安徽省淮南市田家庵区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖0403民初785号原告：周丽，女，1975年5月17日出生，汉族，大学文化，淮南市八公山区第二小学教师，住安徽省淮南市八公山区。原告：鲍继群，男，1970年10月31日出生，汉族，大学文化，自由职业，住安徽省淮南市八公山区。被告：淮南金螳螂家装饰工程有限公司，住所地安徽省淮南市山南新区西湖春天58号楼105、106、107、204室，统一社会信用代码91340400MA2RU3E81E。法定代表人：孙雪君，系该公司总经理。委托诉讼代理人：吴飞，安徽衡威律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱广宪，安徽衡威律师事务所律师。原告周丽、鲍继群与被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月17日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告周丽、鲍继群,被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司的法定代表人孙雪君、委托诉讼代理人朱广宪到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告周丽、鲍继群向本院提出诉讼请求：1、被告在判决下发后一周内履行装饰装修协议,包括贴型号为(93014、mal9-38、mh19-38、ma19-25)墙布,安装灯具(3盏1086-6吊灯、1盏S117-6吊灯、1盏87918-78/100w吊灯、1盏1086-8-4吊灯、2盏0001-1壁灯、)、安装窗帘(103黛绿两间房、103深灰带纱、103墨灰)、书柜门板,交付老板牌灶具JZ(YRT)-78B一台,床具(908#1500mm框架,908#1500mm箱框结构)和床垫(899元(个)各二张。以及书柜之间的推拉门。或者支付剩余项目的相应价款46811元。2、赔偿逾期完工损失20424元(从2019年5月25日开始以9个月计:15.87元/平方米*143平方米*9个月)，合计67235元。3、承担本案全部诉讼费用。事实和理由:原告与被告于2018年12月30日,签订《家装服务合同书》,约定由被告为原告在位于淮南市山南金融世家3号楼2504的房屋装修房屋,合同总金额为十九万六千八百元(196800.00元),105个工作日内完工。2019年2月17日,变更为2019年5月24日竣工验收,2019年3月8日,工程变更,原告同意多支付工程款九千三百元(9300元),扣除原告退给被告的价值四百元的晾衣架和价值八百元的座便器,合同实际总金额为二十万四千九百元。2019年5月14日,原告已经支付给被告十九万一千元(191000元),2019年12月11日原告已经全部将尾款一万三千九百元(13900元)付清,但被告仍然拒绝履行合同。根据《合同法》等之规定,请求人民法院依法判决,支持原告主张。被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司辩称：1、向原告赠送的物品，被告已经将物品备货齐全可以给原告安装。灯具由于原告没有选择，在原告选择后才能备货；2、原告要求支付的46811元人民币没有事实依据；3、原告主张的逾期完工的损失双方没有约定，也没有事实和依据依法驳回。原告周丽、鲍继群围绕诉讼请求向法院提交了如下证据:证据一、两原告身份证复印件、被告公司营业执照复印件，证明原、被告主体身份。被告无异议。证据二、家装服务合同书（包括效果图2张、选品单、报价单、优惠确认书、工程变更单、施工进度计划、尾款补充协议）复印件，证明原被告之间合同内容。被告无异议，认为：效果图不是合同的组成部分与本案无关；如果跟我方的合同一致即没有异议。证据三、支付款项明细和交款单据、被告剩余项目内容和原告损失的价格计算方式说明和依据，证明原告全款已经交付，被告剩余项目内容和原告损失的价格计算方式说明和依据。被告对支付款项无异议；认为：我们总共收了204900元，剩余1200.42元，变更9400元实际发生，但原告没有给钱。证据四、墙布和灯具的计算方式，证明我们已经选品了也已经付款但被告没有安装。被告认为该证据与本案无关联性。证据五、微信聊天记录12页，证明原告提供合同内容真实性和部分计价方式的依据。被告认为该证据与本案无关联性。证据六、窗帘的聊天记录，证明我们与被告窗帘线下供货商的联系。被告对该证据的真实性、合法性、关联性均有异议。证据七、原告与孙雪君的丈夫的谈话内容文字、录音光盘一张，证明合同内容及未完工的内容以及和顾坤讲的话。