2160301941号（订购木箱9710个，单价98元）和2160300662号（订购木箱120个，单价98元）。截止2016年6月16日，原告累计交付2160301941号采购单项下的木箱6372个以及21603000062采购单项下的木箱120个，原告也依约支付货款636216元。2016年6月30日，原告与被告协商就2160301941号采购单项下尚未交付的3338个木箱重新制定2160603277号采购单，将单价由原来的98元调整为92元，并明确交付日期为2016年7月30日，如逾期超过10天交付，则采购单自动失效。但原告至今未交付2160603277号采购单项下的木箱，该采购单已经失效，原告无权要求被告继续支付货款；2、原告要求赔偿租金损失的诉讼请求没有事实与法律依据，请求驳回原告的诉讼请求。 原告围绕诉讼请求提交了《购销合同》、采购单、电子邮件、钢宇公司喻倩与谊丰公司温耀通QQ聊天记录、采购单、谊丰公司温耀通与钢宇员工的电子邮件、发货单、对账单、银行客户专用回单、租赁合同、收据、催告函、邮件单据、谊丰公司温耀通与钢宇公司喻倩邮件、谊丰公司张文兵经理与钢宇公司喻倩通话录音、照片、公证书，被告提交了厦海劳仲案[2017]094号裁决书，本院组织双方进行了质证，对当事人没有异议的证据本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下：1、被告(甲方)钢宇公司与原告(乙方)谊丰公司（现公司名称为谊瑞公司）之间签署有《购销协议》，协议约定：甲方向乙方采购的货物详情及单价、数量、交货期依甲方每次下达的[采购单]为准；乙方须按照甲方《交货计划》的要求送货；当甲方依据本协议向乙方发出采购单，甲、乙双方发生下列事由，或判断有其发生的可能性时，一方可书面通知对方终止履行协议及采购单。（1）、发现对方无正当理由而有不履行协议及采购单的迹象时。……；当甲方半年内未下采购单给乙方，则本协议自动失效；2、钢宇公司向谊丰公司出具采购单号为2160301941（下单日2016年3月17日，内容为木箱9710个，单价98元/个，计951580元）和2160400244（下单日为2016年4月6日，内容为木箱2940个，单价92元/个，计270480元）的订单两张。订单中的“说明”载明：乙方(原告)必须按照甲方(被告)所提供的计划来安排交货，如延期交货将依《购销协议》相关约定执行，乙方不得有异议；如乙方在超出所约定交货时间10天后还未完成交货（如因甲方计划延后先征得甲方许可，可适当延长），本订单将自动失效；3、2016年4月25日，原、被告双方对订单进行变更，变更后订单及订单号分别为：2160300662（下单日为2016年3月9日，内容为木箱120个，单价98元/个，计11760元）、2160301941（内容为木箱9710个）、2160301944（内容为木箱2920个）；4、截止2016年6月17日，谊丰公司共完成2160300662订单项下的120个木箱及2160301941订单项下的6372个木箱的送货，钢宇公司对上述已完成的订单予以结算；5、2016年6月30日，原、被告双方形成新的约定单价为92元/个，送货时间为7月30日。后钢宇公司未下达具体送货计划，谊丰公司已完成该笔订单标的物木箱的生产，现有6258个木箱存放于谊丰公司；6、谊丰公司职员温耀通与钢宇公司职员喻倩（已离职）分别代表原、被告公司对上述木箱的事项进行沟通。谊丰公司为存放库存木箱于2016年6月-2017年5月向龙海新佑美塑胶工贸有限公司租赁仓库存放木箱，每月租金4500元，共计支出租金12个月×4500元=54000元。 本院认为，本案系买卖合同纠纷。钢宇公司向谊瑞公司购买木箱，双方之间存在买卖合同关系。根据双方的合同约定，双方之间采购的货物详情及单价、数量、交货期以采购单为准，谊瑞公司须按照钢宇公司的《交货计划》的要求送货。在完成2160300662号订单项下的120个木箱及2160301941号订单项下的6372个木箱的送货后，被告钢宇公司未再下达具体的交货计划，而原告谊瑞公司已将货物生产完毕。根据双方的约定，原告（乙方）应按照被告（甲方）的交货计划交货，被告（甲方）未下达具体交货计划，导致原告（乙方）无法送货。而采购的货物详情均应以采购单为准，本案中，导致原告（乙方）谊瑞公司无法按时交货的原因是被告（甲方）钢宇公司造成的，因此钢宇公司应对其违约行为承担相应的民事责任。原告谊瑞公司主张继续履行合同并支付货款，本院予以支持。原告主张被告赔偿原告木箱库存期间租金损失的诉求，本院予以支持。综上所述，谊瑞公司的诉讼请求有事实和法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、被告厦门钢宇工业有限公司应于本判决生效之日起十日内继续履行合同并支付给原告谊瑞展示架（厦门）有限公司货款575736元； 二、被告厦门钢宇工业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给原告谊瑞展示架（厦门）有限公司租金损失54000元； 3、驳回原告谊瑞展示架（厦门）有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费10097元减半收取5049元，由被告厦门钢宇工业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员 赖清龙 二〇一七年十月二十八日 法官助理谢依婷 代书记员 林建萍 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。