河南省郑州市惠济区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0108民初7389号原告：河南杰恩医疗科技有限公司，住所地郑州市中原区中原中路****楼******，统一社会信用代码：91410102MA40TPC582。法定代表人：周俊藏，总经理。委托诉讼代理人：王治国，河南天坤律师事务所律师。委托诉讼代理人：左婷，河南天坤律师事务所律师。被告：郑州鼎盛世纪酒店管理有限公司，住所地郑，住所地郑州市郑东新区商鼎路****信用代码：91410100693506089D。法定代表人：张志新，总经理。委托诉讼代理人：常城，河南长建律师事务所律师。原告河南杰恩医疗科技有限公司（以下简称“杰恩公司”）与被告郑州鼎盛世纪酒店管理有限公司（以下简称“鼎盛公司”）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序（小额诉讼），公开开庭进行了审理。原告杰恩公司的委托诉讼代理人左婷、被告鼎盛公司的委托诉讼代理人常城均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付剩余工程款46398元及利息（以46398元为基数，自2020年10月2日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至实际支付之日止）；2、本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年5月31日，原、被告签订了一份《玻璃采购及安装合同》，约定被告将位于惠济区江山路绿环路二手商场8#楼汉庭酒店中原水产港店的淋浴房安装工程项目承包给原告，工程总价款为28万元，并约定了工程款的结算、支付时间及标准。合同签订后，除合同约定工程总价款28万元外，双方协商增加了安装配件费4398元。原告按约全部履行完毕玻璃安装等义务，被告对安装工程已经验收合格，汉庭酒店也于2019年10月1日投入营业使用，但被告仅向原告支付了23.8万元工程款，剩余工程款46398元迟迟不支付。故向法院提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告辩称，第一，被告不是本案适格的被告，该合同的首部抬头与尾部签章不一致，该合同的首部抬头显示合同的甲方为王利宣，虽然在合同的尾部盖有被告的公章，但还应结合合同履行的实际情况，合同权利义务的实际履行方，合同权利义务实际承担者来确定适格的合同主体，其次王利宣不是被告公司员工，没有取得被告的授权。被告的经营场所为郑东新区商鼎路1号1-7层，被告加盟的华住酒店管理有限公司的汉庭酒店会展中心店已经营多年，而涉案合同工程地点为汉庭酒店中原水产路店，该店由河南江之山酒店管理有限公司负责运营管理，工程的实际使用者也是河南江之山酒店管理有限公司。实际上是王利宣个人承接了河南江之山酒店管理有限公司的装饰装修工程，被告作为见证人，接受河南江之山酒店公司的指示，通过被告法人张志新账户向材料商及分包商进行付款。被告既不是涉案工程的所有人及使用人，也不参与工程管理，不应成为本案适格被告。第二，涉案工程未达到验收合格标准，在合同十三条中第2项尾部备注，以华住集团施工验收为准，实际上，涉案工程没有取得华住集团施工验收相关证明。据河南江之山酒店管理有限公司反馈，原告施工存在诸多质量问题尚未解决，没有达到验收标准，也就不具备付款条件。第三，原告施工超过合同约定期限，应当承担违约责任，合同约定的工期至2019年6月25日，而被告法人向原告支付第二笔款项的时间为2019年7月17日，第二笔付款节点也仅仅是货到现场，直至原告2019年10月1日前后撤场，工期延误达到98天，根据合同第十五条之规定，每逾期一天，甲方有权扣除工程款的万分之五作为违约金，原告应当承担的违约金为98天×28万元×0.0005=13720元。根据原、被告陈述、举证、质证及双方诉、辩意见等，本院对本案事实确认如下：2019年5月31日，甲方鼎盛公司与乙方杰恩公司签订《杰恩淋浴房合同》一份，工程名称为：汉庭酒店中原水产港店；工程范围及内容为：安装测量、玻璃供应及承担所有乙方自身原因造成的破损、自爆等风险，并做好进入工地现场必要保护；合同承包方式为：包工、包料、包工期、包质量、包风险、包安全、包文明施工；合同工期为：以甲方竣工工期为准2019年6月25日内完成，如有变动甲方另行通知；造价为：本工程双方确认的单价不包含各种费率及税金，工程量按实际发生的工程量结算。承包总价28万元（含人工、材料、运输、安装、所有五金件、玻璃胶）；工程价款的支付、结算方式为：本工程综合单价为固定承包价，甲乙双方不得以材料上涨或下降而进行修改（甲方不承担材料上涨所产生的风险）。本工程定金30%、计8.4万元，货到现场支付55%、计15.4万元，安装完毕支付10%、计2.8万元，全部施工完毕支付5%、计1.4万元（营业后12个月后支付）；工程变更及修改为：若乙方原因引起修改，导致总价增加，甲方不追加造价；若非乙方原因引起修改，按实增减；竣工决算总造价确定：淋浴间玻璃工程竣工验收合格后15个工作日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算材料，双方按照合同约定进行竣工结算；甲方收到乙方递交的竣工结算报告及完整的竣工结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见；乙方收到甲方的结算确认或者提出修改意见后，应于7天反馈书面意见，逾期则视为确认核算结果，甲方将以结算造价作为工程款决算付款的依据；工程交工验收：淋浴间玻璃安装完验收，由乙方通知甲方到场检查，甲方按时派员到现场检查，检查不合格，乙方应负责返修；工程质量，工程内容和施工工期符合要求，双方在《竣工工程验收证明书》上签名盖章即生效，同时乙方将合格证、检验报告向甲方提交，如工程质量不合格或工程局部尚未完工，由甲、乙方商定的期限内进行翻修或修建后，再进行验收，直至达到符合验收标准的要求为止（以华住集团施工验收为准）。合同签订后，原告按约履行了合同义务。被告按合同约定于2019年6月16日支付原告定金8.4万元，2019年7月17日支付原告55%货款15.4万元。2019年9月19日，案外人丁帅与吴红飞向原告出具工程验收单一份，载明：淋浴房施工已经全部施工完成，并修补结束。至今，被告尚欠原告工程款42000元未付。本院认为：原、被告双方签订的《河南杰恩淋浴房厂家玻璃采购及安装合同》系双方真实意思表示，该合同合法有效，对此本院予以确认。原告已按合同约定履行了合同义务，且已收到了涉案工程验收单，被告却未按合同约定的期限履行足额支付工程款义务，其行为已构成违约，应承担合同约定的支付义务。现原告要求被告支付剩余工程款42000元的请求，本院予以支持；原告要求被告自涉案汉庭酒店中原水产港店开业第二日起支付资金占用期间利息的请求，本院予以支持；原告要求被告支付增加的安装配件费4398元的请求，因双方合同中约定承包总价款中包含所有五金件，故原告该项请求，无事实依据，对此本院不予采信；被告辩称不是本案适格被告，因被告系本案涉案合同的相对方，故被告该辩解主张，缺乏事实依据，对此本院不予采信；被告辩称质量不合格且超过合同约定的期限、原告应承担违约责任的主张，未向本院提交证据证实该辩解主张成立，对此本院不予采信。依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十八条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告郑州鼎盛世纪酒店管理有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南杰恩医疗科技有限公司工程款42000元，并以42000元为基数，自2020年10月2日起按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率支付资金占用期间利息至实际清偿完毕之日止；二、驳回原告的其他诉讼请求；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取482元，由原告负担45元，被告负担437元。本判决为终审判决。本判决生效后，当事人应从判决书规定的履行期间的最后一日起二年内向法院申请执行，逾期则不再执行。审判员  郭瑞敏二〇二一年一月二十六日书记员  贺永秀