山东省青岛市中级人民法院民 事 裁 定 书(2017)鲁02民终8227号上诉人（原审被告，反诉原告）：莱西市御林浩雪服装加工厂（已注销）。原经营者：张浩杰。委托诉讼代理人：王晓栋，山东恒日律师事务所律师。被上诉人（原审原告，反诉被告）：青岛世界路服装有限公司。法定代表人：安圣民，该公司经理。委托诉讼代理人：李渊媛，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。委托诉讼代理人：申航浩，北京市盈科（青岛）律师事务所实习律师。上诉人莱西市御林浩雪服装加工厂（以下简称御林浩雪服装厂）因与被上诉人青岛世界路服装有限公司（以下简称世界路公司）定作合同纠纷一案，不服山东省莱西市人民法院（2015）西商初字第1153号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月13日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。御林浩雪服装厂上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判不支持被上诉人赔偿款254112.9元，判令被上诉人支付加工费140064元；2、一、二审案件受理费由被上诉人承担。事实与理由：1、加工承揽合同承揽人的义务是按时、保质保量提交合格的服装成品，要完成这一合同义务的前提是，被上诉人提供合格的、够数的面料、辅料和配件，但是片印花被上诉人到现在也没有提供齐全。2、关于片印花是否足数提供的举证责任在被上诉人。世界路公司答辩称，莱西市御林浩雪服装加工厂已于2016年4月8日办理个体工商户注销登记，没有诉讼主体资格，请求二审驳回其上诉。世界路公司向一审法院起诉请求：1.解除双方签订的合同；2.合同未履行部分终止履行，御林浩雪服装厂返还半成品、面料、辅料；3.御林浩雪服装厂返还全部成品；4.御林浩雪服装厂赔偿世界路公司损失444899.29元。御林浩雪服装厂向一审法院提出反诉请求：要求世界路服装支付加工费262620元；反诉费由世界路服装负担。一审法院认定事实：世界路公司接受美国FOREVER21公司的订单，委托世界路公司加工生产“星球大战”系列服装8754件。为该订单的生产，2015年7月15日，世界路公司委托绍兴以列生产服装面料12852米，单价9元/米，合同金额115668元；2015年7月16日，世界路公司委托绍兴建权生产加工面料10305米，单价3.3元/米，合同金额34006.5元；2015年7月21日，世界路公司委托青岛鑫宝隆辅料有限公司生产服装辅料凤眼33444个，单价0.244元，合同金额为8160.34元；2015年10月20日，世界路公司再次委托青岛鑫宝隆辅料有限公司生产垫片1个，单价35元/个，生产凤眼2400个，单价0.06元/个，合同金额179元；2015年7月，世界路公司委托青岛和利源服装辅料有限公司生产服装绳帽9017个，单价0.58元/个，合同金额5229.86元；2015年8月8日，世界路公司委托青岛钰锦程工贸有限公司生产塑料袋10317个，单价0.167元/个，合同金额1724.47元；2015年8月26日、9月2日，世界路公司委托青岛贵凯包装有限公司分别生产63734号纸箱345个、64046号垫板621个，单价分别为1.436元/个、1.387元/个，合同金额分别为495.54元、861.57元；2015年7月30日，世界路公司委托青岛梓萌针织辅料有限公司生产橡根14707个，单价0.850元/个，合同金额12500.95元；2015年7月30日，世界路公司委托张家港鸿运织标有限公司生产主标18034件、号标9017件，合同金额10820.40元；2015年8月14日，世界路公司委托青岛爱利线业有限公司生产缝纫线905个，单价3.3元/个，合同金额2986.5元；2015年7月23日，世界路公司委托青岛祥泰服装辅料有限公司生产衬布27米，单价2元/米，合同金额54元；2015年7月30日，世界路公司委托无锡天衣拉链制造有限公司生产拉链9017个，单价1.65元/个，合同金额14878.05元。2015年8月4日，世界路公司委托SPACO公司生产洗标9301个，单价0.03元/个，价格牌9817个，单价0.17元，合同金额377.72元；2015年8月26日、8月28日、9月4日、9月23日，世界路公司分别委托天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司进行服装检测，检测费2400元。