广西壮族自治区凭祥市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂1481民初201号 原告：凭祥市顺业船舶工业有限公司，住所广西壮族自治区凭祥市南山经济开发区凭祥市边境经济合作区友谊关工业园内6号厂房。统一社会信用代码：914514816801053236。 法定代表人：阮某，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：李某，广西创和律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：唐某，广西创和律师事务所执业律师。 被告：天津中天重工国际贸易有限公司，住所天津市西青区中北镇西青道奥森物流C区327号。统一社会信用代码：91120111MA05Q65A3T。 法定代表人：季某，该公司经理。 委托诉讼代理人：贾某，山东景林律师事务所执业律师。 原告凭祥市顺业船舶工业有限公司（以下简称顺业公司）与被告天津中天重工国际贸易有限公司（以下简称中天公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年4月27日立案后，依法适用简易程序，进行了审理。因本案案情复杂，转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告顺业公司的委托诉讼代理人李某、唐某，被告中天公司的委托诉讼代理人贾某到庭参加诉讼。期间因补充证据，本院依法扣除审理期限一个月。顺业公司向本院申请财产保全，要求对中天公司价值297213.98元的财产进行查封，并提供了担保。本院于2018年5月3日依法裁定查封中天公司价值297213.98元的财产。本案现已审理终结。 顺业公司向本院提出诉讼请求：1.解除顺业公司和中天公司签订的《工矿产品购销合同》（合同编号20180204/SY-ZT）；2.中天公司向顺业公司返还预付货款200183.75元并支付利息1280.23元（利息按中国银行同期流动资金贷款利率的1.3倍，以58695元为基数从2018年2月6日开始计算，以141488.75元为基数从2018年4月6日开始计算，暂计至2018年4月27日，要求利息计至全部款项付清之日止）；3.中天公司赔偿顺业公司经济损失102676.66元，其中包括顺业公司已赔付越南矿山设备有限公司（以下简称越南公司）的延迟交货罚金63000元、重新购置无缝钢管的差价32750元。事实和理由：2018年1月，顺业公司与越南公司商洽买卖无缝钢管，并通过网络发布越南公司采购的产品品种、数量、规格及交货方式、时间。中天公司在线上报价后，顺业公司告知可向其公司采购其中4种，即无缝钢管27SiMn外径92mm、外径102mm、外径18mm及无缝钢管C45外径127mm，并强调必须在约定的交货期前将货物运至广西凭祥。2018年2月3日，顺业公司与越南公司签订《经济合同》，约定越南公司向顺业公司采购无缝钢管一批，合同标的为1130797元，交货时间为2018年4月12日前，交货地点为越南谅山友谊关，延迟交货时间在一周内的每日按合同总值1%处罚，超过一周的每日按合同总值2%处罚。次日，顺业公司与中天公司签订《工矿产品购销合同》，约定中天公司向顺业公司供应无缝钢管27SiMn外径92mm、外径102mm、外径18mm及无缝钢管C45外径127mm，合同总价暂计为195650元（单价不变，以实际发货重量结算货款），预付定金30%，交货时间为2018年3月30日，交货地点为广西东兴市，如发生争议则由原告所在地人民法院裁决。2月5日，顺业公司按合同约定向中天公司支付货物定金58695元。3月，顺业公司多次询问货物生产进度，并要求提供货物包装情况及随货资料，要求按期交货，但中天公司直至2018年4月4日才明确回复在结清货款前提下4月5日可安排发货。顺业公司反复询问能否保证发货并得到肯定回复后向中天公司汇款141488.75元。付款后，顺业公司要求中天公司提供货物的物流信息，但中天公司一直以各种理由拒绝提供，还不断推迟发货时间。4月8日，顺业公司在多次催促发货无果的情况下，要求中天公司退款，中天公司口头承诺4月10日前退款，之后再无消息。顺业公司无奈之下只得重新寻找货源，于4月11日向山东芸熙金属材料有限公司（以下简称芸熙公司）采购无缝钢管27SiMn外径92mm、外径102mm及无缝钢管C45外径127mm（合同价暂定为180900元），于4月12日向聊城市建元金属制品有限公司（以下简称建元公司）采购无缝钢管27SiMn外径18mm（合同价暂定为47500元）。因顺业公司未能按期交付无缝钢管27SiMn外径92mm、外径102mm、外径18mm及无缝钢管C45外径127mm，越南公司要求顺业公司按双方合同约定支付罚金，经协商，双方于4月17日签订《赔偿协议》，约定顺业公司向越南公司赔偿1万美元（按签约日汇率相当于人民币63000元）。同日，顺业公司向中天公司发出书面通知，要求中天公司退还全部预付货款200183.75元。4月23日，顺业公司按照《赔偿协议》约定赔偿了越南公司1万美元（折合人民币63200元）。2018年8月，顺业公司按国家税务总局要求缴纳该笔赔偿款的税金共6926.66元。