北京市密云区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0118民初9417号原告：北京神龙建筑装饰工程有限公司，住所地北京市密云区经济开发区科技路**-1。统一社会信用代码91110228XXXXXXX。法定代表人：吴传芬，总经理。委托诉讼代理人：任立成，北京通特律师事务所律师。被告：九X华盛暖通工程有限公司，住所地江西省九江市九江经济技术开发区前进西路中体奥林匹克花园**不分单元102。统一社会信用代码91360406XXXXXXXXX。法定代表人：吴敏华，总经理。委托诉讼代理人：熊国华，男，1988年8月15日出生，汉族，九X华盛暖通工程有限公司员工。原告北京神龙建筑装饰工程有限公司（以下简称神龙公司）诉被告九X华盛暖通工程有限公司（以下简称华盛公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年8月28日立案后，依法适用简易程序由审判员王化雨独任审判公开开庭进行了审理。原告神龙公司的委托诉讼代理人任立成，被告华盛公司的委托诉讼代理人熊国华到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告神龙公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付违约金109500元；2.案件受理费由被告负担。事实和理由：2017年11月26日，原告与被告签订《买卖合同》，合同约定原告向被告购买空气源热泵热水机组等货物，总计金额66000元。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付货款，但被告未按照合同约定时间2017年12月30日前供应主机及配件。按照合同第十一条第一款的约定以及被告的承诺书，被告应向原告支付违约金109500元。被告华盛公司辩称，被告认可逾期交货的事实，但逾期交货系因雨雪天气造成车辆无法上山所致，而且原告未兑现承诺将其他空调的安装工程给被告做，所以导致后来又加了15000元，由于这个事情一直未敲定所以主机迟迟没有上。如果按照逾期来说的话，应该按照增补协议那天开始计算违约金。另外合同中约定的违约金是该批次货物的千分之五，被告是第二次货物没有按期交付，应该按照第二次货款的千分之五计算违约金。综上，不同意原告的诉讼请求。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院审理查明如下：2017年11月26日，神龙公司作为需方（甲方）、华盛公司作为供方（乙方）签订《买卖合同》，其中载明，项目名称为庐山X山庄，甲方从乙方处购买格力牌空气源热泵热水机组、不锈钢保温水箱等货物，价款合计66000元，该金额包括运输费、保险费、二次检验检测费等一切费用；如乙方委托甲方卸货，乙方承担责任及费用；双方选择以下交货期限供货（B）第一次供货在2017年12月10日前，水箱及辅料按合同约定将货物运至甲方指定地点，第二次供货在2017年12月30日前，主机及全部按合同约定将货物运至甲方指定地点；因不可抗力、甲方对设计加工工艺更改和供货数量增加，经甲方书面同意可以顺延期限，非以上原因，乙方不得以任何理由延迟交货；本合同签订生效后甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款，乙方按照甲方要求送交每批货物，经甲方对货物检验合格后付至该批货物价款的20%（含该批货物相应比例的预付款），乙方全部交付货物并经甲方对货物检验合格（或需要调试合格）后付至总价款的40%，项目总体验收合格，乙方将供货清单与项目部核对并报丙方审核后，除留结算金额的5%作为质保金，一年后付清，待质保期满后7日内支付外，余款15%甲方在5个月内付清（无息）；由于乙方原因造成逾期供货，如在本合同第二条第一款交货期限选择（A）的，每逾期一天按合同金额的千分之五承担违约责任，并应赔偿逾期供货给甲方造成的损失，如在本合同第二条第一款交货期限选择（B）的，分批交货每逾期一天，按该批次货物金额的千分之五承担违约责任，并应赔偿逾期供货给甲方造成的损失；如因乙方供货质量存在缺陷，供货不足或错发货等造成逾期供货，应按本合同有关条款规定执行；如因乙方逾期供货、供货不足或供货质量有缺陷等造成甲方不得不向第三方订货或因此遭受到业主方的索赔等，乙方应赔偿甲方由此造成的包括货物价格增加、运输等所有损失费用等。合同签订后，神龙公司陆续向华盛公司支付货款，华盛公司亦依约供应了部分货物。根据《买卖合同》中的约定第二批货物即主机及剩余全部货物应于2017年12月30日前供货并安装，但华盛公司逾期迟迟未予供货，庭审中华盛公司对于逾期供货事实亦予认可。2018年5月10日，神龙公司向华盛公司发送律师函，称华盛公司供货逾期5个月已造成违约，后华盛公司向神龙公司庐山X山庄项目部出具《承诺书》，其中载明：华盛公司与神龙公司就庐山X山庄项目签订的空气能供货安装合同（后在原合同的基础上增补15000元，含除电线、线管外的所有辅料、加工、运输、安装及调试等一切费用），华盛公司工作进度已严重滞后，目前神龙公司已支付38200元，现神龙公司再支付华盛公司26010元，华盛公司一定在十天内完成安装调试验收合格交付神龙公司，如华盛公司不能如期完成每拖延一天处5000元罚款等。至此，原、被告双方买卖合同总价款为81000元。《承诺书》签订后，华盛公司仍未依约供应货物并进行安装，神龙公司遂通过电话、微信等多种方式催促华盛公司，华盛公司最终于2018年6月1日完成了供货和安装。本院认为：《买卖合同》及《承诺书》均为双方当事人真实意思表示，且不违反相关法律法规，合法有效，应依约履行。神龙公司应依约给付相应货款，华盛公司亦应依约按时供应符合合同约定的货物。《买卖合同》中已约定各批次货物的供应时间，并约定分批交货每逾期一天，按该批次货物金额的千分之五承担违约责任。庭审中，华盛公司对于逾期交付第二批货物的事实不持异议，华盛公司辩称逾期供货系由于天气原因及空调合同签订事宜未谈妥导致，但《买卖合同》中未约定以上事项为免除违约金给付的事由，本院认为华盛公司作为民事主体既已签订合同应严格遵守履行，故对华盛公司此项抗辩不予采纳。鉴于《承诺书》中约定，华盛公司于十天内（即2018年5月20日）完成安装调试验收合格交付神龙公司，如不能如期完成每拖延一天处5000元罚款，应视为原、被告协商一致违约金数额自此变更为每天5000元。根据《买卖合同》所附清单记载，第二批货物即机组费用共计49500元，则每日违约金为此批货款的千分之五即247.5元。自约定供货日期2017年12月31日起至承诺书签订之日2018年5月9日止共计130天，违约金合计32175元。自2018年5月21日至6月1日共计12天，根据《承诺书》中约定的每日违约金5000元，合计60000元。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条之规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。虽以上违约金系原、被告协商一致予以约定，但庭审中华盛公司认为原告主张的违约金数额过高，要求法庭予以核减，故本院结合原、被告买卖合同总价款及原告的实际损失情况对违约金数额酌情予以调整。关于原、被告争议的货款给付问题，由于华盛公司在本案中未提起反诉，原告诉讼请求也未提及，故本案对货款给付问题不予涉及。综上所述，为维护社会正常的经济秩序，保护当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：被告九X华盛暖通工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京神龙建筑装饰工程有限公司违约金四万元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费一千二百四十五元，由原告北京神龙建筑装饰工程有限公司负担八百四十五元（已交纳），被告九X华盛暖通工程有限公司负担四百元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  王化雨二〇一八年十一月二十三日法官助理陆静书记员郑伟