浙江省金华市婺城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0702民初10348号 原告：深圳市博大建设集团有限公司，住所地深圳市福田区振华路海外装饰大厦综合楼2栋A段第10层1-12轴。 法定代表人：徐凯宏，董事长。 委托诉讼代理人：姚海嵩，上海市天华律师事务所律师。 被告：浙江金华美邦置业有限公司，住所地金华市婺城区宾虹路658-678号1幢6层6026室。 法定代表人：叶建新。 原告深圳市博大建设集团有限公司诉被告浙江金华美邦置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，原告于2018年8月6日提起诉讼，本院于当日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人姚海嵩到庭参加诉讼，被告经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程欠款5733931元；2.判令被告承担迟延支付工程款的利息损失3413979.09元（以拖延支付的工程款每笔数额和拖欠期限，按年利率18%计算至实际支付之日止，现暂计算至2018年7月20日）；3.确认原告对嘉柏大厦工程折价或者拍卖的价款在5733931元内享有建设工程价款优先受偿权；4.由被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2014年9月22日，原告同被告签订《金华嘉柏大厦外装饰工程承包合同》，由原告负责被告开发的金华嘉柏大厦外装饰工程施工，合同总造价3630万元，双方在合同第五条约定了工程款支付的金额、方式和时间以及在合同第十八条约定拖延支付工程款的违约责任。合同签订以后，原告委派吴柏根作为该项目的负责人带领工人进入现场施工。至2015年4月15日，被告浙江金华美邦置业有限公司发出了停工的书面通知，原告按照被告的停工通知一直停工至今。双方在工程进展中及工程停工后数次就工程已完成情况、进度和工程款的支付进行了结算。被告于2015年5月确认所拖欠原告工程欠款6729051元。但被告一直以种种借口拖延支付，在原告屡次催促下，被告才在2016年1月，以代为支付农民工工资的方式，支付部分拖欠的工程款995120元。并且至今工程仍无法复工，且被告多次表示无法继续履行合同。原、被告应当依约履行双方之间的合同，原告一直诚信履行合同，被告拖欠原告的工程款等行为，已给原告造成严重损失。 原告围绕诉请向本院提交了金华嘉柏大厦外装饰工程施工合同、停工通知、工程付款审批单二份、嘉柏大厦增加外墙保温备忘录、外墙保温系统施工报价、工程款欠据及情况说明等证据。被告未到庭对上述证据发表质证意见。经查，本院对上述证据的真实性及其反映的事实予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下：2014年，浙江金华美邦置业有限公司（甲方）与深圳市博大装饰工程有限公司（乙方）签订金华嘉柏大厦外墙装饰工程施工合同一份，约定甲方将位于金华嘉柏大厦外墙装饰工程发包给乙方施工，工程内容和范围为陶土板幕墙、玻璃幕墙、门窗、铝合金百叶、铝板装饰、金属栏杆、雨棚及采光顶、钢结构等外立面施工内容；工程采用包工、包料、包质量、包文明施工的单价包干方式；乙方必须在具备开工之日起进场施工，具体完工时间为土建主体验收后（计划2014年12月）之日起5个月内（若遇春节工期顺延一个月）完成其承包的全部工程（开工日期以甲方书面通知为准）；合同暂定总价3630元；本合同签订后一周内甲方向乙方支付预付款100万元，甲方按施工完成形象节点支付乙方进度款，1-8层的南北辅楼陶土板龙骨与幕墙龙骨及窗框基本完成达到90%以上，乙方提交申报款项资料，甲方在一周内支付合同价15%的进度款；主楼陶土板龙骨与幕墙龙骨及窗框完成达到50%，乙方提交申报款项资料，甲方在一周内支付合同价20%进度款；主楼陶土板龙骨与幕墙龙骨及窗框基本完成达到90%，乙方提交申报款项资料，甲方在一周内支付合同价10%（扣除预付款100万元）的进度款；从上而下每完成6层，乙方提交申报款项资料，甲方在一周内各支付合同价10%的进度款；甲方凭乙方提供的正式建筑安装发票支付进度款；增加工程量部分按每月实际完成工程量的70%进行支付；乙方完成全部施工后由甲方组织相关部门进行验收，竣工验收合格后7日内付至合同总价的90%给乙方；项目整体全部完工后45天内由甲方组织相关部门进行验收，竣工验收合格并收到乙方报送完整的结算资料后三个月内办理完毕结算手续，双方确认工程结算结果后7日内付至结算总价的95%给乙方，留5%作为保修金（保修金不计利息），竣工满一年后一周内支付3%，满两年后一周内支付2%；由于发包方原因导致引起竣工日期延长，则乙方应积极配合发包方工作直至完成所有工作，乙方由此产生的费用按实际发生的给以适当签证补偿；拖欠乙方工程款的按应付金额*1.5分／元的月利息予以补偿；合同还对其他内容进行了约定。