浙江省海盐县人民法院民 事 判 决 书（2017）浙0424民初5639号原告：顾岳生，男，1962年11月8日出生，汉族，住嘉兴市南湖区，委托代理人：杨国江，浙江嘉诚中天律师事务所律师。被告：海盐县人民医院。住所地：海盐县武原街道盐湖西路901号，组织机构代码47103013-4。法定代表人：陆志华，该医院院长。委托代理人：张律伦、郭娟娟，浙江海威特律师事务所律师。原告顾岳生与被告海盐县人民医院建设工程施工合同纠纷一案，于2017年10月24日向本院起诉，诉讼请求：1、被告支付原告3662633元，并赔偿延期支付造成的利息损失116110元（该利息按银行同期贷款利率的标准，自2017年1月27日计算至2017年10月20日，应计算实际给付之日止）；2、本案诉讼费用由被告承担。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭于2018年1月24日公开开庭进行了审理。原告顾岳生及其委托代理人杨国江、被告委托代理人郭娟娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理，本院查明案件事实如下：2008年7月11日，被告（作为发包人）与浙江中元建设股份有限公司（作为承包人，该公司于2010年5月27日更名为浙江中元建设集团股份有限公司，又于2010年7月5日更名为中元建设集团股份有限公司，以下简称中元公司）签订《建设工程施工合同》一份，合同约定，被告将海盐县人民医院迁建工程门急诊病房大楼工程发包给中元公司施工；合同价款为105798197元；本合同价款采用固定单价合同，合同价格是为按照合同条款的规定和要求，完成从施工准备、开工至工程完工、交工验收和保修期服务等承包内容的全部费用；工程款（进度款）支付的方式和时间：发包方在确认已完工程节点后的14天内支付约定的工程款，工程款基数=中标价－甲供材料及分包项目；1、工程进度款按以下形象进行支付：施工完成至±0.000标高、三层结构完成、六层结构完成、九层结构完成、十二层结构完成、进入装饰阶段后每二个月支付一次工程款；2、每次支付所完成工作量的75%；3、交工验收完成后支付至完成工程款的80%；4、竣工结算审定完成后支付至工程款的95%；5、保修金5%留作质量保证金，满二年支付2%，满五年再支付余额3%（扣除维修金后）；本工程除暂定部分的材料由甲、乙双方共同采购，价格必须经监理工程师或业主确认外，承包人负责完成本工程施工所需的其余全部材料的采购、验收、运输和保管；本工程的质量目标为确保合格，争创鲁班奖，因承包人原因若一次性验收不合格的，扣罚全部质量保证金；承包人在投标报价内综合考虑因创杯而引起的各项费用及奖励费用；工程达到创鲁班奖的目标，业主另行奖励200万元人民币；则若未达到钱江杯目标，则支付违约金200万元人民币。合同同时对其他权利义务事项亦作了约定。上述合同签订后，上述工程于2008年9月6日取得开工报告，并于该日正式开工。后工程于2009年12月主体结顶，并于2010年5月中旬通过中间验收。另，2010年8月5日，被告（作为发包人）与中元公司（作为承包人）又就海盐县人民医院动力中心和共同管沟等附属工程签订《建设工程施工合同补充协议》一份。该补充协议签订后，动力中心于2010年9月5日正式开工。后案涉上述所有工程于2011年11月17日进行了竣工验收，后至2012年1月3日将验收过程中发现的问题整改完毕并通过验收。2012年10月22日，被告作为送审单位将送审资料交由海盐县审计局。海盐县审计局组织嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（以下简称建新咨询公司）对案涉工程价款结算进行审核。2014年11月14日，建新咨询公司向中元公司出具“关于海盐县人民医院迁建工程门急诊病房大楼建筑、安装工程结算审计的回复函”一份，该函载明中再次明确案涉工程结算审定结果为118341786元。该回复函中建新咨询公司要求中元公司务必于2014年11月30日前对结算审计结果进行确认。对于建新咨询公司的审计结果中元公司未予认可。2015年7月8日，原告（作为乙方）与中元公司（作为甲方）签订《债权转让协议书》一份，协议约定，鉴于甲方从被告处承接的海盐县人民医院迁建工程门急诊病房大楼工程，实际交由乙方内部风险承包施工，因被告尚有工程款余款等未能按约支付给甲方，故甲方也无力将工程余款支付给乙方，为保障双方合法权益，甲方同意将其在被告处的因施工海盐县人民医院迁建工程门急诊病房大楼工程而形成的全部债权（包括但不限于甲方因承建上述工程而产生的工程款之余额、工程延长损失、逾期付款违约金等，具体工程款金额以协议各方确认的工程造价审核结果为准）的剩余债权整体转让给乙方，以冲抵原本甲方应支付给乙方的承包款；在甲方将本协议所涉的债权全部转让给乙方后，甲方就上述工程不再欠乙方任何承包款；本协议签订并生效后，乙方承诺自行负责清偿因上述工程施工所形成的欠款（包括但不限于欠供应商材料款、分包商工程款及民工工资等），若因乙方未能及时清偿上述债务造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿；鉴于甲方还需对上述海盐县人民医院迁建工程门急诊病房大楼工程承担保修义务，甲、乙双方明确，在被告在保修期内向甲方提出保修要求时，乙方应对工程进行保修并承担保修费用，若乙方不能及时履行保修义务而造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。