浙江省舟山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙09民初95号 原告：日照市博聚德成化工有限公司，住所地山东省日照市东港区海曲东路与绿舟路交汇处日照国际财富中心**。 法定代表人：白俊梅，总经理。 委托诉讼代理人：张国香，北京市中伦文德（天津）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：冯焘，北京市中伦文德律师事务所律师。 被告：华相（舟山）能源有限公司，，住所地浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心**自贸试验区内）。 法定代表人：陈玉良。 第三人：广西永盛石油化工有限公司，住所地广西壮族自，住所地广西壮族自治区钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩****div style="font-size: 15pt; font-family: 宋体; margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt"> 法定代表人：秦敏，董事长。 委托诉讼代理人：倪洁云，北京大成（广州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙震寰，北京大成（广州）律师事务所律师。 原告日照市博聚德成化工有限公司（以下简称博聚德成公司）与被告华相（舟山）能源有限公司（以下简称华相能源公司）、第三人广西永盛石油化工有限公司（以下简称永盛石化公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月27日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序进行了审理。2020年12月2日，本院公开开庭审理本案，原告博聚德成公司的委托诉讼代理人张国香、冯焘，第三人永盛石化公司的委托诉讼代理人孙震寰到庭参加诉讼，被告华相能源公司经本院传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告博聚德成公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告之间的《成品油买卖合同》；2.判令被告向原告返还预付款1332.9万元；3.判令被告向原告赔偿预付款对应期间（自预付款交付之日次日，即2018年11月10日起计算至实际清偿之日止）的利息损失（以预付款1332.9万元为基数，按日利率万分之五的标准，暂计算至2020年6月17日为3905397元）；3.本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年11月1日，原告博聚德成公司、被告华相能源公司以及第三人永盛石化公司在北京洽谈成品油贸易合作。最终三方达成一致意见，合作方式为：博聚德成公司从华相能源公司采购成品油并销售给永盛石化公司。价格由上游华相能源公司和下游永盛石化公司商定，博聚德成不承担价格波动风险和质量、运输等风险，只赚取固定利润，提供资金支持并促成贸易。会谈结束后，博聚德成公司分别与华相能源公司和永盛石化公司签订了《成品油买卖合同》。博聚德成公司与华相能源公司之《成品油买卖合同》（编号×××01）约定，合同标的物为95＃车用汽油（ＶＩＡ），含税暂定价格7405元／吨，结算单价与交货数量以交货确认单为准；博聚德成公司支付货款总额的30%给华相能源公司作为预付款；华相能源公司于合同生效之日起25日内完成交货；如华相能源公司未能在合同规定时间内交付货物，视为违约，博聚德成公司有权要求退还预付款，解除合同，华相能源公司还应赔偿博聚德成公司支付的预付款对应时间内的利息损失（按每日万分之五计算）。博聚德成公司与永盛石化公司之《成品油买卖合同》（编号ＹＳ-ＢＪＤＣ-2018-1101-01）除含税暂定价格约定为7450元／吨外，其余主要合同条款与博聚德成公司与华相能源公司之间的合同约定基本相同。合同签订后，博聚德成公司于2018年11月8日收到永盛石化公司支付的合同定金447万元，并于11月9日依约向华相能源公司支付了预付款1332.9万元。华相能源公司收到预付款后，与永盛石化公司因成品油单价问题产生争议。博聚德成公司虽然多次居中协调沟通,但华相能源公司与永盛石化公司之价格磋商始终不能有实质性进展，导致合同无法继续履行。原告认为，买卖合同签订后，原告已经依约向被告足额支付了预付款，被告华相能源公司至今仍未履行供货之合同义务，虽因与永盛石化公司之价格争议而起，但终属违约，且给原告造成了严重的经济损失，故原告诉至法院。 第三人永盛石化公司陈述，本案存在两个《成品油买卖合同》，这两个合同相互独立，是两个买卖关系，所以原告和被告之间的买卖合同纠纷和第三人无关。 被告华相能源公司未作答辩，视为放弃答辩的权利。 原告博聚德成公司围绕诉讼请求向本院提交了《成品油买卖合同》两份及《补充协议》、《承诺函》、《关于成品油贸易合作的相关事实的说明》、《关于妥善解决合同纠纷事宜的函》、《账户交易明细回单》、华相能源公司王涛给中间人江旭的转账回单、成品油价格走势图、工商登记信息各一份。