合同签订后，原告委派项目责任人带领工人进入现场施工。2015年1月16日，浙江金华美邦置业有限公司与深圳市博大装饰工程有限公司签订嘉柏大厦增加外墙保温备忘录，约定装饰外墙的岩棉保温由深圳市博大装饰工程有限公司施工，并对相关费用进行了约定。 2015年4月15日，浙江金华美邦置业有限公司向深圳市博大装饰工程有限公司发出停工通知，该通知载明：“根据工程现状，请贵公司于2015年4月15日起暂停嘉柏大厦外立面装饰工程施工。具体复工时间等待现场具备施工条件后另行通知。我司书面正式通知贵司复工后再由贵司组织人员重新进行施工，工期相应顺延。”原告收到停工通知后即停止了施工，至今未复工。2015年5月14日，经对账，被告公司法定代表人叶建新出具工程款欠据一份，该欠据载明：“我浙江金华美邦置业有限公司由于公司目前周转资全无，暂无法支付贵公司工程款，经双方核对我司欠：1、2015年3月26日前停工损失人工费补偿金（239400元-已付110000）129400元；2、按合同支付条款约定进度款按实际完成产值的70%支付，至主楼陶土板龙骨与幕墙龙骨及窗框基本完成达到90%的付款节点止应付工程款进度尚欠6599651元，综合以上合计欠深圳市博大装饰工程有限公司应付工程款6729051元，大写人民币陆佰柒拾贰万玖仟零伍拾壹元整。”2016年2月5日，被告支付深圳市博大装饰工程有限公司欠款995120元，尚欠5733931元至今分文未付。庭审后，原告出示情况说明，自愿放弃对人工费补偿金129400元应付利息的主张，并主张该补偿金已从995120元中优先扣除。 另查明，深圳市博大装饰工程有限公司于2015年8月4日变更登记为深圳市博大建设有限公司；深圳市博大建设有限公司于2015年8月14日变更登记为深圳市博大建设集团有限公司。 本院认为，深圳市博大装饰工程有限公司与被告签订的嘉柏大厦外墙装饰工程施工合同，系双方的真实意思表示，合法有效，本院予以确认。深圳市博大装饰工程有限公司变更登记前的债权由原告继受享有。根据工程款欠据及被告付款情况等，本院认定被告欠原告工程款5733931元。被告拖欠原告工程款至今未付，应承担支付欠款及利息的民事责任。根据法律规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，工程未实际竣工的，约定的竣工之日为六个月的起算点，约定竣工日期早于实际停工日期的，实际停工日为六个月的起算点。涉案工程于2015年4月15日停工，原告于2018年8月6日提起诉讼，超出了法律规定的行使优先权的期限，故对原告主张对工程款享有优先受偿权的诉讼请求不予支持。综上，对原告诉请中合法有据部分，本院予以支持。被告拒不到庭参加诉讼，既是对国家法律的藐视，也是对其自身诉讼权利的放弃，并应承担由此产生的不利后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告浙江金华美邦置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市博大建设集团有限公司工程款5733931元，并支付逾期利息3396940.83元（已按年利率18%分段计算至2018年7月20日，此后利息仍按此利率算至判决实际履行之日止）； 二、驳回原告深圳市博大建设集团有限公司的其他诉讼请求。 被告如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费119608元，保全费5000元,合计124608元（原告已预交），由原告深圳市博大建设集团有限公司负担54811元，被告浙江金华美邦置业有限公司负担69797元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 长  薛焕梅 人民陪审员  施筱笑 人民陪审员  王吉中 二〇一八年十一月二十六日 代书 记员  褚海燕