山东省淄博市周村区人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁0306民初3080号原告：山东淄博高压开关有限公司，住所地山东省淄博市周村区米山路**。统一社会信用代码：913703066832103995。法定代表人：耿佃禄，董事长。委托诉讼代理人：董宪文，男，1963年11月22日出生，汉族，山东淄博高压开关有限公司工作人员，现住山东省淄博市周村区。委托诉讼代理人：韩克良，山东三齐律师事务所律师。被告：江苏江中集团有限公司，，住所地江苏省如皋市吴窑镇鲁班路**统一社会信用代码:91320682138413887X。法定代表人：沈良兵，董事局主席。委托诉讼代理人：严希福，男，1963年12月26日出生，汉族，江苏江中集团有限公司中国人民解放军第一四八医院外科综合楼项目负责人，现住江苏省如皋市。原告山东淄博高压开关有限公司（以下简称“高压开关公司”）与被告江苏江中集团有限公司（以下简称“江中集团公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年10月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高压开关公司的委托诉讼代理人董宪文、韩克良到庭参加诉讼，被告江中集团公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告高压开关公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告货款287557.00元；2、赔偿利息损失3230.00元（以287557.00元为基数，自2020年6月5日起至2020年8月14日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算）；3、被告承担本案诉前保全担保费用700.00元；4、被告承担本案诉讼费用。被告江中集团公司未到庭，提交书面答辩状称，第一，原告高压开关公司提供的37台配电箱不符合原设计图纸要求，该部分设备违反合同约定且无法通过验收，被告据此已向第三方另行采购，故被告不应支付原告剩余货款。第二，根据山东省高级人民法院（2019）鲁民再654号民事判决认定被告在合同履行过程中不构成违约，不应向原告承担违约责任，但事实上原告未按配电箱购销合同的约定期限向被告供货，已构成严重违约，应向被告承担违约责任，故原告无权向被告主张剩余货款。第三，原告根据已撤销的淄博市中级人民法院（2017）鲁03民终2194号民事判决已执行扣划案款较山东省高级人民法院再审后作出的（2019）鲁民再654号民事判决确定的金额超出213021.00元，原告就该部分执行超出的案款予以返还，据此被告已向周村区法院立案启动执行回转程序。综上，请求法院依法查明事实，并正确适用法律，以维护被告的合法权益。高压开关公司围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1、配电箱购销合同一份，拟证明原、被告之间系承揽合同法律关系，双方对货物数量、付款方式、违约责任等均作了明确约定；2、2016年6月25日补充协议一份，拟证明原被告双方将配电箱内部分元器配件的品牌及供应商作出了调整，且在原合同总价基础上增加货款77万元；3、2016年9月26日配电箱明细表一份，拟证明原被告双方对部分配电箱作出增加、调整和减少；4、民事判决书三份，拟证明原告诉被告及严希福承揽合同纠纷一案，经过一审、二审及再审判决的事实；5、关于新建外科综合楼工程竣工结算审计请示一份，拟证明新建外科综合楼工程于2018年5月25日经验收，工程质量合格；6、增值税专用发票一份，拟证明原告向保险公司投保诉讼财产保全责任保险支付保费700.00元；7、诉讼费收据一份，拟证明因向法院申请财产保全缴纳保全费1977.00元；8、诉讼财产保全责任保险保单保函一份，拟证明原告向保险公司投保了诉讼财产保全责任保险；9、（2020）鲁0306财保712号民事裁定书一份，拟证明原告向法院申请对被告采取财产保全措施；10、（2018）鲁0306执45号执行裁定书一份，拟证明原告根据淄博市中级人民法院作出的（2017）鲁03民终2194号民事判决书向法院申请强制执行；11、协助划拨存款通知书一份，拟证明周村区法院从被告银行账户中划拨银行存款4139712.00元。被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃举证、质证的权利。本院审核后认为，原告所提交的证据能够反映案件真实情况，与待证事实相关联，来源和形式符合法律规定，应当作为认定案件事实的根据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：江苏江中集团有限公司解放军第148医院外科综合楼工程项目部(以下简称“江中项目部”)系江中集团公司为承建解放军第一四八医院外科综合楼临时设立的部门，严希福系该项目部工作人员。2015年1月14日，江中项目部(甲方)与高压开关公司(乙方)签订《配电箱购销合同》一份，约定由乙方为解放军148医院外科综合楼供应配电箱391台、UPS电源柜8台，具体详见图纸及附件，其中配电箱颜色为按样品。合同固定总价为480万元，包括货物的生产制作费、电气元件、附属配件、组装、包装、运输、指导安装、人工费、材料费、机械费。