广东省广州市海珠区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0105民初19967号原告：钟展兴，男，1957年9月18日出生，汉族，住广州市东山区，被告：广州藦卡装饰工程有限公司，住所地广州市天河区花城大道87号1101室。法定代表人：牟漩。被告：刘松青，男，1983年10月27日出生，汉族，住福建省泉州市泉港区，原告钟展兴诉被告广州藦卡装饰工程有限公司、刘松青装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案适用普通程序，由审判员杨曼独任审理，公开开庭进行了审理。原告钟展兴到庭参加了诉讼，被告广州藦卡装饰工程有限公司、刘松青下落不明，经本院公告送达应诉材料，期限届满，没有到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、两被告共同返还工程款41220元；2、本案诉讼费由两被告承担。事实和理由：原告因要装修海珠区远安路14号601房，于2020年4月28日与广州藦卡装饰工程有限公司签订装修合同，合同金额为91600元，当天签订付款10000元，2020年5月17日公司要开工为由继续付了31220元，2020年5月25日海珠区远安路14号601房正式开工，2020年6月2日打拆完成后就没有进场施工。2020年6月11日被告知装修因为公司的资金链断了，无法进行施工，被告答应全款退还金额，金额是41220元，含包含工人的11000元（由钟展兴付给工人的工资），广州藦卡装饰工程有限公司委派刘松青处理此事，答应了2020年6月12日退款。2020年6月13日刘松青以股东未签名为由推迟到2020年6月14日退款。2020年6月14日刘松青又以记错了日期为由，推延到2020年6月15日。2020年6月15日又说是财务推迟和没钱为由，不退款。2020年6月16日又说到账一定给钱。因被告不守诺言，无限期拖延退款时间。现依法提起诉讼请求被告退还装修工程款金额41220元，并承担本案诉讼费用。两被告没有提交答辩意见和证据。经审理查明：原告（发包方、甲方）与被告广州藦卡装饰工程有限公司（承包方、乙方）于2020年4月28日签订《广州市装饰装修工程施工合同》，约定：工程设计师何淑权，工程地点为广东省广州市海珠区远安路14号601；工程承包采取乙方包工、包辅料，甲方供应其余部分材料的方式；工程工期总施工天数为65-80个工作日，工程合同价91600元；本合同签字生效后，甲方按约定向乙方支付工程款，其中甲方在签订合同当日向乙方支付第一期工程款41220元；有下列情形之一的，可以解除合同：（1）甲乙双方协商一致；（2）因不可抗力致使合同无法履行；（3）因一方违约致使合同无法履行；本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效；等。之后，原告向被告广州藦卡装饰工程有限公司支付了装修款41220元，被告广州藦卡装饰工程有限公司向原告出具《收据》。以上事实，有原告提交的《广州市装饰装修工程施工合同》和收据、支付宝、微信付款记录证明，其中《广州市装饰装修工程施工合同》原件侧边盖有“广州藦卡装饰工程有限公司合同专用章”骑缝章，落款有何淑权签名，收据盖有“广州藦卡装饰工程有限公司合同专用章”。庭审过程中，原告表示是接到被告广州藦卡装饰工程有限公司的设计师何淑权电话推销后，协商约定由广州藦卡装饰工程有限公司帮原告装修，其与广州藦卡装饰工程有限公司是装修合同关系，何淑权是的代表公司与原告签订合同。被告广州藦卡装饰工程有限公司于2020年5月20日开始施工，施工到2020年6月2日完成打拆工作后就没有再施工了。被告刘松青是被告广州藦卡装饰工程有限公司负责房屋装修项目的总经理，因被告广州藦卡装饰工程有限公司一直拖延工期没有施工，经双方协商解除合同，不需要被告广州藦卡装饰工程有限公司继续装修，被告广州藦卡装饰工程有限公司将已付的工程款退回给原告。被告刘松青明确答应原告如果公司股东没有签字的话，其个人把钱退给原告。原告为证明其诉讼主张提供了微信群聊天记录和原告钟展兴与被告刘松青的微信聊天记录。