第三人永盛石化公司经质证，仅确认其与原告间《成品油买卖合同》及工商登记信息真实性，对其余证据均表示与其无关，无法确认真实性。永盛石化公司未向本院提交证据材料。被告华相能源公司未向本院提交证据材料，也未对原告提交的证据发表质证意见，视为其放弃举证、质证权利。 本院经审查，除对华相能源公司王涛给中间人江旭的转账回单不予确认外，对原告提供的其他证据予以确认并在卷佐证。 本院审理查明，2018年11月，原告博聚德成公司与被告华相能源公司签订《成品油买卖合同》（编号:×××01），约定：原告向被告购买＃95车用汽油（ＶＩＡ），数量12000吨±10%，价格7405元／吨（含税暂定价格）；付款方式为：合同签订后原告支付货款总额的30%给被告作为预付款后合同生效，货物在发货港备齐经原告指定检验机构验收合格货权转移后支付该批次总货款的70%，原告收到发票和下游客户30%尾款后一个工作日内向被告支付30%的剩余货款；交货时间为：合同生效之日起25天内完成交货；如被告未能在合同规定时间内交付货物，则视为违约，原告有权要求被告退还已交付的预付货款，双方解除本合同，赔偿原告支付的预付货款对应时间的利息损失（按每日万分之五计算）；本合同自双方签字或盖章之日起生效等。同时，原告与第三人永盛石化公司签订《成品油买卖合同》（编号：ＹＳ-ＢＪＤＣ-2018-1101-01），约定：第三人向原告购买＃95车用汽油（ＶＩＡ），数量12000吨±10%，价格7450元／吨（含税暂定价格）；付款方式为：合同签订后第三人支付货款总额的10%给原告作为定金后合同生效，交货后第三人按收到数量向原告支付该批次总货款的70%，第三人收到发票后三个工作日内支付30%的剩余货款等。2018年11月9日，原告向被告汇款1332.9万元。2018年11月22日，原告与被告签订《补充协议》（编号：×××01补1），对前述《成品油买卖合同》修改补充，约定交货时间变更为2018年11月2日-2019年2月28日，原合同其他条款不变，自盖章之日起生效等。2018年11月28日，被告向持有原告100%股权的母公司中博实业发展总公司（以下简称中博总公司）出具《承诺函》，载明：此次合同目前不能执行的原因是下游客户违约，中博总公司没有任何责任，被告承诺不论《成品油买卖合同》（编号:×××01）如何执行或不执行，均保证原告于2018年11月9日支付的预付货款资金安全等。被告至今未向原告交付货物，也未向原告退还已付预付款。 本院认为，原、被告签订的《成品油买卖合同》第7.1条约定，合同签订后原告支付货款总额的30%给被告作为预付款后合同生效；同时第14.1条约定，本合同自双方签字或盖章之日起生效至合同履行完毕。合同双方对合同生效时间约定不明确。但从签订合同后原、被告双方的实际履行情况看，双方均认为合同成立并已生效。合同约定的首期付款金额为货款总额的30%，而原告实际向被告支付了货款总额15%的预付款1332.9万元，但被告并未对原告该未足额履行预付款的付款行为提出异议，并于2018年11月28日在向原告母公司中博总公司的《承诺函》中认可合同不能执行的原因是由于下游客户违约，原告方没有任何责任，且承诺保障原告预付款的资金安全。现原、被告《成品油买卖合同》及《补充协议》约定的交货期间已届满近2年，双方虽有协商意向但合同未进一步实际履行，被告作为出卖方既未履行交付货物的合同义务也未返还预付款，已构成违约。原告诉请解除其与被告签订的《成品油买卖合同》并返还预付款1332.9万元的主张，具有事实和法律依据，本院依法予以支持。原告主张被告延期交货构成违约，请求按照合同约定的日万分之五计算预付款被占用的利息损失，考虑到原告在合同履行过程中，未完全按照合同约定足额支付预付款，存在一定过错，本院酌情确定被告应向原告赔偿占用预付款对应期间的利息损失（以1332.9万元为基数，按日0.25‰的利率计算）。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条第（二）项及第（四）项、第五百六十五条第一款、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百九十五条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告日照市博聚德成化工有限公司与被告华相（舟山）能源有限公司签订的《成品油买卖合同》（编号:×××01）于本判决生效之日解除； 二、被告华相（舟山）能源有限公司于本判决生效后三日内向原告返还预付款1332.9万元，并支付自2018年11月10日起至本判决确定的履行之日止按日0.25‰计算的资金占用利息。 三、驳回原告日照市博聚德成化工有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费125206元，由原告日照市博聚德成化工有限公司负担11716元，由被告华相（舟山）能源有限公司负担113490元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。 审 判 长 许旭涛 审 判 员 熊俊杰 审 判 员 刘燕波 二〇二一年一月七日 法官助理 戎 喆 代书记员 张雯雯