浙江省余姚市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0281民初4612号 原告：台州永丽医疗器械有限公司。住所地：浙江省天台县坦头镇天台置信汽车用品小微园******。统一社会信用代码：91331023MA2DYYDR4W。 法定代表人：范海强，该公司总经理。 委托诉讼代理人：胡家堂，天台县赤城法律服务所法律工作者。 被告：瑞丝新材料科技（宁波）有限公司。住所。住所地：浙江省余姚市陆埠镇五马工业园区五马大道**社会信用代码：91330281MA2H4U755J。 法定代表人：罗国昌，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：罗科杰，浙江姚城律师事务所律师。 原告台州永丽医疗器械有限公司与被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司买卖合同纠纷一案，本院立案受理后依法适用简易程序审理，后转为普通程序并采用独任制于2020年9月24日公开开庭进行了审理。原告台州永丽医疗器械有限公司的委托诉讼代理人胡家堂，被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司的委托诉讼代理人罗科杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告台州永丽医疗器械有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决原告与被告解除2020年4月23日所签订熔喷布销售合同，由被告返还原告货款人民币250万元，并自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率以250万元为基数赔偿原告损失至付清时止（后原告变更该项诉请为：依法判决原告与被告解除2020年4月23日所签订熔喷布销售合同，由被告返还原告货款人民币220万元，并自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率以220万元为基数赔偿原告损失至付清时止）。2.本案诉讼费用、保全费用由被告负担。事实与理由：2020年4月23日，原、被告双方签订一份熔喷布规格为BFE99.25克17.5，数量10吨的销售合同。双方在本合同中就条款约定：一、熔喷布规格。二、合同价款及付款方式。三、产品质量。四、供货周期。五、交货方式、运输费用。六、价格调整。八、其他约定事项。九、其它事项等分条款组成本合同(详见合同)。合同签订后，原告于2020年4月29日转款到被告账户人民币250万元，由于被告无法依约提供合格的熔喷布产品，导致原告无法实现合同目的，原告于2020年5月26日发函给被告解除合同，返还货款，经多次联系，被告未将货款退还给原告。综上所述，由于被告的违约，无法交付合格产品给原告带来相应的损失，现原告为维护自己的合法权益，根据我国《民事诉讼法》第119条及《合同法》之相关规定，今向贵院起诉，请判准原告请求。 被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司辩称：驳回原告的诉讼请求，被告公司的股东罗奇达与原告公司的原法定代表人吴尚喜是战友关系，双方通过电话、微信联系，被告公司在2020年4月20日以后所生产的熔喷布符合双方合同约定的标准以及国家的标准。原告公司付款后，被告公司早已安排生产，但由于原告公司无相应的口罩订单，停止了口罩生产，在交货期内，原告公司没有及时提货。原告公司另外的股东要求吴尚喜把250万元退回来，因为他们认为钱是吴尚喜个人挪用入股被告公司。吴尚喜向被告公司多次承诺，会消化被告公司已经完成生产的250万元熔喷布的货物，由其出面找第三方出售该批货物，但由于国外市场对熔喷布的要求是85流量，BFE95+，所以相应的熔喷布迟迟没有消化掉。后来在2020年6月的时候，吴尚喜向被告公司多次承诺会消化掉被告公司订单的情况下，被告公司曾于2020年6月23日退了30万元的货款给原告方。被告认为，原告不及时提货，不交付货物的尾款这种情况显属违约，被告公司根据合同的约定有权不退还相应已收的货款，要求驳回的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。 一、对原告台州永丽医疗器械有限公司提交的证据，经庭审质证，本院作如下认定： 1.销售合同1份、转款记录1份，拟证明原告与被告签约的事实及本合同双方权利、义务约定；原告支付给被告250万元款项的事实。被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司对合同的真实性无异议，认为钱是收到的。经审查，本院对上述证据予以采信； 2.告知函、快递单1组，拟证明原告告知被告解除合同退回货款的事实经过。被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司认为公司没有收到，公司股东罗奇达是收到的，当时公司股东罗奇达向原告公司的原法人吴尚喜通过微信提出、沟通过意见。经审查，本院对上述证据的真实性予以采信。 二、对被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司提交的证据，经庭审质证，本院作如下认定： 1.微信聊天记录（吴尚喜、罗奇达）1组，拟证明收到货款后，被告公司已经做好相应的货物，原告公司没有订单，所以一直没有来提货，原告公司说没有订单，要求退钱，不是被告公司违约，而是原告公司自己没有来提货，原告公司自己违约。