云南省曲靖市麒麟区人民法院民 事 判 决 书（2017）云0302民初2366号原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司。统一社会信用代码：91530000216580104C。住所：云南省昆明市五华区滇缅大道**。法定代表人李劲松，董事长。委托代理人邢凯，系该公司职工。（特别授权）被告云南东源煤电股份有限公司。组织机构代码：79985016-0。住所：云南省昆明市科医路50号（高新区红塔花园1幢红塔大厦）。法定代表人沈立乾，董事长。委托代理人李星海，系该公司职工。（一般授权）原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司诉被告云南东源煤电股份有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2017年5月3日受理后，依法组成合议庭，于2017年7月27日公开开庭审理了本案。原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司委托代理人邢凯，被告云南东源煤电股份有限公司委托代理人李星海到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告诉称，原、被告双方签订合同，由原告下属单位十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司（2016年7月4日获准企业名称变更为云南建投第十四建设有限公司）承建被告“东源恩洪电厂157颗工程桩、试桩锚桩、停工补偿、23颗划拔桩、停工退场补偿费和电费调差工程项目”。该工程竣工并验收合格后移交被告投产运营。该工程竣工交付被告使用后委托云南华云造价咨询有限公司对原告承建的工程进行了结算，该工程结算造价为5266638.65元。原告多次找被告要求支付拖欠的工程款，被告都以资金紧张为由少量支付欠款，拖延支付原告欠款。2017年3月21日，原告负责承建被告工程项目的下属单位云南建投第十四建设有限公司与被告双方以《企业询证函》加盖企业行政章的形式对工程欠款进行了确认。截至2017年3月21日，扣除被告支付的款项还拖欠原告工程款166960.28元。被告一直拖欠原告的工程欠款不予支付，直接影响原告生产和职工的生活，亦造成原告大量贷款利息的损失，并且被民工、材料商起诉等。为维护合法权益，现诉至人民法院。请求法院依法判令被告支付原告工程款人民币166960.28元；被告支付逾期付款利息自2010年12月30日起至还清全部欠款之日（按年利率4.75%计算），暂计至2017年3月30日为人民币49565元；诉讼费用由被告承担。被告辩称，关于工程尾款的确认，根据施工合同、工程结算审计结果、双方核对的已付工程款等情况，最终应支付原告工程尾款132822.22元；关于延迟付款利息的确认，工程结算审计造价原则上已得到了双方的一致认可，但最终没有签字确认。原因是：工程施工过程中，经原告同意，十四冶机安公司（负责施工的循环水管安装工程）与其共用一只电表计量，应扣电费全部挂入原告应扣账款。原告答应需跟十四冶机安公司就电费问题内部协商后，再对工程结算进行签字确认。后来由于施工单位人员变动等原因，至今未对工程结算签字确认，导致建设单位无法按施工合同约定及时支付工程尾款。另外，所欠原告的工程尾款为应付账款，属于经营性负债，并不存在利息一说。基于以上原因，被告不应支付延迟付款利息；关于施工单位借备用金情况，主厂房人工挖桩施工期间（2009年5月），项目手续正在办理过程中，接上级紧急通知，政府相关部门到现场进行督查，要求施工作业人员全部撤离现场，待检查过后再回来继续施工。施工单位提出费用补偿，经双方协商一致后，同意补偿原告15000元。施工单位无撤离费用，经电厂项目部领导同意，由原告项目经理周波从电厂项目部财务借款15000元办理此事。该费用已计入工程结算总价中，应调整为预付工程款。原告为证明其诉讼主张，向本院提交如下证据：1、原告负责施工被告工程的下属单位营业执照、准予变更登记通知复印件各1份，用于证明原告于2016年7月4日获准企业名称变更为云南建投第十四建设有限公司，原名称为十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司。2、“东源恩洪电厂157颗工程桩、试桩锚桩、停工补偿、23颗划拔桩、停工退场补偿费和电费调差工程”项目结算审核报告及相关材料复印件各1份，用于证明该工程竣工并验收合格后移交被告投产运营。该工程交付被告使用后委托云南华云造价咨询有限公司对原告承建的工程进行了结算，该工程结算造价为5266638.65元。3、企业询证函复印件1份，用于证明原、被告双方以企业询证函的形式对工程款进行了对账确认。2017年3月21日，原、被告双方以《企业询证函》加盖企业行政章的形式对工程欠款进行了确认。截至2017年3月21日扣除被告支付的款项还拖欠原告工程款166960.28元。经质证，被告对原告所提供的证据1、2三性无异议，对证据3公司加盖的公章无异议，也是公司财务人员办理。但认为《企业询证函》上记载的欠款金额166960.28元不是被告认可的欠款金额，双方的款项还没有对清。