.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区贺兰县人民法院p t ” > 民 事 判 决 书(2017)宁0122民初1657号原告:西安锦辉建筑劳务有限公司，统一社会信用代码×××，住所地西安市雁塔区电子城电子东街幸福时光A座2单元20101室。法定代表人:鲍龙飞，系该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：赵猛，宁夏颢振德律师事务所律师。被告万金忠，男，汉族，1959年5月16日出生，高中文化，宁夏回族自治区中卫市人，系宁夏石油化工建设有限公司第二十一分公司经理，住宁夏回族自治区银川市。被告:宁夏石油化工建设有限公司第二十一分公司，统一社会信用代码:×××，住所地银川市西夏区宁朔南街2号。负责人:万金忠，系该公司经理。被告:宁夏石油化工建设有限公司，统一社会信用代码×××，住所地银川市西夏区宁朔南街2号。法定代表人：李国庆该公司董事长。被告:宁夏源伟房地产开发有限公司，统一社会信用代码×××，住所地宁夏回族自治区贺兰县商业苑4号楼。法定代表人:马平，该公司总经理。原告西安锦辉建筑劳务有限公司（以下简称西安锦辉公司）与被告万金忠、宁夏石油化工建设有限公司第二十一分公司（以下简称石油化工二十一分公司）、宁夏石油化工建设有限公司（以下简称石油化工公司）、宁夏源伟房地产开发有限公司（以下简称源伟公司）合同纠纷一案，本院于2017年3月28日立案后，依法适用普通程序于2017年7月14日公开开庭进行了审理。原告西安锦辉公司的委托诉讼代理人赵猛到庭参加了诉讼，被告万金忠、石油化工二十一分公司、石油化工公司、源伟公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令四被告共同返还原告转让费用1110000元，并按照月息2.5%支付原告自2015年6月12日至实际给付之日的资金占用费损失;2.判令四被告负担本案诉讼费用。事实与理由:2014年4月起，原告西安锦辉建筑劳务有限公司开始在第四被告宁夏源伟房地产开发有限公司开发的贺兰县洪广镇英蓉鑫苑二期项目进行劳务施工准备工作，后该项目工程因故停工，2014年7月原告与第四被告解除劳务分包合同并退场。2014年8月3日，原告与第二被告宁夏石油化工建设有限公司第二十一分公司负责人万金忠(第一被告)签订《材料设备转让费用结算单》，约定对原告前期所投入建设的临时建房、办公设施，以及所采购的方木板材与中小机械设备等经协商整体转让给接手的施工单位宁夏石油建设工程有限公司，且协议转让费用总计人民币壹佰壹拾壹万元整(￥l110000元)，此协议转让费用由第二被告支付给原告。20l5年6月11日原告与第四被告签证《补充协议》一份，再次约定对于第二被告应当向原告支付的转让费用111万元，第四被告从第二被告的结算工程款中代扣，如果第四被告水尽代打支付责任，第四被告自愿承担该费用。现由于第二被告不支付原告转让费用，第四被告末履行代扣义务，给原告造成重大损失。为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》第十四条第一款”......分公司......民事责任由公司承担”。之规定，第三被告应承担第二被告民事责任。基于以上事实，特依法提起诉讼，具体请求如上，请予以判允现。被告万金忠、石油化工二十一分公司、石油化工公司、源伟公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状和证据，视为放弃答辩、举证、质证的权利。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，原告庭审时提交了证据一、材料设备转让费用结算单、补充协议、证据二、施工图会审纪要、地基验槽记录、监理工程师通知单、证据三、石油化工公司、石油化工二十一分公司、源伟公司企业信息，上述证据可以证明被告万金忠向原告出具结算单约定转让设备费用共计111万元的事实。本院经审理认定事实如下：被告源伟公司承建了贺兰县洪广镇芙蓉鑫苑二期工程，并将工程劳务分包给原告西安锦辉公司，2014年7月该项目工程因故停工。2014年8月3日原告西安锦辉公司与被告万金忠（被告石油化工二十一分公司的法定代表人）达成《材料设备转让费用结算单》，双方约定原告西安锦辉公司劳务分包施工的贺兰县洪广镇芙蓉鑫苑二期项目，因原告合作施工单位原因发生退场，对原告西安锦辉公司前期投入建设的临建房、办公设施，以及所采购的方木板材与中小机械设备等经协商整体转让给接手的施工单位宁夏石油建设工程有限公司,且协议转让费用总计人民币壹佰壹拾壹万元整，此协议转让费用由宁夏石油建设工程有限公司支付给西安锦辉建筑劳务有限公司。