湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0104民初10330号原告张仁义，男，1966年1月28日出生，侗族，住湖南省绥宁县。委托代理人张凤连，北京炜衡（长沙）律师事务所律师。委托代理人王玉衡，北京炜衡（长沙）律师事务所律师。被告湖南新沐派装饰设计有限公司，住所地：湖南省长沙市雨花区洞井街道中意一路**冠铭商务中心****。法定代表人温卓宇。原告张仁义诉被告湖南新沐派装饰设计有限公司（以下简称“新沐派公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月7日立案受理后，依法由审判员卿斌担任审判长，与人民陪审员周金桃、杨宇组成合议庭，于2021年1月4日公开开庭进行了审理，书记员罗翠玲担任法庭记录。原告张仁义的委托代理人张凤连到庭参加诉讼，被告新沐派公司经本院公告送达传票未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。原告张仁义向本院提出如下诉讼请求：1.判令解除原告与被告签订的《施工合同》；2.判令被告退还原告合同款28000元；3.判令被告承担违约金8000元；4.判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：2019年6月2日,原告与被告就原告位于长沙市岳麓区××栋××房屋签署了装修《施工合同》,合同约定装饰工程采取包工包料的承包方式，总造价为46355元，施工时期为75天,若延期按市场租金赔偿。被告于2019年6月12日进场施工,原告完全依据合同约定分别于2019年6月2日支付5000元,2019年6月11日支付18177.5元,2019年7月7日支付7253.25元,以上共计30430.75元。被告进场后陆续施工几日后便停工至今，原告多次打电话催促施工但无人应答，后原告经调查了解,被告与其他一百多户客户签署的装修施工合同均存在不同程度的中途退场情形,原告找到被告负责人多次协商继续施工或者退款，但被告均没有做出实质答复意见。故为维护自身合法权益,原告特向法院提起诉讼,望支持原告的全部诉讼请求。被告新沐派公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见及证据，视为其放弃相应的诉讼权利。经审理查明，2019年6月2日，原告张仁义（甲方）与被告新沐派公司（乙方）签订《施工合同》，约定：“第一条工程概况1.1工程地点:好莱城13#3004。1.2房屋建筑面积为125平方米,四室两厅两卫。1.3工程内容及工程承包方式,双方商定采取包工包料的承包方式;1.4工程期限为90天。工程期开始计算的时间以业主办理完装修许可证,并且将证件移交给乙方后开始计算。1.5合同价款：本合同工程造价为人民币46355元。1.6付款方式:第一次：签合同时付全款的50%，小写金额23177.5元,大写金额贰万叁仟壹佰柒拾柒元伍角。第二次：水电完成后付全款的15%，小写金额6953.25元,大写金额陆仟玖佰伍拾叁元贰角伍分。第三次：泥工完工付全款30%,小写金额13906.5元，大写金额壹万叁仟玖佰零陆元伍角。第四次:硬装完成后付全款的5%，小写金额2317.75元,大写金额贰仟叁佰壹拾柒元柒角伍分。1.7付款逾期:两天之内未交工程款,取消所享受的全部优惠;因甲方拖欠工程款导致停工,停工工期双倍往后顺延。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列方式提供：乙方自行设计并提供施工图纸,图纸一式两份,甲方、乙方各执一份。第三条乙方权利义务3.1乙方须严格按照甲方签字确认的施工图和项目表施工;3.2施工中严格执行安全施工操作规范、施工安全、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;3.3严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;3.4保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;3.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;3.6因甲方原因(如物料供应不及时、不按时支付工程款等)导致工期延误的,施工工期顺延。第四条工程变更(特殊户型)4.1在施工过程中,设计、施工项目、材料、工艺等如需变更,双方应协调一致,并签定书面变更协议,方可变更。4.2工程变更后的工程费用调整:(1)增加工程预算:在签定书面变更协议后,在合同签订时交纳,甲方没有签字认可和及时交款的项目,乙方不予采购材料,也不予动工装饰。(2)减少工程预算:动工前减少项目,则直接减少预算:如动工后的项目甲方要取消,甲方应补偿乙方相应的损失。4.3工程变更后工期相应的调整。4.4若工程在油漆项目施工人员退场后,工地不再增减施工项目。第五条材料供应（特殊户型)5.1由甲方负责采购的材料、设备，乙方至少应提前二天通知甲方,甲方应根据乙方提出的规格、数量、质量、时间要求采购,并送到施工现场,在送到施工现场前应通知乙方,双方共同验收并办理交接手续。甲方负责采购的材料如不合格,乙方有权要求退货,若甲方拒不退货,则乙方对该材料所使用部分的质量不负责。5.2由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料运至施工现场前通知甲方,并接受甲方的检验。乙方负责采购的材料如与预算不相符,甲方有权退货及更换。第六条工期延误6.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认工期相应顺延;1．工程量变化或设计变更;2．不可抗力；3．甲方同意工期顺延的其他情况。6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的由甲方承担相应责任。第七条质量标准7.1按预算要求的材料和双方认可的施工图纸进行施工。7.2双方对工程质量发生争议,由建委装饰办工程质量予以认证。经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程中支出的相关费用由乙方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程中支出的相应费用由甲方承担。第八条工程验收和保修8.