福建省平潭县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0128民初3361号 原告：高登华，男，1981年4月1日出生，汉族，住福建省平潭县。 委托诉讼代理人：丁宏学，北京广渠律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋东京，北京市开创律师事务所律师。 被告：平潭西航实业集团有限公司，住所地福建省平潭县城关西航路北段。 法定代表人：周廷艳，职务：董事长。 委托诉讼代理人：蔡晨思，公司员工。 原告高登华与被告平潭西航实业集团有限公司（下称西航公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年7月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高登华的委托诉讼代理人丁宏学、宋东京，被告西航公司的委托诉讼代理人蔡晨思到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 高登华向本院提出诉讼请求:1.判令被告向房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并交付原告；2.判令被告协助原告办理房屋权属登记；3.判令被告给付原告迟延交房违约金16.8492万元；4、判令被告自2014年3月30日起，按已付购房款的0.01％向原告支付逾期违约金，（至2016年12月31日的违约金为20.4423万元），至被告协助办理房屋权属登记完成之日止。事实和理由：2011年11月15日，原告与被告签订《商品房买卖合同》（下称《合同》），出资203.0025万元购买1套被告开发的住宅性用房，房屋建筑面积135.36平方米。合同特别约定，被告须于2013年12月30日前向原告交付房屋，交付后90日内为原告取得房屋权属证书，否则，如原告不退房，被告须自逾期之日起每日按房款的万分之一向原告支付违约金。虽然房屋已交付，但被告至今仍未依约为原告办理房屋所有权初始预登记，原告无法取得房屋所有权证书，被告的行为已构成违约；以高登华的装修日期为交房日期，被告迟延交房，根据合同9.1.2条约定应担违约金16.8492万元，请求法院依法判如所请。 西航公司辩称，原告诉请被告给付迟延交房违约金的诉讼时效已过。案涉房屋所在小区未办理总登记非西航公司原因，系部分业主（包含高登华在内）擅自变更房屋设计结构封包阳台所致，在物业数次通知其整改的情况下，高登华拒不整改导致规划验收无法通过，无法办证。根据《商品房买卖合同》第十四条规定，只有因西航公司原因无法取得权属证书的，西航公司才需要承担责任。本案首先要解决的是办证问题，其次才是违约金问题，小区现状是业主不将违规装修拆除之前，无法进行建设工程规划条件核实和建设工程竣工验收备案，因此，在因业主原因而造成无法办证问题未解决前，违约金实质上是属于不明确的诉讼请求，故本案西航公司无需承担违约责任，请求驳回高登华的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2011年11月15日，高登华（买受人）与西航公司（出卖人）就购买位于西航海滨城二期CD区第D5幢某号商品房事宜，签订了《合同》、《合同补充协议》、前期物业协议、业主临时公约等，总价款为2030025元。《合同》第十四条中约定，出卖人应当在交房后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，合同继续履行的，出卖人按日向买受人支付已付款0.01％的违约金。《合同补充协议》对《商品房买卖合同》第十四条进行变更，约定本项目产权总登记后，由出卖人通知买受人办理产权证…。产权登记过程中，如因政府相关部门办理工作耽误，产权登记和房屋权属证书可合理顺延。合同签订后，高登华依约支付了全部购房款。 2013年7月9日，高登华交纳了物业维修基金；2015年4月8日，高登华向西航公司交纳了2015年1月至4月的物业费用，装修期间在西航集团物业管理有限公司出具的《装修须知》上签字。高登华对所购买房屋的阳台进行封包等。 2014年7月1日，福州市勘测院平潭分院出具了《关于西航海滨城二期CD区海坛金城项目规划建筑竣工测量的说明函》，指明原C区1＃-3＃、5＃、D区1＃-3＃、5＃-7＃楼原规划审批均为敞开阳台，经实地勘测，发现CD区所有楼栋的部分楼层南北两侧阳台现状围合成封闭阳台，与审批的建筑施工图不一致。对此，本院发函致福建省平潭综合实验区规划局和平潭综合实验区不动产登记中心，该两个单位复函认为，建设单位向福建省平潭综合实验区规划局申请建设工程竣工规划条件核实需提交《建设工程竣工测量报告》，该报告由申请单位自行委托具有相关资质的勘测单位出具，福州市勘测院平潭分院具有该资质。房地产开发项目，用户要办理《不动产权证书》，首先开发商要办理国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记，根据《不动产登记暂行条例实施细则》第三十五条规定，该首次登记必须提供建设工程符合规划的材料，包括建设工程规划许可证和建设工程规划条件核实意见书。若规划局在规划核实时发现建筑实地勘测与审批的建筑施工图不一致，未予通过规划核实的，就无法予以办理权属登记。 本院认为，《商品房买卖合同》及《合同补充协议》未违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。高登华依约履行了合同义务，按双方合同约定，西航公司应履行向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记并协助高登华办理房屋权属登记的义务。现因高登华所购买的房屋所在小区存在部分业主（包括高登华本人）将南北两侧阳台进行封包及违章搭建行为，导致该小区的建设工程规划条件核实意见书无法出具，亦无法办理相关权属登记手续。但西航公司并不能因此免除合同约定的相关权属登记义务，高登华在拆除违章搭建物后仍可要求西航公司办理相关权属登记。因此，西航公司应于高登华拆除违章搭建物之日起90日内代为办理房屋所有权初始预登记并协助高登华办理房屋权属登记。 关于迟延交房违约金，因高登华于2015年4月交纳了物业费等相关费用后对房屋进行装修，可知2015年4月前已交房，至起诉时已经超过二年，故被告以诉讼时效已过为由进行抗辩，理由成立，本院予以支持。关于逾期办证违约金，因高登华在内的部分业主违法封包导致案涉小区的建设工程规划条件核实意见书无法出具。根据平潭综合实验区不动产登记中心复函，首次登记必须提供建设工程符合规划的材料，包括建设工程规划许可证和建设工程规划条件核实意见书。若规划局在规划核实时发现建筑实地勘测与审批的建筑施工图不一致，未予通过规划核实的，就无法予以办理权属登记，故高登华对案涉房屋无法办理相关权属登记存在一定过错。故高登华主张西航公司支付逾期办证违约金缺乏事实及法律依据，本院不予支持。 综上所述，西航公司应于高登华拆除违章搭建物之日起90日内代为高登华办理房屋所有权初始预登记并协助高登华办理房屋权属登记，对高登华主张的迟延交房和逾期办证违约金，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、平潭西航实业集团有限公司应于高登华拆除违章搭建物之日起90日内代高登华办妥坐落于西航海滨城二期CD区D5幢某号商品房的所有权初始预登记并协助高登华办理上述房产的不动产权属登记手续； 二、驳回高登华的其他诉讼请求。 案件受理费6895元，减半收取计3447.5元，由高登华负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审判员 林 敏 二〇一七年十月九日 书记员 周佳雲 附： 1.本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国民法通则》 第一百三十五条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2、申请执行提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。