重庆市沙坪坝区人民法院民 事 判 决 书(2018)渝0106民初5518号原告：重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司，住所地重庆市沙坪坝区井口镇南溪村檬梓堡组，统一社会信用代码915001065789663703。法定代表人：李明金，该公司总经理。委托诉讼代理人：向小波，北京盈科（重庆）律师事务所律师。被告：江苏省建工集团有限公司，住所地江苏省南京市鼓楼区江东北路****，统一社会信用代码913200001347521875。法定代表人：陈迪安，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋声贤，男，该公司员工。被告：廖敏，男，1972年10月18日出生，汉族，无固定职业，住四川省阆中市。委托诉讼代理人：古德先，重庆扬义律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘娟，重庆扬义律师事务所律师。原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司与被告江苏省建工集团有限公司、廖敏承揽合同纠纷一案，本院于2018年4月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司的委托诉讼代理人向小波，被告江苏省建工集团有限公司的委托诉讼代理人宋声贤，被告廖敏的委托诉讼代理人古德先、刘娟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告立即支付原告合同价款251318.99元，并以251318.99元为基数从2017年1月17日起至付清日止按照中国人民银行同期贷款利率支付资金占用损失。事实及理由：2016年5月，原被告双方签订《活动板房加工制作合同》，合同约定原告为被告在位于重庆市沙坪坝区西永镇中国宽度云中心项目定做活动板房做临时住房。合同签订时被告支付了5万元的预付款。合同签订后，原告严格按照合同约定进行了活动板房安装。活动板房安装完成后，被告迟迟不肯办理结算，在原告多次催促下，于2017年1月17日，原被告双方办理结算，结算金额为301318.99元。结算完成后被告应立即支付结算款项，但被告拖延至今未付。因被告江苏省建工集团有限公司、廖敏是共同与原告签订合同，故二被告应承担共同责任。为维护原告的合法权益，故起诉至法院，要求判如所请。被告江苏省建工集团有限公司辩称：1、其没有和原告签订合同。2、其没有向原告支付过任何款项。3、被告廖敏不是其员工。综上，本案与被告江苏省建工集团有限公司无任何关系，请求驳回原告对其的诉讼请求。被告廖敏辩称：签订《活动板房加工制作合同》属实，但其在本案中系履行职务行为。根据合同相对性原则，其并非合同的相对方，所以原告方所诉的主体不适格，请求法院驳回原告对其的诉讼请求。经审理查明，2016年5月，被告廖敏以被告江苏省建工集团有限公司（甲方、定做人）的名义与原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司（乙方、承揽人）签订《活动板房加工制作合同》，合同的主要内容为：甲方因重庆市沙坪坝区西永镇中国宽度云中心工程建设需要，向乙方定做活动板房做临时住房，经协商签订该协议；合同第一条约定了定制活动板房的名称、规格、数量及金额等；二、结算及支付方式：1、活动板房结构进场后，施工完成总面积50%时，甲方向乙方支付5万元的进度款（大写）伍万元。2、活动板房安装完成，并通过甲方及相关部门的验收合格后甲方支付总金额的50%。余款在2017年春节前付至总金额的95%。剩余5%作为保修金，在2018年春节前返还乙方；三、安装地点及工期：1、安装地点为重庆市沙坪坝区西永镇中国宽度云中心项目。2、安装工期为自乙方进场之日起25工作日内；十三、甲方授权廖敏接洽此批活动板房安装、验收及相关事宜；十五、在签订此份合同时，已付款伍万元，付款人为王菊；等等。在该合同定做人落款处无被告江苏省建工集团有限公司的盖章，仅有被告廖敏作为定做人的委托代理人签字。2017年1月17日，被告廖敏以被告江苏省建工集团有限公司（发包单位）的名义与原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司（承包单位）进行结算并形成分包（分供）结算单一份，该结算单载明：结算内容为2016年5月6日至2016年6月23日宽度·云中心项目板房施工；具体结算明细为办公楼合价为187779.06元，宿舍楼合价为97202.49元，办公区厕所合价为16337.44元，总合价为301318.99元。在该结算单发包单位盖章处为空白，仅有被告廖敏作为经办人签字。另查明，被告江苏省建工集团有限公司于2016年1月21日中标建设方宽度科技有限公司拟建的“中国·宽度云中心云端智慧医疗-远程健康检查照护系统运营总部”工程并进场施工。后因宽度科技有限公司的原因导致停工后迟迟不能开工，被告廖敏曾于2017年4月27日作为被告江苏省建工集团有限公司的有权代理人与宽度科技有限公司协商签订阶段性结算协议。上述事实，有原告举示的《活动板房加工制作合同》、结算单，被告廖敏举示的中标通知书、进场通知书、阶段性结算协议以及原被告双方的陈述等证据在卷佐证。对被告廖敏另举示的案外人马书柏以被告江苏省建工集团有限公司的名义与原告签订的《活动板房加工制作合同》，因与本案无关，本院不予采纳。本院认为，本案的争议焦点主要在于，被告廖敏以被告江苏省建工集团有限公司名义所进行的一系列法律行为是否应当由被告江苏省建工集团有限公司承担责任。原告举示的证据均未有被告江苏省建工集团有限公司的盖章，也未有证据证明被告廖敏在与原告进行的民事行为中取得有被告江苏省建工集团有限公司的授权。被告廖敏虽曾作为被告江苏省建工集团有限公司的有权代理人与建设方从事该二者之间的民事行为，但不能由此认定被告廖敏在与原告之间的民事行为中取得有被告江苏省建工集团有限公司的授权。综上，被告廖敏以被告江苏省建工集团有限公司名义与原告所进行的一系列法律行为系无权代理，在未获得被告江苏省建工集团有限公司追认的情况下应由被告廖敏自己向原告承担合同责任。根据原告与被告廖敏于2017年1月17日签订的结算单显示，合同总价款为301318.99元，扣除之前已付的50000元，现剩余合同价款为251318.99元，应当由被告廖敏支付。被告廖敏逾期付款，依法还应当承担逾期付款的资金占用损失。原告主张按中国人民银行同期贷款利率的标准计算资金占用损失，符合法律规定，本院予以采纳。但资金占用损失应按合同约定的“安装验收合格”、“2017年春节”和“2018年春节”三个付款阶段分别起算，原告主张一律从2017年1月17日起算不当，本院予以纠正。因原告未证明安装验收合格时间，本院视2017年1月17日结算时间为安装验收合格时间。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告廖敏于本判决发生法律效力后三日内向原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司支付合同价款251318.99元及资金占用损失（分别以100659.50元为基数，从2017年1月18日起至2017年1月28日止；以236253.04元为基数，从2017年1月29日起至2018年2月16日止；以251318.99元为基数，从2018年2月17日起至付清全部款项之日止；均按中国人民银行同期贷款利率计算）。二、驳回原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。案件受理费5070元，减半缴纳2535元（原告已预交），由被告廖敏负担，并限于本判决发生法律效力后三日内迳付原告重庆卓玛轻钢活动房屋有限公司。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。同时,直接向该院预交上诉案件受理费,递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交诉讼费又不提出缓交申请的,按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审判员  王成二〇一八年十一月十四日法官助理汪铁柱书记员张雨婷