海南省三亚市城郊人民法院 民 事 判 决 书 （2020）琼0271民初7080号 原告：赤峰隆聚经贸有限责任公司，统一社会信用代码：91150404692872212C，住所地：赤峰市松山区松山大街以北、松四大街以南、松一路以西中昊大厦综合楼02156。 法定代表人：张茹，该公司总经理。 委托诉讼代理人：马博，内蒙古京宇信律师事务所专职律师。 委托诉讼代理人：杨春艳，内蒙古法林律师事务所专职律师。 被告：河北省第二建筑工程有限公司，统一社会信用代码：911300001043201725，住所地河北省石家庄市长安区广安街71号。 法定代表人：郑青昌，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈雷，北京沄聪律师事务所专职律师。 原告赤峰隆聚经贸有限责任公司（以下简称隆聚公司）与被告河北省第二建筑工程有限公司（以下简称建筑公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告隆聚公司委托诉讼代理人马博、杨春艳，被告建筑公司委托诉讼代理人陈雷到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告隆聚公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付电梯设备款、电梯设备安装款2070000元及违约金136000元，合计2206000元；2.判令被告自起诉之日起以2070000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准向原告支付至被告实际履行完毕之日止的利息；3.判令被告承担原告支付的代理费80000元及原告为维护自身权利而产生的差旅费11656元。事实和理由：2016年11月15日，原、被告双方签订《电梯设备买卖合同》及《电梯设备安装合同》。根据以上合同被告向原告购买价值176万元的奥的斯品牌电梯16台，用于解放军医院海南分院疗养区四类疗养用房，并由原告进行安装，安装款960000元。合同还对设备品牌、型号、数量及价格、付款方式、交货收货、产品质量保证、违约责任、合同争议解决、合同生效及有效期等进行了明确约定。 合同签订后，原告即按合同约定履行全部义务，但被告却怠于履行给付义务，仅向原告支付650000元电梯设备款，剩余1110000元及电梯设备安装款960000元至今未付。被告的行为违反合同约定，已经构成违约，应承担违约责任，应以合同总价的5%标准向原告支付违约金。因违约金不足以弥补原告的经济损失，要求被告自起诉之日起以2070000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准向原告支付至被告实际履行之日止的利息。 综上，为维护原告合法权益，特提起本案诉讼，请求判如所请。 被告建筑公司辩称，1、被告不同意原告的诉讼请求，关于原告请求支付的总价款2070000元，被告提交了证据证明原告已经与被告达成协议，约定被告只需再支付原告两项费用共计1800000元即可。2、根据原告与被告代理人签署的协议，被告应在2020年1月15日前支付600000元，剩余1200000元应在301医院与被告全部结算后三日内一次性支付给原告，但目前301医院并未与被告结算完毕，所以该1200000元还没有到付款期限，被告无需承担违约责任。3、被告未能结算完成原因是因为原告电梯交货及安装时间延后，违反了被告与301医院签署的电梯安装合同，导致301医院有可能追究被告的违约责任。4、本案中，违约金与利息不应同时适用，被告认可600000元付款超过时限，其他的款项不存在延期付款的情况。5、被告认为原告所支付的律师代理费过高，没有事实和法律依据，请求法院就律师代理费酌情判决。6、原告主张的差旅费没有事实和法律依据，且费用过高，被告不认可。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院经审查认定事实如下：2016年9月，被告和中国人民解放军总医院签订《合同协议书》，约定中国人民解放军总医院将解放军总医院海南分院疗养区四类疗养用房（16）套电梯加建工程发包给被告。被告向中国人民解放军总医院提交的《投标函》和《投标函附录》载明原告和被告为共同投标人。 2016年11月15日，原告和被告签订《电梯设备买卖合同》，约定：被告因承建解放军总医院海南分院疗养区四类疗养用房项目向原告购买16台奥的斯牌电梯，设备款共计1760000元。合同签订完成且在开工后的14日内支付至合同总价25%的预付款；承包范围内的电梯设备全部到达施工现场后，支付至合同总价款的50%，届时预付款抵作进度款；工程竣工并验收合格后支付至合同总价款的85%；经结算审计部门审核达成一致后，支付至审定金额的95%；余款于工程质保期满（2年）后的14日内一次性无息支付。由于非不可抗力原因，且条件不满足第二条第2款规定，如原告逾期交货或被告逾期付款，违约方应按逾期部分设备金额或逾期应付款项万分之一/天的比例向另一方支付逾期履行违约金（但逾期履行违约金总额最高不得超过本合同总价的5%）。如因合同产生争议，诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。 2016年11月15日，原告和被告签订《电梯设备安装合同》，约定：由原告安装上述电梯，安装费用共计960000元。