广东省佛山市三水区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0607民初2986号原告：程善水，男，1980年1月26日出生，汉族，住江西省乐平市**********，公民身份号码************。委托诉讼代理人：肖辉，广东品高律师事务所律师。委托诉讼代理人：谭泳桃，广东品高律师事务所实习律师。被告：上海钰景园林股份有限公司，住所地上海市青浦区****，统一社会信用代码************。法定代表人：沈雪禹，该公司董事长。委托诉讼代理人：左铭强，该公司员工。被告：佛山市莱福利房地产开发有限公司，住所地广东省佛山市三水区******，统一社会信用代码***********。法定代表人：张某1。原告程善水与被告上海钰景园林股份有限公司（以下简称钰景公司）、佛山市莱福利房地产开发有限公司（以下简称莱福利公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。第一次开庭时，原告程善水的委托诉讼代理人肖辉、谭泳桃和被告钰景公司的委托诉讼代理人左铭强到庭参加了诉讼，被告莱福利公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼；第二次开庭时，原告程善水的委托诉讼代理人肖辉到庭参加了诉讼，被告钰景公司、莱福利公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。程善水向本院提出诉讼请求：1.判令被告钰景公司、被告莱福利公司支付原告工程款799322.11元，并以该款为本金按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率向原告支付从起诉之日起至实际清偿之日止的利息；2.本案的诉讼费用由被告钰景公司、莱福利公司承担。事实与理由：原告与被告钰景公司签订《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》，约定由原告承包三水莱福花园环湖路绿化工程项目。工程名称为三水莱福花园绿化工程，工程地点为佛山市三水区大塘镇新城区****侧，工程承包范围为三水大塘莱福花园环湖路绿化工程施工区域内的场地细平整、苗木采购、场内外运输、苗木种植、竣工后两年养护、保活、绿化工程技术措施等施工内容。合同价款采用固定综合单价，预算价为2966209.6元。合同签订后，原告组织施工，但因被告莱福利公司的原因项目于2019年9月停工。经原告与钰景公司结算确认，原告完成的环湖路绿化工程结算金额为1332203.52元，根据原告与钰景公司的约定，原告应收工程款按结算金额的60%计收，申请人已完工工程应收款为799322.11元。但被告至今分文未付。原告所承包涉案工程的建设单位及发包方为被告莱福利公司，二被告之间签订《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》，该合同约定的施工内容与原告、钰景公司间签订的合同内容相符。原告认为，原告依约履行与钰景公司签订的合同施工义务，但由于被告莱福利公司的原因造成项目处于停工状态，停工给原告造成了巨大损失，钰景公司的拖欠行为已严重损害原告的利益，被告莱福利公司作为涉案工程的建设单位及发包方，应对被告钰景公司拖欠原告的工程款及利息负有清偿责任，故诉至贵院。钰景公司辩称，答辩人为涉案工程的承包单位，与被告莱福利公司签订多个园林合同后将部分工程内部承包给原告程善水，并由其负责施工。根据答辩人与原告的内部承包协议，答辩人收到莱福利公司每笔来款后，扣除与原告约定的管理费后支付给原告。答辩人与莱福利公司所签订合同的合同价款为4449314.4元（不含税），与原告签订内部承包协议的合同价为2966209.6元（不含税）。后因被告莱福利公司的原因导致案涉项目无法继续，答辩人经与原告协商向被告莱福利公司提交分包合同的结算报告，结算价为1332203.52元（含税）。目前答辩人未收到被告莱福利公司分文工程款，答辩人认为导致本案工程款未支付的本质原因是被告莱福利公司未付款，故应由莱福利公司承担支付负责。程善水在诉讼中提供了以下证据：1.《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》一份，证明原告与被告钰景公司签订合同，约定由原告承包三水莱福花园环湖路绿化工程项目。工程名称为三水莱福花园环湖路绿化工程，工程地点为佛山市三水区大塘镇新城区****侧，工程承包范围为三水莱福花园环湖路绿化工程施工区域内的场地细平整、苗木采购、场内外运输、苗木种植、竣工后两年养护、保活、绿化工程技术措施等施工内容；合同价款采用固定综合单价一份，预算价为2966209.60元。工程款付款方式约定工程竣工验收合格后，结算审定完成前。原告在施工过程中因被告莱福利公司的原因被迫停工。2.