宁夏回族自治区中宁县人民法院  民事判决书                                                                                                                （2018）宁0521民初4090号原告：保定市昊升光电科技有限公司，住所地河北省保定市朝阳大街**风能大厦C-10-10。法定代表人：刘文彬，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：张冰玉，河北尚言律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：保定雪花电器工程实业有限公司，住所，住所地河北省保定市高开区复兴中路**div>法定代表人：周西安，系该公司总经理。委托诉讼代理人：于泽洲，河北元恒律师事务所律师。代理权限为特别授权。原告保定市昊升光电科技有限公司（以下至判决主文前简称：“昊升公司”）与被告保定雪花电器工程实业有限公司（以下至判决主文前简称“雪花公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年11月7日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人张冰玉、被告委托诉讼代理人于泽洲到庭参加了诉讼。2018年12月22日原告昊升公司申请对被告提交的证据2015年4月22日授权书上加盖印章与被告真实公章的一致性进行鉴定，本案中止诉讼，后本院在审核原告的鉴定申请时认为原告提交的证据足以证实米文翰系原告委托的涉案工程的负责人，原告的申请无鉴定必要，2019年2月18日鉴定结束。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程款29万元，截止2018年11月1日止的相应利息39198.56元及至实际清偿之日止的全部利息；2.本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：原、被告于2014年11月5日签订《工程施工承包协议》，约定由原告承包“宁夏利能中宁30M**光伏电站项目—14MWP部分”工程，合同定价为1400000元。本工程已完工并交付被告，被告未按合同约定支付工程款，至今尚欠原告工程款290000元。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，被告应向原告支付截止2018年11月1日止的相应利息39198.56元及至实际清偿之日止的全部利息。以上款项原告多次催要，被告多次推托，故诉至法院。被告辩称，一、原告所述29万元的工程款计算有误且没有达到付款条件。1、涉案总工程款是140万元，被告已经先后分十次支付了113万元。2、工程完工后经过两次整改，共计花费84394.53元。3、工程承包协议第八条约定工程完工初步验收，应当支付工程总价款的70%。原告完成的工程存在质量问题，经过两次整改，整改后截止目前没有进行最终的竣工验收，没有达到支付工程价款95%的条件。4、因工程存在质量问题经过整改，根据合同约定，质保金也没有达到支付条件。所以，截止目前工程最终没有验收，尚欠原告工程款115605.47元（140万元-113万元-84394.53元-质保金7万元）。二、被告不应当承担原告主张的利息，且原告计算有误，拖欠工程款过错不在被告。原告主张涉案工程项目的负责人是米文瀚，米文瀚又找了实际施工人柏利华、方鹏。因为米文瀚经常失踪，其不能及时将被告向原告支付的工程款付给实际施工人，所以柏利华、方鹏二人同原告一起找到被告，再三要求剩余的工程款不能支付给原告，更不能支付给米文瀚本人。因为原告与实际施工人当时没有协商一致，被告处于两难，为了保证剩余的工程款能发到实际施工人手里，被告在实际施工人再三要求下只好答应暂时先不支付剩余工程款，待原告和实际施工人协商一致后再支付。本院经审理查明，被告承建宁夏利能中宁30M**太阳能光伏并网发电项目。2014年11月5日，原、被告签订《工程施工承包协议》，约定由原告承包“宁夏利能中宁30M**光伏电站项目—14MWP部分”工程，合同定价为1400000元;工程工期2014年10月22日至2014年11月20日；付款方式及结算办法：原告电气部分完成总工程量的50%，被告支付合同总价款的30%；原告电气部分完成100%,被告支付合同总价款的30%，经过业主、监理初验后，支付合同总价款的10%，工程最终调试验收后，被告支付合同总价款的25%，即支付到合同总价款的95%，剩余5%作为质保金，剩余5%质保金一年无质量问题返还清；工程质保期一年；保修期间，原告应在接到维修通知后按被告要求内容和时间派人维修，若原告未按被告要求执行，被告可委托其他单位或人员修理，其费用由原告承担等内容。合同签订后，原告组织施工完成了承包工程，被告对工程进行了初步验收。2014年12月3日，昊升公司向米文翰出具授权委托书，委托米文翰负责该公司在宁夏利能中宁30M**太阳能光伏并网发电工程项目实施的有关事宜。2015年4月22日，昊升公司向米文翰出具授权书，授权米文翰的个人账号为周转部分资金的有效账号（户名米文翰,账号×××，开户行中国农业银行股份有效公司保定建华支行营业室），授权金额为人民币20000元。被告向原告支付工程款111万元，向米文翰×××的账号支付工程款2万元。2016年9月1日，被告向原告出具工程联络单一份，内容为光伏接地的东西两侧支架末端未与主接地网进行连接，经多次通知未到现场进行整改，被告将组织施工队进行整改，整改所产生的费用从承包费用扣除，收到后请以书面形式进行回复（备注:此次整改费用的价格暂定为壹万捌仟元，费用是昊升公司胡小龙、米文翰与柏利华施工队商议后的价格），原告在工程联络单上加盖了公章。被告委托伯利华对工程联络单载明的整改项目进行了整改施工，2016年9月8日，被告向柏利华转账支付劳务费5000元，2016年9月14日，被告向柏利华转账支付劳务费12600元。2017年1月9日，被告向原告出具扣款明细表一份，内容为2015年原告超领甲供材料1061.20元，组件接地不合规范的整改费用65333.33元，两项合计陆万陆仟叁佰玖拾肆元伍角叁分（66394.53元），此费用从工程款中扣除，请予确认，原告在扣款明细表上加盖了公章。原告承包的工程被告已投入使用。本院认为，本案争议焦点如下：1、雪花公司打给米文翰的2万元能否认定为已付昊升公司的工程款；2、被告主张在工程款中扣除整改费用84394.53元是否支持；3、原告主张的利息应否支持。1、原告授权米文翰负责该公司在宁夏利能中宁30M**太阳能光伏并网发电工程项目实施的有关事宜，并授权米文翰的个人账号×××为周转部分资金的有效账号，授权金额为20000元。故被告向米文翰账号×××打款2万元应视为被告支付原告的工程款。2、原告在被告出具的工程联络单和扣款明细表上加盖了公章，表明原告对整改工程进行了确认。被告委托伯利华对整改工程联络单载明的整改项目进行了整改施工，向柏利华支付劳务费17600元，扣款明细表载明的整改费用为66394.53元，两项合计83994.53元（17600元＋66394.53元）。工程款140万元减去已付工程款113万元，扣除整改费用83994.53元，被告尚欠原告工程款186005.47元（140万元－113万元－83994.53元）。工程未验收交付，被告已投入使用，故原告主张的利息自原告起诉之日即2018年11月1日起，按照年利率4.35%计算，予以支持3034元（186005.47元×4.35%÷12月÷30日×135天）。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款之规定，判决如下：保定雪花电器工程实业有限公司于判决生效后三日内支付保定市昊升光电科技有限公司工程款186005.47元，利息3034元，共计189039.47元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3119元，由保定市昊升光电科技有限公司负担1328元，由保定雪花电器工程实业有限公司负担1791元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于中卫市中级人民法院 。                                                                                                                     审判员李振华                                                                                                         二〇一九年三月十九日                                                                                                                   书记员万晶晶        附：本案适用法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。  依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：  （一）建设工程已实际交付的，为交付之日；  （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；  （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条 人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。