江苏省泗阳县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏1323民初6031号原告：穆小燕，女，1984年1月4日出生，住泗阳县。委托诉讼代理人：曾得宇，江苏民卫律师事务所律师。委托诉讼代理人：束明瑞，江苏民卫律师事务所实习律师被告：南京万**鸿邺装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320105MA1UQ6KCXK,住所地南京市建邺区云锦路45号620室。法定代表人：李莲，该公司总经理。委托诉讼代理人：朱以道，该公司员工。原告穆小燕与被告南京万**鸿邺装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告穆小燕的委托诉讼代理人曾得宇、被告南京万**鸿邺装饰工程有限公司的委托诉讼代理人朱以道到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告穆小燕向本院提出诉讼请求：1.确认解除双方签订的《万**鸿邺装饰装修工程施工合同》；2.被告支付违约金20450元（自2019年6月18日起至2020年7月31日时止，按照50元每天计算）。事实和理由：原、被告于2019年2月17日订立《万**鸿邺装饰装修工程施工合同》，约定工期为120日，2019年6月6日双方协商一致变更儿童房榻榻米改造相关装修内容，原告已经补偿了差价3020元。原告已经支付工程款98500元，但剩余装饰装修项目被告一直未完成，亦未通过原告的验收，按照合同约定原告多次敦促并委托江苏民卫律师事务所发出律师函函告，被告仍然未能全面履行合同义务，2020年8月1日被告签收了律师函。现原告要求解除合同，并要求被告按照《万**鸿邺装饰装修工程施工合同》13.4条的约定支付违约金20450元。被告南京万**鸿邺装饰工程有限公司辩称，不同意原告的诉讼请求，被告按照双方签订的施工合同以及补充合同里面的要求基本完成工程量，但原告至今未全部支付工程款造成工期延误，且被告已经赠送给原告的赠品价值已经远远超过被告未作工程的价值，故被告不同意支付违约金。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年2月17日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《万**鸿邺装饰装修工程合同》，约定乙方采取包工、包部分材料，甲方提供其余材料的方式承包甲方位于泗阳县众兴镇装饰工程，工程期限120日，合同价款101000元，甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各执一份。工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议，并及时附上经甲方签字确认的变更图纸，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议及变更图纸，作为竣工结算和顺延工期的依据。开工当天支付40%的工程款，于瓦工、木工结束，验收合格支付45%工程款，于油漆、安装结束，验收合格支付5%工程款。签订合同当天交工程款的10%作为定金10100元，增项款须在制作之前交齐。所有赠送产品必须先交清工程款，方可赠送到位，施工中赠送的产品在尾款未结清之前，物品所有权归公司。甲方未按期支付工程款或甲方未按进度提供甲供材料而导致工期延误的每天按50元向乙方支付违约金。乙方可向甲方发出催告通知，甲方在收到通知3日后仍不支付工程款或不提供甲供材料的，乙方有权停工或解除合同。由于乙方原因造成工期延误的，乙方每天按50元向甲方支付违约金。后原、被告协商一致对儿童房装修工程进行增加工程量，原告补差价3820元，删减主卫淋浴房，扣减工程款800元，原告于开工当天补齐总合同价的50%。原告于2019年2月20日、3月10日、4月10日、5月31日、6月8日、12月7日分别支付工程款10100元、20700元、20000元、40000元、5400元、2300元，合计98500元。2019年12月7日，原、被告订立承诺书一份，主要载明：承诺案涉房屋装修于2019年12月25日前全部结束（赠品除外），赠送产品于尾款付清后一星期内赠送到位，双方无违约责任，售后服务按合同执行。如未按期完工（验收除外），每天按照合同价款的千分之五执行赔偿。2020年7月31日，原告向被告邮寄《律师函》一份，主要载明：1.被告未能按照合同约定完成装饰装修工程；2.要求被告签收律师函后7日内完成剩余工程；3.如被告完成剩余工程则原告不支付剩余工程款5520元；4.被告未能按照律师函函告第2项完成施工，原告因子女暑期后开学临近，将入住，原告实际使用该房屋不视为对于剩余工程相关权利的放弃，亦不视同对已经完成的部分工程质量的认可或自认；5.要求被告双倍返还履约定金20200元；6.被告支付自2019年6月18日起至2020年7月31日止（409天）的违约金20450元等。原、被告一致认可案涉工程的客厅卫生间折叠门、淋浴房未完工，并确认《万**鸿邺装饰装修工程合同》于2020年12月7日解除。本院认为，原、被告签订的《万**鸿邺装饰装修工程合同》系双方真实意思表示，不违反我国法律、行政法规的效力性强制性规定，应认定合法有效。当事人协商一致，可以解除合同。就本案而言，原、被告于2020年12月7日协商一致解除案涉装饰装修合同，故本院予以确认。关于被告是否存在违约问题。根据原、被告在《万**鸿邺装饰装修工程合同》约定案涉工程工期为120日，双方于2019年12月7日进行协商对工期进行了变更即约定于2019年12月25日前全部完工，如未按期完工，每天按照合同价款的千分之五执行赔偿。庭审中原、被告一致确认案涉工程客厅卫生间折叠门、淋浴房未按期完工，且根据原告提供的施工图纸，案涉工程洗衣机伴侣柜应当安装柜门，但实际并未安装，故本院认定被告未按期完工，存在违约，原告有权要求被告自逾期完工之日即2019年12月26日起支付违约金。关于违约金计算标准及截止时间，原告自愿主张按照装饰装修工程合同约定的每天50元计算，并计算至2020年7月31日止，该主张不违反法律规定，本院予以照准。综上所述，被告应当支付原告违约金10950（219×50）元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：被告南京万**鸿邺装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告穆小燕违约金10950元。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费816元，减半收取计408元，由原告穆小燕200元，被告南京万**鸿邺装饰工程有限公司负担208元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时按照《诉讼费用交纳办法》的规定向该院预交纳上诉案件受理费。审 判 员 徐立彬二〇二一年一月四日法官助理 胥 林书 记 员 刘双双附录法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。