上述材料费及检测费用均已付清。2015年9月1日，世界路公司、御林浩雪服装厂签订《裁剪加工合同》，主要内容：“世界路公司委托御林浩雪服装厂裁剪款号为1612-2E31015-2号的衣服8754件，单价（含税）0.5元/件，合同金额4377元，交期为2015年10月6日。2.提面料时请确认面料，如提走面料后出现数量问题，由加工方负责；4.如因加工方造成的客户退货，索赔或交货延期，责任由加工方负责；6.加工方要开税发票，当月加工的货款下月30号结算，如有特殊情况会另通知。”2015年9月1日，双方签订《缝制加工合同》，主要内容为：“世界路公司委托御林浩雪服装厂缝制款号为1612-2E31015-2号的衣服8754件，单价为15.5元/件，金额135687元，交期为2015年10月6日。5.加工方要将辅料在两天内确认清楚，因丢失辅料如（价格牌）之类等待造成出库数量问题由加工方负责；6.出库当天把剩余的辅料，次品全部退回，才能按时安排结账，本公司认可出库数量的3%，如果没有退回剩余的面辅料，将在加工费中扣除剩余的面辅料款；9.如因加工方造成的客户退货、索赔或交期延误，责任由加工方承担；12.付款方式：按甲方实际出口或数量结算，在此案件数量基础上可接受1%次品，如不良仔裁剪数量基础上不超过1%的部分，按缝制费基础上加20%单价来计算，超次品按成本价折回。此月初的货待下月25号至30号结算，如有特殊情况另行通知。”2015年9月1日，御林浩雪服装厂从世界路公司处领取白色面料7142米，里子布9068米；2015年9月5日，御林浩雪服装厂从世界路公司处领取线824个，拉链9017个，橡根16箱计8174米；2015年9月5日，领取主号标：S号4630个、M号3170个、L号1590个，洗标：9100个，尾：60个，尾号：P37个，M27个、G27个；2015年9月19日，御林浩雪服装厂从世界路公司处领取塑料袋：规格：30×34+4，S号4421个，M号2949个，L号1474个，规格：40×47,1475个；胶针10000个，胶带10个，防潮纸9000张，防潮剂322个。至双方约定的交货日期2015年10月6日，御林浩雪服装厂共完成成品7725件，半成品426件（缺洗标），其余数量未完成。后，御林浩雪服装厂提出要求，要求世界路公司先交加工费再提货，并要求世界路公司增加加工费价格至30元/件，因世界路公司未同意，御林浩雪服装厂未交货。一审法院认为，世界路公司、御林浩雪服装厂签订的合同系双方的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同的约定的履行自己的义务，否则，应承担违约责任。因御林浩雪服装厂并未按合同约定完成衣服的加工并交货，导致世界路公司与第三方美国FOREVER21公司之间的合同无法履行，世界路公司因此申请解除合同，御林浩雪服装厂同意解除合同，应予以准许，《裁剪加工合同》与《缝制加工合同》应予以解除。因合同尚未履行完毕，故该两份合同约定的内容终止履行。对于解除合同的原因，御林浩雪服装厂主张系因世界路公司提供的片印花及洗标数量不足，导致不能按时完成加工，且御林浩雪服装厂要求世界路公司提货时缴纳加工费，世界路公司不同意，才导致御林浩雪服装厂未交付货物，最终导致合同未履行。世界路公司称，世界路公司均足额提供面料、辅料等材料，导致合同无法履行的原因系御林浩雪服装厂私自抬价，世界路公司不同意，御林浩雪服装厂因此拒绝交货。一审法院认为，首先，根据《缝制加工合同》“5.加工方要将辅料在两天内确认清楚，因丢失辅料如（价格牌）之类等造成出库数量问题由加工方负责；6.出库当天把剩余的辅料，次品全部退回，才能按时安排结账，本公司认可出库数量的3%，如果没有退回剩余的面辅料，将加工费中扣除剩余的面辅料款；”的约定，面、辅料的数量应由御林浩雪服装厂确认，且加工完成后，御林浩雪服装厂应退回世界路公司提供的面、辅料数量的3%，即御林浩雪服装厂认可世界路公司提供的面、辅料系超过实际需要数量的3%，现御林浩雪服装厂以世界路公司提供的片印花、洗标数量不足为由未完成加工，且拒绝交货，已构成违约。其次，根据《裁剪加工合同》“6.…当月加工的货款下月30号结算，…”及《缝制加工合同》“12.…此月初的货待下月25号至30号结算，…”的约定，御林浩雪服装厂有先履行的义务，御林浩雪服装厂未履行交货义务，无权要求世界路公司支付货款。第三，从双方员工的聊天记录看，御林浩雪服装厂方私自将裁剪加工单价提高至30元/件，并威胁不提价就要卖给别人，该行为明显违法合同的约定，亦违反了市场交易的诚实信用原则。