《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》一份，证明莱福利公司与钰景公司签订施工合同，约定钰景公司承包工程范围为三水莱福花园环湖路绿化工程施工区域内的场地细平整、苗木采购、场内外运输、苗木种植、竣工后两年养护、保活、绿化工程技术措施等施工内容。3.《三水莱福花园环湖路绿化工程结算书》一份，证明原告与钰景公司经结算确认，三水莱福花园环湖路绿化工程的已完工部分的结算金额为1332203.52元，根据原告与钰景公司的约定，原告应收工程款按结算金额的60%计收，故原告已完工工程应收工程款为799322.11元。钰景公司在诉讼中提供了以下证据：《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》【佛莱工字（2017）47号】一份，证明被告钰景公司与被告莱福利公司的发包与承包合同关系。莱福利公司在诉讼中没有提供答辩意见也没有提供证据。经审查，根据本院采信的证据并结合当事人的陈述，本院确认以下事实：莱福利公司作为发包单位与作为承包单位的钰景公司于2017年12月18日签订了《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》【佛莱工字（2017）47号】，约定钰景公司承接三水莱福花园环湖路绿化工程施工区域内的场地细平整、苗木采购、场内外运输、苗木种植、竣工后两年养护、保活、绿化工程技术措施等施工。约定合同含税价款为4938738.98元，其中不含税金额为4449314.4元，税额为489424.58元，合同一并约定了付款方式及履约保证金等双方权利义务。之后，钰景公司与程善水签订《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》，约定由程善水承包三水莱福花园环湖路绿化工程项目，工程地点为佛山市三水区大塘镇新城区****侧，工程承包范围为三水大塘莱福花园环湖路绿化工程施工区域内的场地细平整、苗木采购、场内外运输、苗木种植、竣工后两年养护、保活、绿化工程技术措施等施工内容。合同价款采用固定综合单价，预算价为2966209.6元。合同签订之后，程善水进场施工，完成了部分工程，但后来因为建设单位莱福利公司资金方面的问题而停工。在本案审理过程中，程善水与钰景公司对已经完成的工程进行了结算，确认结算金额含税合计为1332203.52元。程善水起诉时，自认其应收工程款系结算工程款的60%，即应收799322.11元。本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；……”的规定，程善水系没有建筑施工资质的自然人，其挂靠钰景公司承包案涉工程的行为，已违反法律法规的强制性规定，故程善水与钰景公司签订的《三水莱福花园环湖路绿化工程施工合同》为无效合同。合同虽无效，但程善水已经完成施工的部分工程，得到钰景公司的结算，故程善水诉请钰景公司支付工程款及利息，本院予以支持。但由于程善水与钰景公司的结算书是在第二次庭审即2020年12月22日之前提交的，该结算书并没有注明时间，故本院以第二次庭审日期作为利息的起算点。关于莱福利公司的责任问题。因案涉工程是由莱福利公司发包给钰景公司，即莱福利公司为案涉工程的发包人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”的规定，莱福利公司未能提供证据证明其已向钰景公司清偿案涉工程价款，且结合莱福利公司与钰景公司约定的工程价款以及钰景公司的陈述，本院认为莱福利公司欠付钰景公司的工程价款，应大于或等于钰景公司欠付原告程善水的工程款799322.11元及相应利息，故莱福利公司应在欠付被告钰景公司工程价款范围内对钰景公司欠付原告程善水的799322.11元及相应利息的债务承担清偿责任。被告莱福利公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）、（二）项、第二条、第二十六条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告上海钰景园林股份有限公司须于本判决发生法律效力之日起十日内向原告程善水支付工程款799322.11元及支付该款自2020年12月22日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；二、被告佛山市莱福利房地产开发有限公司在欠付上海钰景园林股份有限公司工程价款范围内对本判决第一项所确定的债务承担清偿责任；三、驳回原告程善水的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取即5896.5元、保全费2320元，合计8216.5元，由被告上海钰景园林股份有限公司、佛山市莱福利房地产开发有限公司共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 员 郭赤戈二〇二〇年十二月二十三日法官助理 卢 恩书 记 员 张芷颖