等政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用及其他附带服务的费用、利润等一切按图纸规范完成的合格产品的全部费用，乙方是根据图纸及市场价格计算的成套配电箱的价格，此价格为包死价，合同签订后如按照图纸加工制作有漏算、少算、算错及低于市场价的材料，均视为让利或已包含在其他项目中，一律不作调整；交货时间由双方共同协商确定并形成书面“配电设备进场计划”，数量计量由双方共同完成，计量完成后，双方签字确认。甲方完成交货配电设备的数量计量和质量验收后，其授权的收货人员应当及时向乙方开具“材料收料单”，“材料收料单”即是甲方对收货配电设备数量的确认，也是乙方申请支付货款的必要条件。具体交付时间以甲方代表的书面通知为准，货物分批分阶段供应，甲方代表提前20天须将供货数量、规格提供给乙方；付款方式为本工程无预付款，预埋箱体进场后，不付款，元配件进场后次月月底付至已供货款的70%，设备安装调试完毕，并经相关消防联动检测合格后付至总货款的80%，工程竣工交付济南军区审计结束后30日内付至总价款的95%，剩余合同总价款的5%作为质量保证金。设备在质保期内确无质量问题并且服务周到及时，质量保证金承诺的保证期届满后10日内无息退还。上述所述有效的结算付款文件包括：甲方出具的并经甲方核准的配电设备需求计划及数量；经甲方收货人签字的“材料收料单”；经甲方授权收货人签字，并加盖甲方项目部印章的“支付申请表”。因乙方无法及时提供有效的付款文件导致的付款延误，由乙方承担责任，并不得影响后续配电设备的供应。2016年6月25日，江中项目部与高压开关公司签订《补充协议》一份，约定将配电箱内部分元器配件的品牌及供应商调整如下：浪涌保护器采用雷立顿；谐波保护器采用蒂森克罗德电气；电气火灾监控系统采用上海光华；双电源采用台湾士林；智能消防应急疏散指示系统采用珠海西默。双方同意在原合同总价的基础上增加77万元(其中有10万元为建设单位承诺在原配电箱二次招标总控制价的基础上再增加给总包单位)，其他条款按原合同执行。以上元器件若在验收中出现异议，由高压开关公司负责。2016年9月26日、12月7日，双方对部分配电箱作出增加、调整及减少。上述配电箱购销合同及补充协议签订后，高压开关公司于2016年7月开始向江中项目部供货。2016年7月18日，江中项目部收到配电箱20台，2016年7月21日收到配电箱18台，上述38台配电箱，高压开关公司供货时缺乏部分元器件。另江中项目部于2016年7月21日收到配电箱1台，元器件齐全；2016年8月份，江中项目部共收到配电箱16台，元器件齐全；2016年9月份，共收到配电箱119台，元器件齐全；2016年10月份，共收到配电箱56台，元器件齐全；2016年11月份，共收到配电箱21台，元器件齐全。江中集团于2016年8月5日向高压开关公司付款70万元，10月24日付款7万元，12月12日付款50万元。2016年12月13日，江中项目部(甲方)与高压开关公司(乙方)签订《关于配电箱增加、变更的补充协议》一份，内容为“根据2016年9月26日和12月7日甲方张国峰工程师的技术要求(见附表)，去掉的配电箱我公司早已生产完毕，所购元器件厂家是不退货的；变更部分，有的元器件能用则用，但增加了大量的人力和物力，费用增加不少；增加的部分，还需要重新购买。为了加快工程进度，乙方在甲方应付货款不到位而无法购进指定元器件的情况下，将配电箱及时送至甲方工地，现派人员现场安装十几天，无形中又使乙方增加了很大费用。为此，乙方将按现变更方案采购制作，费用两清，不增不减，以加快配电箱的制作进度。”该协议签订后，江中项目部于2016年12月30日收到配电箱7台，元器件齐全。2016年12月30日，经江中项目部(甲方)与高压开关公司(乙方)协商，双方就配电箱交货、货款支付等事宜达成如下协议：1.由于图纸变更，甲方减少部分，按实际数量及金额单独交付甲方，有甲方交付建设方入库。货款由甲方支付给乙方；2.乙方将现有生产完的配电箱分批送货，2017年1月10日送完；3.甲方收到货，须于2017年1月25日前按总合同额的70%(269.9万元)付给乙方货款。如果甲方不能按约付款，将按5%给予罚款；4.变更减少的配电箱，如能打折扣，可以同建设方协商。其他条款按合同执行。后江中项目部于2016年12月31日收到配电箱8台，元器件齐全。2017年1月4日，江中项目部收货37只，其中28只里面预留工路未做，9只未按照系统图纸生产。2017年1月9日、1月11日，经监理单位与施工单位现场确认，强电竖井配电柜部位35台配电箱缺少元器件。2017年1月11日，高压开关公司将江中集团公司诉至周村法院，要求江中集团、江中项目部、严希福支付货款4527383.00元，赔偿经济损失29.5万元。后高压开关公司将已送货的元器件不齐的部分配电箱中的元器件补齐。2017年4月28日，江中集团公司向高压开关公司付款30万元，并于同日收到配电柜4台。截止2017年5月27日，江中项目部已经收到的配电箱中尚有5台缺浪涌保险丝。综上，截止到2017年6月，江中项目部共收到元器件齐全的配电箱261台，缺浪涌保险丝的配电箱5台，应急照明箱37只，元器件齐全的配电柜4台。高压开关公司共收到货款157万元。周村区法院经审理，作出(2017)鲁0306民初143号民事判决：一、江中集团公司于判决生效之日起十日内支付高压开关公司货款4227383.00元，高压开关公司在判决生效之日起十日内将未送货的配电箱、电源柜(清单附后)交付江中集团公司；二、江中集团公司于判决生效之日起十日内赔偿高压开关公司以货款269.9万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率4.35%上浮40%自2017年1月26日至履行期限届满之日的经济损失；三、驳回高压开关公司要求江中项目部、严希福承担连带责任的诉讼请求及其他诉讼请求。