因中天公司延期交货甚至虚假发货行为已构成根本违约，其与顺业公司签订的《工矿产品购销合同》应予解除，且其在签订合同前明显可预见一旦延迟交货将必然给顺业公司带来重大经济损失，故其应当对顺业公司进行赔偿。2018年8月17日，其增加诉讼请求，要求中天公司支付赔偿款所缴纳税金6926.66元。 中天公司辩称，顺业公司延迟付款违约，中天公司没有违约，不应该赔偿顺业公司的损失。顺业公司与越南公司之间的合同及赔偿事宜，中天公司并不知情。中天公司对顺业公司赔偿越南公司的真实性有异议，即使赔偿属实，越南公司在中国取得收入，就应该缴纳相关税款，顺业公司代越南公司缴纳税款，不能据此要求中天公司赔偿。请求法院驳回顺业公司的诉讼请求，判令双方继续履行《工矿产品购销合同》。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的顺业公司提供的《工矿产品购销合同》、银行电子回单及中天公司提供的2份汇款单，本院予以确认并在卷佐证。对顺业公司提交的证据，本院认证如下：1.《经济合同》，该合同内容为中文、越文表述，通过中文可以了解合同内容，且该证据与顺业公司提交的货物报关单等货物交付的证据形成证据链，证实该份证据的真实合法性，予以确认；2.货物采购记录及聊天记录，经庭审中核对手机信息，通过采钢宝手机APP平台发布的信息，手机号138××××9113注册的微信、手机号135××××7999为中天公司工作人员的微信和手机号码，证实顺业公司与中天公司的工作人员商谈购买货物，且在2018年4月8日中天公司表示退款给顺业公司，对该组证据予以确认；3.《工矿购销合同》、电子回单（与芸熙公司），根据合同法规定，合同可以采用传真方式签订，且有货物报关单相互印证，证实该合同的真实性；4.《工矿购销合同》、电子回单（与建元公司），根据合同法规定，合同可以采用传真方式签订，且有货物报关单相互印证，证实该合同的真实性，予以确认；5.赔偿协议、境外汇款申请书、回单，证实顺业公司向越南公司支付违约金63000元，予以确认；6.通知，不能证实已经送达中天公司，不予确认；7.中国建设银行单位客户专用回单，证实顺业船舶向建元公司、芸熙公司汇款的事实，予以确认；8.境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表、代扣、代收代缴税款报告表、完税凭证，证实顺业公司因向越南公司支付违约金而缴纳的税款；9.货物报关单、货物运抵报告、载货清单，证实顺业公司将货物交付给越南公司，予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：顺业公司系一家经营范围包括货物进出口的企业。2018年2月3日，顺业公司与越南公司签订《经济合同》，约定越南公司向顺业公司采购无缝钢管一批，合同标的为人民币1130797元，交货时间为2018年4月12日前，如因卖方过错造成无法按期交货，一周内延迟交货卖方将被处以每日按合同总值1%罚款，超过一周的每日按合同总值2%罚款，罚款不超过合同总价直的15%。同时约定了产品规格质量、包装、验收、结算方式等。 2018年1月，顺业公司在“采钢宝”APP上发布需采购的钢产品品种、数量及规格，中天公司进行报价。通过该发布平台提供的信息，顺业公司与手机号138××××9113注册的微信、手机号135××××7999联系购买货物事宜。2018年2月4日，顺业公司与中天公司签订《工矿产品购销合同》（合同编号20180204/SY-ZT），约定中天公司向顺业公司供应每根管长6000mm的无缝钢管27SiMn外径92mm内径76mm的12吨、单价5700元，无缝钢管27SiMn外径102mm内径62mm的10吨、单价5700元，无缝钢管27SiMn外径18mm内径10mm的5吨、每吨8850元，无缝钢管C45外径127mm内径85mm的5吨、每吨5200元，合同总价为195650元；2018年3月30日前保证发货，延迟视为违约，需方可认为供方不能提供货物；收货地点为广西东兴市；结算方式及期限为预付定金30%，发货前提供产品完工照片及包装信息汇尾款，款到即发货。同时约定了运输方式、验收标准等内容以及在开具发票、办理退税方面的违约责任，如发生争议则由原告所在地人民法院裁决。2018年2月5日，顺业公司按合同约定向中天公司预付货物定金58695元。2018年3月30日，中天公司未能发货。4月3日，顺业公司又向中天公司预付货款141488.75元，中天公司仍未发货。4月7日，顺业公司工作人员发短信给手机号为135××××7999的中天公司工作人员：“季总，今天怎么说？有货吗？没有就把货款退回来给我吧”，4月8日，对方回复“确定不要了吗？如果不要今天申请款了”，顺业公司工作人员回复：“确定”。 顺业公司为了向越南公司履行合同重新寻找货源，于2018年4月11日向芸熙公司采购每根管长6000mm的无缝钢管27SiMn外径92mm壁厚8的12吨、单价7200元，无缝钢管27SiMn外径102mm壁厚20的10吨、单价6650元，无缝钢管C45外径127mm壁厚31的5吨、每吨5600元，合同总价为180900元，分别于2018年4月11日、5月25日、5月30日转款90450元、81428.1元、3500元，共计175378.1元。