.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省都兰县人民法院民事判决书（2017）青2822民初631号原告：马永魁,男,汉族，1979年11月23日出生。公民身份证号xxxx。青海省湟中县村民。委托诉讼代理人：李万玛、金峻晖，青海夏都律师事务所律师。被告：陕西远大建设工程有限公司青海分公司。住所地：青海省西宁市城西区。法定代表人关海运，系该公司董事长。被告：王有义，男，汉族，1974年5月15日出生，公民身份号码xxxx。青海省西宁市居民。原告马永魁诉被告陕西远大建设工程有限公司青海分公司、王有义建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月4日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告马永魁到庭参加诉讼。被告陕西远大建设工程有限公司青海分公司、王有义经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。原告马永魁向本院提出诉讼请求：1.判决解除原告与被告签订的《温室大棚建设工程施工合同》;2.判令被告支付原告工程款1000000元;3.判令被告支付原告机械设备进出场费100000元;4.判令被告返还原告合同保证金105000元;5.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2016年9月1日，陕西远大建设工程有限公司青海分公司将其从青海鸿锦荒漠化治理有限公司承包的都兰县察汗乌苏镇温室大棚建设工程中的土建部分及配套设施工程分包给了原告，双方签订了《温室大棚建设工程施工合同》。合同约定：工期为2016年9月1日至2016年11月28日。工程量为50栋，单栋净面积675平方米，合同一次性包干价含税金，每栋单价为171000元，总价为8550000元。合同履行过程中，因青海鸿锦荒漠化治理有限公司没有解决好工程建设土地权属问题，导致原告履行部分合同后被迫停工。青海鸿锦荒漠化治理有限公司承诺抓紧协调解决土地权属问题，陕西远大建设工程有限公司青海分公司承诺给付原告垫资的民工工资300000元以及误工损失100000元，陕西远大建设工程有限公司青海分公司的代理人王有义给原告出具欠条和保证书，但时至今日工程仍在停工当中。为了维护原告合法权益，请求人民法院支持原告诉求。被告陕西远大建设工程有限公司青海分公司未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。被告王有义未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。原告围绕诉讼请求依法提交了证据。对于提交的证据，本院作如下认定：1.《温室大棚建设工程施工合同》一份，用以证明被告陕西远大建设工程有限公司青海分公司与原告马永魁于2016年9月1日签订了一份《温室大棚建设工程施工合同》，约定了施工地点、工程范围、工程期限、工程量及合同价款、保证金等。该合同除加盖了陕西远大建设工程有限公司青海分公司公章外，甲方有“王有义”签字，乙方有“马永魁”签字。本院认为，该合同内容未违反国家法律、法规，系当事人真实意思表示，应认定为有效合同。2.收条一张，用以证明原告在合同签订当日，将105000元保证金交给了被告王有义。本院认为，原告提供的收条保证金数额与原、被告签订的合同约定的保证金数额一致，该收条真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。3.承诺书一张，用以证明因青海鸿锦荒漠化治理有限公司在不具备施工条件的情况下，通知原告进场施工，在施工过程中多次停工造成原告经济损失的事实。本院认为，该证据系青海鸿锦荒漠化治理有限公司拥东林出具，来源合法、真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。4.2016年都兰县新型节能温室陕西远大建设工程有限公司冬季停工已完工程量一张，用以证明原告截止2016年11月26日已完成的工程量，并有被告王有义签字。本院认为，该证据有被告王有义签字确认，来源合法、真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。5.补充合同一份，用以证明2016年12月26日，原告与被告王有义签订了补充合同，经核算工程量，将原告施工的每个温棚价格定为180000元。本院认为，该证据系原告与被告王有义签订的主合同的补充条款，来源合法、真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。6.欠条一张，用以证明截止2017年1月11日，被告王有义拖欠原告施工队人工工资300000元，该笔费用至今未付。本院认为，该证据系被告王有义出具给原告的欠条，来源合法、真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。7.保证书一张，用以证明青海鸿锦荒漠化治理有限公司没有实现4月1日进场施工的承诺，该公司保证于2017年5月10日付清原告的保证金、民工工资、材料款及工程机械误工费。本院认为，该证据系青海鸿锦荒漠化治理有限公司拥东林出具给原告的保证书，来源合法、真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。8.误工补偿协议书一份，用以证明原告与被告王有义经协商，达成协议，被告王有义给付原告施工队人工和机械误工费共计100000元。本院认为，该证据系原告与被告王有义签订的解决原告方误工损失的协议，来源合法、真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。9.协议书一份，用以证明原告与被告王有义经协商，达成协议，被告王有义最终给付原告工程款、保证金、人员和机械设备误工费等共计1050000元。此款于2017年9月20日前一次性付清。本院认为，该证据系原告与被告王有义最终结算的工程款给付数额，来源合法、真实可信，故本院对该证据及证明目的均予以认定。本院经审理认定事实如下：2016年9月1日，陕西远大建设工程有限公司青海分公司将其从青海鸿锦荒漠化治理有限公司承包的都兰县察汗乌苏镇温室大棚建设工程中的土建部分及配套设施工程分包给了原告，双方签订了《温室大棚建设工程施工合同》。合同约定：工期为2016年9月1日至2016年11月28日。工程量为50栋，单栋净面积675平方米，合同一次性包干价含税金，每栋单价为171000元，总价为8550000元。合同履行过程中，因青海鸿锦荒漠化治理有限公司没有解决好工程建设土地权属问题，导致原告履行部分合同后被迫停工。2017年8月22日原告马永魁与被告王有义经协商达成协议，被告王有义最终给付原告马永魁1050000元(包括诉讼费及其它损失35000元)。本院认为,原告马永魁与被告陕西远大建设工程有限公司青海分公司签订的《温室大棚建设工程施工合同》及《补充合同》系当事人真实意思表示，内容合法且已部分实际履行，应认定为有效，双方当事人应依约履行各自义务。因案涉工程因其它原因停工，原告马永魁与被告王有义就原告所完成的工程量及应得的工程款、误工费、保证金的给付数额达成了协议，双方签订的合同已无继续履行的必要，应予解除，原告请求解除该合同的诉求，于法有据，应予支持。原告诉求被告给付工程款、保证金、误工费的事实，有原告提供的施工合同书、协议书等在案佐证，被告拖欠原告工程款、保证金、误工费的行为已侵害了原告的合法权益，现原告要求被告给付上述费用的诉讼请求，本院予以支持。被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃抗辩权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除被告陕西远大建设工程有限公司青海分公司与原告马永魁签订的《温室大棚建设工程施工合同》;二、被告王有义于本判决生效后五日内，给付原告马永魁工程款、保证金、误工费共计1050000元;三、被告陕西远大建设工程有限公司青海分公司对被告王有义上述给付原告马永魁的款项承担连带清偿责任。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15645.00元，减半收取计7822.50由原告马永魁负担。如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。审判员陈方二〇一七年十月二十日书记员井发翠