另外，对于塔吊及钢管扣件等接手前的租赁费用由宁夏石油建设工程有限公司代支付给租赁单位，并与前述的临建房及材料设备转让费用无关。该协议上只有石油化工二十一分公司的法定代表人万金忠及被告源伟公司法定代表人马平的签名。2015年6月11日原告西安锦辉公司与被告源伟公司签订《补充协议》一份，双方就被告源伟公司与原施工单位解除合同而退场后的相关事宜达成了补充协议约定如下：对于2014年7月25日所达成的退场补偿三方协议，在被告源伟公司补偿金未彻底付清以前持续有效并具法律效力，被告源伟公司按2015年6月11日所做出的承诺付清补偿金，逾期自愿承担一切违约责任和由此给原告所造成的资金占用损失，被告源伟公司承诺以宁夏源伟实业所属的热力公司、工贸公司的收入作为补偿金如期清偿保证。对于原告退场后，与接手施工单位被告石油化工二十一分公司（以下简称二十一分公司）所达成的材料设备转让费用壹佰壹拾万元整，由被告源伟公司负责从二十一分公司结算工程款中一次代扣支付给原告西安锦辉公司，如被告锦辉公司未尽代扣支付责任，被告源伟公司自愿承担该费用。原告在该工程通知进场开工后所租赁的塔吊及钢化材料，后二十一分公司接收该工程期间明确全盘接收和继续租赁，并与原告、租赁单位共同协商一致，由二十一分公司承担接手前所发生的全部剩余租费，如该公司不履行支付责任，被告源伟公司有责任义务从其结算工程款中直接代扣支付给租赁单位，因租费发生而法律纠纷的，租费以法院判决金额为准，原告不再为此事承担任何责任和费用。因被告石油化工二十一分公司至今未向原告支付转让费用，被告源伟公司也未履行代扣义务，现原告诉至法院，请求判如所请。本院认为，当事人应当按照合同约定履行各自的义务。原告庭审提交的《材料设备转让费用结算单》，可以证实原告公司从贺兰县洪广镇芙蓉鑫苑二期工程退场后，将前期投入建设的临建房、办公设备等转让给被告石油化工二十一分公司，被告石油化工二十一分公司向原告承诺支付转让费用111万元，由被告石油化工二十一分公司的法定代表人万金忠在该结算单中签字确认，被告源伟公司的法定代表人马平在结算单中注明从工程款中代扣。虽该结算单上未加盖被告石油化工二十一分公司和源伟公司的印章，但公司法定代表人的上述行为均是代表公司履行职务的行为，其代表后果由公司承担。根据《中华人民共和国公司法》第十四条的规定：”公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”故应由被告石油化工公司向原告支付转让费用111万元。因被告石油化工二十一分公司和石油化工公司未能及时向原告支付转让费用，给原告造成了一定的损失，被告石油化工公司应当承担赔偿损失的违约责任。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条的规定，被告石油化工公司应以111万元为基数，按照年利率5.5%向原告支付自2015年6月12日至本判决确定的付款履行期限届满之日的利息损失。被告源伟公司虽然在《补充协议》中注明愿意从工程款中一次性代扣转让费支付给原告西安锦辉公司，但被告源伟公司至今并未履行代扣义务，且被告源伟公司不是合同的相对方，根据合同相对性原则，被告源伟公司不应承担支付转让费用和损失的义务。被告万金忠系被告石油化工二十一分公司的法定代表人，其在结算单上签字的行为是履行职务的行为，该设备并非被告万金忠个人购买，被告万金忠并非合同的相对方，故本院对原告要求被告万金忠承担支付转让费用共和损失的诉讼请求，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决如下：一、被告宁夏石油化工建设有限公司于判决书生效后十五日内向原告西安锦辉建筑劳务有限公司支付转让费用1110000元；二、被告宁夏石油化工建设有限公司还应以111万元为基数，按照年利率5.5%向原告西安锦辉建筑劳务有限公司支付自2015年6月12日至本判决确定的付款履行期限届满之日的利息损失；三、驳回原告西安锦辉建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14790元，公告费600元，由被告宁夏石油化工建设有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长梁郭人民陪审员汪世明人民陪审员郭同合二〇一七年十月十二日法官助理周烨书记员张海丽