广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1973民初14412号原告：浙江世宸工贸有限公司,住所地:浙江省杭州市余杭区××××××××。法定代表人:宋丹枫。委托诉讼代理人：周碧君，浙江泽大律师事务所律师。委托诉讼代理人：鲍建娥，浙江泽大律师事务所律师。被告：东莞市瑞山博众医疗器械有限责任公司，住所地：广东省东莞市××××××××××××××××××。法定代表人：刘某1。委托诉讼代理人：杨书洪，广东嘉茂律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈娇玉，广东嘉茂律师事务所律师助理。原告浙江世宸工贸有限公司（以下简称世宸公司）与被告东莞市瑞山博众医疗器械有限责任公司（以下简称瑞山博众公司）买卖合同纠纷一案，原告就案涉纠纷申请了诉前财产保全，案号为（2020）粤1973财保1582号，保全费为5000元。就本案，本院于2020年8月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告世宸公司的委托诉讼代理人周碧君、鲍建娥，被告瑞山博众公司的委托诉讼代理人杨书洪、陈娇玉到庭参加诉讼。本案经调解不成，现已审理终结。原告世宸公司向本院提出诉讼请求：1.被告办理20万个口罩退货并返还相应货款280万元，被告向原告支付违约金190400元；2.被告重新开具13%的增值税专用发票给原告；3.本案诉讼费、保全费由被告负担。原告在起诉状中陈述的事实和理由如下：2020年4月7日，原、被告签订KN95颗粒物防护口罩《销售合同》，约定原告向被告购买口罩40万个，单价14元/个，合同总价为560万元，还约定了分两批交货的具体时间。原告支付全部货款后，被告两批交货时间均延迟，导致原告第二批20万个口罩未能出口。被告延期交货的行为已经构成根本违约，原告有权要求被告返还货款、支付违约金。被告明知双方约定的发票为税率13%的增值税发票，却让东莞市税务局东坑税务分局代开了1%的增值税专用发票，原告有权要求被告重开发票。开庭时，原告当庭补充事实和理由如下：被告交付的产品外包装上打上了CE标识但没有获得CE标识认证，是导致原告第二批20万个口罩未能出口的原因之一。被告交付的口罩及包装为全英文标识，不符合产品质量法第14条及包装的基础行业规定，原告有权要求退货并返还货款。被告不符合小规模纳税人的条件。综上，请求法院支持原告的全部诉讼请求。被告瑞山博众公司辩称，1.合同约定了付款时间和交货时间，原告未如期付款，被告行使先履行抗辩权，故未按照合同约定的时间交付货物，被告的行为不构成违约。2.即使被告未按照合同约定的时间交付货物，原告还是于2020年4月27日到被告工厂提货，说明被告的延期交付行为不影响合同目的的实现，原告以其提货的行为表明愿意继续履行合同，放弃合同解除权。3.原告之所以提起本案诉讼，真实原因是口罩市场发生变化，原告意欲转移风险，而非被告违约。4.原告在本案庭审中才第一次提出包装问题。案涉产品的包装是经原告确认后才进行的。虽然原告当庭提出意见，认为产品包装影响销售，但是被告仍然随时愿意为原告更换包装，并不需要解除合同。实际上，原告产品没有销售与包装无关，开庭前原告从未向被告提出过包装方面的异议，反而是被告多次要求原告确认包装是否存在问题，询问原告是否需要更换包装，原告则多次明确包装应该没有问题，还表示先出口1000个看看情况。后因该1000个口罩出口没有遇到任何障碍，原告没有要求被告更换包装，也没有提出口罩包装存在任何问题。5.标识问题也是原告在本案庭审中才第一次提出。商务部于2020年4月25日出台新规定，原告4月28日告诉被告5月8日出第二批20万个口罩，5月8日被告已取得CE认证，被告第一时间完成了政府要求的全部手续，没有任何文件规定印有CE标识的口罩不能出口。原告延迟出货是由于未能确定航班，并非被告原因。6.合同约定的违约金过高。7.增值税发票不属于法院审理范围。被告于2020年3月31日注册成立，在营业额连续12个月达到500万元的情况下才能开具13%的增值税专用发票。被告属于小规模纳税人，只能开具1%的增值税发票。合同并未约定开具的增值税发票的税率。综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定以下事实：一、合同签订及履行2020年4月7日，原告世宸公司与被告瑞山博众公司签订《销售合同》，约定原告向被告购买规格为GB2626的KN95颗粒物防护口罩40万个，单价为14元/个，合同总价560万元；2020年4月15日交付20万个口罩，4月17日交付20万个口罩；2020年4月7日支付货款336万元，4月14日支付货款224万元；被告在发货截止日一周内开具增值税专用发票；被告保证所供产品及其包装、标识、说明书等符合国家标准或行业标准，原告货到验收，若发现质量、包装等不符合相关规定，被告负责更换或退货；双方如有违约，每日按合同金额的0.2%支付违约金；若被告超过约定日期3日不能交货，原告有权解除合同，要求返还货款，并要求被告支付违约金。2020年4月7日原告向被告支付336万元，4月21日原告支付224万元。同年4月22日原告从被告处提走20万个口罩，4月27日原告提走剩余20万个口罩。2020年4月22日、23日被告向原告开具了560万元的广东增值税专用发票，由国家税务总局东莞市税务局东坑税务分局代开，税率为1%。二、双方工作人员微信沟通原、被告双方工作人员通过微信进行交易沟通。2020年4月21日被告说“加之前的，今天应该好了，二十七八万，你们是一起提走还是二十万二十万地提啊”，原告说“下午喊货车来拉”，被告说“你们的尾款还没有付”，原告说“我们早上过去看一下货的包装，早上看完就付了......