内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院   民事判决书   （2020）内29民初61号   原告:兰州兰石重型装备股份有限公司。   法定代表人:张璞临，该公司董事长。   委托诉讼代理人：温生俊，甘肃正天和律师事务所律师。   委托诉讼代理人：林泓羽，甘肃正天和律师事务所律师。   被告：内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司。   法定代表人:胡宪法。   委托诉讼代理人：孙杰。   委托诉讼代理人：蔡来旺，男，1981年10月26日出生，汉族，系公司内蒙古庆华集团庆华法务处工作人员。   原告兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装公司）与被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司（以下简称庆华煤化公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告兰石重装公司的委托诉讼代理人林泓羽，被告庆华煤化公司的委托诉讼代理人孙杰、蔡来旺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   兰石重装公司诉讼请求：1、判令被告履行合同约定的付款义务,向原告支付拖欠的购货价款2846.476万元。2、请求判令被告向原告支付2012年1月1日至2019年1月30日的利息1859.02万元以及起诉日起至法院生效判决确定的履行期间内的银行同期贷款利息。3、请求判令被告承担原告为实现债权而支出的一切费用(包括但不限于本案的诉讼费、财产保全费、律师代理费、差旅费、执行费等)。事实和理由:原告于2010年1月开始与被告签订《10万吨/年煤焦油加氢装置加氡设备定制合同》及《50万吨煤焦油加氢反应器供货合同》，原告向被告交付了合同约定的全部设备,自2012年设备被告拖欠原告货款1757.99万元,2013年原告承制了被告50万吨/年焦油加氢项日6台反应器:加氢精制反应器(R201A)入、加氢精制反应器(R201B)、加氢精制反应器(R201C)、加氢精制反应器(R201D)、加氢裂化反应器(R202A)加氢裂化反应器(R202B)等,2014年起欠缴货款为达到了40092760.00元。截至起诉日,被告尚拖欠原告货款2846.476万元,且经原告多次催告仍拒不支付,严重违反合同约定,给原告造成了巨大的经济损失。为维护原告的合法权益,根据《民事诉讼法》第一百一十九条之规定,向贵院提起诉讼,请求贵院判如所请。   被告庆华煤化公司辩称，一、兰石重装公司主张的货款与我公司有差异，双方签订的三个合同的价款分别为：2440万元、949万元、55482260元，我公司已向原告支付货款总计为61140500元，尚欠货款为28231760元。二、兰石重装公司主张的利息在2019年双方达成一个框架的还款协议，按照每年200万元的额度进行还款，我公司也一致积极的履行还款，由于公司运营情况不佳，调整为每月还100万元，从该框架协议达成到现在我公司已经支付了近1000万元，原告明确放弃利息的主张，基于上述原告的利息部分诉讼请求予以驳回。三、对兰石重装公司主张的诉讼费，我公司愿意按照司法裁定承担相应的费用。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人开庭进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实，本院认定如下：1、2010年1月18日，庆华煤化公司作为甲方与乙方兰石重装公司签订了内蒙古庆华集团煤化有限责任公司10万吨/年煤焦油加氢装置加氢裂化反应器、加氢精制反应器《设备采购合同》。该合同总价为2440万元，交货日期为合同签订后7个月。合同第五条设备款的支付及设备款的结算，设备预付款：合同签订生效后7日内支付合同总价款30%(732万元)。设备进度款支付:设备制作完成发货前经甲方和管理公司验收后支付合同价的30%。设备运抵现场安装完成，并经业主、管理公司验收合格后10个工作日内支付合同总价款的30%。剩下10%（244万元）的设备款，作为本设备质保金，在设备交验18个月或设备投入使用12个月(以先到之日为准）后7日内，甲方一次付清余款。同时双方当事人还对违约责任作了约定。根据兰石重装公司提交的《确认函》（出具日期2016年8月19日），由于国产板(版)的质量原因，可以确认该合同延期交货日期为2011年6月，截止2016年8月19日剩余设备款和质保金1424万元尚未支付。本合同在履行中，庆华煤化公司2010年2月2日以银行承兑汇票的方式支付预付款6728167.68元，2010年2月5日以银行承兑汇票的方式支付设备款591832.32元，2010年3月1日以银行承兑汇票的方式支付设备款2840000元，以上共计支付货款10160000元。尚有14240000元（含质保金）未付。   2、2010年2月，庆华煤化公司作为甲方与乙方兰石重装公司签订了内蒙古庆华集团煤化有限责任公司10万吨/年煤焦油加氢装置加高压换热器《设备采购合同》。该合同总价款为949万元，交货日期为合同签订后7个月。合同第五条设备款的支付及设备款的结算，本设备预付款：合同签订生效后7日内支付合同总价款30%(284.7万元)。设备进度款支付:设备制作完成发货前经甲方和管理公司验收后支付合同价的30%。设备运抵现场安装完成，并经业主、管理公司验收合格后10个工作日内支付合同总价款的30%。剩下10%（94.9万元）的设备款，作为本设备质保金，在设备交验18个月或设备投入使用12个月(以先到之日为准）后7日内，甲方一次付清余款。同时双方当事人还对违约责任作了约定。根据兰石重装公司提交的《确认函》，可以确认由于图纸设计确认拖后延迟至2011年4月交货，截止2015年11月5日尚余设备款和质保金364万元尚未支付。