辽宁省沈阳市沈河区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0103民初14101号原告：李响，女，1993年1月14日出生，汉族，住址沈阳市沈河区。被告：庞宁宁，男，1980年11月5日出生，蒙古族，住址沈阳市和平区。委托诉讼代理人：滕丹丹，辽宁紫泰律师事务所律师。原告李响与被告庞宁宁装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月27日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李响，被告庞宁宁及其委托诉讼代理人滕丹丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李响诉称，2020年4月28日签订的装修合同，当时承诺装修期限为5月1日至5月30日。至今日6月24日为止，装修仍未完成，在装修前提及过程中未提供合理的装修建议与方案，没有施工图，没有电路图等，导致原告身为孕妇每天往返于材料建材市场。并且在装修过程中材料工艺和被告承诺的完全不符，原告必须返工，被告没有合理的解决方案，原告不止一次要求被告抓紧完工，但被告以各种理由，如在其他工地，有事不来等等，导致迟迟不能完成装修不能开业。最后完全不来施工现场，无法解决问题。诉讼请求：赔偿门店因装修延误造成的损失误工费及原告装修返工所花费的人工材料费，房租，人员开资等。除去16000元尾款，原告要求被告赔偿（房租水电费7000元，人员开资8000元，每日保守估计营业额1000*24=24000元，地面返工人工材料5000元，两个厕所重新装修5000元，电工电料3000元，整改排风3000元，后期收尾工作预计3000元，装修延误完成赔偿按合同金额千分之二赔偿预计3840元）预估总金额61840元。被告庞宁宁辩称，请求驳回原告全部诉讼请求。1、被告于2020年6月20日撤离施工现场前，合同签订的施工项目均已完成，合同根本目的已达成，原告所称的装修未完成，仅指装修效果未达其主观预期。2、合同约定装修期限确为2020年5月1日-5月30日，合同延期完工其主要原因在于原告提出对于墙面、吊顶、及电源线的整改，故施工延期合理，不存在答辩人消极怠工情况。3、原告于完工后，进行整改、地面返工及卫生间重新装修，属其自愿整改，与本案装修合同无关，故应由原告自行承担。上述答辩意见，请法院采纳。经审理查明，2020年4月28日，原告李响（甲方，发包方）与被告庞宁宁（乙方，承包方）签订装饰装修合同，合同约定：第一条工程概况1.1工程地点：市区(县)路号楼室。1.2住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。1.3工程造价；家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：80000元，大写(人民币)：b(详见：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.4工程承包方式：双方商定采取下列第2种方式。(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。1.5工程期限20天；开工日期2020年5月1日，竣工日期2020年5月30日。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第2种方式提供：1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为年月日图纸一式三份，甲方、乙方各执一份，2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一-份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内)；3施工图纸双方签字后生效。第三条甲方权利义务1开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物业管理所需的相关材料；4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运；5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。第四条乙方权利义务Ⅰ施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全；3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；5乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系，以确保工程6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承担赔偿责任；7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。8乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造；9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全；第五条材料的提供1由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担2由乙方提供的材料、设备的，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任：4除合同注明外，五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由中方购买并按时运到现场。第六条工期延误1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；2甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第七条质量标准(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。(2)乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。第八条工程验收和保修1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；(2)油漆、面层涂料施工前验收；(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。2保修(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，保修期为1年。(2)在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为1年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为2年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。第九条工程款支付方式1竣工验收后，甲方支付相当于总价款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。第十条违约贵任11.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。11.4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。11.5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2%作为违约金。第十一条附则12.1本合同签订后工程不得转包。12.2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。12.4合同履行完后自动终止12.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。12.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。合同签订后，被告庞宁宁按照合同约定对房屋进行装修，原告认为被告装修不符合合同约定，遂要求被告对部分装修进行整改及返工，后被告于2020年6月24日撤场，收尾工作由原告另行找工人完成。本院认为，当事人对自己的诉讼主张和请求有责任提供证据加以证明，举证不能或者举证不充分应当承担不利的诉讼后果。根据原、被告签订的合同约定，竣工日期为2020年5月30日，虽被告主张后期系按照原告要求整改，其同意整改的行为意味着工程确实存在瑕疵，其未能按时完成工期，应按照合同约定给付原告违约金3840元。关于原告要求其他损失的问题，其并未提供充足证据予以证明，被告亦不予认可，本院不予支持。关于被告庭审中自述想再干半个月拿到尾款的问题，收尾工作由原告另行找人完成，剩余16000元尾款原告无须向被告支付，本院予以确定。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第三百九十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告庞宁宁于本判决生效后十日内，一次性给付原告李响违约金3840元；二、驳回原告李响、被告庞宁宁的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1346元，减半收取673元，由被告庞宁宁负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于沈阳市中级人民法院。审 判 员  时 鑫二〇二一年一月二十二日法官助理  郝乃佳书 记 员  张金鑫