河南省柘城县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1424民初5771号原告：河南棠尼美贸易发展有限公司，住所地河南省柘城县工业路北段兆凯家园**，确认地址柘城县迎宾大道春天百合小区3号楼2单元102室，统一社会信用代码9141142432689741X6。法定代表人：康茂兰，系该公司总经理。委托诉讼代理人：刘中光，河南迪卡沃律师事务所律师。被告：榆林葭子纺织品贸易有限责任公司，住，住所地陕西省榆林市佳县佳芦镇沟沟渠春晓园小区认地址陕西省榆林佳县春晓园，统一社会信用代码91610828MA70CT258C。法定代表人：刘大伟，系该公司经理。委托诉讼代理人：王冬梅，女，1975年11月13日出生，汉族，住江苏省仪征市，系该公司员工。原告河南棠尼美贸易发展有限公司（以下简称棠尼美公司）与被告榆林葭子纺织品贸易有限责任公司（以下简称葭子公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年11月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告棠尼美公司的委托诉讼代理人刘中光，被告葭子公司的委托诉讼代理人王冬梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告棠尼美公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告向原告赔偿损失及违约金100000元；2．诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年8月18日，原、被告双方签订《购销合同》（实为加工承揽合同）一份，原告棠尼美公司委托被告葭子公司加工隔离衣100000件，面料、辅料等均由棠尼美公司提供，单价为0.85元，合同金额为85000元。合同签订后，原告棠尼美公司将原材料送至被告葭子公司，葭子公司依约应于2020年9月6日前向棠尼美公司交付隔离衣60000件。因被告葭子公司超过交货期15日未向原告棠尼美公司交付隔离衣，致使棠尼美公司不能向案外他人履行交货义务。后经原告棠尼美公司了解得知，被告葭子公司已将加工好的隔离衣交付上家，依照原、被告所签《购销合同》的约定，“如乙方自行处理货物或者找上家出货包赔甲方最低200000元到1000000元不等的直接损失”，现因葭子公司直接向上家出货，致使棠尼美公司与上家签订的大单合同无法继续履行，直接损失达100000元，为此原告诉至法院。被告葭子公司辩称，原、被告所签订的合同系加工合同，原告棠尼美公司亦认可该事实，因此相关原、辅料均应由棠尼美公司提供，但直至2020年9月19日，该公司提供给被告葭子公司的材料是20000件裁片和40卷面料，经计算以上材料仅能加工51600件隔离服。同时，隔离服是由主料、滚条和高强线组成，原告棠尼美公司在2020年9月16日发给被告葭子公司的滚条只有32盘，高强线只有1箱，以上材料只够加工2012件隔离服。原、被告双方所签订的合同中约定2020年9月6日交付隔离服60000件，此后在原告棠尼美公司与被告葭子公司的委托诉讼代理人王冬梅微信聊天过程中，棠尼美公司同意在前述期限交付隔离服的数量为20000件，即便如此在葭子公司多次要求配齐原、辅料的过程中，原告迟迟未予答复，致使被告从南方地区调货，直到2020年8月29日才将原、辅料配齐并发送汾阳监狱进行生产，以上事实有本公司在2020年8月19日向原告棠尼美公司出具的告知函予以印证。2020年8月30日，被告葭子公司的委托诉讼代理人王冬梅接到原告棠尼美公司的上家即沈丘县杏杏服饰有限公司的实际投资人马婉云的电话，需要说明的是，马婉云是通过汾阳监狱相关人员获取到王冬梅的联系方式，而并非王冬梅直接将联系方式提供给马婉云，马婉云在电话中向王冬梅核实了出货量，同时将棠尼美公司要求其支付50000元后方可看货的情况告知了王冬梅，对此王冬梅向马婉云解释称，如需看货需经原告公司的张子奎同意，可见被告并不存在原告诉状中所称违约联系上家客户的情形。因原、被告所签订合同约定2020年9月6日出货，而原告棠尼美公司与沈丘县杏杏服饰有限公司所签订合同约定2020年8月18日至2020年9月2日交货，如此一来在原、辅料不到位的情况下，涉案合同属于以合法形式掩盖非法目的，应属无效合同。本院经审理认定如下事实：2020年8月18日，原告棠尼美公司与沈丘县杏杏服饰有限公司签订《加工合同》一份，约定由沈丘县杏杏服饰有限公司提供订单以及相关所有原、辅料，并进行技术指导和订单质量跟踪，同时由原告棠尼美公司提供生产场地、设备、工人和管理人员，按照沈丘县杏杏服饰有限公司的要求，组织生产防尘衣1000000件，单价为1元，合同总价为1000000元，交货日期为2020年8月18日至2020年9月2日，合同中另对质量要求、包装要求、原材料供应、验货方式、付款方式、违约责任等内容进行了约定，案外人张子奎代表棠尼美公司在合同上签字，合同落款处加盖有沈丘县杏杏服饰有限公司印章，以及河南棠尼美贸易发展有限公司合同专用章。