平顶山市新华区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0402民初3023号原告：河南六建建筑集团有限公司，住所地：洛阳市西工区王城路**院。统一社会信用代码：91410300171078179T。法定代表人：高云建，董事长。委托诉讼代理人：邢小迁，河南松盛永进律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵伊国，河南松盛永进律师事务所律师。被告：平顶山宝德科技有限公司，，住所地：平顶山市市辖区新城区复兴路与夏耘路交叉口西北角宝钢产业园**楼**统一社会信用代码：91410400337266373B。法定代表人：吕海涛，总经理。委托诉讼代理人：崔迎周，河南靖和律师事务所律师。委托诉讼代理人：石江浩，河南靖和律师事务所律师（实习）。原告河南六建建筑集团有限公司（以下简称“河南六建公司”）诉平顶山宝德科技有限公司（以下简称“平顶山宝德公司”）建设工程合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告河南六建公司的委托诉讼代理人邢小迁、赵伊国，被告平顶山宝德公司的委托诉讼代理人崔迎周、石江浩到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告河南六建公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告工程款2372926.11元及利息(利息按年利率6%自2018年7月31日起付至款项付清之日止，至2020年6月30日利息暂计241637.66元)；2、请求判令被告承担原告支付的律师费53000.00元；3、本案诉讼费、保全费由被告全部承担。事实与理由：原、被告于2017年3月13日签订《钢结构加工安装承包合同》一份，约定由原告承包被告位于平顶山市××××与夏耘路交叉口西北角的“华中·宝钢装配式绿色建筑科技园一期工程”楼主体钢构的制作安装工程，工程范围为双拼式单体楼16栋、联排式单体楼3栋的钢结构构件加工制作安装工程，本合同承包价款为固定价格，共计5509576.11元人民币，合同另对于工程款项的支付和结算进行了约定，并约定违约方应承担给对方造成的直接损失、间接损失、诉讼仲裁费、律师费等经济损失。合同签订后，原告依约履行了合同义务，现工程早已完工，并经验收合格且已交付使用。被告于2018年6月26日就欠付款项向原告出具付款计划表，但其却未依约付款，原告多次主张均未果。被告逾期付款的违约行为已给原告造成了大量损失。综上，为维护原告合法权益，特诉诸贵院，请求依法裁决。被告平顶山宝德公司辩称：原告要求支付工程款的请求不应该得到支持，其理由为：1、根据双方签订的《钢结构加工安装承包合同》第七项第二条的约定原告应当将竣工验收报告提交被告，至今原告并未向被告提交竣工验收报告；2、根据双方签订的《钢结构加工安装承包合同补充协议书》，乙方应于补充协议签订后20日内完成原合同约定工程的全部剩余工程量。但原告没有按照约定完成工作量；3、根据双方签订的《补充协议》第一条第4款的约定，甲方自本协议签订之日起100天内支付经双方认可的结算尾款(扣除应扣款项)，同时，乙方必须在甲乙双方约定的施工内容全部完成后，经结构检验合格、河南省基本建设科学实验研究院有限公司检验合格、提交竣工资料、双方结算，提供增值税专用发票后，甲方保证按上述约定时间内支付乙方工程款至工程结算价的97%。双方约定竣工验收需要经甲方、住建局、监理公司、监督站、监测站、勘察机构、地质、地质机构部门并符合国家、地方、地方现行钢结构有关规定共同签字盖章确认原告没有按照上述约定履行义务，所以被告不应该向原告支付工程款。二、被告没有逾期付款所以也不应该支付逾期付款利息。即使逾期付款的利率也应该根据《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。三、被告不应该承担原告主张的律师费53000元，被告没有违约不应该承担违约责任。同时原告也没提交原告与律师事务所签订的委托代理合同、发票及支付凭证。综上，请依法驳回原告的所有诉讼请求，诉讼费由原告承担。经审理查明：2017年3月13日，甲方（发包方）平顶山宝德公司与乙方（承揽方）河南六建公司签订《钢结构加工安装承包合同》一份，约定“经双方协商，一期工程发包中的双拼式单体楼工程承包价为265083.37元，联排式单体楼工程承包价为422747.42元，本合同双拼单体16栋，联排单体3栋，共计19栋固定合同总价款5509576.11元……工程款项的支付与结算，1.本工程预付款为合同总价的15%。分两个阶段：合同签订后支付60万元，半月后支付剩余部分预付款。乙方工期自收到第一笔60万预付款开始计期。2.各单栋钢结构主构件（不含楼承板）部分加工完成按分批到场的数量支付工程单体合同价的50%。甲方应在三日内付款，不抵扣预付款。前二次按六栋楼累计支付一次工程款，第三次为七栋楼支付一次工程款。3.钢结构整体安装施工完毕并具备验收条件，乙方提供增值税专用发票后，付至工程总价款的97%。4.3%余款为质保金，钢结构验收后12个月内无息结清……乙方在竣工后应将竣工验收报告提交甲方，甲方收到竣工验收报告后七日内组织有关单位验收，超期则视工程验收合格，工程未竣工验收，甲方不得使用，如遇甲方急需使用，需征得乙方同意。工程验收费用由乙方承担……质保期12个月，自验收合格并交付甲方之日起……合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。所谓损失包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失、对第三方的责任、寻找替代方的损失、解决纠纷的费用、诉讼仲裁费用、律师费用等……本合同签订后，未尽事宜经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同……”2017年10月31日，甲方平顶山宝德公司与乙方河南六建公司又签订《补充协议书》，约定“乙方应于本协议签订后20日内完成原合同约定工程的全部剩余工程量。