2015年7月10日，中元公司向被告寄送债权转让通知书一份，（附《债权转让协议书》一份），通知书明确，中元公司对被告的剩余债权（即被告应付中元公司的所有款项，包括但不限于尚未支付的工程款余额、工程延长导致的损失、以及逾期付款违约金等）已经一并转让给原告所有，自本通知送达被告之日起，请被告将上述款项直接支付给原告；同时，中元公司声明，《建设工程施工合同》项下有关承包人（即中元公司）对被告的合同义务不变。被告于2015年7月12日签收了该债权转让通知书。另查明，原告曾于2015年9月22日向本院起诉，本院于同日以预立案的形式予以受理后，根据原告申请，本院委托浙江禾城工程管理有限公司对海盐县人民医院迁建工程门急诊病房大楼工程中涉及相关问题进行鉴定。浙江禾城工程管理有限公司于2016年7月20日出具鉴定报告。经鉴定完成后，本院于2016年8月8日以（2016）浙0424民初3723号正式立案受理，原告诉请要求被告按鉴定结果支付工程总价及工期延长损失的97%及利息损失，余3%因作为保修金尚未到期未列入请求范围。本院于2016年11月18日作出（2016）浙0424民初3723号民事判决书，认定案涉工程（含动力中心、共同管沟施工项目）的整个工程造价为119974048元（118341786元+1632262元），原告因工期延长导致的损失共计为2113724元（该损失计入工程款范畴），判决被告按约定工程款支付节点97%支付原告工程款116374826.56元（119974048元×97%）、因工期延长导致的损失2050312.28元（2113724元×97%）及部分利息损失、鉴定费损失。上述判决作出后，被告因不服向嘉兴市中级人民法院提起上诉，嘉兴市中级人民法院于2017年4月7日作出（2017）浙04民终161号民事判决书，判决确认了上述事实及一审认定意见，维持原判。现上述民事判决书已生效。2017年6月15日，原告方向被告发送律师函一份，要求被告支付原告剩余3%的工程款及因工期延长导致的费用损失、利息损失。后被告回函表示承包人未按合同约定向被告完整标准的竣工图和技术资料，且也未按合同约定就本工程达到钱江杯目标，应支付被告违约金200万元，故该200万元应从上述3%的款项中扣除。故此，被告拒绝先行履行剩余款项的支付义务。以上事实，由原告提供的《建设工程施工合同》、（2016）浙0424民初3723号民事判决书、（2017）浙04民终161号民事判决书、被告提供的律师函（2017年6月15日）、回函以及原、被告的当庭陈述予以证实。本院认为，对于本案中原告的主体资格及案涉工程的总造价119974048元及因工期延长导致的总损失（计入工程款范畴）2113724元，已由生效民事判决书予以确认，且原、被告双方一致确认原告诉请的3%余款作为保证金已到付款期限（竣工验收满五年后十四日内支付）。现案涉工程已于2012年1月3日通过竣工验收，故被告理应于2017年1月27日前支付原告剩余款项，经计算为3662633元【（119974048元+2113724元）×3%】。因此，对于原告要求被告支付3662633元的诉讼请求，本院依法予以支持。另，原告诉请要求被告按银行同期贷款利率承担延期付款的利息损失，于法不悖，本院予以支持，从付款期限届满之次日，即2017年1月28日，暂算至原告诉请的2017年10月20日，经计算为117280.56元，原告诉请为116110元，本院视其系对自身诉讼权利的处分，予以确认。之后的利息损失，仍按银行同期贷款利率为标准，以剩余未付工程款为基数，由被告支付至工程款实际付清之日止。对于被告辩称其在案涉建筑使用过程中发生的维修费用应在上述未付工程款中予以抵扣的意见，本院认为其提供的证据不足，故不予支持。对于被告认为原告存在一次性验收不合格及未达钱江杯目标之违约情形，被告也已就该争议以本案原告顾岳生及中元公司作为共同被告向本院另案起诉，本院已以（2017）浙0424民初6672号予以立案受理，该案尚在审理中，故相关情况本院在本案中不作处理。被告现以此抗辩不支付剩余工程款项，本院不予支持。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：被告海盐县人民医院支付原告顾岳生工程款人民币3662633元，并支付原告逾期付款利息损失116110元（利息损失暂算至2017年10月20日，以后仍按中国人民银行发布的同期同类贷款利率以剩余未付工程款为基数计付至款项实际付清之日止），于本判决生效之日起十日内清结。如果被告海盐县人民医院未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费37030元，由被告海盐县人民医院负担。如不服本判决，可在判决书送达次日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。判决生效后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以在判决书规定履行期间的最后一日起MACROBUTTONNoMacro二年内向本院申请执行。（此页无正文）审 判 长  陈秀珍人民陪审员  王水明人民陪审员  沈季达二〇一八年三月十九日法官 助理  李亚平书 记 员  步军谊