当日，原告棠尼美公司与被告葭子公司网签《购销合同》一份，约定由棠尼美公司将前述防尘衣中的100000件交由葭子公司进行加工，单价为0.85元，合同总价为85000元，双方在合同中对相关问题作出约定，具体内容为：一、甲方（原告棠尼美公司）对乙方（被告葭子公司）提供的面料，8月19日到公司，辅料的质量、数量异议的期限：收货后三天内提出，否则由甲方自理；二、加工物的技术标准、质量要求：按照封样或首次确认样衣或首次验收合格物，最终将符合乙方要求；三、甲方对定制物质量负责的期限及条件：交货后5天内抽样开箱检查，最终负责到乙方上级客人以书面注明之要求为准；四、加工物的包装要求及费用承担：按由定作人在第一次交货前或专门确认要求，费用包含在加工费价金中；五、定作人提供技术资料、图纸的时间、办法：合同订立后即定作人出具“规格单”及加工样品交承揽人制作；六、定作人提供的图纸、技术要求不合理的，承揽人需向定作人提出异议，定作人在2日内答复；七、如果承揽人交第三方完成加工物的，需得到定作人的同意，质量始终由承揽人负责；八、加工物的交付方式及地点：有定作人指定，有承揽人运送交货，运费由甲方承担，乙方务必在2020年9月6号六万件全部结束，延期空运费有乙方承担，余下的四万再议；九、承揽人为定作人完成加工物后，甲方带款提货。甲方超过十个工作日内的提货期未予以提货，乙方有权处理货物的相关事宜；十、加工费的结算方式及期限：承揽人结算加工费需凭验收单、对账单、合同、定作人在出货前付清货款；十一、本合同解除条件：如定作人未能及时付款或承揽人未能按约完成加工制作任务的，任何一方可以解除合同；十二、合同争议的解决方式：本合同如有争议，确认送达地址，由甲方所在地柘城县人民法院管辖处理；十三、如对品种、数量、规格有异议的，需在三日内向甲方提出，以便处理。在此期间，如果乙方生产过程中，不按工艺操作，不能保证质量，甲方有权将货物立即拉回，乙方不得干涉。（注：如乙方自行处理货物或者找上家出货，包赔甲方最低20万到100万不等的直接损失，乙方不能有任何异议，并且放弃答辩权利，同时参照第九条解决）。2020年8月19日，原告棠尼美公司将加工涉案隔离服的相关原、辅料发送至被告葭子公司，并由葭子公司交由汾阳监狱进行生产加工，期间因制作材料的数量、规格等问题，原、被告双方相关人员曾通过微信多次进行沟通。2020年8月30日，沈丘县杏杏服饰有限公司的相关人员与被告葭子公司的委托诉讼代理人王冬梅联系，双方经协商由沈丘县杏杏服饰有限公司将下剩面料拉走，葭子公司已生产的部分隔离服尚在汾阳监狱处存放。现原告棠尼美公司以被告葭子公司直接向沈丘县杏杏服饰有限公司出货，致使其权益受损为由，要求葭子公司向其赔偿损失及违约金100000元。以上事实，有当事人陈述、《加工合同》、《购销合同》、微信聊天截屏等证据，予以证实。本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”。本案中，原、被告经协商一致达成承揽合意，原告棠尼美公司作为定作方，依约向被告葭子公司提供了完成承揽工作所需的相关材料，葭子公司收货后亦积极履行合同义务，即便双方所签订的购销合同中对被告收货后就辅料质量、数量提出异议的期限进行了限制，但从庭审查明的事实来看，被告葭子公司对此并未怠于履行提示告知义务，即便在时间上较合同约定的异议期限稍有延迟，可一定程度上仍应属于可控期间，并不必然导致合同目的无法实现的结果。另一方面，原告棠尼美公司将其从沈丘县杏杏服饰有限公司处承接隔离服加工任务中的100000件，交由被告葭子公司完成，在三方互有签订的合同中，对于交货期限的约定存在衔接不当的情形，且在葭子公司相关人员向其告知沈丘县杏杏服饰有限公司的有关情况时，存在消极应对的态度，这与后期沈丘县杏杏服饰有限公司拉走下剩面料的行为之间存在一定联系，即便棠尼美公司对此辩称其与沈丘县杏杏服饰有限公司协商后就交货日期作出顺延，但并未提供证据予以证明。被告葭子公司作为承揽方，其依据承揽合同对应的定作方为原告棠尼美公司，在该公司与其上家定作方沈丘县杏杏服饰有限公司之间就相关事宜产生纠纷时，理应本着履行自身合同义务的原则，将纠纷解决的处置权交由棠尼美公司与沈丘县杏杏服饰有限公司进行行使，无论二者之间就承揽工作的内容、要求等事项作出完善或变更，均与葭子公司无关，其应依照合同相对性原则，按照原告的要求完成工作，继而交付工作成果，如遇对方不能足量提供原材料、变更加工要求或合同继续履行将损害相对方合法权益等情形出现，被告完全可以通过协商、诉讼等途径维护自身权益，而非本案中直接允许沈丘县杏杏服饰有限公司拉走下剩面料，继而放任三方互有签订的承揽合同履行不能的事实发生。由此可见，原、被告双方在本案中均有一定过错，但因被告葭子公司的行为直接导致原告棠尼美公司可得利益受损，结合双方所签订购销合同中每件隔离衣单价0.85元、合同金额85000元，以及首次交付加工物的数量为60000件的内容，并综合考虑双方过错与引发损害结果之间的联系，本院酌定葭子公司在本案中向棠尼美公司赔偿损失的数额为15000元。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告榆林葭子纺织品贸易有限责任公司于本判决生效后五日内赔偿原告河南棠尼美贸易发展有限公司15000元；二、驳回原告河南棠尼美贸易发展有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费175元，减半收取88元，由被告榆林葭子纺织品贸易有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审判员 李 艳二〇二一年一月二十八日书记员 杜梦露