付款方式为合同签订完成且在开工后的14日内支付至合同总价的25%的预付款；承包范围内的电梯设备全部到达施工现场后，支付至合同总价款的50%，届时预付款抵作进度款；工程竣工并验收合格后支付至合同总价款的85%；经结算审计部门审核达成一致后，支付至审定金额的95%；余款于工程质保期满（2年）后的14日内一次性无息支付。原告守约的情况下，被告延期付款的，每延迟一天，被告应向原告支付逾期应付款千分之一的违约金；延期超过10天，被告承担按照工程价款5%的违约金，并据实赔偿原告所受的损失。 双方签订的两份合同均未明确约定供货时间和安装时间。合同签订后，原告依约完成合同约定的交货义务和安装义务。 2017年9月18日，海南省三亚质量技术监督技术所作出《电梯监督检验报告》，对案涉电梯安装工程进行检验，检验结论为合格。 2020年1月13日，案外人陈涛、李尚峰作为甲方，原告作为乙方，双方签订《解放军总医院海南分院疗养区四类疗养用房加建电梯项目付款协议》，约定：被告是解放军总医院海南分院疗养区四类疗养用房加建电梯项目联合体投标牵头人，甲方陈涛、李尚峰为该项目负责人，乙方为联合体成员。截止今日，乙方仅收到650000元的款项，剩余1800000元款项一直未支付。2020年1月15日前支付600000元，剩余1200000元待院方全部结算后3日内一次性支付给乙方。现甲乙双方达成如下协议：甲方同意被告将上述款所欠项支付给乙方。被告主张陈涛、李尚峰是被告案涉项目现场负责人，代表被告与原告签订上述协议；原告主张陈涛、李尚峰是案涉项目实际施工人，上述协议履行前提是陈涛、李尚峰替原告向被告追讨案涉款项，双方均未提交证据予以证明。上述协议签订后，被告未向原告支付任何款项，陈涛、李尚峰也未向原告支付任何款项。 另查明，原告因本案纠纷委托诉讼代理人产生律师服务费80000元；因从内蒙古往返三亚开庭产生差旅费10880元。 再查明，被告至今未与中国人民解放军总医院海南分院进行结算。 本院认为，原告和被告签订的《电梯设备买卖合同》和《电梯设备安装合同》是双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规效力性强制性规定，合法有效，双方应当按照约定全面履行各自权利义务。虽然原被告均未提交证据证明案外人陈涛、李尚峰的身份，但《解放军总医院海南分院疗养区四类疗养用房加建电梯项目付款协议》约定的内容为案涉两份合同项下款项，而案涉合同系原告与被告签订，应认定陈涛、李尚峰系代表被告与原告签订上述协议。《解放军总医院海南分院疗养区四类疗养用房加建电梯项目付款协议》是原告和被告真实意思表示，双方应当按照约定如实履行。 根据《解放军总医院海南分院疗养区四类疗养用房加建电梯项目付款协议》约定，被告还应向原告支付案涉两份合同款项共计1800000元，其中2020年1月15日前支付600000元，剩余1200000元待院方全部结算后3日内一次性支付，原告主张被告拖欠两份合同项下款项共计2070000元本院不予采信。现600000元付款期限已经届满，被告未按照约定向原告付款的行为构成违约，原告诉求被告支付600000元本院依法予以支持。因被告至今未与中国人民解放军总医院海南分院进行结算，故1200000元付款条件尚未成就，原告诉求被告支付1200000元不予支持。 根据《电梯设备安装合同》的约定，原告守约的情况下，被告延期付款的，每延迟一天，被告应向原告支付逾期应付款千分之一的违约金；延期超过10天，被告承担按照工程价款5%的违约金，并据实赔偿原告所受的损失。被告逾期支付600000元的行为构成违约，原告诉求被告支付违约金本院依法予以支持，违约金为30000元（600000元×5%）。原告未提交证据证明被告逾期付款给其造成的实际损失，其同时主张违约金和利息本院不予支持。 《电梯设备买卖合同》约定，因合同产生争议，诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担；《电梯设备安装合同》的约定，原告守约的情况下，被告延期付款的，除支付违约金外，还应赔偿原告所受的损失。原告因本案纠纷委托诉讼代理人产生律师服务费80000元，从内蒙古往返三亚开庭产生差旅费10880元，均属于原告所遭受的实际损失，原告主张被告支付上述费用符合合同约定，本院依法予以支持。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告河北省第二建筑工程有限公司应自本判决生效之日起7日内，向原告赤峰隆聚经贸有限责任公司支付电梯设备款、安装款600000元及违约金30000元； 二、被告河北省第二建筑工程有限公司应自本判决生效之日起7日内，向原告赤峰隆聚经贸有限责任公司支付律师代理费80000元及差旅费10880元； 三、驳回原告赤峰隆聚经贸有限责任公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费25088元，原告赤峰隆聚经贸有限责任公司已预缴，由被告河北省第二建筑工程有限公司负担7911元，由原告赤峰隆聚经贸有限责任公司负担17177元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省三亚市中级人民法院。 审 判 员  董子涵 人民陪审员  孙 妃 二〇二一年一月二十六日 法官 助理  刘泉秀 书 记 员  符婷婷 附相关法律条文: 中华人民共和国合同法 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的、交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。