付完才拉的，放心吧......只提20万......后面20万好了一起拉走”。4月25日，原告说“我们真的是下单早了，急坏了”，被告说“是的，我们也抱歉，前几天机器都不正常。下一周还有6台，所以一天到50应该还是轻松的”。4月26日，原告就商务部、海关总署、国家市场监督管理总局2020年第12号关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告联系被告，被告表示已经知晓该公告，正在办理。4月28日，原告告知被告4月27日提取的20万个口罩将于5月8日运出。4月29日，原告询问被告是否能够进商务部的白名单，发出题为“突发！非医用口罩印有CE/FDA等标识，企......”的文件，并表示，20万个口罩还没运出，如果CE标识不能印，就要全部改包装；被告回复可以想办法遮住CE标识；原告称不可以遮住，一定要原始包装，随后说可以从长沙运出印CE标识的产品，有1000个口罩单独报关也是带CE标识的。5月5日，被告说“CE最快应该周六拿到，正好9号，他们同步上传认监委，下周录白名单”，原告回复“好的”。5月7日，原告说“1000件放行了，没啥问题。后面20万的货，我就等咱们证书了”。5月8日，被告向原告发送“CCQSCEC2证书”、“CCQSCEB.pdf”、“东莞瑞山博众.pdf”、“CCQSIrelandPPE.pdf”文件，说“至少不用担心海关和欧盟的问题了”，原告回复“对对对，还有一关，白名单”。同日，原告询问被告进白名单的时间，被告回复“正常CE证下来10个工作日以上”，原告问不上白名单是否能够正常出口，被告表示听说有CE证就可以，原告表示报关行建议进白名单后再出货，所以还是等被告进白名单。5月21日被告告知原告次日进白名单，5月22日被告发出白名单截图。此后双方沟通主要围绕重开13%增值税专用发票的问题进行。三、其他关于增值税专用发票，原告主张被告工作人员李晶承诺发票税率为13%，并提交与李晶的微信聊天记录截图为证。该微信对话时间为2020年3月18日，内容为一方说“正规含13%的税，发票也是正规。这个你真的放心，我们这个厂的老板人品质非常好，只要合作了一单，后续一定会长期合作的。客户黏性很好”。在进行交易沟通的原、被告双方工作人员的微信对话中，6月3日，被告先表示重开发票的事情已交代财务人员，后来表示财务通知4月发票不能换到6月开；原告说“陈总，税务那边我们都去问过了，是可以重开的。发票当时我们也没有确认是1个点，我们当时和李晶也确认了，我们的报价是含13个点的”；被告回复“合同只规定了专票，没规定点数......关键李晶也没和我们说过，她毕竟不是公司员工”。本院认为，本案系买卖合同纠纷。原告世宸公司向被告瑞山博众公司购买口罩，双方签订了《销售合同》，无证据显示合同违反法律强制性效力性规定，故原、被告双方均应按照合同约定行使权利、履行义务。在本案中，原告以逾期交货、包装全英文不符合规定、逾期取得CE认证及进入白名单为由要求解除20万个口罩对应的合同，进行相应的退货、退款，对此本院分析如下：1.虽然口罩交付时间晚于合同约定时间，但是原告在逾期的情况下提取货物，应视为放弃行使合同约定的解除权；2.关于包装全英文不符合规定，逾期取得CE认证及进入白名单的问题，现有证据尤其是双方工作人员关于交易的微信沟通显示，直至开庭前原告并未提出异议。本院认为，原告未完成关于被告违约且该违约行为致使不能实现合同目的的事实的举证责任，故对原告关于退货、退款的诉讼请求，本院不予支持。虽然原告的提货行为视为放弃行使合同约定的解除权，但是不能视为放弃要求被告承担逾期交货违约责任的权利。合同约定了付款时间和交货时间，未明确先付款后交货的顺序，而在双方工作人员的微信对话中，被告亦确认了生产时间延迟的事实，无证据显示在被告已经准备好货物的情况下原告延迟付款，故被告关于行使先履行抗辩权的主张本院不予采纳。被告未按合同约定的时间交付货物，原告要求被告支付违约金，符合约定，本院予以支持，违约金计算为560万元×0.2%×（7天+10天）=190400元。被告提出约定违约金过高的抗辩，但未提交证据证明，本院不予采纳。关于发票，原告主张被告承诺开具税率为13%的增值税专用发票，并提交其与李晶的微信聊天记录为证，但是以上对话时间早于合同签订时间，合同仅约定被告应开具增值税专用发票，并未明确税率。微信聊天记录作为孤证，不足以证明原、被告双方关于发票税率的约定，故本院对原告要求被告重新开具发票的诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告东莞市瑞山博众医疗器械有限责任公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告浙江世宸工贸有限公司支付违约金190400元；二、驳回原告浙江世宸工贸有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费15362元，由被告东莞市瑞山博众医疗器械有限责任公司负担978元，原告浙江世宸工贸有限公司负担14384元。（2020）粤1973财保1582号案件保全费5000元，由被告东莞市瑞山博众医疗器械有限责任公司负担318元，原告浙江世宸工贸有限公司负担4682元。以上诉讼费原告均已预交。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员 程 露二〇二〇年十二月二十五日书记员 黄慧乐欧翠缘附相关法律法规条文：1.《中华人民共和国合同法》当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条：法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。