江苏省东海县人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0722民初5442号原告：朱方同，男，1947年7月3日生，汉族，住东海县。委托代理人：朱兴宏，男，1975年10月3日生，汉族，住东海县，系原告之子。被告：东海县安峰高级中学，住所地东海县安峰镇驻地。法定代表人：朱文彦，校长。委托代理人：陆泓瑞，江苏恒旭律师事务所律师。原告朱方同与被告东海县安某高级中学（以下简称“安某中学”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月10日立案受理后，依法适用普通程序，分别于2020年9月24日、2020年10月29日公开开庭进行了审理。原告朱方同及其委托代理人朱兴宏、被告安某中学的委托代理人陆泓瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告朱方同向本院提出诉讼请求：1.被告支付2018年11月30日之前利息1296483.33元；2.被告支付2018年11月30日之后利息163459.8元；3.被告承担本案诉讼费用。审理中，原告朱方同变更诉讼请求为：1.被告支付2018年11月30日之前利息310478.53元；2.被告支付2018年11月30日至2020年8月30日利息207061元；3.被告支付2020年8月30日之后利息（以本金986004.8元为基数，按照月息1%计算，直至还清所有利息、本金为止）；4.被告支付本金986004.8元。事实和理由：2006年至2013年，原告多次在安某中学承建装修工程，双方之间多次进行结算。2018年11月13日，原被告双方进行最后一次结算：截至2018年11月30日被告共欠原告本金986004.8元、利息658158.77元，之后继续按照月利率1%计息。原被告双方就债务抵充顺序达成口头协议，被告按照先息后本方式还款。被告安某中学辩称，第一，原告所诉部分内容与事实不符，原告称口头协议按照先息后本方式还款纯属子虚乌有，被告已付清全部本金。第二，根据财政部相关规定，原被告之间的工程款经东海县教育局审计后，已经全部在教育局结算中心挂账，挂账应付款已经全部付清，涉案装修工程款已经付清，原告的利息主张无事实和法律依据。第三，原告要求按照月息1%支付违约金明显过高，请求予以调减，按照银行同期同类贷款利率计算。经审理查明：2006年7月至2014年9月，原告朱方同与被告安某中学签订十余份装修、维修工程合同，约定被告将墙面粉刷、瓷砖铺贴等工程发包给原告，价款几千元至三十几万元不等，原告庭审中提供相关合同及东海县教育局基建（维修）工程（决）算审计签证单作为佐证。2008年12月30日，原被告双方对工程欠款进行结算，形成结算单一份。结算单显示，截至2008年12月31日，按照月息1%计息，被告尚欠工程款本金227011.60元、利息85176.58元，未还的欠款自2009年1月1日起仍然按照月息1%计息，直到还清时为止，且本次利息不参与计息。2014年7月15日，原被告双方对工程欠款进行结算，形成结算单一份。结算单显示，截至2014年6月1日，按照月息1%计息，被告尚欠工程款本金1621004.80元、利息638324.56元。根据结算单载明的计算的方法，此次结算的利息不包括2008年12月30日结算出的85176.58元利息。关于之后利息，双方在结算单中约定按照年利率12%计算，并且本次结算的利息不再叠加计息。审理中，原告还提交被告于2018年11月13日加盖公章确认的结算单复印件一份，原告称因被告后期进行还款，被告要求更改结算金额，该证据原件被被告索回。结算单显示，截至2014年6月1日，被告共欠原告本金1621004.80元，利息658158.77元。根据结算单载明的计算的方法，此次结算的利息不包括2008年12月30日结算出的85176.58元利息以及2014年7月15日结算出的638324.56元利息。关于之后利息，双方在结算单中约定按照年利率12%计算，并且本次结算的利息不再叠加计息。被告质证称该证据系复印件，真实性无法确认。2018年11月30日后，被告累计还款1071181.38元，具体为：2019年2月2日，东海县财政局向原告转账85176.58元，附言“付朱方同维修工程欠款利息20081231”；2019年7月15日，东海县财政局向原告转账支付200000.00元，附言“安某高中还工程款”；2020年1月22日，东海县财政局向原告转账支付200000.00元，附言“安某高中还朱方同挂账欠款”；2020年6月4日，东海县财政局向原告转账支付300000.00元，附言“安某高中还朱方同挂账工程欠款”；2020年7月21日，东海县财政局向原告转账支付286004.80元，附言“安某高中还朱方同装修工程挂账欠款”。审理中，原告同意被告的上述还款优先抵充2018年11月13日结算单中的1621004.80元本金和638324.56元利息，按照先息后本顺序抵充。