福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0582民初6452号 原告：晋江市和景装饰工程有限公司，住所地晋江市安海镇星塔王厝**，统一社会信用代码91350582335740182B。 法定代表人：王旺旺，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：邱蔚芜，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 被告：黄柳源，男，1979年12月15日出生，汉族，住晋江市。 委托诉讼代理人：张顺代，福建华忠盛律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曾丽双，福建华忠盛律师事务所律师。 原告晋江市和景装饰工程有限公司（下称和景装饰公司）诉被告黄柳源装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月5日立案后，适用简易程序于2017年9月5日公开开庭进行审理，原告的诉讼代理人邱蔚芜到庭参加诉讼，被告经本院传唤未到庭；于2017年10月10日裁定转为普通程序，于2018年5月23日公开开庭进行审理，原告的诉讼代理人邱蔚芜、被告及被告的诉讼代理人曾丽双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 和景装饰公司向本院提出诉讼请求：黄柳源支付工程款51119元及滞纳金（自2017年1月31日起至实际还款之日止，按日万分之七的标准计算）。事实和理由：黄柳源于2016年7月18日将位于晋江市××＃××房屋的装饰装修工程发包给和景装饰公司施工。后和景装饰公司依约完工，黄柳源拒不验收工程并拖欠工程款51119元。 黄柳源辩称，1.诉讼工程并未验收，和景装饰公司所述与事实不符；2.诉争工程未结算，且其未入住，不能视为验收合格；3.其及时供应材料设备及付款，不存在工程量变更导致工程延期；4.诉争工程仍有32040元的工程未完成；5.和景装饰公司诉称的工程款金额超出了原工程款的10%，违反施工合同第21条的约定。综上，请求驳回和景装饰公司的全部诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 对有争议的证据和事实，本院认定如下： 1.和景装饰公司提供以下证据证明其主张：A1.施工合同1份，以证明2016年7月18日黄柳源以半包方式将址在世茂御龙湾12#3001房屋发包给和景装饰公司进行装修，工期自2016年7月19日至2016年10月19日，合同价款102000元，合同还约定如何验收及逾期付款的违约责任。A2.工程标准报价系统——内装工程，以证明双方约定工程量清单及各项目价格。A3.现场签证单，以证明和景装饰公司实际完成的工程量情况，工程款总计121919元，和景装饰公司于2017年1月23日向被告提交结算材料。A4.照片、视频，以证明和景装饰公司已完成涉诉房屋的装修工程，黄柳源已实际接收房屋。A5.电话通讯记录，以证明和景装饰公司与黄柳源进行联系，要求黄柳源对结算单进行核对。 黄柳源质证称，对A1、A2的证据三性无异议；对A3的证据三性均有异议，该证据是和景装饰公司单方制作，未经其确认，不能作为认定事实的依据；对A4的真实性无异议，合法性由法院认定，该组证据无法达到和景装饰公司的证明目的，其未实际入住，且部分照片可以体现和景装饰公司未完工的事实；对A5的真实性无法确认，且和景装饰公司逾期举证，不符合证据要求，无法作为证据，不予质证。 对此，本院认为，A1、A2符合有效证据的特征，且与本案事实有直接的关联，能够证明案件事实，予以采纳并作为定案的依据；A3未经黄柳源确认，对其真实性不予认可；结合现场勘验，对A4的真实性予以认可；由于和景装饰公司逾期举证，对A5不予认可，且未能达到和景装饰公司的证明目的。 2.黄柳源提供以下证据证明其主张:B1.现场照片1组，以证明和景装饰公司并未完成合同所约定的装修装饰义务，其所完成的部分存在严重的质量问题。B2.现场签证单1份，以证明双方针对合同进行了减少工程量的事实。 和景装饰公司质证称，对B1的真实性不予认可，应当以法院现场勘验为准，B1不能证明其施工存在严重的质量问题；对B2的真实性予以认可，B2与A3是其公司人员周显通过微信发送给黄柳源，黄柳源何时在现场签证单上签字，其不清楚，黄柳源也未将签字后的现场签证单交给和景装饰公司，其在计算减少项目的结算书中已经将减少项目的费用予以扣除。 对此，本院认为，对B1的真实性不予认可；对B2的真实性予以认可，可以证实双方调整工程量的事实。 3.