浙江省瑞安市人民法院 民 事 判 决 书 (2020)浙0381民初5162号 原告：瑞安市金御堂足浴店，住所地浙江省瑞安市莘塍街道镇府路68号3楼，统一社会信用代码:92330381MA2H965Y1M。 经营者：徐子盛，男，1988年8月12日出生，汉族，住江西省上饶市鄱阳县。 委托诉讼代理人：周舟，浙江联冠律师事务所律师。 被告：温州荣图装饰工程有限公司，住所地浙江省温州市鹿城区车站大道万顺大厦A幢703室西首，统一社会信用代码:91330302MA2986XY7R。 法定代表人：蔡重文，执行董事兼总经理。 原告瑞安市金御堂足浴店（以下简称金御堂足浴店）与被告温州荣图装饰工程有限公司（以下简称荣图公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月10日立案，适用简易程序，后因被告下落不明转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月9日公开开庭进行了审理。原告金御堂足浴店的委托诉讼代理人周舟到庭参加诉讼，被告荣图公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。原告金御堂足浴店向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告违约金120000元；2.判令被告支付原告另行委托他人装修店铺而产生的扩大损失60000元、租金损失16438元，合计76438元；3.判令被告承担本案诉讼费。在庭审过程中，原告变更第2项诉讼请求为：判令被告支付原告另行委托他人装修店铺而产生的扩大损失56000元、租金损失16438元，合计72438元。本案现已审理终结。 本院经审理认定事实如下：2019年11月7日，原告金御堂足浴店与被告荣图公司签订了一份《室内装修合同》，约定：原告将其经营的位于瑞安市莘塍街道镇府路68号的足浴店承包给被告装修，合同总价200000元，木工进场支付50%工程款，地面砖进场支付20%工程款，地面砖铺好支付10%工程款，工程完工后支付10%的工程款，验收合格2个月后支付10%工程款；工期15天，自2019年11月6日至2019年11月20日；被告应在规定工期内完成工程，工期延误一天扣工程款2000元，超过十天就算被告违约，应付总工程款30%的违约金，原告的原因除外；合同生效后，被告中途退场应向原告赔付合同总金额30%作违约金等。之后，被告对原告的足浴店进行装修。期间，原告按约向被告支付了前二期的装修款140000元，但被告未能按期完成装修。2019年11月24日，原、被告因垃圾的处理发生争议。次日，被告在地面砖未铺好的情况下停工。2019年11月30日，原、被告就复工未能达成一致意见，被告退场。2019年12月2日，原告通知被告解除合同，并将涉案店铺另行承包给他人装修完毕。 以上事实有原告金御堂足浴店及被告荣图公司的企业信用信息查询表、《室内装修合同》、微信聊天记录、手机视频等证据及当事人的陈述予以证实。原告提交的房屋租赁协议书、进场之前环境证明、《装修合同》、报价表，均无法证明其真实性，故本院不予采信。 本院认为，原告金御堂足浴店与被告荣图公司于2019年11月7日签订的《室内装修合同》，系双方真实意思表示，未违反法律强制性规定，合法有效。当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。本案中，被告在原告支付了前二期工程款140000元的情况下未按约对涉案店铺进行装修，且于2019年11月25日退场，不符合双方的约定，存在违约，应承担相应的违约责任。同时，被告未按期完成涉案装修工程必然导致原告另行委托他人装修店铺而产生的扩大损失及租赁店铺的租金损失。原告诉请要求被告承担工期延误的违约金和中途退场的违约金，存在重复计算，且原告未能提供足够的证据证明其另行委托他人装修店铺而产生的扩大损失金额及租赁店铺的租金损失金额，根据双方签订的合同约定及本案的实际情况，本院确定由被告支付原告违约金60000元，并酌情由被告赔偿原告另行委托他人装修店铺而产生的扩大损失及租赁店铺的租金损失合计30000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（二）、（四）款、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下： 一、被告温州荣图装饰工程有限公司支付原告瑞安市金御堂足浴店违约金60000元； 二、被告温州荣图装饰工程有限公司赔偿原告瑞安市金御堂足浴店另行委托他人装修店铺而产生的扩大损失及租赁店铺的租金损失合计30000元； 上述第一、二款款项，定于判决生效后十日内交本院转付。 三、驳回原告瑞安市金御堂足浴店的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费4149元，由原告瑞安市金御堂足浴店负担2209元（已预缴），被告温州荣图装饰工程有限公司负担1940元（定于判决书生效之日起10日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。 审  判  长 魏杨豹 人民 陪 审员 余建东 人民 陪 审员 陈文武 二〇二一年一月二十八日 （代）书记员 周 荃 附文： 一、不履行裁判惩戒后果警示 1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令、义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。 2.【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。 3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。 4.【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权利对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。 5.【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。 6.【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。 7.【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。 二、执行风险告知 1.【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。 2.【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。 3.【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。 4.【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能执行的风险。 注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。 -