广西壮族自治区靖西市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1081民初3286号 原告：唐件友，男，1971年10月18日出生，汉族，住湖南省永州市零陵区,系南宁市恒友建材租赁经营部经营者。 委托诉讼代理人：毛青松，广西冠益律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄伟鸿，广西冠益律师事务所实习律师。 被告：广西昊业建设集团有限公司，住所地：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东3栋4706号，统一社会信用代码：91450000664830998D。 法定代表人：谭济晗，该公司执行董事。 原告唐件友与被告广西昊业建设集团有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年10月10日立案后，依法适用简易程序，于2020年11月23日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人毛青松、黄伟鸿到庭参加诉讼，被告广西昊业建设集团有限公司的法定代表人经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告唐件友向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付“靖西绣球城(购物街)工程1#-21#楼及地下室”项目中17#、18#、20#栋延期使用工程款人民币131888.11元(上述工程款为2019年6月30日计至2020年1月6日发生);2、判令被告向原告支付代垫拆架人工费人民币58000元;3、本案诉讼费用全部由被告承担。事实与理由:2016年3月19日，原告与被告经协商一致，签订一份《建设工程劳务合同》。合同约定如下:一、工程名称:靖西绣球城(购物街)工程 2 1#-21#楼及地下室;工程地点:靖西县中山路延长线南侧；结构形式:框架结构；结构层数及面积:结构4层，1#-21#总建筑面积约50627.22㎡，地下室1层约10221.84㎡。(以2013版建筑面积计算规则计算实际的建筑面积)。二、承包方式:乙方对工程范围实行含维护内容等的包工、包料、包安全、包质量、包工期形式进行承包(其中内架包料不包工、不包竹排)。三、乙方承包范围及工作内容:1、承包范围:(1)施工内容:架子工程的搭拆和加固维修，符合设计及规范要求，达到安监站检查验收合格标准。外架按要求搭设双排或三排脚手架防护(含悬挑梁板顶架)、挂设安全网、平桥铺设竹块脚手板，楼梯、临边、口防护，斜屋面每工序施工工作平桥及防护，斜屋面周边设置兜底网，楼层卸料平台，提升井架运输通道及防护，井架出入口安全挡板，施工通道安全挡板，钢筋加工棚、搅拌加工棚，井架笼围护竹杆绑扎;(2)施工内容中所有材料的提供(除甲方提供的竹块脚手板、竹杆外)、运输、堆码全部由乙方负责;(3)免费提供楼层模板的支撑、柱加固使用的材料(钢管、扣件、螺丝顶托)，地下室除.外....四、合同工期:外架、防护设施使用时间为7个月(即按单栋楼搭设第一天算起，到每栋楼报拆时间为止为210天，报拆除时间甲方以短信或书面形式通知乙方)，因甲方原因超出工期按每栋建筑面积0.1元/天/㎡补尝给乙方，如因乙方搭设进度时间慢于楼层模板安装要求时间(搭设先一层于楼面模板安装)，则租赁工期顺延，并赔偿甲方施工进度损失按每栋建筑面积0.1元/天/㎡计;内架单栋楼从首层满堂架搭设时间起为4个月(即按单栋楼计算使用满堂架钢管扣件、顶托搭设第一天算起，到每楼拆完完工日为止为120天)，因甲方原因超出工期，按每栋建筑面积0.3元/平方米补尝给乙方，如因乙方供应材料不及时拖延时间，则租赁工期顺延，并赔偿甲方施工进度损失按每栋建筑面积0.3元/平方米计。五、合同价款及结算方法:1、承包所有工作内容综合价，每栋按(203建筑面积计算规则计算)建筑面积以41元/㎡结 3 算(不含税金)。2、地下室不搭设外架不计费用，内架材料租用按(2013版建筑面积计算规则计算)建筑面积以10元/㎡结算(不含税金)。六、进度款付款方式:1、外架综合价41元/㎡划分为:搭设价36元/㎡、拆除价5元/㎡;2、甲方按乙方搭设完成的全部合格工程量以搭设价36元/㎡的80%给乙方计取工程进度款(通过有关部门验收);预留20%作为考核乙方在施工期间进度、质量、安全、维修的指标。