河南省洛阳市洛龙区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0311民初8108号原告：洛阳利霞商贸有限公司，住所地：河南省洛阳市洛龙区安乐镇东岗村聂潘路。法定代表人：江利霞，总经理。委托诉讼代理人：郝晓霞，河南蓝锐律师事务所律师，特别授权。委托诉讼代理人：贾雅琼，河南蓝锐律师事务所律师，一般代理。被告：河南腾讯装饰工程有限公司，住所地：河南省郑州市二七区升龙城8号院8号楼B座2213、2214室。法定代表人：王东蕾，总经理。被告：王东蕾，男，汉族，1991年6月23日出生，住河南省郑州市。原告洛阳利霞商贸有限公司（以下简称“利霞商贸公司”）诉被告河南腾讯装饰工程有限公司（以下简称“腾讯装饰公司”）、王东蕾建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年12月2日立案受理后，于2021年1月12日依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告利霞商贸公司的委托诉讼代理人郝晓霞、贾雅琼到庭参加诉讼。被告腾讯装饰公司、王东蕾经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法按其缺席进行了审理，本案现已审理终结。原告利霞商贸公司向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告河南腾讯装饰工程有限公司签订的《工程施工合同》；2、依法判令被告立即向原告支付违约金及赔偿损失共计231000元；3、本案的诉讼费、保全费用由被告承担。事实与理由：2019年7月，原告洛阳利霞商贸有限公司与被告河南腾讯装饰工程有限公司（以下简称腾讯装饰公司）签订《工程施工合同》一份，合同约定：由腾讯装饰公司以大包形式承做原告位于洛阳市洛龙区正大国际中心6楼（正大西区CPL中心6楼江美医疗美容门诊部）的所有装修工程（包括医护部及手术室区域），工程总造价为77万元，工期为2019年9月1日至2019年10月31日。若被告未按期交工，每日按总工程价款的3‰向原告支付违约金。合同签订后，被告腾讯装饰公司未能按照约定的工程进度相应完工，致使该工程一再拖延。为此，原告多次催促，被告分别于2019年11月、12月向原告出具工期完工的相应承诺，最终被告确认如未在2020年1月15日之前完工，乙方除了履行第一次签订工期承诺书的赔偿金额215000元之外，仍需自2020年1月1日按照每日1万元误工费向原告赔偿损失，直至完工。被告王东蕾个人自愿对上述赔偿承担连带责任。被告的上述行为已经明显严重违约，给原告造成了很大的经济损失，应当承担相应的法律责任。为维护原告的合法利益，依据《民事诉讼法》的相关规定，诉讼来院，望判如所请。被告腾讯装饰公司、王东蕾未到庭，亦未提交书面答辩意见。经审理查明：被告腾讯装饰公司系自然人独资的有限责任公司，被告王东蕾系该公司的法定代表人及一人股东。2019年7月13日，原告利霞商贸公司与被告腾讯装饰公司签订《工程施工合同》，约定：利霞商贸公司将自己位于洛阳市洛龙区正大国际中心小区6楼室内装饰工程以大包形式交给乙方承做；工程总造价为七十七万元整，工期75天，2019年9月1日至2019年10月31日；工程质保期为2年；因不可拒外因出现工地停工，工期顺延；9月25日主体工程结束，30日之前收尾工程结束；如设计方案、装饰材料无变更的前提下不增加费用，合同工程量内漏报甲方不承担（乙方承担）；装修材料必须符合国家检验标准，由于甲方付款延时产生工期延误由甲方自行负责；因乙方未按期交工，按每日3‰支付违约金。合同签订后，被告腾讯装饰公司开始入场进行施工。原告利霞商贸公司通过其法定代表人江利霞的银行账户向被告腾讯装饰公司的法定代表人王东蕾的银行账户于2019年7月13日转款192500元，于2019年9月11日转款192500元，于2019年11月4日转款200000元；通过江利霞的微信向王东蕾的微信于2019年11月19日分两笔共转款40000元；于2019年11月20日分两笔共转款38000元。2019年11月30日，被告王东蕾向原告利霞商贸公司出具《工程承诺书（一）》，载明：甲方为利霞商贸公司，乙方为腾讯装饰公司；乙方腾讯装饰公司承诺，将乙方负责施工的正大西区CPL中心6楼江美医疗美容门诊部装修工程于2019年12月6日全部交工（包括医护部及手术室区域）；如未按规定日期完工，乙方需自2019年12月7日起按照每日5000元误工费向甲方赔偿损失；若2019年12月11日依然未交工，乙方需自2019年12月12日起按照每日10000元误工费向甲方赔偿损失，直至乙方完工。该承诺书上甲方利霞商贸公司由孟红党作为代表人签字并按指印；乙方腾讯装饰公司由被告王东蕾签字并按指印。