被告针对其答辩，向本院提交如下证据：1、公司自行清算的表格复印件1份，用于证明被告公司统计核算后实际欠款为132822.22元。2、借款单及记账凭证复印件各1份，用于证明原告在被告公司借了15000元，现在视为被告公司对原告的预付款。经质证，原告对被告提交的证据1，认为该证据系单方制作，没有原告的签字及认可，而且是复印件，原告对证据三性不予认可；对证据2，原告认为借款是个人借款，没有原告公司项目部的印章，亦无公司授权人员签字确认，不予认可。在审理过程中，被告向本院提交《云南东源煤电股份有限公司恩洪2×150MW煤矸石综合利用电厂主厂房人工挖孔桩基工程施工合同协议书》复印件1份，以供本院查明案件事实。本院认为，原告提交的证据1、2客观真实，与本案具有关联性，且得到被告认可，本院予以采信。对证据3被告认为《企业询证函》上记载的欠款金额166960.28元不是被告认可的欠款金额，双方的款项还没有对清，但因该组证据上有被告公司财务人员加盖公司印章确认，且被告所举证据不能证明该辩解，故对该组证据，本院予以采信。被告提交的证据1因系被告单方制作，没有原告的签字，且未得到原告认可，故对该组证据，本院不予采信。证据2上借款人签字为“周波”，且该借款未得到原告认可及确认，故该组证据与本案无关联性，本院不予采信。根据庭审本院确认如下法律事实：2008年11月17日，原告与被告签订《云南东源煤电股份有限公司恩洪2×150MW煤矸石综合利用电厂主厂房人工挖孔桩基工程施工合同协议书》，合同约定：发包人为被告云南东源煤电股份有限公司，承包人为中国有色金属工业第十四冶金建设公司；工程名称：东源恩洪2×150MW煤矸石综合利用电厂主厂房人工挖孔桩基工程”；工程地点：曲靖市麒麟区东山镇犀牛塘；开工日期：2008年11月9日；竣工日期：2009年1月28日；合同价款：工程投标总造价1102.09万元，中标单位为二家，本标段合同价约为500万元。合同签订后，由原告下属单位十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司承建被告“东源恩洪电厂157颗工程桩、试桩锚桩、停工补偿、23颗划拔桩、停工退场补偿费和电费调差工程项目”，后该工程按期完成。2010年4月14日，云南华云工程造价咨询有限公司对该工程出具《结算审核报告》、《东源恩洪电厂人孔桩桩基础工程造价汇总表》，确定该工程结算造价为5266638.65元。2010年12月17日，原告在该汇总表上签字盖章确认。2010年12月29日，被告恩洪电厂建设项目部在该汇总表上签字盖章确认。2016年7月4日，原告下属单位十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司企业名称变更为云南建投第十四建设有限公司。2017年3月21日，原告下属单位云南建投第十四建设有限公司向被告发出加盖企业行政章的《企业询证函》，认为东源恩洪2×150MW煤矸石综合利用电厂主厂房试桩工程结算值5266638.65元，已拨款4769422元；被告欠原告497216元。经核对后，被告在该询证函上加盖公司财经专用章确认实欠工程款为166960.28元。后被告未付款，原告遂诉至本院。本院认为，原、被告签章确认的《东源恩洪电厂人孔桩桩基础工程造价汇总表》、《企业询证函》系双方当事人真实意思表示，其金额系双方当事人审核后确认，当事人应按约履行各自权利义务。故原告要求被告支付原告工程款人民币166960.28元之主张，符合法律规定，本院予以支持。原告要求被告支付逾期付款利息自2010年12月30日起至还清全部欠款之日（按年利率4.75%计算），暂计至2017年3月30日为人民币49565元的主张，因原告向本院提交的证据中，双方未对最终确认欠款的付款期限进行过约定，亦未对逾期付款利息进行过约定，故对原告该项诉请，本院不予支持。被告辩解最终应支付原告工程尾款132822.22元，但被告向本院提交的证据不能证明该主张，故对该辩解，本院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：由被告云南东源煤电股份有限公司在本判决生效后十五日内支付原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司工程款人民币166960.28元。驳回原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司的其它诉讼请求。案件受理费4548元（原告已预交），由被告云南东源煤电股份有限公司承担3506元，由原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司承担1042元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决书即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：申请执行的期间为二年。审 判 长  李 锦代理审判员  张路娟人民陪审员  陈富春二〇一七年十月三十一日书 记 员  翟卓媛