本合同在履行中，庆华煤化公司2011年3月4日以银行承兑汇票的方式支付预付款285万元，2013年11月29日以银行承兑汇票的方式支付设备款2851000元，以上共计支付货款5701000元。尚有3789000元（含质保金）未付。   3、2012年4月17日，庆华煤化公司作为需方与乙方兰石重装公司签订了《内蒙古庆华集团煤化有限责任公司50万吨煤焦油加氢装置反应器供货合同》。该合同总价款为5548.226万元，交货日期为合同生效（支付预付款）后11个月货到施工现场。付款方式预付款：合同生效后7日内支付预付款30%(1664.4678万元)。进度款:设备筒体锻件、封头到货后，需经甲方和管理公司确认后7个工作日支付30%。到货款：设备运抵现场，所有竣工资料齐全，经需方、管理公司初验合格30日支付30%。质保金：在设备正常运行12个月或设备到场18个月支付质保金(以先到之日为准）。同时双方当事人还对违约责任作了约定。根据兰石重装公司提交的《确认函》，可以确认由于加氢装置工艺不断变化，2012年12月最终确认设备排版图，2013年12月延期交货，目前装置由于资金和环评问题未运行，截止2016年8月19日剩余设备款和质保金2209.276万元尚未支付。本合同在履行中，庆华煤化公司2012年5月18日以银行承兑汇票的方式支付预付款1664万元，2013年3月5日以银行承兑汇票的方式支付设备款进度款16629500元。2017年12月6日支付20万元，2018年7月10日支付50万元，2018年9月10日支付50万元，2018年11月19日支付50万元，2019年1月10日支付50万元，2019年6月21日支付30万元，2019年7月26日支付200.8万元，2019年8月30日支付200万元，2019年10月31日支付200万元，2019年11月27日支付100万元，2019年12月13日支付100万元，2020年1月20日支付100万元，2020年4月15日支付50万元，2020年6月4日支付100万元，诉讼期间庆华煤化公司于2021年1月21日又向兰石重装公司支付货款50万元，以上共计支付货款45779500元。尚有9702760元（含质保金）未付。   本院认为:买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。兰石重装公司按照三份合同的约定制作了设备并予以交付，已经完成了合同约定的交付设备义务，庆华煤化公司接受了设备，应当按照合同的约定按时支付设备价款。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。由于庆华煤化公司没有按期支付设备价款，已经构成违约，应当承担违约责任。而根据兰石重装公司提交的《确认函》，兰石重装公司在设备制作中存在延期交货等违约情形，也构成违约。因此，对兰石重装公司主张按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算利息的请求应当予以支持。关于利息的起算点：1、10万吨/年煤焦油加氢装置加氢裂化反应器、加氢精制反应器《设备采购合同》，延期交货日期为2011年6月，依据合同约定，庆华煤化公司完成了30%预付款7320000元的支付，进度款庆华煤化公司在2010年2月5日只付了2840000元，尚有1180万元未付。因此，违约部分的进度款利息应当从2011年7月1日起算，但原告兰石重装公司主张从2012年1月1日起算，属于对权利的处分行为，本院予以准许；244万元质保金利息应当从2013年1月1日起算。2、10万吨/年煤焦油加氢装置加高压换热器《设备采购合同》，延期交货日期为2011年4月，依据合同约定，2011年3月4日，庆华煤化公司完成了30%的预付款285万元的支付，进度款庆华煤化公司在2010年2月5日只付了2851000元，尚有284万元未付，因此，违约部分的进度款利息应当从2011年5月1日起算，但原告兰石重装公司主张从2012年1月1日起算，属于对权利的处分行为，本院予以准许；94.9万元质保金利息，应当从2012年11月1日起算。3、《内蒙古庆华集团煤化有限责任公司50万吨煤焦油加氢装置反应器供货合同》，2013年12月延期交货，2012年5月18日，庆华煤化公司完成了30%的预付款16640000元的支付，进度款及质保金庆华煤化公司从2013年3月5日至2021年1月21日陆续支付了29139500元，尚有9702760元未付，利息应从原告兰石重装公司向本院起诉之日即2021年6月24日起算。   综上所述，原告兰石重装公司的诉讼请求部分成立，应当应予支持。依照《中人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百五十九条、第一百零七条的规定，判决如下：   一、由被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司在本判决生效后三十日内向原告兰州兰石重型装备股份有限公司支付拖欠的设备款27731760元，并承担利息至本金清偿之日止（违约行为发生在2019年8月19日之前的，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算；违约行为发生在2019年8月20日之后的，以违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)标准计算。）   二、驳回原告兰州兰石重型装备股份有限公司的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费277074.80元，由被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司负担193950元，由原告兰州兰石重型装备股份有限公司负担83124.80元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区高级人民法院。   审 判 长 马 卫 国   审 判 员 道 日 娜   审 判 员 哈斯塔娜   二〇二一年一月二十八日   书 记 员 策丽格尔