被告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议。认为：该内容也体现不出原告的观点。本院对以上证据的真实性予以确认。被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司围绕其主张向法院提交了如下证据:证据一、被告营业执照复印件，证明被告主体身份情况。原告无异议。证据二、家装服务合同，证明原被告之间合同的真实性，合同中对违约责任也有明确约定。原告无异议。证据三、工程变更单，选品单、优惠确认书、尾款协议，证明被告已经按照选品单履行了义务；优惠确认书、尾款协议约定的内容是代履行但已经备货了。2019.12.11签订的尾款补充协议是对优惠确认书的细化。超出的部分9074.92元，原告未付款。原告无异议。本院对以上证据的真实性予以确认。经审理查明：原告周丽、鲍继群系夫妻关系，2018年12月30日，鲍继群（甲方）与被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司（乙方）于签订了一份《家装服务合同书》,合同约定由被告为原告在位于淮南市山南金融世家3号楼2504的房屋进行装饰装修,合同约定总金额为196800元,105个工作日内完工。关于违约责任，合同第十条第3项约定，甲方逾期未按本协议约定支付服务款项的，应向乙方按照合同总金额的0.5‰/日支付违约金，但累计不超过合同总金额的3%，如工程已完工超过15日，甲方仍未支付全款的，除承担上述违约责任外，乙方免除本合同质保维修义务。第4项约定，乙方逾期完工，应向甲方按照合同总金额0.5‰/日支付违约金。乙方向甲方承担的位于清偿责任（包括但不相遇工期逾期违约金和质量赔偿金等）总累计不的超过合同总金额的3%。另查明：2019年2月17日,双方变更为2019年5月24日竣工验收,2019年3月8日,双方变更增加工程量,原告增加支付工程款9300元（扣除原告退给被告的价值400元的晾衣架和价值800元的座便器）,合同实际总金额为204900元。2019年5月14日,原告支付给被告191000元,2019年12月11日原告支付尾款13900元,被告未就剩余工程量予以施工，故双方发生纠纷。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。本案中，双方签订的合同合法有效，双方经协商变更合同亦合法有效。原告支付工程款后，被告未履行安装等合同义务，应当按照合同约定承担继续履行，支付违约金的相应违约责任。关于被告辩称原告主张的逾期完工的损失双方没有约定计算方式，原告也没有提供证据证明其实际损失数额，本院酌情予以部分支持。被告辩称是原告拿走钥匙无法及时安装的抗辩理由不能成立，双方约定了违约金的计算标准，符合法律规定。关于被告抗辩因疫情影响施工，存在不可抗力请求减少赔偿数额，本院不予采纳。综上所述，原告请求被告继续履行安装义务本院予以支持，请求赔偿损失的主张本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第二百五十三条之规定，判决如下：一、被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司于本判决生效后十日内继续履行安装义务。具体为：贴型号为(93014、mal9-38、mh19-38、ma19-25)墙布,安装灯具(3盏1086-6吊灯、1盏S117-6吊灯、1盏87918-78/100w吊灯、1盏1086-8-4吊灯、2盏0001-1壁灯、)、安装窗帘(103黛绿两间房、103深灰带纱、103墨灰)、书柜门板,交付老板牌灶具JZ(YRT)-78B一台,床具(908#1500mm框架,908#1500mm箱框结构)和床垫各二张以及书柜之间的推拉门。二、被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告损失6147元（204900元×3%）。三、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1481元，由被告淮南金螳螂家装饰工程有限公司负担1325元(被告应在本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，逾期交纳的，本院依法强制执行）。原告负担156元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。审 判 长  茹文君人民陪审员  蔡景诗人民陪审员  王桂兰二〇二〇年五月十一日书 记 员  陈芙蓉附相关法律规定《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。