山东省枣庄市市中区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁0402民再63号 原审原告：李强，男，1975年4月15日出生，汉族，住枣庄市市中区。 委托诉讼代理人：褚向东，山东鼎赢律师事务所律师。 原审被告：山东鼎天投资置业有限公司（以下简称鼎天公司），住所地枣庄市市中区解放中路**。 法定代表人：王明钧，该公司经理。 原审原告李强与原审被告鼎天公司商品房预约合同纠纷一案，本院于2014年11月13日作出（2014）市中民初字第2097号民事判决书，已经发生法律效力。经本院审判委员会讨论决定，于2018年9月18日作出（2018）鲁0402民监56号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。原审原告李强的委托诉讼代理人褚向东到庭参加诉讼，原审被告鼎天公司经传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原审原告李强再审称，一、请求法院解除原审原、被告签订的《广府一号团购协议书》；二、请求法院判令原审被告返还原审原告诚意金5万元及利息（自2012年5月7日起至诚意金还清之日止，按月息1.5分计算）；三、认定原审原告债权享有优于抵押权和其他债权的优先受偿权；四、诉讼费用由原审被告承担。事实和理由：2012年5月7日，原审原、被告签订了“广府一号团购协议书”。协议约定，原审原告有意购买原审被告开发的位于市中区光明广场南侧原老农校广府一号项目，原审原告缴纳认筹诚意金5万元整，原审原告的意向房源为5号楼1单元4层中户，面积为99平方米。如协议解除原审被告按照月息1.5分向原告支付利息。按照协议要求原审原告向原审被告支付了5万元的诚意金。最初原审被告宣传承诺协议房产将在2012年底开盘，后来又承诺在2013年中开盘，时至今日原审被告所承诺房产没有任何开盘的迹象，大部分楼盘甚至还没有开挖地基，很多房产被不同法院裁定查封，工程全面停工，原审被告售楼处的工作人员也不知去向。原审原告认为原审被告工程已全面停工且经营状况严重恶化的情况下，已丧失履行认筹协议书的能力，为保护原审原告的合法权益，请求法院支持原审原告的诉讼请求。 原审被告鼎天公司未答辩。 2014年8月25日，李强向本院起诉，1、请求法院依法判令解除原被告的团购协议；2、请求法院判令被告返还诚意金5万元，从2012年5月7日起按照月利息1.5%的标准向原告支付利息至全部款项付清之日止；3、认定原告债权享有优于抵押权和其他债权的优先受偿权；4、诉讼费用由被告承担。 本院原审查明：2012年5月7日，团购方（以下简称乙方）李强与开发商（以下简称甲方）鼎天公司签订了《广府一号团购协议书》（以下简称团购协议书）。团购协议书主要内容为：一、乙方即团购优惠对象，为甲方经过洽谈且签订协议之单位所属的员工、亲属。二、此次团购房源仅限于一期房源，具体为3、4号楼（楼栋名为暂定，具体以合同为准），产品为32层高层，共384套。三、乙方需在签订本协议签填写团购申请表，审核通过后拥有团购资格。四、由于此次团购优惠幅度较大，因此需缴纳诚意金方能享受团购优惠，诚意金在购买该项目时自动转换为购买定金，同时享受约定的优惠。五、申领人需缴纳诚意金金额及所享受的优惠具体如下：A、团购诚意金分为5万元、10万元、20万元三种，其中5万元仅作为可以享受团购价格的凭证；10万元则是在享受团购价格的基础上直接订房（90㎡及116㎡户型），20万元是在享受团购价格的基础上直接订房（141㎡户型）。B、约定时间内未完成购房，5万元甲方按照银行同期贷款利率向乙方支付利息，10万元及20万元甲方按照月息1.5分向乙方支付利息。C、团购均价比售楼处实际对外销售均价低500元每平方，且均价不高于3840元，最高价格不高于3990元，同时保证将于2012年11月份之前开盘，并严格按照合同时间交房。乙方缴纳团购诚意金5万元，意向房源为5号楼1单元4层中户，面积为99平方米。六、该项目开盘之日起三天内乙方如果未能完成购房行为，视为放弃团购资格，则由甲方通知在开盘之日起7日后，乙方凭本协议书及相关收据到广府一号营销中心一次性退还所交诚意金。同时甲方按照约定方式支付相关利息，协议解除。七、未经甲方同意，乙方无权转让、转借该团购的权益。八、每人最多团购两套。九、所有有关团购事宜，甲方拥有最终解释权。