如遇不可抗力影响施工，工期可按情形相应顺延。在乙方按原合同及本协议约定全部完工并自检合格，且经甲方和监理方认定不影响后期土建施工。如不能按约定时间完成，乙方需按原合同总价款的日息万分之四支付甲方违约金。在乙方按原合同及本协议约定的钢结构部分完工并自检合格，且经甲方和监理方认定不影响后期土建施工后5个工作日内，甲方向乙方支付工程款76.42万元。甲方自本协议签订之日起100天内支付经双方认可的结算尾款（扣除应扣款项），同时，乙方必须在甲乙双方约定的施工内容全部完成后，经结构检验合格、河南省基本建设科学实验研究院有限公司检验合格、提交竣工资料、双方结算，提供增值税专用发票后，甲方保证按上述约定时间内支付乙方工程款至工程结算价的97%。由于甲方原因造成施工资料滞后或不能提供增值税专用发票时，不影响上述付款。甲乙双方如不能按照上述约定履行协议，前三个月按原合同额的万分之四违约金赔偿对方损失，逾期超出一个月按原合同额的千分之一违约金赔偿对方损失。本协议生效后，与原合同具有同等法律效力。除本协议明确修改的条款之外，原合同的其余部分完全继续有效。本协议与原合同互相冲突时，以本协议为准。”另查明：1.《华中.宝钢剩余工作完成情况》显示：2017年12月1日中午完成7#、23#、25#主体结构，楼承板、栓钉安装，自检合格。经河南省基本建设科学实验研究院有限公司检测，垂直度检测、焊缝探伤合格。施工单位代表赵玉建于2017年12月1日、建设单位代表邢智锋、赵占峰于2017年12月9日在上面签字。2.平顶山宝德公司于2018年6月26日向河南六建公司出具资金计划表一份【显示2018年6月余额2227788.61元（不含质保金165287.28元），分期于2018年7月底目标150000、8月底目标200000、9月底目标300000、10月底目标400000、11月底目标500000、12月底目标600000、2019年1月底77788.61】。河南六建公司出具的收款明细显示共收到款项为3136500.22元（其中在2018年6月26日之后仅在2018年6月28日收到2万元）。3.河南六建公司出示现场照片若干。4.河南六建公司出示《特别催告函》及平顶山宝德公司《回函》各一份。5.2020年6月11日，河南六建公司与河南松盛永进律师事务所律师签订《委托代理合同》，支出法律服务费53000元。以上事实，由《钢结构加工安装承包合同》、《钢结构加工安装承包合同补偿协议书》、《支付河南六建建筑集团有限公司资金计划表》、《华中宝钢收款明细》、照片、《催款函》、河南松盛永进律师事务所委托代理合同及庭审笔录等在卷证实。本院认为，平顶山宝德公司与河南六建公司签订的《钢结构加工安装承包合同》、《补充协议书》是双方真实意思表示，合法有效，平顶山宝德公司作为发包人应当按照约定支付价款。双方签订的合同总价款为5509576.11元，质保金为3%即165287.28元，发包方平顶山宝德公司于2018年6月26日向河南六建公司出具了《支付河南六建建筑集团有限公司资金计划表》，河南六建公司对此没有异议，应当认定该计划表是双方就工程价款的结算达成的协议，也是双方达成的还款计划，说明双方对本工程的价款已无任何异议，故对下余的工程欠款2207788.61元，已达到付款条件，平顶山宝德公司应当支付。关于工程价款利息问题。双方就工程价款结算已经达成协议，此协议对欠付工程价款利息计付标准没有约定。故应根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、十八条的规定，利息从应付工程价款之日计付，因平顶山宝德公司未按照还款计划分期支付，已构成违约，故应自2018年8月1日起支付利息，利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。关于工程质量保证金问题。双方签订的合同第四项第4条约定，“3%余款为质保金，钢结构验收后12个月内无息结清。”对此河南六建公司出示了《华中.宝钢剩余工作完成情况表》，显示自检合格，时间为2017年12月9日，结合双方达成的还款协议，可以认定工程质量保证金返还期限届满，平顶山宝德公司应当予以返还165287.28元工程质量保证金（无息）。河南六建公司主张律师费53000元，依据不足，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：（3）平顶山宝德科技有限公司于本判决书生效之日起十日内向河南六建建筑集团有限公司支付工程款（含质保金）2372926.11元及利息（利息以2207788.61元为基数，自2018年8月1日起支付至实际清偿之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；（3）驳回河南六建建筑集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费28141元，由平顶山宝德科技有限公司负担26941元，河南六建建筑集团有限公司负担1200元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审 判 长  李晓东人民陪审员  胡连香人民陪审员  宋桂真二〇二一年一月五日书 记 员  耿玺鸿相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）第八条，有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：（3）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满。（3）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年。（3）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。