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:1.水电隐蔽工程验收；2.泥工基础工程验收;3.油漆、灯具、洁具安装工程验收。8.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天组织验收,并填写工程验收单给乙方。8.3乙方应提前一天通知甲方验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单，甲方接到验收通知后,单项必须在一日内、总项在五日内验收,如未到现场视为甲方验收合格。8.4本工程自验收合格双方签字,乙方为甲方装修完工之日起,乙方为工程免费水电保修期为五年,保修时间为工程验收合格双方签字之日起。乙方发工程保修单给甲方,甲方凭乙方开具的保修单保修,乙方的保修范围为甲、乙双方书面签字确认的施工项目。在保修期内,如出现装饰技术质量问题,乙方在接到甲方通知24小时内赶到现场,在规定时间内维修好;若是房屋土建质量问题，如需乙方维修,甲方应另付工程费用。8.5工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,双方应填写工程结算单并签字。如对项目有疑问,甲方自接到上述资料二天内审查完毕后,到期未提出异议,视为同意,并在三天内付清所有工程款。第九条工程款支付方式。9.1本公司指定账号：建设银行何丹6217……128(雨花支行)。9.2工程验收合格后,乙方将有关资料移交甲方,甲方接到资料后2日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见工程结算单)并签字。9.3工程完工后,乙方应向甲方开具相应票据,办理房屋移交手续。第十条违约责任10.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失；10.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责(甲方不得私自与我公司工作人员发生变更或将别的工程交予工作人员进行施工);10.3若甲方单方面要求解除合同,对于未进场施工的项目,甲方应赔偿合同约定款项的20%用于前期人工费、材料预定费的违约;对于已经进场施工的项目,甲方除了需要结清当时已经完工部分的装修款外,还需要支付合同约定总金额的30%作为违约金。第十一条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成,可向法院提起诉讼……”上述《施工合同》签订后，原告分别于2019年6月2日向被告预付了5000元工程款,于2019年6月11日向被告预付了18177.5元工程款,于2019年7月7日向被告预付了7253.25元工程款,以上共计30430.75元。但被告新沐派公司进场后陆续施工几天后便停工至今，其仅对涉案房屋内拆了墙，安装了厨房、客厅、卫生间的水管。原告多次催促被告施工，未果。后原告另行委托第三方将涉案房屋装修完毕。上述事实，有当事人当庭陈述，原告提交并经庭审质证的《施工合同》、收据、施工申报登记、装修巡查表、微信聊天记录、房屋照片等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，原告张仁义与被告新沐派公司签订的涉案《施工合同》系合同双方的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性、效力性规定，依法成立并生效，合同双方均应严格按照合同约定履行各自的合同义务。本案中，原告将涉案房屋交付给被告新沐派公司装修并预付了30430.75元工程款，但被告新沐派公司未按合同约定履行装修施工义务，且经原告催促后仍未履行，其行为构成根本违约，依法应当承担相应的违约责任。关于原告的各项诉请，本院具体分析如下：关于原告要求解除涉案《施工合同》的诉请，本案中，原、被告在涉案《施工合同》中约定的装修施工期为90天，现双方约定的工程施工期已经届满，但被告新沐派公司未履行合同约定的施工义务，经原告催告后在合理期限内仍未履行，且原告已另行委托第三方将涉案房屋装修完毕，原、被告之间的施工合同已无履行的现实基础，现原告要求解除涉案《施工合同》，于法有据，本院予以支持。至于具体解除的时间，则以原告起诉之日即2019年8月7日为准。关于原告要求被告退还合同款的诉请，本案中，原、被告约定的工程总价款为46355元，现原告已向被告预付装修工程款30430.75元，但被告新沐派公司仅对涉案房屋拆了墙和安装了厨房、客厅、卫生间的水管，且被告未提供证据证明上述施工量的实际工程价款，故本院根据其实际装修施工情况，参照本地房屋室内装修市场行情，酌定由被告一次性退还原告工程款25000元。关于原告要求被告承担违约金的诉请，本案中被告新沐派公司构成根本违约，依法应当承担相应的违约责任。故原告要求被告支付违约金，理由正当，本院予以支持。原、被告双方未在涉案合同中约定违约金的具体标准，且原告未提供相应的证据证明其因被告违约造成的具体损失情况，故对原告主张的违约金，本院根据案件的实际情况及被告的实际违约情况，酌定由被告新沐派公司一次性向原告支付违约金5000元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告张仁义与被告湖南新沐派装饰设计有限公司于2019年6月2日签订的《施工合同》于2019年8月7日解除；二、限被告湖南新沐派装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张仁义返还工程款25000元；三、限被告湖南新沐派装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张仁义支付违约金5000元；四、驳回原告张仁义的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费700元，公告费560元，由原告负担260元，由被告湖南新沐派装饰设计有限公司负担1000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 长  卿 斌人民陪审员  周金桃人民陪审员  杨 宇二〇二一年一月十八日法官助理罗翠玲书记员罗翠玲(兼)附相关法条：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。