经和景装饰公司申请，本院依法委托福建卓知项目投资顾问有限公司泉州分公司对诉争工程造价进行鉴定，该公司作出卓知造价【20180316】鉴字第02号鉴定评估报告，诉争工程造价评估为90872元。 和景装饰公司、黄柳源对鉴定评估报告均有异议。和景装饰公司认为，该报告存在缺漏项，应以其提供的设计平面图作为鉴定的依据；黄柳源认为，该报告存在重复计算项目的情况以及价格鉴定依据错误。 对此，本院认为，和景装饰公司提供的平面设计图系其单方制作，未经黄柳源认可，导致鉴定机构未能确定相关拆墙所拆除的位置及面积等范围，无法计算该部分的工程造价，和景装饰公司应承担举证不能的法律后果。黄柳源对鉴定结论持有异议，但并未提供相应证据支持其主张。故本院对该鉴定结论予以采信。 经庭审举证、认证并结合到庭当事人的陈述，对本案主要事实作如下认定： 2016年7月18日，黄柳源将位于晋江市××＃××室内装修以半包方式发包给和景装饰公司施工。双方签订《施工合同》1份，约定工程款总造价102000元，工期90天，自2016年7月19日至2016年10月19日，同时约定若黄柳源未结算自行搬进入住，视为验收合格，并视其违约，承担相应的责任；黄柳源自收到结算书七日内应结算并付清尾款，若违约应支付滞纳金（每日金额＝未付款项×5%）。装修过程中，双方约定了调整部分工程量，后和景装饰公司依约施工，完工后双方未结算，也未验收，黄柳源于2017年年初将家具搬进房屋。经福建卓知项目投资顾问有限公司泉州分公司对诉争工程造价进行鉴定，该诉争工程造价评估为90872元，黄柳源已付工程款70800元，现尚欠和景装饰公司工程款20072元。 综上所述，本院认为，原、被告之间签订的装饰装修合同未违反法律、行政法规的效力强制性规定，应认定合法、有效。和景装饰公司已依约完工，黄柳源自行投入使用，依据施工合同第十四条第三款的约定：“……甲方（指的是黄柳源）未结算自行搬进入住，视为验收合格……”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分不符合约定为由主张权利的，不予支持……”，黄柳源以房屋存在质量问题以折抵工程款的主张不予支持。现黄柳源尚欠和景装饰公司工程款20072元应当支付，其怠于履行付款义务，应承担违约责任。双方虽约定滞纳金为日5%，和景装饰公司自愿调整为日万分之七系其对自身权利的处分，予以照准。和景装饰公司主张自2017年1月31日起算滞纳金，因未能充分举证证明2017年1月31日为应付工程价款之日，本院不予支持，调整为自起诉之日(2017年7月5日)起计算滞纳金。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第十三条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告黄柳源应于本判决生效之日起10日内支付原告晋江市和景装饰工程有限公司工程款20072元及滞纳金（自2017年7月5日起至实际还款之日止，按日万分之七计算）； 二、驳回原告晋江市和景装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1213元，由原告晋江市和景装饰工程有限公司负担900元，被告黄柳源负担313元；案件鉴定费6000元，由原告晋江市和景装饰工程有限公司负担3000元，被告黄柳源负担3000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判长  施经营 审判员  戴晓燕 审判员  吴小妹 二〇一八年十一月二十二日 书记员  黄鹤鹤 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院适用法律问题的解释》 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二十五条当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。符合本规定第二十七条的情形，当事人申请重新鉴定的除外。 对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 法官提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期限为两年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》 第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。 第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。 第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。 －8－ －9－