广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0105民初13534号 原告：周华邦，男，1967年3月18日出生，汉族，住广西钦州市钦**。 委托诉讼代理人：周其安，男，1996年12月17日出生，汉族，住广西钦州市钦**。 被告：广西亚恒房地产开有限公司，住所地南宁市西乡塘区衡阳西路**百万庄主楼**。统一社会信用代码914501005898093707。 法定代表人：王慕圣，执行董事。 原告周华邦与被告广西亚恒房地产开有限公司房屋租赁合同纠纷一案，本院于2020年11月19日立案后,依法适用简易程序于2021年1月11日公开开庭进行了审理。原告周华邦的委托诉讼代理人周其安到庭参加诉讼；被告广西亚恒房地产开有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告周华邦向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即偿还购买摊位已支付本金人民币：壹拾伍万贰仟肆佰贰拾叁元整（152423元）以及按照合同约定的逾期未交付产生的违约赔偿金人民币：贰万叁仟肆佰柒拾叁元壹角肆分（23473.142元）；2.请求判令本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年原告在被告公司购买两个菜市摊位，合同是2018年8月30号前交付，现已2020年9月还未交付，原告多次上门要求赔偿和退款但是以各种理由拒绝退款和赔偿。为此特依法提起诉讼，请求人民法院依法维护原告的合法权益。 被告广西亚恒房地产开有限公司未提交书面答辩意见和证据。 根据原告的起诉，本案重点调查的问题为：1.原告与被告签订的《南站商贸城合作建房合同》是什么性质的合同？该合同的效力应如何认定？2.原告要求被告返还相关款项以及违约金或者资金占用利息有何依据？ 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃举证质证的权利。本院对原告提交的证据的真实性、合法性、关联性予以确认。 经审理查明：2016年5月30日，原告作为乙方，被告作为甲方，双方签订两份《南站商贸城合作建房合同》，合同所称的合作建房是指由被告和南宁市江南区沙井街道智和村三组共同开发建设项目，原告愿意出资合作建房享有约定房屋在约定年限内的使用权。在签订合同前，被告应当向原告出示有关证书、证明文件。合同约定：甲方为南宁市江南区沙井大道西侧、南站大道北侧【南站商贸城】项目的投资开发商，土地使用年限自2018年8月30日至2068年8月29日止，共50年。项目规划用途为回建住宅用地，项目建设用地批准书证号为南宁市（县）2016南国土批字第05-01号。原告参与合作建房所获得商铺位于南站商贸城第负一层B-061号商铺、第负一层B-062号商铺，层高5.9米，套内面积2.10㎡，建筑面积4.20㎡。该商铺经双方约定，位于南站商贸城第负****商铺，原告同意以折合单价每平方米20545.24元，总价86290元整；位于南；位于南站商贸城第负****商铺原告同意以折合单价每平方米19831，总价83292元整。该款原告给付被告后获得该商铺约定使用期限内的使用权。双方合作建房使用期限自2018年8月30日至2068年8月29日，共50年。原告选择分期付款，B-061号商铺首期款占合作建房款总金额的50%，即43145元，在签署本合同时支付；建至第八层一周内，原告交纳合作建房款总金额的20%，即17258元；建至封顶一周内，原告交纳合作建房款总金额的20%，即17258元，建筑达到交付条件前一周，原告交纳合作建房款总金额10%，即8629元。B-062号商铺首期款占合作建房款总金额的50%，即41646元，在签署本合同时支付；建至第八层一周内，原告交纳合作建房款总金额的20%，即16658元；建至封顶一周内，原告交纳合作建房款总金额的20%，即16658元，建筑达到交付条件前一周，原告交纳合作建房款总金额10%，即8330元。被告于2018年8月30日前将已通过工程竣工验收之商铺交付给原告使用。使用期届满后，原告须无条件将商铺经营使用权退回被告。 原告在签订两份合同当天向被告支付首期款共84791元，于2018年1月20日支付南站商业广场B-061、B-062号商铺第二期款共33916元，于2018年5月3日支付南站商业广场B-061、B-062号商铺第三期款33716元，共支付152423元。被告向原告出具《收据》三张。庭审中原告主张其要求支付违约赔偿金自被告逾期交房的时间2018年8月30日的次日起计算至被告还清房款之日止。 原告确认，在签订合同时，被告并未依照约定向其提供南站商业广场建设工程规划许可证等材料。 本院认为：租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同，其法律特征是当事人一方将其一定财产交付另一方使用，另一方为此支付报酬并于使用完毕后归还原物。原、被告签订的两份《南站商业广场合作建房合同》，名为双方合作建房模式建设房屋，但合同中并未体现任何关于合伙经营、利益共享、风险共担的内容。按照双方合同的约定，原告支付价款后，享有涉案商铺一定年限的使用权，双方约定商铺使用期届满，原告将商铺使用权退还被告。原、被告双方的合同符合租赁合同法律特征，故双方的合同系房屋租赁合同。依照《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效”规定，因被告所建设的商铺无证据证明已取得建设工程规划许可证，故原告与被告签订的《南站商贸城合作建房合同》应为无效合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案中，双方签订的合作建房合同无效，被告收取的合作建房款应当返还给原告。 因双方合同无效，故原告要求被告按合同约定支付违约赔偿金，依据不足。但被告收取原告的款项后，长期占用原告资金，应向原告支付资金占用利息，利息标准为：以所交的款项为基数，自被告约定的逾期交付铺面之次日起至2019年8月19日前按中国人民银行公布的同期贷款利率计算，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付至付清款项之日止。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、确认原告周华邦与被告广西亚恒房地产开有限公司签订的两份《南站商贸城合作建房合同》无效； 二、被告广西亚恒房地产开有限公司返还原告周华邦款项152423元及利息（利息以152423元为基数，自2018年8月31日至2019年8月19日，按中国人民银行公布的同期贷款利率计算；自2019年8月20日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至被告清偿之日止）。 上述应付款项,义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决指定的履行期限最后一日起二年内,向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费1909元，由被告广西亚恒房地产开有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  周福升 二〇二一年一月十一日 书记员  何 娜 ——