宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2020）宁0104民初12047号原告：上海至讯数据科技有限公司，住所地上海市宝山区铁峰路180号B栋215号。法定代表人：吴隆先，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨晓婧，宁夏黄河志律师事务所律师。被告：宁夏鸿天房置业有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区南薰东街康民巷37号。法定代表人：苟胜利，该公司总经理。委托诉讼代理人：侯志安，北京大成（银川）律师事务所律师。原告上海至讯数据科技有限公司（以下简称至讯公司）与被告宁夏鸿天房置业有限公司（以下简称鸿天房公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月12日立案，依法适用简易程序，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。原告至讯公司的委托诉讼代理人杨晓婧，被告鸿天房公司的委托诉讼代理人侯志安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。至讯公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付原告合同欠款2397656.7元，逾期付款违约金719297.01元；2.本案诉讼费由被告承担。诉讼中，原告申请将第一项诉讼请求减少为：依法判令被告支付原告合同欠款2352156.7元，逾期付款违约金705647元。事实和理由：原、被告于2014年12月25日签订《银川鸿天房天都十六区低压插接母线供货、运输、安装、调试、维保合同》，约定由原告为被告开发的“银川天都鸿天房十六区”项目提供施工所需的母线、插接箱、辅材的加工外购及全部系统的安装、实验、调试维保等工作。合同约定价款为3653485元，但合同条款同时约定双方有关该项目的洽商、变更等文件视为本合同的组成部分。安装结束后，依照双方确认的实际安装数量结算。合同签订后，原告即派驻人员现场测量，安排采购、加工运输、安装，依照约定履行合同义务。随着被告项目施工的需要和图纸的变更，原告提供的母线不断增加。经统计，原告累计向被告发运BFC母线槽系统价值总额为6337081.7元（详见发货清单），清单中关于验收及安装均有被告方负责人签字确认。原告履行完毕全部合同义务，但被告并未依照约定支付对价款，截止目前，被告共计支付2365384元，另以房抵顶欠款1574077元，目前尚久2397656.7元。上述款项，经原告多次催要，被告至今尚未支付，故原告诉至法院。鸿天房公司辩称，原告主张的货款，因合同条款有付款期限的约定，针对超出该合同约定的供货总额的付款期限，虽然补充会议纪要中对付款期限的计算有约定，但是合同中约定了竣工决算、验收等相关条款，案涉母线槽供货、运输、安装、维保合同实际履行中，因为政府干涉的因素在工程并没有进行分布分项验收和整体验收的情况下投入了使用，对母线安装工程双方没有进行最终结算，也没有对超出合同约定供货的部分进行结算，合同中第十八项约定原告应当对案涉工程提供相应的验收资料及图纸2套，如果原告不能证明其已经向被告提供了相应资料导致的结果是影响整个项目的综合验收。原告诉求的705647.1元逾期付款违约金没有事实和法律依据。按照合同7.1至7.4的约定，安装结束安装实际数量双方确认后进行工程总決算。但是，原告与被告截止目前没有进行总决算。合同5.7条约定：通电试车并1080小时后通过验收，乙方在运行试车并通过验收后5个工作日内提前递交履约保函，保函为原合同总额的5％，保函期为120个月。截止目前，涉案工程双方既没有决算，也没有通过验收。所以，原告主张逾期付款违约金没有事实和法律依据。再次，合同约定的总价款是3653485元，合同对原告多提供的货款并没有约定付款期限。对原告主张多提供货款的数量、价款、付款期限待原告举证证明被告才能确认，原告主张超过合同约定的逾期付款违约金没有计算依据。另外，按照合同8.5工程竣工后乙方应当向甲方归还全部图纸，否则视为违约，应当向甲方支付本合同工程总额1％的违约金。截止目前，原告只向被告提供了154万元的发票，原告应向被告提供剩余货款的发票。最后，按照《合同法》司法解释（二）第十七条“当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持”的规定，请人民法院依法判决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，经本院审查核实，原告提交的合同、补充会议纪要、补充协议、发货清单、发货单、确价单、上海银行业务回单、抵顶手续、顶房申请表、项目收款收据、收据均符合证据的客观形式，且被告予以认可，对上述证据本院予以采信。被告提交的增值税发票、合同原告予以认可，对上述证据本院予以采信。根据本院确认的证据和当事人陈述，本院认定事实如下：2014年12月25日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《银川鸿天房天都十六区低压插接母线供货、运输、安装、调试、维保合同》一份，合同约定，被告为原告“天都鸿天房十六区”项目提供施工所需的现场测量、母线本体加工生产、插接箱的加工生产、安装辅材加工、外购部分购买、所有产品的储运、全部系统的安装、试验、调试、验收、维保、培训等，合同决算总价为3653485元。