十、本协议书一式三联，甲方执两联，乙方执一联，具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。 2012年5月7日，原告向鼎天公司交纳现金5万元，鼎天公司向原告出具收据一份，收据记载收款方式为现金，收款事由为“诚意金”。 2014年4月20日，鼎天公司承诺：同意由原告选择是否购房，如不愿购房，返还诚意金及利息（利息按月息1.5分计算，日期按认筹协议书、合同履行）。 另查明：鼎天公司开发的广府一号项目建设施工后，尚未竣工(共18幢楼，1-4号6层楼已经封顶，5、6号楼施工到地上一层，7-15号楼未施工，16号楼施工到地上3层，17号楼施工到地上4层，18号楼施工到地上5层），现处于停工状态，并且该项目因其他纠纷被法院执行已进入拍卖程序。鼎天公司开发的广府一号项目未取得商品房预售许可证明，也未与购房者签订商品房买卖合同。 本院原审认为，本案的争议焦点之一为原告与鼎天公司签订的团购协议书及附件的效力如何。原告与鼎天公司签订团购协议书及附件的目的在于促使双方将来签订商品房买卖合同，基于该认筹协议书及附件，双方之间成立商品房预约合同关系，而非商品房预售合同关系。双方当事人有关建立商品房预约合同关系的意思表示真实，未违反法律规定，应认定为有效。 本案的争议焦点之二为原告是否享有优先受偿权。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。《商品房销售管理办法》第三条规定：商品房销售包括商品房现售和商品房预售。第六条规定：商品房预售实行预售许可制度。第二十二条规定：不符合商品房销售条件的，房地产开发企业不得销售商品房，不得向买受人收取任何预订款性质费用。符合商品房销售条件的，房地产开发企业在订立商品房买卖合同之前向买受人收取预订款性质费用的，订立商品房买卖合同时，所收费用应当抵作房价款；当事人未能订立商品房买卖合同的，房地产开发企业应当向买受人返还所收费用；当事人之间另有约定的，从其约定。《山东省商品房销售条例》第六条规定：未取得商品房预售许可证明的，不得进行商品房预售。第三十一条规定：未取得商品房预售许可证的房地产开发企业和商品房承销机构，不得以任何形式向买受人收取预定款性质的费用。从以上规定可知，房地产开发企业进行商品房预售的前提是取得商品房预售许可证明。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定：……二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人；……。民事行为应遵循合法性原则，消费者主张优先购买权需符合以下条件：出卖人与买受人订立商品房预售合同，出卖人应在起诉前取得商品房预售许可证明；购房消费者中消费者的含义应与《消费者权益保护法》中的“消费者”含义相同，即购房者购房是为生活消费需要而不是为经营需要；购房消费者已交付全部或大部分购房款(超过50％)。 本案中原告与鼎天公司订立的是预约合同而不是商品房预售合同，是双方当事人为将来签订作为本约合同的商品房买卖合同所作出的一种承诺，并非正式的商品房预售行为，鼎天公司也没有取得商品房预售许可证明，不符合优先受偿权的要件。在此情况下，原告对鼎天公司享有的是一种债权请求权，不享有优先权，其主张的优先权不能成立，本院不予支持。 预约合同成立后，原告向鼎天公司交纳了购房诚意金，鼎天公司向原告出具了收款收据。截至本案一审庭审法庭辩论终结之日，鼎天公司开发的广府一号项目工程尚未竣工且处于停工状态，该项目因其他纠纷被法院执行已进入拍卖程序。因为被告的过错，致使原告方不能实现其购房目的，被告应承担缔约过失责任。原告诉请解除协议书、鼎天公司退还交纳的诚意金并按约定的月息1.5分支付利息，合法有据，本院予以支持。本院原审判决：一、解除原告李强与被告山东鼎天投资置业有限公司签订的《广府一号团购协议书》；二、被告山东鼎天投资置业有限公司给付原告李强人民币5万元及利息（自2012年5月7日起至本判决生效之日止，按照月息1.5分计算），于本判决生效后十日内付清；三、驳回原告李强的其他诉讼请求。 本院再审查明：原审被告鼎天公司所承建的“广府一号”工程项目至今未竣工，仍处于停工状态，该工程项目所涉土地和在建工程及地上附着物，已因债务纠纷被法院以13591.3400万元的价格进行拍卖完毕。该公司也于2017年10月10日被工商行政部门核准吊销营业执照，停止对外经营。 再审查明的其他事实与原审查明的事实相一致，再审予以确认。 