以上事实，有当事人陈述、装修维修合同、审计签证单、结算单原件及复印件、转账记录等证据予以证实。本院认为，原被告双方签订装修、维修合同，根据合同确定的权利义务内容，双方成立合法有效的一般承揽合同关系，本院予以确认。2018年11月13日，原被告双方经结算形成结算单，该结算单是双方对基于承揽合同形成的债权债务的最终结算，系双方当事人真实意思表示，具有法律约束力。被告质证称该证据系复印件，真实性无法确认。本院认为，原告提交的2018年11月13日结算单虽为复印件，但与原告提交的合同、审计签证单、结算单原件、转账记录等证据能够相互印证，形成证据锁链，该结算单复印件有证明双方之间债权债务的证明力，本院予以采纳。根据法律规定，债务人除主债务之外还应当支付利息和费用的，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，应当按照先息后本的顺序进行抵充。原告主张双方就债务抵充顺序达成口头协议，被告按照先息后本方式还款，但未提供证明证明，在被告不予认可的情况下，应视为没有约定，故被告的还款应当按照先息后本方式进行冲抵。本案中，原被告双方协商约定工程欠款按照月利率1%计算利息，该利息约定实为被告延期付款应承担的违约金约定。被告认为违约金明显过高，请求予以调减，按照银行同期同类贷款利率计算。本院认为，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，双方约定的违约金系双方真实意思表示，被告迟延支付工程款存在一定过错，且双方约定的违约金并不过分高于因违约实际造成的损失，故本院对原告的利息主张予以支持。2018年11月30日结算单显示，被告尚欠工程款本金986004.80元、利息658158.77元，本院予以确认。根据被告的还款情况以及双方约定的月利率1%计算标准，按照先息后本的方式，经分段计算具体还款明细如下：1、2018年11月30日至2020年6月4日，按照本金986004.80元月利率1%计算，产生利息179124.21元，被告应付利息837282.98元（658158.77元+179124.21元）。期间被告累计还款785176.58元（85176.58元+200000.00元+200000.00元+300000.00元），每笔还款都不足以冲抵本金，故还款应当优先冲抵利息，冲抵后尚欠本金986004.80元、利息52106.40元（837282.98元-785176.58元）。2、2020年6月5日至2020年7月21日，按照本金986004.8元月利率1%计算，产生利息14790.07元，被告应付利息66896.47元（52106.40元+14790.07元）。被告于2020年7月21日偿还的286004.80元按照先息后本顺序冲抵后，尚欠本金766896.47元（986004.80元+66896.47元-286004.80元）。截至2020年7月21日，被告尚欠工程款本金766896.47元，被告应对工程欠款本金及利息继续承担还款责任，利息按照月利率1%继续计息。关于2008年12月30日结算出的85176.58元利息以及2014年7月15日结算出的638324.56元利息，因未计入2018年11月30日结算出的利息，故被告应就该部分利息723501.14元（85176.58元+638324.56元）继续承担还款责任。综上，对原告合理的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十一条、第二十九条之规定，判决如下：一、被告东海县安峰高级中学于本判决生效之日起十日内支付原告朱方同工程款本金766896.47元及利息（利息以766896.47元为基数，按照月利率1%自2020年7月22日起计算至给付之日止）；二、被告东海县安峰高级中学于本判决生效之日起十日内支付原告朱方同前期工程款利息723501.14元;三、驳回原告朱方同其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18332元，由原告朱方同负担160元，由被告东海县安峰高级中学负担18172元（原告已预付，待被告还款时一并付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向二审法院预交上诉案件受理费（上诉费数额按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳），交款后将票据交至本院立案庭。逾期不交，则报请江苏省连云港市中级人民法院裁定按撤回上诉处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长 吴 鹏审 判 员 严 亮人民陪审员 赵 红二〇二一年一月十五日法官 助理 马 跃书 记 员 赵方会上诉须知：根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。