江苏省南京市江宁区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)苏0115民初7794号 原告：韦朕杭，男，1981年10月1日生，汉族。 被告：南京壹号家信息科技有限公司，统一社会信用代码91320102080277770F，住所地南京市玄武区玄武门22号。 法定代表人：童铭，该公司执行董事。 被告：南京面对面装饰有限公司，统一社会信用代码91320102762112519C，住所地南京市玄武区玄武门22号。 法定代表人：童铭，该公司执行董事。 被告：南京市江宁区爱家空间家装设计中心，住所地南京市江宁区东山街道宏运大道西侧、双龙大道以东武夷商城风尚阁4幢110室。 经营者：万慧平，男，1983年7月24日生，汉族。 三被告共同委托诉讼代理人：孙嘉文，江苏法德永衡律师事务所律师。 三被告共同委托诉讼代理人：周威，江苏法德永衡律师事务所律师。 原告韦朕杭与被告南京壹号家信息科技有限公司（以下简称壹号家公司）、被告南京面对面装饰有限公司（以下简称面对面公司）、被告南京市江宁区爱家空间家装设计中心（以下简称爱家中心）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告韦朕杭，被告壹号家公司、面对面公司、爱家中心的共同委托诉讼代理人周威以及爱家中心的经营者万慧平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 韦朕杭向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还工程款、主材款、家具款、家电款75000元；2.判令被告赔偿违约金36923元（工程延误赔偿金5386元、主材延误赔偿金7102元以及主材违约赔偿金24435元）；3.判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2017年7月1日，其与被告在一号家居馆签订《南京市家庭居家装饰装修工程施工合同》和《委托代购服务合同》，约定由被告对其所有的中粮鸿云19栋1408室房屋进行装修并提供主材代购服务。其先后支付工程款、家具款、主材款、家电款总计141646元，还支付设计费6000元。被告于2018年1月5日进场施工，2018年5月2日停工至今。涉案装修工程仅完成部分，主材和家电部分到位。其多次督促被告继续履行合同未果，故被告应退还其多付的款项并赔偿其违约金。 壹号家公司辩称，本案与其无关，请求驳回原告对其的诉讼请求。 面对面公司辩称：涉案工程合同由其履行，与壹号家公司以及爱家中心无关；其无力继续履行合同，同意解除合同；对原告主张退还的工程款、主材款、家具款、家电款数额无异议；原告主张的违约金没有依据，且过高。 爱家中心辩称：其经营者万慧平原系面对面公司员工，面对面公司使用万慧平的身份信息注册爱家中心，万慧平直至2016年10月方才知晓；其营业执照、公章、银行账户等均由面对面公司控制、使用，直至2018年4月27日才由面对面公司财务人员将前述资料交还万慧平；本案与其无关，请求驳回原告对其的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年7月1日，爱家中心（乙方）与韦朕杭（甲方）就涉案工程签订《装饰装修工程施工合同》一份，合同约定：工程地点中粮鸿云19栋1408室，乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料，工程期限90天，工程总价48967元；甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，甲乙双方各执一份；设计费6000元；签订合同后当日内，支付工程款24484元，电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格后2日内支付工程款9793元，瓦、木工程阶段验收合格后2日内支付工程款12242元，工程竣工验收合格后支付工程款2448元；因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任；由于乙方原因造成工期延误，按1‰元/天向甲方支付违约金，甲方可向乙方发出催告通知，乙方在收到通知7日后仍未完工的，甲方有权解除合同。 同日，爱家中心（乙方）与韦朕杭（甲方）签订《委托代购服务合同》，约定：甲方将中粮鸿云19栋1408室房屋装修工程中涉及的主材、家电、家具购买事宜委托给乙方代为办理；主材代购预算总额81450元，合同签订时支付48870元，装修瓦木工程验收完毕支付32580元；甲方按本代购合同约定的时间支付货款及相关费用后，乙方未按约定或甲方另行指定的期限完成交货，每延迟一天按未送货商品货款的0.1%向甲方支付违约金，违约金最高不超过代购总价的10%价格的10%；甲乙双方在《委托代购服务合同》签订之日起，必须完整履行合同，未经协商变更、终止合同者，应向对方支付代购总额的30%作为违约金。前述两份合同签订后，面对面公司于2018年1月5日开始进场施工，涉案工程于2018年5月2日停工。2018年5月，韦朕杭向本院提起本案诉讼。 2017年7月1日至2018年4月14日，韦朕杭向面对面公司支付工程款、家具款、主材款、家电款总计141646元。 2018年6月15日，面对面公司与韦朕杭进行核算，制作《工地核算表》，确认韦朕杭已交款（不含设计费）141646元，已交设计费6000元。韦朕杭对《工地核算表》中载明的实际发生工程款、主材款、家电款数额有异议，认为未计算合同优惠，对已经完成的工程量认可。 爱家中心系个体工商户，于2016年5月12日注册，经营者万慧平。万慧平2010年5月至2017年7月期间的社会保险均由面对面公司缴纳。 审理中，因被告无法继续履行涉案合同，原被告一致同意《装饰装修工程施工合同》以及《委托代购服务合同》于2018年7月25日解除。被告对于韦朕杭主张退还工程款、主材款、家具款、家电款75000元的数额均不持异议。韦朕杭在合同解除后就涉案工程另找他人继续施工，于2018年10月初完工。韦朕杭陈述：其与爱家中心签订合同，交款后由面对面公司出具收据，在壹号家公司、面对面公司共同运营的壹号家居馆内选购主材，其不清楚三被告间的关系，认为其与三被告间均存在合同关系。 本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。关于双方争议的合同主体问题。装修施工合同以及委托代购服务合同上均加盖有爱家中心的公章，即便如爱家中心所述其系面对面公司注册成立，其经营者万慧平在2016年10月方才知晓此事，万慧平在知晓后仍然任由面对面公司使用爱家中心公章对外签订合同，未提出异议，爱家中心对于涉案合同应当承担责任。爱家中心辩称涉案工程与其无关的意见，本院不予采纳。面对面公司认可涉案合同由其履行，愿意在本案中承担责任，不违反法律规定，本院予以确认。现有证据不足以证实壹号家公司亦是涉案合同的相对方，对韦朕杭要求壹号家公司在本案中承担责任本院不予支持。关于韦朕杭主张退还的款项，爱家中心以及面对面公司对数额均不持异议，本院予以确认。关于韦朕杭主张的违约金，涉案合同因爱家中心以及面对面公司原因无法继续履行，爱家中心以及面对面公司违约，应向韦朕杭支付违约金。根据《委托代购服务合同》约定的违约金条款，结合合同约定的工期、进场施工时间、停工时间以及韦朕杭另找他人就涉案工程继续施工的完工时间，本院认定由爱家中心以及面对面公司向韦朕杭支付违约金15000元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、被告南京面对面装饰有限公司、被告南京市江宁区爱家空间家装设计中心于本判决发生法律效力之日起10日内共同向原告韦朕杭返还款项75000元以及支付违约金15000元； 二、驳回原告韦朕杭的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取1269元，由原告韦朕杭负担249元，由被告面对面公司、爱家中心负担1020元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时向南京市中级人民法院预交上诉案件受理费。 审判员  李侠 二〇一八年十一月二十八日 书记员  孙林