2015年3月8日开始测量，3月15日甲方确认图纸，第一批母线4月25日到货，最后到货母线2015年7月5日。合同生效后在7个工作日内，甲方支付合同总价的10%的预付款，即365348.5元，合同开始执行。第一次货到工地并通过相关检验、测试合格后10个工作日内，甲方支付原合同总价的20%，即730697元。安装进度完成80%后，甲方按照相关施工技术规范予以初步验收，验收合格后，安装数量双方确认后进行工程总决算，7个工作日内甲方支付原合同总价的20%的安装款，即730697元。安装结束后，安装实际数量双方确认后进行工程总决算。工程总决算减去原合同的40%，即1461394元由该项目商品住宅房给乙方，商品住宅房具体位置及套数在2015年3月15日之前确定，20个工作日内甲方支付剩余货款给乙方。甲方派驻的限产协调人员为刘志明，甲方派驻的工程师为刘剑锋、甲方项目负责人为宋鸿渊。双方约定合同价款的其他调整因素：增加或减少本协议约定工程量按投标总价增减，按实结算，发货金额超过原合同总额10%，必须以书面形式通知甲方，得到甲方书面确认后，甲方支付超额部分预付款，才能继续发货。甲方未按合同规定执行，逾期支付乙方货款的，乙方有权停止施工，逾期支付的时间予以扣除相应的施工时间，并自逾期付款之日起甲方向乙方按应付款计算日3‰的违约金。该协议签订后，原告于2015年9月18日向被告发货（9月21日到货）并形成至讯数据发货单，发货单记载了发货名称、型号、数量、单价、总价等，且备注：1.实际总货款按实际货到现场验收合格数量进行结算；2.弯头、连接器与法兰属于母线，按照按延长米计算另收加工费；3.BFC-800-0.14代表每个连接器0.14米，800A/5-95个代表有95只连接器。其中发货日期为2015年9月18日（到货日期为2015年9月21日）的发货单有7张（分别标号为001、002……007），每张发货单货款均为165525.1元，被告确认工程量属实并签章。2015年10月15日，原告（乙方）与被告（甲方）又签订《关于母线实施补充会议纪要》，会议纪要约定，双方形成联络机制和联系人专人负责制，甲方联络机制负责人：候部长，乙方联络机制负责人：吴隆熙，双方实施方案纪要达成以下具体几点：1.根据甲方要求插接箱里开关要增加分励脱扣器和辅助接点，价格和数量需要甲方确认，乙方收到价格及数量确认函件后，2个工作日内安排发货；2.第一次到货母线在2015年10月8日已经安装完毕，数量按照合同规定的结算方式甲方确认后给乙方，乙方收到数量确认单后，在6天内把二期剩余垂直母线货到工地。每批次货到工地，该批次安装结束后3个工作日内甲方要确认该批次数量，数量确认后乙方按照合同条款履行；3.第一次到货母线数量甲方确认后给乙方，乙方收到数量确认单后，乙方收到已在2015年10月8日测量技术确认后水平母线必须在10天内到达工地，其中每条母线有5-8米待定段和弯头，收到该批次母线后，甲方在三个工作日内无条件支付原合同规定20%的货款……6.每批次母线安装结束后，并按合同规定确认数量后，继续发剩余的母线，一旦送货金额超过合同金额的80%并且安装进度完成合同额的80%，甲方需在7个工作日内再支付20%的货款给乙方；7.送货金额或安装进度达到合同总金额90%，原双方确认二套商品房，正式签商品房合同，单价为5350元/平方米，楼层不能改变；8.该项目实际送货量超过原合同的总金额，乙方必须以书面文件形式通知甲方，得到甲方书面确认后，甲方支付超额部分30%预付款，货到工地15天，甲方再支付到货量50%的货款，超出原合同的送货量全部安装结束后40天内支付剩余的货款。该协议签订后，原告又分别于2015年10月18日、10月19日、10月21日、11月3日发货，并形成28张发货单，其中008至012的5张发货单货款均为165525.1元，013发货单货款为162078.95元，014、015、016的3张发货单货款均为108007元，017发货单货款为154400元，018发货单货款为55304.85元，019发货单货款为58580元，020发货单货款为75532.55元，021发货单货款为109957.05元，022发货单货款为261828.15元，023发货单货款为128129.9元，024发货单货款为65522元，025发货单货款为192000元，026发货单货款为132000元，028发货单货款为239041.65元，029发货单货款为239041.65元、035发货单货款为131854.2元、036发货单货款为40088.1元、037发货单货款为75518.3元、038发货单货款为85317.2元、039发货单货款为114088.2元、040发货单货款为61334.1元、041发货单货款为183290.90元，上述发货单中除025、026有被告指定的联络人侯同山签字确认，其余均有被告签章确认，且被告的现场负责人对安装情况进行了确认。2016年9月7日，原告（甲方）与被告（乙方）再次签订《补充协议》一份，协议约定：1.原合同乙方承包的工程范围调整为天都十六区二期项目和一期项目的两栋楼，一期项目乙方没有动工的五栋楼由其他施工单位施工；2.本协议签订之日，甲方向乙方发出全部工程材料入场的指令，乙方即组织人员进场复工，乙方在7日内将工程承包范围的材料进入施工现场。甲方支付乙方100万元，同时乙方向甲方开具金额为150万元的增值税发票；3.乙方在材料进场后，甲方支付100万元后25日内完成全部安装，并达到竣工交付条件，甲方再支付乙方50万元，乙方保证配合甲方进行设备调试及工程竣工验收；4.竣工验收30日内，甲方完成乙方施工范围的工程决算，甲方按决算价的40%向乙方办理房屋备案；5.