在按合同要求的相应目标条款全部完成，在外架拆除、外运完成时按总价的90%支付给乙方，余下总价的10%，甲方在二个月内一次付清;3、若甲方通知乙方限期整改或拆除外架时，乙方没有及时派检作业人员工作，甲方有权另请它人代替工作，所产生的费用按每人300元/天计取，从乙方工程结算款中扣除;4、各阶段进度款取费基数:搭设外架完成至(框架结构面积)35000㎡，甲方在5天内按乙方实际完成工程量搭设价的80%支付乙方进度款，以后每月甲方按乙方每月实际完成工程量搭设价的80%支付进度....并约定原被告双方权利义务等。被告在落角处盖广西吴业建设集团有限公司绣球城项目部公章，项目部施工员黄少将在甲方代表处签字。原告唐件友和南宁市恒友建材租赁经营部代表唐卫国在乙方处签字，并加盖南宁市恒友建材租赁经营部公章。合同签订后，原告即按照被告要求，支付人民币20万元履约保证金给被告(后退还);同时积极组织所有内外架材料及人员进场施工。由于被告原因，合同内的内架一直没有通知原告搭设，导致原告为完成内架工程而准备的大量材料无法使用而闲置，专业搭设人员和管理人员怠工、窝工;同时被告使用原告钢管作为项目工地水管使用，把大量钢管深埋地下，使部分钢管失去使用功能，给原告造成大量材料损失和人工成本损失。同时，欠付大量工程款。2019年7月7日，原告在广西靖西市人民法院起诉被告追讨工程款，经广西靖西市人民法院(2019)桂1081民初1289号一审判决和广西百色市中级人民法院(2020)桂10民终588号终审民事判决确定，被告 4 向原告支付欠付工程款1422810.4元，但不包括17#、18#、20#栋2019年6月30日计至2020年1月6日发生延期使用费。经原告统计，17#、18#、20#栋2019年6月30日计至2020年1月6日发生延期使用费为:17#楼:建筑面积2698.19㎡×0.1元/天×186天=50185.4元;18#楼:建筑面积1740.27㎡×0.1元/天×186天=32369元;20#楼:建筑面积2652.35㎡×0.1元/天×186天=49333.71元;诉讼期间，被告于2020年1月6日通知原告拆除17#、18#、20#栋外架，但拒不支付自己应承担外架拆除人工费，为完成拆架任务，原告自己垫付拆架人工费58000元。广西百色市中级人民法院(2020)桂10民终588号民事判决书下发后，原告找到被告协商上述超期使用费用和代垫民工费用，被告置之不理，无奈，为保护原告自身合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院支持原告的诉讼请求。特别说明：原告的诉讼请求2依据是之前的两个判决当中载明的被告已经暂扣了整个项目的拆架人员劳务费。本案涉案三栋楼拆架时因被告不履行支付暂扣款的义务，原告先行垫付上述拆架费用。 原告就其诉讼请求依法向本院提交以下证据：原告在举证期限内向法庭提交了以下证据：1、建设工程劳务合同、证明原告与被告之间合同关系及权利义务；2、签证单，证明被告通知原告拆除17#、18#、20#栋钢管外架的时间；3、收条及转账记录，证明原告已支付拆除人工费的事实；4、生效证明书，证明（2020）桂10民终588号判决书2020年6月18日生效；5、（2019）桂1081民初1289号判决书，证明靖西市人民法院支持原告诉请，但判决结果不包括17#、18#、20#栋2019年6月30日计至2020年1月6日发生延期使用费；6、（2020）桂10民终588号判决书，证明靖西市人民法院支持原告诉请，但判 5 决结果不包括17#、18#、20#栋2019年6月30日计至2020年1月6日发生延期使用费；7、给付蓝建良的拆、搭架费用银行流水明细对账单，证明给付蓝建良拆架人工费58000元的事实。 被告广西昊业建设集团有限公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼，也未向本庭提交书面答辩状和相关证据。 被告广西昊业建设集团有限公司不到庭参加诉讼，视为其放弃一审诉讼期间的举证、质证和抗辩的权利，原告提供的证据均与本案有关联，形成证据锁链，相互印证，本院予以确认并附卷佐证。 根据原告的陈述和提供的相关证据分析后，本院确认以下法律事实：原告于2016年3月19日、被告于2016年3月30日在《建筑工程劳务合同》上签字，合同约定由原告承建被告位于靖西市钢管框架工程，总面积约50627.22㎡，地下室一层约10221.84㎡。