本院再审认为，一、原审原告与原审被告所签订的《广府一号团购协议书》及附件是双方当事人真实意思表示，所签订协议为商品房预约合同，其目的是为将来购买商品房作准备，不违反法律规定，是有效协议。且合同成立后，原审原告按约向原审被告缴纳了购房诚意金，履行了协议约定的义务，现因原审被告的违约，致使双方所签协议无法履行，原审原告不能实现其购房的目的，原审被告应承担缔约过失责任。原审判决支持原审原告解除与原审被告所签协议，返还已付购房诚意金并支付违约利息的请求，认定事实清楚，适用法律正确，再审予以确认。 二、《最高人民法院关于建筑工程价款优先受偿权问题的批复》（法释【2002】16号）第一条规定：人民法院审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。第二条规定：消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。上述条文明确规定了房屋买受人的权利优先于建筑工程承包人的优先受偿权、抵押权人的抵押权和其他债权，体现了优先保护处于相对弱势地位的房屋买受人的精神。2014年7月18日，最高人民法院针对山东省高级人民法院就处置济南彩石山庄房屋买卖合同纠纷案的请示作出答复[(2014)执他字第23、24号]，基于《批复》优先保护处于相对弱势地位的房屋买受人的精神，对《批复》的第二条规定作了进一步明确，即房屋买受人的权利，应当理解为既包括买受人在房屋建成情况下的房屋交付请求权，也包括在房屋未建成等情况下的购房款返还请求权。对于支付少部分购房款的消费者，这部分人同样是房屋买受人，鉴于《批复》和《答复》是优先保护处于相对弱势地位的房屋买受人的精神，对交付少部分购房款的房屋买受人应与交付全部或者大部分购房款的房屋买受人享有同等优先受偿权，同样符合最高人民法院司法解释精神，并不违反法律的强制性规定。 2012年5月7日，原审原告李强向鼎天公司交纳现金5万元，鼎天公司向李强出具收据一份，收据记载收款事由为“诚意金”。根据双方所签协议约定条款，能够认定李强的购房“诚意金”的性质应为购买房屋预付款，李强作为房屋买受人享有的购房款5万元的返还请求权优于承包人的建筑工程款、抵押权人的抵押权和其他债权，符合法律的规定精神，本院予以支持。 综上，原审审判程序合法，查明事实清楚，但对原审原告李强的购房款不享有优先权方面的认定，适用法律错误，再审予以纠正。原审被告经合法传唤，拒不到庭应诉，视为放弃诉讼权利，不影响本案的审理和判决。本案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国合同法》第四十二条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于建筑工程价款优先受偿权问题的批复》（法释【2002】16号）及最高人民法院对山东省高级人民法院就处置济南彩石山庄房屋买卖合同纠纷案的请示答复[(2014)执他字第23、24号]《山东省商品房销售条例》第三十一条，《商品房销售管理办法》第三条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第二百零七条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百零七条之规定，判决如下： 一、维持（2014）市中民初字第2097号民事判决中的第一、二项，即“（一）解除原告李强与被告山东鼎天投资置业有限公司签订的《广府一号团购协议书》；（二）被告山东鼎天投资置业有限公司给付原告李强人民币5万元及利息（自2012年5月7日起至本判决生效之日止，按月息1.5分计算），于本判决生效后十日内付清”； 二、撤销（2014）市中民初字第2097号民事判决中的第三项，即撤销“驳回原告李强的其他诉讼请求”； 三、原审原告李强的购房款5万元应在原审被告山东鼎天投资置业有限公司的拍卖款中优先受偿。 案件受理费1050元，由原审被告山东鼎天投资置业有限公司负担。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。上诉期满后七日内不交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审判长  任建华 审判员  李新平 审判员  徐 萍 二〇一八年十一月二十日 书记员  宋 艳