因案涉工程至前述承诺书所载的日期仍未完工，2019年12月31日，被告王东蕾与原告利霞商贸公司签订《合同补充协议书（工期承诺书二）》，约定：现因乙方腾讯装饰公司自身资金问题导致未按约定完工，依照第一次签订的工期承诺书所述，自2019年12月7日起到2019年12月31日，乙方应向甲方赔偿违约金共计215000元；经过甲乙双方二次协商，甲方给予乙方十五日工期并签订合同补充协议书（工期承诺书二），乙方按照协议施工进度表施工（见附件一），从2020年1月1日起至2020年1月15日，乙方将江美医疗美容门诊部装修工程全部完工交于甲方（包括手术室区域及大厅所有区域全部交工）；如乙方按照本次签订的合同补充协议书完工，甲方对于第一次签订的工期承诺书赔偿金额不予追究；若乙方依旧未按照二次约定日期（2020年1月15日）完工，乙方除了履行第一次签订工期承诺书的赔偿金额215000元给予赔偿，仍需自2020年1月1日起按照每日10000元误工费向甲方赔偿损失，直至完工；以上合同补充协议书由王东蕾个人承担连带损失责任。另该协议书上注明“①本公司因公章未带，本人王东蕾代表公司承担法律责任；②乙方如2020年元月15号能按时施工结束，经过甲方验收，没有质量问题，乙方按期结算剩余工程款（不含保证金）。”被告王东蕾代表腾讯装饰公司在该协议书上签字。该协议所附附件载明：2020年1月3日，入户感应门安装及包边、会议室墙面及其它未完成处墙面油漆；2020年1月5日，石材项目、美缝；2020年1月8日，形象logo字、会议室地板、窗帘；2020年1月12日-1月15日，手术室墙面地面安装完毕、开关插座面板、灯具、摄像头、音响、风口及细部收尾项目（及未注明项目）。该补充协议签订后，被告腾讯装饰公司仍未按照约定期限完成施工项目，后原告通过微信与被告腾讯装饰公司法定代表人即被告王东蕾联系，其仍未复工，原告遂将剩余未完工程交由案外人施工并支付了装修款。本院认为：原告利霞商贸公司与被告腾讯装饰公司签订的《工程施工合同》，系双方真实意思表示，不违反相关法律行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应按照合同的约定履行义务。原告利霞商贸公司向被告腾讯装饰公司支付工程款后，被告腾讯装饰公司则应当依约按期完成相应的施工项目。被告王东蕾作为被告腾讯装饰公司的法定代表人，就完工时间两次向原告出具承诺书，原告主张被告腾讯装饰公司未按承诺完成施工，被告腾讯装饰公司经本院合法传唤未到庭应诉抗辩，亦未提交反驳证据，视为放弃其民事诉讼权利，对原告所举的证据及陈述本院依法予以认定。被告腾讯装饰公司未按约定期限履行合同义务，且经原告催告后其仍未在合理期限内完成施工任务，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定，原告起诉要求解除与被告签订的《工程施工合同》，于法有据，应予支持。被告王东蕾作为被告腾讯装饰公司的法定代表人及一人股东，代表腾讯装饰公司与原告签订的《合同补充协议书（工期承诺书二）》，对被告腾讯装饰公司具有拘束力，该协议中约定“若乙方依旧未按照二次约定日期（2020年1月15日）完工，乙方除了履行第一次签订工期承诺书的赔偿金额215000元给予赔偿，仍需自2020年1月1日起按照每日10000元误工费向甲方赔偿损失，直至完工”，系双方真实意思表示，不违反法律规定，原告主张由被告赔偿其违约金及损失231000元，未超出前述合同约定数额，本院依法予以支持。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告王东蕾作为被告腾讯装饰公司的一人股东，经本院合法传唤未到庭参加诉讼，未能举证证明腾讯装饰公司的财产独立于其自身财产，现原告主张被告王东蕾对被告腾讯装饰公司的债务承担连带清偿责任，有事实及法律依据，本院依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十六条，《中华人民共和国公司法》第六十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告洛阳利霞商贸有限公司与被告河南腾讯装饰工程有限公司签订的《工程施工合同》；二、被告河南腾讯装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告洛阳利霞商贸有限公司违约金及损失231000元；三、被告王东蕾对本判决第二项确定的债务向原告洛阳利霞商贸有限公司承担连带清偿责任。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2383元、保全费1675元，由被告河南腾讯装饰工程有限公司、王东蕾共同承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  李改飞二〇二一年一月二十六日书记员  何佳颖