顺业公司于4月12日向建元公司采购无缝钢管27SiMn外径18mm内径10mm的5吨，每吨9500元，合同总价为47500元，分别于2018年4月12日、5月4日转款14250元、36518元，共计50768元。2018年4月17日，顺业公司与越南公司签订《赔偿协议》，约定顺业公司向越南公司赔偿1万美元（当日折合人民币63000元）。4月23日，顺业公司按照《赔偿协议》约定赔偿了越南公司1万美元（当日折合人民币63200元）。2018年8月，顺业公司按国家税务总局要求缴纳该笔赔偿款的税金共6926.66元。 本院认为，双方当事人的争议焦点是：一、顺业公司与中天公司签订的《工矿产品购销合同》应否解除；二、中天公司应否返还顺业公司的预付货款并支付利息；三、中天公司应否赔偿顺业公司对越南公司的赔付款、赔付款缴纳税金、重新购置无缝钢管的差价等经济损失。 一、关于顺业公司与中天公司签订的《工矿产品购销合同》应否解除的问题。顺业公司与中天公司签订的《工矿产品购销合同》系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、法规强制性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同的约定全面履行自己的义务。按双方合同约定：2018年3月30日前保证发货，延迟视为违约，需方可认为供方不能提供货物；结算方式及期限为预付定金30%，发货前提供产品完工照片及包装信息汇尾款，款到即发货。合同签订后，顺业公司已按合同约定支付了定金，但中天公司未能在2018年3月30日前发货。中天公司答辩称系因顺业公司违约4月3日才支付货款，但其未能提供证据证明其已按照合同约定向顺业公司提供产品完工照片及包装信息并要求顺业公司汇尾款，且顺业公司于4月3日汇尾款后，中天公司仍然未能发货，按双方合同约定“延迟视为违约，需方可认为供方不能提供货物”，故顺业公司请求解除其与中天公司签订的《工矿产品购销合同》，符合法律规定，本院予以支持。 二、关于中天公司应否返还顺业公司的预付货款并支付利息的问题。中天公司对收到顺业公司的预付货款200183.75元无异议，双方签订的《工矿产品购销合同》解除后，中天公司应将该款返还给顺业公司，故顺业公司主张中天公司返还其预付货款200183.75元的诉讼请求，应予以支持。中天公司取得预付货款后，未能履行交付货物的义务，构成违约，顺业公司可主张中天公司违约之日起占用该货款期间的利息。综合双方合同约定及顺业公司2018年4月3日付尾款的事实，确定中天公司自2018年4月4日起违约。因双方未对利息的计算方法进行约定，利息应按中国人民银行同期同类贷款利率计算为宜。 三、关于中天公司应否赔偿顺业公司对越南公司的赔付款、赔付款缴纳税金、重新购置无缝钢管的差价等经济损失的问题。本案中，中天公司未能按照与顺业公司签订的《工矿产品购销合同》的约定履行交付货物的义务，构成违约，应承担违约责任。顺业公司因中天公司不能交货，而向其他公司购买相同或相似规格、相同数量产品支出货款180900元+47500元=228400元，中天公司无证据证实该价格明显高于市场价格，该价格比顺业公司与中天公司的合同价款195650元多出32750元，该差价是中天公司违约而导致顺业公司产生的实际经济损失，应由中天公司予以赔偿。根据合同相对性原则，合同当事人对其违约行为会给合同关系以外的第三人造成何种损害是不可预见的，中天公司表示不知道顺业公司与越南公司之间的合同及赔偿事宜，在双方签订的购销合同中也未约定违约金条款，且顺业公司亦无证据证明中天公司知道或者应当知道其与越南公司之间的约定。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”故顺业公司要求中天公司赔偿其对越南公司的赔付款及赔付款缴纳税金，本院不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第一百零七条、第一百一十三条第一款规定，判决如下： 一、解除原告凭祥市顺业船舶工业有限公司和被告天津中天重工国际贸易有限公司于2018年2月4日签订的《工矿产品购销合同》（合同编号20180204/SY-ZT）； 二、被告天津中天重工国际贸易有限公司返还原告凭祥市顺业船舶工业有限公司预付货款200183.75元并支付利息（利息以200183.75元为基数，从2018年4月4日起，按中国人民银行同期同类贷款利率计算至还清货款之日止）； 三、被告天津中天重工国际贸易有限公司赔偿原告凭祥市顺业船舶工业有限公司重新购置无缝钢管的差价损失32750元； 四、驳回原告凭祥市顺业船舶工业有限公司的其他诉讼请求。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地的人民法院申请执行。 案件受理费5862元，保全费2006元，合计7868元，由原告凭祥市顺业船舶工业有限公司负担1810元，由被告天津中天重工国际贸易有限公司负担6058元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于崇左市中级人民法院。 审 判 长  冷应洪 人民陪审员  覃汉平 人民陪审员  黄保平 二〇一八年十一月二十七日 法官助理李宏琼 书记员杨羽 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。