其中有原告、被告刘松青、施工师傅沈烈忠在内的群聊天记录显示：2020年6月2日晚上21点33分，原：施工打拆完，检收完毕；2020年6月11日，刘：辛苦了，小何，你已离开公司，这事以后交给我处理，让沈工跟业主直接找我。2020年6月11日上午10点36分，原：停工将近10天了；刘：届时工期没赶上，该赔付的一定赔付到位，请见谅，不好意思；2020年6月11日晚上19点59分，原：刘总，现在你们公司这样的情况，我考虑是否和你们公司继续合作了。刘：这个事我没做好，跟沈工他们没关系，后面的您来决定方向，我这边可以给您退款。这段时间在换新办公地点，事情没及时办好，还希望您能理解支持！原：同意退款给我！2020年6月11日晚上21点04分，原：刘总，你钱你全款退给我！我这边支付沈工的工钱，我不想因为你们的资金纠纷对我的工地产生影响，明天几点退给我！刘：行，开户行跟名字，你收款收据到时帮我销毁下。……原：刘总，金额一共是41220元；刘：好的，给你添麻烦了，不好意思。另，据微信聊天对象为原告与被告刘松青的微信聊天记录显示：2020年6月12日18点47分，原：刘总，我还没有收到退款？刘：钟总，放心的，一分不会差，我等股东签字退下；2020年6月12日21点16分，原：刘总，今晚可以把钱退给我吗？刘：晚上可能退不了，可能要明天哦，刚才找他去签字他没在，只要他签了一下，明天财务就可以弄了，因为这个事情是我自己答应给你要退掉，不能再耽误你们时间了，那我等他签一个字一下，真的不好意思哈。2020年6月12日21点38分，原：刘总，今天你答应说退款，到现在我都见不到，你们一拖再拖，你昨晚答应的说今天退给我，你就今天退给我，要不然我们走法律程序。刘：明天下午没有退后天，上午十点钟之前绝对会退的好不好，您相信我，那我也只能做到这样子，请你理解一下好不好？那你该继续的，该怎么做的你那边叫小沈继续做，这个钱在后天上午十点之前一定会退到，我也答应全款退给你了。那这边有个程序要走一下好不好？我让他们签个字一下，我这个退出去就可以了，如果他们到后天上午十点之前不签字给我，我这个钱我自己退给你。原：你明天给个明确的时间，我只给你明天一天时间，我信你最后一次，但是要明天具体的时间，要不然周一我就去找司法部门，我这边也有微信截图、通话录音，我的时间耽误不起！刘：对对对，到后天上午十点之前，公司这边没协调好，我自己把这个给你解决了，好不好？此后，原告要求被告刘松青向原告出具保证书，被告刘松青拒绝。原告又通过微信继续追讨装修款，被告刘松青在微信聊天中均承诺退款，但一直未实际履行，原告遂提起本案诉讼。本院认为：本案系装饰装修合同纠纷，两被告经本院依法传唤未出庭应诉，视为其放弃抗辩权，本院在依法审核本案现有证据的基础上，对本案进行裁判。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”原告主张其与被告广州藦卡装饰工程有限公司为装饰装修合同关系，经双方协商解除合同，被告广州藦卡装饰工程有限公司答应退还原告已支付的装修款41220元，原告为此提交了侧边加盖有被告广州藦卡装饰工程有限公司公章的《广州市装饰装修工程施工合同》、盖有“广州藦卡装饰工程有限公司合同专用章”的收据及微信聊天记录为证，故本院对原告主张的事实予以确认。鉴此，原告要求被告广州藦卡装饰工程有限公司退还41220元合法合理，本院予以支持。因被告刘松青在微信聊天中明确表示愿意履行被告广州藦卡装饰工程有限公司的退款义务构成债的加入,原告要求被告刘松青共同退还41220元，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：被告广州藦卡装饰工程有限公司、刘松青在本判决生效之日起十日内退还工程款41220元给原告钟展兴。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费831元，由被告广州藦卡装饰工程有限公司、刘松青负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审判员  杨曼二〇二一年一月十二日书记员  颜姣吴晓菁