综上，一审法院认为，系因御林浩雪服装厂的违约行为导致了世界路公司、御林浩雪服装厂间签订的合同无法履行，从而导致世界路公司与第三方美国FOREVER21公司的合同无法履行，致使合同解除，御林浩雪服装厂应赔偿世界路公司的合理损失。对于损失数额，因衣服无法销售，世界路公司要求御林浩雪服装厂按衣服的成本赔偿，于法有据，应予以支持。根据世界路公司与面、辅料生产商签订的合同及发票，世界路公司因委托加工该衣服而产生的成本为210342.9元（不包含片印花）。虽然世界路公司未提交其与青岛墨艺桥印花科技有限公司的买卖合同，但其提交了相应的增值税发票及付款凭证，虽该证据与双方的交易时间不吻合，但因双方系长期合作关系，买卖合同结束后补开发票及后付款符合交易习惯，且御林浩雪服装厂亦收到了世界路公司自青岛墨艺桥印花科技有限公司购买的片印花，故可以参照发票中的单价及世界路公司、御林浩雪服装厂间约定的衣服加工数量计算片印花的价款，该款应为43770元（67555元÷13511件×8754件），御林浩雪服装厂应赔偿世界路公司的损失额为254112.9元（210342.9元+43770元）。世界路公司要求御林浩雪服装厂赔偿报关费用，因该费用未实际产生，一审法院不予支持。世界路公司提交的成本明细中包含了需要支付给御林浩雪服装厂的加工费140064元，但该费用世界路公司未实际支付，对该损失，一审法院不予支持。关于衣服及剩余面、辅料是否应予以返还的问题。一审法院认为,首先，虽然御林浩雪服装厂同意返还衣服及剩余面、辅料，但其系以不赔偿世界路公司的损失为前提，现一审法院依法判决御林浩雪服装厂赔偿世界路公司的损失，世界路公司再要求御林浩雪服装厂返还衣服及剩余面、辅料，显失公平；其次，虽然该衣服被要求销毁，但并非完全没有残值，衣服及剩余面、辅料由御林浩雪服装厂处理，能尽量减少御林浩雪服装厂的损失；第三，虽然诉争的衣服涉及第三方知识产权，但只要衣服不流通，御林浩雪服装厂不获利，并不产生知识产权侵权，世界路公司以该衣服涉及第三方知识产权为由要求御林浩雪服装厂返还销毁，于法无据。综上，一审法院认为，衣服及剩余面、辅料应由御林浩雪服装厂处理，不应返还。但因该衣服涉及第三方知识产权、商标和版权，御林浩雪服装厂处理时不能违反国家关于知识产权、商标权等的相关法律规定，否则应承担相应的法律责任。御林浩雪服装厂加工的衣服系世界路公司受美国FOREVER21公司委托加工的产品，属于第三方享有知识产权及商标和版权的出口型产品，现该衣服因美国FOREVER21公司取消订单而无法出口，且被要求销毁，世界路公司与美国FOREVER21公司签订的合同目的无法实现，世界路公司非但未从御林浩雪服装厂的加工行为中获得利益，相反却因御林浩雪服装厂的违约行为产生了损失，故对御林浩雪服装厂要求世界路公司支付加工费的反诉请求，一审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百五十六条规定判决：一、解除青岛世界路服装有限公司与莱西市御林浩雪服装加工厂签订的《裁剪加工合同》、《缝制加工合同》；二、莱西市御林浩雪服装加工厂于本判决生效之日起10日内赔偿青岛世界路服装有限公司损失254112.9元；三、驳回青岛世界路服装有限公司的其他诉讼请求；四、驳回莱西市御林浩雪服装加工厂对青岛世界路服装有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7973元，保全费2744元，共计10717元，由青岛世界路服装有限公司负担5650元，由莱西市御林浩雪服装加工厂负担5067元；反诉费2620元，由莱西市御林浩雪服装加工厂负担。本院审理查明，莱西市御林浩雪服装加工厂已于2016年4月28日注销。本院认为，莱西市御林浩雪服装加工厂系个体工商户，已于2016年4月28日注销，不具有诉讼主体资格。故无论世界路公司向御林浩雪服装厂提出诉讼，还是御林浩雪服装厂提出反诉，均存在诉讼主体不适格的问题，本案世界路公司的起诉及御林浩雪服装厂的反诉均应驳回。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定，裁定如下：一、撤销山东省莱西市人民法院（2015）西商初字第1153号民事判决；二、驳回青岛世界路服装有限公司的起诉；三、驳回莱西市御林浩雪服装加工厂的反诉。一审案件受理费7973元，由一审法院退还青岛世界路服装有限公司，一审案件反诉费2620元，由一审法院退还莱西市御林浩雪服装加工厂。二审案件受理费7213元，退还莱西市御林浩雪服装加工厂。本裁定为终审裁定。审判长 王 琳审判员 宋丽华审判员 王 晋二〇一七年十月十六日书记员 李 燕