周村区法院判决后，江中集团公司不服，上诉至淄博市中级人民法院，请求撤销一审判决，驳回高压开关公司的诉讼请求。淄博市中级人民法院经审理后判决：一、维持淄博市周村区人民法院(2017)鲁0306民初143号民事判决第二项、第三项。即“二、江中集团公司于判决生效之日起十日内赔偿高压开关公司以货款269.9万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率4.35%上浮40%自2017年1月26日至履行期限届满之日的经济损失；三、驳回高压开关公司要求江中项目部、严希福承担连带责任的诉讼请求及其他诉讼请求”。二、变更淄博市周村区人民法院(2017)鲁0306民初143号民事判决第一项为“江中集团公司于判决生效之日起十日内支付高压开关公司货款3893601.00元”。后江中集团公司不服淄博市中级人民法院(2017)鲁03民终2194号民事判决，向山东省高级人民法院申请再审。2019年10月22日，山东省高级人民法院作出如下判决：一、撤销淄博市中级人民法院(2017)鲁03民终2194号民事判决及淄博市周村区人民法院(2017)鲁0306民初143号民事判决；二、江中集团公司于本判决生效之日起十日内支付高压开关公司货款3893601.00元；三、驳回高压开关公司要求江中项目部、严希福承担连带责任的诉讼请求；四、驳回高压开关公司的其他诉讼请求。另查明，2018年8月3日，中国人民解放军第一四八医院向沈阳联勤保障中心出具《关于新建外科综合楼工程竣工结算审计请示》一份，请示内容为“我院新建外科综合楼工程建筑面积54896.7平方米，地，地上**，地下**架剪力墙结构。于2018年5月25日经原济南军区工程质量监督站监督竣工验收，工程质量合格，现申请报审，报审金额为364997277.00元。”再查明，高压开关公司于2020年8月18日向中华联合财产保险股份有限公司投保诉讼财产保全责任保险一份，保险金额为30万元，支付保费700.00元。本院认为，原、被告双方之间签订的承揽合同系双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，原告诉被告承揽合同纠纷一案，在经过一审、二审和再审后，最终认定本案货物总价款为原合同约定的价款480万元、补充协议增加的77万元及多交付的7台设备款181158.00元，共计5751158.00元，江中集团公司已支付157万元，尚欠高压开关公司货款4181158.00元，对于总货款的95%共计3893601.00元因高压开关公司向法院申请执行，已履行完毕。对于剩余5%质保金问题，双方在合同中第10.4条明确约定：“剩余合同总价款的5%作为质量保证金，设备在质保期内确无质量问题并且服务周到及时，质量保证金承诺的保证期满后10日内无息退还”，第15.2条明确约定：“全部设备产品的免费质保期为：自全部设备产品安装完毕并经过相关部门验收合格正式投入使用后24个月”，因新建外科综合楼工程于2018年5月25日竣工，故本案配电箱质保期的起算点应从2018年5月26日起计算至2020年5月25日止，因质保期已过，故对剩余5%的质保金共计287557.00元，被告应当依法支付原告。对于赔偿利息损失问题，原告主张以287557.00元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%自2018年6月5日计算至2020年8月14日共计3230.00元，不违反法律规定，本院予以支持。对于原告要求被告支付保费700.00元的诉讼请求，系其受到的合理损失，被告应依法支付给原告。被告江中集团公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃举证、质证的权利，本院可就查明的事实依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告江苏江中集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东淄博高压开关有限公司货款287557.00元；二、被告江苏江中集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东淄博高压开关有限公司利息损失3230.00元（利息损失以287557.00元为基数，自2018年6月5日至2020年8月14日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算）；三、被告江苏江中集团有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告山东淄博高压开关有限公司保费损失700.00元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2836.00元、申请诉讼保全费1977.00元，两项共计4813.00元，由被告江苏江中集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。审判员 张 萍二〇二一年一月九日书记员 耿立娟