原告台州永丽医疗器械有限公司认为吴尚喜与罗奇达是战友关系，并不是跟公司的联系，缺乏真实性、合法性、关联性，与本案不存在关系。本院认为，上述证据与本案相关，故予以采信； 2.变更信息1份，拟证明吴尚喜系原告台州永丽医疗器械有限公司的原来法定代表人，2020年6月16日法定代表人变更为范海强，被告方一直在跟吴尚喜联系的事实。原告台州永丽医疗器械有限公司认为这是事实。经审查，本院对上述证据予以采信； 3.网上银行交易凭证1份，拟证明当时吴尚喜说几个股东在说他，他有压力，要求被告公司稍微退一点货款，剩余的货物他会消化掉，在这个前提下，被告公司才于2020年6月23日退30万元货款给原告公司。原告台州永丽医疗器械有限公司认为退款是属实，但是在原告公司发函以后，多次要求退款，被告公司才退款的。经审查，本院对上述证据予以采信。 综合以上举证、质证、认证情况，结合双方在庭审中的陈述，本院认定如下案件事实： 原告台州永丽医疗器械有限公司（乙方）与被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司（甲方）于2020年4月23日签订《销售合同》一份，约定：甲方提供的产品名称熔喷布，规格为“BFE99，25克，17.5”，参考单价50万元，数量10吨，参考价合计500万元；付款方式，签订合同当日，乙方向甲方支付参考价总货款的50％货款人民币2500000元，于2020年4月25日前支付，并在甲方确认可以向乙方供货当日，将相应货款尾款支付到甲方指定账户；乙方应于每批次货物提货当日付清，根据实际提货量以每吨实际单价/万元整分批次支付；甲方所供产品按乙方要求生产，符合25g.BFE99的标准，甲方所提供产品须符合产品规格175mm*99mm，符合乙方规定要求；在乙方如期支付款项的前提下，甲方十五个自然日开始陆续供货，发货，如果乙方逾期付款每迟延一日，甲方交货期限顺延一日；本合同生效后，甲方收到乙方50％货款后安排生产，甲方可安排物流发货，或由乙方指定运输公司并承担相关费用；甲方生产厂家未按合同约定供货超过5个工作日的，乙方有权解除合同，要求甲方退还乙方所付货款，甲方则无需交付货品；如果乙方逾期不支付尾款，则甲方有权暂停供货，并且50％货款不退还，及甲方的所有损失以及相关责任和后果由乙方承担等。合同签订后，原告台州永丽医疗器械有限公司于2020年4月29日支付被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司货款2500000元；被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司于2020年6月23日退款300000元给原告台州永丽医疗器械有限公司。 本院认为：原告台州永丽医疗器械有限公司与被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司之间的买卖合同关系合法有效，受法律保护，双方应按照合同的约定履行各自的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案，原告台州永丽医疗器械有限公司诉请解合同，返还已付货款；被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司辩称原告不及时提货、不交付货物的尾款显属违约，其根据合同的约定有权不退还相应已收的货款。依据本院采信的证据，原告台州永丽医疗器械有限公司与被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司之间签订《销售合同》后，原告按约支付相应货款2500000元与被告方。合同履行过程中，双方之间对熔喷布的生产规格、流量等产生分歧意见，期间原告于2020年5月26日发《告知函》给被告方，要求终止合同，退还已支付的货款；被告收到该函之后，于2020年6月23日退还货款（300000元）给原告方。因此，当事人实质系以自己的行为解除双方之间的《销售合同》；故原、被告双方之间签订的《销售合同》解除后，被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司应将原告方已支付的相应货款予以返还。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十六条、第九十七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、解除原告台州永丽医疗器械有限公司与被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司之间签订的《销售合同》； 二、被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司返还原告台州永丽医疗器械有限公司货款2200000元，并支付自2020年6月29日起至判决确定的履行之日止以2200000元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，款限于本判决发生法律效力后十日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 本案案件受理费244000元，保全费5000元，由被告瑞丝新材料科技（宁波）有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 审判员  朱章程 二〇二一年一月十九日 书记员  马海涛