山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁0112民初9449号 原告：花广民，男，1986年1月15日出生，汉族，住济南市天桥区。 被告：叶建国，男，1990年12月20日出生，汉族，住黑龙江省双鸭山宝山区。 被告：山东口十木风建筑装饰工程有限公司，住所地济南市天桥区。统一社会信用代码91370105MA3DJ7L6XQ。 法定代表人：叶建国,执行董事兼总经理。 原告花广民与被告叶建国、被告山东口十木风建筑装饰工程有限公司（以下简称木风装饰公司）合同纠纷一案，本院于2018年9月28日立案后，依法适用简易程序，于2018年11月26日公开开庭进行了审理，原告花广民到庭参加诉讼。被告叶建国、被告木风装饰公司经本院合法送达开庭传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告花广民向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令被告木风装饰公司偿还原告装修款5万元；2.被告木风装饰公司偿还原告电器款14800元；3.被告木风装饰公司支付原告装修延期款1万元；4.被告叶建国对被告木风装饰公司的上述债务承担连带责任。事实和理由：原、被告于2017年10月27日签订装修工程施工合同，原定于2018年1月1日开工，2018年4月1日竣工，但由于被告资金链断裂，房屋装修无任何进展。被告多次拖延并避而不见，双方电话约定停止装修，并退还装修款项及延期费用及代买电器费用。 被告叶建国（缺席）未答辩。 被告木风装饰公司（缺席）未答辩。 原告花广民围绕诉讼请求依法提交了装饰装修合同一份、延期合同一份、收款收据三份、原告刷卡交易记录一份、光大银行账单查询记录、微信聊天记录、被告退场后现场照片等证据。被告叶建国、被告木风装饰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不出庭应诉，视为其放弃举证、质证和辩论的权利。结合原告的当庭陈述及本案证据，本院认定事实如下： 原告花广民经同事介绍与被告叶建国认识。2017年7月4日，花广民交付被告木风装饰公司2万元定金。2017年10月27日，原告花广民与被告木风装饰公司签订《尚睿装饰装修工程施工合同协议条款》，约定由木风装饰公司以包工包全部材料方式施工花广民位于XXXX城X号楼X单元XXX号房屋的装修工程，开工日期为2018年1月1日，竣工日期为2018年4月1日，合同造价80800元。工程款按进度支付，首期支付5万元，中期支付22000元，尾期支付8800元。签订合同当日，原告花广民又支付被告木风装饰公司3万元工程款。 2018年6月28日，原告花广民与叶建国达成《装饰工程施工延期合同协议书》，基本内容：因乙方木风装饰公司资金短缺原因导致工程无法按时完工，经双方协商一致，延长施工期限，内容如下：1.经甲乙双方友好协商同意延长施工期限由原来的2018年4月1日延期至2018年8月31日前。2018年8月31日完成所有施工，并达到入住条件。2.每两天乙方主动向甲方汇报工程进度，确定达到甲方所要求的施工结果。3.乙方若在2018年8月31日之前未完成所有施工，乙方从次月开始向甲方支付每月房租所产生的费用，每月2000元，每月10日前支付。4.乙方按原合同向甲方支付2018年4月1日后所产生的违约金，每日按工程总价的1%，每日80.8元，违约金完工后从尾款中扣除。若乙方无力偿还所有款项，由法人叶建国承担相应责任。 另，原告花广民还以其刷卡交易记录与微信聊天记录主张其于2018年1月3日以刷卡的方式向被告交付14800元委托购买电器款，但被告并未代买。经审查，原告花广民于2018年1月3日付款14800元的收款方系拉卡拉支付股份有限公司，为证明被告木风装饰公司以拉卡拉支付股份有限公司为收款方收取原告款项，原告举证了其于2017年10月20日支付给被告25000元的光大银行账户支付记录，该25000元的收款方亦系拉卡拉支付股份有限公司。原告还举证了其与叶建国2018年1月3日的微信聊天记录印证其委托叶建国购买电器之事实。原告花广民举证的刷卡记录、微信聊天记录、光大银行付款记录能够相互印证原告花广民委托被告代买电器并支付其14800元之事实，本院对上述证据的证明效力予以认定。 还查明，被告木风装饰公司为自然人独资公司，股东系被告叶建国一人。 本院认为，原告与被告木风装饰公司签订的装饰装修合同系双方当事人真实意思表示，合法有效。原告花广民按约定向被告交付了5万元首付款，但被告木风装饰公司未按约履行装修义务，造成了工程的延期。2018年6月28日，原告花广民与叶建国达成《装饰工程施工延期合同协议书》，双方将工程完工日期延期至2018年8月31日。但该份延期合同签订后，被告木风装饰公司仍不能正常履行施工义务。庭审中，原告花广民述称，因被告木风装饰公司无资金施工，仅完成了水电部分，后再未施工其它，被告撤场时还剩余部分门板和腻子粉，在原告多次电话催促被告继续施工仍无进展的情况下，双方口头达成解除合同协议，被告表示已经施工部分不计算工程款并按约赔偿原告损失，原告于2018年8月20日另找他人继续施工。因原、被告已经对解除双方签订的装饰装修合同达成口头协议，且原告已经另找他人完成涉案房屋的装修，故原、被告之间装饰装修合同已经事实解除。原告花广民要求被告木风装饰公司返还其5万元装修款，本院应予以支持，但应扣减被告已经完成的部分工程款和剩余材料款。原告自认被告已经完成的部分工程款和剩余材料款共折价5000元，本院结合现场施工的实际情况对原告的上述主张予以采信。原告花广民虽主张被告自愿放弃已经施工部分工程款，但其对该主张无证据证实，故本院对原告的该项主张不予采信。因此，被告木风装饰公司应当返还原告花广民5万元-5000元=45000元工程款。原告花广民要求被告木风装饰公司返还其电器代买款14800元，原告所举证的证据能够相互印证其交付被告14800元代买电器款的事实，因被告未能完成代买义务，应当将上述款项退还给原告，故本院对原告的该项请求，亦予以支持。原告花广民要求被告木风装饰公司支付其1万元的延期违约金，根据双方《装饰工程施工延期合同协议书》中的约定，即“3.乙方若在2018年8月31日之前未完成所有施工，乙方从次月开始向甲方支付每月房租所产生的费用，每月2000元，每月10日前支付。4.乙方按原合同向甲方支付2018年4月1日后所产生的违约金，每日按工程总价的1%，每日80.8元，违约金完工后从尾款中扣除”，原告主张的违约金未超出双方合同的约定，亦未超出法律的规定，本院应予以支持。原告花广民要求被告木风装饰公司的法定代表人叶建国对木风装饰公司的上述债务承担连带责任，即符合《装饰工程施工延期合同协议书》中叶建国的承诺，亦符合《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，即“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”。因此，本院对原告的该项主张亦予以支持。 综上，本院对原告诉讼请求中的合理部分，均予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告山东口十木风建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告花广民工程款45000元； 二、被告山东口十木风建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告花广民代买电器款14800元； 三、被告山东口十木风建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告花广民违约金1万元； 四、被告叶建国对上述一至三项所判款项承担连带支付责任； 五、驳回原告花广民的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费835元，由原告花广民负担62元，由被告山东口十木风建筑装饰工程有限公司、被告叶建国负担773元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员 曹亚萍 二〇一八年十一月二十六日 法官助理 史 泉 书 记 员 李 叶