承包方式是工程范围内含维护等包工、包料、包质量、包工期，工程质量达到安监站检查验收合格标准。合同工期外架结构为7个月，因被告原因超出工期的按每栋建筑面积0.1元／天／㎡补偿原告，因原告搭设进度时间慢于楼层模板安装要求时间，则工期顺延，原告向被告赔偿按每栋建筑面积0.1元／天／㎡计算。内架结构为4个月，因被告原因超出工期的按每栋建筑面积0.3元／㎡补偿原告,因原告原因则工期顺延，并按每栋建筑面积0.3元／㎡赔偿被告。工程价款外架综合价41元／㎡，分成搭设价36元／㎡、拆除价5元／㎡。原告完成工程量至35000㎡时，被告支付搭设价80％的工程进度款，在外架拆除、外运完成时按总价款的90％支付，余款10％，被告二个月内一次性付清。双方在合同书上明确了各自权利义务，原告于2016年3月18日向被告缴纳了200000元履约保证金。原、被告在履行合同过程中，因 6 双方发生纠纷，2019年7月7日，原告向本院提起诉讼，经本院(2019)桂1081民初1289号一审判决和广西百色市中级人民法院(2020)桂10民终588号终审民事判决确定，被告向原告支付欠付工程款1422810.4元（包括17#、18#、20#栋计至2019年6月30日），因17#、18#、20#栋楼外架尚未拆除，待实际发生确定拆除日后按照合同约定外架拆除单价另行主张。17#、18#、20#栋楼外架均于2020年1月3日全部拆除。17#、18#、20#栋2019年7月1日计至2020年1月3日共186天，发生延期使用费为:17#楼:建筑面积2698.19㎡×186天×0.1元／天／㎡=50185.33元;18#楼:建筑面积1740.27㎡×186天×0.1元／天／㎡=32369.02元;20#楼:建筑面积2652.35㎡×186天×0.1元／天／㎡=49333.71元。广西百色市中级人民法院(2020)桂10民终588号民事判决书已经暂扣了整个项目的拆架人员劳务费。原告拆除17#、18#、20#栋外架时，被告未给付外架拆除人工费，原告自己垫付拆架人工费58000元。 本院认为，原告与被告经自愿平等协商，达成了《建设工程劳务合同》，合同明确了双方的权利和义务。根据《中华人民共和国民法典》第五百零二条第一款的规定，原、被告在合同书上签字确认时合同成立并生效。原、被告双方应当本着诚实信用和公平为原则全面的履行权利义务。从原、被告签订的《建设工程劳务合同》约定的内容来看，双方的法律关系应当是承揽合同关系。合同约定原告以自行包工、包料、包安全、包质量、包工期为被告搭设符合质量要求的钢管架。在履行合同过程中，被告未按照约定的工期结束使用原告搭设的钢管架，其行为亦存在违约，应按照合同约定按0.1元／天／㎡向原告支付价款。17#、18#、20#栋2019年7月1日计至2020年1月3日共186天，发生延期使用产生的逾期金额为131888.06 7 元，原告主张过高部分本院不予支持。因百色市中级人民法院生效的(2020)桂10民终588号民事判决书已经暂扣了整个项目的拆架人员劳务费，原告拆除17#、18#、20#栋外架时，被告未给付外架拆除人工费，原告主张被告支付自己垫付拆架人工费58000元，符合法律规定，本院予以支持。被告广西昊业建设集团有限公司经本院公告传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条第一款、第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十四条、第七百七十条、第七百八十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告广西昊业建设集团有限公司于判决生效之日起十日内向原告唐件友支付尚欠工程款131888.06元； 二、被告广西昊业建设集团有限公司于判决生效之日起十日内向原告唐件友支付垫付拆架人工费58000元； 三、驳回原告唐件友的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费4098元，因适用简易程序审理减半收取计2049元，由被告广西昊业建设集团有限公司全部负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审判员  黄裕康 8 二〇二一年一月八日 书记员  罗良庆