乙方如中途停工，甲方有权对乙方清理出场，乙方按工程决算总价30%向甲方承担违约金，并赔偿甲方因此造成的实际损失。如逾期按决算总价日万分之五承担赔偿责任。该违约责任和赔偿甲方有权直接在工程决算价款中扣除，乙方保证不以任何形式向甲方主张。甲方如逾期付款，按应付款额日百分之五向乙方承担违约责任。该协议签订后，原告又分别于2016年9月20日、10月18日、11月18日发货，并形成23张发货单，其中047发货单货款为47633.2元，048发货单货款为49983.2元，049发货单货款为13506.9元、050发货单货款为48760.45元、051发货单货款为79859元、052发货单货款为30204.7元、053发货单货款为80443.3元、054发货单货款为33866.25元、055发货单货款为54236.7元、056发货单货款为143820元、057发货单货款为63480.05元、058发货单货款为12122.5元、059发货单货款为13268.45元、060发货单货款为9942.7元、061发货单货款为13637.65元、062发货单货款为36316.3元、063发货单货款为40549.85元、064发货单货款为40549.85元、065发货单货款为23840.6元、066发货单货款为83067.7元、067发货单货款为3718.25元、068发货单货款为2544.15元、现场制作的一张发货单货款为348000元，上述发货单均有被告指定的联络人侯同山签字确认，并记载工程量已安装完毕。2016年9月23日，被告公司成本部向公司工程管理中心出具确价单一份，载明：对上海至讯数据科技有限公司插接箱内开关增加附加报价单核价如下：2016年9月23日第三次经公司总经理冯增秀、总工程师张润平决定，确定单价为650元/套，总价为45500元。上述经被告确认的发货单共计货款为6148581.7元。涉案合同履行过程中，被告先后于2015年3月25日向原告付款365348元，2016年5月13日付款100万元、2016年9月27日付款100万元。2017年7月31日，原告向被告提交两份抵房申请表，申请以房抵顶货款，其中一套房为9-3-701室，抵顶金额为909928元，另一套房为8-2-1404室，抵顶金额为664149元，该申请表中工程部意见、营销中心意见、财务部长意见、总经理意见均签字确认。同日，原告出具项目收款收据一份，载明两套房源合计金额为1574077元，抵作天都十六区项目所欠上海至讯数据有限公司的母线、铜排等部分项目工程应收款项。原告认为被告未完全履行付款义务，故诉至法院。庭审中，被告认可原告安装的设施设备已投入使用。本院认为，原、被告签订的《银川鸿天房天都十六区低压插接母线供货、运输、安装、调试、维保合同》、《关于母线实施补充会议纪要》、《补充协议》均系双方真实意思的表示，内容不违反法律、法规的效力性强制规定，依法成立并生效。原告提交的发货单记载了具体设备名称、单价及总价，被告亦通过签章或专人签字的方式予以确认，故发货单可以作为原告履行合同具体内容的凭证。现被告确认的发货单价款共计6148581.7元，确价单认定的价格为45500元，故被告欠付原告的货款总额为6194081.7元。原告称插接箱内开关增加附件应以每个650元的标准计算，确价单虽然约定辅材单价为650元/套，但最终确认总价为45500元，该总价应视为双方对货款的最终结算，故关于插接箱内开关增加附件的总额应当以45500元计算。合同履行过程中，被告向原告支付货款2365348元，以房抵顶货款1574077元，扣除已支付及抵顶款项后，被告还应向原告支付货款2254656.7元（6148581.7元+45500元-2365348元-1574077元）。关于原告主张的违约金，原、被告签订的补充会议纪要约定，被告书面确认送货量后，支付超额部分30%预付款，货到工地15天，再支付到货量50%的货款，超出原合同的送货量全部安装结束后40天内支付剩余的货款，被告未按约支付货款构成违约。原、被告签订的《补充协议》约定，被告如逾期付款，按应付款额日百分之五向原告承担违约责任，现原告调整违约金为未付款的30%，该违约责任主张过高，本院予以调整。综合被告违约支付货款的时间、已付款情况，本院酌定被告按照欠付货款元的20%向原告承担违约金450931.34元（2254656.7元×20%）。对原告主张超出部分本院不予支持。被告辩称，原告安装的设备尚未验收双方并未结算，因被告已将上述设备投入使用，且原告提供的发货单明确了货物数量、单价等内容，被告予以确认，故发货单可以认定为货款的结算凭证，对被告的该项辩称本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条之规定，判决如下：被告宁夏鸿天房置业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告上海至讯数据科技有限公司支付货款2254656.7元，承担违约金450931.34元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15868元，由原告上海至讯数据科技有限公司负担2094元，由被告宁夏鸿天房置业有限公司负担13774元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 宋志军二○二〇年十二月二十一日法官助理 马聪聪书记员 马 晶附：与本案相关的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。