.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}包头市昆都仑区人民法院民事判决书（2018）内0203民初1140号原告：内蒙古隆升建筑安装工程有限公司，地址包头市青山区呼得木林大街61号。法定代表人：郭全生，董事长。委托诉讼代理人：白秀兰，内蒙古隆升建筑安装工程有限公司法务。委托诉讼代理人：田春林，内蒙古隆升建筑安装工程有限公司副经理。被告：包头钢铁（集团）有限责任公司，地址包头市昆都仑区河西工业区。法定代表人：魏栓师，董事长。委托诉讼代理人：薛堡源，包钢（集团）公司法律事务部法律顾问。原告内蒙古隆升建筑安装工程有限公司诉被告包头钢铁（集团）有限责任公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告内蒙古隆升建筑安装工程有限公司（以下简称隆升公司）的委托诉讼代理人白秀兰、田春林及被告包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢公司）的委托诉讼代理人薛堡源到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告隆升公司向本院提出诉讼请求如下：1、判令被告向原告支付欠付工程款875.339万及利息（其中6794921元从2014年9月30日起计算，剩余的1958469元从2015年9月30日起至欠款还清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算）；2、本案诉讼费由被告负担。事实与理由：2014年11月25日由原告作为承包人、被告作为发包人签订《建设工程施工合同》，工程名称为包钢老年大学施工项目，合同价款12720943元，竣工日期为2015年9月8日。2016年8月24日原告与被告签订《包钢老年大学施工项目工程补充合同》，项目名称为包钢老年大学施工项目，合同价款为6863747元，竣工日期为2015年9月8日。包钢老年大学施工项目总合同价款为19584690元，该项目被告向原告共计支付工程款10831300元，剩余8753390元未付，该项目已于2015年9月8日竣工，被告应向原告付清全部工程价款，但被告总无故拖延，故原告诉至本院。被告包钢公司辩称：一、原告仅提供《建设工程施工合同》，没有其他相关证据能证明原告全面履行合同且质量无异议。原告提供的《建设工程施工合同》，并不能证明该工程已竣工验收，原告要求从2015年9月8日起支付利息没有事实依据，双方合同的约定“双方同意按照发包人的资金计划支付工程款”，现不满足付款条件；二、原告没有向被告提供全额增值税专用发票，按照双方的交易习惯，原告在开具已完工程月报表和增值税专用发票后进行挂账，在办理完成资产移交明细表后支付全部款项。但原告并未开具全额增值税专用发票，未完成财务挂账手续，不符合双方的交易习惯，不满足付款条件。原告隆升公司围绕诉讼请求，向本院提交了三组证据，证据一是建设工程施工合同及其补充合同，证明双方就包钢老年大学施工项目签订合同，合同总金额19584690元，并就付款期限进行了约定；证据二是建设工程竣工验收监督通知书，证明2014年9月30日工程竣工验收；证据三包钢老年大学结算审核报告书，证明2016年6月12日包钢老年大学项目审计结束。本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，被告包钢公司对证据一的真实性认可，但认为根据合同约定及双方交易习惯，原告开具增值税发票及办理完财务手续后再予付款；对证据二真实性认可，但认为验收通知书并不是竣工验收报告，不能证明涉案工程在2014年9月30日进行竣工验收，也不能证明该工程已办理了竣工验收合格证书；对证据三真实性认可，但认为该证据不能证明涉案工程进行了最终结算。本院认定事实如下：2014年11月25日，原告隆升公司与被告包钢公司签订《建设工程施工合同》，约定由原告隆升公司承包包钢老年大学施工项目，合同价款12720943元。双方约定，按发包人资金计划支付工程款，但工程初验后支付至已完工程量90%的进度款，工程审计完成后，发包人支付承包人工程款的95%，保修期满后余款全部付清。2016年3月29日至2016年4月26日，包头市方圆高士德工程造价咨询有限责任公司对包钢老年大学工程进行审核并出具结算审核报告，认定工程款审定值19770616元。2016年8月24日，原告隆升公司与被告包钢公司就包钢老年大学施工项目签订补充合同，合同价款6863747元，工程开工日期2014年5月16日，竣工日期2015年9月8日。被告包钢公司支付工程款总计10831300元，余款未付。本院认为，原告隆升公司与被告包钢公司就包钢老年大学项目签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，双方当事人均有及时履行合同的义务。原告隆升公司在完成合同约定的施工义务后，有权获得相应的价款。对于被告包钢公司尚欠工程数额，双方在2016年3月29日至2016年4月26日期间对包钢老年大学工程进行审核并出具结算审核报告，认定工程款审定值19770616元。原告隆升公司与被告包钢公司均在该审计报告中签字盖章，应视为对该项审计内容的认可。此后，原告隆升公司与被告包钢公司就包钢老年大学项目签订补充合同，并明确约定工程开工日期2014年5月16日，竣工日期2015年9月8日，上述日期均在工程结算审计之前，应视为双方当事人对包钢老年大学工程结算价款的调整，故本院认定涉案工程价款为19584690元（主合同价款12720943元加补充合同价款6863747元），被告包钢公司已付工程款10831300元，故未付工程款认定为8753390元。关于利息，双方在合同中约定付款方式为工程初验后支付至已完工程量90%的进度款，工程审计完成后，发包人支付承包人工程款的95%，保修期满后余款全部付清。而双方在关于包钢老年大学的补充合同中，关于工程的竣工日期约定为2015年9月8日，故本院依此认定涉案工程竣工日期。被告包钢公司应在此时支付工程款总额的90%，即17626221元，扣除包钢公司已支付的10831300元，未付款为6794921元。双方在结算审计报告上盖章签字的最后日期是2016年6月12日，被告包钢公司应在此时支付工程款的95%，即1860555.5元，未付款为7774155.5元。关于保修金双方约定在保修期满后付清，按竣工日期2015年9月8日计算，支付保修金的日期应为2016年9月8日，故利息的起算时间，应按前述标准计算，以中国人民银行同期贷款利率执行。被告包钢公司抗辩原告隆升公司未开具全额发票的理由，虽原告隆升公司有义务给被告包钢公司开具全额增值税发票，但双方并未在合同中将开具全额增值税发票作为付款条件，故被告包钢公司无权以此对抗付款义务。综上所述，原告隆升公司的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、由被告包头钢铁（集团）有限责任公司支付原告内蒙古隆升建筑安装工程有限公司工程款8753390元；二、由被告包头钢铁（集团）有限责任公司支付原告内蒙古隆升建筑安装工程有限公司工程款利息（自2015年9月8日至2016年9月12日，按本金6794921元计算，自2016年9月13日至2016年9月8日，按本金7774155.5元计算，自2016年9月9日至本金付清为止，按本金8753390元计算，利息按中国人民银行同期贷款利率计算）；上述款项，于本判决生效之日起三十日内付清。三、驳回原告内蒙古隆升建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费73074元（原告内蒙古隆升建筑安装工程有限公司已预交），由被告包头钢铁（集团）有限责任公司负担72000元，由原告内蒙古隆升建筑安装工程有限公司负担1074元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，同时交纳上诉费，上诉于包头市中级人民法院。 审判长   刘城审判员   马迪人民陪审员   王忆迅 二O一八年三月二十八日 书记员   高瑜附：本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十六条 发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。