济南高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0191民初5244号 原告：济南彦飞智能化工程有限公司，住所地济南市章丘区文祖街道办事处文祖北村文北街180号，统一社会信用代码91370181MA3D326T11。 法定代表人：李彦飞，经理。 委托诉讼代理人：李宝先，山东清照律师事务所律师。 被告：烟台晟大智能科技有限公司，住所地山东省烟台市经济技术开发区长江路77号408室，统一社会信用代码91370600MA3MMHN64C。 法定代表人：杜寅生,总经理。 委托诉讼代理人：马洪宁，北京市盈科（济南）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵承霞，北京市盈科（济南）律师事务所律师。 被告：山东创元网络系统工程有限公司，住所地济南高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼1601-3室，统一社会信用代码913701006648736648。 法定代表人：王唯,总经理。 委托诉讼代理人：许德顺，山东垠鹏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：任金科，山东垠鹏律师事务所实习律师。 原告济南彦飞智能化工程有限公司（以下简称济南彦飞公司）与被告烟台晟大智能科技有限公司（以下简称烟台晟大公司）、山东创元网络系统工程有限公司（以下简称山东创元公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年10月23日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告济南彦飞公司的委托诉讼代理人李宝先，被告济南彦飞公司的法定代表人杜寅生到庭参加了诉讼。被告山东创元公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 济南彦飞公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告支付原告施工费67430元及利息（以67430元为基数，按照全国银行业拆借中心公布的货款市场报价利率，自2019年1月1日起至实际支付之日止）。2.诉讼费、保全费用由被告承担。山东创元公司承包承建三盛国际公园B4智能化项目施工，其将施工工程分包给烟台晟大公司具体施工，后烟台晟大公司又将其中的布线、设备安装及基础调试的劳务交由济南彦飞公司，双方并签订《弱电工程项目外包施工合同》，合同约定施工费72000元，在施工过程中，应烟台晟大公司的要求增加部分施工，济南彦飞公司按照合同约定施工完毕，经与被告核算，原合同施工款72000元，增加部分的施工款55430元，合计总款127430元，烟台晟大公司仅仅支付60000元，余欠67430元至今未付。虽经济南彦飞公司催要，烟台晟大公司以种种理由推诿不还，为此，为维护合法权益，特具状起诉，请求依法判决。 烟台晟大公司辩称，对合同内的价款予以认可，同意支付，但是对合同外增加工程价款不予认可，不应支付。 山东创元公司未作答辩。 济南彦飞公司向本院提交《弱电工程项目外包施工合同》、《三盛国际公园B4智能化项目施工楼宇对讲跟附加工程量详表》各一份、山东增值税普通发票两张、微信聊天记录截图四张，烟台晟大公司向本院提交银行流水两份，山东创元公司未予质证。本院经审查后予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年3月25日，济南彦飞公司与烟台晟大公司签订《弱电工程项目外包施工合同》。该合同约定烟台晟大公司委托济南彦飞公司完成三盛国际公园B4智能化项目施工项目工程的施工安装任务；合同第五条约定施工费72000元，以上报价含布线、设备安装及基础调试工作等，如项目中工程量有新增或减少则按清单单价追加或减少施工费；合同第六条约定，合同内工程完工后，经烟台晟大公司及用户验收合格后支付总额度的95%工程款，本合同约定的质量保证金为施工合同总决算的5%，质量保修期为两年；合同第八条约定，工期为从2018年3月25日起到2018年5月30日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因烟台晟大公司因素拖延，工期顺延，济南彦飞公司可以向烟台晟大公司提出因延误导致人工费损失补偿。合同签订后，济南彦飞公司在三盛国际公园B4智能化项目施工项目进行了施工。 在烟台晟大公司的法定代表人杜寅生与济南彦飞公司的人员贾振武的聊天记录中，杜寅生于2019年1月要求贾振武将增加工程量视频发给付钦强，给其补人工费。2019年11月6日，贾振武向杜寅飞催要款项，杜寅飞回复“小付还没给我对完呢”，“是他们故意拖我，你给他对一下工程量吧”，贾振武回复：“工程量去年都对好了，现在又扯这个没道理”。合同之外增加的工程量由付钦强签字的《三盛国际公园B4智能化项目施工楼宇对讲跟附加工程量详表》进行确定，附加施工费合计55430元。 庭审中，济南彦飞公司提交两张向烟台晟大公司开具的增值税普通发票。一张为2018年12月10日由章丘市文祖成志通信施工队开具，金额为72000元；另一张为2019年4月7日由济南彦飞公司开具，金额为40000元。烟台晟大公司认可已经收到两张发票。 另查明，烟台晟大公司已经支付施工费60000元。 本院认为，案涉安装设备为楼宇对讲设备的安装，案涉房屋已于2018年交付使用，本案仅涉及楼宇对讲机设备的安装及调试，并不涉及建筑工程主体及主要设备的安装，故本案的案由应为承揽合同纠纷。济南彦飞公司与烟台晟大公司签订的《弱电工程项目外包施工合同》系双方真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。烟台晟大公司对《弱电工程项目外包施工合同》内的施工费予以确认，同意支付，但是对合同外增加的工程量不予认可。对于合同外增加的工程量，烟台晟大公司的法定代表人杜寅生在与济南彦飞公司方人员贾振武的聊天记录中，其明确表示对于后期增加项目会相应增加费用，并且要求贾振武与付钦强核对增加的工程量。付钦强核对附加工程量后在《三盛国际公园B4智能化项目施工楼宇对讲跟附加工程量详表》签字确认，确定施工费为55430元。在之后贾振武向杜寅飞催要款项时，杜寅飞怠于与贾振武结算，仅是回复未与付钦强对完。可以认定烟台晟大公司怠于履行核对结算的义务，并且烟台晟大公司亦未提交相应的证据予以反驳增加工程量的情况。综上，本院对附加工程的施工费为55430元予以确认。合同内约定的施工费为72000元，附加工程的施工费为55430元，烟台晟大公司已经支付60000元，尚欠67430元尚未向济南彦飞公司支付。烟台晟大公司辩称其对于附加工程核对表不知情，但是根据微信聊天记录显示系其要求贾振武与付钦强核对附加工程量，且烟台晟大公司收取了济南彦飞公司向其开具的112000元的发票，故本院对其辩称不予采信。烟台晟大公司延期支付施工费的行为对济南彦飞公司造成了利息损失，故济南彦飞公司应当向烟台晟大公司支付利息（以67430元为基数，自起诉之日即2020年10月23日起至实际支付之日至，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。济南彦飞公司要求山东创元公司在欠付工程款范围内承担责任，但是其并未提交证据证明，且于法无据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告烟台晟大智能科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南彦飞智能化工程有限公司施工费67430元； 二、被告烟台晟大智能科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南彦飞智能化工程有限公司利息（以67430元为基数，自2020年10月23日起至实际支付之日至，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、驳回原告济南彦飞智能化工程有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回原告济南彦飞智能化工程有限公司对被告山东创元网络系统工程有限公司的诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计743元，由被告烟台晟大智能科技有限公司负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员  王 卉 二〇二一年一月十三日 法官助理  朱显瑞 书 记 员  韩 菁